招标
良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理招标公告
金额
4284万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/11/05
公告摘要
项目编号y3301100000005994004001
预算金额4284万元
招标公司杭州良渚新城城建投资有限公司
招标联系人文亮
招标代理机构杭州市建设工程管理集团有限公司
代理联系人李新财15057185532
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理招标公告
良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理招标公告
一、工程名称：良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理
（招标编号:Y3301100000005994004001）
二、工程招标范围：施工图范围内的工程监理，监理服务费824681元。
工期要求：550日历天另加保修期。
三、投标资格条件：
单位资质：1）具备房屋建筑工程监理乙级及以上或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质需按规定将企业基本信息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上的资质为准）；
2）本次投标单位需为杭州市余杭区行政审批服务管理办公室在区政府门户网-专题专栏-余杭小额交易-企业诚信栏发布的《2022年9月份余杭区小额建设工程监理企业诚信评价结果通报》中排名前10名的企业（含并列）；
3）本项目不接受联合体投标。
总监资质：具有国家级注册监理工程师（专业：房屋建筑工程）资格，注册执业单位必须为投标单位；
四、投标单位应提交以下资料：监理投标文件（封面）、法定代表人资格证明书
、授权委托书、明确费率后的随机抽签法监理投标承诺书、承诺书、派驻本工程监理人员汇总表、派驻现场监理人员简历表、履约承诺书、总监无其他在建项目承诺书、企业营业执照、企业资质证书。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。
注：本工程采用资格后审，即开标后先根据招标公告及招标文件对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标无效。
五、开标时间、地点：
1、开标时间：2022年11月10日14时30分；
2、投标截止时间即开标时间：各投标人应在开标时间前递交相关资料及投标文件，逾期不予受理；
3、开标地点：杭州市余杭区良渚街道通运街376号，一楼开标室）；
六、投标保证金：本项目无需缴纳保证金。
七、本招标公告和招标文件在以下网站公开发布：
杭州余杭门户网站http://www.yuhang.gov.cn/（专题专栏里的‘余杭小额交易’栏）；
八、建设单位：杭州良渚新城城建投资有限公司
联系人：文亮 联系电话：13575747593
九、招标代理：杭州市建设工程管理集团有限公司
联系人：李新财联系电话：15057185532
招标人:杭州良渚新城城建投资有限公司
2022年11月4日
公告.pdf公告.pdf
良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园全过程招标代理(招标文件).zip良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园全过程招标代理(招标文件).zip
| 良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理招标公告 |
| 一、工程名称：良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理 |
| （招标编号:Y3301100000005994004001） |
| 二、工程招标范围：施工图范围内的工程监理，监理服务费824681元。 |
| 工期要求：550日历天另加保修期。 |
| 三、投标资格条件： |
| 单位资质：1）具备房屋建筑工程监理乙级及以上或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质需按规定将企业基本信 | 息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上 | |
的资质为准）；
| 22）本次投标单位需为杭州市余杭区行政审批服务管理办公室在区政府门户网--专题专栏--余杭小额交易--企业诚信栏发布的 | 22）本次投标单位需为杭州市余杭区行政审批服务管理办公室在区政府门户网--专题专栏--余杭小额交易--企业诚信栏发布的 | 22）本次投标单位需为杭州市余杭区行政审批服务管理办公室在区政府门户网--专题专栏--余杭小额交易--企业诚信栏发布的 | 22）本次投标单位需为杭州市余杭区行政审批服务管理办公室在区政府门户网--专题专栏--余杭小额交易--企业诚信栏发布的 | |||
| 《2022 | 2022年99月份余杭区小额建设工程监理企业诚信评价结果通报》中排名前1010名的企业（含并列）； | |||||
| 3）本项目不接受联合体投标。 |
| 总监资质：具有国家级注册监理工程师（专业：房屋建筑工程）资格，注册执业单位必须为投标单位； |
| 四、投标单位应提交以下资料：监理投标文件（封面）、法定代表人资格证明书 |
| 、授权委托书、明确费率后的随机抽签法监理投标承诺书、承诺书、派驻本工程监理人员汇总表、派驻现场监理人员简历表、 | |||||||
| 履约承诺书、总监无其他在建项目承诺书、企业营业执照、企业资质证书。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）。在招标 | 履约承诺书、总监无其他在建项目承诺书、企业营业执照、企业资质证书。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）。在招标 | 履约承诺书、总监无其他在建项目承诺书、企业营业执照、企业资质证书。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）。在招标 | 履约承诺书、总监无其他在建项目承诺书、企业营业执照、企业资质证书。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）。在招标 | 履约承诺书、总监无其他在建项目承诺书、企业营业执照、企业资质证书。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）。在招标 | |||
