【市本级】衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理

中标

施工监理续建配套与现代化改造工程渠道及渠系建筑物进行改造灌溉条件灌区安全运行供水保障能力灌区生态环境智慧水管理体系数字化工程施工工程全过程监理灌排渠道渡槽改造拆除重建加固改造水闸新建2座升级改造管理房管护道路农桥标识标牌安全护栏附属设施资料员协助业主整理安全台账质量台账监理服务水利工程监理渡槽拆除预制吊装正常服务施工设备施工图纸施工组织设计安全技术措施专项施工方案工程建设外部环境的协调工作监理规划监理信息的收集试验质量检验检查实施情况旁站巡视跟踪检测平行检测施工现场工程保险建筑材料建筑构配件施工工程监理工程施工进度造价文明施工合格工程量审核签证出具建设工程监理施工进度计划永久工程设备到货验收设计人进行研究重大技术问题优化设计施工条件开工准备工作施工安全控制防洪度汛措施落实情况安全事故调查资金控制协助委托人编制付款计划审查承包人提交的资金流计划工程变更考勤机水利建设工程建设廉政责任书建设监理勘察设计建筑施工通讯设施交通工具

金额

项目地址

浙江省

发布时间

2022/08/30

公告摘要

项目编号2107-330000-04-01-491030

预算金额18000万元

招标公司衢州市铜山源水库管理中心

招标联系人徐先生

招标代理机构浙江中信工程咨询有限公司

代理联系人吴女士15215721720

中标公司-

中标联系人-

公告正文

【市本级】衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理

招标公告

1.招标条件

本招标项目衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程，项目代码：2107-330000-04-01-491030，建设资金来源为财政资金，项目出资比例为 100% ，项目招标人为衢州市铜山源水库管理中心，招标代理机构为浙江中信工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

标段建安投资：建安工程投资约1.8亿元。

工程质量目标：合格。

工程概况：主要工程任务是对原有渠道及渠系建筑物进行改造，改善灌溉条件，保障灌区安全运行，提高供水保障能力，缓解水资源供需矛盾，改善灌区生态环境，建设智慧水管理体系（数字化工程），提升灌区管理水平，促进现代农业发展、助力乡村振兴和保障粮食安全。

本项目工程等别为Ⅲ等，为中型水利水电工程，建筑物级别最高为3级。主要建设内容：（1）改造灌排渠道7条9.042千米；（2）配套改造（新建）建筑物26座，其中渡槽改造11座（拆除重建3座，加固改造8座），建设水闸15座（新建2座、升级改造13座）；（3）改造维修管理房3处1476平方米（含830平方米内外装修），改造管护道路8.32千米、农桥49座、标识标牌、安全护栏等附属设施；具体内容详见施工1标、2标、3标的施工工程量清单及图纸（不含建设智慧水管理体系（数字化工程））。

招标范围：招标人提供的设计文件图纸的全部内容及其深化后图纸内容和招标人同意的合理变更项目内容的施工工程全过程监理及缺陷责任期内监理。

监理服务期：总监理服务期为30个月，其中施工期为18个月，缺陷责任期12个月（包括从签订合同之日起至工程通过完工验收之日。结算审计、竣工验收及工程质保期，监理单位应承担相应的义务和责任）。

3. 投标人资格要求：

3.1投标人需具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级或以上资质的独立法人资质。

3.2拟派驻本项目的总监理工程师必须具有注册在投标人的水利部（或中国水利工程协会）水利工程建设监理工程师（水工建筑专业）执业资格证书；拟派总监理工程师且不得有在建合同工程(含已中标工程或为第一中标候选人的监理业务）。

3.3投标人、拟派项目总监理工程师及其拟派水利工程专业监理工程师须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示。

3.4投标人及拟派的总监理工程师应无被限制投标的不良行为或未被列入黑名单。

3.5投标人及拟派的总监理工程师自2017年1月1日至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网页面显示内容为准，有行贿犯罪行为以行贿罪判决为准，时间以法院判决书判决的日期为准）；

3.6本项目不允许联合体投标。

3.7 项目组成员表：根据本项目特点，招标人提出以下监理人员最低配置要求，投标人应根据本条要求配置监理人员，并计算相应的投标报价。

序号	岗位	上岗证书要求	数量
1	总监理工程师	具有注册在投标人的水利部（或中国水利工程协会）水利工程建设监理工程师（水工建筑专业）执业资格证书。	1
2	监理工程师	具有有效的水利部监理工程师资格证书。	1
3	水利工程专业监理人员	中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理员培训合格证书或聘任证明材料。	2
4	造价人员（可由总监理工程师兼）	具有全国水利工程造价工程师证书或一级注册造价工程师证书（水利专业）。	1
5	资料员	协助业主整理安全台账，质量台账等工程资料	1

3.8投标人须派驻工地现场两辆交通工具（注：需提供行驶证扫描件或复印件）

四、招标文件的获取

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。

2、招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。

3、潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库备案事宜。

1）未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。

2）CA办理：

（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cn:7008/）。

（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：0570-3899008，15762980753。

（3）浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧“CA办理入口”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。

4、投标工具

投标工具有以下三家：擎洲、品茗、招天下，投标人可自行选择。

擎洲公司联系方式，徐工，0570-8757622，客服电话：4000166166；

品茗公司联系方式，许工，15157078007；

招天下公司联系方式，400-0571-337。

5、潜在投标人可在衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录衢州市公共资源电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。

6、潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

五、投标文件递交

1、投标文件递交截止时间 2022年9月20日9时30分00秒。

2、投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）。

3、不见面开标大厅网址：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）

六、发布公告媒介

浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网。

七、联系方式

招标人：衢州市铜山源水库管理中心

地址：衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路82号

联系人：徐先生

电话： 0570-2921305

招标代理人：浙江中信工程咨询有限公司

地址：衢州市衢江区东方广场3号楼1202

联系人：吴女士

电话： 15215721720

2022年8月29日

附件:
[A330801001918001001]衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理.QZZF 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理招标文件（电子标）8.29.docx 衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理招标文件（电子标）8.29.docx
招标文件反馈意见录入

更多咨询报价请点击 http://ggzy.qz.gov.cn//jyxx/002001/002001001/20220830/00bb5490-98ac-42a7-b41c-b48547fef908.html

目录二〇二二年八月（合同编号：ZJZX2022037）施工监理招标文件衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程

招标人	：	衢州市铜山源水库管理中心
招标代理人	：	浙江中信工程咨询有限公司

2.4投标文件的编制142.3现场考察142.2招标文件的组成、澄清和修改132.1总则122、投标须知81、招标公告3

2.10履约担保202.9重新招标192.8中标192.7开标与评标182.6投标文件的不予受理182.5投标文件的递交17

1、技术标585、投标文件格式584、合同文件293、评标办法222.12实质性响应招标文件资料及评审打分资料202.11签订合同20

五、监理大纲72四、资格文件65三、投标保证金64二、法定代表人身份证明63一、授权委托书61技术标目录60

衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理招标公告1、招标公告二、投标报价计算书79一、投标报价书78商务标目录772、商务标75

工程概况：主要工程任务是对原有渠道及渠系建筑物进行改造，改善灌溉条件，保障灌区安全运行，提高供水保障能力，缓解水资源供需矛盾，改善灌区生态环境，建设智慧水管理体系（数字化工程），提升灌区管理水平，促进现代农业发展、助力乡村振兴和保障粮食安全。工程质量目标：合格。标段建安投资：建安工程投资约1.8亿元。2.项目概况与招标范围本招标项目衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程，项目代码：2107-330000-04-01-491030，建设资金来源为财政资金，项目出资比例为100%，项目招标人为衢州市铜山源水库管理中心，招标代理机构为浙江中信工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行公开招标。1.招标条件

