中标
古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程
搬运技术服务施工机具与材料消防安全清单计价表专用工具运转调试开门按钮危险化学品事故预防措施电梯安装供货作业平台电机防火布交钥匙工程电梯井道深化设计防雷击劳动保护生产钻孔爬梯制作安装司机操作拆除电梯门洞处原有外走廊护栏施工用电接口防暴雨跨接培训服务备品备件混凝土块电梯专用控制柜电梯设备测试运行登高工具水土流失保持开门锁梯服务道路上作业现场曳引驱动乘客电梯线管预埋意外伤害保险油品废物装卸运输远程监控视频线材料设备机动车辆工业垃圾辅助项目安装并敷设设备运行次数累计主控制器电气安装工程安全培训质保期免费售后服务起重设备无齿轮曳引机层楼位置信号的自动修正供电供水条件场地找平树木和植被废弃料运行方向的滚动显示古树工业废料接地网本层厅外开门警示带安装所需辅助条件关门按钮井道搭架五方对讲司机选择定向和按钮直驶功能安全防护本体安装临边现场设备安装调试交通安全监理机动车驾驶员安全鞋检验验收低速自救运行土建开孔接地极压缩气瓶厅门及门套乘客客梯维护保养运营基础接地直接停靠单机试运转设备运输正式电源临时卫生设施检修门组价文件刷粘结剂辅助材料工作服止水钢板架料垂直运输设备运行消防员电梯人工平整配合消防验收环境保护物料堆放条件土方挖填廉政协议安全通道要畅通踏勘现场运行操作实作启动监督立体交叉作业现场自动门技术人员进行培训水泥洗手间走廊扶手修补井道层楼数据自学习井道测量弃置点场内运输电梯配件避雷网索具电梯控制柜低价风险担保保函防水卷材协调余方弃置土建基础电源箱电梯维保梯型层站载重速度安全设施电梯电气安装通话设备操纵箱超载保护措施土建填充电工临时安全围栏脚手架检修运行技术资料水电搭接嵌缝地面坑洞卫生间呼梯指令土石综合故障历史记录边坡新梯用户消防联动功能开关自动返基站基层处理门光幕保护火灾紧急返回运行安装费集体防护用品线路无机房客梯特殊工种定期培训余方点装料运输电源插座接缝减速机维修保养技术制造商专项授权函办理设备安装警告标志安全仪表预埋件税费吸烟点防水层咨询建议服务保修维护扶梯运行监督安全帽钢结构井道原房屋拆除与修复服务层的任意设置安装工具现场安装调试电梯状态显示井道设计换站停靠廉政建设卫生防疫治安保卫起重工防雷接地补刷(喷)油漆块土保护埋设施工机械和工器具电池灯管安全用电重复关门运行时间累计井道五方通话的线缆焊工电动工具工程风险管理与事故预防夜间作业现场电源线发纹不锈钢扶手工程分包层楼显示字符的任意设定井道材料货物组装招标代理服务安全工器具和材料锁梯基站土建工程井道照明
金额
-
项目地址
重庆市
发布时间
2023/02/17
公告摘要
项目编号cqcm2023004
预算金额-
招标联系人吕老师17754929932
招标代理机构重庆昌茂工程管理咨询有限公司
代理联系人谢老师023-46277186
中标公司-
中标联系人-
公告正文
古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程
1.比选条件
本项目古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程已批准建设。比选人为重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司。建设资金来自自筹资金，项目已具备施工比选条件，现对该项目电梯采购及安装工程进行竞争性比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与。
2．项目概况与比选范围
2.1项目名称：古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程
2.2建设地点：古佛山景区半山商业街#4号楼。
2.3工程规模：新增无机房客梯1台。
2.4比选范围：包括1台电梯的井道材料及施工、原房屋拆除与修复、电梯的制造、装卸运输（含现场二次转运、保险费）、办理设备安装相关手续、安装调试、检验验收、税费、备品备件、远程监控视频线、五方通话的线管预埋及安装、专用工具、技术资料、技术服务等工作内容、直至获得电梯主管单位颁发的监督检验合格报告并办理注册等、培训服务以及质保期2年内的免费保修维护（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范）并交付业主使用等工作内容,即交钥匙工程。
2.5工程投资：约 32.748299 万元。
2.6工 期： 60日历天（其中：井道设计、施工、电梯生产供货工期为30日历天，安装、调试直至验收合格工期为30日历天)。缺陷责任期 24 个月。
3．竞选人资格要求
3.1本次比选要求竞选人须同时具备以下3.1.1、3.1.2项资质条件：
3.1.1电梯资质：
电梯制造商或经销商均可参加竞选
3.1.1.1制造商参加竞选时必须具备的条件：
（1）具备有效的《营业执照》，竞选人必须是独立的法人单位，提供有效的营业执照副本复印件；
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）制造资质和有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、改造、维修资质；
（3）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）制造资质(含安装、修理、改造)；
备注：制造商竞选需同时满足上述第（1）条、第（2）条或第（1）条、第（3）条。
3.1.1.2 经销商参加竞选时必须具备的条件：
（1）具备有效的《营业执照》，提供有效的营业执照副本复印件；
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、改造、修理资质或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理)资质；
（3）有电梯制造商针对本项目出具的授权书；
（4）另所投电梯品牌还须满足上述3.1竞选人为制造商时必须具备的条件中第（1）、（2）条或第（1）、（3）条的要求。
注：一个制造商仅能委托一个代理商参加竞选。
3.1.2施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.1.3本次比选接受联合体竞选。联合体竞选的，应满足下列要求：如竞选人组成联合体，应以具备电梯资质的单位为联合体牵头方，并签订联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体单位数量不得超过2家。详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.2条内容。
4．比选文件的获取
4.1凡有意参加竞选者，请于2023 年 2 月 17 日起，在“重庆市公共资源交易网（荣昌区）”下载本比选项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。
5
．竞选截止和开标时间及地点
5.1竞选文件递交的时间为 2023 年 2 月 23 日 14 时 00 分至 14 时 30 分，竞选截止及开标时间为 2023 年 2 月 23 日 14 时 30 分，地点为重庆市荣昌区公共资源交易中心。
5.2逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。
6．发布公告的媒介
本次比选公告在重庆市公共资源交易网（荣昌区）上发布。
7．
联系方式
比选人：重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司
地 址：重庆市荣昌区夏布小镇2楼
联系人：吕老师
电 话：17754929932
比选代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司
地 址：重庆市荣昌区公园路70号
联系人：谢老师
电 话：023-46277186
传 真：023-46277186
8．
保证金账户
银行名称:中国农业银行股份有限公司重庆荣昌昌州支行
银行账号:311717010400130010000000025
银行账户名称:重庆市荣昌区兴荣市场管理服务有限公司
2023年2月17日
免责声明：
本页面提供的内容是按照项目业主（采购人）要求发布的，重庆市公共资源交易网（荣昌区）对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
施工图.zip
施工图.zip
（招标控制价）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.zip （招标控制价）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.zip
（比选文件）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.doc （比选文件）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.doc
（招标控制价）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.zip （招标控制价）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.zip
（比选文件）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.doc （比选文件）古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程.doc
工程名称：古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程
比选编号：CQCM2023004
竞争性比选文件
比选人：重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司（盖章）
比选代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司（盖章）
2023年2月
目录
第一章比选公告2
1.比选条件2
2．项目概况与比选范围2
3．竞选人资格要求2
4．比选文件的获取3
5．竞选截止和开标时间及地点4
6．发布公告的媒介4
7．联系方式4
第二章竞选人须知5
1.总则17
2.招标文件18
3.竞选文件19
4.竞选21
5.开标21
6.评标21
7.合同授予22
8.重新招标和不再招标22
9.纪律和监督23
10.需要补充的其他内容24
第三章评标办法（经评审的最低投标价法）25
评标办法前附表25
1.评审方法28
2.评审标准28
2.1报价排序28
2.2符合性审查28
3.评审程序28
3.1报价排序28
3.2符合性审查28
3.3竞选文件的澄清和补正28
3.4评审结果29
第四章商务条款及合同条款格式33
第五章工程量清单61
第六章图纸62
第七章技术标准和要求63
第八章竞选文件格式67
第一章比选公告
古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程
竞争性比选公告
比选编号：CQCM2023004
1.比选条件
本项目古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程已批准建设。比选人为重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司。建设资金来自自筹资金，项目已具备施工比选条件，现对该项目电梯采购及安装工程进行竞争性比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与。
2．项目概况与比选范围
2.1项目名称：古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程
2.2建设地点：古佛山景区半山商业街#4号楼。
2.3工程规模：新增无机房客梯1台。
2.4比选范围：包括1台电梯的井道材料及施工、原房屋拆除与修复、电梯的制造、装卸运输（含现场二次转运、保险费）、办理设备安装相关手续、安装调试、检验验收、税费、备品备件、远程监控视频线、五方通话的线管预埋及安装、专用工具、技术资料、技术服务等工作内容、直至获得电梯主管单位颁发的监督检验合格报告并办理注册等、培训服务以及质保期2年内的免费保修维护（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范）并交付业主使用等工作内容,即交钥匙工程。
2.5工程投资：约32.748299万元。
2.6工期：60日历天（其中：井道设计、施工、电梯生产供货工期为30日历天，安装、调试直至验收合格工期为30日历天)。缺陷责任期24个月。
3．竞选人资格要求
3.1本次比选要求竞选人须同时具备以下3.1.1、3.1.2项资质条件：
3.1.1电梯资质：
电梯制造商或经销商均可参加竞选
3.1.1.1制造商参加竞选时必须具备的条件：
（1）具备有效的《营业执照》，竞选人必须是独立的法人单位，提供有效的营业执照副本复印件；
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）制造资质和有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、改造、维修资质；
（3）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）制造资质(含安装、修理、改造)；
备注：制造商竞选需同时满足上述第（1）条、第（2）条或第（1）条、第（3）条。
3.1.1.2经销商参加竞选时必须具备的条件：
（1）具备有效的《营业执照》，提供有效的营业执照副本复印件；
