采购人：徐州机电技师学院安装工程项目名称：徐州机电技师学院室外电气项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001竞争性磋商文件

P

二

SP

DP

J

（供应商）：项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001竞争性磋商文件二〇二三年一月采购代理机构：江苏大彭工程项目管理咨询有限公司

3.1供应商须具备电力工程施工总承包叁级（含）以上或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质，且具备电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质。具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3、本项目的特定资格要求：2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商资格条件：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏大彭工程项目管理咨询有限公司对徐州机电技师学院的徐州机电技师学院室外电气安装工程采取竞争性磋商采购方式进行采购。符合条件的供应商，请按以下要求参加磋商。竞争性磋商文件以下简称磋商文件。

4、查询及使用供应商信用记录：3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、或属于同一实际控制人的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动。1、本项目不接受联合体参与采购活动。说明：3.2供应商拟选派项目负责人须具备机电工程贰级及以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书（格式自拟）,项目经理必须为供应商单位正式员工。

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：⑶截止时点（查询环节）：评审结束前。“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）。⑵查询渠道包括：⑴由采购人查询信用信息。

3、首次响应文件提交的截止时间：2023年1月19日09:30（北京时间），在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。2、提交首次响应文件地点：徐州市泉山区解放南路300号1幢2楼开标室。1、提交首次响应文件时间：2023年1月19日09:00-09:30(北京时间)。二、提交响应文件要求采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。供应商信用评价结果参考期限从项目磋商响应之日前三年起算执行。⑸信用信息的使用规则：

本采购代理机构不接受不按要求密封、未盖要求加盖公章和法定代表人印章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。供应商需向招标代理公司提交密封的首次响应文件（纸质文件需胶装），一式伍份，正本一份，副本叁份，电子响应文件壹份(载体为U盘)，需注明“正本、副本”及“电子响应文件”字样，并分别使用封袋密封完好，封袋上都应标明项目编号、项目名称、供应商名称及开标时间，电子档必须和正本完全一致（需单独密封，载体形式为U盘），电子响应文件如与纸质响应文件内容不符的，以纸质响应文件为准；纸质响应文件之间内容不同的，以正本为准。封袋上需注明“于2023年1月19日09:30之前不准启封”及“徐州机电技师学院室外电气安装工程”的字样，并分别在封袋密封口处加盖供应商公章和法定代表人印章。6、供应商应当在《磋商文件》要求的“首次响应文件提交的截止时间”前，将首次响应文件密封（标明供应商名称、项目名称、项目编号）送达《磋商文件》指定的“提交首次响应文件地点”。采购代理机构收到响应文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。联系人：徐佳联系电话：0516-838616915、首次响应文件开启地点：徐州市泉山区解放南路300号1幢2楼开标室。4、首次响应文件开启时间：2023年1月19日09:30（北京时间）。

（一）承诺书（加盖公章，格式见本文附件）；五、响应文件编制要求四、采购需求：详见本文《项目要求》（采购需求）。无。三、磋商保证金缴纳：响应文件正、副本及电子响应文件均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签订采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

①供应商在“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件时间”当月）的资产负债表复印件1份；(2)财务状况报告，至少提供：(1)提供合法有效的营业执照（副本）复印件；1、供应商的资格证明文件（开标时必须提供以下有效证件的原件，否则资格审查不合格）：（四）其他文件，包括：（二）按照《磋商报价表》要求填写首次报价（加盖公章，格式见本文附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件(开标时现场核验授权人身份证原件，否则视为自动弃权）。2、授权委托书（加盖公章，格式见本文附件，另开标时需单独出具授权委托书一份，备磋商现场核验，否则视为自动弃权。）；(5)《供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》原件（加盖公章，格式见本文附件）。(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件[即申请人资质类别和等级：供应商须具备电力工程施工总承包叁级（含）以上或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质，且具备电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质。具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。供应商拟选派项目负责人须具备机电工程贰级及以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书（格式自拟）,项目经理必须为供应商单位正式员工。](3)供应商在“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份；②供应商在“提交首次响应文件时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件时间”当月）的利润表月报表复印件1份。

9、磋商文件中要求的其他相关内容及供应商认为其他需要说明的事项（如有）。8、供应商近3年类似业绩（如有,要求见本文《评分细则》）；7、施工方案（要求见本文《评分细则》）；6、分项价格表（按《磋商文件》工程量清单条目格式自拟）；5、主要材料（设备）一览表（加盖公章，格式见本文附件）；4、偏离表（加盖公章，格式见本文附件）；

