招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司（单位盖章）招标人：浙江恒风集团有限公司（单位盖章）（公开招标）招标文件（招标编号：YW20220713001001）义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）施工项目

第四章合同条款及格式48第三章评标办法45第二章投标人须知6第一章招标公告2目录2022年月日

第一章招标公告第十章推荐、定标申报资料156第九章附件147第八章投标文件格式134第六章图纸110第五章工程量清单编制108

建设地点：义乌市佛堂镇。2.1项目概况：本项目建设规模：义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程），总用地面积为19572.25平米，总建筑面积为28675.18平米，其中地上总建筑面积为24885.54平米，地下建筑面积3789.64平米，单跨最大跨度8.4米。包括公交综合服务大楼一(综合服务），公交综合服务大楼二(司机服务），维修车间等。具体详见图纸及预算清单。2.项目概况与招标范围义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）已批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为（国有资金或财政资金占比）100%，招标人为浙江恒风集团有限公司，委托代理机构为浙江同欣工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工第二标段的施工进行公开招标。1.招标条件义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）招标公告

（一）投标人：3.投标人资格要求2.4工程质量：符合国家现行施工验收规范合格标准。2.3施工总工期：545日历天。本次工程量清单编制造价8933.0132万元。2.2招标范围：施工图范围内的土石方工程（未施工部分）、基坑支护工程、土建工程、安装工程（包括给排水、电气、暖通、消防工程、建筑智能化、抗震支架工程、泛光照明等）、光伏、电梯设备供货与安装、室外附属工程（含景观绿化工程）、标志标线工程等工程以及项目的总承包服务等工作内容。具体详见预算清单及图纸。

其他：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建工程。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；（二）拟派项目负责人：3.3本次招标不接受联合体投标。3.2具备有效的企业安全生产许可证，3.1具备三级及以上建筑工程施工总承包资质，并具有独立法人资格，

3.10至投标文件递交截止日止，投标人及其拟派的项目负责人没有下列不良行为：①被义乌市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被义乌市建设局、金华市建设局列为限制市场准入的，或被义乌市建设局、金华市建设局列入严重失信黑名单的或被清退出义乌市建筑市场期间的；②被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；③被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的。3.9根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）规定，至投标文件递交截止日止，本项目不接受上月信用等级为D类、E类的投标人参与投标。3.8根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，至投标文件递交截止日止，本项目不接受在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人参与投标。3.7投标人及其法定代表人、拟派项目负责人自2019年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；3.6至投标文件递交截止日止，投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；3.5至投标文件递交截止日止，投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）。5.招标文件的获取4.1公开招标。4.招投标方式3.12招标人将对中标候选人提供的推荐、定标申报资料里的业绩进行公示，若存在弄虚作假行为的，经招标人核实取消其中标资格，招标人将提请主管部门对其进行处理并计入不良行为记录。3.11根据金华市住建局“关于公布第一批建筑企业资质动态核查限期整改企业名单的通知”（金市建建[2021]12号）要求，被列入“限期整改企业名单”的企业，整改期内不得参与被公布整改资质项的投标。是否完成整改以金华市住建局发文为准。

6.3投标人未进行（项目1）网上（即通过义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/））投标确认的，其递交的投标文件无效，不予开标。6.2投标文件递交方式：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.YWTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/)。超过投标截止时间未完成电子投标文件上传的，投标文件将被拒收。6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年月日时分，电子招标投标交易平台：义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）。6.投标文件的递交5.3招标文件网上下载时间：2022年7月日时分至2022年月日时分（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）自行下载招标文件。

注：未在投标截止时间前进行递交的，视为放弃递交。逾期未递交的，后果自负。7.2投标人自行选择是否网上投标确认并递交项目2的电子投标文件（即为项目1的“推荐、定标申报资料”，下同）。投标人如递交的，应在投标截止时间前将“推荐、定标申报资料”上传至项目2的投标文件中生成并递交，具体格式参照招标文件第十章进行编制，具体步骤参考项目1的电子投标文件制作方法。项目1投标文件解密完成后，递交项目2电子投标文件的投标人应登入相应不见面开标系统进行解密，如项目1完成投标文件解密的投标人数在“全部为正式投标人”的范围内时，项目2不进行解密，中标候选人另行递交定标资料。但投标人若未网上投标确认、递交并解密项目2的电子投标文件，造成的未被推荐为正式投标人或未被确定为中标人的风险由投标人自行承担，视为投标人自动放弃相应权利，不作为废标处理，不影响最终投标和开标、评标结果，且事后投标人对开标不得提出异议。7.1为便于投标人线上递交“推荐、定标申报资料”，本项目同时发布两个招标公告，分别为项目1和项目2。项目1发布的招标公告（不见面电子标，项目名称为：义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程））为实际线上交易项目；项目2（不见面电子标，项目名称为：辅助演示义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程））仅作为项目1“推荐、定标申报资料”递交的辅助项目。招标文件及其补充文件、投标文件的上传以义乌市公共资源交易平台发布的“项目1”为准，开标过程中所有活动均应通过项目1不见面开标系统进行。7.其他注：投标人自行选择任意地点登入不见面开标系统参加远程开标会。6.4本项目采用不见面开标，不见面开标系统网址为：http://ywjypt.yw.gov.cn:8090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

地址：义乌市丹溪三区丹桂苑66号楼二单元五楼招标代理：浙江同欣工程管理有限公司联系人：张工联系电话：15958905978地址：义乌市福田街道诚信大道628号招标人名称：浙江恒风集团有限公司8.联系方式

投标人须知投标人须知前附表第二章投标人须知2022年月日联系人：刘晓飞联系电话：17757999635

1.1.4工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。1.1招标项目概况1.总则

1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况1.1.6工程承包方式：见投标人须知前附表。1.1.5工程建设地点：见投标人须知前附表。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：1.4投标人资格要求1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

（2）联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（4）其他要求：见投标人须知前附表。（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.4投标人不得存在下列情形之一：1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）为本标段提供招标代理服务的；（6）为本标段的代建人；（5）为本标段的监理人；（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

1.5费用承担（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（13）被依法暂停或取消投标资格的；（12）进入清算程序，或被宣告破产；（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12偏差投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。1.11分包投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会

（2）投标人须知；（1）招标公告（或投标邀请书）；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

（8）投标文件格式；（7）图纸及其他资料；（6）工程量清单；（5）工程规范；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；

2.2.2招标文件组成内容均以书面文件为准（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件为准），招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。2.2招标文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（10）附件（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

3.1投标文件的组成3.投标文件2.3.2当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足3日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.3招标文件的修改2.2.3投标人确认收到招标文件澄清详见投标人须知前附表。

1）投标报价封面；（3）已标价工程量清单（包含下列内容，具体格式以投标工具生成为准）；（2）投标函附录；（1）投标函；（一）商务标主要包括下列内容：投标文件根据评标办法由商务标、资格审查资料组成，具体见投标人须知前附表。

7）施工组织（总价）措施项目清单与计价表；6）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表；5）单位（专业）工程投标报价费用表；4）投标报价费用表；3）编制说明；2）投标报价扉页；

13）计日工表；12）专项技术措施暂估价表；11）专业工程暂估价表；10）材料（工程设备）暂估单价及调整表；9）暂列金额明细表；8）其他项目清单与计价汇总表；

19）综合单价工料机分析表。18）综合单价计算表；17）主要机械台班一览表；16）主要材料和工程设备一览表；15）主要工日一览表；14）总承包服务费计价表；

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。招标人设有风险控制价的，风险控制价在投标人须知前附表中载明。3.2.3工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。增值税税金的计算方法见投标人须知前附表。3.2投标报价（二）资格审查资料包括内容：见投标人须知前附表。

3.4投标保证金3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

（3）中标人的投标保证金在书面合同签订之日起3个工作日内退还。：（2）未被确定为中标人的中标候选人，其投标保证金在中标通知书发放之日起3个工作日内退还；（1）非中标候选人的投标保证金在中标公示结束之日起3个工作日内退还；3.4.3投标保证金的退还按《义乌市工程建设项目投标保证金收退管理实施细则（试行）》文件执行：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.6中标候选人或中标人因不可抗力之外的原因放弃中标的，招标人可没收其投标保证金。招投标参与各方都自愿遵守和执行本招标文件规定的评标、定标办法，由于其放弃中标致使招标人确定其他中标候选人为中标人或重新招标产生中标价差额的，由放弃中标的中标候选人或中标人承担。有关行政监督部门将其放弃中标的情况按照省、市不良行为管理办法处理。3.4.5招标项目有质疑投诉时，在质疑投诉处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金。（3）投标人须知前附表规定的其他情形。（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销或修改其投标文件的；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。3.7投标文件的编制3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6备选投标方案见投标人须知前附表。3.5资格审查资料

3.7.4投标文件格式（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表。（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.3电子投标的要求3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标文件的递交4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。投标文件的密封和标记4.投标投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标文件的修改与撤回4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。开标时间和地点5.开标4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

（4）本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密截止时间为：投标人解密开始后30分钟内完成。（3）投标人进入不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被退回，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA锁不出故障。（2）开标前，请使用义乌市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。（1）本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内，若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用投标文件进行补救，一切后果由投标人自行承担。5.1.3为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：5.1.2本项目开标时通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

开标异议见投标人须知前附表。开标程序5.1.4投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。（6）本项目不见面开标系统开标网址为：http://ywjypt.yw.gov.cn:8090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，请各投标单位使用IE11及以上浏览器访问义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）上不见面开标大厅使用CA锁登录，完成远程开标。（5）投标人现场开标地点：详见投标人须知前附表。

5.5.1.1推荐委员会成员有下列情形之一的，应当回避：5.5.1确定正式投标人由（详见投标人须知前附表）组建的推荐委员会负责。推荐委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。5.5确定正式投标人见投标人须知前附表。5.4特殊情况处置投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.5.3正式投标人名单招标人通过义乌市公共资源交易平台进行公告，未进入正式投标人的投标人不再进行后续评标、定标环节，即不会被评标委员会推荐为中标候选人。5.5.2按照投标人须知前附表的规定确定正式投标人。（4）法律法规规定的其他情形。（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（1）投标人的主要负责人的近亲属；

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标委员会6.评标5.5.5投标人一旦投标，视为认可本项目推荐委员会确定的正式投标人。5.5.4推荐委员会应当向招标人提交书面推荐报告，推荐报告由推荐委员会全体成员签字，推荐报告应包括以下内容：（1）推荐委员会的产生过程；（2）推荐程序；（3）推荐结果；（4）推荐委员会名单。

6.1.2在保证评标委员会实际参与评标的成员符合5人及以上单数的前提下，如出现1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；如出现2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标。（5）法律法规规定的其他情形。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

6.3.3评标过程的保密6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标原则

7.1中标候选人公示媒介及期限7.合同授予（4）中标候选人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。（3）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝。（2）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。（1）开标人员不得进入评标室。

（1）投标人的主要负责人的近亲属；7.2.3定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：7.2.2按照投标人须知前附表的规定确定中标人。7.2.1定标由（详见投标人须知前附表）组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。7.2定标方式中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实（或资格审查小组依法重新评审等任何原因）被取消中标候选人资格时或查实存在不符合招标文件要求或存在影响中标结果的违法违规行为或不符合中标条件等情形被取消中标候选人资格时，若有效中标候选人不少于3名的，不再递补，将有效中标候选人推荐给招标人定标；若有效中标候选人少于3名的，按评标委员会评审时投标人得分高低补足至3名，递补时若出现投标人总得分相同时，以报价低者优先；若报价亦相同时，由招标人通过随机方式确定。对于递补的中标候选人需在本章第7.1条规定的媒介公示不少于3日。若有效中标候选人少于3名，且无法递补至3名时，招标人依法重新招标。7.2.5招标人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。招标人若未能按时完成定标的，应通过本章第7.1条规定的媒介公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据招标人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。7.2.4招标人在定标会议召开前可以对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询，是否需要详见投标人须知前附表。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。（4）法律法规规定的其他情形。（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

7.2.8定标组织：（2）定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。（1）定标应遵循机会平等、权责对等、公开透明、诚信守约的原则。7.2.7定标原则：7.2.6定标委员会在票决前是否需要对中标候选人进行面试，详见投标人须知前附表。需要对中标候选人进行面试的，定标委员会应通知所有投标人进行面试。注：园林绿化项目拟派本工程项目负责人与招标人核查项目负责人的社会保险缴纳情况上注明的单位与中标候选单位名称不一致的取消其中标候选人资格。

7.3中标通知（2）定标报告应包括内容：定标委员会的产生过程；定标程序；定标结果；定标委员会名单。（1）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。7.2.9、完成定标报告（2）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。（1）定标工作由招标人或其主管部门或其集团公司组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为7人及以上单数，组长由招标人或其主管部门或其集团公司的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

7.5签订合同7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。7.4履约担保7.3.2招标人自确定中标人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标候选人得票情况和定标结果，公示期不少于3日。公示媒介同本章第7.1条中标候选人公示媒介。7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

有下列情形之一的，招标人将重新招标：重新招标8.重新招标和不再招标7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

9.纪律和监督见须知前附表。不再招标（3）其他情形见须知前附表。（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

推荐委员会、评标委员会、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏正式投标人的产生过程、对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐、中标人的确定等情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，推荐委员会、评标委员会、定标委员会成员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标、定标。对推荐委员会、评标委员会、定标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。对招标人的纪律要求

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（或不见面开标系统）提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。（1）开标过程中；9.5.1投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其它利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。异议和投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

（5）异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。（4）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。投标人或者其他利害关系人对定标委员会的组建及定标程序有异议的，应当在中标结果公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，不接受投标人或者其他利害关系人对其余内容进行异议或投诉。（3）定标结束后；投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。（2）开评标结束后；

开标时间：年月日时分（项目名称）标段施工开标记录表附表一：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）（二）开标过程中的其他事项记录（一）唱标记录开标地点：

（投标人名称）：编号：问题澄清通知附表二：问题澄清通知年月日招标人代表：记录人：监标人：

评标委员会......问题：2、问题：1、请当事投标人的法定代表人或其授权委托人在系统发出通知起10分钟内进行上述问题的澄清、说明或者补正并加盖单位电子公章。（项目名称）标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题予以澄清、说明或者补正。

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：（项目名称）标段施工招标评标委员会：编号：问题的澄清、说明或补正附表三：问题的澄清年月日

年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位名称）……2.1.