3.2拟派驻本项目的总监理工程师必须具有具有注册在投标人的水利部（或中国水利工程协会）水利工程建设监理工程师（水工建筑专业）执业资格证书；拟派总监理工程师且不得有在建合同工程(含已中标工程或为第一中标候选人的监理业务）。3.1投标人需具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级或以上资质的独立法人资质。投标人资格要求：监理服务期：总监理服务期为30个月，其中施工期为18个月，缺陷责任期12个月（包括从签订合同之日起至工程通过完工验收之日。结算审计、竣工验收及工程质保期，监理单位应承担相应的义务和责任）。招标范围：招标人提供的设计文件图纸的全部内容及其深化后图纸内容和招标人同意的合理变更项目内容的施工工程全过程监理及缺陷责任期内监理。本项目工程等别为Ⅲ等，为中型水利水电工程，建筑物级别最高为3级。主要建设内容：（1）改造灌排渠道7条9.042千米；（2）配套改造（新建）建筑物26座，其中渡槽改造11座（拆除重建3座，加固改造8座），建设水闸15座（新建2座、升级改造13座）；（3）改造维修管理房3处1476平方米（含830平方米内外装修），改造管护道路8.32千米、农桥49座、标识标牌、安全护栏等附属设施；具体内容详见施工1标、2标、3标的施工工程量清单及图纸（不含建设智慧水管理体系（数字化工程））。

3.7项目组成员表：根据本项目特点，招标人提出以下监理人员最低配置要求，投标人应根据本条要求配置监理人员，并计算相应的投标报价。3.6本项目不允许联合体投标。3.5投标人及拟派的总监理工程师自2017年1月1日至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网页面显示内容为准，有行贿犯罪行为以行贿罪判决为准，时间以法院判决书判决的日期为准）；3.4投标人及拟派的总监理工程师应无被限制投标的不良行为或未被列入黑名单。3.3投标人、拟派项目总监理工程师及其拟派水利工程专业监理工程师须已在“浙江省水利建设市场信息平台”公示。

序号	岗位	上岗证书要求	数量
1	总监理工程师	具有注册在投标人的水利部（或中国水利工程协会）水利工程建设监理工程师（水工建筑专业）执业资格证书。	1
2	监理工程师	具有有效的水利部监理工程师资格证书。	1
3	水利工程专业监理人员	中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理员培训合格证书或聘任证明材料。	2
4	造价人员（可由总监理工程师兼）	具有全国水利工程造价工程师证书或一级注册造价工程师证书（水利专业）。	1
5	资料员	协助业主整理安全台账，质量台账等工程资料	1

1）未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标企业同时可申领招投标企业CA证书及电子签章。经人工形式审查后公示三天，自动入库。具体操作可参考衢州市企业入库操作手册（投标人）。3、潜在投标人登录衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）办理投标人信息入库备案事宜。2、招标文件网上下载时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。四、招标文件的获取3.8投标人须派驻工地现场两辆交通工具（注：需提供行驶证扫描件或复印件）

投标工具有以下三家：擎洲、品茗、招天下，投标人可自行选择。4、投标工具（3）浙江CA互认办理流程：在统一登录界面右侧“CA办理入口”或登录网址：http://zjpubservice.zjzwfw.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html，联系电话：400-998-0000。（2）天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：0570-3899008，15762980753。（1）中国联通衢州CA办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通CA在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，0570-8256007,0570-8252229（流程图网址http://zjqzcert.uni-ca.com.cnx959f629643824.ipv6best.cn:7008/）。2）CA办理：

五、投标文件递交6、潜在投标人对招标文件有疑问的，应通过衢州市公共资源电子交易系统或书面向招标人提出。招标人将在衢州市公共资源交易网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5、潜在投标人可在衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn）免费下载招标文件。确定参加投标的企业可凭本单位CA数字证书登录衢州市公共资源电子交易系统，在报名之后按照操作手册在对应模块领取。招天下公司联系方式，400-0571-337。品茗公司联系方式，许工，15157078007；擎洲公司联系方式，徐工，0570-8757622，客服电话：4000166166；

浙江省公共资源交易服务平台、衢州市公共资源交易网。六、发布公告媒介3、不见面开标大厅网址：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）2、投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://ggzy.qz.gov.cn/）。1、投标文件递交截止时间2022年9月20日9时30分00秒。

招标代理人：浙江中信工程咨询有限公司电话：0570-2921305联系人：徐先生地址：衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路82号招标人：衢州市铜山源水库管理中心七、联系方式