11、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件及附件中自测小程序测试结果（加盖公章，填写完整。格式见《磋商文件》附件。必须提供，否则投标将被拒绝）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。政府采购政策要求：2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。1、首次响应文件应装订成册（胶装），编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字[《磋商文件》要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章）]。副本可以是正本的复印件。电子投标文件为正本扫描件。注：10、本项目不允许联合投标。

注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。12、供应商为监狱企业的，视同为小微企业。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（非必须提供）。具体以财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。①符合中小企业划分标准；注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：13、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，视同为小微企业。提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）（非必须提供）。

1、评审方法：综合评分法；七、评审方法和评审标准六、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

九、采购人应当在收到磋商报告后5个工作日内，从磋商报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（施工方案）优劣顺序推荐。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。八、评审程序2、评审标准：详见《评分细则》。

十四、询问和质疑提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。十三、磋商文件的澄清或者修改签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。十、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，江苏大彭工程项目管理咨询有限公司将根据客观事实，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任。

十五、成交供应商在签订领取成交通知书时，成交供应商向江苏大彭工程项目管理咨询有限公司缴纳代理服务费，收取标准见附件。地址：徐州市泉山区解放南路300号1幢质疑接收人：徐佳联系电话：0516-83861691供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、采购代理机构信息联系方式：0516-87876361地址：徐州经济技术开发区徐贾快速通道东侧、杨山路南侧名称：徐州机电技师学院1、采购人信息十六、联系方式：

1、《评分细则》十八、附件：十七、采购人确定的采购项目属性：工程。联系人：徐佳联系方式：0516-83861691地址：徐州市泉山区解放南路300号1幢3楼名称：江苏大彭工程项目管理咨询有限公司

7、《拟签订的合同文本》6、《偏离表》5、《主要材料（设备）一览表》4、《分项价格表》3、《磋商报价表》2、《项目要求（采购需求）》

13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》11、《残疾人福利性单位声明函》10、《中小企业声明函》及自测小程序9、《授权委托书》8、《承诺书》

说明：本项目采用综合评分法。评分细则2023年1月9日15、《预付款保函支付条款模板》14、《代理服务收费标准》

1、项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程；三、项目范围及要求采购主要内容为：徐州机电技师学院室外电气安装工程，包含挖土方、管道包封、混凝土井、电力电缆等工程,具体详见本项目工程量清单全部内容。二、工程概况一、本项目不接受超过100万元（人民币）（采购项目预算金额）的报价。报价包括暂列金额但不限于完成本项目的人工、材料、机械、措施费、税金、管理、拆除、服务、防疫、供应商的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。超过预算价100万的为无效报价。2、项目要求（采购需求）

说明：6、现场勘察：供应商根据自身情况选择是否勘察现场，供应商根据勘察现场情况自行设计方案及报价。5、质量标准：合格（符合国家标准及行业要求，满足采购人需求）。未达到质量要求的，成交人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由成交人承担，成交人还应赔偿因此给采购人造成的损失；4、项目内容：徐州机电技师学院室外电气安装工程，包含挖土方、管道包封、混凝土井、电力电缆等工程,具体详见本项目工程量清单全部内容；3、计划工期：40日历天（具体以采购人要求为准）；2、项目地址：徐州机电技师学院校区内；

（6）现场勘察时间：2023年1月16日前，未在规定时间到达指定地点的，采购人不在进行现场情况说明，由此带来的后果由供应商自负。（5）疫情防控期间，外地来徐报名企业的人员，严格执行江苏省、徐州市疾控中心及徐州市疫情防控应急指挥部要求。如需要了解现场情况，供应商应应提前与采购人预约勘查时间，并按以下要求执行：供应商授权委托人持有效身份证，公司授权书。不符合上述规定人员不得参与，且责任由供应商自负。）。（4）供应商应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由供应商自己承担。（3）由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。（2）供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。（1）供应商对施工现场进行踏勘，以获取编制响应文件所需的现场信息资料。

8、施工现场施工，造成的人员伤害等各种损失由供应商负责。本项目所使用的主要材料使用前须按采购人要求先将品牌、生产厂家、规格、型号、样品（部分装饰材料须提供环保检测报告）、产品合格证、出库单或供货合同等资料报经采购人同意后，方可进场使用。否则采购人有权拒绝使用，由此产生的一切损失由供应商承担。成交人在进行部分专业工程施工前须上报专业工程施工方案，经采购人同意后方可施工。施工过程严格执行设计标准及采购人要求。完工后采购人组织专业人员对此部分工程进行验收（验收费用由成交人承担），如验收不合格一切后果由成交人自行承担。7、采用的技术规范：执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件；现场勘察联系电话：0516-87876361现场勘察联系人：左其华