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、改造、修理资质或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理)资质；
（3）有电梯制造商针对本项目出具的授权书；
（4）另所投电梯品牌还须满足上述3.1竞选人为制造商时必须具备的条件中第（1）、（2）条或第（1）、（3）条的要求。
注：一个制造商仅能委托一个代理商参加竞选。
3.1.2施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。
3.1.3本次比选接受联合体竞选。联合体竞选的，应满足下列要求：如竞选人组成联合体，应以具备电梯资质的单位为联合体牵头方，并签订联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体单位数量不得超过2家。详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.2条内容。
4．比选文件的获取
4.1凡有意参加竞选者，请于2023年2月17日起，在“重庆市公共资源交易网（荣昌区）”下载本比选项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。
5．竞选截止和开标时间及地点
5.1竞选文件递交的时间为2023年2月23日14时00分至14时30分，竞选截止及开标时间为2023年2月23日14时30分，地点为重庆市荣昌区公共资源交易中心。
5.2逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。
6．发布公告的媒介
本次比选公告在重庆市公共资源交易网（荣昌区）上发布。
联系方式
比选人：重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司
地址：重庆市荣昌区夏布小镇2楼
联系人：吕老师
电话：17754929932
比选代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司
地址：重庆市荣昌区公园路70号
联系人：谢老师
电话：023-46277186
传真：023-46277186
2023年2月17日
第二章竞选人须知
竞选人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司 地 址：重庆市荣昌区夏布小镇2楼联系人：吕老师 电 话：17754929932 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司地址：重庆市荣昌区公园路70号联系人：谢老师 联系电话：023-46277186传 真：023-46277186 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 古佛山景区半山商业街#4号楼 |
| 1.1.6 | 工程规模 | 新增无机房客梯1台。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括1台电梯的井道材料及施工、原房屋拆除与修复、电梯的制造、装卸运输（含现场二次转运、保险费）、办理设备安装相关手续、安装调试、检验验收、税费、备品备件、远程监控视频线、五方通话的线管预埋及安装、专用工具、技术资料、技术服务等工作内容、直至获得电梯主管单位颁发的监督检验合格报告并办理注册等、培训服务以及质保期2年内的免费保修维护（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范）并交付业主使用等工作内容,即交钥匙工程。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天（其中：井道设计、施工、电梯生产供货工期为30日历天，安装、调试直至验收合格工期为30日历天)。缺陷责任期 24 个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | （1）电梯要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，且满足比选人的技术要求、使用及功能需求，通过所有第三方检测、一次性验收合格，并取得当地特种设备监督检验部门颁发的正式运行许可证。（2）施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 1资质条件：1.1电梯资质：电梯制造商或经销商均可参加竞选1.1.1制造商参加竞选时必须具备的条件：（1）具备有效的《营业执照》，竞选人必须是独立的法人单位，提供有效的营业执照副本复印件；（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）制造资质和有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、改造、维修资质；（3）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）制造资质(含安装、修理、改造)；备注：制造商竞选需同时满足上述第（1）条、第（2）条或第（1）条、第（3）条。1.1.2 经销商参加竞选时必须具备的条件：（1）具备有效的《营业执照》，提供有效的营业执照副本复印件；（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》曳引驱动乘客电梯（或乘客电梯）安装、改造、修理资质或具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理)资质；（3）有电梯制造商针对本项目出具的授权书；（4）另所投电梯品牌还须满足上述3.1竞选人为制造商时必须具备的条件中第（1）、（2）条或第（1）、（3）条的要求。注：一个制造商仅能委托一个代理商参加竞选。1.2施工资质：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。1.3本次比选接受联合体竞选。联合体竞选的，应满足下列要求：如竞选人组成联合体，应以具备电梯资质的单位为联合体牵头方，并签订联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体单位数量不得超过2家。详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.2条内容。2.具备有效的营业执照。竞选人须提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。联合体竞选的，联合体各方均需提供营业执照。3. 竞选截止日竞选资格情况竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：（1）被最高人民法院在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。联合体竞选的，联合体各成员均不得存在以上情形之一，由联合体牵头人代表联合体各成员进行承诺。4.授权委托人注：授权委托人必须为本单位人员，提供竞选单位为其缴纳的2022年8月至2023年1月的社保证明复印件。联合体竞选的，则由联合体牵头人委派委托代理人。5.以上提供相应证明的复印件并加盖竞选人公章。竞选人的相关资料，比选人将保留进一步查询的权利，有造假资料（或查询不实或无法查证），比选人将取消其资格，不予退还竞选保证金。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 本次招标接受联合体竞选，联合体竞选应满足下列要求：（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体资质；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞选；（4）联合体单位数量不得超过2家，应以具备电梯资质（按竞选人须知前附表竞选人资质条件、能力和信誉1.4.1中的1.1条）的单位为联合体牵头方。（5）本项目的竞选保证金由联合体牵头单位按比选文件规定进行缴纳。（6）联合体竞选的，则由联合体牵头人委派委托代理人。（7）若竞选单位为联合体，则除了联合体协议书需要联合体各成员单位签字、盖章、署单位名外，其他文件均由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按规定签字或盖章、盖联合体牵头人单位公章、署联合体牵头人单位名称即可。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞选人提出问题的截止时间 | 2023年 2 月 20 日 12 时 00 分前 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 2023年 2 月 20 日 17 时 00 分前； |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清招标文件的截止时间 | 竞选人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在（2023 年 2 月 20 日 12:00 前）以书面形式向比选人或招标代理机构提出。提交方式：匿名传真至重庆昌茂工程管理咨询有限公司。传真号码：023-46277186 |
| 2.2.2 | 竞选截止时间 | 2023 年 2 月 23 日 14 时 30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 竞选人确认收到招标文件澄清的时间 | 不采用 |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到招标文件修改的时间 | 不采用 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1、本次招标所含电梯设备供货及安装为“交钥匙”工程，采用固定总价合同。竞选人应按本须知1.3条和“电梯基本要求一览表”、“货物需求一览表”填写“竞选函”。竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表1.3.1项中所述的全部内容的竞选报价，若有遗漏项目，均被视为竞选人已经在其竞选总价中考虑，在合同履行中必须无条件弥补所遗漏项目，且不予增补价格。合同价格一经确定，除合同另有约定外，不得做任何调整。2、本项目采用人民币报价，竞选报价方式为招标范围内包干价，应包含与项目相关的一切费用。包括但不限于以下内容：设备费（含易损件、维修备件）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费）、装卸费、脚手架费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，因工程进度影响不能及时安装，由比选人指定场地，由竞选人自行保管产生的费用）、保险费、安装调试费、技术质量检测费、专用工具费、备品备件、安全措施费、利润、税金（开具增值税专用发票、关税等）、现场配合费、技术培训费、检验验收费（含质保期内年审费）、验收前的管理及培训费、免费质保期内的维护保养、各种风险等费用。安装费用含井道测量、预埋件、井道照明、开关、电源插座、钢制底坑爬梯制作安装、井道搭架、安全设施、配合消防验收（联动）、以及向主管部门报验、备案等，直至取得运行许可证并交付给比选人使用的所有费用及质保期内的年检费用。且竞选人对电梯井道、机房的相关土建图纸应充分了解、研究，土建若有设计缺陷、缺漏的预埋件和材料等，由竞选人统筹考虑完善，所需费用计入竞选报价，中标后不予增补，包干使用，合同另有约定除外。3.以下费用由中选人自行承担：3.1保证项目质量、安全、进度、交货期应采取的全部措施费用、市场监督管理局对电梯的验收等相关费用。3.2由竞选人自行解决本项目施工水、电，由此发生的水电费由竞选人承担。3.3材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次或多次转运至安装地点、以及配合比选人对电梯进行分批次供货、安装、验收等全部费用。3.4在安装施工中保护施工区域及已完工的建（构）筑物的安全措施费用。3.5与所有相关的其他施工项目的配合费（包括架料、垂直运输、水电搭接、土建开孔、土建基础等）。3.6竞选人装备险和竞选人职工的（人身）事故保险费。3.7 技术质量检测费、配合消防验收（联动）、配合防雷接地、直至取得电梯使用标志并交付给比选人使用和免费保修期内的所有费用。3.8中选人必须服从施工现场业主、监理、总承包单位的统一管理，竞选报价包含配合其他参建单位所产生的窝工及施工降效等费用。3.9 各层站电梯底坎与土建结构之间间隙，如不能满足国家安装或验收规范，则需用不小于3厚钢板予以搭接，其费用包含在竞选报价中。3.10 若需设置检修门，该检修门由中标人供货和安装，请各竞选人自行考虑在竞选报价中。3.11电梯专用控制柜至电梯设备之间的线、管均纳入本工程报价范围内，不单列。3.12比选人提供的井道尺寸若有超高、超宽等须增加的支架和轨道费用，以及已按主体建筑结构设计要求建成而电梯井道结构不符合电梯安装要求产生的剔打等所有相关费用，由竞选人自行考虑计入本次竞选报价内，中标后不得再向比选人收取任何费用。3.13中选人必须服从施工现场业主、监理、总承包单位的统一管理，竞选报价包含配合其他参建单位所产生的窝工及施工降效等协调及配合费用。3.14总承包服务费，金额为最终结算金额的1.5%，综合考虑在竞选报价中，比选人不另行支付。4.比选人如果有暂列金额、暂估价等，竞选人不得修改，否则，将被认定为否决竞选。5.以单台电梯综合单价为结算依据，按实际供货量结算。6.质保期满后电梯维保费不计入竞选总报价。7.竞选报价：7.1、竞选人应按要求填写相应清单表格。竞选人的竞选函报价应是本工程合同段竞选范围内的全部工程的竞选报价，并以比选人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。 