招标
【衢江区】衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）
幸福大院土建居家养老服务中心招标代理服务设计施工咨询施工总进度计划表供应平衡表编制说明资源需要量计划风险分析及控制措施施工方案安全方案材料供应方案材料采购流程联络关于现场图纸准备交通运输知识产权运输超大件超重件的运输道路和桥梁临时加固改造场内道路场外交通场内交通工程量清单错误的修正临时水源临时电源施工用水电外部管线生活用水生活用电配备一定容量的应急备用电源配管配线设备安装管理维修点需提供足够的备件供电临时排水临建撤走机具人员林业城管市政环保排污排水街道村委绿化卫生间临时用地临时设施搭建场内临时设施分配排污畅通公用管线修复加固措施地下管线邻近建筑物构筑物古树名木施工安全保卫工作非夜间施工照明饮水污水排放通信工程设备工程照管半成品隐蔽工程检查施工组织设计施工进度计划的修订基准线水准点测量放线建筑材料验收保管封存样品包装金属结构件设备进行另一次测试调整润滑总体检测复调运行记录正常保养试验检验修建临时设施修建一切临时设施暂列金建筑钢材混凝土土方开挖建筑垃圾外运泥浆清运建材地下障碍物清理费工程试车试车程序投料试车无负荷联动试车单机无负荷试车装修工程屋面防水房间和外墙面的防渗地基基础工程主体结构工程防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道给排水设施材料设备供应工程分包劳务住房装修办公用品建筑工程安装工程仓储库损机械台班各类人工施工设备临时用水临时用电轻便消防水龙箱消防水带喷枪全铜快速接头消防应急照明灯持续型疏散出口标志灯持续型安全出口标志灯持续型疏散指示标志灯持续型多信息复合标志灯单联单控开关双联单控开关三联单控开关普通插座钢丝灭火器螺纹阀门自动排气阀套管钢管塑料管
金额
149万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/10/28
公告摘要
项目编号wa2022113
预算金额149万元
招标联系人小胡
招标代理机构浙江未艾工程咨询管理有限公司
代理联系人小胡13735099765
标书截止时间-
投标截止时间2022/11/04
公告正文
【衢江区】衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）
更多咨询报价请点击
http://ggzy.qz.gov.cn/jyxx/002007/002007001/20221028/db3a8c4b-dcba-45ca-9869-e28baee2d80c.html
南孔圣地
衢州有礼康养衡江
QUZHOUQUJIANG
一座最有礼的城市
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）招标代理机构：浙江未艾工程咨询管理有限公司（盖章）招标人：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）招标文件项目编号：WA2022113衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）施工招标
第四章合同条款及格式24第三章评标办法18第二章投标人须知5第一章招标公告3目录编制时间：2022年10月
第一章招标公告第八章投标文件格式59第七章技术标准和要求67第六章图纸56第五章已标价工程量清单55
3.招标文件的获取：本次招标要求投标人具备衢江区市场监督管理部门注册登记的(或建筑业产值归入衢江统计的)独立企业法人资格的具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证的独立法人资格企业。拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。投标人及拟派项目负责人经依法公告无不良行为记录。本次招标不接受联合体投标。2.投标人资格要求：本招标项目的建设地点位于衢江区黄坛口乡茶坪村，总投资额约149万元；建设资金来源为上级补助及自筹；工期为60日历天；质量目标：一次性验收合格。招标范围为施工图纸及招标人审定预算价范围内所有工程内容的施工。1.项目概况与招标范围：本招标项目衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建），招标人为衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
请投标人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登录；电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标文件中，电子投标文件后缀名为密码加密标书，上传至备份投标文件中。开标解密要求：开标时间倒计时结束后代理开启一键解密方式解密所有投标单位加密标书，如存在加密标书解密失败情况。代理启用备用标书解密，如备用标书仍解密失败，或投标单位未上传备用标书。此情况视为标书解密失败，无效标处理。5、投标人信息入库各投标人登录汇联易招平台办理投标人信息入库事宜网址：（http://www.hlyzztb.com/）（1）未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，提交企业相关投标信息后，一个工作日内会自动审核。(2)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。(3)CA办理指南天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：4000-878-198办理地址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登录“汇联易招平台https://www.hlyzztb.com/auth/toLogin.do查看开标情况），承包商需登录网址：https://www.hlyzztb.com进行报名，未办理企业信息入库的承包商请登录网址：www.hlyzztb.com，办理承包商信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过衢州市衢江区报价工具版本号（1.0.2)制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中（“资格审查封面”、“资格审查表”、“承诺书”、“项目部人员配备表”、“营业执照”、“企业资质证书”、“企业安全生产许可证”、“注册建造师执业资格”、“有效的安全生产考核合格证书”上传至“资格附件”中；“商务标封面”、“报价函”、“法定代表人身份证明”上传至“商务函件”中）。衢江区使用小额报价工具1.0.2版本（需）组价上传可直接PDF转换并生成加密标书即可。投标单位投标文件上传的截止时间为2022年11月4日09时30分整，投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登录汇联易招平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（http://www.hlyzztb.com/）电子投标加密文件解密截止时间为2022年11月4日09时30分整，由代理公司进行统一解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入后续环节；（http://www.hlyzztb.com/）使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。温馨提醒：4.电子评标：3.2投标人需登录汇联易招系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。3.1投标申请人在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）下载招标文件。
本次招标公告在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）上发布。8.发布公告的媒介：投标文件递交的截止时间(投标截止时间、开标时间下同)为2022年11月4日09时30分整，地点为衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼)3号开标厅。逾期上传招标人不予受理。7.投标文件的递交：采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。6.投标保证金：
日期：2022年10月28日联系人：小胡联系电话：13735099765、629765（衢江网）代理机构：浙江未艾工程咨询管理有限公司招标人：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社请各相关责任主体严格按照区防控办最新工作要求执行。9.注意事项：
1.1项目概况1.总则投标人须知正文部分投标人须知前附表第二章投标人须知
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社 地址：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村联系人：罗书记 电话：613038（衢江网） |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江未艾工程咨询管理有限公司地址：衢州市衢江区振兴东路793号联系人：小胡 电话：13735099765、629765（衢江网） |
| 1.1.4 | 项目名称 | 衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 衢江区黄坛口乡茶坪村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级补助及自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实，并用于本工程施工合同项目的合格支付。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为施工图纸及招标人审定预算价范围内所有工程内容的施工。质量目标：一次性验收合格。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期60日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 一次性验收合格，关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、信誉 | 详见招标公告中的投标人资格要求。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织现场踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开投标预备会 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少5天前向招标人提出澄清要求，以书面方式送至或邮件至代理公司,邮箱1071380385@qq.com。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 无论是招标人根据需要主动对招标文件（含审定预算）进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间4天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足4天的，则相应延长投标截止时间。 |
| 1.11 | 偏 离 | 应在招标文件要求范围内 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2 | 投标截止时间 | 2022年11月4日09 时30分整 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 应于投标截止日期至少5天前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清时间 | 招标文件的澄清通过衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布，投标人在开标截止前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足4天，相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的澄清通过衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布，投标人在开标截止4天前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.3 | 投标限价及其评分计算方法 | 本工程招标审定招标控制价为：1483678元（含暂列金43000元）；（2）投标人应在招标人提供审定预算的95%（含）- 88%（含）以内为有效报价，｛即投标总价在1411838元（含）-1311261元（含）｝；高于或低于限价，费率报价范围的作否决其投标。（3）费率报价百分数的小数点后四舍五入，最多保留二位小数； （4）评分计算方法详见本招标文件第三章评标办法。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从投标截止之日算起60天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。（诚信投标承诺书格式详见附件） |
| 3.6.3 | 签字和盖章要求 | 电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 资格审查标一份；商务标一份电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标文件中，电子投标文件后缀名为密码加密标书的，上传至备份投标文件中；无需打印纸质版本；（注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件。） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间开标地点：衢州市衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）的 3 号开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：（1）主持人宣布会议开始；（2）招标代理一键解密电子投标文件；（3）评标委员会对投标人的投标文件进行资格审查；（4）宣布资格审查结果，资格审查不通过的投标单位不进入商务标评审；（5）评标委员会对商务标（投标函）中投标人名称、投标费率、投标报价及其他主要内容进行审查；（6）根据第三章“附件 A”否决不符合要求的投标；（7）根据评标办法，确定最佳评标价；（8）由代理人员根据评标办法计算确定最佳评标价和计算各投标人有效报价的得分，不在招标人给定的报价范围内不参加最佳评标价组合，若有相同报价则抽签确定排序。抽签办法：由业主代表或招标人委托的招标代理人员按汇联易招解密后的开标结果顺序作为投标人对应抽签号，再由业主代表或招标人委托的招标代理人员通过摇号机现场抽取前3排名，抽取的第一个签号代表第1名，其他依次类推；（9）宣布商务标结果；（10）评标委员会商讨必要事宜；（11）招标人或受托的招标代理人宣布中标候选人；（12）工作人员宣读，开标会议结束；（13）招标人或受托的招标代理人对开标过程进行记录，并存档备查。注：在开标过程中法定代表人或委托代理人在接到招标代理工作人员电话后20分钟未回复，视为自动放弃。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员 3人，其中招标人代表0人，专家 3人；评标专家确定方式：从衢州市衢江区公共资源交易评标专家库随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 本次中标公示在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：电汇或支票或银行汇票(不计利息)汇入招标人指定账户或工程保函。履约担保的金额：中标价的2%。 |
| 10.1不良行为 | ||
| 不良行为记录是指：规定期限和范围内，符合浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监［2006］80号文件）中的条款和衢州市公共资源交易监督不良行为记录公告办法（试行）规定。 | ||
| 10.2 监 督 | ||
| 投标人本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。发现衢江区范围内公共资源交易领域有涉黑涉恶线索、违反《反有组织犯罪法》情形可向衢江区监管办反映举报电话：0570-8071248：邮箱：971742223@qq.com。 | ||
| 10.3招标人重新招标 | ||
| 投标截止时间投标单位少于三家的；中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的，或其投标项目负责人（项目负责人）在其他项目投标中先前中标或为中标候选人的，或按招标文件其他条款规定不能中标的，取消其中标资格，招标人重新招标。 | ||
| 10.4解释权 | ||
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 | ||
| 10.5中标人提供已标价工程量清单报价书的要求 | ||
| （1）提供的已标价工程量清单报价书中的总价与投标时报价函中的报价相等；（2）施工组织措施项目费、其他项目费中的总包配合费（如有）、规费、税金取费费率按审定预算价同口径费率计取，不得变动；（3）暂列金（如有）按审定预算价中的暂列金金额计入，不得变动。 | ||
| 10.6特别声明 | ||
| 如遇到不可抗力等因素，无法进行开标的，由招标人自行确定是否暂停开标。 | ||
1.2资金来源和落实情况1.1.5本工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行公开招标。
1.3.3本工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本工程的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（3）其他要求：见投标人须知前附表。（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件和信誉。1.4投标人资格要求
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（11）财产被接管或冻结的；（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。1.9.1本工程不组织统一的踏勘现场及答疑会议。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.11偏离1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题以书面形式公布澄清，该澄清内容为招标文件的组成部分。1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面的方式送至或传真至代理公司，以便招标人澄清。1.10.1本次投标不召开投标预备会。1.10投标预备会1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关的周边环境情况作出的判断和决策自行负责。
（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
（8）投标文件格式。（7）技术标准和要求；（6）图纸；（由业主另行提供）（5）审定预算价；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；
2.3.1在投标截止时间4天前，招标人通过衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足4天，相应延长投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.2招标文件的澄清通过衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）发布，投标人在开标截止前，自行到网上查看，无需书面确认，视为已获取，否则后果自负。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足4天，相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面的方式送至或传真至代理公司（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
（3）法定代表人身份证明。（2）报价函。（1）封面。3.1.1投标文件商务部分应包括下列内容3.1投标文件的组成3.投标文件
（4）项目部人员配备表。（3）承诺书。（2）资格审查表。（1）封面。3.1.2投标文件资格审查部分应包括下列内容（4）已标价工程量清单。
3.2.5除非合同中另有规定，投标人的投标报价均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、风险费（施工过程中可能出现的人工、次要材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期自行拖延等不利事件所需的费用）、施工措施费（市政、市容、交通、环保）、税金、竣工验收前所需的检测费、以及合同明示或暗示所有责任、义务和一切风险等所有费用。3.2.4投标人在投标截止时间前修改报价函中的投标费率报价（投标报价）须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3招标人设有费率报价（投标报价）范围，投标人的费率报价（投标报价）不得超过报价范围，详见投标人须知前附表。3.2.2投标人的费率报价（投标报价），应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，作为投标人计算已标价工程量清单单价或总价的依据。投标人的工期以报价函中的工期为准。3.2.1本工程的投标报价采用费率报价和投标报价的形式。3.2投标报价
(5)招标文件(包括审定预算)的澄清、补充和修改文件；(4)计价定额：企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；(3)国家或省级、行业建设及本地主管部门颁发的计价办法；(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；(1)本招标文件；3.2.6投标人根据施工图、参照招标人提供的审定预算书及招标文件中的有关计价要求，结合投标人内部定额，结合市场信息、管理水平及市场竞争情况，考虑综合成本及风险因素，综合测定自主报价。
3.2.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。(10)其他的相关资料。(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；(7)施工现场情况、工程特点及施工方案；(6)建设工程设计文件及相关资料；
3.5资格审查资料采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。（诚信投标承诺书格式详见附件）3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期
3.6投标文件的编制（3）承诺书符合要求（按招标文件第八章投标文件格式要求）；（2）投标人项目负责人资格符合投标须知前附表投标人资格要求；（1）投标人企业资格符合投标须知前附表投标人资格要求及其他要求；投标人须满足下列必要条件：投标人必须满足下列资格审查的所有条件，有一项不满足的，资格审查不予通过。资格审查未通过的，其投标将予以否决。
4.1投标文件的递交4.投标3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。3.6.3电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
4.3.1在投标截止时间之前，投标人可以通过系统撤回、修改已提交的投标文件。4.3投标文件的补充、修改与撤回4.2.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。4.2.1投标文件提交的截止时间见本须知前附表。4.2投标文件提交的截止时间投标人应按招标文件要求于截止时间前上传投标文件。
5.2开标程序招标人在招标公告的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议.5.1开标时间和地点5.开标4.3.3在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。4.3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
（5）评标委员会对商务标（投标函）中投标人名称、投标费率、投标报价及其他主要内容进行审查；（4）宣布资格审查结果，资格审查不通过的投标单位不进入商务标评审；（3）评标委员会对投标人的投标文件进行资格审查；（2）招标代理一键解密电子投标文件；（1）主持人宣布会议开始；开标会议由招标代理人主持并按下列程序进行：
（11）招标人或受托的招标代理人宣布中标候选人；（10）评标委员会商讨必要事宜；（9）宣布商务标结果；（8）由代理人员根据评标办法计算确定最佳评标价和计算各投标人有效报价的得分，不在招标人给定的报价范围内不参加最佳评标价组合，若有相同报价则抽签确定排序。抽签办法：由业主代表或招标人委托的招标代理人员按汇联易招解密后的开标结果顺序作为投标人对应抽签号，再由业主代表或招标人委托的招标代理人员通过摇号机现场抽取前3排名，抽取的第一个签号代表第1名，其他依次类推；（7）根据评标办法，确定最佳评标价；（6）根据第三章“附件A”否决不符合要求的投标；
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标由评标委员会负责，评标委员会共3人组成，在衢州市衢江区公共资源交易评标专家库随机抽取。6.1评标委员会6.评标（13）招标人或受托的招标代理人对开标过程进行记录，并存档备查。（12）工作人员宣读，开标会议结束；
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
7.2中标候选人公示除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标,接受相关部门的处理。7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约担保。7.4履约担保在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3中标通知招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，接受相关部门的处理。7.5签订合同
9.纪律和监督（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决其投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（3）招标人预先内定中标人；（2）招标人与投标人商定，投标时抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；下列行为均属招标人与投标串通投标：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求（4）其他串通投标行为。
第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