投标须知前附表2、投标须知2022年8月29日电话：15215721720/18857036474联系人：吴女士/陈先生地址：衢州市衢江区东方广场3号楼1202

序号	条款号	内容	说明与要求
1	2.1.1.1	招标工程名称	衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理
2	2.1.1.2	合同名称	衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理合同
3	2.1.1.3	合同编号	ZJZX2022037
4	2.1.1.4	招标人	名称：衢州市铜山源水库管理中心地址：衢州市衢江区杜泽镇铜山溪西路82号联系人：徐先生电话： 0570-2921305
5	2.1.1.5	招标代理人	招标代理人：浙江中信工程咨询有限公司地址：衢州市衢江区东方广场3号楼1202联系人：吴女士电话：15215721720传真：0570-2297266
6	2.1.1.7	工程建设地点	衢州市
7	2.1.1.8	招标工程投资	本次招标范围内的工程建安工程投资约为1.8亿元
8	2.1.1.9	资金来源	财政资金
9	2.1.1.10	招标范围	招标人提供的设计文件图纸的全部内容及其深化后图纸内容和招标人同意的合理变更项目内容的施工工程全过程监理及缺陷责任期内监理。
10	2.1.1.11	监理服务期	总监理服务期为30个月，其中施工期为18个月，缺陷责任期12个月（包括从签订合同之日起至工程通过完工验收之日。结算审计、竣工验收及工程质保期，监理单位应承担相应的义务和责任）。
11	2.1.1.12	招标方式	公开招标
12	2.1.3	投标人资格	详见招标公告
13	2.3.1	现场考察	不组织现场考察
14	2.3.2	标前会议	不召开标前会议
15	2.4.3.3	最高限价	本合同施工监理服务最高限价为247.6661万元
16	2.4.4.1	投标文件有效期	自投标截止时间起90天
17	2.4.5.1	投标保证金	本项目交纳投标保证金人民币5万元整。一、投标保证金专户信息如下：账户名称：衢州市公共资源交易监督管理办公室；开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；账号：按系统随机分配账号。缴纳时间：投标截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。二、缴纳方式投标人登录衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块：缴纳方式之一（按项目在线支付）：投标人通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。缴纳方式之三（电子保函）：使用电子保函方式缴纳的，具体操作流程详见《衢州市公共资源交易平台电子保函操作规则（试行）》。投标人须在投标截止时间前，一次性提供不低于招标要求的投标保证金金额的担保，否则视为未缴纳投标保证金。投标保证金缴纳时间以电子保函实际获得时间为准。投标人使用电子保函所遇一切相关问题及相关纠纷，均由投标人与保函出具机构之间自行解决，监管办及交易中心不承担任何责任。软件公司联系人：张工，联系电话：13071815370。保证金室，咨询联系电话：0570-8757613。投标人如有违反法律法规、招标文件和其他相关规定，作不予退还投标保证金处理的，保函出具机构收到《不予退还投标保证金通知单》后5个工作日内将投标保证金担保赔偿款汇入市监管办投标保证金专户。三、投标保证金不予退还的情形：1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。出现上述不予退还情形的，招标人告知衢州市监管办登记后，保证金不再退还给投标人。
18	2.4.6.1	投标文件份数	1、加密电子投标文件一份，上传至衢州市公共资源电子交易系统，作为投标文件正本。商务标、技术标合并一册，在“投标文件正文”中上传。2、中标公示结束后，中标人应免费提供6份纸质投标文件副本。
19	2.5.2.1	投标截止时间	投标截止时间：2022年9月20日9时30分递交投标文件地点：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://http://ggzy.qz.gov.cn/)
20	2.7.1.1	开标时间及地点	一、开标时间：同投标截止时间。二、开标大厅：（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）
21	2.7.1	开标程序	一、投标人须准备好加密投标文件的CA数字证书以供开标时远程解密投标文件。二、开标程序（一）至投标截止时间，招标人委托公证处进行开标现场公证（公证费由招标人支付）。公证处工作人员宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表等有关人员姓名，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。（二）投标人解密投标人解密时间：公证人员宣布开始解密后30分钟以内。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市公共资源不见面开标大厅（http://ggzy.qz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作。（三）投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密投标文件。（四）投标文件解密完成后，开标系统公布投标单位、投标报价、工期及其他内容。（五）投标人确认唱标完成后，投标人可通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统对唱标结果进行确认，未在开标结束前完成在线确认的投标人，衢州市公共资源不见面开标大厅系统将视作自动确认。投标人对开标过程有异议的，应通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统的“开标异议语音提问”或“开标异议文字提问”按钮进行异议，招标人通过衢州市公共资源不见面开标大厅系统在线语音或文字答复，投标人提出异议的时间截止至开标结果公布后5分钟。（六）评标结束后，招标人宣布中标候选人。公证处工作人员宣读公证词。招标人宣布开标会议结束。五、开标特别说明（一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。（二）因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、计价软件、投标工具等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。（三）部分投标人的电子投标文件无法解密（识别、读取）的，其他投标文件的开标可以继续进行，但最终解密（识别、读取）成功的应不少于3家。（四）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。
21	2.7.2.1	评标委员会的组建	评标委员会成员构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人；评标专家确定方式：依法抽取。
21	2.7.2.2	推荐的中标候选人个数	3名
22	2.10.1	履约保证金	履约担保的形式：现金、银行保函或者保险公司保函。履约担保的金额：合同价格的2％。
23	2.11.1	合同签订	中标人收到中标通知书后15个工作日内
24	2.12	实质性响应招标文件资料及评审打分资料	在投标文件中附相关证书、证件及其他证明材料的原件复印件
25	投标人应按第5章“投标文件格式”规定的要求和格式填写，或格式略有改变但未致使招标文件的原意发生改变、内容不全或模糊不清、无法辨认，不影响投标文件实质性内容的评审。
投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准

2.1.1.4招标人：衢州市铜山源水库管理中心2.1.1.3合同编号：ZJZX20220372.1.1.2合同名称：衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理合同2.1.1.1招标工程名称：衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理2.1.1概述2.1总则

2.1.1.9资金来源：财政资金；8亿元；2.1.1.8招标工程总投资及建安投资：本次招标范围内的工程建安投资约1.2.1.1.7工程建设地点：衢州市2.1.1.6设计人：2.1.1.5招标代理人：浙江中信工程咨询有限公司

详见施工图纸。2.1.2工程概况2.1.1.12招标方式：公开招标。质量目标：合格；2.1.1.11监理服务期：总监理服务期为30个月，其中施工期为18个月，缺陷责任期12个月（包括从签订合同之日起至工程通过完工验收之日。结算审计、竣工验收及工程质保期，监理单位应承担相应的义务和责任）；2.1.1.10招标范围：招标人提供的设计文件图纸的全部内容及其深化后图纸内容和招标人同意的合理变更项目内容的施工工程全过程监理及缺陷责任期内监理。

文件。2.1.4.1不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标2.1.4投标规则在招标领导小组定标前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。详见投标须知前附表。2.1.3投标人资格

2.2.1招标文件的组成2.2招标文件的组成、澄清和修改招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.1.6保密投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。2.1.5投标费用

5）投标文件格式；4）合同文件；3）评标办法；2）投标须知；l）招标公告；招标文件包括下列文件：

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5日前，以上款相同的形式发布。2.2.2.3论是招标人根据需要，主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，均以补充文件为准。补充文件以网上下载方式通知所有投标人，补充文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的约束作用。2.2.2.2招标人（或招标代理人）的答复将在投标截止时间15天前。2.2.2.1投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人（或招标代理人）。招标人（或招标代理人）只对在投标截止时间16天以前收到的要求澄清的问题予以答复。2.2.2招标文件的澄清6）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

2.3现场考察投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日10天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。2.2.4招标文件的质疑澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5日前，以上款相同的形式发布。2.2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以以网上下载方式修改招标文件。2.2.3招标文件的修改

2.4投标文件的编制2.3.5招标人不组织召开标前会议。2.3.4招标人（或招标代理人）在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.3除由于招标人（或招标代理人）统一免费提供的条件外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。2.3.2投标人应对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件，其费用由投标人自行承担。2.3.1招标人不组织投标人勘察现场，投标人应根据投标工作的需要自行勘察。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

1、封面技术标：投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：2.4.2投标文件的组成投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。2.4.1投标文件的语言文字

7、监理大纲6、资格文件5、投标保证金4、法定代表人身份证明3、授权委托书（如需）2、目录

3、投标报价书2、目录1、封面商务标：9、其他材料8、资信得分自评表

2.4.3.4投标报价计算书应包括各报价项目计算过程和报价汇总等内容。2.4.3.3本合同施工监理服务投标总报价最高限价为247.6661万元，超过最高限价的为无效投标。根据工程的特点、单位拟投入的人员等，投标人自行填报监理费。2.4.3.2投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。2.4.3.1不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。2.4.3投标报价4、投标报价计算书

2.4.4.2招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将2.4.4.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。2.4.4投标文件有效期2.4.3.7投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改的投标报价计算书。2.4.3.6监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。2.4.3.5除招标人无偿提供的现场工作、生活条件外，投标人为实施监理另需的工作、生活设施及相关费用，在投标报价中单项列报并计入总报价。

（1）投标人递交投标文件后，无正当理由放弃投标的，或投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，其投标保证金不予退还；2.4.5.3有下列情形之一的，投标保证金将被没收：2.4.5.2开标后未中标单位的投标保证金，在发出中标通知书7天内退还原账户，中标单位的投标保证金在签订合同、交纳履约保证金后7日内退还原账户。投标保证金不计息。2.4.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。2.4.5投标担保以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人〔或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

2.4.6.2电子投标文件中，应根据招标文件“第5章投标文件格式”规定的地方加盖法定代表人电子章及单位电子公章。2.4.6.1投标文件正本1份（即加密上传的电子投标文件），上传至衢州市公共资源电子交易系统。2.4.6投标文件的份数和签署要求（4）中标人中标后无故撤回投标的或未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议，投标保证金不予退还，并取消中标资格；（3）投标人在投标过程中被查明有串标行为的，其投标保证金不予退还；（2）投标人申请人递交投标文件后，自动放弃投标的，其投标保证金不予退还；