工期：日历天。中标价：元。你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。（中标人名称）：中标通知书附表四：中标通知书

招标人：（单位盖章）特此通知。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致）。项目负责人：（姓名）。工程质量：符合标准。

确认通知附表五：确认通知年月日联系电话：联系人：法定代表人：（签字或盖章）

第三章评标办法年月日投标人：（单位盖章）特此确认。你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。（招标人名称）：

1.3投标文件计算错误的修正：1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。1.1评标时，评标委员会将首先评定每份“正式投标人”投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。1、评标原则：评审价法评标办法（三）

（1）评标委员会将按照规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。1.4投标文件的评审、比较和否决（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；（1）如果数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（2）投标人通过不见面开标系统对抽取结果进行确认，若对抽取结果有异议的当场提出，招标人通过不见面开标系统进行回复，若未在发出确认通知后5分钟内进行确认的，将视为对抽取结果无异议；（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；1.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定（4）评标委员会在作出任何一项无效标（本招标文件中的无效标、废标等否决投标统称无效标）决定前，都将通过不见面系统告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托人应在系统发出通知起10分钟内进行回复并加盖单位电子公章。投标人应在评标期间关注不见面开标系统，如届时未按规定时间内回复的，则视为其认可评审结果。评标委员会将在评标报告中详细载明废标理由、依据、询标的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标委员会成员均应当注明）。（3）评标委员会依据本工程招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。（2）在评审过程中，评标委员会可以通过不见面开标系统，要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）投标文件的初步评审；（2）资格审查；（1）熟悉招标文件和评标办法；2.1评标程序2、评标程序和内容（3）本随机数值一经抽取，以后任何情形包括本工程在复议或重新评审等情形时都将不会再次进行随机数值抽取。

（9）完成评标报告，推荐中标候选人。（8）根据评标办法对投标人总得分进行计算；（7）计算商务报价得分；（6）确定评标基准价；（5）确定进入算术平均值计算的范围；（4）商务标评审；

投标人存在投标人须知前附表第10.5条情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。2.2.1投标人资格审查2.2评标内容③在第（2）步、第（3）步和第（4）步评审时，每步经评审“正式投标人”中有效投标人不足3家的，则相应标段需重新招标。②初步评审结果在确定评标基准价前公布。注：①评标委员会仅对招标人提供的正式投标人进行评审，其余投标人的投标文件不进行评审，即本章中的投标人指正式投标人。

（1）投标人存在投标人须知前附表第10.5条第2项情形之一的，不进入算术平均值计算范围；2.2.4确定进入算术平均值计算的范围评标委员会对通过初步评审的投标文件进行商务标评审，投标人存在投标人须知前附表第10.5条情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标。2.2.3商务标评审评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，投标人存在投标人须知前附表第10.5条情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。2.2.2投标文件的初步评审

投标人商务报价得分=100×［1－（|T－D|/D）×B］按以下方式计算商务报价得分：2.2.6计算商务报价得分（满分100分）详见投标人须知前附表6.3.1。2.2.5确定评标基准价（2）低于风险控制价的投标报价，不进入算术平均值计算范围。

2.2.7根据评标办法对投标人总得分进行计算以上商务报价评分四舍五入保留2位小数。当（T－D）＜0时，B=3。B值为：当（T－D）≥0时，B=6；T为投标人商务标报价；D为评标基准价；上式中：

（1）推荐中标候选人2.2.8推荐中标候选人，完成评标报告（2）评标委员会根据投标人总得分从高到低进行排序。在排序时，若出现投标人总得分相同时，以报价低者先予排列；若报价亦相同时，则由招标人在开标现场通过随机摇号方式确定。注：以上投标人总得分四舍五入保留两位小数。（1）投标人总得分=商务标得分。评标委员会对通过上述步骤评审的投标人进行总得分计算：

（GF—2017—0201）使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。第四章合同条款及格式评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给招标人。（2）完成评标报告评标委员会根据投标人总得分从高到低选择投标人须知前附表第6.3.2项规定的人数，作为中标候选人，推荐的中标候选人最后一名若出现投标人总得分相同时，以报价低者优先；若报价亦相同时，则由招标人在开标现场通过随机摇号方式确定。中标候选人不标明顺序。

目录国家工商行政管理总局住房和城乡建设部制定制定建设工程施工合同

承包人（全称）：发包人（全称）：浙江恒风集团有限公司第一部分合同协议书第三部分专用合同条款第二部分通用合同条款（参照示范文本）第一部分合同协议书

4.资金来源：自筹100%。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：位于义乌市佛堂镇。1.工程名称：义义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

计划竣工日期：年月日。计划开工日期：2022年月日（具体开工日期以发包人签署的开工报告为准）。二、合同工期具体详见施工图、招标文件工程量清单及发包人明确指令要求完成的其他工作。6.工程承包范围：5.工程内容：详见招标文件。

1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式符合国家现行施工验收规范合格标准。三、质量标准临时道路按照招标人要求先行施工，必须在年月日内完成相应临时道路的施工。工期总日历天数：545天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（4）暂列金额：人民币（大写）元(¥元)。（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）元(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元(¥元)；（1）安全文明施工费：人民币（大写）元(¥元)；其中：人民币（大写）元(¥元)；

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定单价合同。（5）矿物资源费用（不含税）：人民币（大写）元(¥元)

（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）招标文件（含答疑纪要）；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；

七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（9）定标资料；（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；

九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。

组织机构代码：组织机构代码：发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。十三、合同份数本合同自承包人提交足额的履约担保，双方签字盖章后生效。

传真：传真：电话：电话：或委托代理人：或委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：

第三部分专用合同条款（略）第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包人批准的施工组织设计。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定

1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》、《浙江省文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：建设用地规划许可证范围内的土地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供；1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：为完成本工程所需的设计文件（含勘察文件）。发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图捌套（含竣工图），图纸上索引相关图集由承包人自备；承包人要求增加的，发包人代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7个工作日；1.6.1图纸的提供合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录（如果有）；4、专用合同条款及其附件；5、招标文件（含答疑纪要）6、通用合同条款；7、技术标准和要求；8、图纸；9、已标价工程量清单或预算书；10、定标资料；11、其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。除上述合同顺序外，同一内容的约定在同一优先顺序的不同合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准，任何不列在其上的其他文件，皆不影响合同文件的效力，除非双方另签补充合同并明确适用的合同依据。

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。承包人提供的文件的形式为：纸质版本；承包人提供的文件的数量为：一式肆份；承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；已完工程量统计月报表和下月进度计划每月20日前提供；每月20日前上报下月工程款计划；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划；

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；1.7.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图纸由承包人提供。

关于出入现场的权利的约定：1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅提供通往指定区域的道路，场地内临时道路及出入通道由承包人在投标前自行踏勘确定并承担相应费用，在施工期间的维护及相应费用由承包人承担；如利用地下室顶板做为运输通道及材料堆放场地，必须提交设计院书面确认并符合相关规范要求，严格按设计要求进行加固才可以利用；如因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续并承担相应租赁、建设、拆除恢复等一切费用；工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮以及临时设施（包括临时道路）的拆除，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续；保证施工现场车辆通行顺畅；上述所有费用均由承包人承担（已包含在合同价中），若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在应付工程款中扣除。关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线范围内为场内交通，其余为场外交通，场外交通自行解决。1.10.3场内交通③防疫要求：a、承包人在工地外、宿舍外需配备专员保持24小时门卫值守，并配备相应的设备及物资，进行测温、检测工作；b、需在工地外设置临时隔离间，配备隔离人员交通工具等；c、工地门口需设置格栅围栏管控、含防疫宣传图片、标语、喇叭、LED宣传滚动屏等；所有费用由承包人承担，结算不再调整。②由承包人负责市政道路至施工道路出入口，市政道路至临设，须完成道路硬化（道路两侧还需进行挡墙砌筑），交通警示标牌、标识、标线、减速带等，配备专职疏导人员2名，主通道道路两侧设置绿化，布置图纸需经发包人确认；发包人按招标时现状提供场地，承包人承担施工期间维护保修所需费用以及后续拆除、清理、平整等费用。要求承包人在门卫处配置安全帽30顶、手电筒若干。①承包人应负责从发包人指定的场外道路至场内道路、绿化和交通设施的维修、养护和管理，并承担相应费用；由承包人按住建局、应急管理局、环保、行政执法、创建办等部门的相关规定实施标化施工管理，并承担相关费用，发包人给予配合；施工现场内临时道路、绿化、场地硬化、给排水以及场地清理、平整、裸土全覆盖、扬尘防护措施、夜间施工车辆进出场噪音防护措施等由承包人负责实施及维护、保养，并在项目竣工后拆除恢复原样，所有费用由承包人承担（已包含在合同价中），结算不再调整。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输本工程地下室顶板车辆通行及货物堆放荷载不得超过设计荷载要求。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：参照专用条款10.4.1条。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：；2.2发包人代表2.发包人

2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人做好现场全过程协调、监督、签证等管理工作及技术服务工作，行使工程质量管理、隐蔽工程的验收、设计变更工程签证、材料价格的签证、工程价款的拨付等工作。督促监理工程师按照监理合同办事；协调各有关单位工作；工程进度与工程量的确认；督促并控制好工程进度、质量、安全、造价等相关事宜。（其职权以书面形式另行通知）通信地址：。电子信箱：；联系电话：；

发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向发包人提供竣工图纸及竣工资料三套，光盘二套，送审资料按义建局[2014]166号文件要求还需提供电子版本。（9）承包人提交的竣工资料的内容：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：不提供。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供施工现场简易空调办公室3间及简易办公设施。由于现场场地受限，由此产生的相关费用由承包人承担。②已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。①应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：符合项目所在地城建档案馆有关施工资料的接收要求（纸质+电子版）。承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收合格后，45天内提交。

⑨承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状，校核无误后方可施工；负责室内所有机电安装综合管线排列，室外综合管网排列，所有管线排列后经发包人及设计院确认后方可组织施工；否则由此造成的返工及损失由承包人承担。⑧承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处以及对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返工，由此产生的一切返工费用和经济损失均由承包人负责承担。⑦承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。⑥承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，为分包单位提供必要的配合条件，做好所需资料的整理等各项工作。⑤承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗及防疫工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。④临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地。本项目受场地大小限制，承包人可能无法在红线范围内搭建工程施工所需的办公区及生活区，若需租用外部场地的，承包人自行解决，费用由承包人自行承担，在报价中综合考虑，发包人不予补偿。所有临时施舍由承包人按发包人施工场地现状要求自行搭建；施工场地围墙，施工场地内道路、排水、排污等临时工程由承包人自行完成。按照义乌市安全文明施工标化工地要求施工。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时应保证建设单位免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通设施所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它费用。由此而引起的一切费用由承包人承担。与该区域其他施工单位的配套，相关协调费用自行考虑。。

承包人办理发包人委托的相关施工许可审批、各专项竣工验收及竣工备案等手续，相关费用由承包人承担。承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。按监理单位要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合，办理所有手续的费用，由承包人自行承担并予以支付。因承包人对工程噪音、交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担，并自行承担相应的法律责任。承包人应负责本工程的档案管理，项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交。承包人必须按阶段及时提供退还新型材料、散装水泥等押金的资料，若由于承包人提供资料的问题导致押金未能退回的，由此造成的经济损失由承包人承担。本工程竣工存档资料的组卷由中标单位负责实施，相关费用由中标单位承担，中标后合同价格不作调整。⑩承包人负责按总工期目标的要求对施工现场各分包单位的进度计划进行审核，并在过程中进行检查、并发出纠偏指令。

承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。按监理单位要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。办理所有手续的费用，由承包人自行承担并予以支付。因承包人对工程噪音、交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担。承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资，为其购买国家规定的各种强制性保险。若因承包人未支付工人工资，当地政府或司法部门要求发包人先予垫付的，视同发包人给承包人的借款，其本息（利息按不低于同期银行贷款利率计算）在下期工程进度款中全额扣回。承包人必须按照义乌市建设行政主管部门要求设置冲洗装置，车辆进出场前必须冲洗干净后上路。承包人须按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）的文件规定执行。承包人必须按照义乌市人民政府办公室《关于加强建筑工地文明施工管理的实施意见》_义政办发【2014】196号意见进行安全文明管理，落实安全文明施工措施。电讯接通由承包人自行承担。承包人承担项目开工至移交发包人期间的水、电费，水、电费装表计量，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额自行缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中双倍扣除。电讯线路接入和使用费用由承包人自理。承包人因自身需要，应为本工程的施工和生活用电，配备一定容量的应急备用电源，承包人自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，费用由承包人承担。承包人保证本工程的施工不会影响或损坏周边建筑物构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及市政管线，若由此导致相关政府部门或企业单位的索赔，概由承包人承担，并自行承担相应的法律责任。

（27）承包人需根据发包人要求的智慧系统建设智慧工地（含实名制通道、环境监测、塔吊监测系统、升降机监测、现场远程视频监控等系统），并将上述系统资料上传至发包人系统；配合发包人在项目中推广使用数字化工程管理系统，并提供实名制通道、环境监测、塔吊监测系统、升降机监测、现场远程视频监控等系统接口；相关费用已包含在合同价中，后期不予增加；（26）上述所有政策性文件或规定若有更新，承包人需按最新规定执行，所产生的费用由承包人自行承担；（25）总承包单位施工人员生活区配备36V安全电压，设置烟感报警等消防设施设备及灭火设施设备，烟感报警与微型消防站设备有效联动，此项费用已包含在合同价中，后期不予增加；㉔承包人负责一切施工项目所在地对外事务，包括但不限于协调施工项目所在地相关政府部门，包括但不限于街道、城管、环保局、派出所、应急管理局、质监、市政、住建局等部门，并承担上述内容所需的各项费用，保证工程顺利施工。承包人需提供土方弃置场地的有关证明，并将每天出土情况书面报监理，服从监理的管理。承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应取得发包人同意、有关部门批准。按监理单位要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。办理所有手续的费用，由承包人自行承担并予以支付。因承包人对工程噪音、交通、废水、废物、垃圾等的处理不当而带来的第三方对发包人的索赔，由承包人承担。

建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：按本次招标确定；3.2.1项目经理：3.2项目经理（28）根据省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用；安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。结算时疫情常态化防控和“智慧工地”增加费根据实际发生并达到后续发布相关文件的标准要求按实调整并限额计取。如承包人在此基础上增加安全文明施工费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。承包人更换项目经理时，应提前7天书面通知监理人、发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按月以日历天为基数计算考核，未达到的按每天处罚5000元。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止合同，并追究相关的经济损失。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人的项目经理的到岗每周不少于5天（以考勤记录为准）。承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、文明施工、工期及成本控制。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人进场后3日内，需提交施工现场主要管理人员名单及从业资格证书，并取得发包人书面确认。如未提供相关证书或发包人书面通知承包人更换主要管理人员但承包人15日内仍未更换的，每15日处以5万元/人次的处罚。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内，承包人应按照招标文件规定将项目管理人员报发包人审核。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人书面通知承包人后，承包人在15日内未更换项目经理的，处以20万元人民币的处罚。若发包人发现承包人拟派项目经理不称职的，除按发包人要求更换项目经理以外，同时视为承包人违约，并处以20万元人民币每人次的违约金。（2）在施工期间未经发包人许可不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须征得发包人同意并报招投标中心及相关部门认可备案。承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，处以20万元人民币每人次的违约金。