1.2供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。1.1报价应包括磋商文件中所确定的范围内工程量清单中所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。1、报价内容（二）《已标价的工程量清单》报价要求（一）工程量清单：详见本项目磋商文件附件《工程量清单》。四、《已标价的工程量清单》要求

1.8由供应商负责办理相关建设、城管、市政、安全、环保等部门的手续，施工供应商在报价时应考虑这样因素，费用包含在报价中，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。1.7安全文明施工是供应商的责任，采购人不接受任何由于供应商施工而导致的扰民或民扰引起的诉讼或索赔。供应商应在其报价时充分考虑因扰民与民扰而造成的工期影响与费用增加，在报价予以考虑，采购人不接受任何由于供应商考虑不周为由而提出的任何索赔。1.6供应商现场勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况及任何其它足以影响报价之情况，供应商须按接收工地日的现况，接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物，施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等。供应商在报价时应考虑这些因素，并在报价中予以考虑，采购人不接受供应商关于此类费用的任何诉讼或索赔。1.5施工组织设计所描述的技术措施所发生的费用，视为已体现在供应商报价的非实体性消耗所发生的费用中。1.4供应商必须按统一的工程量清单报价，成交后，在施工过程中，不论由于工程量清单有误或漏项，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均按实调整。1.3供应商应按采购人提供的工程量计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，供应商没有填写单价和合价的项目将被认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。2.2材料风险约定：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。2.1本工程采用固定单价合同（除另有规定外）。2、报价方式1.9垃圾外运，运距及运输方式供应商自行考虑。

4.1不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）有关文件规定及采购人提供的工程量清单。还包括采购人提供的施工图纸、磋商文件、工程量清单及其补充通知和答疑纪要。4、报价编制依据及要求：本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。3、报价的计价方法②本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。

①分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014版）、《江苏省安装工程计价表》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及有关文件规定。4.3建筑安装工程造价的组成：③暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。②招标控制价人工费调整执行苏建函价【2022】62号文件。①招标控制价编制价格参考2022年10月份《徐州工程造价信息》中的指导价，供应商的材料价格根据市场行情自主报价。4.2本工程的其他规定：

非夜间施工照明：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。夜间施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。扬尘污染防治增加费：详见工程量清单。安全文明措施费基本费：详见本工程量清单；下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由供应商自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。②措施项目费

赶工措施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。临时设施费：详见本工程量清单，供应商可自主报价，结算时不再调整。已完工程及设备保护：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。冬雨季施工：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。二次搬运：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。

检验试验费：因本工程需要所做的全部检验、试验及检测相关费用，由供应商自行考虑风险并计入报价中，结算时不予调整。供应商应认真勘察现场，充分了解其施工环境、工地现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，由供应商自行考虑风险并计入报价中，结算时不予调整。特殊条件下施工增加：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。建筑工人实名制费用：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。住宅分户验收：招标控制价不计，供应商可自主报价，结算时不再调整。工程按质论价：招标控制价不计，供应商根据实际情况自主报价，结算时不再调整。

暂估价详见清单《材料（设备）暂估价格表》，结算时根据采购人认可的价格调整材料价格。材料（设备）暂估价：暂估价材料的单价由采购人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。供应商根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。暂估价：本项包括材料（设备）暂估价和专业工程暂估价。本工程暂列金额为以下内容：详见本工程量清单。暂列金额：以发包人给定的标准计取，不宜超过分部分项工程费的10%。③其他项目费

工程排污费：按规定计取。④规费（执行2014年《江苏省建设工程费用定额》（营改增后调整内容）总承包服务费：本工程不计取。计日工：由发承包双方在合同中另行约定。本工程专业工程及其暂估价为：详见本工程量清单。专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程磋商文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。

评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价，其响应文件应作无效响应文件处理。⑥其他说明：低于成本报价⑤税金：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）×9%计取。住房公积金：按规定计取。社会保障费：按规定计取。

六、本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）：供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。2、按照《工程量清单》编制《已标价的工程量清单》。1、首次响应文件中提供《已标价的工程量清单》文件。五、响应文件要求⑦其余详见工程量清单。

6、与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；5、同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价，但磋商文件要求提交备选的除外；4、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的；3、除在响应文件提交截止时间前经采购人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；2、供应商名称或组织结构与资格审查时不一致的；1、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