将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.加密标书）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市公共资源电子交易系统（http://http://ggzy.qz.gov.cn/)。2.5.2.1投标截止时间为2022年9月20日9时30分。2.5.2投标截止时间无2.5.1投标文件的密封和标记2.5投标文件的递交

2.5.4.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。2.5.4投标文件的修改与撤回（或招标代理人）将不予接收。在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人2.5.3迟到的投标文件2.5.2.2招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

（2）未在投标截止时间前完成上传的。（1）加密电子投标文件（正本投标文件）未加密的；属于下列情况之一的，招标人不予受理其投标：2.6投标文件的不予受理2.5.4.3在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.6款的规定可没收其投标担保。2.5.4.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.7.2.2开标程序投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。招标人在本章第2.5.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，实行不见面开标。2.7.2.1开标时间和地点2.7.1开标2.7开标与评标

2.7.3.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标2.7.3算术性修正2.7.2.2本次评标采用综合评估法，详见第3章《评标办法》。2.7.2.1由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标办法对所有投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。2.7.2评标开标程序：见投标人须知前附表。

2.7.4投标文件的澄清2.7.3.2评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准。l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

2.8.1.1招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。2.8.1中标人的确定2.8中标2.7.4.3除按照本招标文件2.7.3.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。2.7.4.2投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。2.7.4.1评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

有下列情形之一的，招标人将重新招标：2.9重新招标在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并在衢州市公共资源交易网站（http://ggzy.qz.gov.cn）依法公示，所有投标单位自行查询，不再另行通知其他未中标人。2.8.2中标通知2.8.1.3招标人将在衢州市公共资源交易信息网公示中标候选人的信息。2.8.1.2招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.10.1中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人以采用现金或银行汇票或电汇或网汇或保函形式提交履约保证金，履约保证金为合同价格的2％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。2.10履约担保(3)由于招标人原因中止招标或未能在第2.4.4.2款规定的延长后的投标文件有效期内，确定中标人和发出中标通知，招标人根据《中华人民共和国合同法》的规定，应双倍返还投标保证金（监督部门办案调查时间除外）。(2)经考察，中标候选人存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决其投标，重新招标。经评审，当有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。(1)投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。

一、实质性响应招标文件资料2.12实质性响应招标文件资料及评审打分资料2.11.3发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人应双倍返还投标保证金。2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起15个工作日内，订立书面合同。2.11签订合同

7、聘任人员须提供聘任证明材料。6、投标人为“总监理工程师及项目组其他成员”缴纳的近六个月社保证明（在总公司或其分支机构连续6个月及以上缴纳的社保证明（至少包含2022年2-7月）（社保部门出具的社保证明复印件或扫描件）。5、项目组其他人员的资格证明材料。3、投标人及拟派的总监理工程师在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的截图；2、总监理工程师具有有效的水利部监理工程师资格证书，且专业为水利工程专业，并具有水利专业高级工程师职称证书；1、企业部分：(1)营业执照副本；(2)资质等级证书副本；

3.1评标组织根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择建设监理单位。3、评标办法2、监理机构资源配置证明材料：相关人员资格证书或上岗证书。1、总监理工程师业绩证明材料：1.监理合同、中标通知书或直接委托证明材料；2.项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告；3.初步设计批复，上述三项缺一不可。二、评审打分资料

（2）拟派总监理工程师的资格不满足投标须知第2.1.3条要求的；（1）投标人的投标资格不满足投标须知第2.1.3条载明的投标资格条件的；开标后，评标委员会首先对技术标进行符合性审核，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标（即技术标审查不通过）处理：3.3投标文件的技术标符合性审查3.2本评标办法采用综合评估法。评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员为5人。

3.4技术标评标细则技术标符合性审查不通过的投标文件不再进行后续评审。（6）未响应招标文件中规定的其他实质性要求，或按照法律、法规和规章及招标文件的规定，其他应当认定投标文件无效标的。（5）投标文件未按照投标须知第2.4.2条规定的格式、内容和要求编写的；（4）投标文件字迹模糊导致无法确认涉及关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施等；（3）投标人未按招标文件要求加盖单位电子印章或投标人的法定代表人未按招标文件要求盖电子章的；

注：以上评分标准2-5项中，同个项目业绩只计一次最高分，不得重复计分资信评分标准表评分标准见下表：3.4.1资信评分（0-10分）评标委员会根据评标办法及评分标准对技术标符合性审查通过的投标文件进行技术评分。评标委员会负责对投标文件的技术部分进行详细评审后采用记名方式各自评分，根据表述的合理性、科学性、完善性、可行性计分，如有缺项或错误的不得分。技术评分为全体评标专家评分（当技术评标专家人数大于等于5人时，扣除一个最高和一个最低分）的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。

序号	评分内容及得分	备注
1	投标人具有有效的水利部颁发的水利工程甲级监理资质的得1分，乙级监理资质的得0.5分。（本项最高得1分）	证明材料：水利工程监理资质证书。
2	拟派项目总监理工程师自2017年1月1日至投标截止日止，水利项目获得国家级优质工程奖项（仅指鲁班奖、大禹奖）得3分，获得省级优质工程奖项（如钱江杯、白玉兰杯等）得2分，获得地市级优质工程奖项（如衢江杯、西湖杯等）得1分。只计一个奖项得分，不同奖项不累计计分，同个项目不同奖项只计最高分。（本项最高得3分）	证明材料：获奖证书或文件扫描件或复印件时间以获奖文件或获奖证书的落款时间为准。
3	投标人自2017年1月1日至投标截止日止（以完工验收时间为准）完成水利工程监理项目：单个项目施工合同金额2000-5000万元（含）的监理业绩得1分；单个项目施工合同金额5000万元（不含）以上的监理业绩得2分。（只计一个项目得分，同个项目不同标段的施工合同金额可累计，本项最高得2分）	证明材料：1.监理合同、施工合同、中标通知书或直接委托证明材料；2.项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告；3.初步设计批复。上述三项缺一不可，提供不齐全的不得分。业绩须在浙江省水利建设市场信息平台或全国水利建设市场信用信息平台公示，否则无效。
4	拟派项目总监理工程师自2017年1月1日至投标截止日止（以完工验收时间为准）完成水利工程监理项目：单个项目施工合同金额2000-5000万元（含）的监理业绩得1分；单个项目施工合同金额5000万元（不含）以上的监理业绩得2分。（只计一个项目得分，同个项目不同标段的施工合同金额可累计，本项最高得2分）	证明材料：1.监理合同、施工合同、中标通知书或直接委托证明材料；2.项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告；3.初步设计批复。上述三项缺一不可，提供不齐全的不得分。业绩须在浙江省水利建设市场信息平台或全国水利建设市场信用信息平台公示，否则无效。注：以上材料中须有一项材料体现拟派本项目总监理工程师信息（或姓名）且须提供近6个月社保
5	拟派项目总监理工程师自2017年1月1日至投标截止日止，所监理并担任总监理工程师的水利工程，获得省级及以上水利部门标准化工地得2分，获得地市级水利部门标准化工地得1分。只计一个项目得分，不同项目不累计计分，同个项目不同奖项只计最高分。（本项最高得2分）	证明材料：获奖证书或文件扫描件或复印件时间以获奖文件或获奖证书的落款时间为准。
	合计10分