2.评审标准本次评标采用最低价法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。投标人最高分若出现并列的情况，以报价低者为中标候选人；如果报价也相同时，由业主代表或招标人委托的招标代理人员按汇联易招解密后的开标结果顺序作为投标人对应抽签号，再由业主代表或招标人委托的招标代理人员通过摇号机现场抽取前3排名，抽取的第一个签号代表第1名，其他依次类推；1.评标方法评标办法正文部分评标办法前附表
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | ||
| 2.1.1 | 形式评审标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | |
| 2.1.1 | 形式评审标 准 | 投标文件签字和盖章 | 符合第二章“投标须知”第3.6.3条款的要求 | |
| 2.1.1 | 形式评审标 准 | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | |
| 2.1.1 | 形式评审标 准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 有以下情形之一的，作否决其投标处理： | 详见本章3.1.2 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 算术错误不接受修正价格的，作否决其投标处理 | 详见本章3.1.3 | |
| 2.1.3 | 响 应 性评审标准 | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 | |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | ||
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 资格审查：通过式评审投标报价： 100 分 | ||
| 2.2.2 | 最佳评标价计算方法（计算以投标报价为准） | 采用最低价法，最佳评标价的确定：全部有效报价中的最低值作为最佳评标价。 | ||
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率（K值）计算公式 | 偏差率（K值）=100%×（投标人报价－最佳评标价）/最佳评标价 | ||
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | ||
| 2.2.4 | 投标报价评分标准 | 偏差率（K值） | 当K值等于零时，得满分100分；当K值大于零时，K值每增1%，在商务分上扣4分；；K值不为整数时以直线插入法计算，商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。注：评标基准价、成本控制价、评标控制价均四舍五入，保留到整元。 | |
| 条款号 | 编列内容 | |||
| 3.1.2 | 否决其投标条件 | 详见本章附件A | ||
| 附件A | 不作为投标人情况 | 详见本章附件A | ||
2.2.1分值构成2.2分值构成与评分标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准
2.2.4评分标准投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.3投标报价的偏差率计算最佳评标价计算方法：见评标办法前附表。2.2.2最佳评标价计算投标报价：见评标办法前附表。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决其投标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。3.1初步评审3.评标程序投标报价评分标准：见评标办法前附表。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决其投标处理。（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以电话要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决其投标处理。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定进行打分，并计算出投标人报价得分。3.2详细评审
附件A:否决其投标条件和不作为投标人情况3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。3.4评标结果3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
A1.1有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决其投标处理：A1.否决其投标条件本附件所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。A0.总则否决其投标条件和不作为投标人情况
5）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；4）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；A1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：
A1.4在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。A1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。9）不同投标人的IP地址一致、MAC地址一致、电脑硬盘号一致。8）如专家核对出保函不一致，则否决其投标；7）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为；6）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；
A1.10投标文件未按招标文件要求编制的。A1.9对招标文件提出的实质性要求未响应的。A1.8费率报价百分数的小数点后超过二位的。A1.7金额报价未四舍五入精确到元的。A1.6投标费率报价换算后与金额报价不相等的（金额报价精确到元，四舍五入引起的偏差除外）。A1.5项目部人员配备表未按要求填报和提供的。
10.需要补充的其他内容A2.1投标文件未按投标文件上传截止时间上传的单位；投标人或其投标文件有下列情形之一的，招标人将拒绝接收其投标文件（不作为投标人）：A2：不作为投标人情况A1.12依照法律、法规和规章的规定，应当否定其投标的。A1.11投标费率报价和金额报价不在招标人提供的范围的，投标工期、质量目标（以报标函上的为准）不符合招标文件要求的。
1.本项目实行电子招投标，投标人应将编制完成后的商务标导入投标工具（若含资格审查资料的也应编制完成后导入投标工具），检查并填写好相应信息，并且用企业CA证书对相应的报表进行电子签章。检查无问题后生成“加密标书”；然后投标人登录“衢江区汇联易招系统”把“加密标书”上传至平台；四、电子投标文件的制作。三、电子投标文件按照3.1规定的所有内容，其最终生成的所有电子投标文件应是从投标工具中输出，且应具有工程项目的编码标记。二、关于企业CA证书及电子签章的发放。本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用企业CA证书加密。办理企业CA证书及电子签章相关的详细事项查看衢监管办发〔2013〕8号《衢州市监管办关于办理招投标企业CA证书及电子签章的通知》。一、投标文件电子版具有法律效力，由word上传投标工具并制作即可，电子投标文件加盖单位公章和法定代表人章。电子投标文件制作及相关规定
六、电子招投标、开标及评审。5.投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请向杭州擎洲软件有限公司咨询：7*24小时电话400-001-9090。4.投标工具使用衢江区汇联易招系统（https://www.hlyzztb.com）或者衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）的版本，投标文件编制均使用该投标工具进行制作，检查并填写好相对应信息，并且用企业CA数字认证证书对相应的表格进行电子签章后检查无问题后，生成“加密标书”。3.关于企业CA证书PIN码的，就是企业CA证书的识别密码，用来保护本企业CA证书不被他人使用，投标人企业CA证书pin码的默认密码是123456，投标过程中如果三次输入pin码当前企业CA证书错误将被锁定，开标过程中由于投标人自己忘记pin码而导致企业CA证书被锁定无法解密和导入电子投标文件，则否决其投标文件。2.投标人应检查标书完整性和有效性，正确无误后再将电子投标文件上传至衢江区汇联易招系统。
投标单位在软件使用过程中如还有不明之处请咨询：2.投标人按招标文件要求在投标工具中打印报表，投标工具一定要使用衢江区汇联易招系统（https://www.hlyzztb.com）或者衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）的版本。1.本工程投标人须办理企业CA证书及电子签章进行投标文件的编制。七、注意事项1.投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时，下载平台中的加密标书文件，若平台中无法读取或者解密，则否决其投标，且投标文件不参与后续的计算及评审。
承包人（全称）：发包人（全称）：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社第一部分合同协议书合同格式按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）执行第四章合同条款及格式杭州擎洲软件公司吴先生联系电话：13735848689
4.资金来源：上级补助及自筹。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：衢江区黄坛口乡茶坪村。1.工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）。一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围:。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：招主要施工为等相关工程,具体详见审定预算书。
人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格标准。三、质量标准工期总日历天数：计划工期：日历天。
人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂列金金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂列金金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：
六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：
（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：
七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单；（6）图纸；
九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。
（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章并且承包人按规定向发包人提交履约担保后生效。
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码
第三部分专用合同条款第二部分通用合同条款(略)账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：
1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：（1）双方加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；（2）询标纪要；（3）招标文件；（4）投标函；（5）双方有关工程的洽商、变更等书面文件。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定
1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
所用的规范及标准应采用国家现行最新范本规范（除另有约定）。适用于合同的其他规范性文件：包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市级有关标准、规范要求执行。1.4标准和规范
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：（1）双方加盖法人公章名为的补充合同、补充协议之文件；（2）合同协议书：（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录；（5）本专用合同条款；（6）本通用合同条款；（7）技术标准与要求；（8）图纸；（9）招标文件；（10）已标价的工程量清单；（11）双方有关工程的洽商、变更等书面文件。1.5合同文件的优先顺序
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，不足部分承包人应向发包人提请加晒，费用由承包人自理；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供施工图，并组织有关人员对承包人进行技术交底；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：由监理人在3日历天内完成审批。承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：根据需要提供；承包人提供的文件的期限为：签订合同后30天内。需要由承包人提供的文件，包括：①施工总进度计划包括编制说明，施工总进度计划表，资源需要量及供应平衡表等内容；②单位工程施工进度计划包括编制说明，进度计划表，资源需要量计划风险分析及控制措施等内容；③施工方案包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成方案、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案、材料采购流程等内容。
承包人接收文件的地点：本工程项目部；发包人指定的接收人为：业主代表。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监理工程师。监理人接收文件的地点：本工程项目部；承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，其费用均含在合同价内。因承包人原因造成场内道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内及施工便道属承包人责任范围内。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：发生时另行协商。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人提供的设计变更及施工现场签证。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行合同约定的权利和义务，对工程质量、安全、进度、文明施工进行全面管理。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：临时水源、临时电源已接到施工场地周围。2.4.2提供施工条件补充：施工用水、电外部管线已由发包人统一接至本工程现场设定的配置点。①配置点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由承包人承担。②施工用水、用电按实际发生费用（装表计量）加损耗，由承包人按月支付。③由承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水畅通。由于本工程施工而影响农户正常排水，其责任和费用由承包人承担。关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：。（5）承包人提交的竣工资料的内容：。3.1承包人的一般义务3.承包人
（3）承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等，由此产生的费用含在合同价内。一旦出现遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。若因此受到相关部门的处罚，其处罚费用由承包人承担。（2）施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，承包人必须按衢州市有关规定执行，并要求做到“工完、料净、场地清”。的防火、防水、防风、防雨、防冻、防盗等措施，且承担施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用，以上由此产生的费用含在合同价内。补充：承包人的一般义务增加以下内容：（1）在工程竣工验收交付前，承包人负责对所有已完工程的成品保护，以防损失，并采取适当（6）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。
②班组长、特殊工种、专业施工人员、管理人员应有上岗证。①工程总进度计划每个月（在每月25日前）提供六份本月已完工程量及形象进度报表，并交总监理工程师审核；提供下个月的施工计划及各种资源供应计划。施工进度计划应采用工程网络计划技术。（7）承包人应履行的其他义务：（6）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。（5）工程竣工验收合格交付使用后15日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。（4）承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作。
⑧充分考虑临时用地、临时设施搭建等内容；场内临时设施分配由承包人提供分配图报发包人同意后自行搭建。⑦由承包人负责施工现场内的临时排水、排污设施，并确保排水、排污畅通。由于本工程施工而影响附近农户正常排水及排污的，其责任和费用由承包人负责。⑥承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备一定容量的应急备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用已包含在措施费中。⑤如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意，相关费用由承包人承担。承包人应了解邻近构筑物的基础、结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。④施工场地周围已知的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木由承包人负责保护，并承担相应费用；如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。③施工安全保卫工作及非夜间施工照明必须按衢州市有关规定执行。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、环保和施工噪音、城管等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。
建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理⑨工程在施工现场中的位置或布置按总平面图。施工现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准，承包人应根据现场合理安排好上述工作。
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人无特殊情况不得更换，未经发包人及建设行政主管部门同意擅自更换的将扣罚100000元，发包人有权终止合同。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或项目技术负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应委派其他人员代行其职，并以书面形式征得总监理工程师及发包人的同意。项目负责人确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开，否则按缺勤处理，扣罚1000元/天。按月考勤，项目负责人每少1天，扣罚1000元；月到位天数少于24日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金。发生以上情况时，罚金从项目部履约保证金中扣除，项目部履约保证金被扣完后，将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，新更换的项目负责人必须具有同等资格，否则发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于24日历天。承包人对项目经理的授权范围如下：。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，按缺勤处理，扣罚500元/天（技术负责人1000元/天）。按月考勤，技术负责人每少1天，扣罚1000元；项目部其他人员每少一天扣500元；月到位天数少于24日历天的，发包人有权扣除履约保证金。发生以上情况时，从履约保证金中扣除，扣完后将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目负责人无特殊情况不得更换，未经发包人及建设行政主管部门同意擅自更换的将扣罚100000元，发包人有权终止合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人每月到位天数不得少于24日历天；项目部其他人员每月到位天数不得少于27日历天。项目部人员确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在合同中明确（除发包人另行要求外，按照投标文件中的人员配备）。3.3承包人人员
允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定3.5分包
3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工现场之日起至发包人接收项目之日止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包单位协商。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：。
4.1监理人的一般规定4.监理人履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班子、民工工资、其它六部分。所占比例：质量30%、工期30%、安全生产与文明施工10%、项目班子10%、民工工资支付10%，其它10%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程实行履约保证金制度，接到中标通知书10日内，中标人按照招标文件规定交纳支付中标价的2%的履约保证金元（以银行汇票或转帐支票方式），缴存至招标人指定的银行帐户并签订施工合同。履约保证金待工程验收合格（扣除违约金部分）后10日内，一次性全额无息退还。承包人是否提供履约担保：是。
姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。关于监理人的监理权限：对工程施工相关事项进行检查，查验、审核、验收，并签发相关指示，总监理工程师签发任何设计变更、进度款支付、工程量变更、工期变更等按监理合同相关规定，均需征得发包人同意。关于监理人的监理内容：按监理合同相关规定。
关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；
5.工程质量（3）。（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：一次性验收合格。5.1质量要求
6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在收到中标通知书后5日历天内完成编制。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关安全施工管理及规定，自觉做好现场安全生产的各项管理工作。如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生一般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费。6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：24小时。
7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据通用条款、衢州市有关规定、监理人要求编制施工组织设计。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后28天内支付安全文明施工费的50%，剩余部分按工程进度同期支付。合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作。
7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后2日历天内完成。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后3日历天内完成审查工作。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在接到中标通知书5日历天内完成施工组织设计编制，并提交监理人审查。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后7日历天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后7日历天内。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后承包人按发包人要求进场，作施工前期准备，但工期仍以开工令下发时间开始计算。若承包人进场两个月后开工令仍未下发，则发包人以每月20000元人民币补偿承包人直到开工令下发为止。7.3.1开工准备
1、承包人原则上不应提出延长工期的申请，对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人代表确认后，工期延长由双方协商解决。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：删除通用条款“第7.5.1因发包人原因导致工期延误”（1）～（6）项内容，并增加以下内容：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。7.4测量放线
A、必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请。3、工程延期的审批：2、季节性雨水、台风等因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文(非承包人原因的除外)要求停工的除外。③不可抗力原因造成的工期延误。②由发包人原因造成的工期延误；①因第三方【指设计单位（指重大设计变更）、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举】原因造成的工期延误；