| 文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。 | 文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。 | 文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。 | 文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。 | 文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。 | 文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。 | ||
| 注：本工程采用资格后审，即开标后先根据招标公告及招标文件对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标无效。 |
| 五、开标时间、地点： |
| 1、开标时间：2022年11月10日14时30分； |
| 2、投标截止时间即开标时间：各投标人应在开标时间前递交相关资料及投标文件，逾期不予受理； |
| 3、开标地点：杭州市余杭区良渚街道通运街376号，一楼开标室）； |
| 六、投标保证金：本项目无需缴纳保证金。 |
| 七、本招标公告和招标文件在以下网站公开发布： |
| 杭州余杭门户网站http://www.yuhang.gov.cn/（专题专栏里的‘余杭小额交易’栏）； |
| 八、建设单位：杭州良渚新城城建投资有限公司 |
| 联系人：文亮联系电话：13575747593 |
| 九、招标代理：杭州市建设工程管理集团有限公司 |
| 联系人：李新财联系电话：15057185532 |
| 招标人:杭州良渚新城城建投资有限公司 |
| 2022年11月4日 |
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标人:杭州良渚新城城建投资有限公司(盖章)工程名称:良渚东塘河、西塘河农居点配套幼儿园监理招标编号:Y3301100000005994004001（明标抽签法）小额建设工程监理招标文件
一、前附表…………………………………………………………………2目录日期:2022年11月4日备案机关：法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:杭州市建设工程管理集团有限公司(盖章)
七、联系方式………………………………………………………………11六、参照的法律法规及地方规定…………………………………………11五、工程款支付及结算……………………………………………………11四、评标方法和标准………………………………………………………10三、招标要求………………………………………………………………5二、投标须知………………………………………………………………3
如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日二天前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。钉钉直播二维码一、前附表
良猪东塘河、西塘河...
余
2人
口
扫一扫群二维码，立刻加入该群。
（3）具备房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师，注册执业单位必须为投标单位，到位率不低于85%，每月不少于26天；（2）本项目不接受联合体投标。（1）具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质需按规定将企业基本信息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上的资质为准）；本次投标单位需为杭州市余杭区行政审批服务管理办公室在区政府门户网-专题专栏-余杭小额交易-企业诚信栏发布的《2022年9月份余杭区小额建设工程监理企业诚信评价结果通报》中排名前10名的企业（含并列）；详见《2022年9月份余杭区小额建设工程监理企业诚信评价结果通报。1.投标人资质和合格条件：二、投标须知凡黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。
1、监理服务内容和要求（包括但不限于）:三、招标要求4.招标人将按前附表第13项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。3.履约保证金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。2.本项目免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。（4）应具有足够的设备和能力来有效地实施工程监理服务。
（六）、监理单位不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。（五）、监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生检测费用，应事先报告甲方，经甲方代表同意后，由甲方支付或按合同约定结算。（四）、监理单位必须严格按照国家、省市等有关建设监理规定进行监理。（三）、监理单位应对施工项目班子到岗出勤率进行考核并形成记录，定期报业主。（二）、本工程的监理服务期从签定合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用并向业主提交完整的监理档案资料及检查、督促施工单位整理提交各项工程技术资料后通过有关部门备案为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。（一）、本工程监理服务内容包括：对工程的投资、质量和建设工期采用科学的方法和手段，进行施工全过程控制。协调有关单位之间的关系，向业主提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。
（2）、本次招标施工监理服务收费根据按余财政[2018)24号文件收费标准及其附表，暂以工程建安费4284万元为基础进行计算，实际的施工监理服务收费应根据所监理工程建安工程累计结算审核造价总和为基数进行结算，但监理费率不变（精确到元，四舍五入）。（1）、投标人应根据本招标文件和业主提供的图纸、资料及监理范围、内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入进行报价。4.报价依据：3、本次监理招标的施工监理服务收费报价根据所施工投标时的中标下浮比例。2、监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。（七）、完成监理规范要求的其他工作内容。