12、响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；11、响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；10、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；9、响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；8、与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、取费标准、工程量不一致的；7、与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

3、磋商报价表七、其他要求：见磋商文件附件（拟签订的合同草案条款）、《工程量清单》等。16、未按磋商文件规定要求的格式提供相关原件扫描件的。15、未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；未按磋商文件要求提供电子响应文件；14、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；13.不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

名称报价（小写）备注徐州机电技师学院室外电气安装工程报价为《已标价的工程量清单》的总价。总价（大写）：名称报价（小写）备注徐州机电技师学院室外电气安装工程报价为《已标价的工程量清单》的总价。总价（大写）：货币单位：人民币元本次为首次报价项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程

中小企业规模类型

自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广

大中小企业、政府部门和有关机构自测或辩企

业规模类型

徐州工信

供应商（公章）：4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价÷最初总价）×各项最初报价的单价。3、偏离说明：详见《偏离表》2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。该费用包括但不限于不能归责于供应商（不能合理预见）的法定原因或出现法律、法规所规定的情形，均不予调整。供应商报价说明：

项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程4、偏离表日期：年月日法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程5、主要材料（设备）一览表日期：年月日法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：注：供应商递交的首次响应文件中的内容与《磋商文件》含《磋商文件修改（澄清）》（如有，下同）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商（公章）：采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。2、响应供应商对以上数据的真实性负责。注：1、如果不提供《主要材料（设备）一览表》将视为没有实质性响应。项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001

本次为首次报价（具有标价的工程量清单与报价表）6、分项价格表日期：年月日法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：格式见工程量清单项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001

7、拟签订的合同文本4.江苏大彭工程项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。3.供应商对以上数据的真实性负责。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

采购人：徐州机电技师学院项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001施工合同徐州机电技师学院室外电气安装工程（GF—2017—0201）

承包人（全称）：发包人（全称）：徐州机电技师学院第一部分合同协议书友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。签订日期：年月日成交供应商：

4.资金来源：自筹。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：徐州机电技师学院校区内。1.工程名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐州机电技师学院室外电气安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：徐州机电技师学院室外电气安装工程，包含挖土方、管道包封、混凝土井、电力电缆等工程,具体详见本项目工程量清单全部内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：徐州机电技师学院室外电气安装工程，包含挖土方、管道包封、混凝土井、电力电缆等工程,具体详见本项目工程量清单全部内容。

人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：

承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定单价。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；

（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。

发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。

（3）投标函及其附录；（2）中标通知书；（1）本合同协议书及补充协议书合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和发包人的要求。

（9）其他合同文件。（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）本通用合同条款；（4）本专用合同条款及其附件；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套，承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规定，对设计文件和图纸认真审查。当图纸设计与工程量清单不一致或发现其他问题，投标人必须及时以书面形式报告发包人，经发包人审批后执行。否则，因设计文件、工程量清单及图纸差错造成的损失，由承包人承担。发包人向承包人提供图纸的期限：开工前5天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款3.3）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发包人确认；②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；需要由承包人提供的文件，包括：①按GB/T50502、本合同第二部分通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。⑨发包人管理需要的其他文件。⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人确认；⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人确认；⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：7个工作日内。承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版；承包人提供的文件的数量为：纸质版伍套，电子版一套；承包人提供的文件的期限为：合同签字后7日内；

承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络

1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人以现场实际施工条件自费修建。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行本工程招标文件。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行本工程招标文件。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发包人对发包人代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合,主持工程的竣工验收；负责组织工程质量、进度、安全的检查监督。经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报发包人核准。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：发包人代表；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期7日前。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供(1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期；(3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确定工程变更估价。

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标2.4.3提供基础资料发包人负责提供水源接入点，由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。人均认为此项费用包含在投标报价中。

3.1.1在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：否。

承包人需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资料三套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。3.1.6承包人按规定做疫情防控措施要求并遵守学校疫情防控相关指令。3.1.5符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。3.1.4承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。3.1.3承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。3.1.2施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月25日后30日之前提供当月完成进度及下月施工计划。(1)办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用；（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内，竣工付款之前。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

(8)施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用报经发包人签证后由发包人承担。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包方承担。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