（2）投标人未按招标文件要求加盖单位电子印章或投标人的法定代表人未按招标文件要求盖电子章的；（1）投标文件中监理服务期、质量目标未响应投标须知2.1.1规定要求的；评标委员会只对技术标符合性审查已通过的其商务标进行符合性审核，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标处理：3.5投标文件的商务标符合性审查3.4.2技术评分（0-15分）

序号	评分内容	分数
1	监理大纲内容齐全与否（包括四控制二管理一协调；监理程序、方法是否合理、明确；监理工作制度是否严密）	2.00分
2	监理控制措施是否切合工程特点、难点、有针对性（对项目关键问题的理解和针对性的监理措施，本工程的重点、难点分析及对策）	2.00分
3	施工质量、施工进度控制、投资控制的办法	3.00分
4	安全、文明施工的监督管理措施；对本工程创建标准化工地措施及建议是否合理，具有针对性，可操作性	3.00分
5	渡槽拆除、预制、吊装等施工、质量、安全控制等监理措施是否合理，具有针对性，可操作性	5.00分
注：如评标打分值超过本项分值的90%或低于40%的需要作出说明,如有缺项或表述错误的经全体评委确认后，该小项按零分计。

商务标符合性审查不通过的投标文件不再进行后续评审。（7）未响应招标文件中规定的其他实质性要求，或按照法律、法规和规章及招标文件的规定，其他应当认定投标文件无效标的。（6）投标报价超过最高限价的；（5）投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价；（4）投标文件未按照投标须知第2.4.2条规定的格式、内容和要求编制；（3）投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格等；

投标单位的综合得分为技术标和商务标得分的总和，最高得分为100分。以上内容评分时保留两位小数（第三位四舍五入）。3.7综合评分商务标评分细则（75分）评标委员会只对技术标和商务标均通过符合性审查的单位进行商务标评分计算。3.6商务标评分细则

序号	项目与标准	得分
序号	项目与标准	最高	最低
1	（1）评分范围：通过商务部分符合性审查的所有投标文件进入评分范围。（2）评标基准价：全部有效投标报价为3-9家时，有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为10-12家时，去除资信得分最低的有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为13-15家时，去除资信得分较低的2个有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）；全部有效投标报价为16-18家时，去除资信得分较低的3个有效投标报价后，剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价（四舍五入精确到元）。以此类推有效报价家数每往上增加3家，去除资信得分较低的个数增加1个,【如增加的单位家数为1家或2家时，去除资信得分较低的个数不增加】，如出现得分并列时，则现场随机抽取。（3）设动态成本控制价，动态成本控制价为评标基准价的90%（四舍五入精确到元）。（4）出现低于动态成本控制价报价的，剔除低于动态成本控制价的报价后，重新计算评标基准价，直至没有低于动态成本控制价的报价为止。（5）最佳评标价：没有低于动态成本控制价的报价时的评标基准价作为最佳评标价。（6）所有计算过程中低于动态成本控制价的报价，商务标得分为0分；其他有效投标报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入后保留两位小数）：K=（投标报价－最佳评标价）/最佳评标价*100%。（7）投标人商务得分的计算(商务标得零分的除外)：a.投标报价等于最佳评标价时，得75分；b.投标报价每低于最佳评标价1个百分点，扣1分。商务得分=75-(评标基准价-投标报价）÷最佳评标价×100；c.投标报价每高于最佳评标价1个百分点，扣2分。商务得分=75-(投标报价-评标基准价）÷最佳评标价×200。商务报价得分四舍五入后保留两位小数。商务分扣完为止。	75	0

3.8评标报告（3）本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。经评标委员会评审，若有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。（2）投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。（1）评标委员会根据投标人的综合得分从高到低进行排序，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人。如出现得分并列时，技术标评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，资信得分高优先；评分、报价、资信得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。3.7.1推荐中标候选人

3）废标情况详细说明及相关依据；2）评标的内容、过程和结果；1）开标记录；(3)评标报告应包括以下内容：(2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。(1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

（1）根据公示结果，如排名第一的中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或按招标文件其他条款规定不能中标，或在本项目投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或经查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，由排名第二的中标候选人中标，如排名第二中标候选人有同样情况不能中标的，由排名第三的中标候选人中标，如排名第三的中标候选人有同样情况不能中标的，招标人重新招标。3.9定标(4)中标候选人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》要求进行公示，公示期为3天。投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。6）其他建议。5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；4）询标澄清纪要；

3)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；2)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；1)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（4）凡在同一招标项目的评标中，发现有下列行为的，经评标委员会半数以上成员认定有串标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以否决，不再对其进行评审，也不影响招标工程的继续评审：（3）招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。（2）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，将重新依法组织招标。

水利工程施工监理合同书4、合同文件7)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。6)不同投标人的投标文件相互混装；5)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；4)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人）委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供（工程名称）合同名称：合同编号：监理人：委托人：衢州市铜山源水库管理中心

5、工期：4、工程总投资（人民币，下同）:万元3、工程等别（级）:2、建设地点：1、工程名称：一、工程概况

三、监理服务内容、期限4、监理阶段：(施工期、保修期)3、监理项目投资：2、监理项目内容及主要特性参数:1、监理项目名称：二、监理范围

五、监理合同的组成文件及解释顺序监理正常服务酬金为（大写）元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。四、监理服务酬金自年月日至年月日2、监理服务期限：l、监理服务内容:按专用合同条款约定

6、监理大纲；5、通用合同条款；4、专用合同条款；3、投标报价书；2、中标通知书；l、监理合同书（含补充协议）；

或授权代表人：（盖章）或授权代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）委托人：（盖章）监理人：（盖章）七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本陆份，委托人执叁份，监理人执叁份。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。7、双方确认需进入合同的其他文件。

开户银行：开户银行：传真：传真：电子信箱：电子信箱：电话：电话：邮政编码：邮政编码：单位地址：单位地址：

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目工程的委托人（以下称甲方）与监理人（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。（本格式为工程质量责任合同标准格式，投标人不需填写）工程质量责任合同签订时间：年月日签订地点：帐号：帐号：

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。（一）严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。第二条甲乙双方的权利和义务第一条本建设项目的工程质量目标为，监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理负责人。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及其有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。第三条甲方的义务（五）发现双方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得《工地试验室管理手册》。乙方如委托具有相应资质和试验检测能力的试验检测单位进行的，则该委托试验检测单位须经水利质量监督部门和委托人批准同意。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经委托人书面同意方能换人。（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。第四条乙方的义务（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条违约责任（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。（五）乙方必须按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

地址：地址：其委托代理人：（签名）其委托代理人：（签名）法定代表人或法定代表人或委托人：（盖章）监理人：（盖章）第八条本合同甲、乙双方各执一份，递交双方监督单位一份。第七条本合同作为本工程施工监理合同书的附件。

（以下简称“甲方”）与监理人（以下简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在项目工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，委托人（本格式为安全监理责任合同标准格式，投标人不需填写）安全监理责任合同日期：年月日日期：年月日电话：电话：

5.组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。一、甲方职责

5.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求承包人整改；情况严重的，应立即要求承包人停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。4.在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。3.建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产安全管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。1.监督承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。二、乙方职责

委托人：（盖章）监理人：（盖章）本合同正本一式两份，副本四份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，将依法追究责任。三、违约责任7.乙方应督促承包人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。6.乙方及其监理工程应按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