（1）本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。6.工程质量标准：5.工期要求：监理服务期为550日历天另加保修期。(5)、本工程的施工监理收费基准价为916312元，中标让利幅度为10%，中标价=施工监理收费基准价×（1-中标让利率），即824681元（四舍五入为整数）。(4)、本次招标施工监理服务收费根据按余财政[2018)24号文件收费标准及其附表。（3）、本工程施工监理收费基准价=施工监理收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×高程调整系数1.0
a.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。（1）投标文件的语言及度量衡单位8.投标文件要求：（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由中标单位负责解决并承担经济支出。（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。7.安全文明要求：
4.明确费率后的随机抽签法监理投标承诺书；（附件4）3.授权委托书；（附件3）2.法定代表人资格证明书；（附件2）1.封面；（附件1）（2）投标文件组成：b.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
（附件6、附件7）。8、监理组织架构及监理大纲，现场监理人员配置要求表：7、企业营业执照副本复印件；6、企业资质证书副本复印件；5.承诺书；（附件5）
c.各投标单位所递交的电子标书，以投标截止时间之前最后到达邮箱的投标文件为准。b.在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件；a.投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以PDF形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。补充、修改后的投标文件以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM,电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理）；（3）投标文件的补充、修改与撤回在招标文件要求提交投标文件的截止时间后递交的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。其中投标文件一式一份，以PDF的格式上传至邮箱（电子邮箱：LZXC2020037@163.COM。
b.未按招标文件要求做出承诺的；a.数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；（6）投标文件有下列情况作无效标书处理。a.逾期递交的或者未递交到指定邮箱的。（5）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：（4）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。
i.不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。h.项目负责人有其他中标（尚未开工）或在建工程（水利或园林绿化工程按相关规定执行）；g.投标文件附有招标人不能接受的条件；e.投标人提交的投标文件资料不齐全（或无效）或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；d.投标文件未按要求填写的或填写的内容与招标文件要求不符；c.电子文档投标文件每页需加盖公章及法人章，无公章及法人章作废标处理、未按规定以PDF的格式上传的投标文件作废标处理；
10.其他要求：a.由招标人对投标文件进行符合性审查。（2）开标程序：开标会议由招标人主持。由于开标现场场地有限，为避免集聚人员，开标现场投标人员不超过5人，以先来先得的方式确定。其他投标人可用钉钉直播的方式观看现场开标，钉钉直播二维码在招标文件第4页，请自行扫码添加。（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。9.开标：
（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。1.本工程采用明标抽签法，具体方法如下：四、评标方法和标准（3）订立书面合同30日内，中标人应当将合同送余杭区良渚新城小额公共资源交易管理办公室交易中心备案。（2）本工程由招标人、小额公共资源交易领导小组处理招标中有异议的问题。（1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：实施一轮抽签抽出1名中标候选人，为第一中标候选人；（1）5名以下投标人，实行一轮抽签：2.抽签规则（3）由招标人代表实施自动挂片式摇号机的按键点击，实施抽签。（2）投标人的抽取球号：按投标人投标截止时间前的发至电子邮箱的时间先后顺序确定抽签球号（补充、修改后投标人的抽签球号的确定以该投标人提交的补充、修改后发至邮箱的时间排序确定抽球号）。
（1）本合同中暂定的监理服务费的2%为履约保证金（若中标合同价低于风险控制价的，监理人还须向委托人提供风险控制价和中标价的差额担保，作为履约担保的一部分），在合同协议书签署后十四个工作日内递交（缴纳形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函），①若履约担保形式为现金、支票、汇票、转账，履约保证金在项目总体竣工验收合格并备案后四十个工作日内无息返还；②若履约担保形式为银行保函，保函有效期为招标工期+叁个月（若履约担保超期项目还未竣工验收备案，则需重新提供）。五、工程款支付及结算3.招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人需重新发布信息。第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出1名中标候选人。（3）11名以上投标人，实行三轮抽签：第一轮抽出5名投标人，第二轮抽出1名中标候选人，
工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。六、参照的法律法规及地方规定(5)根据财税部门要求，监理人收取酬金时，逐次开具收据，最后结转发票。(4)工程保修期满后，结清该项目剩余监理服务费。(3)余款付至待竣工验收合格并经所监理工程审计后（包括所有验收报审资料递交完整）的竣工结算造价为基础乘以中标费率的98.5%，同时返还履约保证金；（2）中间支付根据施工单位签证完成的工程量为基础乘以中标费率的80%计算；