（14）承包人必须对工程现场施工人员全部实行实名制考勤管理，签订劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。（13）承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案，按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”等关于扬尘管控的相关规定要求。（12）对于在招投标、施工期间出台新的清单规范、计价定额及费用定额，本工程均不执行。(11)承包人勘查现场后必须在施工组织设计中体现：1、承包人保正有序、和谐施工，力保不发生人身伤害等恶性事件；2、现场分段施工的措施方案，临设搭设转移等措施项目费用；3、保护已有建筑、管网、线路等措施；4、控制现场扬尘，必须采取应对措施，必须符合我市关于扬尘管控的规定。以上四点是承包人必须考虑的费用，但不限于此，承包人可以自主报价。发包人在措施费用中为承包人综合考虑了以上费用，投标人自主报价，结算时发包人不再支付任何费用，且承包人必须承担与此相关的责任及费用。(10)地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。(9)承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整；3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；2.代表承包人履行对发包人的合约，并受发包人委托行使对项目所有班组商统一指挥、协调、管理权；1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一次工地的例会扣违约金人民币壹仟元，合计缺席超过3次或一周工作时间不足5天（40小时）视为承包人挂靠资质，违约金为合同价的10%，发包人有权解除合同，立即清其出场，并承担由此造成的损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行本合同通用条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理为本单位人员，且资格审核合格后不再更换。中标后，注册建造师在项目实施期间应保持每周至少在现场办公六天，每天在现场办公时间不得少于8小时，且应及时参加发包人、监理方组织的例会及保证现场施工及时顺畅的进行。9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。8.与发包人、监理保持经常沟通，了解发包人需求，解决随时出现的问题，替发包人排忧解难，保护业主利益；7.组织工程成本的分析、预测及控制，对项目资金管理与财务运作负责；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员。承包人无正当理由拒绝更换的，向发包人支付1万元违约，并承担由此给发包人造成的一切损失。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担叁万元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核，并书面报送发包人确认并存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除合同价的2%的违约金直至终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的项目经理必须按投标文件中选派的建造师按时到位并亲临现场组织本工程项目的施工，在施工期间如有特殊情况需离开，必须报经发包人同意。如未经发包人同意，承包人擅自更换项目经理，发包人有权终止合同并责令承包人限期无条件退场，且发包人有权要求承包人承担合同总价5%的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。3.5.1分包的一般约定3.5分包3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自撤换技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主要成员每人次向发包人支付签约合同价2%违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工管理人员擅自离开施工现场，每人次向发包人支付壹仟元违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前报请监理人、发包人同意后方可离场。

3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包。3.5.2分包的确定

4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。承包人是否提供履约担保：/。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；

5.1.1特殊质量标准和要求：合格。5.1*质量要求5.工程质量（1）无；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。

4.承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。3.承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。2.消防设备：在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，应符合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。1.承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在合同价款内。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011）及相关规范标准。其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内。6.1安全文明施工

6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工通知载明的开工日期7天前提交施工场地治安管理计划。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。6.其他事项执行通用条款第五条。。承担。5.承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行

7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价款中已含，与合同价款同期支付。投标人的扬尘防控环保要求必须符合严格按照《市政府关于印发徐州市2017-2018年秋冬季大气污染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11号）和《徐州市2018年大气污染防治攻坚行动方案》、徐城管发【2018】55号文的规定。该费用已经包含在投标报价当中，结算不再增加此项费用。为保证道路交通安全及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，并承担相应费用；承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用。合同当事人对文明施工的要求：按照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前15日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向招标人支付3000元违约金；造成损失的，由承包人承担。

7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7天前。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1施工组织设计

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。7.3.1开工准备7.3开工施工期间，承包人每月25日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理工程师审核和发包人代表确认后，应于3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2.2施工进度计划的修订

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前10日内。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工报告批准日期之前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：经批准的施工组织设计的节点工期每拖延一天按中标价的千分之二违约金，节点工期拖延5天，发包人有权另行安排另一施工队伍进场赶工，发包人与新的施工队伍结算后，费用从中标价中扣除；总工期如不能按合同约定工期完成，按中标价的每天千分之二进行索赔。达不到合同约定的工程质量标准,除必须整改至招标文件要求标准外,还按一次验收不合格计,承包人承担经审定的结算价的0.5%的违约金,且整改期间所需工期计算在总工期内,如超出合同总工期,按上款有关方法进行索赔。同时发包方保留进一步索赔的权利。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

7.9提前竣工的奖励（1）另行协商；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.6不利物质条件

8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。

9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人全额承担,另外发包人、监理驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关规范、标准进行试验并承担检测费用。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款及相关规定。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款及相关规定。施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款及相关规定。9.1.2试验设备

关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：设计变更、现场鉴证必须经监理人、发包人签章后，才能作为有效变更及有效签证。其他变更、签证均不作为今后结算的依据，并不得补签。10.1变更的范围10.变更