3.5分包3.3.7承包人发生对建设单位、监理单位管理人员进行人身攻击的，一律开除，并处以人民币5万元/次的违约金，并承担相应法律责任；如发生有打架事件的，视情节严重程度每次处以人民币5000-50000元人民币的违约金，并承担相应法律责任。3.3.6承包人必须在每月15日前提供下月管理人员的出勤计划。到岗以考勤记录为准，上、下班各考勤一次，未按规定考勤的视为缺勤。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：要求项目经理实际到岗履职时间每周不少于5天，技术负责人、专职安全员和项目管理人员实际到岗履职时间每周不少于5天，若承包人项目管理班子人员无故缺岗，项目经理每少一天处5000元/天违约金，技术负责人和专职安全管理人员每少一天处2000元/天违约金，其余项目管理人员每少一天每人处1000元/天违约金，如人员到岗履职情况不符合要求的，由发包人报送市行业主管部门，工地监理例会等会议，项目经理等主要负责人必须准时到位，不得无故缺席。项目经理因无故缺席会议的，每次罚款2000元，技术负责人缺席每次罚款1000元，施工员、质检员、安全员缺席每次罚款500元。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准擅自更换，特殊情况要求更换的，须经发包人同意备案。擅自调换技术负责人，由承包人支付违约金每人5万元整；擅自调换其它人员的，由承包人支付违约金每人2万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于5天，需要离开现场的需经发包人同意。

其他关于分包的约定：一旦发现转包或非法分包的，发包人将报请建设行政主管部门进行处理并没收其全部履约保证金。在合同执行过程中，若发现存在下列情况的视作转包或非法分包;允许分包的专业工程包括：国家允许分包的范围内，承包人经发包人同意后，可将部分工程分包给具备相应资质的施工企业。分包单位必须经发包人书面同意后方可与总包单位签订专业分包协议。分包工程进度必须符合总进度计划要求。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按国家行业相关规定执行。禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作按国家法规不得分包的部分，其余部分应经监理人、发包人书面同意后方可分包。3.5.1分包的一般约定

⑥承包人将自身不具备专业承包资质的专业工程分包给不具备相应资质条件的单位，或分包内容未经发包人同意。⑤施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要管理人员不符；④施工承包人未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员进行组织管理，或者施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同；③承包人将主体结构、关键性工作转给他人承包的；②承包人将其承包的全部建设工程肢解后，以分包名义转给他人承包的；①承包人不履行合同约定的工期、成本、质量、安全生产等责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人承包的；

承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收交付前。发包人对已完工程保护有特殊要求的，应按发包人要求采取相应保护措施；发包人另行发包的专业工程经发包人、承包人、分包人、设计人、监理人验收合格后移交给承包人的，由承包人负责保护，以上费用均由承包人承担。施工期间因承包人原因造成现场所有材料、设施设备、已完工程、成品、半成品（包括承包人自身及其他专业工程）被盗或损毁的，由承包人负责赔偿（包括直接的和间接的）。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：总包单位不得以明显低于市场平均水平的价格分包给各单位。3.5.4分包合同价款

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的本工程监理合同执行。关于监理人的监理内容：按发包人与监理人签订的本工程监理合同执行。4.1监理人的一般规定4.监理人履约保证金的返还：在工程验收合格后扣除相应违约金后无息退还。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订合同前，承包人应向发包人提缴足额履约保证金，履约保证金金额为合同价的2%；形式为：可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委【2017】255号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局【2018】62号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由投标人企业基本账号开具。履约保证金必须在中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格。如承包人履约保函到期后未及时提供新的保函或办理延期的，发包人可从后续应付工程款中抵扣同等金额款项作为现金履约保证。

监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

（1）双方对工程质量有争议的，由双方同意的有相关资质的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方都有责任的，由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，发包人有单方选择检测机构的权利，检测结果对承包人有约束力。其他要求：关于工程奖项的约定：/。特殊质量标准和要求：合格。5.1质量要求5.工程质量

③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报工程师备案。①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。5.2.3质量保证（3）在交付及保修期间，如因质量问题需维修，而责任暂时无法界定时，承包人应无条件先进行维修，待界定责任主体后向相应责任主体追偿。（2）承包人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑。

⑨本工程所有管道管线及连接配件要求均严格遵守规范水平度及垂直度的要求，如未达到规范要求的，经监理、发包人责令整改，承包人二次整改仍无法达到规范要求的，发包人对承包人处以5000元/次的违约金。⑧接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。⑦对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。⑥承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理人、承包人共同现场验收后填写；分部分项工程验收前，承包人需提供与本分部分项工程验收的相关的施工技术资料并经验收合格后才能进入下一道工序。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发包人支付违约金5000元，且发包人有权要求重新验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺延。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后在隐蔽工程和中间验收48小时前通知监理工程师和发包人代表参加。通知时提交包括承包人自检记录、通知明确陪同检查人员名单、隐蔽和中间验收时间和地点。验收合格，监理工程师和发包人代表在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。不合格的，承包人在限定期限内整改后重新组织验收，并承担由此发生的费用，且工期不予顺延。5.3隐蔽工程检查

(1)承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向工程师和发包人及建设行政主管部门反映情况。③承包人责任增加：承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。①承包人应严格参照“义乌市安全文明施工标化工地”的要求组织施工；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工

(7)爆破器材(炸药、雷管、引火线等)由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包人应予协助。(6)承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通设施所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它费用。由此而引起的一切费用由承包人承担。(5)承包人在施工中应采用工程师批准的施工方案(包括安全措施)以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便，且应自行负责当地的一切协调工作。由此发生的相关费用由承包人承担。(4)在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便，如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费及其它费用时，应由承包人承担一切责任及费用。(3)严格执行国家安全生产方针政策、规定、规程和安全生产防护标准规程及施工组织设计中的有关安全要求。(2)承包人承担施工现场安全的管理责任，对专项承包工程的安全文明施工承担连带责任。承包人未履行安全管理职责，发生安全事故的，即使承包人不是直接责任人，承包人仍应向发包人承担违约责任。

(13)承包人须采取一切必要的措施来减低尘埃和噪音的干扰以满足当局的现行规定。承包人须设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常洒水。承包人须为所有机械设备装配消减对广播及电视干扰的设备。(12)承包人须维修和保护所有公共财产、道路、市政设施，并承担修复因自身的疏忽造成的损坏所需的一切费用。在开工前，承包人须检查和记录邻近建筑物的结构和装饰情况。承包人须采取一切必需的预防措施，保护邻近财产免受损坏，并承担修复因自身疏忽造成的损坏所需的一切费用。(11)本工程所需的道路开挖、交通改道须取得有关当局的批准并向总监理工程师提交方案，说明相关的人行走道、照明、标志和围栏的位置布置。此类道路开挖或交通改道如未取得工程师的批准，不能动工。(10)承包人须在发包人或任何有关的法定机构或当局要求时提供保卫工作，以保护本工程或公众及其它人士的安全。承包人须确保正在施工的场地有足够的灯光，保证工地上或附近的人士的安全。(9)承包人须按政府或其它有关当局要求，布置灯光、围栏、警告标志、旗号、讯号和线条等，确保飞机或公众的安全。(8)承包人须提供足够数量和规格的安全帽供发包人、工程师、工程顾问或获授权进入工地的人士使用。施工期间，承包人须对一切现场作业的稳妥性和安全性及现场人员的安全负全责，保持工地和工程齐整，避免对人员产生危险。

（1）合同当事人对文明施工的要求：本工程要求按义乌市安全文明施工标化合格工地标准施工。合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天承包人应提供根据工程特点和现场实际情况编制临时用电施工方案、安全生产管理办法、各项治安管理及安全防范应急预案。。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫、并按业主要求安装远程电子视频监控系统、门禁系统、考勤系统、电子显示屏）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须对施工现场的用电安全负责。承包人按GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备，费用包含在承包人的合同价中。承包人应自备发电机组，满足工程施工需要，费用由承包人负责。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。(14)承包人按浙公消〔2018〕18号文件要求，施工现场须防止火灾的发生建立二级微型消防站，配足经受训练的义务消防人员、设施及消防车辆，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经受训练的员工，防止火灾的发生。确保人员设施到位，正常运转，若检查中发现未正常运行的，每次处以人民币2万元违约金，该违约金不予返还。

⑥承包人必须做好基坑安全防护工作，并应设置照明措施。⑤承包人必须做好噪音控制，制定不扰民措施。④承包人必须合理组织交通，工程车辆不得妨碍附近道路和居民的交通，且保证车辆在场外、场内的交通安全，场内、外任何交通事故导致人员伤亡和财产损失均由承包人承担，发包人不承担任何责任。③承包人应按照义乌市建设行政主管部门规定设置控制扬尘措施。②承包人每日必须设置不少于3人对周边道路和场地内道路进行清扫，保持干净、整洁。①承包人必须按照义乌市建设行政主管部门要求设置冲洗装置，车辆进出场前必须冲洗干净后上路。

d、安全施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任；c、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位；b、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；a、承包人应严格按照合同要求的有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。承包人作为本工程的总承包单位，应督促各分包人做好安全保护措施及安全生产责任制。（2）其他：⑦承包人必须按照当地政府及行政主管部门有关文明施工的规定执行。

6.2承包人应按“五水共治”要求进行污水排放，并满足义乌市相关部门要求，费用已含在合同价中。承包人正式进场完成施工组织设计审查、施工许可证等相关手续，将安全文明施工基本费一次性支付给承包人；承包人应按照义建局〔2018〕145号（关于转发《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》的通知）要求执行，确保安全文明施工基本费专款专用。6.1.6关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：上述事项涉及的费用均由承包人自行承担。f、在双方签订合同的同时，必须签订《安全生产责任书》。e、承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后14天内确认或提出修改意见。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：在合同签署后14天内，承包人应按合同规定的控制性进度及本合同技术标准和要求有关规定的内容和时间要求；如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程进度计划。在每月的20日前提交一式四份的本工程形象进度报告（包括本月完成工程量和投资情况、到本月末累计完成投资额及完成的形象进度）。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按监理工程师批复意见的要求在3天内提交一份修订后的进度计划重新报送监理工程师审批。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，监理工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师批准后进度计划编制一份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可，方可进行施工现场布置。承包人进场后15天内需完成场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，并通过发包人的验收。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省安全生产、文明施工标准化工地的要求。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。

2、工期延长：承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任。（2）因承包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，反之，价格下降造成的价差则由发包人受益。（1）因发包方原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，反之，价格下降造成的价差则由承包人受益；1、工期延误：工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期延长。工期延误应根据造成工期延误的原因来分析各方当事人相应的责任。7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

双方确认为：①未按合同规定支付工程款超过2个月而影响施工关键线路进度；②重大设计变更而影响施工关键线路进度的；③非承包人原因引起的，发包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包人、监理单位双方协商一致后的书面签证予以顺延；④义乌市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，工期不予顺延，但政府发文要求停工的除外。7.5.1因发包人原因导致工期延误5、如遇法律、法规、规章及政策性变化导致工期延误按照第八条“关于法律、法规、规章和政策等变化的调整”执行。4、工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围。3、工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前28天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。工期延长期间，人工、材料、机械价格调整应根据合同约定计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误出现通用条款7.5.1发包人的原因造成工期延误的情形的，承包人应在情况发生后14天内就延长的工期以书面形式向发包人、监理人提出报告，在取得相关证据并经发包人盖章确认后工期可顺延（但发包人对承包人因此顺延的工期不予费用补偿），否则工期不作顺延；承包人在情况发生后14天内未向发包人、监理人提出书面报告的，可视为不涉及工期延长。通用条款7.5.1款第（6）项“监理人未按合同约定发出指示、批准等文件”是指在监理人未按合同约定发出指示、批准的情况下，承包人同时向发包人、监理人发出书面催告后的合理期限内，监理人仍未发出指示、批准。因发包方原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，反之，价格下降造成的价差则由承包人受益。除以上情况和发包人另行书面同意外，其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。

（6）施工工期已包含项目现场内部的重大活动及各项检查。（5）在合同履行过程中，若承包人的施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担。（4）承包人应根据工程实际情况采取相应用水预防措施（即配置增压泵、设置蓄水池等），施工过程中因供水部门降压供水或停水引起的费用增加和工期延长的，均由承包人自行承担。（3）施工现场须配置足够数量及功力的柴油发电机，费用包含在合同总价内。电力部门对本工程供电线路的停电不作为工期顺延的理由，发包人不承担相关任何费用。（2）如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失。（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成总工期延误，每天处以1万元的违约金，尾数不足1天按1天计算。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金无上限，在工程款中扣除，并依法追究工期延误所造成的其它责任。

注：如开工令调整的，后续各个节点时间相应进行调整。由于承包人原因如不能按时完成上述节点工期，承包人按每日20000元标准向发包人交纳违约金（发包人在工程进度款中直接暂扣）。临时道路（仅用于公交车出入使用）先行施工，临时道路浇筑完成时间：具体开工时间以甲方书面通知为准，接到甲方书面通知后20日历天内完成浇筑并做好隔离移交使用，相应报价，承包人自行考虑；计划开工日期：2022年***月***日；（具体开工日期以发包人签署的开工报告为准）7.5.5本工程节点工期约定：按经批准的施工组织进度计划确定的相应时间。（7）因承包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，反之，价格下降造成的价差则由发包人受益。

以上涉及相关费用由承包人在报价中考虑并承担。（3）其他按招标文件相关条款执行；（2）承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用或签证价格不符合自身主张）擅自停工或变相停工（发包人要求的除外），否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处理10000元/天的处罚。（1）施工场地周围地下管线，需加以保护；不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件

注：以上数据以义乌气象台提供的数据为准。（3）日气温超过38度或低于零下10度。（2）风速达到8级及以上的台风；（1）24小时内降水量达50-99.9MM的暴雨；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件

注：设备和材料的界限划分详见《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531-2009）。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供材料、设备由于承包人原因造成浪费或损失的，承包人应赔偿由此造成的损失。发包人供应的材料设备价格及保管费均不计入合同价款，发包人供应材料与工程设备的保管费由发包人在结算后支付，材料保管费按甲供材料金额的1.0%计、设备保管费按甲供设备金额的0.5%计（甲供材料保管费和甲供设备保管费的取费基数按其含税金额计算，包括相应的进项税），超过定额损耗的保管费不计；对损耗超过定额损耗量的，结算时对超过定额损耗部分按相应供应价在结算款中予以扣回。发包人供应的材料设备，不计总承包服务费。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励

（5）材料设备供货数量按以下方式确定：由承包人按施工图纸计算材料设备总数量（含损耗，如有）并提供给发包人和工程师审核。发包人、工程师审核确认后，按此数量要求供货。（4）材料设备运入施工现场内，承包人负责看管和短驳，发生的二次搬运、短驳等所有费用已含在合同价款内；（3）材料设备的规格、型号不符合约定，承包人无权代换；（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级不符合要求时，承包人应先行接收、保管，同时提出书面通知，当工程师确认该材料设备不能用于工程时，由发包人负责退还并重新采购；（1）发包人供应的材料、设备其价格不计入合同价款内，承包人承担清单中材料设备的施工或安装，合同单价结算时不予调整（合同约定可调整范围除外）；8.4.3发包人供应的材料与工程设备补充约定：