7.2、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差。 7.3、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013），参考《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018)、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018)、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018)、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018) 和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及其配套、修改、调整文件进行编制，人工及材料价格各竞选单位结合自身实力、市场行情自主合理报价。 7.4、竞选人如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.5、安全文明施工费按现行建设工程安全文明施工管理的有关规定及2018年重庆市建设工程费用定额相应费用合格标准计算。 7.6、本工程所产生的建筑垃圾外运距离包干，渣场由各竞选人自行解决，比选人不负责。 7.7、比选人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程量、暂列及暂定金额、暂估价、清单填报顺序等竞选人不得修改。 7.8、 本工程比选将对比选总报价及所有子目单项报价设置最高限价，8.本项目将设置最高限价，最高限价为大写：叁拾贰万柒仟肆佰捌拾贰元玖角玖分 （小写：327482.99元），其中含安全文明施工费3871.16元。竞选人填写的竞选总报价及子目单项报价均不得超过比选人公布的最高限价。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金缴纳1、竞选保证金交款形式及要求：在竞选截止时间前根据比选公告中指定的缴纳竞选保证金专户信息将竞选保证金从竞选人的基本帐户直接划转到指定的竞选保证金专户中。2、各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。 二、竞选保证金金额：人民币柒仟元整；三、保证金账户及帐号：详见比选公告，竞选保证金以开标现场展示的保证金交纳情况为准。四、递交方式：汇至所参与比选对应的任一账户，保证金的到账截止时间同提交竞选文件截止时间。五、竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程 项目竞选保证金”。项目名称可简写成：古佛山4号楼电梯工程。六、退还方式：1.未中选竞选人的保证金，在中选通知书发放后，重庆市荣昌区公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。2.中选竞选人的保证金，在中选人与比选人签订合同后，重庆市荣昌区公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。重庆市荣昌区公共资源交易中心咨询电话：023-46219822。注：竞选保证金退还账户为竞选人的基本账户。因此，各竞选人在递交竞选文件时，需单独递交一份竞选单位开户许可证复印件和转账截图加盖竞选人单位公章，并注明联系人姓名及电话号码，以便联系。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知规定提供的资料均需提供复印件并加盖公章。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选函部分: 一式叁份（其中：正本一份，副本两份）；资格审查资料：一式叁份（其中：正本一份，副本两份）；经济部分： 一式叁份（其中：正本一份，副本两份）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1.应将竞选函部分、经济部分、资格审查资料各自分别装订成册。2. 装订（1）竞选函部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。（2）经济部分的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。（3）资格审查资料的装订要求应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 竞选文件袋使用“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查资料”袋以及“竞选文件”大袋。2.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。3.经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。4.“竞选函部分”、“经济部分”小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章，同时在“竞选文件”大袋按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。5.“资格审查资料”单独封装，密封并在袋上加盖竞选人单位公章，同时在“资格审查资料”袋按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。6.如因竞选资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。7.如果竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋和“资格审查资料”袋封套上写明如下内容：比选人名称：竞选人名称： (项目名称)竞选文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间开标地点：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标：核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。2. 宣布开标纪律。3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。4. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称。5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。6. 展示竞选保证金交纳情况，并由招标人代表、监标人、记录人签字确认。7. 设有总价最高限价的，公布总价最高限价。采用经评审最低竞选价法的还需计算总价最高限价的85%数值，以便评审委员会评审。8. 逐单位随机开启竞选文件。开启竞选文件大袋及竞选函部分袋、经济部分袋、资格审查部分袋；公布竞选人名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。9. 竞选人对开标有异议的，应当场提出，由招标人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。10. 竞选人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。11. 开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由比选人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。2.履约担保的金额： 签约合同价的10%。3.履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。4.履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。5.履约担保的退还时间：竣工验收证书签发后一次性无息退还或解保。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行；2.按竞选人须知第8.1（2）执行；3.按竞选人须知第 8.1（3）执行；4.按竞选人须知第8.1（4）执行；注：本款只适用于首次招标 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后所有竞选被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 9 | 监督单位 | 本次招标工作受荣昌区相关行政部门监督，并接受社会公开监督。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | |
| 10.1 | 工程进度款支付方式 | 1、合同签订7个工作日内，比选人向中选人支付合同金额的30%；2、钢结构井道制作完成，电梯货到现场并安装完毕后，7个工作日内，比选人向中选人支付至合同金额的70%；3、设备经重庆市特种设备研究院验收合格并办理注册交付使用并完成结算审核后15个工作日内付至结算审定金额的97%；4、留审定金额3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项（如有）后无息退还。注：每次付款提供等额增值税专用发票。 |
| 10.2 | 结算原则 | 中选人的中选价即合同总价，在比选文件和供货合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（比选人认可的变更除外），甲方增减的项目按照竞选文件分项价格表执行。 |
| 10.3 | 其他 | 中选人必须在接到比选人通知5日内领取中选通知书，中选通知书领取后7个工作日内与比选人签订施工合同，否则比选人将取消其中选资格，竞选保证金不予退还。 |
| 10.4 | 交易服务费及比选代理服务费 | 1、交易服务费：开标结束后，重庆市荣昌区兴荣市场管理服务有限公司收取中标人交易服务费。以本项目中选价为计费基数，100万元（含100万元）以下的部分按1.0‰计取，100万元至500万元部分按0.95‰计取；采用差额定率累进法计算招标代理服务费。（每宗交易收费不低于500元）2.本工程的比选代理服务费由中选人支付。本工程比选工作结束后（即中选人在领取中标通知书之前），应向比选代理机构一次性支付相应的比选代理服务费用。3.本次比选的比选代理服务费由中选人承担，以本项目中选价为计费基数，100万元（含100万元）以下的部分按1.5%计取（不足3000元按3000元收取）。在中选通知书发出时，由中选人一次性向比选代理机构支付比选代理服务费，比选人不再支付招标代理费。 |
| 10.5 | 低价风险担保 | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供低价风险担保近，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其竞选保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。若投标人为联合体，由联合体牵头人或按照联合体协议的约定提交低价风险担保。2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：（1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；（3）低价风险担保送达招标人的时间：与履约保证金同时缴纳；（4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。。4、拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 |
| 10.6 | 其他 | / |
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段电梯采购及安装进行招标。
1.1.2本招标项目比选人：见竞选人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见竞选人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见竞选人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见竞选人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见竞选人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见竞选人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见竞选人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。
1.4竞选人资格要求
1.4.1竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见竞选人须知前附表；
（2）财务要求：/；
（3）竞选截止日竞选资格情况：见竞选人须知前附表；
（4）其他要求：见竞选人须知前附表。
1.4.2本项目接受联合体竞选。
1.4.3竞选人不得存在下列情形之一：
（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消竞选资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。
1.5费用承担
竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标竞选活动的各方应对招标文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、地点组织竞选人踏勘项目现场。
1.9.2竞选人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。竞选人在资格审查资料中作出书面声明，说明已自行组织踏勘，对现场环境和地质条件已充分了解，否则视为不响应招标文件。
1.10竞选预备会
1.10.1竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。
1.10.2竞选人应在竞选人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。
1.10.3竞选预备会后，比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的竞选人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包
本项目不允许分包。
1.12偏离
竞选人须知前附表允许竞选文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）竞选人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）货物需求一览表及技术规格；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）竞选文件格式；
（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1竞选人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以匿名传真方式提交，要求比选人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间15天由比选人在重庆市公共资源交易网（荣昌区）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞选截止时间不足15天，相应延长竞选截止时间。
2.2.3比选人对招标文件的补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间15日前发布，发布时间至竞选截止时间不足15日的，须相应延后竞选截止时间。
2.2.4竞选人对招标文件和答疑补遗仍有疑问的，可于竞选截止时间3日前，以书面形式通知比选人或招标代理机构。比选人应将答复以补遗的形式在重庆市公共资源交易网（荣昌区）发布。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，须相应延后竞选截止时间。
2.3招标文件的修改
按照本章2.2招标文件的澄清相关内容及方式执行。
3.竞选文件
3.1竞选文件的组成
3.1.1竞选文件应包括下列内容：
（1）竞选函部分；
（2）经济部分；
（3）资格审查部分。
3.2竞选报价
见竞选人须知前附表。
3.3竞选有效期
3.3.1在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。
3.4竞选保证金
3.4.1竞选人应按竞选人须知前附表规定递交竞选保证金。
3.4.2竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。
3.4.3有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：
（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）违反本章9.2条对竞选人的纪律要求的；
（4）竞选人提交了虚假资料；
（5）经认定存在围标串标情形的。
（6）法律法规和本招标文件规定的其他情形。
3.5资格审查资料
详见竞选人须知前附表。
3.6备选竞选方案
见竞选人须知前附表
3.7竞选文件的编制
3.7.1竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.2竞选文件应当对招标文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3竞选文件应按招标文件规定格式和要求由竞选人的法定代表人或其授权委托人签字（或盖章）、盖单位公章。授权委托人签字（或盖章）的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）确认。
3.7.4竞选文件的份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。
4.竞选
4.1竞选文件的密封和标记
4.1.1竞选文件密封见竞选人须知前附表。
4.1.2竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。
4.2竞选文件的递交
4.2.1竞选人应在本章第2.2.2项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。
4.2.2竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。
4.2.3除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
4.3竞选文件的修改与撤回
4.3.1在本章第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。
4.3.2竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。
4.3.3修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1开标时间和地点
比选人在本章第2.2.2项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
竞选人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该竞选人默认开标结果。
5.2开标程序
详见竞选人须知前附表5.2开标程序。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
7.合同授予
7.1定标方式
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标委员会推荐中标候选人的人数见竞选人须知前附表。
7.2中标公示及中标通知
比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。
在本章第3.3款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的竞选文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中标人退还竞选保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，比选人将重新招标：
（1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有竞选的；
（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织招标。
（4）法律法规规定的其他情况。
8.2不再招标
重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏招标竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人;（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。
9.2对竞选人的纪律要求
竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：
（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；
（2）竞选人之间约定中标人；
（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；
（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：
（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；
（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；
（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；
（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。
竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5投诉
竞选人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向重庆市荣昌区万灵影视文化传媒股份有限公司监事会投诉。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。
第三章评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用经评审的最低投标价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按竞选总报价由低到高推荐中选候选人。若出现竞选人竞选总报价相同的，评标委员会按照单位资质高的优先原则排序，若资质等级相同的，由评标委员会投票确定原则排序。 | |
| 2.1 | 报价顺序 | 对竞选总报价不高于竞选总报价最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照竞选总报价由低到高的顺序排列。 | |
| 2.2 | 符合性审查 | 取竞选总报价排序前5名（若实际竞选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，竞选总报价最低的成为第一中选候选人，竞选总报价次低的成为第二中选候选人，依次类推，确定三名中选候选人。 | |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 资质等级 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 竞选截止日竞选资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 联合体竞选人 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖竞选人单位章。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选文件格式 | 符合第八章“竞选文件格式”的要求。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 竞选总报价 | 1.竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。2.竞选总报价低于竞选总报价最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 暂定金额（暂列金） | 安全文明施工费等其他暂定金额（暂列金）必须按照比选文件给定的金额填报。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 已标价工程量清单及组价文件 | 1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。2.比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。3.符合第二章“竞选人须知前附表”第3.2项规定。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 竞选报价算术错误修正 | 符合第三章3.评审程序第3.1项规定。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 实质性要求 | 无涉嫌串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行为。 |
| 3 | 评审程序 | 1.对竞选总报价不高于竞选总报价最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照竞选总报价由低到高的顺序排序。2.取竞选总报价排序前5名（若实际竞选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，竞选总报价最低的成为第一中选候选人，竞选总报价次低的成为第二中选候选人，依次类推，确定三名中选候选人。3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评审委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有竞选文件。4.因评审委员会作否决竞选处理，导致有效竞选人不足三个的，评审委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评审委员会可以继续评审并确定中选候选人。注：若出现竞选人竞选总报价相同的，由单位资质高的优先原则排序，若资质等级相同的，由评标委员会投票确定排序。 | |