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。10.5承包人的合理化建议④执行本招标文件。③投标报价浮动比率=（1-中标价/招标预算价）*100%。②因设计变更、清单错误、现场签证引起的已有清单工程量增减，其相应综合单价执行投标报价的综合单价，但不得高于招标预算价的综合单价。①因设计变更、清单错误、现场签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按本招标文件规定的招标预算价计价编制办法计算，再乘以投标报价浮动比率结算。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价无。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：（1）承包人采购材料设备，其供应商、品牌、规格、质量（等级）、产地、价格须经发包人认可后，方可采购。结算时，按发包人签字认可的实际价格进行结算；（2）承包人实施工程，其申报程序、价格确定原则参照工程变更执行。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目第2种方式：承包人按照通用条款第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第10.7.2第2种或第3方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于总价价合同计量的约定：执行通用条款。1固定总价合同。12.1合同价格形式合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：不调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

12.2*预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。

承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：见12.4.1付款周期。预付款支付期限：见12.4.1付款周期。预付款支付比例或金额：见12.4.1付款周期。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《江苏省建筑工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）有关文件规定及招标人提供的工程量清单。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（1）承包人应于每月25日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量

关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4*工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。①②12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。合同约定的承包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从工程款中直接扣除。合同履行过程中合同价款的调整均在竣工结算时调整，合同履行过程中不预付该款项。其他约定：②结算资料报发包人，经必要双方认可的竣工结算价完成后，30天内支付至合同价的95%，质保期二年经双方认可后支付至合同价的100%。①工程竣工验收合格后15天内支付至合同价款的百分之六十（60%）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：不得虚报瞒报，每月25日前上报。12.4.2进度付款申请单的编制相关审计部门委托有资质的造价咨询机构对竣工结算进行审计，出具竣工结算审核定案表及审定结算书，经发承包双方一致认可后确定结算价；承包人在收到造价咨询机构竣工结算审核定案表及审定结算书后，5个工作日内未提出书面异议（仅答复不认可结算审核结果，但未说明偏差原因的，视为未答复），视同认可审计结果。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制

工程竣工验收前一周内，承包人提供竣工图肆套。（竣工验收合格后30日内，提供符合属地建设工程档案归档规范要求及属地城建档案馆要求的竣工图纸及资料各肆套。并提供符合档案要求的电子档案。因承包人原因未能达到归档要求，由此给发包人增加工作，承包人将承担2万元的违约金。）由监理人进行初步验收，初步验收合格后由发包人组织相关单位竣工验收。关于竣工验收程序的约定：13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。

13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：按通用条款执行。13.3.1试车程序

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：以监理通知为准。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人不得虚报工程量和结算，若审减额超出审定金额的5%，则视为承包人违约，违约金为审减额的5%,发包方将直接从工程款中扣除。发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格且竣工资料移交后28日内。发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工资料移交后7日内。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：工程验收合格证书、工程移交单、工程竣工图（施工、设计、监理等单位签字盖章）、工程结算书（含现场签证）、接收甲供材料数量一览表并附相关凭证（含供货单位、发包人、承包人、监理单位签字盖章）、工程中标通知书（复印件）、工程投标书及其附件和其它报审计需要的资料，一式肆份。

（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后14日内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：自收到结清申请单7日内。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期届满后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。14.4.1最终结清申请单

15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第/种方式：

15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理间：48小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约发包人违约的其他情形：/。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：/。16.2.3因承包人违约解除合同

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。关于其他保险的约定：按通用条款执行。

其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定

（4）除项目经理以外的人员不按发包人要求参加施工期间各种会议的，每人次扣500元违约金，迟到的每人次扣300元违约金。建造师缺席的按16.2.1条处理。（3）农忙季节不得停工。工程竣工验收后，承包人应及时将工程结算资料报送发包人，承包人应充分考虑审计过程及审计时间。（2）工程审计：（1）承包人不得拖欠工人工资，如发生因拖欠工资上访、闹事等情况，发包人有权采取一切必要的措施来保证自身权益，承包人不得提出异议。20.5其他约定：

（6）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关发包人指定分包工程的施工。(c)所送礼品、现金、有价证券等，价值在5,000元以上的，按标段总造价的5%/次。(b)所送礼品、现金、有价证券等，价值在5,000元以下的，按50,000元/次。(a)宴请或以其它方式提供消费的，按5,000元/次。承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减中标人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的。（5）廉洁管理条款：