(2)对于发包人在招标文件和合同文件中约定了参考厂家、品牌、规格并由承包人组织采购的材料设备(即甲控乙供材料设备一览表)：(1)除发包人供应材料设备表以外的本工程所用的所有材料设备均由承包人组织采购。8.4.4承包人采购材料与工程设备的补充约定：如因承包人没有及时提出或提出的计划到货时间有误等原因，导致工期延误或因提前到货，产生的所有费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。实际到货时间比约定时间提前，承包人应当无条件在货物到场时接收、保管，不增加任何费用；因发包人原因实际到货时间比约定时间延迟，经工程师、发包人书面确认工程进度的关键线路实际受此影响，可顺延延误的工期，不增加任何费用。（6）材料设备到货交接时间按以下方式确定：承包人应在需要该材料设备的项目施工前100天向发包人书面提出需用材料设备进场计划，包括材料设备型号、规格、数量及到货时间，并加盖承包人单位公章。如因承包人提出的材料设备型号、规格、数量有误造成供货数量与施工或安装实际用量不符，多出或缺少部分由承包人运出或补齐，因此造成的费用增加和工期延误全部由承包人承担。

a.承包人在订货前须将三家以上的材料设备样品和有关生产厂家及技术资料交发包人、工程师进行选择。无论发包人、工程师的选择是否与承包人在投标报价中的材料价相符，原合同价款均不因此而改变。(3)对于发包人没有在招标文件中约定参考厂家、品牌和规格的材料设备：d、如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，发包人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，变更后的品牌材料价格不予调整。c.所有材料在供货之前承包人均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供发包人批准。b.承包标人应在开工后7天内提交材料设备使用计划，且按此计划在材料设备使用前1个月内将品牌、产地、厂家、规格等必需资料报发包人备案。如未报发包人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由发包人在推荐品牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作调整。若承包人所报品牌在推荐范围外且能提供依据，证明所报材料档次、质量确实高于推荐品牌的，经发包人认可后，可用于本工程，价格不予调整。发包人所报品牌原则上不予变更，如因工程实际中所报品牌材料停产、质量差、供货商恶意抬高价格等确需变更的，由承包人在推荐品牌中选用，报发包人批准，或由发包人另行增加品牌由承包人自行选择，且变更后的品牌材料价格不予调整。a.承包人在采购时必须按招标文件和合同文件约定的厂家、品牌、规格供货。承包人拒绝执行招标文件和合同文件约定的，则发包人有权选择自行供应此部分材料或设备，由此产生的费用由承包人承担，承包人另外向发包人支付该部分实际采购价格等额的违约金，以上款项从工程款中直接扣除，由承包人承担工期延误的责任。

（8）由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件备案。（7）承包人应于每月20日向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。（6）所有工程用材料设备等到货时，应由承包人提出申请资料（包括但不限于原承包人报审资料、发包人审批意见、进场材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、检测报告、合格证、质量保证书、原产地证明、许可证、准用证等证明和出厂日期等），收到资料后工程师组织发包人、设计单位及承包人就进场的材料设备的包装、外观和有关资料等按发包人审批的要求及设计规范等要求进行验收（必要时去工厂验收，所有费用已包括在合同价中）或抽查试验。承包人应充分考虑验收时间（收到申请资料后3天内），所有因承包人提交的验收资料不符合要求或未按要求组织验收或验收不合格，造成的时间的延误，承包人均不能作为工期延误的理据。（5）承包人在订购工程使用材料设备前，必须获得发包人、工程师及设计人的书面批准文件，否则造成的一切经济损失、工期延误由承包人承担。发包人、工程师及收件人对承包人的任何批准、许可使用均不能免除承包人根据合同质量条款、设计要求、相关法律法规、验收规范等所应承担的责任。（4）承包人需要使用代用材料时，其材料设备品质标准必须等同或高于招标文件约定或发包人提供样板的标准，承包人可提交替代材料的建议供发包人及工程师考虑，发包人及工程师有绝对权力批准或不批准。批准应以书面形式发出，否则无效。发包人及工程师的任何批准或不批准不会减轻承包人按合同文件要求所承担的责任。在获得批准之前，替代的建议不能实施。如获批准，其增加费用，由承包人承担，其减少的费用全部扣除。b.未经发包人、工程师书面同意的材料和设备不得用于本工程。发包人、工程师有权要求承包人撤换未经书面同意的材料设备，由此发生的费用和工期延误全部由承包人承担。

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定和发包人、监理人要求执行。其中：（1）承包人在采购前应首先征得发包人和监理人对质量认可；（2）材料、设备，必须经发包人和监理人现场认可确认后才能大面积使用。所有工序必须样板先行；样板经设计、发包人、监理人书面确认后方可大面施工。8.6.1样品的报送与封存8.6样品(11)本工程所有材料的颜色及样式须经发包人同意后方可用于施工。（10）由于签证价无法达成一致，或调整个别供应方式对工程整体进度、质量更有利时，发包人有权根据实际情况对材料供应方式进行调整，由此调整对承包人合同价款的增加和减少按合同执行，均不给予其他任何补偿。（9）承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管保护工作。

9.1.1本工程的一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准、规范规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样送检，不合格的不得使用。9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：与本工程有关的临时设施场地由承包人自行解决（含租地），费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付,在结算时不予调整。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。9.1.4试验设备合同价中由承包人承担费用的质量检测项目，统一由发包人委托具有相应资质的检测机构进行检测，检测费用由承包人支付。承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范以外的材料送检，检验合格的费用由发包人承担，若检验不合格，则相关费用由承包人承担。

⑤、承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人承担，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和承包人人员的差旅费各自承担。④、通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送工程师审批，并经发包人批准后才能用于施工。③承包人应按合同文件的规定或发包人指示，进行现场工艺试验，承包人应在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和工程师审批，工程师应在收到该项工艺设计和试验计划后3天内批复承包人。现场工艺试验应在该项工程正式施工前进行，且不得影响工程进度。②、承包人应按合同文件的有关规定对工程使用材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料试验报告报送工程师、发包人审查。①检验机构由发包人认可，承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范以外的材料送检，所有检测费用由承包人承担（已包含在报价内）。9.3.1本工程的一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准、规范规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。

10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。9.4现场工艺试验9.3.3检验试验费的约定：所有检测费用由承包人承担（已包含在报价内）。9.3.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。⑥、如发包人、监理人对检测结果有疑义，发包人有权委托其它独立的检测机构另行检测，检测结果合格的，发包人承担检测费用；检测结果不合格的，相应检测费用由承包人承担并从合同价款中扣除。

（3）设计变更必须经设计单位、监理人、发包人确认；（2）如承包人擅自变更导致的拆除、返工等费用不予计取，工期不予调整；（1）发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令取消或调整招标范围内的任何系统、设备、材料及施工工艺，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从,否则发包人有权要求承包人无条件退场；相关单价按合同相关约定执行；关于变更的范围的约定：通用条款第10.1款第（5）项“改变工程的时间安排或实施顺序”、如由于承包人管理不善或为方便承包人施工而发生的，则不属于本条款约定的变更，由此增加的费用由承包人自行承担。10.1变更的范围变更按照以下规定执行：《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》（义政发〔2012〕53号）、《义乌市人民政府办公室关于建立义乌市财金集体会审制度的通知》（义政发〔2014〕118号）、《关于印发《义乌市政府性投资项目厉行节约反对浪费实施办法》的通知》（义委〔2014〕27号）、《关于调整政府投资项目工程变更、材料上涨风险资金申拨指导意见的通知》（义财建【2018】6号）、《浙江恒风集团工程管理制度》等制度。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定：（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；某个清单子目合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减超过幅度（15%或25%）以外部分的工程量单价按照第（3）、（4）重新计算综合单价。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价（4）因工程变更而产生的新增减工程量，经监理人、发包人工程联系单盖章签复意见后，方可作为结算依据。如承包人在变更完成14天以后才提出，发包人可不予签复，不支付任何费用，并追究承包人相应责任。

（5）有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按《浙江造价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的材料设备由监理人、承包人、发包人、审计单位四方询价确定。（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价（清单编制造价）编制的基期价格）和义行服{2019}17号关于发布义乌市现场评分法招标项目参考让利区间的通知规定的让利幅度区间项目的高值让利后提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。C、如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（3）、（4）条重新计算综合单价。B、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

A、工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；(7)综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:C、其他异常情况。B、虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；A、投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；(6)投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

①项目的所有组织措施费、以项为单位的技术措施费根据投标报价包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，中标后均不再调整。投标报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同承包人优惠，不因施工组织设计的调整而增加费用。（9）其他：②工程变更增加费用拨付比例为由跟踪审计单位审核后增加金额扣除甩项和变更减少后净额的60%，其余在工程结算由跟踪审计单位审核后支付。①单项变更在100万元及以上并已实施的，或累计变更（不含100万元及以上单项变更）每达到200万元及以上且占合同价款5%及以上并已实施的，可以预拨资金；（8）工程变更费用的支付参照义财建【2018】6号文件《关于调整政府投资项目工程变更、材料上涨风险资金申拨指导意见的通知》执行，部分内容摘要如下：B、工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议②本工程结算造价以相关审计部门审核为准。

10.8暂列金额对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目本工程不设暂估价。

第3种方式：其他价格调整方式：因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢筋、钢材（钢结构、型钢、桥架）、商品砼、砂、水泥、石子、砖、砌体、铝合金门窗、防水卷材、电线、电力电缆（不含控制电缆）、镀锌钢管、无缝钢管及人工价格波动时合同价格允许调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定:/。

以上材料价格调整办法为：套用顺序《义乌市建设工程造价信息》的除税信息价、《浙江造价信息》的除税信息价，以上信息价不含供应商报价和副刊厂商报价。本工程工程量清单编制造价编制采用的信息价基期为2022年6月份。2、门窗铝合金（提升门除外）参《义乌市建设工程造价信息》中的铝锭进行调差。注：1、钢材材料调差工程量均按实际结算清单工程量计算，信息价参《义乌市建设工程造价信息》，具体如下：Q235B、Q235E钢材按“Q235B综合”调差；Q345B钢材按“H型钢综合”调差。其余按对应的钢材品种信息价的综合价进行调整。调整价差时以调整周期确认的工程量（含变更工程量）作为调整的基数。材料调整（包括：经发包人签证同意更改的材料调整）价差部分只计取税金，不计取其他任何费用。（1）钢筋、钢材（钢结构、型钢、桥架）、商品砼、砂、水泥、石子、砖、铝合金门窗、电线、电力电缆（不含控制电缆）、镀锌钢管、无缝钢管及人工价格调整方式为：自开工之月至完工之月每六个月为一个调差周期（不足六个月的按实际月数为一个周期），当调整周期的人工、材料信息价算术平均值与清单造价编制采用的信息价基期对应的人工、材料信息价之比上涨或者下降幅度在5%（不含）以上时，对超过5%部分进行调整，上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。增减幅度5%以内（含5％）的部分不予调整。调整周期内价差为该6个月的信息价算术平均值与清单造价编制采用的信息价增减幅度5%之外部分。

11.4涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。涉及规费政策变化的，另行按发文规定执行。因材料价格下跌引起合同价格调整时，调减部分金额监理单位、建设单位应在工程进度款支付时予以扣除。材料调差金额拨付控制在稽核中心复核数额的60%（含）以内，其余在工程结算审核后支付；部分内容摘要如下：11.3钢筋、钢材（钢结构、型钢、桥架）、商品砼、砂、水泥、石子、砖、铝合金门窗、电线、电力电缆（不含控制电缆）、镀锌钢管、无缝钢管及人工价差在一个调差周期结束后同步支付，支付比例为60%，余下部分在工程竣工结算时支付,详见义财建【2018】6号文件《关于调整政府投资项目工程变更、材料上涨风险资金申拨指导意见的通知》。11.2因发包人原因造成停工或工期延误的，期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工或工期延误的，期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

合同综合单价包含的风险范围：1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.6工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围。11.5工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前28天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

④因施工场地窄小、场内施工不便等需要增加的各种费用；③按图集或规范施工的，单价必须满足规范和图集要求，单价不得调整；②承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；①所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；（2）其他：（1）①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除合同条款第11.4条外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价款外另行计列及调整；③造价部门发布的价格、计价依据及规范的调整（合同专用条款第11.1条的主要材料及人工费除外）；④施工期间的停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

（一）工程量的调整：具体调整方法如下：除上述合同条款外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；3、合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量调整；5、有关增值税税率调整引起造价调整的，将按国家相关规定按实调整。风险费用的计算方法：以上风险范围之内的费用承包人已预估并计入投标总价，不再另行计取及调整。工程实施中属于招标文件和本合同约定需要投标报价和合同包干风险范围内应考虑的费用，虽经发包人现场签证认可，在工程结算时可认定该签证无效。

预付款支付比例或金额：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程预付款和其他工程款预付款等具体如下：12.2.1预付款的支付12.2预付款根据合同专用条款10.4.1条执行。（二）单价的确定：本项目工程量按实调整（合同特别约定情况除外）

承包人提交预付款担保的期限：本工程不提供预付款担保。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：工程预付款（含工资性工程预付款）在工程完工并经初验后支付至合同工程量价款的80%时一次性扣回。（3）安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件执行；（2）其他工程款预付款：合同签订后并在一个月内承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场、临时设施搭设完毕、施工组织设计报批完毕后支付合同价（不含安全文明施工基本费及不含税矿物资源费用）的9%；（1）工资性工程预付款：工程开工前支付合同价(不含安全文明施工基本费以及不含税矿物资源费用)的1%，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”；

关于计量周期的约定：按月计量支付。12.3.2计量周期工程量计算规则：按图纸及变更联系单、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省、义乌市有关规定的工程量计算规则计算工程量。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量

本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程款和其他工程款支付方式及时间如下：根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，中标人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。关于付款周期的约定：按月计量支付。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。

（4）每月20日前承包人须报工程款支付申请至监理单位审核，每次支付工程款时必须有监理人、发包人书面认可的工程进度报表、工程量确认书。（3）工程结算经审计审定并经发包人确认后付至结算价的98.5%，其余1.5%作为质量保证金，按规定进行保修，保证金在竣工验收通过二年扣除违约金后，一次性付清。（2）整体工程竣工验收合格，且移交完整工程竣工资料（包括移交项目竣工备案所需完整资料）以后付至最后一期经跟踪审计审核后的累计完成工程量价款总额的85%（含预付款、安全文明施工基本费，扣除甩项部分）；（1）工程量按月计量，经监理单位和发包人签证确认后，已完合格工程量价款的20%作为工资性工程款，由发包人按月划入“农民工工资支付专用账户”,已完合格工程量价款的50%作为工程款,支付给承包人；2、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、由监理单位、发包人签章后，进入发包人的付款程序，并以电汇的方式支付；