6、因第三方（指设计单位、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举）原因造成工期延误的，发包人同意顺延与延误天数相等的工期，且发包人不再进行任何的费用补偿。5、因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。4、因发包人原因造成工程暂停施工的，暂停施工的时间在一个月内的，承包人不得要求增加任何费用；暂停施工的时间超出一个月的，一个月之后的超出部分的补偿费用由双方协商解决。承包人在以上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。C、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。B、若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；
不利物质条件的其他情形和有关约定：遇到不利物质条件，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人必须按合同工期完成，否则应视为承包人违约。如总工期延误的，每延误一天，以每延误一天按2000元扣工期履约保证金；每延误一天，按2000元扣工期履约保证金；如工期延误超出20天的，发包人扣除全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。7.5.2因承包人原因导致工期延误7、因不可抗力造成的工期延误的，按通用合同条款第17.3.2项约定的原则承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：30年一遇的降水（雪）7.7异常恶劣的气候条件
（1）发包范围内所需建筑材料、设备均由承包人根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料和设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料、设备均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到设计预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用不合格材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止承包人使用，甚至要求承包人停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用不合格材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。本工程部分材料必须在相应推荐品牌中选用，且不得采用假冒伪劣产品，否则所引起的责任由承包人承担。未经允许，承包人不得以无法采购指定品牌等任何理由更换推荐范围外另一种品牌的材料，同一系列材料应选用同一参考品牌，否则发包人将不予认可，并不予支付此部分工程款。（具体见合同后附材料品牌推荐表）。除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。但所有材料必须达到发包人的技术质量及其他各项要求。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证（发包人及监理要求提供样品的材料，承包人应事先提供）。材料必须经现场监理及发包人认可，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
（3）承包人应根据工程进度计划，在材料、设备采购前45天将采购清单提交监理人审核，清单中应明确采购材料的品种、数量、品牌、生产厂商及技术规格；如未经监理人审核，发包人有权拒绝该项材料、设备进场，并对该项价款不予支付。d.在施工过程中，发包人如发现设备的选型低于发包人清单中明确的设备选型要求时，发包人有权要求承包人在价格不变的情况下更换设备选型，直到达到发包人的要求。c.承包人在采购成品材料、设备或施工项之前须先放样并经发包人、监理人、设计单位最终共同确认后再采购安装施工。b.发包人有更换主要材料厂家、品牌、规格、型号的权力，更换后的工程差价按材料市场差价计取，人工等其他费用不变。a.在施工过程中，发包人有品牌要求的设备或材料，如投标人没有按招标文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与招标文件要求的存在明显差别，或虽然按照招标文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中发包人有权在招标文件推荐品牌中自行确定，其结算时，实际主材价格高于投标主材价的，按投标主材价；低于投标主材价的按实际采购价。（2）发包人、监理人、设计单位等干系人的签字确认并不代表标的物是最终符合合同要求的。如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表有权拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。并明确以下要点：
（9）设备发运、包装及运输（8）进场的材料、设备未经发包人签署出场证书，不得运出场外。（7）承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作。（6）由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件（盖有承包人红章）备案。（5）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。（4）本工程所采用的所有材料、设备等到货时，应由发包人、承包人及监理人三方就材料、设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等内容，按投标文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。承包人应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：收货人、产品名称、合同号、品目号和箱号、到达站或到货地点、外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。④唛头③承包人保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。②设备在移交发包人之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由承包人承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。①在交货前将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知发包人。
④在保证期满时，承包人工程师和发包人代表对所有设备进行另一次测试，任何故障须由承包人自费解决并取得发包人的认可。③在质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，承包人每二个月对设备进行一次总体检测，每半年对设备进行一次复调，保修期后为发包人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。②承包人须对招标范围内的设备提供设备通过最终验收合格次日起24个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，承包人应免费维修和正常保养。①承包人售后要满足提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后2小时内，赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以满足发包人维修需求。（10）设备售后服务要求：承包人应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。
9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：按投标报价及工程所需修建一切临时设施并承担费用。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施⑥承包人须对发包人的技术操作人员4人(2人机械，2人电气)进行免费培训。⑤质保期内承包人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：无。施工现场需要配备的试验设备：无。施工现场需要配置的试验场所：无。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员
10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：工程实施过程中确定的变更。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：无。
2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按以下办法计算确定：①变更前的工作量按照投标施工图结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，单价按照投标单价；②变更后的工作内容工程量根据实际施工图或变更联系单并按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算。②设计变更引起的工程项目或数量的增减。①发包人提供的审定预算价项目或数量有误；1、工程量清单是本合同下合同价款的唯一和全部载体。发生下列情况之一的，项目的工程量按实调整：（一）工程量的调整关于变更估价的约定:因变更发生的价格调整按以下办法处理：
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可参照类似子目的单价；（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；3、发包人提供的审定预算价项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：2、发包人提供的审定预算价有数量误差，或设计变更引起工程数量增减，合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目且其工程量增加或减少变化幅度在本项工程数量15%以上时，其中15%及以内部分的工程量执行合同原有的单价（除本合同内约定可调整的除外），15%以上部分的工程量，按比较中标已标价工程量清单与审定预算价结合投标下浮率下浮后价格单价取定，增加时取低值，减少时取高值；1、发包人提供的审定预算价有数量误差，或设计变更引起工程数量的增减，合价金额占合同总价2%及以内且变化幅度在15%及以内时，或合价金额占合同总价不到2%且变化幅度在25%及以内时，均执行合同原有的单价（除本合同内约定可调整的除外）。（二）单价的确定
⑤综合单价按上述规定①-④条计算后，按投标人投标总价综合优惠率同口径优惠下浮，如其中材料价格为签证的则该签证材料价不再优惠下浮。④材料价格套用：套用顺序《衢州造价信息》（当地没有按衢州市区）、《浙江省造价信息》，以上信息价均为投标当期造价信息价格。在《衢州造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格，以发包人、监理、承包人三方共同进行市场询价确定。③《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》，取费参招标同口径；②《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下依据和规定进行调整：
暂列金材料和工程设备的明细详见附件11：《暂列金一览表》。10.7暂列金承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：3天内完成。监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内完成。10.5承包人的合理化建议
承包人直接实施的暂列金项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂列金项目对于不属于依法必须招标的暂列金项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂列金项目对于依法必须招标的暂列金项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂列金项目
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整承包人直接实施的暂列金项目的约定：/。合同当事人关于暂列金额使用的约定：/10.8暂列金额
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
1、本合同价款采用单价合同方式确定。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：材料费、人工费应按衢住建建[2012]127号文件执行（如有新的调价文件，按新文件执行）。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款风险范围以外合同价格的调整方法：1、发包人提供的审定预算价项目或设计变更引起的工程项目或数量的增减，项目的工程量按实调整。2、发包人提供的审定预算价项目或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其综合单价的确定参照合同条款10.4.1条，经发包人确定并经审计部门审定后，作为结算的依据。3、设计变更；4、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；5、经浙江省相关部门同意认可的法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款；6、建筑钢材、商品混凝土的调价。风险费用的计算方法：所有招标文件或审定预算价明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，承包人投标时没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。综合单价包含的风险范围：（1）综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；（2）合同执行期内，施工期间停水、停电引起的费用增加；（3）合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；（4）合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等；有经验的承包商应能预计的其他费用；（5）现行工程量清单未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包含在报价内；（6）专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；（7）合同执行期内，因政府发文原因要求停工而引起的费用增加；（8）人工费除按规定须调整情况外其与不得调整；（9）计日工单价。结算时仅计取计日工、计日工税金，不再计取管理费、规费等其他费用；（10）其他可能发生的费用（①土方开挖及外运、建筑垃圾外运、泥浆清运等相关手续由承包人自行按当地有关要求办理，必须严格服从当地部门的规定，由此发生的费用已包含在合同价内。②建材二次搬运费、地下障碍物清理费等费用，已综合考虑在合同价内，不管实际情况如何，均不再另行计取。③因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民、影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、有关人员联系，自行解决。④合同审定预算价中的无价材料由投标人自行承担风险，中标后不做任何调整。⑤施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响，以及经双方核对招标人提供的审定预算价并确认前未发现的遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用。）；（11）除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。
12.3.2计量周期工程量计算规则：按实际完成数量计量，工程量计算规则执行国家标准或其适用的修订版本和有合同约束力的图纸进行计量。12.3.1计量原则12.3计量预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。
关于付款周期的约定：与付款保持一致。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付关于单价合同计量的约定：承包人应于每月月底为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月进行。
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人2天内完成审查。12.4.4进度款审核和支付（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：月底前提供。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人提供的申请单进行编制。12.4.2进度付款申请单的编制
②工程通过审计后一个月内支付至审定工程总价款的98.5%。①工程完成竣工通过验收合格后付至合同价款的60%。（3）付款方式：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：次月月底前支付到承包人账户。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单、正式发票及相关资料后7天内。
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工13.验收和工程试车⑤双方约定，承包人同意最终支付时间按核心算中心批准时间为准。④承包人必须按时按量支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。③余款1.5%留作质量保证金，自竣工验收合格之日起满壹年，经检查无质量问题后一个月内无息退还。
13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：根据发包人规定。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：24小时。
工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的费用。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：在完成接收手续后移交。
13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；
竣工图纸资料；竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）单体调试质量检验评定表；（6）联调质量检验评定表；（7）施工、安装记录；（8）隐蔽工程施工、安装记录；（9）试验报告。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后15日历天内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
14.3最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后28天内完成付款。发包人审批竣工结算申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批。14.2竣工结算审核发包人认为必须提交的技术文件。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后28天内完成支付。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结算申请单后28天内完成审批。14.3.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止并完成接收手续后14天内提交。承包人提交最终结清申请单的份数：6份。14.3.1最终结清申请单
15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收之日起计算。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）1.5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：
15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：质量保证金竣工验收合格之日起满贰年，经检查无质量问题后一个月内退还（不计息）。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况下为24小时内，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的必须在8小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）要求执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
若发包人在进行巡查时，第一次发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求的，给予承包人警告并责令整改；第二次发现则责令承包人整改并处罚人民币1万元；再次发现则处罚人民币3万元/次；被相关部门通报批评或被新闻媒体曝光，则发包人有权扣除全部安全生产、文明施工履约保证金。2、安全施工、文明施工及环境保护按照国家及浙江省、衢州市相关文件要求执行。1、若达不到一次性验收合格要求，按合同价的0.3%进行处罚，违约金在质量履约保证金中列支，并限期达到合格要求。若因重大质量问题达不到合格标准，则拆除重建，所有费用由承包人承担，其拆除重建工期期限由发包人与监理人确定，承包人无条件服从。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约
6、本工程在实施过程中，由于项目经理、现场管理班子其他成员与监理人的配合原因，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包5、承包人负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），发包人有权扣除全部质量履约保证金。4、该项目如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。项目经理违约：到位少于24天/月，每少一天，向发包人支付人民币1000元/天的违约金；到位少于20天/月，发包人有权扣除所有项目部履约保证金；其违约金从履约保证金中扣除。项目班子的考核以“主要施工管理人员表”为准。3、承包人投标所报的本工程项目经理及配置的现场技术、管理人员经发包人考核后，不得随意调动，如因工作需要调动，须事先征得发包人书面同意，经发包人同意后必须在三天内更换完成且更换的项目经理资格条件必须等于或高于投标资格条件（提供项目经理注册建造师证书、职称证书、身份证原件及其工作经历与业绩等有关证明材料）。若发现项目管理班组成员不能到岗，处罚措施如下：
11、如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权扣除全部履约保证金并终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。特殊专业工程需分包的，应经发包人同意，否则将扣罚50000元；10、承包人在施工过程中，安全、质量受到当地政府相关部门的行政处罚，也应当向发包人支付同等金额的罚金。9、施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币20000元/次的违约金，违约金从质量履约保证金中扣除。8、若使用不合格材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止承包人使用，下令承包人停工、返工，直至中止合同并支付违约金人民币10万元/次，违约金从质量履约保证金中扣除。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用不合格材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。7、虽然通过竣工验收，但存在偷工减料或不按设计图施工，发包人有扣减结算价款的权利。人必须无条件接受，如措施不力，从工程进度款中扣罚人民币10万元，且发包人可有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不予支付。关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2.1款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2.1款。16.2.2承包人违约的责任12、提交资料的违约：承包人必须按发包人规定的时间内提供各种办证资料，绝不能影响发包人办理质监、施工许可证等手续，否则发包人可在第一次进度款中扣除承包人的其它履约保证金，也可单方解除施工合同。
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.1不可抗力的确认17.不可抗力
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。关于其他保险的约定：承包人必须投保第三者责任险，费用由承包人承担。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人必须投保建筑工程一切险，费用由承包人承担。18.1工程保险18.保险
20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人办理。18.7通知义务
合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。
1、无论承包人投标前是否实际进行过现场踏勘，都视为承包人已了解施工现场及周围的环境，掌握并预估到所有与本项目施工有关的可见及不可见的因素，不可预见的或未提及的风险，均由承包人承担，并已含在本合同价中。发包人将施工现场移交给承包人后，因承包人原因而影响施工进度，导致工程费用增加、工期拖延、误工及财产损失，均由承包人自行消化，其工期概不索赔、不顺延，且承包人须抢工弥补延期工期，发包人不作任何补偿。21.补充：（2）向有管辖权的人民法院起诉。（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼
7、工程竣工后场地的清理超过规定期限的，7天内每天扣款人民币2000元；8-14天每天按人民币5000元扣款；14天后每天按人民币10000元扣款。如超过20天仍不清理场地的，则视为承包人放弃场地内所有财产，发包人可自行处理或清理，如由此引起发包人额外支出的由承包人予以赔偿。6、发包人有权增减工作内容及相应的工作量，报价按原投标口径不变，承包人不得提出额外费用要求。5、承包人负责施工范围内的试车及联合调试并承担费用。4、承包人必须建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理，确保消防工程顺利通过验收。3、工程竣工验收前，承包人应配合发包人完成并通过防雷检测、电气检测、环境检测、消防环保及所有竣工验收必须的检测等工作，所有竣工资料必须完整。2、工程施工过程中发生的设计变更等必须经发包人和监理人签字认可后方可实施，实施的唯一依据为发包人出具的联系单或联系函，否则由此产生的质量、费用、工期等问题由承包人自行负责。但承包人不得以发包人未签证确认费用为由提出顺延工期甚至停工。
