新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段保险服务招标公告
（招标编号：ZC20231124GKFW000100）
一、本次招标条件
新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段经浙发改项字【2023】119号文同意建设，并已列为浙江省重点建设项目，建设地址位于浙江省临海市，计划于 2027 年建成。项目资金来源为自筹，出资比例为（国有资金或财政资金占比）国有100%，其中资本金50%，银行贷款50%。项目已具备招标条件，招标人为浙江头门港铁路有限公司(委托代理机构为 浙江交投招标代理咨询有限公司）。现对该项目的保险服务进行公开招标，实行资格后审。
二、项目概况和招标范围
2.1 项目概况：线路自头门港支线一期头门港站引出（起点里程 AK44+192.28），往东延伸（DK44+964）跨北洋一期围堤，行至规划临港大道前，折向南沿临港大道西侧的潮汐缓冲区走行，行至疏港大道前，折向东于疏港大道北侧平行往东，登头门岛后，设置头门港东站，铁路等级：Ⅲ级；正线数目：单线；设计行车速度：80 公里/小时。二期正线全长 14.508km，其中，桥梁段长度 12.154km，路基段长度 2.724km。全线共设置特大桥一座，共设计车站两座。
2.2 招标范围：本次招标的新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程建筑/安装工程一切险及第三者责任险、安全生产责任险首席保险人项目主要内容包括本工程施工合同范围内的建筑/安装工程一切险及第三者责任险、安全生产责任险。其中建筑工程一切险物质损失保险部分保障范围是永久工程、临时工程和设备以及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备、周转性材料等的直接损失。第三者责任保险部分保障范围是工程施工过程中对第三方造成的人身伤亡、疾病或财产(本工程除外)损失，依法应承担的经济赔偿责任。安全生产责任保险部分保障范围是从业人员保障、救援费用保障、鉴定费用保障、法律费用保障。
本次招标设2个保险标段，标段Ⅰ：建筑/安装工程一切险及第三者责任险，设1个合同段，投保人为头门港施工总包单位，成交人与采购人、投保人、保险经纪公司签订四方协议；标段Ⅱ：安全生产责任险，设6个合同段，成交人需与保险经纪及各个投保人分别签订三方协议，投保人为头门港施工总包单位各个联合体成员。
2.3保险期限：自保单生效之日起，至工程缺陷责任期满且本保单遗留索赔事件处理完成为止，不少于 1276 日历天。
2.4保险金额：新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程建筑/安装工程一切险保险金额暂定为 32亿元(实际保额按照施工合同金额(扣除保险费、暂列金)为准)，第三者责任险保险金额暂定为 1.2 亿元，安全生产责任险保险金额暂定为 32 亿元(实际保额按照施工合同金额(扣除保险费、暂列金)为准)。
三、投标人资格条件、要求
(一)投标人：
3.1具有独立法人资格或经其授权的省级分支机构(省级分支机构包含直辖市级别分支 机构，下同) 或经其授权的地市级分支机构【企业法人投标的提供企业法人营业执照的复制 件；分支机构参与投标需同时提供总公司的企业法人营业执照、分支机构营业执照和总公司 授权书的复制件，三者缺一不可，否则不予认可。同一总公司只允许自身或授权一家分支机构参加投标，否则均按否决投标处理】。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3法人单位注册资本金不低于人民币 50 亿元【提供银保监会最新核准资本金的批文或 企业法人营业执照的复制件；分支机构参与投标的，总公司须满足注册资本金要求】。
3.4投标人是企业法人或其授权的分支机构须具有中国银行保险监督管理委员会颁发的《保险许可证》，许可证须在有效期内【提供《保险许可证》的复制件】。
3.5投标人自2018年7月1日(以合同签订时间为准) 以来，至少承担过一项保险(投保)金额 20 亿元及以上(或保险费金额 600 万元及以上)的轨道交通建设项目建筑工程一切险保险服务。【①须提供能体现投标人与项目关系的保险合同或保险单复制件。②认可总公司及其下属所有分支机构的承保服务业绩。】（适用于标段Ⅰ）
3.5投标人自2018年7月1日(以合同签订时间为准) 以来，至少承担过一项保险(投保)金额 10 亿元及以上(或保险费金额300 万元及以上)的轨道交通建设项目安全生产责任保险服务。【①须提供能体现投标人与项目关系的保险合同或保险单复制件。②认可总公司及其下属所有分支机构的承保服务业绩。】（适用于标段Ⅱ）
（二）拟派项目负责人
3.6至少担任过一项保险(投保)金额 20 亿元及以上(或保险费金额 600 万元及以上) 的轨道交通建设项目建筑工程一切险保险项目负责人。（适用于标段Ⅰ）
3.6至少担任过一项交通建设项目安全生产责任险项目负责人。（适用于标段Ⅱ）。
（三）其他
3.7投标人及其拟派项目负责人自2020年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）；
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或者投标人和其法定代表人控股的其他单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.9每个投标人可在招标中对2个标段进行投标，每个投标人允许中2个标段。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件；保险合同根据标段划分分别进行签订。
四、招标文件的获取
4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间：2023年11月28日至2023年12月4日。
4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统（网址https://ebidding.cncico.com/cms/channel/zxzx3/73.htm）
→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：吕先生，联系电话：0571-86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：021-962600，客服应急电话（非工作时间拨打）：17321326622）。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为：2023年12月5日00：00。招标人将于：2023年12月5日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
五、投标文件递交
5.1投标文件递交的截止时间：2023年12月8日10时00分；
5.2投标文件递交方式：
本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）
电子投标文件（正本）的递交：采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质投标文件的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，电话：13326140529 ）。
投标人应预留足够时间确保纸质投标文件、样品等在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标，后果由投标人自行承担。
纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，而无法参加纸质投标文件开标的（所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时），由投标人自行承担责任。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）、浙江省交通投资集团有限公司网站（http://www.cncico.com）、中国招投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。
七、联系方式
招 标 人： 浙江头门港铁路有限公司
地 址： 浙江省台州市临海市临海大道1919号3楼
联 系 人： 免费注册即可查看
电 话： 免费注册即可查看
电子邮件： 824462206@qq.com
招标代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司
地 址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦11楼
联 系 人：免费注册即可查看
电 话：免费注册即可查看
电子邮件：824608424@qq.com
招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心
地 址：杭州市上城区城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人：王先生
电 话： 0571-86909655
电子邮件：22746950@qq.com
系统维护电话：0571-86905322（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心王先生；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人/招标代理机构免费注册即可查看；系统操作异常，请联系系统维护。
（招标单位签章）
2023 年11月27日