4、工程变更费用的支付：3、已完工程量报经监理人、跟踪审计单位（如有）审核、发包人审定，发包人接到承包人报告之日起14天内审查确认，在双方确认计量结果无异议后的14日内，发包人应向承包人支付工程款进度款（若对计量结果有异议，审核时间相应顺延）。（8）若每期支付的工资性工程款不足以足额支付农民工工资的，经监理人、发包人审核后，可将不足部分从每期支付的工程款划入“农民工工资支付专用账户”。(7)施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应在当月申请进度款之前完成，并请发包人复查通过，否则相应工程款顺延至下月拨付。不合格项目不计入当月完成工作总量内，即不能申报支付进度款。（6）以上价款的支付按照义乌市有关规定，由承包人提出申请，经监理工程师审核后，报发包人审核后支付。（5）在办理工程项目安全监督手续时将安全文明施工基本费159.1254元一次性支付到位。该费用直接转入承包人资金账户，安全文明施工基本费用应当专款专用。

③承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。②付款手续：按合同规定上报进度款支付报表，并递交同步的工程技术资料给发包人，结合经批准的施工组织设计中的进度计划，经监理单位、发包人签证确认后支付。①工程报表：工程开工后，报送的本月工程报表内容应包含月度完成工程量产值、当月施工班组及民工清单、民工工资发放清单（加盖承包人财务章）、民工工伤保险费缴纳清单及上一次工程款实行专款专用的有效凭证、安全统计、实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施给发包人；6、工程款支付的其他条件：5、承包人必须保证本工程的工程款专款专用于本工程，不得挪用，否则发包人将上报上级主管部门处理。单项变更在100万元及以上并已实施的，或累计变更（不含100万元及以上单项变更）每达到200万元及以上且占合同价款5%及以上并已实施的，可以预拨资金；拨付比例为累计变更净额的60%，其余在工程结算审核后支付。

③承包人对其劳务人员及分包人或材料商未付款或其它原因致本工程有纠纷时。②工程各分项进度、总进度较分项计划、总进度计划落后10%以上，或明显有不能如期完工的现象时。①工程施工有重大缺失或明显违约行为时；经通知改善而未改善或迟延改善时；或承包人未按照发包人要求完成有关事项的。8、如承包人有下列情形时暂停承包人签证或付款，直至停止付款原因消除为止。7、本工程所有违约金在当期工程进度款中予以扣除。④工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的工程进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

12.4.2进度付款申请单的编制9、发包人支付工程款前，承包人必须开具同等数额的正规增值税专用发票。因承包人不及时提供发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证、抵扣的，或因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并承担赔偿责任。待支付至结算款98.5%时需同时提供至100%的增值税专用发票；否则，发包人有权拒绝支付工程款。⑦以上款项支付允许发包人有30天的后延。⑥工程进度、结算款支付前，出现的工程质量安全问题，还未整改完成的。⑤因不可归责于发包人的事由，造成与本工程有关的（包括承包人与第三人间）任何诉讼或仲裁发生时。④工程进行中，有应负责赔偿之事由发生，经发包人提出而未获解决前。

12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行，内容包括本次付款周期内形象进度、已完成工作量及对应的金额。

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到发包人审核报告后7天内完成审批并签发进度款支付证书。（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后14天内完成审查并报送发包人。

13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2竣工验收程序（1）施工中无设计变更，由承包人在发包的施工图上加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中有少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更联系单，在竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图不能作为竣工图的，由承包人委托原设计单位组织重新绘制竣工图，并承担相应费用；（4）通过“淋水试验”等，所有淋水试验由承包人负责实施，并根据试验意见完成整改内容；（5）初验前向发包人提交完整竣工资料及竣工图6套、光盘6套，并无条件配合发包人完成本项目的竣工验收。13.2.1竣工验收条件：

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：结算资料一式伍份，其中原件贰份，具体按发包人要求。承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单、并递交完整的结算资料。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：承包人应在竣工验收通过并接到发包人书面通知之日起30日历天内完成竣工退场，每延期一日，承包人应当向发包支付违约金人民币5万元。

（4）承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价和变更引起的增减费用，对于工程审计（清单编制造价、清单、结算、结算报审前变更联系单费用等的审核）费用支付的约定：工程审计费用审定价*110%部分的基本费由发包人承担，其他基本费由承包人承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由承包人承担，即核减、核增追加费＝（核减额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%。（3）自完整、有效的结算资料收到之日起14日内，发包人自行或委托有资质的工程造价咨询人，进行审核，造价咨询人应在120天内完成审核初稿并给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的（承包人在接到发包人提出的核对意见后30日内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可），则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专用条款第20条约定处理。（2）在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担。（1）承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料具体结算资料及要求详见发包人的建设工程结算审核管理办法。发包人对结算资料符合性14天内完成审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字后方可视为发包人收到竣工结算资料。B、其他关于竣工结算的要求：A、发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求提供。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：工程竣工结算经双方共同书面确认后并收到承包人递交的支付申请单14日内，承包人应提供已收款明细表，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认。对账确认后28日内，若承包人已开具的增值税专用发票金额低于工程结算价款总额的，承包人应按发包人要求开具剩余金额的增值税专用发票，在发票验证符合规定，发包人保留工程质量保修金及约定的其他保留款项后，14天内付清剩余的工程结算价款。若承包人已开具的增值税专用发票金额高于工程结算价款总额，承包人需开具红字发票的，发包人应予配合。

缺陷责任期的具体期限：按《工程质量保修书》执行。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。14.4.2最终结清证书和支付

（2）/%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（3）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金

（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:结算价的1.5%。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。15.4.3修复通知工程保修期为：按《工程质量保修书》执行。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：在竣工验收通过二年扣除违约金后，一次性付清。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：若影响关键线路工作的仅工期予以顺延。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以逾期应付款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。

承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。

（6）原材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以10000元违约金。（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加处罚10万元/次的违约金。（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准。（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验的，每延迟整改一天处违约金500元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，每次处违约金1万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金10万元。（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人（监理人）责令停工整改的，每次处违约金1万元；如发生人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金10万元。（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行或承包人有以下情形的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。合同解除后，承包人对由其完成的工程，仍应按《工程质量保修书》约定履行质量保修义务。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用条款16.2.1条执行。16.2.2承包人违约的责任（8）针对监理及发包人开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。（7）针对现场隐蔽工程未经监理及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及发包人有权要求施工方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以10000元违约金。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：\。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。2、发包人、监理人或主管部门发现承包人使用的材料或工程设备不符合合同约定或质量不合格的，经监理人通知整改一次后，相关单位或主管部门再次组织验收仍不合格的，发包人有权解除合同；1、实际施工进度严重滞后，承包人未能按开工前发包人审批同意的施工总进度计划或未能按合同约定的工程计划节点工期及时完成，相应滞后工期超过30天及以上的，发包人有权解除合同；

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险。(费用由承包人支付)民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经发包人审计后30天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，所产生的保险费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。关于其他保险的约定：其他保险的保险费均由承包人承担并支付，该费用已包含在合同总价中。缺陷责任期内的工程一切险由承包人另行投保，并承担保险费用。

其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定

（4）承包人必须无条件服从监理单位的相关管理措施。（3）配合发包人组织的现场参观活动，保证现场的安全、整洁、美观，费用已包含在合同总价中。（2）承包人进场后需立即进行生活、办公区搭设，承包人需提供相关布置方案、效果图，经发包人评审通过后方可实施。具体费用已包含在合同总价中，不另行支付。（1）本工程须设置安装在线监测系统，此项费用包含在合同总价中。承包人在确保“施工现场在线监测系统”的基础上（在线监测系统是指在施工现场采集视频、音频信号，通过网络传输和信息处理后接入发包人指定办公室），实现对建设工地24小时不间断监控及录像。通过在线监测系统及时反映施工现场基本状况及形象进度、工程安全文明施工动态、噪声控制、夜间施工等情况，做到项目现场（施工区、样板区、工程材料主要出入口、材料堆场、民工宿舍等区域）全覆盖无死角，实现相关管理部门、发包人对施工现场多级远程网络监控和管理。所发生的费用包含在合同总价内。21.1本项目其他说明21.补充条款

（10）承包人严格按照《义乌市民用建筑常见工程质量缺陷防治措施100条（2017版）》执行，做好工程质量控制及质量管理工作。若发现承包人有违反本措施要求的，发包人等相关单位将上报质量监督部门，由此造成的各项处罚均由承包人承担。（9）发包人、设计单位提出的有关工程变更，施工单位必须无条件执行。（8）根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。（7）承包人施工过程实施标准除满足规范要求外必须按发包人的工艺工法进行施工。（6）本工程所用混凝土均采用商品砼，承包人应考虑到目前商品混凝土市场供应紧张，且本工程需大量使用商品混凝土，所以承包人采购使用前需将商品混凝土厂家（须二家单位及以上）相关资料书面报监理人、发包人，经监理人、发包人共同认可后方能进场使用，并将混凝土采购合同报发包人备案。混凝土试块留置按发包人提出要求、标准留置，基础及主体结构混凝土14天、28天龄期应做混凝土回弹检测，若14天龄期强度存在明显不足，28天龄期强度不符合标准强度，应由施工单位技术负责人到场查明原因，需要时，应组织泵站、设计到场共同查找原因并商讨解决措施，待处理相应隐患后，方可继续实施。（5）为确保工程质量，发包人有权对承包人的班组进行管控。对达不到样板品质施工要求的，有权对班组进行更换。

21.2本项目费用说明（15）承包人必须严格遵守发包人制定的工程管理相关的管理制度。（14）清单内的矿产资源（地下室消防水池石方除外）的处置费用，由承包人自行缴纳至义乌市佛堂镇政府指定账户，并将相应费用缴纳凭证报送发包人。（13）严禁中标人超挖红线外土方，若发现承包人超挖红线外土方，若发现盗挖、偷挖立即上报相关部门处理。（12）地下室消防水池石方严禁盗挖、偷挖及外运，严禁盗挖、偷挖等违规行为，若发现盗挖、偷挖立即上报相关部门处理。（11）本工程建设项目若被市审计部门或者更高级别审计部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

（6）桩基施工等对周边环境影响所采取的任何措施产生的费用含在投标总价内，结算不作调整。（5）机械多次进出场等措施费用已包含在投标总价中，不作调整。（4）本工程如有相应赶工措施费用已包含在投标总价中。（3）承包人理解并同意，已认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围的地形、地貌、水文、地质、交通道路、装卸储存条件、场内运输限制，充分考虑场地布置、占用市政道路、租用场地及二次布置等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。本合同签订后，承包人不得以不完全了解现场情况为由而提出追加费用或延长工期等要求。对此类要求，发包人将不予任何考虑。场地清理、平整、硬化、临时设施、道路、围墙、排水及完工后的拆除并清运（含破除场地硬化、道路、围墙、临时设施）等相关工作由承包人负责实施，费用在投标总价中综合考虑，不作调整。（2）承包人理解并同意，已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：1）承包人根据合同应承担的全部义务；2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。（1）承包人理解并同意，在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分理解，并将这种理解全部反映到投标文件中。

承包人所选的设备厂家提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验；承包人所选的设备厂家须对发包人的技术人员免费维修培训。（10）技术培训（9）本合同履行过程中，承包人被处以罚款的，以实际行为发生之日起7天内为罚款缴纳的时间。罚款缴纳方式除合同中约定外，由承包人以现金形式上缴。（8）施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。对施工组织设计的内容未在投标总价中体现的均视同优惠。（7）承包人投标书中的投标报价说明若与招标文件及招标工程量清单编制说明不一致，结算时以招标文件及招标工程量清单编制说明为准，招标文件及招标工程量清单编制说明已明确应包含的费用已计入本次投标报价中，不再另行计算任何有关费用。

（15）承包人施工过程实施标准除满足规范要求外必须按发包人的工艺工法进行施工。（14）为确保工程质量，发包人有权对承包人的班组进行管控。对达不到样板品质施工要求的，有权对班组进行更换。（13）承包人应做好基坑周围的安全围护、堆载控制等措施，任何由于措施不到位引起的安全事故责任由承包人承担，费用已含在合同价中。（12）承包人进场后，承包人应做好地表和地下降水、排水工作，确保地下室干燥且能正常施工，并根据现场实际情况充分考虑防汛、防台等需要，制定专项方案，确保基坑边坡及支护稳定和基础施工安全，由于降水、排水、管理不到位、施工引起的基坑坍塌，责任由承包人自负。承包人还应负责土石方及基坑围护的资料收集整理并归档，以上所产生的费用已含在合同价中。（11）在施工过程中由发包人或设计人、监理人提出的对工程的变更要求，承包人必须无条件接受。对于甲供材料、甲控乙供材料及分包项目，在开始实施该工序7天内，发包人有权根据工程实际情况进行调整，承包人无条件接受。技术培训费用已包含在合同总价中。

（21）本工程零星人工单价按300元/工日（综合单价）结算，不取费仅计取税金。（20）在基础施工过程中由于承包人未按设计要求施工，自行超挖所产生的工程费用，由承包人自行承担。（19）本工程外墙砌体砌筑时，砌体双面采用原浆勾缝嵌实处理，投标人报价时综合考虑，结算时不予调整。（18）在施工中不同材料阴角交接处需进行打胶处理，如屋面通气管、防火门与墙面粉刷处等，费用包含在合同价中。（17）为避免楼梯等处踏步阳角被破坏，施工时应设为圆角，相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不予调整。（16）防水材料、真石漆（含水包水多彩印象石漆）、质感涂料、保温砂浆及防霉涂料必须由总包单位负责采购，建立材料台帐管理。

（27）“主体工程-其它矿产资源费用”“主体工程-消防水池土石方工程”以“项”为单位计入本次分部分项工程量清单中。中标后该项费用不作任何调整，由此产生的一切风险请各投标单位在报价中综合考虑。（26）抗震支架：应满足国标GB50981-2014规范要求，投标单位根据招标文件及本工程特点,委托专业厂商深化设计（包括设计说明、工程量清单、节点布置图、大样图、力学计算书等）,进行合理报价,其投标单价包括二次深化设计、供应、加工制作、安装之一切费用。投标人应根据各专业施工图、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014自行与所选品牌的供应商沟通，提供符合规范、图纸和招标文件要求的报价，结算时不作调整。报价时请投标人注意：招标人在清单中已将安装工程各专业的抗震支架集中单独列为一个分部分项，投标人自行根据图纸等分析该栏目下不同支架的权重情况，综合各因素报出该栏目下的综合单价。二次深化设计方案需经原设计单位和招标人同意后方可施工。（25）除清单另有说明或合同另有约定外，不论变更与否措施费均一次性包死（除设计变更引起的技术措施费除外）。（24）施工洞口的修补及防火封堵等由总包负责施工，费用在报价中综合考虑。（23）根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。（22）现场土石方工程交付标高按现行土石方工程规范标准进行验收允许范围内的误差，误差允许范围内土石方量由承包人负责开挖及弃土外运工作，且不计工程量，相关费用已包含在合同价中。