第一部分通用合同条款日期：年月日日期：年月日电话：电话：地址：地址：其委托代理人：（签名）其委托代理人：（签名）法定代表人或法定代表人或

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：词语涵义及适用语言

十、“天”指日历天。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。通知和联系第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。监理依据第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。十一、“现场”指监理项目实施的场所。

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；第七条委托人享有如下权利：委托人的权利第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；第八条委托人赋予监理人如下权利：监理人的权利五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；五、审核和签发工程计量、付款凭证；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；三、核查并签发施工图纸；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜己无不同意见，无须再作确认。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第九条工程建设外部环境的协调工作。委托人的义务九、专用合同条款约定的其他权利。八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。监理人的义务第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。监理服务酬金第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

违约责任第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。合同变更与终止

第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双力仍应继续履行本合同约定的责任和义务。第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。争议的解决第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

1、国家法律、法规、规章及技术标准；第三条本合同的监理依据为：监理依据第二部分专用合同条款第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。其他

委托人的权利6、发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。5、设计文件、技术要求和图纸；4、上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；3、工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；2、《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014、相关的监理规范和水利工程建设监理有关法律、法规和规章及本地行业部门的要求；

4、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。3、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的。2、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师；1、未经发包人同意，入驻工地的总监理工程师与投标文件不一致。五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：第七条

委托人的义务九、委托人赋予监理人的其他权利：无。1、支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上；八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：第八条监理人的权利

监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。第十三条本条款改为：一般文件7天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：

序号	资料名称	份数	提供时间	收回时间	保存和保密要求
1	施工招标文件	1	根据招标进度提供	服务期结束	保存完整，不得泄露
2	施工投标文件	1	根据招标进度提供	服务期结束	保存完整，不得泄露
3	施工图	8	根据工程进度，逐步提供	服务期结束	保存完整，不得泄露
4	施工承包合同	1	签订施工合同后7天	服务期结束	保存完整，不得泄露

考核人员：总监理工程师、专业监理工程师、监理员一、人员及驻地要求本条款补充如下：第二十条监理服务内容：本项目工程全过程监理及缺陷责任期监理，监理服务期包括施工阶段监理期和缺陷责任期监理，（包括从签订合同之日起至工程通过完工验收之日。结算审计、竣工验收及工程质保期，监理单位应承担相应的义务和责任）。监理人的义务第十七条监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中。

二、监理范围及监理期限：5.造价人员每月驻现场天数根据工程需要。4.在工程实施时，监理单位可以根据施工进度及施工强度合理调配监理人员驻扎工地的时间，如需调配人员的事先应报发包人审批同意后方可实施。3.拟派监理人员可以根据工程实际进度情况适当按排人数，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。2.总监理工程师或监理工程师未经委托人同意不得擅自更换。如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。1.工程开工后，即从考勤起始时间起，建设工程项目施工、监理单位现场管理人员须在每个施工日指定的验证时间段内在指定的地点进行签到，形成记录，建设单位将在每月初对上个月在建工程的实名制考勤情况进行汇总统计，并通过一定方式进行公示。

工程质量：一次性验收合格；本工程项目监理目标为：（一）监理目标施工工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使监理合同委托的权限，全面负责受委托的监理工作，监理工作内容主要包括：工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工以及在工程建设期间涉及到的所有配套工程的监理，合格工程量审核签证，协调有关单位间的工作关系。三、监理工作内容及职责施工监理工作范围为：详见项目技术规范和服务要求相关条款。

3.出具建设工程监理工作报告；2.按编制的工程监理细则实施监理；1.按工程建设进度，分专业编制工程监理细则；（二）监理人的具体工作内容：工程安全：无重大安全责任事故。工程进度：按承包人投标文件中承诺进度控制，力争提前完工；

3.督促、检查承包人严格执行工程承包合同、现行规范、规程、标准和设计要求进行施工，控制工程施工质量。2.审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全文明施工保证体系，提出审查意见，并督促实施。1.检查施工机械设备的完好率及施工人员进场情况，核验测量控制基线的准确性，检查测量设备的鉴定证书。审查承包人的各项施工准备工作，协助发包人办理开工手续。若因监理人原因造成开工日期滞后，则监理人应承担相应的违约责任。（三）监理人的具体职责：5.做好监理部自身的规范化管理和督促项目部规范化管理。4.按作业程序进行监理。

9.根据施工承包合同，对承包人的现场管理人员进行履职考核。8.根据施工进度计划协助发包人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，核实承包人提交的工程进度表和工程量清单，签发付款凭证；协助发包人进行工程竣工结算工作。7.对承包人及设计人提出的设计变更及业务联系单等要求进行审核，监理人应提供详实的基础资料，阐明必要的理由及处理意见，并报请发包人审批；对于追加工程造价的，必须报请发包人同意并签发，否则，结算时不予以追加工程造价。6.审查施工使用的原材料、半成品、成品设备的质量，并进行抽查和复检。原材料和半成品抽检率按规范执行，规范没有规定的，为规定的承包人（或材料供应商）自检数的10~20%。5.跟踪复核、验收承包方施工测量放样。4.审批承包人编制的年、季、月施工计划，检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求承包人或提请发包人及时采取措施，确保计划工期。

15.检查、督促承包人整理合同文件和技术档案资料。14.组织单元工程和隐蔽工程的检查、验收；组织发包人和承包人进行分部工程验收；提出工程质量复评意见，参加单位工程验收、竣工验收。13.按时参加发包人召集的会议，及时传达、执行发包人有关工程建设的指令，定期向发包人提出书面监理报告，对突发的重大问题及时报告。12.当承包人管理水平低、技术素质差，不能保证工程质量与施工进度时，有权签发监理通知和建议调换施工队伍。11.接受质量监督机构以及发包人对监理工作的监督和检查，及时向发包人提交监理工作报告及发包人要求的有关专题报告或资料。10.在履约过程中，对于发包人和承包人提交的有关工程的通知和各种报告，需要监理人审核、核对或确认后转交的，监理人应在7天内审查和转交，若因越过时限给工程带来损失，应由监理人承担违约责任。

监理人在责任期内因过失而造成发包人经济损失（包括质量和安全事故、工期延误等），应当进行赔偿，并在履约保证金中扣取或直接从监理费中扣除，不足部分另外支付。赔偿金按以下方法计算：（3）与所监理建设工程的承包人或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系、经营性服务关系或者其他利害关系，而接受该工程建设单位的监理委托。（2）与被监理的建设工程承包人串通，弄虚作假，降低工程质量标准；（1）转让建设工程监理业务；（四）监理人在责任期内，应当严格履行监理合同约定的义务，严禁下列行为：16.督促承包人及时完成保修期间的缺陷维修。

第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：全部分部工程。需旁站监理的关键工序是：上述主要单元工程所含的主要工序。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：按照监理人提出经发包人确认的“监理大纲”要求，对工程的关键部位、关键工序进行旁站监理。第二十一条监理人应当在本合同生效后7天内组建监理机构，并进驻现场。监理机构组成中至少配备总监理工程师名，监理工程师名、水利工程专业监理人员名，造价人员（可由总监理工程师兼）名、资料员名，其他专业监理人员必须按监理规范要求配备齐全。赔偿金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。赔偿金=直接经济损失*10%