附件1：12、该项目如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。11、发包人保留在正式签订合同时完善合同条款的权利。10、标后管理工作按市住建局衢住建〔2013〕68号文、衢住建〔2013〕85号文、衢住建办〔2013〕99号文和招标人有关文件要求考核。9、本工程计日工按130元/日计取，承包人不得以任何理由增加其费用。8、在履行合同过程中，若承包人以低于成本价为理由提出中途停工或毁约导致发包人利益受损的，发包人有权直接扣除承包人所递交的中标价净值与风险控制价之差额；若仍有损失，则由承包人补足。
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社工程质量保修书
3．装修工程为贰年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的全部内容。
三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：24个月。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：
甲乙双方的权利和义务根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）的项目法人（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立以下合同。建设工程廉政合同附件2：邮政编码：邮政编码：账号：账号：
（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（二）严格执行施工的合同文件，自觉按合同办事。（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。（二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。甲方的义务
第四条违约责任（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。第三条乙方的义务
第七条本合同作为衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第五条双方约定（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）
1.3建筑工程1.2中标人已标价工程量清单报价参考依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定；《浙江省建设工程计价规则（2018版））》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙江省建设工程造价管理总站关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知-浙建站计﹝2013﹞64号、《关于衢州市建设工程工程量计价模式补充表式的通知》【衢建建﹝2001﹞93号】；取费按审定预算中同口径计取；材料价格按《衢州造价信息》2022年第9期、《浙江造价信息》2022年第9期等执行。1.1中标人依据投标的中标价、招标人提供的审定预算价进行编制。1.已标价工程量清单编制依据第五章已标价工程量清单
2.2已标价工程量清单中单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.1已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格。2.编制内容要求安全文明施工费：下限5.73%，上限7.00%；规费:30.63%；税金按9%计取。1.4安装工程安全文明施工费：下限7.68%，上限9.37%；规费:25.78%；税金按9%计取。
2.5.3投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料价格表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料价格表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。2.5.2“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。2.5.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。2.5分部分项工程项目按下列要求报价：2.4“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.3已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：2.6.5对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。2.6.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.6.2措施项目清单中的费用应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。2.6.1措施项目清单应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。2.6措施项目按下列要求报价：
2.12投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。2.11管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.10已标价工程量清单中所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.9除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。2.8规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括计日工金额。
(施工图纸由招标人另行提供)第六章图纸3.2其他/3.1审定预算编制说明中有参选材料品牌的，承包人在实施时，必须在从中选取一种用于本工程，否则发包人不予认可，并不予支付此部分工程款。（如有）3.其他说明2.13投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.2现场条件和周围环境1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：l.1.1本工程基本情况如下：/。1.1工程概况1.工程说明第七章技术标准和要求
2.1承包范围承包范围1.3.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。1.3资料和信息的使用1.2.2承包人被认为已在本工程投标阶段自行踏勘现场时和从本图纸中充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况。
本工程项目合同期限在合同协议书中载明。3.1合同工期3.工期要求2.1.2承包人自行施工范围的工作界面划分如下：。本工程承包人自行施工的工程范围如下：。2.1.1承包人自行施工范围
5.适用规范和标准质量标准：本工程项目要求的质量标准为：。4.质量要求3.2.2承包人在投标函中所承诺的工期应当包括实施并完成规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。3.2.1承包人在施工组织设计中应当制定相应的维修工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。3.2关于工期的一般规定
5.2.1有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。5.2特殊技术标准和要求5.1.4除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。5.1.3构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。5.1.2除合同另有约定外，本工程采用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。国家、行业及地方现行施工验收及施工安全技术规范.规范的获得由投标人自行解决。在合同履行期间，若标准或规范有修改或重新颂布，承包人应遵照执行。5.1适用的规范、标准和规程
工程施工招标（一）封面一、资格审查部分第八章投标文件格式
日期：年月日法定代表人：（盖章）投标申请人：（盖章）投标文件内容：（投标文件资格审查标）项目名称：资格审查申请书
投标人：（盖章）本表中涉及企业资质、企业营业执照、企业安全生产许可证、项目负责人（项目经理）资质、项目负责人（项目经理）安全生产考核合格证等证件加盖电子公章附资格审查表后，如与《资格审查表》填写不一致的，资格审查不予通过。备注：资格审查表（二）资格审查表
| 企 业 | |
| 投标人名称 | |
| 营业执照 | 已入库 □（勾选） |
| 资质等级 | |
| 安全生产许可证证号及有效期 | 证号：有效期：在有效期内 □（勾选） |
| 项目负责人（项目经理） | |
| 姓名 | |
| 资格等级 | |
| 安全生产考核合格证证号 | 证号： |
投标人：（盖章）承诺书（三）承诺书年月日法定代表人：（盖章）
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 质量承诺：我单位将严格按国家现行的标准、施工图纸及有关验收规范要求施工，如工程质量达不到一次性验收合格的，扣除全部质量履约保证金，并承担相应的返工费用。 |
| 2 | 工期承诺：如我单位责任造成工程延期的，每延期一天，以每延误一天按2000元扣工期履约保证金；如工期延期超出20天的，发包人扣除全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由我单位承担。非我单位原因造成工期延误的，工期按监理及发包人签证的天数延期外由此引起的费用不再要求增加。 |
| 3 | 安全生产及文明施工承诺：做到文明施工、安全生产，并履行发包人的安全生产、文明施工的考核措施。如发生安全事故，我单位承担一切责任及费用，发生一般及以上事故的发包人有权扣除我单位的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明措施费用。 |
| 4 | 项目部承诺：中标后项目部人员将按我单位投标文件中的人员全部到岗，不随意更换；项目负责人(项目经理)到位率80％（24日历天/月）；否则无条件接受发包人按招标文件所规定的条款处理。 |
| 5 | 民工工资支付承诺：承诺确保民工工资按时兑现，决不拖欠，否则视为违约。不及时支付并有上访情况给发包人造成不良影响及严重后果的，发包人可扣除我单位全部履约保证金，发包人有权从工程款中直接支付民工工资。 |
| 6 | 其它承诺：服从招标人以及工程建设过程中新发布的有关文件规定，严格按文件执行，否则后果由我单位承担。 |
| 7 | 无不良行为记录承诺：我单位和拟安排本项目的项目负责人在投标截止时间没有正在公示期的不良行为，如有隐瞒不报的情况，愿意接受招标人和有关部门的任何处罚。承诺拟派的项目经理无在建工程。 |
2.在工程项目实施中不接受项目所在村村干部有偿提供或出售工程项目所需材料、设备等。1.不将本工程项目转包或分包给项目所在村党组织、村民委员会、村务监督委员会、村经济（股份经济）合作社班子成员和财务人员本人及其近亲属、近姻亲属。我单位将认真贯彻落实衢江区《关于禁止村干部利用职权承揽或插手村级工程项目建设的暂行规定》（区委发【2020】9号），全力支持推动农村基层干部廉洁履行职责。如我单位中标，在项目实施过程中，除响应招标文件中所有的条款，履行合同内容外，并郑重承诺：承诺书年月日法定代表人：（盖章）
投标企业:(公章)特此承诺。如有违反，愿意按照《关于禁止村干部利用职权承揽或插手村级工程项目建设的暂行规定》、《衢江区政府投资项目招标投标当事人诚信管理办法》记录企业失信行为并接受处理。5.发现本项目实施过程中存在有项目所在村村干部承揽或插手情况，第一时间向行业行政主管部门报告。4.不以其他任何形式给予项目所在村村干部好处费。3.不以合伙承包、合资入股等手段变相让项目所在村村干部承揽或插手村级工程项目。
我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。在项目招标投标活动中若有违反招标投标相关法律法规的行为，我单位愿意接受相关部门的处理。本单位参与项目投标活动，并郑重承诺：：诚信投标承诺书年月日法定代表人或授权代理人(签字):
要求，本公司承诺：为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》(衢政办发〔2022〕1号)促进农民就业承诺书年月日法定代表人：（签字或盖章）承诺单位：（盖章）
项目部人员配备表（四）项目部人员配备表年月日法定代表人(盖章):投标人(法人公章):如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。
投标人：（盖章）2、以上人员对应的身份证、资格（上岗）证、安全生产考核合格证复印件加盖投标人公章附后。注：1、打*号的必填，所填项目内容并作为评标及标后管理依据；工程名称：
| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 资格（上岗）证及号 | 安全生产考核合格证证号 |
| 项目负责人 | * | * | * | * |
| 技术负责人 | * | * | * | |
| 质量负责人（质量员） | * | * | * | |
| 安全负责人（安全员） | * | * | * | |
| 施工员 | * | * | * | |
| 材料员 | * | * | * | |
| 资料员 | * | * | * |
商务标工程施工招标（一）封面二、商务标年月日法定代表人：（盖章）
（三）报价函日期：年月日法定代表人：（盖章）投标申请人：（盖章）投标文件内容：（投标文件商务标）项目名称：
企业资格：我方符合招标公告上的资格条件并按招标公告递交了诚信投标承诺书。如果确定我方为承包商，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，工期为日历天，并确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。经研究施工招标公告的全部内容后，我方兹以人民币（大写）¥元的报价承包该项目，并将严格按照合同、技术标准和要求约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。致：报价函
（四）法定代表人身份证明年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）项目负责人资格：项目负责人姓名：身份证号码：
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人：法定代表人身份证明
年月日投标人：（盖单位章）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：
本次招标文件由招标人负责解释。
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n
| 衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程 | |
| 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 |
| 招标控制价 | (小写)： | 1483678元 | 1483678元 | 1483678元 |
| (大写)： | 壹佰肆拾捌万叁仟陆佰柒拾捌元整 | 壹佰肆拾捌万叁仟陆佰柒拾捌元整 | 壹佰肆拾捌万叁仟陆佰柒拾捌元整 | |
| 招 标 人： | 造价咨询人： | |||
| (单位盖章) | (单位盖章) | (单位资质专用章) | ||
| 法定代表人 | 法定代表人 | |||
| 或其授权人： | 或其授权人： | |||
| (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | ||
| 编 制 人： | 复 核 人： | |||
| (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | ||
| 编制时间： | 复核时间： |
| 【表10.2.2-11】 | |
| 编制说明 | 编制说明 |
| 工程名称:衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 第 1 页 共 2 页 |
| 一、工程概况\n1、工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）\n2、工程地点：衢江区黄坛口乡茶坪村\n3、工程概况：土建、安装及其他配套项目\n二、工程编制范围\n具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。\n三、招标控制价编制依据\n1、根据施工图纸\n2、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）；\n3、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；\n4、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；\n5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；\n6、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；\n7、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；\n8、其他相关文件\n9、人工费根据《衢州市建设工程造价信息》2022年第9季度信息价计入；\n10、材料信息价根据《衢州市建设工程造价信息》2022年9月、《浙江造价信息》2022年9月计算，信息价没有的按市场价计算。\n四、工程质量、工期、材料、施工等要求\n1、工程质量：合格；\n2、工期：详见招标文件要求；\n3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。\n五、工程施工费用取费的要求\n安全文明施工、规费、民工工伤保险及税金等按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版），具体如下：\n1、综合费（企业管理费、利润）按市政工程中值计取，施工组织措施费按中值计取。\n2、规费*1.075。\n3、税金费率为9%。\n六、其他说明\n1、本项目暂列金43000元整，计入在建筑装饰工程内； | 一、工程概况\n1、工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）\n2、工程地点：衢江区黄坛口乡茶坪村\n3、工程概况：土建、安装及其他配套项目\n二、工程编制范围\n具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确内容为准。\n三、招标控制价编制依据\n1、根据施工图纸\n2、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）；\n3、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；\n4、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；\n5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；\n6、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；\n7、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；\n8、其他相关文件\n9、人工费根据《衢州市建设工程造价信息》2022年第9季度信息价计入；\n10、材料信息价根据《衢州市建设工程造价信息》2022年9月、《浙江造价信息》2022年9月计算，信息价没有的按市场价计算。\n四、工程质量、工期、材料、施工等要求\n1、工程质量：合格；\n2、工期：详见招标文件要求；\n3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。\n五、工程施工费用取费的要求\n安全文明施工、规费、民工工伤保险及税金等按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版），具体如下：\n1、综合费（企业管理费、利润）按市政工程中值计取，施工组织措施费按中值计取。\n2、规费*1.075。\n3、税金费率为9%。\n六、其他说明\n1、本项目暂列金43000元整，计入在建筑装饰工程内； |
| 【表10.2.2-11】 | 【表10.2.2-11】 |
| 编制说明 | 编制说明 |
| 工程名称:衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 第 2 页 共 2 页 |
| 2、未尽事宜按常规考虑。 | 2、未尽事宜按常规考虑。 |
| 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 | 【表10.2.2-12】 |
| 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 | 招标控制价费用表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | 其中：（元） | 其中：（元） | 其中：（元） | 备注 |
| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 安全文明\n施工基本费 | 规费 | 税金 | 备注 |
| 1 | 衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 1483677.7 | 28540.89 | 85076.72 | 122505.5 | ||
| 1.1 | 建筑装饰工程 | 1275348.69 | 26326.35 | 74418.13 | 105304.02 | ||
| 1.2 | 安装工程 | 208329.01 | 2214.54 | 10658.59 | 17201.48 | ||
| 合 计 | 合 计 | 1483677.7 | 28540.89 | 85076.72 | 122505.5 |
| 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 |
| 单位工程招标控制价费用表 | 单位工程招标控制价费用表 | 单位工程招标控制价费用表 | 单位工程招标控制价费用表 | 单位工程招标控制价费用表 |
| 单位工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 单位工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 1020912.88 | |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 232864.19 | |
| 2 | 措施项目费 | 212182.6 | ||
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 183641.71 | |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 90599.81 | |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 28540.89 | |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | 28540.89 | ||
| 3 | 其他项目费 | 43000 | ||
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 43000 | |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 | ||
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 | ||
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 43000 | |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | ||
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) | ||
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | ||
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | ||
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 | ||
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 | ||
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 | ||
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 | ||
| 4 | 规费 | 85076.72 | ||
| 5 | 增值税 | 122505.5 | ||
| 招标控制价合计 | 招标控制价合计 | 1+2+3+4+5 | 1483677.7 |
| 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 | 【表10.2.2-29】 |
| 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 | 主要工日一览表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）- | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）- | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）- | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 一类人工 | 工日 | 106.29 | 139 | 14774.67 | |
| 2 | 二类人工 | 工日 | 1397.51 | 150 | 209626.89 | |
| 3 | 三类人工 | 工日 | 627.54 | 172 | 107936.17 |
| 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 | 【表10.2.2-31】 |
| 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 标段： | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 4 页 | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 2.26 | 3965 | 8957.33 | |