附件1：附件4：甲供材料（设备）一览表附件3：安全生产责任协议书附件2：廉政责任协议书附件1：工程质量保修书附件

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：浙江恒风集团有限公司工程质量保修书

3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及三方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的全部内容。

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：主要设备保修期为3年（招标文件另有约定的按照招标文件执行）；苗木部分养护期1年。期满移交前，乔木成活率须达到100%，草皮无杂草覆盖率达95%及以上，整形修剪符合设计要求。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发包人支付的维修费由发包人在保修金中双倍扣除。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2、本《工程质量保修书》第四条第1款中“承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修”调整为“承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修”。1、在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。4、维修工作完成后，承包人负责将施工现场清理干净，如维修过程中给购房业主或任何其他第三方造成损失的，则承包人应承担赔偿责任。3、本《工程质量保修书》第四条第2款中“立即”系指在2个小时内。

邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：项目名称：承包人（全称）：甲方（全称）：浙江恒风集团有限公司廉政责任协议书附件2：

六、甲方单位工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。五、甲方单位工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。四、甲方单位工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。三、甲方单位工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。二、甲方单位及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。一、三方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

十二、甲方单位发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方单位根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价l％-5％的违约金，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。十一、乙方如发现甲方单位工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导单位或者甲方上级单位举报。甲方单位不得找任何借口对乙方进行报复。甲方单位对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。十、乙方不得为甲方单位及其个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方单位工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方单位工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方单位工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

或委托代表人：或委托代表人：法定代表人：法定代表人：甲方(公章)：乙方（公章）：十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议三方签署后立即生效。十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005]141号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：项目名称：乙方：甲方：浙江恒风集团有限公司安全生产责任协议书附件3：

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2008年91号文件要求配置专职安全管理人员。总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1、1万平方米以下的工程不少于1人；2、1万～5万平方米的工程不少于2人；3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：1、5000万元以下的工程不少于1人；2、5000万～1亿元的工程不少于2人；3、1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

第五章工程量清单编制或委托代表人：或委托代表人：法定代表人：法定代表人：甲方(公章)：乙方（公章）：十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

设计单位：浙江汉宇设计有限公司；建设单位：浙江恒风集团有限公司；工程地点：义乌市佛堂镇塔山路与剡溪路交叉口东南侧；工程名称：义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）；工程概况

《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；义乌城市规划设计研究院有限公司设计的《义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）》施工图；二、编制依据房屋建筑规模：主楼占地面积3210.26m，地上建筑面积23193.12m，地下建筑面积3789.64m，总建筑面积26982.76m。地上七层，地下一层；消防高度：30.45米，规划高度：31.80米；为一类高层公共建筑。维修车间建筑高度为7.9米，占地面积881.32m，总建筑面积为881.32m。道路工程为5051m2。绿化工程为371m2。本工程主楼为地上七层,耐火等级：地下一级地上一级。建筑结构形式为框架结构,框架结构,结构设计使用年限为50年,结构安全等级二级,抗震设防烈度6度;抗震设防类别:丙类;屋面防水等级：倒置式屋面，屋面防水等级Ⅰ级。维修车间建筑规模为：地上1层。本工程含建筑工程结构与装饰装修工程，安装工程，道路工程，绿化工程及基坑支护工程。

其他相关文件：本预算材料价格按《义乌造价》2022年第6期信息价（除税价）、《浙江造价信息》2022年第6期信息价（除税价），无信息价的参照市场价计入；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

f.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）。e.浙江省工程造价管理总站《关于调整疫情防控专项费用计取标准的通知》（浙建站定〔2020〕8号）；d.浙江省工程造价管理总站《关于印发新冠肺炎疫情防控期间有关建设工程计价指导意见的通知》（浙建站定〔2020〕5号）；c.《关于增值税调整后我省建设工程计算依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号；b.建办标函【2019】193号文关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知；a.浙建建[2018]61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；

费用依据：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）取费情况材料、施工要求：详见招标文件相关内容。工期：根据招标文件要求。工程质量：根据招标文件要求。工程质量、工期、材料等要求

税金按增值税率9%计列。规费：根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及相关规定，规费以“分部分项工程费+施工技术措施项目费”计价中的“人工费+机械费”为计算基数，根据浙建建〔2018〕61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。二次搬运费、冬雨季施工费按非市区工程中值计取。利润：土建工程：费率8.1%;通用安装工程：费率10.4%;市政工程：费率9.99%;绿化工程：费率11.07%;室外给排水、消防工程：费率11.44%;室外电气：费率10.4%。安全文明施工费：土建工程：费率9.12%;通用安装工程：费率7.83%;市政工程：费率8.395%;绿化工程：费率18.51%;室外给排水、消防工程：费率7.07%;室外电气：费率8.48%。企业管理费：土建工程：费率16.57%;通用安装工程：费率21.72%;市政工程：费率17.04%;绿化工程：费率18.51%;室外给排水、消防工程：费率16.78%;室外电气：费率21.72%。

除另有说明外，工程量不包括任何重叠量。任何须有不同程度重叠搭接要求的材料，报价中须包含此等重叠、搭接的费用。投标人在编制报价前，综合考虑图纸及技术规范中所涉及的材料规格、质量以及施工工序等方面的所有要求和标准，并将所有的费用包括在有关的项目中。工程量清单中标价的单价或金额，均应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、检测、质检、缺陷修复、保险、其他（运杂费、安装费、采保费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）、管理费、利润等，并考虑风险因素。投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与合价之中。投标人的投标报价应是完成招标范围及工期的全部。工程量清单中的每个子目须填入单价或合价，每一项目应当有且仅有唯一报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人对列有数量的项目，如未填报单价或者合价，则其费用视为已经含在其他列有单价或合价的项目之中，在工程实施期间不再另行支付。投标报价说明标化工地费及行人行车干扰费不考虑。

施工围挡为钢结构柱体，50mm岩棉夹芯板，高度2.5m，带喷淋降尘措施，投标单位自行报价，结算工程量按实计量；标记标线按常规计入，结算按实际发生结合现场实际情况计取；绿化部分结算以实际发生为准，结算按实结算；编制有关说明：投标人根据招标施工图纸，结合招标人提供的措施项目清单及自身施工组织方案报价，投标人不得对清单的措施项目内容进行修改、删除及不予报价。投标人认为"技术措施项目清单"中的项目还不足以包含所需的措施项目，可在措施项目清单中自行添加，添加的措施项目必须列清单报价明细内容，相应的金额计入投标总价中。投标人不得对已有的内容进行修改、删除，认为不发生的项目未填报的，视作报"0"。六、措施项目费

本部分电气部分配电箱内均含电表及内部设备，具体参数以甲方要求及电气图纸中配电箱系统图为准；本工程未计入暂列金；矿产资源回收参照浙江矿评房地产资产评估有限公司提供的价格评估结论书；基坑上坎要求设置封闭安全护栏，费用计入安全文明施工费，不单列；挖淤泥流砂考虑为1000m3,结算工程量按实结算；装修图设计为面层，基层参考建筑图；

清单特征描述与图纸描述不一致时，施工方需在招标答疑时提出疑问，如无疑义，则认为按照图纸施工且依据投标时综合单价进行结算。结算时不得以任何理由针对此项提出任何单价调整，中标后综合单价不做调整。各投标单位在进行综合单价报价时必须结合图纸、设计联系单、设计答疑、相关图集、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不再调整。八、其他项目清单报价说明本项目电气系统中光伏部分设备不在本次招标范围内，预留配管、桥架及管道支架部分；设备、管道支架含预埋件，除锈防腐等未单独列项部分均包含在内，投标单位综合考虑报价；电缆桥架部分，隔板、盖板及除锈防腐等不单独列项，投标单位综合考虑报价；

投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

第七章技术标准和要求（另册提供）第六章图纸土石方（包括淤泥、渣土、泥浆）外运运距投标人自行考虑，弃土地点须经业主方和有关部门认可，中标后须到相关部门办理相关手续。土石方（包括淤泥、渣土）综合单价包括挖、装、外运、卸、市容环境及土石方（包括淤泥、渣土）处置等有关发生的一切费用；以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以"补遗"资料为准。

(2)中华人民共和国国家标准和规范。(1)本工程建设标准。当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除必须达到国家强制性标准外，还应满足下列标准要求：一、工程建设标准

义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）投标人提供的电梯须满足如下要求但不限于：1、电梯标准和技术要求二、电梯技术要求：(4)其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。(3)中华人民共和国有关部委的标准和规范。

注：1、以上所有电梯配件要求作防锈处理。表中“由投标人提供式样供招标人选择”的项目，投标人所提供式样至少不得少于三种，必须以彩印图片的形式列入，图片要求清晰，并配以使用材质说明，并要求每台电梯分别说明。发纹不锈钢厚度为1.2～1.5mm。1.1电梯的技术规格和要求：

★3．门机：门机整机原品牌生产。★2．电控柜：要求主要部件（主板、变频器）原品牌生产。★1．曳引机：要求整机原品牌生产。1.2.1电梯配置（包括但不仅限于或更优于下列条件）1.2技术要求2、电梯装修为标准装修，投标人在投标文件中应包含投标价范围内的装修配置彩色图册，图册中的方案必须≥3个，后续由招标人选择确定方案，方案内的装修内容费用包含在投标价中，不作增加。

1.2.2.2投标设备必须是目前制造商的先进产品。1.2.2.1产品及服务须适应“总体要求”所有条款,并运转顺利、正常、可靠。1.2.2工作情况③中标人在采购电梯设备前根据推荐品牌将电梯配置、型号（中高档次）等报招标人确认。②原品牌定义：参投电梯制造工厂控股母公司的商标（母公司必须为电梯同行业国际知名品牌）。注：①若产品为进口件，则必须提供：a、原产地出厂合格证；b、原产地装箱清单；c、原产地船运单；d、中国海关报关证明文件；e、中国商检检验合格等证明文件。

1.2.2.5电梯操作方法应符合：1.2.2.4在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。年故障率≤3次。如超过一次，该电梯整机保修期免费延长一年。正常使用寿命期要求10万小时以上。要求连续工作每天24小时，全年365天。1.2.2.3可靠性要求：

当电梯超重时,不允许关门起动,门必须打开,并同时发出声光警报,当超重现象消除时,警报自动解除,电梯恢复正常运行。1.2.3.2超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)1.2.3.1非电源及安全回路故障时最近自动平层电梯应包括但不仅限于或更优于下列,当供方推荐的其它合适的功能可能被接受。1.2.3基本功能这组控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯。为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每台电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续运行。

a．具备五方通话功能。1.2.3.5五方通话若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向消控中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。1.2.3.4警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通乘客。1.2.3.3不开门救护操作（安全停止）

《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》（GB/13926.1-1992）电磁兼容性要求符合下列标准：除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）中13.5电气配线的规定。要求含有监控摄像所需的视频及电源随行电缆（与监控摄像机兼容的数字电缆），随行电缆应为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应符合IEC332-2标准的要求；低烟试验应符合IEC1034-2（1991）标准的要求，低毒特性试验应符合IEC754-2标准的要求。1.2.3.6随行电缆b．电话应装在消控中心和电梯轿厢内，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。

1.2.3.8轿厢通风设施，要求配进口低噪音通风机轿厢照明应选用高效节能灯具，并配备应急照明，当照明断电，紧急照明灯会自动打开。当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。1.2.3.7轿厢照明设施《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》（GB/13926.4-1992）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》（GB/13926.3-1992）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》（GB/13926.2-1992）

1.2.3.12消防功能（所有电梯）无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在国家标准内。1.2.3.11自动再平层如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。通风装置应为低噪音。1.2.3.10自动停止轿厢照明、通风装置1.2.3.9自动调节开门时间

1.2.3.16控制柜故障显示1.2.3.15基站关机1.2.3.14防捣乱功能1.2.3.13满载不停·电梯接收消控中心传来的迫降信号，并把电梯迫降到设定层后的状态反馈到消控中心。·假如火险发生，电梯自动回到设定层。

（2）上、下终点开关和上、下极限开关（1）断相和错相保护电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。1.2.4安全设备1.2.3.18视频电缆1.2.3.17随行空调

（8）层门安全设施（7）安全窗（6）紧急停止按钮（5）安全钳（4）限速器（3）缓冲器

电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。1.2.6电梯设备性能设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等的装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。1.2.5电梯制造（10）手动盘车装置（9）轿门安全设施

环境温度：-15.0℃～+43.0℃a.自然环境1.3.1.1适应性要求：所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标方提供设备时应考虑相应环境与条件，但不仅限于以下。1.3.1工作条件1.3总体要求

b.电源条件台风等级：15地震烈度：6度相对湿度：80～95%日最低温度：-15.0℃日最高温度：+43.0℃

接地电阻要求：≤4欧姆频率波动：±3％频率：50Hz电压波动：±7%电压：～380V，3相；～220V，单相所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件：

由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准1.3.2.1中华人民共和国标准和国外标准本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，如有修订，投标人提供的电梯及安装服务应按最新的版本要求。1.3.2产品标准和规范所有提供的设备，须适应地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行，抗震设防详见结构总说明。1.3.1.2抗地震要求：

中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）中华人民共和国国家住建部“电梯手册”（JJ35）中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）

1.3.2.3除满足上述要求外，还应符合本技术规格书的要求，按第3.1条规定的工作条件，以正常的使用和维护，各种电梯使用寿命要求10万小时以上。全部零部件均应采用优质材料和最新工艺制造，主要部件均能达到工作寿命要求。1.3.2.2投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。由招标人认可的其它国家的其它权威标准。其他有关的中国规定电力供应部门的供电规章条例浙江省消防部门的条例

c.调试和试运转报告（或记录）；b.自制件的制造质量检查记录；a.重要部件的产地及质量证明；1.3.3.2招标人视需派人前往投标人工厂进行出厂前的检查。主要内容为：1.3.3.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文资料。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。1.3.3制造监制和出厂检验

c.零部件加工监督；b.原材料的监督；a.生产计划的监督；1.3.3.3招标人将视需派出监理人员到制造厂，对合同设备的制造全过程实行监督，投标人应予以支持和配合。主要内容为：对招标人的检查，投标人应做好相关资料和检查器具准备。d.其它招标人认为必要的内容；