第一部分协议书联系人：李新财联系电话：15057185532招标代理：杭州市建设工程管理集团有限公司联系人：文亮联系电话：13575747593建设单位：杭州良渚新城城建投资有限公司七、联系方式：
2.工程地点：；1.工程名称：；一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。监理人（全称）：委托人（全称）：
1.协议书；三、组成本合同的文件协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。二、词语限定4.工程概算投资额或建筑安装工程费：。3.工程规模：；
附录A相关服务的范围和内容6.附录，即：5.通用条件；4.专用条件；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
签约酬金（大写）：（¥）。五、签约酬金总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。四、总监理工程师本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
（2）设计阶段服务酬金：。（1）勘察阶段服务酬金：。其中：2.相关服务酬金：。1.监理酬金：。包括：
2.相关服务期限：自年月日始，至年月日止。1.监理期限：六、期限（4）其他相关服务酬金：。（3）保修阶段服务酬金：。
1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。七、双方承诺（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
份。3.本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执2.订立地点：。1.订立时间：年月日。八、合同订立2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
开户银行：开户银行：的代理人：（签字）的代理人：（签字）法定代表人或其授权法定代表人或其授权邮政编码：邮政编码：住所：住所：委托人：（盖章）监理人：（盖章）
1.定义与解释第二部分通用条件电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：账号：账号：
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1定义
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
（1）协议书；1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2解释1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
2.监理人的义务双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。（4）通用条件；（3）专用条件及附录A、附录B；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1监理的范围和工作内容
（9）审核施工分包人资质条件；（8）检查施工承包人的试验室；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（2）与工程有关的标准；（1）适用的法律、行政法规及部门规章；2.2.1监理依据包括：2.2监理与相关服务依据2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3项目监理机构和人员2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。（3）工程设计及有关文件；
（3）涉嫌犯罪的；（2）有违法行为不能履行职责的；（1）严重过失行为的；2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4履行职责2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。（6）专用条件约定的其他情形。（5）严重违反职业道德的；（4）不能胜任岗位职责的；
2.5提交报告2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
3．委托人的义务监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。2.7使用委托人的财产在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.6文件资料监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3提供工作条件委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3.2提供资料委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.1告知
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.5委托人意见或要求委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。3.4委托人代表3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
4.1监理人的违约责任4.违约责任委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。3.7支付委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.6答复
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2委托人的违约责任4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
5.支付因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。4.3除外责任4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.3支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。5.2支付申请除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。5.1支付货币
