中国电信重庆公司2022-2023年无线网室外基站建设工程施工服务集中采购增补项目招标公告

招标

施工服务室外基站解决各城区深度网络覆盖无线专业施工无线配套传输咨询服务

金额

479.56万元

项目地址

重庆市

发布时间

2022/11/28

公告摘要

项目编号zjzb-2022-20929

预算金额479.56万元

招标公司中国电信重庆公司

招标联系人刘老师

招标代理机构中捷通信有限公司

代理联系人黄焱15025408520

标书截止时间2022/12/05

投标截止时间2022/12/22

公告正文

招标公告名称：

中国电信重庆公司2022-2023年无线网室外基站建设工程施工服务集中采购增补项目招标公告

创建时间日期：

2022-11-28 19:14:11

招标文件发售起始时间：

2022-11-29 08:30:00

招标文件发售截止时间：

2022-12-05 17:00:00

终止：

否

本招标项目为中国电信重庆公司2022-2023年无线网室外基站建设工程施工服务集中采购增补项目（集中招标项目名称、招标编号：ZJZB-2022-20929）,招标人为中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。
1．招标范围
1.1 招标范围: 本项目为集中招标项目。随着重庆移动网业务的迅速发展，为确保中国电信股份有限公司重庆分公司、中国电信集团有限公司重庆分公司在无线通信发展战略中占据领先地位，本次工程拟在重庆市合川、铜梁、潼南、万州、开州、梁平、云阳分公司区域内新、扩建室外基站解决各城区深度网络覆盖。施工期间的设备代为保管，保证本次工程的设备安全性和完好性。本次招标范围不包含新建/扩容的高铁（快速铁路）、轨道交通网络建设相应的施工服务工作。
1.1.1 预估采购金额:4795680.00元（含税，含安全生产费）。
1.1.2建设地点：重庆市。
1.1.3 工期要求：接施工委托后60个日历日或按具体施工委托工期要求完成，具体期限以发包人委托的规定为准。
1.1.4 施工服务期：合同签订日至项目终验转固结束止，具体开工日期另行通知。
1.1.5 保修期：终验后12个月。
1.1.6 工程质量要求：达到行业标准及招标人规定标准，验收质量合格。
1.1.7 框架协议执行期限：双方同意由承包人作为发包人供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起至2023年12月31日。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：
1）发包人与承包人就下一次[本项目涉及的]相关服务再次签订框架协议之日；
2）发包人就再次采购[本项目涉及的]相关服务发出中标结果通知书之日；
3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
4）本协议份额使用完毕之日；
5）本协议终止或解除之日。
有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：
1）发包人与承包人就下一次[本项目涉及的]相关服务再次签订框架协议之日；
2）发包人就再次采购[本项目涉及的]相关服务发出中标结果通知书之日；
3）因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；
4）本协议份额使用完毕之日；
5）本协议终止或解除之日。
本项目为框架招标，本次框架招标标的为招标人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为招标人向投标人作出的具体项目的承诺。如投标人不同意此条款，则投标人应书面告知招标人，并退出本项目招标。
1.2 承包方式：非包干，包施工，不包主设备及配套材料、主材。
1.3 本项目标段/分包/份额划分情况：不划分。
1.4 本次招标涉及的主要评估产品品类如下:

序号	涉及的主要评估产品品类	评估产品名称
1	服务	工程施工

本项目将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.5 ★本次招标设置最高投标折扣系数限价，无线专业施工最高折扣系数限价为74%，无线配套传输专业最高折扣系数限价为80%；投标人投标报价高于最高折扣系数限价的，其投标将被否决。
投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1投标人应为在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
2.1.3本项目要求投标人具备以下资质：
2.1.3.1安全生产条件：投标人须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（扫描件），企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称）。
2.1.3.2资质等级：投标人须具有建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质乙级(或三级)及以上或施工综合资质（须提供证书扫描件）。
2.1.4项目团队：本项目要求常驻施工人员不少于7人；其中：
（1）项目负责人1名，须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；项目负责人须具备一级注册建造师执业资格（专业为通信与广电工程），提供项目负责人身份证扫描件，全国建筑市场监管公共服务平台有效的建造师证件的查询结果截图，能显示专业，注册编号，身份证信息(显示前6位及后2位数字)，姓名，和注册单位(须为投标单位)，否则不予认可。评委有权对以上截图核验，如存在不实不予认可。
（2）专职安全生产管理人员1名，须取得通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。
提供证书扫描件并同时提供以上人员的社保证明（社保局出具的2022年5月1日之后的任意月份的社保证明，其中项目负责人、持安全B证人员、持安全C证人员必须由投标单位缴纳社保，其余人员如为第三方公司代缴社保，则还须提供第三方公司的代缴协议或其他证明，不提供则对应的人员不计入其内）
2.1.5 业绩：投标人须提供2020年1月1日至今的移动网室外基站施工业绩，且施工合同累计金额不低于145万元（须提供合同关键页扫描件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，否则一律不认可，如果提供框架合同，必须提供盖章订单扫描件；如提供订单，必须同时提供对应的框架合同。框架合同的金额以订单累计金额为准。单项目合同以合同签订时间为准，框架合同以订单下达/签订时间为准。如需检查原件，则须在要求时间内提供）。
2.1.6购买保险承诺：投标人必须购买或承诺必须在合同签订前购买“施工人员人身意外伤害保险”或其他相关人身意外伤害保险，保险赔付额度不低于200万元/人，并提供相应证明材料。
2.1.7 投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票。
2.1.8 本项目不接受联合体投标。
2.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被依法暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内（自2019年12月22日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
   （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
   （14）在最近五年内（自2017年12月22日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）在最近五年内（自2017年12月22日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（16）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；
（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
   （18）法律法规规定的其他情形。
2.4投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。
4．电子招标文件的获取
    4.1招标文件获取时间:2022年11月29日8时30分至2022年12月5日17时00（北京时间，下同）。
4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请同时中通服供应链电子招标系统（链捷招）和中国电信阳光采购网登记购买招标文件，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）” 后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。
4.2.2 登记申领招标文件时须上传以下文件的电子版扫描件：购买招标文件的费用支付凭证。
4.2.3购买招标文件的方式为线上购买：
凡有意向参与本项目的潜在投标人，请通过中通服供应链电子招标系统（链捷招）（网址：https://zjzb.chinaccsscm.cn/）和中国电信阳光采购网完成供应商的注册和项目报名、采购文件的购买与下载、发票获取。
（1）注册：点击供应商注册，注册步骤详见网站公告通知栏：《网上购买标书发票信息投标人操作手册》、《网上售标温馨提示》。
（2）报名、购买与下载：注册成功后登录，点击项目管理，检索本项目后点击“标书购买”，填写基本信息后完成支付即可获取采购文件。
（3）报名成功后，采购文件电子版可在报名系统界面直接下载。
（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-83806127、020-83820346。服务时间8:30-17:30（工作日）。
注：潜在投标人必须在售卖截止时间前在中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）完成招标文件的登记申领。超过售卖文件截止时间将无法进行相关操作。
4.3 招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2022年12月22日09时00分。
5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统提交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3 根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求，本项目不再组织现场开标，将于上述同一时间、地点组织远程开标，招标人邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加远程开标。（1）本次开标将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。（2）招标代理机构将于投标截止时间前向各潜在投标人事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在投标人自行按照会议号登录视频会议。
5.4本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
6．发布公告的媒介
本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/#/gateway）及中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。
7．投标人注册
7.1 中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。
7.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
电子采购系统技术支撑：服务热线4008227188，服务邮箱zb_support@chinatelecom.cn。
CA证书办理技术支撑：服务热线010-82205275/020-83821931/020-83829625，服务邮箱bfdzyzzy.gyl@chinaccs.cn。

异议接收及联系方式
8.1联系方式
招标人：中国电信股份有限公司重庆分公司
地    址：重庆市两江新区星光五路189号
邮    编：401121
联系人：刘老师
电    话：023-67558393
电子邮件：liulc@chinatelecom.cn

招标代理机构：中捷通信有限公司
地    址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B栋801、804
邮    编：401121
联系人：黄焱、杜强、徐薇
电    话：15025408520、13570032615
电子邮件：huangyan.gyl@chinaccs.cn
获取招标文件联系人：何嘉欣
电子邮件：hejiaxin.gyl@chinaccs.cn
电    话：020-83820346
银行账户：中捷通信有限公司
开户银行：中信银行广州花园支行
账    号：3110910043850017336
8.2 异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。
招标代理机构：中捷通信有限公司（盖单位公章）
      2022  年   11  月   28   日