1.3.4所需资料1.3.3.4招标人人员到电梯制造厂监造：工作主指部件制造质量检查、整机性能试验及监造等。投标人应为招标人人员提供市内交通方便。为监理人员提供办公方便。如招标人需对制造进行监制，投标人应提供招标人人员的相关配合工作，并应在监造地提供交通等方便。其他费用由招标人自行承担。g.除以上叙述的内容外，监理人员还可依照合同执行的需要，视需对认为必要的内容履行监督。f.发货与包装监督；e.工厂组装监督；d.外协加工件的监督；

e.接地方式；d.接线图；c.电路图；b.电梯尺寸剖面图；a.布置方案图；1.3.4.1招标人与投标人签订合同后，投标人须提供下列资料：

a．所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查，以便审查有效；1.3.4.3图纸审查包括：b.如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。a.所有深化后的完整图纸一式六份需交至招标人及设计单位审查并认可。1.3.4.2设计图纸要求f.投标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

g．应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。f．主要设备的电源负荷和通风降温要求；e．主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩；d．设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同；c．与其它设备系统（如防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围；b．主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明；

b.系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法；a.所有设备规格和详细操作说明；1.3.4.7在试运行前两周内，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料。1.3.4.6在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。1.3.4.5投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。1.3.4.4投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

1.3.5技术培训1.3.4.9提供资料时间：投标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试等工程建设进度的需要。1.3.4.8在设备测试期间，供货方须提交一式六份各式报告给招标人。e.紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。d.紧急安全措施的建议；c.例行维修保养项目和期限的建议；

1.4.1.2安装计划：中标人在货物运抵现场前必须向招标人及监理人提供安装、调试及试运行的进度计划表和安装施工措施，以及工地现场负责人和具体安装人员名单，并须由招标人认可。1.4.1.1投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关主管部门的验收合格证书。验收费用包含在总价中。1.4.1制造、安装及协调1.4需要完成的工作1.3.5.2投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。1.3.5.1投标人须对招标人技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训为工地培训，人数约10人，培训目的是使之掌握正确使用、管理、保养和维修电梯的基本技术。投标人须在投标书中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间，相关费用已包含在投标总价中。

1.4.1.8保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。在安装期间，投标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。1.4.1.7认可：设备安装须取得有关部门的认可，投标人有责任提供相关的认可文件及证书。1.4.1.6安装管理：现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，投标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。1.4.1.5沟槽与通道：任何在土建结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人及监理认可。1.4.1.4设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。1.4.1.3安装期：安装计划需经招标人与中标人共同协商后确认，以确保电梯在招标人所要求的日期前通过验收并移交招标人。

1.4.2.4试运行：设备试运行及测试应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。1.4.2.3测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。投标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标人负责，中标人负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。1.4.2.2程序和表格：投标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。1.4.2.1工具、材料、仪器设备和劳务人员：投标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。1.4.2测试和试运行1.4.1.9完工装修：在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可；a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求；1.4.3.3验收合格条件1.4.3.2在施工阶段人货梯拆除后，每幢楼允许一台电梯将作为施工垂直运输电梯，在作为施工电梯使用过程中可能对外召唤、基站消防开关、停梯开关、厅门、门套、轿门、内召唤、按钮、显示、吊顶、灯及其他部件造成损坏，在项目完成后但整个项目整体移交给招标人前投标人需修复或更换损坏的部件并对整部电梯再次进行整体的调试、维修、保养。并配合使用单位对此电梯的日常维护监管工作，并指导使用单位使用，施工电梯保护工作由投标人承担。投标人在投标报价时要考虑以上费用及风险。1.4.3.1产品保护：工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，保护措施为轿厢地用硬质材料九厘强化地板，轿厢顶用透明有机板，轿厢壁四周用耐力板保护，电梯厅门用硬质塑料薄板保护，做到能正常使用又不被装修工程破坏，直至设备取得验收合格证并交付业主之日起正常运行，费用在投标中自行考虑。1.4.3验收

1.4.4.1在质保期内，如发生故障，在接到通知后1小时内到现场进行维修或处理。一般性的故障在4小时内排除，重大故障必须在24小时内修复。如超过24小时仍未修复，中标人必须派员不间断维修，直至修复为止。中标人需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备24小时服务和承担所有维修服务的能力。1.4.4售后服务1.4.3.4其他：验收时将加载预留装修载重量进行验收。e．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。d．设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书；c．所有合同中规定的货物和材料都已提交；

1.4.4.7质保期内，投标人应免费定期检查调整各安全部件及各活动部件并进行定期清理润滑，并负责非人为原因损坏元器件，包括润滑油、照明灯、易损件、易耗件等的材料及更换；除提供免费维保外，投标人、电梯安装双方还应每两个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，质保期满前一个月对所有电梯曳引绳进行免费重新调整（含曳引绳头制作），质保期满向招标人提供一套完整的运行记录。1.4.4.6修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。1.4.4.5在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得招标人的同意。1.4.4.4在质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身或因自然磨损的质量问题及安装调试质量问题造成的损坏及故障。1.4.4.3在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次（每次时间间隔不得超过15天）的常规检查、调整和润滑。1.4.4.2投标人须对整套电梯提供至少三年的质保期免费维修和保养(设备另有超过三年质保规定的,按原规定执行)，投标人承担质保期内的免费维保（含质保期内年检）费用，维保期日期从通过有关部门验收合格，正式移交业主使用之日算起。

1.4.6.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±10%的压差下正常运行。1.4.6.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。1.4.6.1须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标书中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。1.4.6检验和维修设备及工具投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。1.4.5备件供应

1.5.1脚手架由投标人自行完成，临时调试电缆由投标人自行解决并纳入报价。电梯图纸认可后所有内容均由投标人完成。1.5电梯施工范围及界面1.4.7.3投标人必须负责所提供货物通过金华市质量技术监督局的验收，并取得使用合格证书。1.4.7.2设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责。1.4.7.1投标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。1.4.7商标与铭牌：

安装应包括电梯本身的安装，外包板的安装，以及三角警示牌的安装。其中外包板的安装负责处理周边与建筑物的接缝封堵，如填充黑色玻璃胶等。电梯的定位（高度方向和水平方向）应按安装布置图和地面完成基准线（1米线），并考虑与土建和装修的接口要求。1.5.3.2安装吊装是安装工作的一个重要组成，由投标人负责完成，所采用的方法应保证设备不受损，也不能使建筑物受损。1.5.3.1吊装1.5.3安装的工作范围1.5.2招标人提供土建建筑与结构图（电子版），投标人根据图纸自行查看各相关参数与结构。但相关参数以蓝图及现场实际为准。

1.5.4.2与电梯有关的联合调试工作主要有：1.5.4.1投标人应无条件配合招标人对设备的联合调试工作。1.5.4配合设备联合调试在调试开始时，如还不能提供正常电源，投标人应采用临时供电调试，以保证工期。调试是安装的一个组成部份，由投标人的专职工程师主持完成。每台电梯开始调试时应通知招标人人员参加。每台电梯都应填写调试记录卡，一式二份，一份交招标人。1.5.3.3调试

1、技术要求三、光伏技术要求d.消防联合调试接口。c.与其他系统的接口等。b.与BAS系统的接口。a.与低压配电系统的接口。

（1）★光伏组件（多晶硅规格不低于260WP）：天合光能、阿特斯、晶科、晶澳、韩华Q-cell或同档次及以上；2、主要设备及材料品牌要求1.4光伏组件安装角度为朝正南，倾斜20度。1.3投标人应根据招标人提供的图纸电子版结合现场踏勘，提供详细的设计方案（必须附相关系统图纸）。(招标人有权对其提供的设计方案进行优化、深化，投标报价不作调整)1.2投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。1.1投标人根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供系统的集成工艺和设备的先进性负责，并符合技术规范和行业标准的要求。

3、质保期要求（6）★防雷接地系统：热浸镀锌扁钢。（5）★光伏支架、电缆桥架及其配件：均要求热浸镀锌；（4）★直流、交流电缆：浙江万马、开开、江苏宝胜、上上或同档次及以上（3）★脱扣断路器等所有涉及电子元器件的高低压电气设备：西门子、ABB、施耐德或同档次及以上；（2）★光伏逆变器：华为、阳光、海得、科士达、固德威或同档次及以上；

（1）所投产品采用的原材料及零部件详细规格及参数；5、中标人须提供的资料：4、中标人确保工程质量符合国家工程建设标准要求，电能质量达到国家电力行业标准要求，确保项目顺利通过并网验收。（2）在安全使用期内，如发生人身伤害事故，由招标人和技术监督部门及中标人共同调查、检验，如属器材质量问题所致，则按事故等级由中标人赔偿损失。（1）在质量保证期之内，中标人须对由于设计、制造、工艺、材料、配件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，随时维修。光伏工程整体质保期为2年，光伏电池组件质保期为10年，光伏并网逆变器质保期为5年，质保期从本工程竣工验收合格之日起开始计算，质保期内设备发生故障中标人应在24个小时内到现场处理。

本工程中光伏组件、光伏逆变器的采购关键设备需具备国家分布式项目基本要求，设计、施工应充分考虑此方面要求。同时，所有设备及相关技术要求应满足并网发电相关要求。6、太阳能发电系统由光伏金属支架、多晶硅光伏电池组件、汇流箱、交流柜、逆变器、电源并接装置、监控系统等组成，包含功能设计、结构、性能、安装和试验等方面服务要求。（5）招标人认为的其他需要提交的技术资料，如质保书、3C认证、检测合格证书等。（4）验收方案，投标人应对产品的验收方式、验收标准、验收时间等作出详细的说明；（3）所投及其零部件技术性能参数详细说明；（2）所投原材料供应厂商、规格、材质等技术指标详细说明；

·海拔高度：≤2000m；·相对湿度：≤90％（25℃）；0℃～＋40℃（其他设备）；·环境温度：－20℃～＋50℃（光伏电池组件、汇流箱和逆变器）；设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标。7、正常工作条件：

太阳能电池组件第一年内输出功率的衰减应小于2.5%，使用10年输出功率衰减不超过10%；组件使用25年输出功率衰减不超过20%。太阳能电池组件的材料和工艺质量保证在10年以上。高效太阳能电池组件，符合IEC61215标准。太阳能电池片光电转换率不小于14.5%，组件功率标称0~3%。太阳能电池组件采用能够实现光伏屋面一体化的光伏组件，要求能够满足一定的力学、美学、结构连接以及防水等建筑方面要求，具有一定的防腐、防风、防雹、防雨、采光的能力。说明：8、太阳能电池组件及安装·最大风速：30m/s。

光伏电池受光面有较好的自洁能力；表面抗腐蚀、抗磨损能力满足相应的国标要求。组件的封层中没有气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路，气泡或脱层的几何尺寸和个数符合相应的产品详细规范规定。连接盒采用满足IEC标准的电气连接，采用工业防水耐温快速接插，防紫外线阻燃铜芯电缆。太阳能电池组件强度应符合相关标准。太阳能电池组件防护等级不低于IP65。组件使用寿命不低于25年。

9.3输出电压的波形失真度对于一个合格的逆变器，输入端电压在这个范围内变化时，其稳态输出电压的变化量应不超过额定值的±5％，同时当负载发生突变时，其输出电压偏差不应超过额定值的±10％。9.2输出电压的稳定度在规定的输入电源条件下，输出额定电流时，逆变器应输出的额定电压值。(电压波动范围：单相220V±5%，三相380±5%。)9.1额定输出电压9、并网逆变器主要技术要求：

9.6逆变器效率表征逆变器带感性负载或容性负载的能力。正弦波逆变器的负载功率因数为0．7～0．9，额定值为0．9。在负载功率一定的情况下，如果逆变器的功率因数较低，则所需逆变器的容量就要增大，一方面造成成本增加，同时光伏系统交流回路的视在功率增大，回路电流增大，损耗必然增加，系统效率也会降低。9.5负载功率因数对于包含电机之类的负载，如洗衣机、电冰箱等，由于其电机最佳频率工作点为50Hz，频率过高或者过低都会造成设备发热，降低系统运行效率和使用寿命，所以逆变器的输出频率应是一个相对稳定的值，通常为工频50Hz，正常工作条件下其偏差应在±l％以内。9.4额定输出频率对正弦波逆变器，应规定允许的最大波形失真度(或谐波含量)。通常以输出电压的总波形失真度表示，其值应不超过5％(单相输出允许l0％)。由于逆变器输出的高次谐波电流会在感性负载上产生涡流等附加损耗，如果逆变器波形失真度过大，会导致负载部件严重发热，不利于电气设备的安全，并且严重影响系统的运行效率。

(1)输入欠压保护：一款性能优良的逆变器，还应具备完备的保护功能或措施，以应对在实际使用过程中出现的各种异常情况，使逆变器本身及系统其他部件免受损伤。9.8保护措施表示在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量，其单位以ＶＡ或ｋＶＡ表示。逆变器的额定容量是当输出功率因数为１（即纯阻性负载）时，额定输出电压为额定输出电流的乘积。9.7额定输出电流(或额定输出容量)逆变器的效率是指在规定的工作条件下，其输出功率与输入功率之比，以百分数表示，一般情况下，光伏逆变器的标称效率是指纯阻负载，80％负载情况下的效率。由于光伏系统总体成本较高，因此应该最大限度地提高光伏逆变器的效率，降低系统成本，提高光伏系统的性价比。目前主流逆变器标称效率在80％～95％之间，对小功率逆变器要求其效率不低于85％。在光伏系统实际设计过程中，不但要选择高效率的逆变器，同时还应通过系统合理配置，尽量使光伏系统负载工作在最佳效率点附近。

(4)输出短路保护逆变器短路保护动作时间应不超过0．5s。逆变器的过电流保护，应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作，使其免受浪涌电流的损伤。当工作电流超过额定的150％时，逆变器应能自动保护。(3)过电流保护：当输入端电压高于额定电压的130％时，逆变器应有保护和显示。(2)输入过压保护：当输入端电压低于额定电压的85％时，逆变器应有保护和显示。

另外，对无电压稳定措施的逆变器，逆变器还应有输出过电压防护措施，以使负载免受过电压的损害。(7)过温保护等。逆变器应有防雷保护。(6)防雷保护：当输入端正、负极接反时，逆变器应有防护功能和显示。(5)输入反接保护：

为了施工期间和日后运行质量环节不脱节，建议汇流箱、逆变器、交流柜、监控系统、监测仪等供应商应在行业内具有较高的质量口碑、销售量和知名度，同时需满足国家相关标准和法规，逆变器采购需具备国家分布式项目相关规定确定，所有子项目均采用用户侧并网的逆变器设备。（相关技术指标参数自行询征）10、光伏线缆、动力电缆、汇流箱、逆变器、交流柜、防逆流、监控系统、气象监测仪要求电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时，其噪声应不超过８０ｄＢ，小型逆变器的噪声应不超过６５ｄＢ。9.10噪声逆变器带负载起动的能力和动态工作时的性能。逆变器应保证在额定负载下可靠起动。9.9起动特性表征

a、盘柜需采用冷扎钢板制作，钢板的厚度≥1.5mm，内部结构具有足够的机械强度，保证元器件安装后及操作时无摇晃、不变形；（2）产品的选型标准b、交流控制柜：逆变器和内部电源网络之间的电气连接，包含交流保护和汇流作用，电源接入电网装置，电网检测。a、交流汇线箱：小型逆变器和交流柜间的电气连接；（1）投标人应至少提供以下的电源汇流箱柜：11、电源汇流箱柜