6.2变更除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。6.1生效6.合同生效、变更、暂停、解除与终止委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。5.4有争议部分的付款
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3暂停与解除
6.4终止6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7.1协商7.争议解决（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。（1）监理人完成本合同约定的全部工作；以下条件全部满足时，本合同即告终止：
8.1外出考察费用8.其他双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.3仲裁或诉讼如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.2调解
8.4奖励经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.2检测费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.7通知双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.6保密监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.5守法诚信监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
1.定义与解释第三部分专用条件监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。监理人对其编制的文件拥有著作权。8.8著作权本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
2.1.1监理范围包括：2.1监理的范围和内容2.监理人义务1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件。1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/。1.2解释
（4）根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量并复核工程造价；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；（3）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；（2）督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；（1）协助委托人办理工程开工前的有关手续。2.1.2监理工作内容还包括：。
（10）及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；每月于25日之前提交工程形象影像资料；（9）组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助委托人组织竣工验收；（8）督促检查承包人的安全生产，文明施工；做好安全管理和督查工作，并配合施工管理处的检查。（7）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项；并做好会议记要。（6）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；（5）对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；
（16）双方约定的其他内容。（15）核对电梯、空调、弱电设备等工程进场材料、设备的规格、包装、外观、尺寸和性能、质量证明文件等，参加专项验收等。（14）监理人必须按招标人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。（13）监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；（12）提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务；（11）协助委托人整理审核承包商合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；
(4)委托人与承包人签订的合同或协议（符合法律、行政法规的强制性规定）；(3)现行的工程设计、施工与运行规范及质量评定、验收标准和有关管理办法；(2)由政府主管部门批准的各类文件、技术资料、施工图纸及说明文件；(1)国家和地方政府机关发布的余政办[2021]5号杭州市余杭区人民政府办公室关于印发《余杭区政府投资项目工程建设服务合同履约管理监督实施细则》等有关工程建设的法律、法规、政策和规定；2.2.1监理依据包括：2.2监理与相关服务依据
2.4履行职责2.3.4更换监理人员的其他情形：按通用条款执行。对于中标项目总监理工程师、总监理代表、专业监理工程师、监理员，未经甲方或主管部门同意，不得擅自更换。2.3项目监理机构和人员2.2.2相关服务依据包括：适用的法律、行政法规及部门规章。(5)本合同及补充协议。
（2）每月25号前，监理人向发包人提供监理月度报表。（1）合同签订后30天内，监理人向发包人提供监理规划大纲。监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：2.5提交报告2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需经发包人同意。2.4.3对监理人的授权范围：按通用条款执行。
3.4委托人代表3.委托人义务监理人应在本合同终止后30天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：与委托人或提供方协商。附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人或提供方。2.7使用委托人的财产（3）在项目重点部位或隐蔽工程施工前，监理人需提供该施工的监理专项方案。
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：4.1监理人的违约责任4.违约责任委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。3.6答复委托人代表为：。