如承包方在未经发包方书面同意的情况下擅自停工7天以上,承包方无条件退场,同时承包方赔偿由此给发包方造成的直接和间接损失。根据发包方总进度要求,承包方必须配合发包方节点进度要求,如承包方不配合或未按发包方进度节点时间施工或不组织施工的应按5000-10000元/天赔偿发包方损失.延误7天发包方予以采取措施，安排其他分包单位施工。承包方施工进度较慢,有明显延误工期的情况,(如进度节点已明显滞后,影响合同工期的)发包方有权采取措施，该部分工程费用予以扣除(包括管理费)，工期每延误一天扣10000万违约金。（9）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。（8）施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济索赔，违约金必须3日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳违约金。（7）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。

(15)施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及审计人员，如若发生将支付发包人1万元/次的违约金，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。(14)承包人收到设计施工图后，应在7天内做出详细的施工组织设计，报总监及发包人审批；施工组织设计应包括施工进度计划、施工部署、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。总监及发包人在收到施工组织设计后7日内进行审核批准或提出修改意见；承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，造成总监及发包人无法判断工程施工顺利与否，需向发包人支付1000-5000元的违约金，发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款，直至符合要求，责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认；施工组织设计方案属承包人自身的施工措施，所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。(13)对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农民工群访事件的（5人以上），每次向发包人支付5万元的违约金。(12)如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重支付发包人1000-5000元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。(11)如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，监理人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。(10)对放线验线、关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。

(21)本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。(20)本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。(19)因承包人原因造成工期延误而产生的赔付费用由承包人承担。(18)监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行索赔。(17)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。(16)承包人已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。

(27)在施工过程中必须配合建设单位、发包方工期要求并按发包方指令时限完成。(26)工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理现场总协调作出的决定。(25)当工程到达某一付款节点，而发包人资金尚未拨付下来，承包人在施工期间保证不得以资金等任何原因为借口，拖延工期或擅自停工。否则，每拖延一天承包人愿承担合同总价1‰的违约金。(24)承包方必须配备专职的预结算人员满足发包方的工作。每月二十五日向发包方书面报送《下月施工计划》和《本月完成工程月报》，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。如不按时、按要求报送，发包方有权不予支付进度款或支付时间顺延。(23)开工前承包方对施工图纸认真核查，积极配合发包方组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。(22)中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）,发包人有权单方解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的5%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。

附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件(30)承包人发生转包、分包及借用资质的违法行为，发包人将终止合同，并将承包人清退出场，由此给发包人造成损失的，由承包人无条件承担。因承包人原因，造成发包人的银行账户被冻结、查封及涉案、涉诉的，应由承包人及时消除对发包人的影响，若造成实质性影响，包括但不限于发包人经济损失、银行信誉等，除赔偿发包人经济损失外，承包人承担合同价的5%的违约金。(29)为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包方应先报施工方案经建设单位、发包方、监理确认，发包方根据实际情况要求承包方无偿做施工样板，样板经发包方验收合格后承包方方可按样板进行大面积施工。(28)遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会发包方、监理，严格遵守有关环境保护法律法规，并严格按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由承包方负责。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包方及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理。

附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：

附件12：新型冠状病毒肺炎疫情期疫情防控承诺书附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表

发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件13：安全文明施工承诺书

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就徐州机电技师学院室外电气安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：徐州机电技师学院工程质量保修书附件3：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。本工程具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期为2年。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的或两次维修仍不到位，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担（通知方式包含不限于电讯、短信、邮件、电话等方式）。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（1）承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按前述4.1条款的约定执行。双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿。

附件4：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录

分包人主要施工管理人员表附件7：此表格投标人在招投标阶段无需填写，在合同备案时填写完整。承包人主要施工管理人员表

1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：

担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保附件10:年月日

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决

年月日传真：邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）

11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：

2、加强宣传和普及新型冠状病毒防控知识，确保进场后消毒等防控防疫物资充足，公共场所必须佩戴符合防疫要求的口罩。1、开工前制定疫情防控方案，建立完善疫情防控制度，报相关管理部门及招标人，经各方审核同意后方可开工。因我方工作不到位致工程不能顺利开工的，我方承担工期延误的所有责任。为坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照“疫情就是命令，防控就是责任”要求，我们作为_________________工程项目投标人，特向主管部门及招标人就该项目疫情防控承诺如下：新型冠状病毒肺炎疫情期疫情防控承诺书附件12：