| 3.4 | 评审结果 | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 | |
1.评审方法
本次评审采用经评审的最低投标价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现竞选人竞选报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。
2.评审标准
2.1报价排序
见评审办法前附表。
2.2符合性审查
取报价排序前5名（若实际竞选人数量小于5名，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。
2.2.1资格评审标准：见评审办法前附表。
2.2.2形式评审标准：见评审办法前附表。
2.2.3响应性评审标准：见评审办法前附表。
3.评审程序
3.1报价排序
对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。
当竞选报价有算术错误时，评审委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：
①竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；
③竞选文件规定的其他关于修正的要求。
3.2符合性审查
3.2.1评审委员会依据本章第2.2款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。
3.2.2竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：
（1）第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；
（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的。
3.3竞选文件的澄清和补正
3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。
3.3.3评审委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
3.4评审结果
3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。
3.4.2评审委员会完成评审后，应当向竞选人提交书面评审报告和中选候选人名单。
附件A：经评审的最低投标价法否决竞选情况一览表
竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。
| 章节号 | 条款名称 | 否决竞选条件 |
| 第三章 | 资格评审 | A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第1条的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 资格评审 | A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第2条的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。 |
| 第三章 | 资格评审 | A-3竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项第3条的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 资格评审 | A-4竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第4条的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。 |
| 第三章 | 资格评审 | A-5竞选人的技术负责人资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第5条的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。 |
| 第三章 | 资格评审 | A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项第6条的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-7竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-8竞选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-9竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。编制竞选文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-10 竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-11只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-12 第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 形式评审 | A-13 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-14竞选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-15竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-16竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第八章竞选文件格式，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-17暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照比选文件给定的金额填报，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-18竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-19工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-20工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评审委员会作否决投标处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-21竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-22竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-23符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评审委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。） |
| 第三章 | 响应性评审 | A-24符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章竞选文件格式。） |
| 第三章 | 响应性评审 | A-25竞选人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合比选文件的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-26竞选报价有算术错误的，按照第三章“评选办法”第3.1项规定执行，否则由评选委员会作否决竞选处理。 |
| 第三章 | 响应性评审 | A-27竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评审委员会作否决竞选处理：1.第二章“竞选人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；2.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；3.拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 | / |
第四章商务条款及合同条款格式
1、交货期即工期：详竞选人须知前附表。
2、交货地点：详竞选人须知前附表。
3、一个合格竞选人所应考虑到的不可预见风险；比选人提供的土建尺寸仅供参考，以现场实际尺寸为准；竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、土建尺寸及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；相关手续，由中标人自行办理，相关费用已包含在投标报价中。
4、施工期间，若发生占道施工情况，需要办理相关手续，相关费用已包含在投标报价中。
5、中标人的中标价即招标范围内合同包干总价，在招标文件和供货合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（比选人提供的额外变更除外）。比选人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。
6、其它说明
6.1比选人仅指定及协调解决临时施工用水及施工用电接口，其接口申请及产生的接口费用、使用费用,由竞选人现场踏勘后自行测算纳入报价中；
6.2按政策和合同约定的应由供应商交纳的各种保险费，由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中；
7、包装及包装方式
竞选人各部件所采用的包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求，所采用之包装材料必须结实，全新未用过。
7.2符合水陆联运及气候变化要求；
7.3若因供应商对投标设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏，锈蚀，损失或包装破损等责任事故，均由供应商负责完全赔偿。
8、货物验收
8.1设备出厂前的检验
制造厂商必须保证设备各部件的质量，保证所有设备及其零部件均为全新未使用过，并用先进工艺及材料制造，制造厂商必须在设备出厂前对所有设备及零部件的品质、规格、性能及数量/重量做全面、详细地检验，并签发型式试验报告及合格证。
8.2设备到达目的地后的检验
检验方式及依据为货物到达比选人指定工地后，比选人按中标人提供的货物清单、技术资料、合同等，比选人会同中标人和安装施工单位共同负责开箱检验，检验内容如下：
检查设备及随机附件是否完整无损；
技术资料与图纸是否与比选人要求的相符；
设备是否符合合同规定的质量标准；
设备是否符合制造标准之内容要求；
设备是否与投标报价品牌、原产地相符等。
8.3安装调试后的最终检验
验收内容按双方签订的合同、国家颁发的相关技术标准，以及制造厂相应的设备验收报告和规定执行。安装调试完毕后，由中标人申请重庆市法定检测机构检验合格，并取得电梯监督检验报告。
9、对备件、易损件及随机工具的要求。
供应商应储备比选人壹年用量的备件、易损件以及特殊专用工具。
10、设备运输、安装调试。
10.1由供应商负责设备的运输（含安装调试场内运输）、运到现场后安装前的保管、安装和调试，并经重庆市法定检测机构检验合格。
10.2供应商派遣有丰富经验和相应能力的工程师进行现场安装调试，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。
11、技术资料要求。供应商在交货时应向比选人提供如下技术资料：
11.1设备机械部件，电器的完整安装图。
11.2成套设备质量合格证及配件质量合格证。
11.3设备安装、调试、使用操作及维修说明书。
11.4设备安装及安全标准。
11.5备品、备件（含规格型号和制造厂家）及易损件报价清单。
11.6易损件目录。
11.7设备运行、控制、故障报警等电子监控显示，目录索引。
11.8安装所需辅助条件。
11.9使用操作说明。
11.10设备出厂质量保证书。
11.11制造厂检测报告及质量认证书。
12、技术培训要求
12.1供应商负责在设备安装调试和运行期间，应对比选人技术人员和操作工人免费提供技术培训，下列条款请在竞选文件中说明。
12.2培训人员数量：每个项目二人。
12.3培训时间：被培训人员能熟练操作为准。
12.4培训内容：参与安装调试、日常维护保养学习、运行操作实作。
12.5培训水平：直至比选人工作人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障水平为止。
12.6培训地点：
13、免费质保期和售后服务
13.1设备验收合格双方签字后，免费质保期为投标书承诺的质保期（从市特种设备检测研究院验收合格的次日算起24个月）；在质保期内，供应商免费向比选人供应并更换一切在正常情况下损坏的备品、备件及易损件，并在竞选文件中列出备品、备件及易损件详细清单和单价。
13.2质保期内供应商每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应包换。
13.3质保期内设备发生故障，供应商提供24小时优质服务，接到故障通知后应1小时内抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时。若有违反，比选人有权扣除部分质保金作为补偿。