5.1支付货币5.支付逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：4.2委托人的违约责任赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
5.3.2、支付方式：本项目不建工地监理试验室。监理人应使用各施工标段承包人试验室进行试验。当各施工标段承包人试验室不能满足要求时，可以外送试验。外送试验时，省质监中心规定的监理“平行检查”的试验费由监理人承担，已包含在报价中。本次监理招标的施工监理服务收费报价以建安工程概算为基数进行计算，实际的施工监理服务收费应根据所监理工程经审计后的竣工结算和为施工监理服务收费的计费基数，按投标时的中标下浮比例实行同比例优惠（即结算方式为：实际监理服务费=所监理工程经审计后的结算和*中标费率（中标监理服务费/招标建安工程费基数额）），其中中标费率不作调整。除合同条款另有规定外，不得进行调整，也与工程投资调整无关。如服务期延长，监理服务费不作调整。5.3.1监理报酬的计算方法：5.3支付酬金币种为：人民币。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止4）根据财税部门要求，监理人收取酬金时，逐次开具收据，最后结转发票。3）工程保修期满后，结清该项目剩余监理服务费。2）余款付至待竣工验收合格并经所监理工程审计后（包括所有验收报审资料递交完整）的竣工结算造价为基础乘以中标费率的98.5%，同时返还履约保证金；1）中间支付根据施工单位签证完成的工程量为基础乘以中标费率的80%计算；1）本合同中暂定的监理服务费的2%为履约保证金（若中标合同价低于风险控制价的，监理人还须向委托人提供风险控制价和中标价的差额担保，作为履约担保的一部分），在合同协议书签署后十四个工作日内递交（缴纳形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函），①若履约担保形式为现金、支票、汇票、转账，履约保证金在项目总体竣工验收合格并备案后四十个工作日内无息返还；②若履约担保形式为银行保函，保函有效期为招标工期+叁个月（若履约担保超期项目还未竣工验收备案，则需重新提供）。
7.3仲裁或诉讼本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。7.2调解7.争议解决本合同生效条件：。6.1生效
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。8.2检测费用8.其他（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：
奖励金额的比率为/%。奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：8.4奖励委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.3咨询费用
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：/。8.8著作权第三方申明的保密事项和期限：/。监理人申明的保密事项和期限：/。委托人申明的保密事项和期限：/。8.6保密
5、合同签定后15天内，监理人依据投标文件的规定及承诺向委托人提交监理人管理成员备案名册，写明职务(聘任书)、职称证书(复印件)、年龄、性别、学历证书(复印件)、身份证(复印件)、联系方式，并由单位在文件资料及复印件资料上盖章确认。监理人管理成员若有变动调整按《附加协议》第一条执行，并报委托人同意。备案名册提交时间，若超过15天，每超一天处以元的违约金。4、总监理工程师更换必须事先向委托人提出书面申请报告，提供替换人员技术职称证书、监理资格证书、身份证(验证原件)，并取得委托人的书面批准后，方可派驻替换总监理工程师进场。委托人直接提出需更换的必须更换。无论何种原因，只要现场发生人员变更，监理人须向委托人支付违约金，其中更换总监需支付违约金元，更换总监代表及监理工程师需支付违约金元，更换监理员需支付违约金元。未经同意，监理人自行更换项目投标监理人员的，委托人可没收部分或全部履约担保，直至单方面中止本监理合同。3、委托人提出的质量、安全整改意见，监理人必须负责跟踪落实，整改完成后并以书面的形式回复委托人。如未按时回复的，视情况处以元违约金。2、监理人员必须认真检查进场材料或成品，施工单位须严格按工程施工投标确定的品牌、规格采购。如发现由于监理单位把关不严，施工单位未按投标文件中所规定的品牌执行，视为监理违约，已经用于工程的，即处以元违约金；未用于工程且以书面形式责令施工单位退场的，视为监理履行了合同，则监理无责。1、监理单位承诺的总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员等人员需全部到位且按照投标文件承诺到岗率执行，经考核确认未达到到岗率要求，且无相关请假手续的，总监理工程师每缺一天课以元/天违约金，总监代表及专业监理工程师每缺一天课以元/天违约金，其他监理人员每缺一天课以元/天违约金。违约金每月结算一次，监理人必须在委托人开具违约金确认单后7日内用现金缴纳(每延迟一天缴纳，处以违约金金额‰的滞纳金)，如监理人不缴纳，则委托人有权不予支付监理酬金，一切后果均由监理人自负。9.补充条款
11、重要部位隐蔽工程必须旁站，或监理大纲和有关规定要求旁站的，并做好详细记录，或委托人提出需要对其中某些工作进行监理旁站的，监理人必须安排人员旁站，如发现监理单位未安排旁站的，将对监理人处以元/次的违约金。10、监理单位对施工单位用于工程中的不合格材料未及时发现或发现后未采取有效措施的，委托人将对监理人处以每处元的违约金。9、施工单位未按设计要求、施工规范、验收规范要求施工而监理人未发现，或施工单位未按监理程序要求进行施工或对监理单位发出的合理指令、通知未整改落实而监理单位未采取进一步有效措施以致施工单位进入下一道工序或出现质量、安全、进度问题，委托人扣除监理人元作为质量、安全、进度连带责任的违约金。8、监理人员应严守职业道德规范，不得与施工单位、材料供应单位发生经济往来。否则，委托人有权中止监理合同。如一经查实，处以监理人元违约金，并由监理人开除相关人员。7、无特殊情况，监理例会和委托人组织的会议或检查等其他活动，总监必须参加，如未经委托人同意不参加的，委托人对监理人处以元的违约金。6、委托人对监理人提出更换或要求增加监理人员的，监理人必须无条件在7个工作日内更换或增加到位，否则委托人对监理人处以每更换或增加一人每延迟到岗一天元的违约金。