承诺人（盖章）：7、完善新型冠状病毒疫情报告制度，发现新型冠状病毒疫情，立即在4小时内上报。我公司愿随时接受上级主管部门、监管部门及招标人等项目管理部门监管，如不能实现上述控制目标，愿承担响应的法律责任、行政责任与违约责任，并接受各级主管部门及管理部门的责任追究。6、建立快速反应与应急处理机制，一旦发现发热等疑似症状的人员立即采取隔离、送医、对员工所在所有场所及物品进行彻底消毒等措施，确保新型冠状病毒肺炎不在本工程项目蔓延。5、做好值班值守和信息报送工作，每日对项目部人员进行身体病况排查，要配备电子测温仪，每日测温不少于两次，并记入实名登记台账。4、加强工地现场管理。实行封闭式管理，进入施工工地人员必须实名登记，严格控制新入场人员，建立电子信息登记台账，特别是来自湖北等疫情防控等级为一级、二级省市的人员，以及与确诊和疑似病例有过接触的人员，要及时报备，严禁未报先进。3、认真开展工地消毒防疫，按照防疫部门要求，落实防疫消毒措施。对工地、宿舍、食堂、厕所重点部位加大消杀、通风力度，做好垃圾分类清运、污水处理、下水道疏通工作，严禁垃圾乱倒偷倒。

承包人应注重安全，加强安全教育与管理，做到安全文明施工，出现任何安全事故均由乙方（承包人）全部承担责任，甲方不承担连带责任。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。达标目标为《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关规范标准。安全文明施工承诺书附件13：时间：法定代表人（签字或盖章）：

8、承诺书年月日法定代表人（签字或盖章）：承诺人（公章）：

（2）磋商报价表；（1）承诺书；根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。致江苏大彭工程项目管理咨询有限公司：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。供应商兹宣布同意如下:我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。我单位符合本项目供应商资格要求。（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。（3）偏离表；

五、报价有效期为30个工作日。四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。三、已详细审核《磋商文件》，包括《磋商文件修改（澄清）》（如果有的话），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。二、保证所提供的响应文件（包括资格预审申请文件）及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：九、江苏大彭工程项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《报价清单》予以公示，公示的方式由江苏大彭工程项目管理咨询有限公司确定。八、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付代理服务费。七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

地址：委托人（全称）：9、授权委托书日期：年月日移动电话：联系电话：

委托人（公章）：兹委托（）全权代表我企业（公司）参与徐州机电技师学院室外电气安装工程[项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001]的磋商活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。身份证号：受托人：先生（女士）统一社会信用代码：法定代表人：

项目名称：10、中小企业声明函(受托人身份证复印件附后)年月日受托人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001

中小企业规模类型自测小程序3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。1、本项目采购项目属性为：建筑业。备注：日期：

项目名称：（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此说明函）11、残疾人福利性单位声明函如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印并放入响应文件中。

日期：年月日响应单位授权代表：（签字或盖章）响应单位：（盖单位公章）本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。我单位在参加徐州机电技师学院室外电气安装工程[项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001]采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。12、供应商参加采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明日期：年月日联系电话：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：

响应单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。具备电力工程施工总承包叁级（含）以上或输变电工程专业承包叁级（含）以上资质，且具备电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质。具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。供应商拟选派项目负责人须具备机电工程贰级及以上注册建造师资格及具有有效安全生产考核合格证B证且无在建工程的承诺书（格式自拟）,项目经理必须为供应商单位正式员工。响应单位郑重声明：响应单位具备履行合同（项目名称：，项目编号：）所必需的设备和专业技术能力，具体为：项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001项目名称：（附证明材料复印件）

徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准14、代理服务收费标准日期：年月日响应单位授权代表：（签字或盖章）响应单位：（盖单位公章）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）2.代理服务费按差额定率累进法计算。1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。说明：备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

符合条件一：提交预付款保函的15、预付款保函支付条款模板8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。符合条件二：不提交预付款保函的……（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。注:……（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

①中小企业声明函

中小企业声明函

项目名称：徐州机电技师学院室外电气安装工程

项目编号：JSZC-320300-DPGC-C2023-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

（2020）46号）的规定，本公司参加徐州机电技师学院（单位名称）的徐州机电

技师学院室外电气安装工程（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中

小企业承接。相关企业的具体情况如下：

徐州机电技师学院室外电气安装工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中

明确的所属行业；承承建（承接）企业为江苏德源电力工程有限公司（企业名

称，从业人员455人，营业收入为45022万元，资产总额为55501万元，属

于（小型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江苏德源电力工程有限公司

日期：2023年1月19日

备注：

1、本项目采购项目属性为：建筑业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测

小程序。