13.4质保期满后，供应商应提交一份设备的维修保养服务内容及收费标准。
古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程合同
工程名称：
买方：
卖方：
合同签订时间:
合同协议书
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定,经买方（以下简称甲方）与卖方（以下简称乙方）友好协商一致，达成如下协议：
1.本合同双方须遵守国家颁布的《民法典》，并各自履行应负的全部责任和义务。
2.合同组成及文件解释顺序：
（1）协议书；
（2）中标通知书
（3）招标文件及在招标期间发布的所有补充文件
（4）竞选文件；
（5）电梯设备购销合同
（6）电梯安装合同
（7）维修保养合同
（8）附件：
A.乙方在投标有效期内补充的所有书面文件；
B.乙方在投标时随同竞选文件一起递送的资料及附图；
C.在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。
本工程采购合同与安装合同是不可分割的整体，合同总金额为人民币（大写）总价包干，其中设备费合同金额为元，安装费合同金额为元。不含税合同价元，增值税元（增值税税率按国家规定执行）。
合同总金额包括但不限于以下内容：本次招标范围包含电梯设备采购及安装，包括（但不限于）电梯设备的制造、电梯井道深化设计及实施、装卸运输、安装调试、试运行、检验验收、保险、税费、备品备件、电梯井道电源线及安装，井道五方通话的线缆及安装、专用工具、技术资料、技术服务、办理设备安装相关手续、质保期免费售后服务（必须符合最新执行的国家规定的相关电梯的制造与安装安全规范》）并交付比选人使用，具体详见《货物需求一览表及技术规格》。
3.交货期（工期）：60日历天（其中：井道设计、施工、生产供货工期为30日历天，安装、调试直至验收合格工期为30日历天)。
4.工程结算原则：
乙方的中选价即为合同总价，在合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（甲方认可的变更除外，甲方增减的项目按照竞选文件分项价格表执行）；
5．乙方保证按合同条款的规定向甲方提供合格的设备并承担相应的责任及义务。
6．甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项并承担相应的责任和义务。
7．在签订本合同时乙方已向甲方缴纳了履约保证金。
8．本合同发生争议时，按下列顺序解决：a、协商解决；b、向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9．因设备的质量问题发生争议时，由国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。
10．除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的期限交付验收，甲方将从货款中扣除误期赔偿费，且不会因此而影响在合同项下要求乙方采取其他补救措施。竞选人应按提供满足工期要求的承诺函，必须承诺满足招标文件工期要求，如不满足按每天0.05万元扣罚罚金，工期项违约扣罚罚金总金额不超过合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额时，甲方可终止合同。
11．合同生效及其他本合同在满足下列所有条件时即生效：
（1）合同己由双方的法人代表或授权代表签字（或盖章）并加盖公章或合同章；
（2）乙方己递交了所需的履约保证金：
12.本合同正本贰份,副本陆份。甲乙双方各执正本壹份，副本叁份。均具同等法律效力。
13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
（本页以下无正文）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方法定代表人：乙方法定代表人:
副总经理：分管负责人：
分管领导：经办人：
经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
日期：年月日日期：年月日
附件：电梯设备采购合同
电梯设备安装合同
电梯免费维修保养协议
廉政协议
履约保证金格式
低价风险担保保函示范文本
电梯设备采购合同
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
卖、买双方就古佛山景区半山商业街#4号楼电梯采购安装工程合同要求，并经双方协调一致，达成以下合同：
1、电梯的数量、规格型号及合同价：
采购电梯配件台。其采购的数量、规格型号及价格详见下表：
1.1本合同电梯品牌为：
1.2电梯数量，型号及价格
| 序号 | 梯型 | 层站 | 载重 | 速度 | 设备费单价（元） | 安装费单价（元） | 数量（台） | 设备费+安装费合计（元） |
| 总 价 合 计 | ||||||||
2、付款方式：
2.1、合同签订7个工作日内，比选人向中选人支付合同金额的30%；
2.2、钢结构井道制作完成，电梯货到现场并安装完毕后，7个工作日内，采购人向中选人支付至合同金额的70%；
2.3、设备经重庆市特种设备研究院验收合格并办理注册交付使用并完成结算审核后15个工作日内付至结算审定金额的97%；；
2.4、留审定金额3%作为质量保证金，待质保期满后扣除相应款项（如有）后无息退还。
注：每次付款提供等额增值税专用发票。
3、产品质量保证
3.1乙方提供的设备规格必须是全新（包括零部件）的、未曾使用过的，电梯的制造、测试、安装、验收标准达到相关国家标准，并满足甲方的技术要求和功能需求。
3.2乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关电梯制造和安装的国家标准及规程、规范。
3.3电梯的安装质量以重庆市特种设备检测研究院验收合格为准。
3.4技术资料:电梯交货时，乙方向甲方提供的资料有：电器原理图、安装接线图、操作维修手册、电梯使用说明书、成套设备质量合格证质量合格证、设备出厂质量保证书及制造厂检测报告等全套技术资料。
3.5符合国家电梯及扶梯最新规范要求：
4、产品包装及运输方式
4.1乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。
4.2乙方将本合同产品运到甲方指定的施工现场后，应按甲方指定的位置进行卸货并采取相应的防淋、防潮、防窃、防震、防锈、防腐和防强光的保管措施，防止任何锈蚀、损失和损害。
4.3若因乙方对合同内设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。
4.4乙方还应负责到工地的下车、楼内转运及保管等，费用包含在总价中。
4.5运输方式：铁路、公路。
5、设备交付与查验
5.1、设备的交付
5.1.1设备交付方式：
交货地点：本项目工地。
乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场且经甲方书面签收的日期为交货日期。
5.1.2乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下,将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。
5.2、设备的查验
5.2.1设备到货后，乙方应在3天内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱等问题，应及时弥补，以完善本合同的设备。
5.2.2乙方初验后应通知甲方开箱查验，如电梯设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应予以无条件更换、补发所短缺的部件。若甲方未能参加验收，可视为货物的初验合格，仅为满足到货款支付的节点，但甲方以重庆市特种设备检测研究院验收合格为最终验收。
6、承诺与保证
6.1乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品符合本合同中关于电梯品质的约定（参照附件）。
6.2乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品，在甲方正常使用条件下，产品质量保修期为电梯设备安装完毕并经国家主管部门验收合格取得监验报告之日起24个月。
6.3乙方应当按照国家关于电梯生产企业实施制造、安装、维修全面负责一条龙管理制度的规定，与甲方签订《电梯安装协议》，并依约保证电梯产品的制造和安装质量。
6.4乙方承诺在竣工验收后24个月内，作为重点服务保证期，由乙方派专人保证电梯的正常使用。
6.5鉴于电梯设备所涉及的技术条件较复杂，为确保电梯的运行质量，电梯设备交付使用24个月质保期满后，建议由具有电梯维保专业资质的企业对电梯进行保养。甲方也可于本合同约定保修期满前10日内与乙方签订《电梯维保协议》，乙方将依约提供完善的电梯维保服务。
6.6货到现场后乙方自行负责产品的保管。乙方在设备运输及二次转运、保管等过程中的设备和人生安全，均由乙方自行承担一切损失和责任。
7、履约保证金
7.1担保形式：银行转帐。
7.2担保金额：中标金额的10%。中标人应在中标通知书发出后10个工作日内按合同总价的10%金额提交履约担保给比选人，电梯设备到货后5日内全额退还。
8、备件信息
8.1乙方应向甲方提供下列与备件有关的文件、资料和通知（这些备件是由乙方制造的或代理的）：
甲方从乙方处选购的备件信息，其前提条件是选择并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
8.2在备件停止生产的情况下：
8.2.1事先将欲停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。
8.2.2在停止生产后，如果甲方提出要求，免费向甲方提供备件的图样和规格。
9、技术服务
9.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的英文和中文技术资料，并于交货时送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即另寄。
9.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。
9.3乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装调试和启动监督：
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料：
（3）在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）就货物的安装、启动、运营、维护对甲方技术人员进行培训。
9.4.费用应含在合同价中，不单独进行支付。
10、违约责任
10.1甲方、乙方中任何一方因自身原因导致合同无法履行（除不可抗力外），违约方须向另一方偿付本合同价的5%的违约金并因本协议纠纷之诉讼，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于诉讼费、律师费、咨询费、取证费、公证费、执行费、交通费。
10.2直接损失超过违约金的，按实际损失额赔偿。
10.3由于非不可抗力原因甲方未能在本合同规定的时间内支付合同设备价款时,则应向乙方支付违约金,其支付办法是:每延迟一天,违约金为应付额的同期银行贷款利息2倍，但违约金总额最多不超过本合同价的5%。
10.4由于非不可抗力原因乙方未能按时将合同设备交货时,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币0.05万元,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的5%；
10.5乙方到货电梯未按本合同规定是全新产品，电梯的规格、性能、功能配置、部件等不符合本合同约定时，甲方有权拒收设备和向乙方提出全额索赔，并保留向乙方进一步追究责任的权利。
10.6当甲方或乙方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时,履行合同的时间将延迟,延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同,合同的价格不因不可抗力的作用而改变。
10.7不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同下的义务。
10.8不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后十四天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。
10.9如果不可抗力影响的时间超过连续150天，双方将通过友好协商，就履行合同的问题重新达成协议。
10.10本合同未涉及的违约事宜均按照中华人民共和国民法典有关规定办理。
11、其它事项
11.1本合同在履行中，如需对原条款做出修改、变更，甲、乙双方应另签合同补充协议，合同补充协议经双方签字盖章后生效。
11.2电梯设备未经当地电梯特检单位验收合格，甲方不得擅自使用，否则一切后果由甲方自付。
11.3如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
11.4本合同自甲方、乙方签字盖章之日起生效。
（此页以下无正文）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
副总经理：
分管领导：分管负责人：
经办人：经办人：
电话：电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