监理合同结算价=（本项目经施工审价后确定的结算造价总和╳本项目监理合同签约价）÷本项目施工3个标段批复建安投资。监理服务费支付：工程量约完成所有标段工程量30%时，支付25%监理合同签约价；工程量约完成60%时，支付25%监理合同签约价；工程量约完成90%时，支付35%监理合同签约价；所有标段工程完工验收经审价后14天内，支付至监理合同结算价的98.5%；余下的1.5%在保修期满后且30天内结清。监理服务费采用可调总价承包，按项目经审价后确定的结算造价进行同比例调整。第三十二条监理正常服务酬金支付方法：监理服务酬金。第三十一条在本合同终止后365天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款违约金=违约金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。违约金：监理报酬的1%/每次。第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约责任履约保证金：本合同采用银行汇票或转账支票形式，金额为合同价格的2%，在签订合同前交纳。监理范围内合同工程完工验收后一个月内无息归还履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由监理人承担。

2、经委托人发现并查实监理人存在旁站及平行检测不到位、签证及审核资料不及时等不良行为，视情节轻重扣款（每次最高500元），同时将把不良行为记录抄报省、市主管部门。3）项目总监理工程师确需更换的，须征得建设单位同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。2）委托人将通过现场考勤表、业主或主管部门检查、会议签到单等方式对监理人到位情况进行考核，并以此作为监理费进度支付的组成依据之一。其中，应到位时间将根据投标文件中人员进场计划表并结合工程具体情况，由发包人确定。1）总监理工程师每月至少到位22天，且主要监理人员每天不少于2人；总监每少1天扣500元；其他主要监理人员每少1天扣200元。如累计扣款达到2万元的，业主有权单方面解除合同。1、其中若监理人未按合同的约定安排人员到位或更换人员，将按下述额度扣除监理酬金：违约金：支付给委托人违约金或赔偿经济损失与委托人协商解决。

争议的解决7、监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程，应支付合同金额的5%的违约金。6、监理人不按照有关规定进行监理工作，应承担违约责任，违约金为5万元。5、监理人在责任期内因过失造成发包人经济损失，除支付违约金外，应当对造成发包人经济损失的部分进行赔偿。4、监理人因自身原因未实现合同约定的安全目标，每发生一次发生死亡事故或重大安全事故分别支付合同总价3%的违约金，并按有关安全规定，追究总监及相关人员责任。3、经委托人发现并查实施工现场存在不按规范或设计施工情况，监理人未进行监督指正的（要求有书面意见），每次扣款0.2万元。

监理人需参加及自行承担保险的种类：人身意外伤害险、设备险。第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商。其他二、仲裁机构为：合同履行所在地的仲裁机构。一、争议调解机构为：工程项目主管部门。第四十三条争议调解、仲裁机构：

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。（一）设计方面一、监理内容本合同监理服务内容：（具体内容可由双方协商确定）第三部分附件

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。1、协助委托人进行采购招标。（二）采购方面5、其他相关业务。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。（三）施工方面3、其他相关业务。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。审核工艺试验成果等。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托10、协调施工合同各方之间的关系。

2.大事记。1.项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。监理月报的主要内容：（一）定期的信息文件——监理月报二、监理机构应向发包人提供的信息和文件15、其他相关工作。

8.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。7.现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。6.合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。5.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。4.资金到位和使用情况。3.工程进度与形象面貌。

（二）不定期的监理工作报告13.其他。12.工程进展图片及音像资料。11.进度款支付情况。10.安全和环境保护。9.施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

2.施工计划批复文件。1.监理日记及施工大事记。（三）日常监理文件3.工程进度预测分析报告。2.投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。1.关于工程优化设计、工程变更的建议。

8.其他监理业务往来文件。7.监理协调会议纪要文件。6.索赔受理、调查及处理文件。5.进度款支付确认文件。4.施工进度调整批复文件。3.施工措施批复文件。

二、施工技术规范2、《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014、相关的监理规范和水利工程建设监理有关法律、法规和规章及本地行业部门的要求；1、国家法律、法规、规章及技术标准；建设监理规范第五章监理服务标准、要求和设计文件（四）文件报送份数：6份。

3、设计文件、技术要求和图纸；2、上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；1、工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；四、其他三、设计文件（详见附件光盘）本项目工程监理执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准执行。

三、考勤机管理。考勤机使用及设备完好由监理单位负责管理，局机关纪委和项目法人设置管理密码，市纪委驻市水利局纪检组负责监督。考勤机一般固定安放在施工现场，未经批准不得擅自移动考勤机。考勤机出现故障应及时向业主代表报告，业主代表负责记录、保修，期间由局机关纪委会同项目法人到现场清点考勤。因机器故障未报而造成相关损失，由监理单位负责承担。二、考勤时间：考勤时间为每天的7:30-9:30和16:30-18:30。一、本制度适用范围和对象：本考勤制度适用于市本级水利建设项目。考勤对象为现场业主代表，监理单位、施工单位按照投标文件要求所承诺到位的人员，主要包括监理单位的总监理工程师、监理工程师、监理员，施工单位的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员。为进一步规范市本级水利建设市场秩序，根据市监管办《衢州市政府投资项目建设工程标后管理办法（试行）》（衢监管办发〔2010〕12号）文件精神，拟定市本级水利建设项目施工现场重要岗位考勤制度。市本级水利建设项目施工现场重要岗位考勤制度4、发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

（2）施工中标价200万至500万元的，施工单位项目负责人（或技术负责人）、施工员（或质检员）、安全员和监理工程师、监理员（不同专业可合并计算）的出勤天数须达到21天以上，如现场管理有需要的，施工单位、监理单位其他人员必须在现场。（1）施工中标价200万元以内的，施工单位的项目负责人（或技术负责人）、安全员、监理单位的监理员1人（不同专业可合并计算）出勤天数须达到21天以上，不足天数按照每天1000元扣除违约金（下同）。如现场管理有需要的，施工单位、监理单位其他人员必须在现场，如未在现场的，作脱岗扣除相应违约金（下同）。2、监理、施工单位考勤要求（具体见招标文件和合同规定）：1、现场业主代表考勤要求：工程正常施工期间，要求现场业主代表一个月现场考勤到岗15天次以上。五、考勤要求四、考勤信息。考勤信息要求确保真实有效，由局机关纪委会同项目法人每月提取一次。如有发现监理、施工单位存在考勤信息弄虚作假，视情节轻重报市水行政主管部门予以处理。

1、监理、施工单位考勤天数达不到合同要求的，按照合同规定，上缴相应违约金至衢州市水电发展总公司基本账户，如未及时上交的，则下月进度款不予支付。六、其它5、如监理、施工单位相关人员连续2天未在施工现场，需向业主代表书面请假，经批准同意后才能离岗。重要隐蔽工程施工期间，相应人员必须在岗，如未在岗的，按照旷工依规予以严肃处理。4、如非监理、施工单位原因造成工期延误的，合同工期外的人员到位情况根据现场施工要求，以书面形式重新明确后，需到场人员按要求考勤。3、如主要分部、分项工程因政策处理原因无法正常施工，次要分部、分项工程可以正常施工或无法施工的，由项目法人、监理、施工单位根据现场实际需要，约定需要到场人员，并作书面备案，需到场人员按要求考勤；如次要分部、分项工程因政策处理原因无法正常施工，但主要分部、分项工程仍可以正常施工的，监理、施工单位需按合同要求考勤。（3）施工中标价500万元以上的，施工单位项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员和监理单位总监理工程师、监理工程师、监理员出勤天数均应达到21天以上。