| 2 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.05 | 3805 | 202.81 | |
| 3 | 0109120025 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.62 | 4177 | 2569.78 | |
| 4 | 0109200003 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 | t | 0.83 | 4124 | 3415.66 | |
| 5 | 0313120093 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.31 | 5.75 | 42.03 | |
| 6 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 102.95 | 0.38 | 39.22 | |
| 7 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 55301.67 | 0.47 | 25715.28 | |
| 8 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 11.11 | 0.51 | 5.65 | |
| 9 | 0403120009 | 黄砂净砂 | t | 218.66 | 129 | 28207.32 | |
| 10 | 0403120015 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.08 | 193.5 | 15.91 | |
| 11 | 0403120047 | 砂砾天然级配 | t | 33.31 | 84.15 | 2803.26 | |
| 12 | 0405120119 | 碎石综合 | t | 67.62 | 90.87 | 6144.46 | |
| 13 | 0431120023 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 194.84 | 501 | 97613.68 | |
| 14 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 7.23 | 460.43 | 3329.65 | |
| 15 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 6.9 | 491.43 | 3390.03 | |
| 16 | 0113120071 | 扁钢Q235B综合 | kg | 12.24 | 4.11 | 50.26 | |
| 17 | 0129120377 | 中厚钢板 综合 | kg | 53.99 | 3.97 | 214.4 | |
| 18 | 0307120123 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 45.45 | 13.27 | 603.12 | |
| 19 | 0307330031 | 铜防返溢地漏DN50 | 个 | 15.15 | 24.78 | 375.42 | |
| 20 | 0307330033 | 铜制清扫口De110 | 个 | 5.05 | 15 | 75.75 | |
| 21 | 0307330051 | 混合冷热水龙头 | 个 | 15.15 | 146 | 2211.9 | |
| 22 | 1701120087 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20 | m | 218.09 | 9.13 | 1990.53 | |
| 23 | 1701120179 | 碳素结构钢焊接钢管 综合 | kg | 55.42 | 4.27 | 236.37 | |
| 24 | 1703330001 | 镀锌对缝钢管SC100 | m | 103 | 54.64 | 5628.02 | |
| 25 | 1725330055 | PP-R给水管DN20 | m | 130.69 | 3.61 | 471.78 | |
| 26 | 1725330055 | PP-R给水管DN40 | m | 7.11 | 8.94 | 63.58 | |
| 27 | 1725330055 | PP-R给水管DN32 | m | 33.89 | 5.58 | 189.13 | |
| 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 标段： | 标段： | 标段： | 第 2 页 共 4 页 | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 28 | 1725330055 | PP-R给水管DN25 | m | 14.26 | 3.54 | 50.5 | |
| 29 | 1725330055 | PP-R给水管DN15 | m | 91.04 | 2.83 | 257.65 | |
| 30 | 1725330123 | 塑料排水管UPVCDe110 | m | 119.35 | 19.03 | 2271.21 | |
| 31 | 1725330123 | 塑料排水管UPVCDe75 | m | 17.74 | 9.96 | 176.74 | |
| 32 | 1725330123 | 塑料排水管UPVCDe50 | m | 15.61 | 6.58 | 102.71 | |
| 33 | 1900330009 | 闸阀DN32 | 个 | 1.01 | 50.27 | 50.77 | |
| 34 | 2109120021 | 洗脸盆 | 个 | 15.15 | 460 | 6969 | |
| 35 | 2131120023 | 洗脸盆托架 | 副 | 15.15 | 10 | 151.5 | |
| 36 | 2131330007 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 15.15 | 15 | 227.25 | |
| 37 | 2261330007 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 | 57.57 | 115.14 | |
| 38 | 2303120009 | 1、安装方式：轻便消防水龙（带灭火器的轻便消防水龙箱，轻便消防水龙箱为成套产品，箱内设消防水带1根，公称直径DN25带内衬里,长度为30m；D6喷枪一支；DN25全铜快速接头一个。其外形尺寸为1200*550*160，其安装参见国标15S202第53页。） | 套 | 3 | 796 | 2388 | |
| 39 | 2500120001 | 消防应急照明灯(室外)LED，A型DC24V，6W(IP67) | 套 | 8.08 | 80 | 646.4 | |
| 40 | 2500120001 | 消防应急照明灯 | 套 | 10.1 | 148 | 1494.8 | |
| 41 | 2500120001 | 防水节能灯（吊顶安装）1x45W | 套 | 15.15 | 65 | 984.75 | |
| 42 | 2500120001 | 持续型疏散出口标志灯 | 套 | 3.03 | 86.73 | 262.79 | |
| 43 | 2500120001 | 持续型安全出口标志灯 | 套 | 3.03 | 86.73 | 262.79 | |
| 44 | 2500120001 | 持续型疏散指示标志灯 | 套 | 6.06 | 86.73 | 525.58 | |
| 45 | 2500120001 | 持续型多信息复合标志灯 | 套 | 5.05 | 86.73 | 437.99 | |
| 46 | 2605120033 | 单联单控开关250V,10A86系列 | 只 | 1.02 | 3.18 | 3.24 | |
| 47 | 2605120033 | 双联单控开关250V,10A86系列 | 只 | 16.32 | 5.37 | 87.64 | |
| 48 | 2605120033 | 三联单控开关250V,10A86系列 | 只 | 1.02 | 7.05 | 7.19 | |
| 49 | 2605120033 | 单联单控开关（带防溅盖板）250V,10A86系列 | 只 | 2.04 | 7.84 | 15.99 | |
| 50 | 2605120033 | 双联单控开关（带防溅盖板）250V,10A86系列 | 只 | 12.24 | 10.14 | 124.11 | |
| 51 | 2641120027 | 普通插座250V,10A86系列（底边距地0.3m暗装） | 套 | 52.02 | 6.53 | 339.69 | |
| 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 标段： | 标段： | 标段： | 第 3 页 共 4 页 | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 52 | 2641120027 | 带防溅盖板插座250V,10A86系列（底边距地0.3m暗装） | 套 | 13.26 | 11.53 | 152.89 | |
| 53 | 2641120027 | 挂式空调插座250V,16A86系列（底边距地1.8m暗装） | 套 | 17.34 | 8.64 | 149.82 | |
| 54 | 2706120013 | 接地母线40x4镀锌扁钢暗敷连接 | m | 65.86 | 5.16 | 339.69 | |
| 55 | 2801120393 | 穿多芯软导线ZN-RYJS-2*2.5 | m | 240.32 | 3.6 | 865.64 | |
| 56 | 2801120885 | 穿照明线铜芯ZN-BVR-2.5 | m | 9.85 | 1.79 | 17.61 | |
| 57 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线BV-6 | m | 327.89 | 3.58 | 1172.86 | |
| 58 | 2801120885 | 铜芯塑料绝缘线BVR-6 | m | 652.81 | 3.92 | 2559.65 | |
| 59 | 2801120885 | 穿照明线铜芯BVR-2.5 | m | 135.95 | 1.67 | 227.04 | |
| 60 | 2801120885 | 穿照明线铜芯BV-2.5 | m | 321.71 | 1.51 | 486.11 | |
| 61 | 2801120885 | 穿照明线铜芯ZN-BV-2.5 | m | 6.77 | 1.85 | 12.53 | |
| 62 | 2801120885 | 穿照明线铜芯WDZ-BYJ-2.5 | m | 1438.78 | 1.68 | 2415.72 | |
| 63 | 2803330009 | 铜芯电力电缆YJV22-4*70 | m | 102.52 | 174.44 | 17883.02 | |
| 64 | 2803330009 | 铜芯电力电缆YJV-5*16 | m | 18.18 | 51.86 | 942.78 | |
| 65 | 2803330009 | 铜芯电力电缆YJV-5*10 | m | 3.43 | 33.82 | 116.13 | |
| 66 | 2906120285 | 刚性阻燃管PVC20 | m | 438.95 | 1.46 | 640.86 | |
| 67 | 2906120285 | 刚性阻燃管PVC25 | m | 304.33 | 1.88 | 572.13 | |
| 68 | 2906330033 | 金属软管 | 根 | 45.45 | 20 | 909 | |
| 69 | 2911120055 | 钢制灯头盒 | 个 | 8.16 | 1.42 | 11.59 | |
| 70 | 2911120055 | 塑料灯头盒 | 个 | 54.06 | 1.5 | 81.09 | |
| 71 | 2911120055 | 开关、插座盒86型 | 个 | 62.22 | 1.5 | 93.33 | |
| 72 | 2911120079 | MEB总等电位箱 | 个 | 1 | 80 | 80 | |
| 73 | 2911120079 | LEB等电位端子板 | 个 | 15 | 44.31 | 664.65 | |
| 74 | 3411120015 | 水 | m3 | 11.59 | 3.25 | 37.66 | |
| 75 | B01111239 | D12热镀锌圆钢作避雷带暗敷 | m | 83.2 | 5.96 | 495.88 | |
| 76 | B09110424 | 灭火器MF/ABC4-2 | 套 | 3 | 138.58 | 415.74 | |
| 77 | B50111231 | 排气扇40W | 台 | 15 | 133 | 1995 | |
| 78 | B55111225 | 成套配电总箱AL1 | 台 | 1 | 4126 | 4126 | |
| 79 | B55111225 | 成套二层总配电箱AL2 | 台 | 1 | 1547 | 1547 | |
| 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 标段： | 标段： | 标段： | 第 4 页 共 4 页 | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 80 | B55111225 | 成套三层总配电箱AL3 | 台 | 1 | 1586 | 1586 | |
| 81 | B55111225 | 电梯配电箱AT | 台 | 1 | 4026 | 4026 | |
| 82 | B55111225 | 房间配电箱AL | 台 | 8 | 400 | 3200 | |
| 83 | B55111225 | 房间配电箱ALF | 台 | 4 | 400 | 1600 | |
| 84 | B55111225 | A型分布式应急照明集中电源装置,0.5KVA，IP33 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | |
| 85 | 主材 | 防虫网 | 个 | 4 | 15 | 60 | |
| 86 | 主材 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 4 | 10.5 | 42 | |
| 87 | 主材 | 检查口DN100 | 个 | 4 | 10.5 | 42 |
| 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 | 【表10.2.2-32】 |
| 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 | 主要机械台班一览表 |
| 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建） | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 4.2 | 1150.65 | 4832.44 | |
| 2 | 电动夯实机250N・m | 台班 | 89.46 | 25.67 | 2296.76 | |
| 3 | 载货汽车4t | 台班 | 10.57 | 487.69 | 5153.02 | |
| 4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.48 | 1007.13 | 485.33 | |
| 5 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.11 | 462.01 | 974.48 | |
| 6 | 机械人工 | 工日 | 65.34 | 150 | 9800.56 |
| 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 |
| 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 |
| 单位工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）-建筑装饰工程 | 单位工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）-建筑装饰工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 844825.95 | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 198569.36 | |
| 2 | 措施项目费 | 207800.59 | ||
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 181474.24 | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 90096.77 | |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 26326.35 | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | 26326.35 | 见表 10.2.2-20 | |
| 3 | 其他项目费 | 43000 | ||
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 43000 | 见表 10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-22 | |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-22 | |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 43000 | 见表 10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) | 见表 10.2.2-23 | |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-24 | |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-25 | |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） | 见表 10.2.2-27 | |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 | 见表 10.2.2-27 | |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 | 74418.13 | |
| 5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 105304.02 | |
| 招标控制价合计 | 招标控制价合计 | 1+2+3+4+5 | 1275348.69 |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 9 页 | 第 1 页 共 9 页 | 第 1 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 0101 土石方工程 | 27029 | 14778 | 7365 | 0 | |||||||
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土\n2、挖土深度：6M 内 | m3 | 1503.86 | 7.08 | 10647 | 4436.39 | 4376.23 | ||
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实平地 | m3 | 1441.76 | 10.66 | 15369 | 10207.66 | 2277.98 | ||
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运,运距及堆放地点由施工单位自行考虑 | m3 | 62.10 | 16.31 | 1013 | 134.14 | 710.42 | ||
| 0104 砌筑工程 | 99785 | 29647 | 1214 | 0 | |||||||
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | M10水泥砂浆砌筑混凝土实心砖基础 | m3 | 7.09 | 452.48 | 3208 | 921.91 | 46.01 | ||
| 5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：Mu10页岩多孔砖\n2、墙体类型：直形\n3、砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆\n4、墙厚：240mm | m3 | 219.06 | 440.87 | 96577 | 28725.34 | 1167.59 | ||
| 0105 混凝土及钢筋混凝土工程 | 282408 | 35642 | 2238 | 0 | |||||||
| 6 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 7.16 | 526.84 | 3772 | 325.21 | 4.65 | ||
| 7 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 30.85 | 540.61 | 16678 | 824.31 | 6.79 | ||
| 8 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 12.00 | 547.4 | 6569 | 362.16 | 4.32 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 153833 | 45937 | 8594 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 2 页 共 9 页 | 第 2 页 共 9 页 | 第 2 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 9 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.33 | 712.24 | 947 | 212.19 | 0.73 | ||
| 10 | 010503004001 | 素砼翻边 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 6.83 | 639.73 | 4369 | 757.04 | 3.76 | ||
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 37.67 | 629.1 | 23698 | 3667.17 | 13.56 | ||
| 12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 50.41 | 560.25 | 28242 | 2053.2 | 18.15 | ||
| 13 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：现浇现拌混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.04 | 637.61 | 2576 | 907.3 | 29.45 | ||
| 14 | 010503004002 | 窗台梁 | 1、混凝土种类：现浇现拌混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.50 | 577.66 | 866 | 255.33 | 10.94 | ||
| 15 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：现浇现拌混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.59 | 577.66 | 2651 | 781.31 | 33.46 | ||
| 16 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 31.31 | 572.57 | 17927 | 1471.88 | 22.86 | ||
| 17 | 010505003002 | 斜板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 21.36 | 583.84 | 12471 | 1158.35 | 15.59 | ||
| 18 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.85 | 628.78 | 2421 | 350.54 | 6.31 | ||
| 19 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 17.16 | 145.34 | 2494 | 297.38 | 2.23 | ||
| 20 | 010507001001 | 坡道 | 1、混凝土种类：现浇现拌混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 24.87 | 85.22 | 2119 | 755.3 | 24.87 | ||
| 21 | 010507001002 | 散水 | 1、混凝土种类：现浇现拌混凝土\n2、混凝土强度等级：C25 | m2 | 28.42 | 85.22 | 2422 | 863.12 | 28.42 | ||
| 22 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土\n2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 10.30 | 582.29 | 5998 | 810.2 | 5.77 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 109203 | 14340 | 216 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 3 页 共 9 页 | 第 3 页 共 9 页 | 第 3 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 HPB300直径6mm | t | 0.122 | 5194.51 | 634 | 90.4 | 2.64 | ||
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 HPB300直径8mm | t | 0.180 | 5157.79 | 928 | 133.38 | 3.9 | ||
| 25 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径6mm | t | 0.330 | 5492.57 | 1813 | 378.92 | 16.32 | ||
| 26 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径8mm | t | 9.725 | 4930.93 | 47953 | 5991.09 | 211.71 | ||
| 27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径10mm | t | 2.204 | 4855.41 | 10701 | 1169.33 | 128.01 | ||