日期：年月日日期：年月日
电梯设备安装合同
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
1、安装内容：乙方负责安装调试及负责代甲方办理电梯验收直至交付甲方使用的一切手续。
2、安装费用:详见《合同协议书》。
3、安装费付款方式：与设备费用一起支付。
4、土建要求
甲方应根据乙方提供的电梯施工图来确定电梯总体布置图，若有偏差甲方应根据双方确认的电梯总体布置图的标准进行整改，移交合格的电梯井道给乙方。
5、安装前的准备工作
乙方负责任验收电梯井道，完全符合要求，乙方通知排产并确定发运时间。
6、安装工期：井道符合要求后日历天。
7、甲方责任
电梯安装前甲方必须完成以下工作：
7.1提供符合电梯安装的合格井道和安全防护。
7.2电梯设备到达安装工地后，在电梯安装工作开始前，甲方提供足够的空间，以便于电梯设备的可靠安全地存放。
7.4在电梯安装工地现场提供场地，用来储藏电梯零部件及安装工具，并提供电梯安装调试工作所必须的电源到电梯机房。
7.5协调电梯安装单位与其它施工单位交叉作业及相关事宜的协调工作。
7.6安装进场前，提供并敷设设备安装及验收所需的三相五线制的正式电源至机房电源箱或电梯控制柜。
7.7负责电梯安装后的土建填充工作。
8、乙方责任
8.1电梯设备货到现场，乙方对甲方井道土建情况进行勘察确认，对线路进行预埋，钻孔安装，对不具备进场条件的与甲方协商，提出完善要求，当符合进场条件后，乙方立即进场安装
8.2电梯安装过程中的各类电梯部件由乙方负责保管，如有遗失或损坏，由乙方自行负责。
8.3现场施工期内，乙方安装人员应遵守总承包单位现场管理制度，遵守安全操作规程。
8.4井道厅门洞入口处必须提供安全防护警示标语，以防止意外发生。
8.5负责电梯安装工程中电梯零部件的搬运。
8.6提供通话设备及接口，并负责安装及调试电梯。
8.7负责配合电梯所在地的国家检测机构对电梯的检测工作；检测费由乙方承担。
8.8提供利于电梯移交工作的配合工作。
8.9乙方施工人员安装过程中的安全问题由乙方负责，甲方不承担任何责任，若因此而导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并有权在应付款中优先扣除。
8.10安装过程中所需脚手架费用及所需水电费由乙方自己负责。
8.11安全问题：承担安装调试过程中因自身原因产生的人员及设备等安全责任由乙方自行承担其安全责任。
8.12在安装施工过程中，乙方须随时接受甲方代表及其委派监理人员按国家有关技术标准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因乙方原因达不到标准、规范要求则乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，乙方承担违约责任。若甲方原因达不到标准，甲方承担经济支出，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，由仲裁条款解决。仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。
8.13竣工验收或工程保修
8.13.1竣工日期为乙方同时满足下列全部条件时的日期：
（1）己完成本合同文件中规定的全部工程验收，并取得电梯监督检验报告并合格。；
（2）移交全部技术资料及技术档案包括：
8.14交付使用：经特种设备研究院验收合格并取得检验报之日起，即为电梯安装验收合格日，在甲方付清合同规定之款项后，乙方即向甲方办理移交手续，交付电梯使用钥匙和电梯竣工验收资料。
8.15电梯的质期为货到工地15个月或电梯取得特种设备研究院验的检验报告之日起24个月，以先到期为准。
8.16乙方将向甲方有关技术人员提供必要的电梯操作培训。
9、违约责任
9.1乙方因自身原因延期完工，甲方除追究乙方违约责任外，并有权解除本合同，同时乙方应赔偿甲方因解除合同所造成的损失。如甲方不解除本合同，乙方除必须继续履行本合同并承担违约责任外，还应赔偿因此而造成的损失。
9.2乙方所供产品规格、颜色、产地、配件（含备件）及质量与本合同和相关约定不符的或者与双方确认的配置图不符合的或者存在偷工减料、以次充好、以假充真、以不合格冒充合格的，由乙方负责退货、更换、返工；更换、返工后造成逾期供货或逾期安装完工的。在采取更换等补救措施之后仍不能满足合同要求的，乙方应无条件整改直至满足甲方要求，如甲方要求退货的，乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按退货部分的10％支付违约金及甲方因此受到的直接损失。
9.3由于非不可抗力原因乙方未能按时将合同设备安装调试完毕时,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币0.05万元,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的5%。因本协议纠纷之诉讼，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于诉讼费、律师费、咨询费、取证费、公证费、执行费、交通费。
10、争议解决：
凡执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方法定代表人：乙方法定代表人:
副总经理：
分管领导：分管负责人：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
日期：年月日日期：年月日
电梯免费维修保养合同
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
关于乙方安装的电梯的维修保养事宜签订协议条款如下：
1、协议有效期
本协议有效期自电梯安装完成并经验收合格并投入使用之日起至电梯年维修保养期结束止。
2、维保费用
质保期内乙方免费提供电梯维修保养服务，质保期内因质量原因损坏的电梯配件由乙方负责免费更换，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方自行负担。
3、甲方、乙方责任
3.1乙方责任
3.1.1乙方的技术人员将对该电梯进行例行维护保养服务，确保电梯的正常、安全运行。
3.1.2每次维修保养结束后，甲方或甲方委托的物管在乙方维保人员提供的维保单上签字认可。
3.1.3如果因乙方直接原因而造成甲方设备的损坏，乙方将免费修复受损设备，并尽快恢复电梯的正常运行。
3.1.4如果因乙方操作不当造成甲方或者第三方人员因乙方原因（如乙方所提供的第三方电梯维保单位维修人员失职，疏忽或保养不良、维护不当等）导致电梯不能正常运行或发生安全事故并由此给甲方或第三方造成人身财产损的，乙方应当承担赔偿责任。
3.1.5如果甲方电梯需要在技术上有所改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。
3.1.6配备专职维护人员1-2人。
3.2甲方责任
3.2.1电梯设备及其附属装置均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任，甲方应禁止任何未经许可的人员进入机房和井道。
3.2.2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由甲方自行负担，但乙方所提供的价格不应超过市场价，否则甲方有权选择第三方进行维修和保养，其发生的相关费用直接在质保金中扣除。
3.2.3在本协议有效期内，未得到乙方书面同意，甲方不得允许任何第三方对电梯进行维修、翻新、更改、加装等工程，否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任。
3.2.4电梯发生任何故障或意外，甲方应即时向乙方提供情况，以便乙方能迅速到场，尽快恢复修理。
3.2.5甲方对乙方呈送之维修及更换零部件（本协议中第3．2．2条规定的需要甲方承担费用的各种情况）报价，须在5天内给以乙方答复，否则甲方承担因推迟设备维修而造成的后果。
3.2.6甲方应在基站厅门旁墙上适当位置或轿厢内适当位置张贴乘客须知。
4．付款
4.1质保期内，若发生甲方必要支付费用时，（如：3．2．2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏、火灾、水湿、水浸等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件之费用），甲方应在乙方更换好零部件或恢复电梯运行之日起10个工作日内将这些费用全额支付给乙方。
4.2如果甲方未按时付款，并经乙方书面催收仍不支付时，乙方有权暂时中止电梯的维保服务，而甲方应对由此而生产的后果和损失负责，乙方保留追收已发生的应收费用的权利。
5．不可抗力
如遇不可抗力因素，致使本协议无法执行，任何一方均不承担责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方法定代表人：乙方法定代表人:
副总经理：
分管领导：分管负责人：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
日期：年月日日期：年月日
廉政协议
项目名称：
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
为加强项目建设过程中的廉政建设，确保廉洁高效开展各项工作，圆满完成工程建设任务，按照相关法律法规，签订本廉政协议。
一、甲方及其工作人员义务
（一）在工程建设管理过程中，严格遵守相关法律法规、强制性标准和合同约定，不利用职务便利，获取个人利益。
（二）不以任何方式向乙方索要或收受现金、礼品和有价证券等任何形式的财物。
（三）不要求或接受乙方为住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排等私人事务提乙方便。
（四）不要求或接受乙方购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。
（五）不要求或接受乙方承担任何应由个人支付的费用。
（六）不参加乙方安排的外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。
（七）不向乙方介绍家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（八）不为谋取私利违规与乙方就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
二、乙方及其工作人员义务
（一）严格按照相关法律法规、强制性标准、合同约定和设计图纸施工，不以任何理由、任何方式贿赂甲方、监理单位及其工作人员。
（二）不以任何方式向甲方、监理单位及其工作人员馈赠现金、礼品、有价证券等任何形式的财物。
（三）不为甲方、监理单位及其工作人员购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。
（四）不以任何理由安排甲方、监理单位工作人员参加外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。
（五）不安排甲方、监理单位工作人员的家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（六）不为谋取不正当利益违规与甲方、监理单位及其工作人员就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
（七）对甲方、监理单位及其工作人员在执行职务过程中发生的贪污、受贿等违法违纪行为，乙方有权利和义务向甲方及其上级主管部门或纪检监察部门投诉、举报，并如实积极协助配合调查。
三、违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议约定，严格按照国家法律法规的有关规定进行严肃查处，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。因本协议纠纷之诉讼，由违约方承担守约方因此而支付包括但不限于诉讼费、律师费、咨询费、取证费、公证费、执行费、交通费。
（二）乙方及其工作人员违反本协议的上述约定即构成违约，乙方承诺向甲方支付所涉金额的五倍作为违约金（此违约金由甲方在履约保证金中直接扣除），若产生严重后果或造成重大影响，甲方有权单方解除合同、取消业务往来。如由此给甲方造成损失，由乙方承担全部经济赔偿责任和法律责任。
四、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式陆份，甲方双方各执叁份。均具同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方法定代表人：乙方法定代表人：
副总经理：
分管领导：分管负责人：
经办人：
日期：年月日日期：年月日
安全生产合同
为了确保实现安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：
一、协议有效期限
本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收签字之日终止。
二、责任目标
(一)承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。
(二)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：
1、不发生人身重伤事故；
2、不发生火灾事故；
3、不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；
4、不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
5、不发生流行性传染病(无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；