工程项目地址：工程项目名称：工程建设廉政责任书3、本制度自公布之日起试行，相关内容由项目法人负责解释。为防止不良企业恶意侵害项目建设，项目法人在合同签订前可与监理、施工单位约定自罚自律处理协定，减少不良企业对市本级水利建设干扰。2、监理单位、施工单位按合同需到位的人员考勤，有1人或以上一个月到位率不足50%，除上缴相应违约金外，项目法人报市水行政主管部门予以书面通报；出现2个月到位率不足50%，项目法人建议市水行政主管部门及相关监管部门作出相应处理。

（二）严格执行建设工程建设监理合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。监理单位（乙方）：建设单位（甲方）：

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方责任（四）发现对方在业务中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计，建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行合同，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。第四条违约责任（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监管部门各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程施工合同有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给预党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

1、技术标5、投标文件格式年月日年月日电话：电话：地址：地址：（委托代理人）：（委托代理人）：

投标人：(加盖单位电子公章)投标文件技术标（合同编号：ZJZX2022037）施工监理衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程

三、投标保证金二、法定代表人身份证明一、授权委托书（如需）技术标目录年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）

代理人无转委托权。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。一、授权委托书六、资信得分自评表五、监理大纲四、资格文件

身份证号码：委托代理人（姓名，无须签字或盖章）：身份证号码：法定代表人（盖法定代表人电子章）：投标人（盖单位电子公章）：附：委托代理人身份证复印件

地址：单位性质：投标人名称：二、法定代表人身份证明年月日

附：法定代表人身份证复印件特此证明。职务：系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：身份证号码经营期限：成立时间：年月日

□联保资金支付（联保资金大于项目投标保证金时，无需提供证明；联保资金小于项目投标保证金时，提供补交差额的银行汇出扫描件）□现金支付（全部采用现金支付的，提供银行汇出扫描件）（招标人）：三、投标保证金年月日投标人：（盖单位电子公章）

年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）□电子保险保单（可以不提供证明）

法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）投标人基本情况表（格式）4.1投标人基本情况表四、资格文件

单位名称

通讯地址

传真

邮政编码

电话

联系人

电子信箱

成立时间

法定代表人

姓名

职务

职称

技术负责人

姓名

职务

职称

专业资质等级

资质等级证书编号

法人营业执照证号

注册资金

开户行名称

银行帐号

单位总人数（人）

其中

总监理工程师（人）

高级职称人员（人）

单位总人数（人）

其中

监理工程师（人）

中级职称人员（人）

单位总人数（人）

其中

其他（人）

初级职称人员（人）

近三年监理合同总价（万元）

注1．“投标人达到的程度”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”。4.2.1强制性资格条件——企业要求表4.2强制性资格条件年月日

序号	资格条件		投标人达到的程度	证明文件
1	企业资质	具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质		①营业执照；②资质证书；③在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的扫描件

4.2.2强制性资格条件——总监理工程师要求表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）2．按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件并加盖单位电子公章。

序号	资格条件		投标人达到的程度	证明文件
1	总监理工程师	具有水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书并具有高级及以上技术职称证书		1、水利部监理工程师证书；2、职称证书；3、在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的扫描件（并加盖单位公章）

年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）2．按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件并加盖单位电子公章。注1．“投标人达到的程度”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”。

投标人：(盖单位电子公章)以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚，由行政主管部门列入不良行为记录。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。拟派本招标项目（招标项目名称）的总监理工程师（姓名）在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师的情形[在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日]。我公司及拟派总监理工程师（姓名）郑重承诺：（招标人名称）：4.3总监理工程师无在建工程的承诺书

1、我方及拟派的总监理工程师自2017年1月1日至投标截止日止无行贿犯罪记录。我方已仔细研究和阅读了招标文件，并郑重承诺如下：承诺书4.4投标人及拟派总监理工程师的诚信承诺书年月日法定代表人：(盖法定代表人电子章)

特此承诺。（1）自愿放弃中标资格；（2）接受投标保证金被没收；（3）接受有关行政部门的相关处理。以上承诺如有虚假,且影响整个招投标活动时，自愿承担以下三项责任：3、我方所提供的所有资料真实可信，不存在弄虚作假情况。2、我方及拟派的总监理工程师无被限制投标的不良行为或未被列入黑名单。

年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）说明：（1）本表人员的更换须经发包人的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。表3.5–1拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表4.5主要监理人员情况

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	从事监理工作年限	监理工程师证书编号	拟任职务	拟进场时间

法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）说明：1、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（岗位）证书等复印件；表4.5-2拟任本工程主要监理人员情况表年月日

姓名	性别		出生年月
职称	学历		毕业时间
毕业院校		所学专业
监理专业
工作年限		从事监理工作年限
拟在本工程中承担的职务
主要工作经历及业绩：

三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；二、监理范围和服务内容，监理依据；一、监理工程概况；监理大纲应包括（但不限于）下列内容：五、监理大纲年月日

九、现场安全、文明施工的管理措施；八、拟投入的监理设施、设备及配置计划；七、监理工作重点与难点分析及对策；六、合同管理、信息管理、现场安全、文明施工及环境保护的管理措施；五、四控制二管理一协调；四、监理工作程序、方法、手段和制度；

注：格式及内容自拟，在编制投标文件时，可以删除本条备注。6.1资信得分自评表六、资信得分自评表应包含第三章评标办法中的“技术评分”内容十、对业主或设计、施工、监理的合理化建议。

序号	评分内容	自评分	相应证明材料所在页码
1			简要描述及所在页码
2			简要描述及所在页码

注：1、本表应明确业主单位的联系人和联系方法。6.2资信得分-总监理工程师承担类似工程业绩表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

合同名称
合同项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
完工日期
承担的工作
工程质量
总监理工程师
合同项目描述	合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论
备注

年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）4、投标时，允许删除本条注释。3、没有类似业绩的，可以不用提供此表。2、按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件。

（合同编号：ZJZX2022037）施工监理衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程2、商务标投标人认为需提供的其他材料七、其他材料

商务标目录年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）投标文件商务标

衢州市铜山源水库管理中心：合同编号：ZJZX2022037合同名称：衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理合同一、投标报价书二、投标报价计算书一、投标报价书

联系人：电话：联系地址：邮编：3.本投标书自递交你方起90天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。2.我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并提交合同价的2%履约担保，履行规定的一切责任和义务。监理服务费（监理报酬）为人民币（大写）。监理服务期为个月，其中施工期为个月，缺陷责任期个月。项目总监理工程师为（身份证号码）。质量目标为合格。1.我方已全面阅读和研究了衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理全部内容进行投标。

2.1报价组成二、投标报价计算书年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）电子信箱：传真：

单位：元监理服务酬金投标报价表衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程施工监理2.2报价组成计算投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标项目正常监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金等。投标人应按上述5项分项计算列报，汇总计入投标报价。各投标人结合自身实际进行投标报价。

项号	项目	合价金额
A	监理人员费
B	设施设备购置和使用费
C	管理费
D	利润
E	税金
合计

单位：元A监理人员费计算表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

序号	岗位设置	人月数	标准（元/人月）	金额
1	总监理工程师
2	监理工程师
3	辅助人员
4	合计

单位：元B设施设备购置和使用费计算表年月日法定代表人：（盖法定代表人电子章）投标人：（盖单位电子公章）

序号	设施设备名称	规格	数量	购置费（或折旧费）	运行费用	金额（小计）
一	办公生活设施


二	通讯设施


三	交通工具

四	其他
	合计