| 28 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径12mm | t | 3.460 | 4818.51 | 16672 | 1835.7 | 200.96 | ||
| 29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径14mm | t | 1.602 | 4728.31 | 7575 | 849.94 | 93.04 | ||
| 30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径16mm | t | 2.298 | 4682.18 | 10760 | 1219.2 | 133.47 | ||
| 31 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400直径18mm | t | 2.383 | 4673.98 | 11138 | 1264.3 | 138.4 | ||
| 32 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400级直径20mm | t | 5.672 | 4439.28 | 25180 | 2067.44 | 268.17 | ||
| 33 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400级直径22mm | t | 0.690 | 4439.28 | 3063 | 251.51 | 32.62 | ||
| 34 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400级直径25mm | t | 0.052 | 4456.71 | 232 | 18.95 | 2.46 | ||
| 35 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.690 | 6507.37 | 4490 | 1262.08 | 35.78 | ||
| 36 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 电渣压力焊接直径（ф18mm以内） | 个 | 453 | 6.16 | 2790 | 1807.47 | 412.23 | ||
| 37 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 电渣压力焊接直径（ф32mm以内） | 个 | 308 | 7.33 | 2258 | 1450.68 | 326.48 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 146186 | 19790 | 2006 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 4 页 共 9 页 | 第 4 页 共 9 页 | 第 4 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 0108 门窗工程 | 126727 | 43 | 0 | 0 | |||||||
| 38 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M0821(见详图)\n2、材质：实木多层套装门（含门套，门锁等五金及配件) | 樘 | 21 | 582.22 | 12227 | ||||
| 39 | 010801001002 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1021(见详图)\n2、材质：实木多层套装门（含门套，门锁等五金及配件) | 樘 | 24 | 727.78 | 17467 | ||||
| 40 | 010801001003 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1521(见详图)\n2、材质：实木多层套装门（含门套，门锁等五金及配件) | 樘 | 1 | 1091.66 | 1092 | ||||
| 41 | 010801001004 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1221(见详图)\n2、材质：实木多层套装门（含门套，门锁等五金及配件) | 樘 | 2 | 873.33 | 1747 | ||||
| 42 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1527(见详图)\n2、门框、扇材质：钢制防盗门(含五金及配件) | 樘 | 1 | 2294.95 | 2295 | 42.76 | |||
| 43 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：M3230(见详图)\n2、断桥隔热铝合金型材门\n3、6+12A+6loe中空钢化玻璃 | 樘 | 2 | 6643.2 | 13286 | ||||
| 44 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1821:80系铝合金中空玻璃平开窗安装：洞口尺寸：1.8*2.1m2；固定玻璃1.8*0.6；玻璃规格6+12A+6loe中空钢化玻璃（含五金配件及安装费用，具体见设计图纸） | 樘 | 8 | 2615.76 | 20926 | ||||
| 45 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1818:80系铝合金中空玻璃平开窗安装：洞口尺寸：1.8*1.8m2；玻璃规格6+12A+6loe中空钢化玻璃（含五金配件及安装费用，具体见设计图纸） | 樘 | 20 | 2120.78 | 42416 | ||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 111455 | 43 | 0 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 5 页 共 9 页 | 第 5 页 共 9 页 | 第 5 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 46 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C0921:80系铝合金中空玻璃平开窗安装：洞口尺寸0.9*2.1m2；玻璃规格6+12A+6loe中空钢化玻璃（含五金配件及安装费用，具体见设计图纸） | 樘 | 5 | 1237.12 | 6186 | ||||
| 47 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1518:80系铝合金中空玻璃平开窗安装：洞口尺寸1.5*1.8m2；玻璃规格6+12A+6loe中空钢化玻璃（含五金配件及安装费用，具体见设计图纸） | 樘 | 4 | 1767.32 | 7069 | ||||
| 48 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1521:80系铝合金中空玻璃平开窗安装：洞口尺寸1.5*2.1m2；固定玻璃1.5*0.6，玻璃规格6+12A+6loe中空钢化玻璃（含五金配件及安装费用，具体见设计图纸） | 樘 | 1 | 2017.19 | 2017 | ||||
| 0109 屋面及防水工程 | 60141 | 17635 | 570 | 0 | |||||||
| 49 | 010901001001 | 瓦屋面 | 瓦屋面\n1).混凝土瓦(颜色见效果图)\n2).木挂瓦条30X45,中距按瓦规格\n3).木顺水条40X20间距500(表面防腐沥青处理)\n4).40厚C30细石砼,内配 6@150单层双向(设于上皮)\n5).20厚1:3水泥砂浆找平层\n6).钢筋混凝土板 | m2 | 203.77 | 125.9 | 25655 | 8185.44 | 232.3 | ||
| 50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 瓦屋面防水:\n1).4厚聚酯胎防水卷材 | m2 | 203.77 | 32.43 | 6608 | 1004.59 | |||
| 51 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面天沟、檐沟\n1).C20细石混凝土找1%坡抹光,最薄处30\n2).钢筋混凝土檐沟板\n3).8厚1:2.5水泥砂浆打底 | m2 | 8.26 | 41 | 339 | 151.82 | 3.55 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 47874 | 9342 | 236 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 6 页 共 9 页 | 第 6 页 共 9 页 | 第 6 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 52 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面天沟、檐沟（防水）\n1).4厚聚酯胎防水卷材 | m2 | 183.70 | 11.44 | 2102 | 319.64 | |||
| 53 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨棚：20厚1：1：4水泥，石灰，砂浆座浆，小青瓦 | m2 | 13.16 | 160.61 | 2114 | 317.95 | 24.35 | ||
| 54 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土地面（卫生间）\n1).1.5厚JS防水涂料一道, | m2 | 13.92 | 25.52 | 355 | 55.26 | |||
| 55 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土地面（卫生间上翻）\n1).1.5厚JS防水涂料一道,上翻300高 | m2 | 7.10 | 28.49 | 202 | 36.21 | |||
| 56 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面（卫生间）\n1).1.5厚JS防水涂料一道 | m2 | 33.50 | 25.52 | 855 | 133 | |||
| 57 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面（卫生间上翻）\n1).1.5厚JS防水涂料一道,上翻300高 | m2 | 21.36 | 28.49 | 609 | 108.94 | |||
| 58 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 外墙面：\n1）.20厚聚合物防水砂浆； | m2 | 534.86 | 39.83 | 21303 | 7322.23 | 310.22 | ||
| 0110 保温、隔热、防腐工程 | 61312 | 19251 | 551 | 0 | |||||||
| 59 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙内面（有保温）\n1)30厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型(单组分砂浆)\n2).5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布)\n3）.3厚界面砂浆 | m2 | 577.63 | 78.3 | 45228 | 18166.46 | 548.75 | ||
| 60 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 瓦屋面\n1).65厚挤塑聚板(倒置式屋面，保温层厚度增加25%)； | m2 | 203.77 | 78.93 | 16084 | 1084.06 | 2.04 | ||
| 0111 楼地面装饰工程 | 35049 | 13302 | 492 | 0 | |||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 88852 | 27544 | 885 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 7 页 共 9 页 | 第 7 页 共 9 页 | 第 7 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 61 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土地面（除卫生间）\n1)13厚1:2.5水泥砂浆面层压光\n2).12厚1:3水泥砂浆底\n3).水泥浆一道(内掺建筑胶)\n4).80厚C15混凝土垫层\n5).100厚天然级配\n6).素土夯实 | m2 | 161.41 | 86.16 | 13907 | 4094.97 | 227.59 | ||
| 62 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土地面（卫生间）\n1)13厚1:2.5水泥砂浆面层压光\n2).12厚1:3水泥砂浆底\n3).水泥浆一道(内掺建筑胶)\n4).80厚C15混凝土垫层\n5).100厚天然级配\n6).素土夯实 | m2 | 13.92 | 86.16 | 1199 | 353.15 | 19.63 | ||
| 63 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面（除卫生间）\n1)13厚1:2.5水泥砂浆面层压光\n2).12厚1:3水泥砂浆底\n3).水泥浆一道(内掺建筑胶)\n4).钢筋混凝土板 | m2 | 259.76 | 28.25 | 7338 | 3363.89 | 187.03 | ||
| 64 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼面（卫生间）\n1)13厚1:2.5水泥砂浆面层压光\n2).12厚1:3水泥砂浆底\n3).水泥浆一道(内掺建筑胶)\n4).钢筋混凝土板 | m2 | 33.50 | 28.25 | 946 | 433.83 | 24.12 | ||
| 65 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 块料踢脚线\n1).15厚1:3水泥砂浆打底.\n2).贴150高面砖 | m2 | 77.78 | 149.89 | 11658 | 5056.48 | 33.45 | ||
| 0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 65824 | 38326 | 3 | 0 | |||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 35049 | 13302 | 492 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 8 页 共 9 页 | 第 8 页 共 9 页 | 第 8 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰（内墙面）\n1).15厚1:3水泥砂浆打底,5厚1:2水泥砂浆罩面\n2).刷素水泥浆一道 | m2 | 2018.61 | 30.43 | 61426 | 36355.17 | |||
| 67 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 楼梯间和人流通道的填充墙,采用钢丝网砂浆面层加强。钢丝网规格40mmx40mmx2.0mm | m2 | 372.62 | 10.79 | 4021 | 1691.69 | |||
| 68 | Z011201007001 | 装饰线条抹灰增加费 | 1、装饰线条抹灰增加费（宽度200mm以内） 三道以上~ | m | 22.24 | 16.95 | 377 | 279.33 | 2.67 | ||
| 0113 天棚工程 | 9212 | 6158 | 0 | 0 | |||||||
| 69 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰\n1).钢筋混凝土楼板\n2).批灰二道 | m2 | 559.32 | 16.47 | 9212 | 6158.11 | |||
| 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | 59760 | 32710 | 0 | 0 | |||||||
| 70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙\n1).外墙涂料 (颜色参见效果图);\n2).刮柔性腻子2道; | m2 | 534.86 | 47.25 | 25272 | 14382.39 | |||
| 71 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面一般抹灰（内墙面）\n1).腻子两遍，无机涂料(白色) | m2 | 2018.61 | 13.47 | 27191 | 14311.94 | |||
| 72 | 011405001001 | 金属面油漆 | 楼梯、平台、护窗钢栏杆选用棕色调和漆,做法为一底两度 | m2 | 70.28 | 19.46 | 1368 | 910.83 | |||
| 73 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面天沟、檐沟（防水）\n1).高级外墙涂料罩面 | m2 | 183.70 | 32.28 | 5930 | 3104.53 | |||
| 0115 其他装饰工程 | 17578 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 74 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 坡道栏杆，H=1100mm详见12J926 | m | 14.80 | 240 | 3552 | ||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 138348 | 77194 | 3 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 9 页 共 9 页 | 第 9 页 共 9 页 | 第 9 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 75 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆：H=900mm，具体做法满足业主要求； | m | 63.30 | 220 | 13926 | ||||
| 76 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法及位置详见图纸 | 个 | 4 | 25 | 100 | ||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 14026 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 844826 | 207492 | 12432 | 0 |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 |
| 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 2 页 | 第 1 页 共 2 页 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 0117 措施项目 | 181474 | 87706 | 13277 | 0 | |||||||
| 1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 混凝土结构综合脚手架 檐高（20m以内） | m2 | 468.59 | 23.74 | 11124 | 6293.16 | 543.56 | ||
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物檐高（20m以内） | m2 | 468.59 | 13.09 | 6134 | 4990.48 | |||
| 3 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层模板 | m2 | 13.30 | 50.06 | 666 | 386.76 | 13.43 | ||
| 4 | 011702001002 | 基础 | 独立基础复合木模 | m2 | 101.06 | 45.61 | 4609 | 2178.85 | 85.9 | ||
| 5 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁复合木模 | m2 | 125.94 | 55.2 | 6952 | 3200.14 | 309.81 | ||
| 6 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱复合木模 | m2 | 398.34 | 55.97 | 22295 | 11643.48 | 760.83 | ||
| 7 | 011702002002 | 矩形柱 | 矩形柱复合木模（层高4.2m） | m2 | 48.94 | 59.4 | 2907 | 1530.35 | 97.88 | ||
| 8 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁复合木模 | m2 | 558.05 | 69.71 | 38902 | 20363.24 | 1573.7 | ||
| 9 | 011702006002 | 矩形梁 | 矩形梁复合木模（层高4.2m） | m2 | 126.35 | 75.54 | 9544 | 5045.16 | 389.16 | ||
| 10 | 011702016001 | 平板 | 板复合木模 | m2 | 461.11 | 49.62 | 22880 | 10591.7 | 1000.61 | ||
| 11 | 011702016002 | 平板 | 板复合木模（层高4.2m） | m2 | 567.39 | 49.62 | 28154 | 13032.95 | 1231.24 | ||
| 12 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 36.50 | 52.1 | 1902 | 844.98 | 34.31 | ||
| 13 | 011702028001 | 扶手 | 压顶复合模板 | m2 | 17.79 | 58.99 | 1049 | 655.38 | 5.16 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 157119 | 75766 | 11036 | 0 | |
| 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 专业工程名称：建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 2 页 共 2 页 | 第 2 页 共 2 页 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 14 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁复合木模 | m2 | 23.40 | 56.11 | 1313 | 789.75 | 15.91 | ||
| 15 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 天沟挑檐模板 | m2 | 183.70 | 85 | 15615 | 8810.25 | 257.18 | ||
| 16 | 011702024001 | 楼梯 | 楼梯直形复合木模 | m2 | 17.16 | 167.61 | 2876 | 1670.87 | 85.8 | ||
| 17 | Z011702033001 | 线条模板增加费 | 线条模板增加费三道以上 | m | 22.24 | 11.84 | 263 | 68.94 | 3.11 | ||
| 18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进退场费 | 项 | 1 | 4288.52 | 4289 | 600 | 1879.38 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 24356 | 11940 | 2241 | 0 | |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 181474 | 87706 | 13277 | 0 |
| 【表10.2.2-22】 | 【表10.2.2-22】 | 【表10.2.2-22】 | 【表10.2.2-22】 | 【表10.2.2-22】 |
| 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 | 暂列金额明细表 |
| 单位及专业工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）-建筑装饰工程 | 单位及专业工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）-建筑装饰工程 | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 元 | ||
| 2 | 优质工程增加费 | 元 | ||
| 3 | 其他暂列金额 | 43000 | ||
| 3.1 | ||||
| 3.2 | ||||
| 3.3 | ||||
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 43000 |
| 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 | 【表10.2.2-13】 |
| 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 | 专业工程招标控制价费用表 |
| 单位工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）-安装工程 | 单位工程名称：衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建）-安装工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程量×综合单价） | 176086.93 | 见表 10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 34294.83 | |
| 2 | 措施项目费 | （2.1+2.2） | 4382.01 | |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施项目工程量×综合单价） | 2167.47 | 见表 10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） | 503.04 | |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | ∑计算基数×费率 | 2214.54 | 见表 10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 | ∑计算基数×费率 | 2214.54 | 见表 10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 | ||