17、监理人必须根据工程实际进度及时准确完整的做好监理资料，同时，应定期(每月不少于2次，特殊情况必须另行增加)对施工单位的有关资料进行检查，督促施工单位及时、准确、真实、完整的做好有关资料。如在委托人或其他政府部门组织的检查中，发现监理人和施工单位的有关资料违反上述要求的，委托人将对监理人每次每处处以元的违约金。16、监理人必须无条件签收委托人开具的书面文件(包括违约金通知单)，如监理人拒绝签收的，监理人必须出具监理公司加盖公章的意见书。15、监理人发出的监理通知单，必须明确整改时间，并对整改过程和整改结果进行检查验收，如委托人发现未达到整改要求，而监理人却已对施工单位的整改回复意见签字认可的，委托人对监理人处以每次元的违约金。14、委托人认为监理人投入本工程的检测仪器、设备不能满足监理人正常开展其工作时，将为监理人采购所需仪器、设备，所需费用监理单位需现金支付。13、在各级建设行政主管部门组织的质量、安全大检查中，因非委托人的原因，本工程的施工方或监理人被通报批评的，委托人扣除监理人元监理费作为质量、安全连带责任的违约金。12、监理人组织竣工初验后，应督促施工方对各方提出的意见进行及时整改落实。若本工程正式竣工验收不能一次性通过的，委托人扣除监理人元监理费作为质量连带责任的违约金。
23、监理人应加强工程实体质量的巡查，并形成制度，如因工程实体质量缺陷被委托人或其他部门发现的，每一处将扣除监理人元监理费作为质量连带责任的违约金，如造成恶劣影响的，将上报余杭区建设行政主管部门，同时将没收履约保证金。22、监理人必须配齐满足工程监理需要的所有规范、图集等，并存放在现场，如委托人发现有缺少情况，处以每次每样元违约金。21、监理人应采取有效措施，督促施工单位按合同工期编制总进度计划、月进度计划、半月度进度计划，督促施工单位按计划完成。对于施工单位进度滞后，而监理人未督促施工单位采取有效措施的，每次对监理人处以元的违约金。20、监理人应采取有效措施，督促施工单位做好安全生产文明施工，如施工单位实际现场未做好安全生产文明施工，而监理人在施工单位上报的月进度款中签字同意支付安全生产文明施工措施费，委托人对监理人处以每次元的违约金。19、监理必须根据招投标文件及合同、会议纪要等要求及现场情况对施工单位提交的联系单及方案就数量、工期及技术措施等方面内容，进行认真、细致的审核，并签署真实、客观、有效的意见，若监理签证意见明显与实际不符或虚假意见，处以元/次违约金。18、在各施工单位的交叉施工中，监理做好各方的协调和管理，及时见证现场发生的各种真实事情并记录相应的原始影像和平时的原始影像资料，所有资料必须及时做好备份。
28.1配合施工单位做好审计工作；28、监理人在监理过程中还应做好以下工作：27、合同执行期间，监理人不得以任何理由拒绝履行监理责任。若发生拒绝签认工程资料、拒绝参加工程验收、拒绝提供监理资料等情况的，委托人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。委托人还有权将监理人的违约行为进行公开曝光，同时上报余杭区建设行政主管部门。26、当监理人的违约导致违约金累计超过履约保证金额的，且潜在影响合同顺利执行的，委托人有权单方面解除合同，并没收履约保证金。25、对于本附加协议条款中的有关违约金，监理人必须在委托人开具违约金确认单后15天内用现金缴纳(每延迟一天缴纳，按违约金‰计算滞纳金)，如监理人不支付，则委托人有权不予支付监理费，一切后果均由监理人负责。该违约金在工程结算送审时，累计金额须单列，计入工程结算总价。24、监理人有权按施工单位合同对施工单位进行经济处罚，但必须征得委托人的书面签字同意后方能生效。
29、合同执行过程中，如有必要，双方可视实际情况另行协商并签订补充协议。28.6对整个工程的安全、文明措施提出书面建议，并实施。28.5关于进度的控制，监理人必须对施工单位必须采取有效措施，做好全局的把控；28.4联系单、工程款的签证必须及时准确，意见明确，工程量、价必须签署明确；28.3对各专业的施工进行协调；28.2督促施工单位做好每月的民工工资发放工作，并书面上报；
。A-2设计阶段：。A-1勘察阶段：附录A相关服务的范围和内容30、本附加协议的约定和前面的合同条款的约定有出入的，以本附加协议为准。
B-1委托人派遣的人员附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：。A-3保修阶段：
B-4委托人提供的设备B-3委托人提供的资料B-2委托人提供的房屋
工程名称：招标编号：（封面）监理投标文件附件1
联系人：手机号：日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）联系电话及联系人地址：邮政编码：投标人：（盖公章）
系的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：法定代表人资格证明书附件2
（招标人）：授权委托书附件3日期：年月日投标人：（盖公章）特此证明。
年月日电话：法定代表（签字或盖章）：投标单位（章）：我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。
3、我方承诺同意监理费为施工监理服务收费基准价*（1－中标下浮率），元（人民币）。2、我方承诺按相关规定和监理规范的要求完成该工程施工阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。1、根据你方招标编号为的监理招标文件，对招标文件等招标资料研究后，我方愿意按照招标文件要求，响应明确费率后的随机抽签法方式确定中标人，对抽签方式无异议。致：（招标人）：明确费率后的随机抽签法监理投标承诺书附件4
投标人名称(盖章)：8、若我方中标，愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。7、你方中标通知书及本投标函将成为约束双方合同文件的组成部分。6、我方拟派为本工程总监理工程师，并承诺本工程总监理工程师到位率不低于%，每月不少于日历天，在本工程竣工前不予变更。5、我方资质为。如我方中标，我方承诺本工程不转包、分包。4、我方承诺同意监理工期为。
附件5开户银行地址：开户银行名称：开户银行账号：邮政编码：电话：传真：法人代表或委托代理人（签字或盖章）：单位地址：
年月日投标单位（盖章）：法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按（项目名称及招标编号）招标文件的各项规定，严格执行监理期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格及限制由招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。（招标人）：承诺书
附件7注：提供总监开标前六个月的社保缴纳证明及项目班子其他成员开标前三个月的社保缴纳证明，列入本表人员如要更换，需要委托单位同意。擅自更换或不到位属违约行为，后附人员证书。工程名称：派驻本工程监理人员汇总表附件6