12、电网接入及监控f、系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，能够确保检修时能够逐级断开系统。e、柜内元器件安装走线应整齐、可靠、合理布置，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线必须通过接线端子，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，并且预留一定的端子余量。d、浪涌保护器须采用浙江省备案产品；c、柜面需经过静电喷塑处理，内部全部的金属结构都需经过防腐处理，以具备防腐、美观的性能；b、室外使用的柜体必须达到IP65的防护等级，屋内使用的盘柜需达到IP20以上的防护标准；

13、防雷系统及连接电缆（4）系统具有数据存储查询功能，能够记录1年以上数据，可以方便的归档查询。（3）系统的监控系统采用高可靠性工控机集中采集数据，LED液晶屏显示，可测量和显示系统工作电压和电流、系统的工作状态，交流输出电压和电流、功率、功率因数、频率、故障报警信息以及环境参数（如辐照度、环境温度等），统计和显示日发电量、总发电量等信息，并形成可打印报表。（2）最大功率跟踪，保证将太阳能转化成的电能最大效率的送入电网。（1）同期控制：实时采集外部电网的电压、相位信号，通过闭环控制，使得系统输出电压和相位与外部电网同步；整个光伏发电系统需要整套的集中监测和控制系统，以便对系统进行管理，所有设备应满足国家光伏发电和电力部门接入有关规定要求。系统的电源接入需具备以下的控制功能：

a、直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用双绝缘防紫外线阻燃（5）连接电缆共有直流和交流两大类：（4）线缆防雷需与整个建筑防雷接地结合考虑。投标人需提供详细的防雷方案和设计图纸。（3）在直流汇流、逆变器、交流汇流、电网接入处，都应该有分级别的防雷防浪涌保护模块，保护相关的电气设备和线路。（2）光伏电池作为设备的一部分，本身要具备很好的防雷措施，能够与防雷带有很明显的防雷连接点；（1）太阳能系统的防雷设计,应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。各连接点的连接电阻应小于1欧姆。接地网的制作应符合国家相关防雷规范要求。

（2）配线线槽在屋顶的布置应美观，与整个屋顶建筑协调一致，布线应隐蔽，从底部（1）直流部分的线路损耗应控制在3%以内。14、电气安装要求c、直流侧的电缆连接需采用工业防水快速接插件来与光伏组件连接。b、交流侧需要考虑敷设的形式和安全来选择，采用多股铜芯耐火阻燃电缆；铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；

本系统需要防逆流设计。15、防逆流（4）所有线缆的连接处均应做好镀层处理。维护与更换。（3）系统配线应符合电力配线安装标准，所有的线缆连接都有方便的入口，方便日常不能明显的看到线缆。各方阵的线缆便于连接，并有足够的强度，线缆连接附件应防水、抗老化。

GBJ301《建筑工程质量检验评定标准》GB50300-2001《建筑工程质量验收统一规范》2、设计单位设计的施工图中涉及到的规范、规程和标准集及相关技术要求。1、工程测量规范（GBJ-50026-93）17、光伏工程应满足如下建设标准16、在设计中电器设备中需带有交流汇流箱、交流并网柜。

GB/T19939-2005《光伏系统并网技术要求》SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》IEC6173O.2光伏组件的安全性测试要求IEC6173O.l光伏组件的安全性构造要求IEC61215晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

GB50057-2000《建筑物防雷设计标准》GB／T14549-1993《电能质量公用电网谐波》GB12325-2003《电能质量电力系统供电电压允许偏差》GB12326-2000《电能质量电压波动和闪变》GB/T20046-2006《光伏系统电网接口特性》（IEC61727：2004）GB/Z19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB7251《低压成套开关设备和控制设备》GB17478-1998《低压直流电源设备的特性和安全要求》DL/T404-2007《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》

1.投标文件商务标格式目录第八章投标文件格式招标人声明：上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止时的最新版本。GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

投标人：（单位盖章）投标文件内容：投标文件商务标格式工程名称：（封面）施工投标文件4.投标文件资格审查资料格式

3.已标价工程量清单（包含下列内容，具体格式以投标工具生成为准）；2.投标函附录；1.投标函；目录日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

（6）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表；（5）单位（专业）工程投标报价费用表；（4）投标报价费用表；（3）编制说明；（2）投标报价扉页；（1）投标报价封面；

（12）专项技术措施暂估价表；（11）专业工程暂估价表；（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表；（9）暂列金额明细表；（8）其他项目清单与计价汇总表；（7）施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

（18）综合单价计算表；（17）主要机械台班一览表；（16）主要材料和工程设备一览表；（15）主要工日一览表；（14）总承包服务费计价表；（13）计日工表；

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1.我方已仔细研究了贵方的招标编号为的（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，企业成本价为元。项目负责人，身份证号码，工期个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（招标人名称）:投标函（19）综合单价工料机分析表。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。5.如我方中标：□4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。

电话：联系地址：联系人：法定代表或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。

（封面）施工投标文件投标函附录年月日邮编：

目录日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）投标文件内容：投标文件资格审查资料工程名称：

6.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或保证金联保证明）。5.投标承诺书。4.授权委托书。3.法定代表人身份承诺书。2.项目负责人建造师执业资格及身份证，同时具有专职安全生产管理人员B类证书。建造师以浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。1.“投标人基本情况表”、投标人营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料；

附营业执照、资质证书（若需时）、安全生产许可证副本（若需时）等相关资料。投标人基本情况表9.投标人认为有必要提交的其他投标资料。8.造价编制人员二级及以上造价工程师注册执业证书；若非本单位人员的，还须提供与委托单位（须具有独立法人资格）签订的委托合同书。7.承诺函。

年龄：职务：姓名：性别：地址：单位名称：法定代表人身份承诺书注：若投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则该项表格和资料应包括联合体各方相关情况

授权委托书日期：年月日投标单位：（盖章）特此承诺系（投标人名称）的法定代表人。身份证号码：

法定代表人：（签字或盖章）投标单位：（盖章）身份证号码：职务：授权的委托代理人：性别：年龄：授权的委托代理人无转委权。特此委托。本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________（姓名）为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的工程的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；本公司已详细阅读（工程名称及招标编号）招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：（招标人名称）：投标承诺书日期：年月日

8、承诺投标文件中载明的造价编制人员注册单位和投标截止日注册的单位一致。7、承诺若我单位中标后因不可抗力之外的原因放弃中标的，招标人可没收我单位投标保证金。我单位自愿遵守和执行本招标文件规定的评标、定标办法，由于我单位放弃中标致使招标人确定其他中标候选人为中标人或重新招标产生中标价差额的，由我单位承担赔偿责任。6、承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。5、承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。4、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

账户号码：账户名称：（3）我单位基本存款账户信息如下：（2）认可本次招标项目推荐委员会确定的正式投标人，并承诺对正式投标人产生的结果无异议；（1）承诺我单位投标资格符合招标公告相关要求；9、其他：

投标人（单位盖章）：以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。2）若我单位中标，将按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）和《建筑垃圾专项整治工作方案》（义城管委[2016]36号）的文件规定执行，并及时到市综合行政执法局办理消纳场地核定手续。1）我单位提交的弃土承诺书真实可靠，弃土消纳点符合市综合行政执法局关于建筑垃圾消纳场地核定的相关规定，且该场地可进行余土消纳处理且弃土方量完全满足消纳处理要求；（4）我单位承诺：开户银行：

我单位将参与项目1的投标，已仔细阅读本项目的招标公告和招标文件，我方承诺如下：（招标人）：承诺函年月日法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：3、我方承诺除“推荐、定标申报资料”外，通过项目2不见面开标系统做出的任何活动不作为开评标依据。2、若我方未进行网上投标确认项目2，未递交、解密项目2的电子投标文件，造成未被推荐为正式投标人或未被确定为中标人的风险，将由我方自行承担，视为我方自动放弃相应权利，不影响最终投标、开标、评标结果，且事后我方对开标不提出异议。1、我方已知晓项目1和项目2的关联性，已知晓并承担若未进行网上投标确认项目2的不利后果；

注：安全文明施工基本费未按上述公布值计取的按否决投标处理。义乌市工程建设项目安全文明施工基本费计取表附件1：第九章附件2022年月日

核查表附件3：注：规费未按上述公布值计取的按否决投标处理。义乌市工程建设项目规费计取表附件2

甲控乙供材料设备表□其他附件4：义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）中（中标人）的证书、证件等有关材料已核查，核查结果如下：义乌市建设工程招投标中心：

6.如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，发包人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，价格不另行调整。5.所有材料在供货之前均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。4.以上材料、材质等技术参数按要求及招标文件有关要求。3.为便于招标人管理，由投标人采购的同一类设备材料应选用同一种品牌，由投标人采购的同一种设备材料必须选用同一种品牌。2.本表内容为招标人提供甲控乙供材料设备要求，投标时本表不用装订到投标书中。说明：1.以上材料投标人在投标时无需填报品牌，招标人仅接受上述品牌或同档次及以上品牌。中标人应在开工后7天内提交材料设备使用计划，且按此计划在材料设备使用前1个月内将材料的品牌、产地、厂家、规格、样品等必需资料报招标人备案。如未报招标人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在推荐品牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作调整。未注明的智能化设备均应采用品牌产品，同前述甲控乙供材料管理执行。

（4）投标人基本情况表；（3）材料真实性承诺书原件；（2）目录；（1）封面；第十章推荐、定标申报资料7、如承包人未经发包方书面同意擅自更换品牌、型号等约定材料的，发包方有权决定是否返工更换，同意返工更换的，造成的相应损失则由承包方承担，且更换工程不得作为工程延误免责的事由；如不同意返工更换的，则承包方应赔偿相应的市场差价，该款项可由发包方在同期工程进度款中予以扣除。-但不论是否更换，发包方均有权要求承包方承担10万元每次的违约金，以作为对承包方的违约惩罚。

注：1.投标人如需递交辅助资料的应将上述材料复印件或扫描件按顺序编制，规定签字和盖章处需签字和盖章或加盖法定代表人电子章和加盖单位电子公章，其余加盖单位公章或电子章。投标人对提供的材料及签章应清晰完整可辨，否则在确定正式投标人及定标时以最不利于投标人原则处理，应在投标截止时间前将辅助资料按照招标文件格式要求，通过投标文件制作工具生成并上传至项目2的投标文件中，具体步骤与正常项目的电子投标文件制作方法相同。未在投标截止时间前进行递交或上传至除项目2外的其他投标文件中的，视为放弃递交。（9）投标人认为需要的其它材料。（8）授权委托书；（7）拟派项目经理（项目负责人）在投标企业的社保缴纳情况；（6）2019年1月1日以来项目负责人类似工程业绩汇总表（若有）（后附类似工程业绩表）；（5）2019年1月1日以来企业类似工程业绩汇总表（若有）（后附类似工程业绩表）；

（房建工程）义乌佛堂公交停保场第二标段附件14.投标人自行选择是否网上投标确认并递交项目2的电子投标文件，未在投标截止时间前完成上传的“推荐、定标申报资料”将被拒收。3.投标人若未网上投标确认、递交并解密项目2的电子投标文件，造成的未被推荐为正式投标人或未被确定为中标候选人的风险由投标人自行承担，视为投标人自动放弃相应权利，不影响投标人对项目１的投标，不影响最终投标和开标、评标结果，且事后投标人对开标不得提出异议。2.项目1投标文件投标人解密完成后，按照招标文件约定，需进行正式投标人推荐的，已经通过项目2递交电子投标文件（辅助资料）的投标人应登录相应不见面开标系统对项目2的投标文件进行解密，解密时长不得超过30分钟。如项目1完成投标文件解密的投标人数在“全部为正式投标人”的范围内时，项目2的投标文件不进行解密。

投标项目：义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）目录附件2年月投标单位：推荐、定标申报资料

2、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。1、我单位承诺递交的申报资料均真实、有效，不弄虚作假。作为义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）项目的投标人，现承诺如下：浙江恒风集团有限公司（招标人名称）：材料真实性承诺书附件3

投标人（公章）：7、如我单位违反上述承诺事项，招标人可无条件取消我单位中标资格，我单位接受建设招标人或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。6、积极主动配合招标人或相关监管部门的调查。及时、如实、全面地回答问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。5、我单位承诺保证按规定派驻管理人员及投入机械设备，严格执行基本建设程序，按合同约定的时间、内容、质量、安全标准及有关施工技术规范、规程、强制性条文和安全文明施工规定完成全部工作量，精心组织，按图施工，确保工程质量和施工安全，决不无故拖延工期。4、本次项目投标，我公司拟派“项目管理团队”。如在项目中标后我公司擅自更换项目管理团队负责人，我公司愿接受中标合同总价5%的经济处罚。3、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

投标项目：义乌佛堂公交停保场第二标段（房建工程）投标人基本情况表附件4日期：年月日法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：

2、提供不符合要求的业绩，推荐（定标）时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。注：1、要求业绩合同金额不得低于本工程招标预算价的70%（万元）；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于5个。单位：（加盖公章）2019年1月1日以来企业类似工程业绩汇总表（若有）附件5

3、每张表格只填写一个项目；2、需提供业绩证明材料：中标通知书、合同协议书、工程竣工验收备案表。业绩时间以实际竣工验收日期为准；注：1、要求业绩合同金额不得低于本工程招标预算价的70%（万元）；2019年1月1日以来企业已完成的类似工程业绩（若有）表附件5-1

项目负责人：2019年1月1日以来项目负责人类似工程业绩汇总表（若有）附件65、每张业绩表后需附该工程竣工报告。4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

项目经理（项目负责人）：注册证书号：2019年1月1日以来项目负责人已完成的类似工程业绩（若有）表附件6-12、提供不符合要求的业绩，推荐（定标）时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。注：1、要求业绩合同金额不得低于本工程招标预算价的70%（万元）；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于5个。

（提供最近三个月中的其中一个月的社保缴纳情况即可）拟派项目经理（项目负责人）在投标企业的社保缴纳情况附件73、每张表格只填写一个项目。需提供业绩证明材料：中标通知书、合同协议书、工程竣工验收备案表。业绩时间以实际竣工验收日期为准；注：1、要求业绩合同金额不得小于本工程招标预算价的70%（万元）；

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义负责递交（项目名称）的相关材料。授权的委托代理人无转委权。特此委托。授权委托书附件9提供上一年度税收证明（在浙江省电子税务局网站打印为准）；附件8

投标单位：（盖章）身份证号码：职务：授权的委托代理人：性别：年龄：

（内容由招标人提供）日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）