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-22 | |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-22 | |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-22 | |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计（或计入综合单价） | 见表 10.2.2-23 | |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-24 | |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 见表 10.2.2-25 | |
| 3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 | 见表 10.2.2-21 | |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） | 见表 10.2.2-27 | |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 | 见表 10.2.2-27 | |
| 4 | 规费 | 计算基数×费率 | 10658.59 | |
| 5 | 增值税 | 计算基数×税率 | 17201.48 | |
| 招标控制价合计 | 招标控制价合计 | 1+2+3+4+5 | 208329.01 |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 15 页 | 第 1 页 共 15 页 | 第 1 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 0304 电气设备安装工程 | 99580 | 19738 | 738 | 0 | |||||||
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电总箱AL1\n2、安装方式：非标，挂墙，底边距地1.5m\n3、含箱体、内置元器件、浪涌保护器、Ⅰ级试验电涌保护器、接地，配置详见图纸（电涌保护熔断器由厂家配套） | 台 | 1 | 4384.2 | 4384 | 180 | |||
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：二层总配电箱AL2\n2、安装方式：嵌墙，底边距地1.5m\n3、含箱体、内置元器件、接地，配置详见图纸 | 台 | 1 | 1856.83 | 1857 | 216 | |||
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：三层总配电箱AL3\n2、安装方式：嵌墙，底边距地1.5m\n3、含箱体、内置元器件、接地，配置详见图纸 | 台 | 1 | 1895.83 | 1896 | 216 | |||
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：电梯配电箱AT1\n2、安装方式：非标，嵌墙，底边距地1.5m\n3、含箱体、内置元器件、浪涌保护器、Ⅰ级试验电涌保护器、接地，配置详见图纸（电涌保护熔断器由厂家配套） | 台 | 1 | 4284.2 | 4284 | 180 | |||
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：房间配电箱AL\n2、安装方式：PZ30系列，嵌墙，底边距地1.6m\n3、含箱体、内置元器件、接地，配置详见图纸 | 台 | 8 | 709.83 | 5679 | 1728 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 18100 | 2520 | 0 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 2 页 共 15 页 | 第 2 页 共 15 页 | 第 2 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：房间配电箱ALF\n2、安装方式：PZ30系列，嵌墙，底边距地1.6m\n3、含箱体、内置元器件、接地，配置详见图纸 | 台 | 4 | 709.83 | 2839 | 864 | |||
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：A型分布式应急照明集中电源装置，输出DC24V，0.3kW，IP54，持续放电时间≥60min\n2、安装方式：嵌墙，底边距地1.5m\n3、含箱体、内置元器件、接地，配置详见图纸 | 台 | 1 | 4809.83 | 4810 | 216 | |||
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆\n2、规格：YJV22-4*70 | m | 101.50 | 187.58 | 19039 | 778.51 | 82.22 | ||
| 9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆\n2、规格：YJV-5*16 | m | 18.00 | 55.72 | 1003 | 42.66 | 1.08 | ||
| 10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆\n2、规格：YJV-5*10 | m | 3.40 | 37.5 | 128 | 8.06 | 0.2 | ||
| 11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120以内 | 个 | 2 | 170.11 | 340 | 105 | |||
| 12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 6 | 37.22 | 223 | 77.04 | |||
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：埋地敷设焊接钢管\n2、规格：SC100 | m | 100.00 | 82 | 8200 | 1633 | 27 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 36583 | 3724 | 110 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 3 页 共 15 页 | 第 3 页 共 15 页 | 第 3 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管\n2、规格：SC100 | m | 1.50 | 100.56 | 151 | 44.03 | 0.27 | ||
| 15 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管\n2、规格：S40 | m | 3.90 | 39.39 | 154 | 46.8 | 0.35 | ||
| 16 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管\n2、规格：SC20 | m | 211.74 | 18.07 | 3826 | 1225.97 | 10.59 | ||
| 17 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 \n2、规格：PVC20 | m | 414.10 | 7.57 | 3135 | 1801.34 | |||
| 18 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 \n2、规格：PVC25 | m | 287.10 | 8.7 | 2498 | 1332.14 | |||
| 19 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：BV-2.5\n3、材质：铜芯 | m | 277.34 | 2.63 | 729 | 188.59 | |||
| 20 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：BVR-2.5\n3、材质：铜芯 | m | 117.20 | 2.82 | 331 | 79.7 | |||
| 21 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：ZN-BVR-2.5\n3、材质：铜芯 | m | 2.92 | 2.96 | 9 | 1.99 | |||
| 22 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：ZN-BV-2.5\n3、材质：铜芯 | m | 5.84 | 3.03 | 18 | 3.97 | |||
| 23 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：WDZ-BYJ-2.5\n3、材质：铜芯 | m | 1240.33 | 2.83 | 3510 | 843.42 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 14359 | 5568 | 11 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 4 页 共 15 页 | 第 4 页 共 15 页 | 第 4 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 24 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：BVR-6\n3、材质：铜芯 | m | 298.08 | 4.76 | 1419 | 187.79 | |||
| 25 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：BV-6\n3、材质：铜芯 | m | 593.46 | 5.14 | 3050 | 373.88 | |||
| 26 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：穿照明线\n2、规格：ZN-BVR-2.5\n3、材质：铜芯 | m | 5.57 | 2.96 | 16 | 3.79 | |||
| 27 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：穿多芯软导线\n2、规格：ZN-RYJS-2*2.5\n3、材质：铜芯 | m | 222.52 | 4.73 | 1053 | 133.51 | |||
| 28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制灯头盒 | 个 | 8 | 6.38 | 51 | 24.72 | |||
| 29 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：塑料灯头盒 | 个 | 53 | 6.46 | 342 | 163.77 | |||
| 30 | 030411006003 | 接线盒 | 开关、插座盒86型 | 个 | 61 | 6.46 | 394 | 188.49 | |||
| 31 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：消防应急照明灯(室外)\n2、规格：LED，A型DC24V，6W(IP67)\n3、安装形式：金属外壳，巡检、强制点亮、光源监测，底边距地2.5m壁装 | 套 | 8 | 106.27 | 850 | 144 | |||
| 32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯\n2、型号：LED，A型DC24V，6W(IP65)\n3、安装形式：金属外壳，巡检、强制点亮、光源监测，底边距地2.5m壁装 | 套 | 10 | 174.68 | 1747 | 187.1 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 8923 | 1407 | 0 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 5 页 共 15 页 | 第 5 页 共 15 页 | 第 5 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 33 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：持续型疏散出口标志灯\n2、型号：高亮度绿色LED，A型DC24V，1W(IP65)\n3、安装形式：中型尺寸，金属面板，巡检、常亮、频闪，距门框上0.2m暗装 | 套 | 3 | 117.2 | 352 | 65.61 | |||
| 34 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：持续型安全出口标志灯\n2、型号：高亮度绿色LED，A型DC24V，1W(IP65)\n3、安装形式：中型尺寸，金属面板，巡检、常亮、频闪，距门框上0.2m暗装 | 套 | 3 | 117.2 | 352 | 65.61 | |||
| 35 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：持续型疏散指示标志灯\n2、型号：高亮度绿色LED，A型DC24V，1W(IP65)\n3、安装形式：中型尺寸，金属面板，巡检、常亮、频闪，距地0.5m暗装 | 套 | 6 | 117.2 | 703 | 131.22 | |||
| 36 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：持续型多信息复合标志灯\n2、型号：高亮度绿色LED，A型DC24V，1W(IP65)\n3、安装形式：中型尺寸，金属面板，巡检、常亮、频闪，距门框上0.2m暗装 | 套 | 5 | 117.2 | 586 | 109.35 | |||
| 37 | 030412002001 | 防水防尘灯 | 1、名称：防水节能灯（吊顶安装）\n2、规格：1x45W | 套 | 15 | 96.89 | 1453 | 341.85 | |||
| 38 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯\n2、规格：1x45W | 套 | 32 | 94.17 | 3013 | 576 | |||
| 39 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：LED光感灯（吸顶安装）\n2、规格：1x16W | 套 | 32 | 94.17 | 3013 | 576 | |||
| 40 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：排气扇\n2.规格：40W\n3.安装方式：嵌入安装 | 台 | 15 | 174.95 | 2624 | 472.5 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 12097 | 2338 | 0 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 6 页 共 15 页 | 第 6 页 共 15 页 | 第 6 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 41 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：底边距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 13.43 | 13 | 7.35 | |||
| 42 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关（带防溅盖板）\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：底边距地1.3m暗装 | 个 | 2 | 18.18 | 36 | 14.7 | |||
| 43 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：底边距地1.3m暗装 | 个 | 16 | 15.66 | 251 | 117.6 | |||
| 44 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关带防溅盖板）\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：底边距地1.3m暗装 | 个 | 12 | 20.53 | 246 | 88.2 | |||
| 45 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：底边距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 17.37 | 17 | 7.35 | |||
| 46 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：普通插座\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：（底边距地0.3m暗装） | 个 | 51 | 18.54 | 946 | 442.17 | |||
| 47 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：带防溅盖板插座\n2、规格：250V，10A，86系列\n3、安装方式：（底边距地0.3m/1.5m暗装） | 个 | 13 | 23.64 | 307 | 112.71 | |||
| 48 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：挂式空调插座\n2、规格：250V，16A，86系列\n3、安装方式：（底边距地2m暗装） | 个 | 17 | 20.7 | 352 | 147.39 | |||
| 49 | 030904003001 | 按钮 | 按钮 | 个 | 2 | 61.95 | 124 | 28.5 | 0.14 | ||
| 50 | 030904005001 | 声光报警器 | 消防警铃/声光报警器 | 个 | 2 | 111.21 | 222 | 85.5 | 0.14 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 2515 | 1051 | 0 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 7 页 共 15 页 | 第 7 页 共 15 页 | 第 7 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 51 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下(含测试点） | m | 46.80 | 14.55 | 681 | 313.56 | 184.39 | ||
| 52 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 88.27 | 5.36 | 473 | 230.38 | 94.45 | ||
| 53 | 030409004002 | 均压环 | 1、名称：接地母线40x4镀锌扁钢暗敷连接 | m | 62.72 | 16.86 | 1057 | 451.58 | 42.02 | ||
| 54 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：D12热镀锌圆钢作避雷带暗敷 | m | 79.24 | 16.32 | 1293 | 477.02 | 63.39 | ||
| 55 | 030409006001 | 避雷针 | 1、名称：镀锌圆钢D12避雷小针 | 根 | 80 | 17.94 | 1435 | 684 | 186.4 | ||
| 56 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：MEB总等电位箱 | 台 | 1 | 143.52 | 144 | 49.28 | |||
| 57 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：LEB等电位端子板 | 台 | 15 | 107.83 | 1617 | 739.2 | |||
| 58 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 46.36 | 46 | 30.6 | 4.66 | ||
| 59 | 030414011001 | 接地装置 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 256.27 | 256 | 153.9 | 40.94 | ||
| 0305 建筑智能化工程 | 1935 | 669 | 2 | 0 | |||||||
| 60 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：综合信息分接箱（空箱）\n2、规格：350x480x160 | 台 | 3 | 355.33 | 1066 | 422.55 | |||
| 61 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管\n2、规格：S40 | m | 14.40 | 39.39 | 567 | 172.8 | 1.3 | ||
| 62 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：埋地敷设焊接钢管\n2、规格：S40 | m | 9.00 | 33.55 | 302 | 73.35 | 0.99 | ||
| 0309 消防工程 | 22963 | 4543 | 325 | 0 | |||||||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 8939 | 3798 | 619 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 8 页 共 15 页 | 第 8 页 共 15 页 | 第 8 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 63 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外\n2、材质、规格：镀锌钢管 DN100\n3、连接形式：胶圈接口 | m | 16.58 | 75.16 | 1246 | 152.04 | 2.16 | ||
| 64 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内\n2、材质、规格：镀锌钢管DN32\n3、连接形式：螺纹连接 | m | 25.34 | 44.54 | 1129 | 399.87 | 14.95 | ||
| 65 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内\n2、材质、规格：镀锌钢管DN25\n3、连接形式：螺纹连接 | m | 1.45 | 38.15 | 55 | 22.88 | 0.65 | ||
| 66 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：法兰连接\n2、型号、规格：地上消火栓 SS100/65-1.6 100\n3、附件材质、规格：消防栓底座 DN100（带弯头） | 套 | 1 | 1070.26 | 1070 | 94.05 | 3.8 | ||
| 67 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外\n2、型号、规格：DN100\n3、连接形式：法兰连接\n4、附件名称、规格、数量：法兰水表1只，闸阀2个，止回阀1个 | 组 | 1 | 4018.14 | 4018 | 224.7 | 18.11 | ||
| 68 | 031003013002 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外\n2、型号、规格：DN32\n3、连接形式：螺纹连接\n4、附件名称、规格、数量：螺纹水表1只，螺纹阀门1个 | 组 | 1 | 197.88 | 198 | 40.95 | 0.82 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 7716 | 934 | 40 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 9 页 共 15 页 | 第 9 页 共 15 页 | 第 9 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 69 | 040504001001 | 砌筑井 | 内径：2150*1100*1400（H）\n1、垫层、基础材质及 厚度 ：100mm厚C10混凝土垫层；200mm厚C25钢筋混凝土基础\n2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：MU10混凝土实心砖\n3、勾缝、抹面要求 ：20厚1：3水泥砂浆抹面(内外)\n4、砂浆强度等级、配 合比 ：水泥M7.5\n5、盖板材质、规格 ：预制C25钢筋混凝土盖板，木模制作\n6、井盖、井圈材质及 规格 ：预制C25混凝土井圈，木模制作，φ700 重型铸铁检查井盖 | 座 | 1 | 7173.79 | 7174 | 1888.93 | 143.57 | ||
| 70 | 040504001002 | 砌筑井 | 内径：Φ1200*1250（H）\n1、垫层、基础材质及 厚度 ：100mm厚C10混凝土垫层；200mm厚C25钢筋混凝土基础\n2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：MU10混凝土实心砖\n3、勾缝、抹面要求 ：20厚1：3水泥砂浆抹面(内外)\n4、砂浆强度等级、配 合比 ：水泥M7.5\n5、盖板材质、规格 ：预制C25钢筋混凝土盖板，木模制作\n6、井盖、井圈材质及 规格 ：预制C25混凝土井圈，木模制作，φ700 重型铸铁检查井盖 | 座 | 1 | 3955.93 | 3956 | 985.68 | 84.64 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 11130 | 2875 | 228 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 10 页 共 15 页 | 第 10 页 共 15 页 | 第 10 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 71 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：轻便消防水龙（带灭火器的轻便消防水龙箱，轻便消防水龙箱为成套产品，箱内设消防水带1根，公称直径DN25带内衬里,长度为30m；D6喷枪一支；DN25全铜快速接头一个。其外形尺寸为1200*550*160，其安装参见国标15S202第53页。） | 套 | 3 | 938.44 | 2815 | 316.35 | 1.23 | ||
| 72 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：灭火器\n2、规格、型号：灭火器MF/ABC4-2 | 组 | 3 | 187.27 | 562 | 105.75 | |||
| 73 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀\n2、规格、压力等级：DN32\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 73.68 | 74 | 11.1 | 0.41 | ||
| 74 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀DN25 | 个 | 1 | 87.03 | 87 | 20.1 | 0.1 | ||
| 75 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型：穿楼板刚性防水套管DN50制作安装 | 个 | 3 | 192.89 | 579 | 280.8 | 54.69 | ||
| 0310 给排水、采暖、燃气工程 | 51609 | 11652 | 360 | 0 | |||||||
| 76 | 040501002001 | 钢管 | 1、材质及规格 ：衬塑镀锌钢管DN50，公称压力1.6MPa\n2、接口方式 ：丝扣接口\n3、铺设深度 ：0.9m\n4、管道检验及试验 要求 ：管道试压、消毒冲洗 | m | 14.76 | 54.55 | 805 | 155.57 | 1.77 | ||
| 77 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：给水\n3、材质、规格：PP-R DN40\n4、连接形式：热熔连接\n5、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计要求 | m | 7.00 | 32.24 | 226 | 91.21 | 0.77 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 5147 | 981 | 59 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 11 页 共 15 页 | 第 11 页 共 15 页 | 第 11 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 78 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：给水\n3、材质、规格：PP-R DN32\n4、连接形式：热熔连接\n5、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计要求 | m | 33.36 | 23.78 | 793 | 357.29 | 3.67 | ||
| 79 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：给水\n3、材质、规格：PP-R DN25\n4、连接形式：热熔连接\n5、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计要求 | m | 14.04 | 19.14 | 269 | 126.08 | 1.54 | ||
| 80 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：给水\n3、材质、规格：PP-R DN20\n4、连接形式：热熔连接\n5、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计要求 | m | 128.63 | 16.95 | 2180 | 1043.19 | 14.15 | ||
| 81 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：给水\n3、材质、规格：PP-R DN15\n4、连接形式：热熔连接\n5、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计要求 | m | 89.61 | 14.8 | 1326 | 650.57 | 9.86 | ||
| 82 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：排水\n3、材质、规格：UPVC De110\n4、连接形式：承插粘接 | m | 120.19 | 26.43 | 3177 | 568.5 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 7745 | 2746 | 29 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 12 页 共 15 页 | 第 12 页 共 15 页 | 第 12 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 83 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：排水\n3、材质、规格：UPVC De75\n4、连接形式：承插粘接 | m | 17.87 | 16.19 | 289 | 76.66 | |||
| 84 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内\n2、介质：排水\n3、材质、规格：UPVC De50\n4、连接形式：承插粘接 | m | 15.72 | 10.74 | 169 | 43.86 | |||
| 85 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：外落水\n2、介质：雨水\n3、材质、规格：UPVC De110\n4、连接形式：承插粘接\n5、管道安装含防虫网、管件、塑料地漏 | m | 47.40 | 46.17 | 2188 | 650.8 | |||
| 86 | 040504001003 | 砌筑井 | 内径：Φ1200*1250（H）\n1、垫层、基础材质及 厚度 ：100mm厚C10混凝土垫层；200mm厚C25钢筋混凝土基础\n2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：MU10混凝土实心砖\n3、勾缝、抹面要求 ：20厚1：3水泥砂浆抹面(内外)\n4、砂浆强度等级、配 合比 ：水泥M7.5\n5、盖板材质、规格 ：预制C25钢筋混凝土盖板，木模制作\n6、井盖、井圈材质及 规格 ：预制C25混凝土井圈，木模制作，φ700 重型铸铁检查井盖 | 座 | 1 | 3955.93 | 3956 | 985.68 | 84.64 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 6603 | 1757 | 85 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 13 页 共 15 页 | 第 13 页 共 15 页 | 第 13 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 87 | 040504001004 | 砌筑井 | 内径：2150*1100*1400（H）\n1、垫层、基础材质及 厚度 ：100mm厚C10混凝土垫层；200mm厚C25钢筋混凝土基础\n2、砌筑材料品种、规 格、强度等级 ：MU10混凝土实心砖\n3、勾缝、抹面要求 ：20厚1：3水泥砂浆抹面(内外)\n4、砂浆强度等级、配 合比 ：水泥M7.5\n5、盖板材质、规格 ：预制C25钢筋混凝土盖板，木模制作\n6、井盖、井圈材质及 规格 ：预制C25混凝土井圈，木模制作，φ700 重型铸铁检查井盖 | 座 | 1 | 7173.79 | 7174 | 1888.93 | 143.57 | ||
| 88 | 031003013003 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外\n2、型号、规格：DN50\n3、连接形式：法兰连接\n4、附件名称、规格、数量：法兰水表1只，闸阀2个 | 组 | 1 | 2016.36 | 2016 | 87.6 | 10.31 | ||
| 89 | 031003013004 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外\n2、型号、规格：DN50\n3、连接形式：法兰连接\n4、附件名称、规格、数量：法兰水表1只，闸阀1个 | 组 | 1 | 1494.37 | 1494 | 69 | 9.56 | ||
| 90 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀\n2、规格、压力等级：DN25\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 49.56 | 50 | 8.85 | 0.31 | ||
| 91 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀\n2、规格、压力等级：DN20\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 13 | 39.39 | 512 | 97.5 | 2.08 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 11246 | 2152 | 166 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 14 页 共 15 页 | 第 14 页 共 15 页 | 第 14 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 92 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：减压阀\n2、规格、压力等级：DN25\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 352.32 | 352 | 8.85 | 0.31 | ||
| 93 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1、类型：减压阀\n2、规格、压力等级：DN20\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 303.19 | 303 | 7.5 | 0.16 | ||
| 94 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1、类型：过滤器\n2、规格、压力等级：DN25\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 62.7 | 63 | 8.85 | 0.31 | ||
| 95 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、类型：过滤器\n2、规格、压力等级：DN20\n3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 42.93 | 43 | 7.5 | 0.16 | ||
| 96 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀DN25 | 个 | 1 | 87.03 | 87 | 20.1 | 0.1 | ||
| 97 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：白色陶瓷\n2、规格、类型：洗手盆\n3、附件名称、数量：台下式洗脸盆、DN15洗脸盆水嘴、DN15角阀等所有配件 | 组 | 15 | 767.97 | 11520 | 577.8 | |||
| 98 | 031004006001 | 大便器 | 1、材质：白色陶瓷\n2、规格、类型：座式大便器 自闭式冲冼阀\n3、附件名称、数量：座便器桶盖、角型、金属软管等所有配件 | 组 | 15 | 468.03 | 7020 | 670.95 | |||
| 99 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：铜防返溢地漏DN50 | 个 | 15 | 38.88 | 583 | 158.25 | |||
| 100 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：铜制清扫口De110 | 个 | 5 | 23.85 | 119 | 31.95 | |||
| 101 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、类型：穿卫生间刚性防水套管DN50制作安装 | 个 | 14 | 128.58 | 1800 | 859.18 | 76.58 | ||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 21891 | 2351 | 78 | 0 | |
| 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 | 分部分项工程清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 15 页 共 15 页 | 第 15 页 共 15 页 | 第 15 页 共 15 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 102 | 03B001 | 暗敷管道补人工 | 卫生间 内周长在12m以下，暗敷管道补贴 | 间 | 16 | 193.36 | 3094 | 2400 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 3094 | 2400 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 176087 | 36603 | 1426 | 0 |
| 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 | 【表10.2.2-16】 |
| 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 专业工程名称：安装工程 | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 标段： | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 | 其中 | 其中 | 备注 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量\n单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | 备注 |
| 0313 措施项目 | 2167 | 559 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 2167.47 | 2167 | 558.94 | |||
| 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 本页小计 | 2167 | 559 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 2167 | 559 | 0 | 0 |
2.投标人资格要求：本招标项目的建设地点位于衢江区黄坛口乡茶坪村，总投资额约149万元；建设资金来源为上级补助；工期为60日历天；质量目标：一次性验收合格。招标范围为施工图纸及招标人审定预算价范围内所有工程内容的施工。1.项目概况与招标范围：本招标项目衢江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项目（土建），招标人：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。招标公告
本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登录“汇联易招平台https://www.hlyzztb.com/auth/toLogin.do查看开标情况），承包商需登录网址：https://www.hlyzztb.com进行报名，未办理企业信息入库的承包商请登录网址：www.hlyzztb.com，办理承包商信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过衢州市衢江区报价工具版本号（1.0.2)制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中（“资格审查封面”、“资格审查表”、“承诺书”、“项目部人员配备表”、“营业执照”、“企业资质证书”、“企业安全生产许可证”、“注册建造师执业资格”、“有效的安全生产考核合格证书”上传至“资格附件”中；“商务标封面”、“报价函”、“法定代表人身份证明”上传至“商务函件”中）。衢江区使用小额报价工具1.0.2版本（需）组价上传可直接PDF转换并生成加密标书即可。投标单位投标文件上传的截止时间为2022年11月4日9时30分整，投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登录汇联易招平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（http://www.hlyzztb.com/）电子投标加密文件解密截止时间为2022年11月4日9时30分整，由代理公司进行统一解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入后续环节；（http://www.hlyzztb.com/）使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。温馨提醒：4.电子评标：3.2投标人需登录汇联易招系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。3.1投标申请人在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）下载招标文件。3.招标文件的获取：本次招标要求投标人具备衢江区市场监督管理部门注册登记的(或建筑业产值归入衢江统计的)独立企业法人资格的具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证的独立法人资格企业。拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格并具有安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。投标人及拟派项目负责人经依法公告无不良行为记录。本次招标不接受联合体投标。
投标文件递交的截止时间(投标截止时间、开标时间下同)为2022年11月4日9时30分整，地点为衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼)3号开标厅。逾期上传招标人不予受理。7.投标文件的递交：采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。6.投标保证金：请投标人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登录；电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标文件中，电子投标文件后缀名为密码加密标书，上传至备份投标文件中。开标解密要求：开标时间倒计时结束后代理开启一键解密方式解密所有投标单位加密标书，如存在加密标书解密失败情况。代理启用备用标书解密，如备用标书仍解密失败，或投标单位未上传备用标书。此情况视为标书解密失败，无效标处理。5、投标人信息入库各投标人登录汇联易招平台办理投标人信息入库事宜网址：（http://www.hlyzztb.com/）（1）未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，提交企业相关投标信息后，一个工作日内会自动审核。(2)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。(3)CA办理指南天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：4000-878-198办理地址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=225&statusCode=303
代理机构：浙江未艾工程咨询管理有限公司招标人：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社请各相关责任主体严格按照区防控办最新工作要求执行。9.注意事项：本次招标公告在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站（https://www.hlyzztb.com/）上发布。8.发布公告的媒介：
日期：2022年10月28日联系人：小胡联系电话：13735099765、629765（衢江网）
招标公告
本招标项目衡江区黄坛口乡茶坪村居家养老服务中心项目-黄坛口乡茶坪村幸福大院项
目（土建），招标人：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社，项目已具备招标条件，
现对该项目的施工进行公开招标
1.项目概况与招标范围：
本招标项目的建设地点位于衡江区黄坛口乡茶坪村，总投资额约149万元；建设资金
来源为上级补助；工期为60日历天；质量目标：一次性验收合格。招标范围为施工图纸及
招标人审定预算价范围内所有工程内容的施工。
2.投标人资格要求：
本次招标要求投标人具备衢江区市场监督管理部门注册登记的（或建筑业产值归入衢
江统计的）独立企业法人资格的具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全
生产许可证的独立法人资格企业。拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师执
业资格并具有安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。投标人及
拟派项目负责人经依法公告无不良行为记录。本次招标不接受联合体投标。
3.招标文件的获取：
3.1投标申请人在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）下载招标文件。
3.2投标人需登录汇联易招系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在汇联易招网站
（https：//www.hlyzztb.com/）公告附件中下载。
4.电子评标：
本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登录“汇联易招平
https://w.hlyzztb.com/auth/toLogin.do查看开标情况），承包商需登录网址：
台
https://www.hlyzztb.com进行报名，未办理企业信息入库的承包商请登录网
址：www.hlyzztb.com，办办理承包商信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全
部报价函均采取电子化编制。通过衢州市衢江区报价工具版本号（1.0.2）制作报价文件，所
有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中（“资格审查封面”“资格审
查表”“承诺书””、”“项目部人员配备表”、“营业执照”、“企业资质证书”“企
业安全生产许可证”、“注册建造师执业资格”、“有效的安全生产考核合格证书”
上传至“资格附件”中；“商务标封面”、“报价函”“法定代表人身份证明，
上传至“商务函件”中）。衡江区使用小额报价工具1.0.2版本（需）组价上传可直接
PDF转换并生成加密标书即可。
投标单位投标文件上传的截止时间为2022年11月4日9时30分整，投标单位无
需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登录汇联易招平台--开标系统—今日
开标进入当前项目，进入直播页面。（http://ww.hlyzztb.com/）
电子投标加密文件解密截止时间为2022年11月4日9时30分整，由代理公司进
行统一解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入后续环节；
（http://www.hlyzztb.com/)
使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，孟女士，
联系电话：0570-8757622/或腾讯企点QQ：2852779059。
温馨提醒
请投标人提前安装谷歌、360、搜狗浏览器，选择其一即可，保证正常登录；
电子投标文件后缀名是网络加密标书的，上传至汇联易招信息系统电子投标文件中，电
子投标文件后缀名为密码加密标书，上传至备份投标文件中。
开标解密要求：开标时间倒计时结束后代理开启一键解密方式解密所有投标单位加密标
书，如存在加密标书解密失败情况。代理启用备用标书解密，如备用标书仍解密失败，或投
标单位未上传备用标书。此情况视为标书解密失败，无效标处理。
5、投标人信息入库
各投标人登录汇联易招平台办理投标人信息入库事宜网址：
http://www.hlyzztb.com/)
（1）未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页右侧“注册”按钮，并办理企业CA，
提交企业相关投标信息后，一个工作日内会自动审核。
（2）已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者CA登录系统上传带“*”号
的原件扫描件，无需到现场，一个工作日内会审核并同步各县市区。
（3）CA办理指南
天谷CA在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷CA在线办理”，根据系
统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：4000-878-198办理地址：
http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId-225&statusCode=303
6.投标保证金：
采用承诺制，企业开具诚信投标承诺书即可参加投标。
7.投标文件的递交：
投标文件递交的截止时间（投标截止时间、开标时间下同）为2022年11月4日9时
30分整，地点为衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号6楼）3号开标厅。逾期上传
招标人不予受理。
8.发布公告的媒介：
本次招标公告在衢州市公共资源交易中心（http://ggzy.qz.gov.cn/）、汇联易招网站
（https://www.hlyzztb.com/）上发布。
9.注意事项
请各相关责任主体严格按照区防控办最新工作要求执行。
招标人：衢州市衢江区黄坛口乡茶坪村股份经济合作社
代理机构：浙江未艾工程咨询管理有限公司
联系人：小胡联系电话：13735099765、629765（街江网）
日期：2022年10月28日
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部