6、不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；
7、不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害等）；
8、不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。
（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：
1、人员轻伤事故。
2、负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。
3、其他安全未遂事故和异常事件。
三、安全责任
1、承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。
2、承包人的法人或签署合同的公司总经理对合同安全负有全面的领导责任。
3、承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。
4、承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。
5、承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。
6、承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。
7、承包人保证建立本工程项目的安全管理体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。
8、承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书，保证在安全管理专职人员中至少指派一名注册安全工程师。
9、承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。
10、承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。
11、承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。
12、承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
13、承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。
14、承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。
四、接口及协调
1、发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。
2、承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。
3、承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。
4、承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。
5、承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。
6、开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。
7、在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。
五、安全资质审查
承包人在项目开工前5个工作日内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：
1、企业安全生产许可证书复印件。
2、企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。
3、企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。
4、特种作业人员资格证书。
5、项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。
6、适用于本项目的安全管理体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。
六、人员基本素质
承包人提供的人员必须满足下列要求:
1、身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。
2、无刑事案件牵连。
3、无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。
七、劳动保护
1、承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。
2、承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。
3、发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。
4、承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时,必须在上述防护用品全部到位后才能开工。
5、承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。
八、施工机具与材料
1、承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。
2、对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
3、对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具等等。
九、开工前安全条件检查
1、发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响,由承包人自行负责。
2、开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。
3、发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。
十、安全监督
1、承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。
2、承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。
3、承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。
4、承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。
5、承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。
6、承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。
7、发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。
十一、安全培训与授权
1、承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。
2、承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。
3、承包人应组织“入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。
4、承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。
十二、职业健康与卫生防疫
1、承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
2、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。
3、应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。
十三、文明施工与环保要求
1、承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。
2、承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。
3、承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。
4、承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。
5、承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。
6、承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。
7、承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。
十四、工程风险管理与事故预防
（一）基本要求
1、承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：
（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。
（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。
（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。
（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。
（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。
（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。
（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。
（8）其他。
2、承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。
3、承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。
（二）现场作业基本安全条件
承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。
十五、事故报告与应急救援
1、承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。
2、承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。
3、承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。
4、承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。
5、承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。
6、承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。
7、在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。
8、承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对发包人造成的损失。
9、由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。
10、涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。
十六、安全业绩考核
为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：
| 事件类型 | 违约金额 |
| 一般事故 | 建安费总额的1‰ |
| 较大事故 | 建安费总额的2‰ |
| 重大事故 | 建安费总额的4‰ |
| 特别重大事故 | 建安费总额的8‰ |
(1)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
（2）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（3）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（4）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（5）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
4、发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。
十七、协议条款的修订
在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。
本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后7日内共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：
法定代表人：
副总经理：
分管领导：
经办人：
日期：
承包人：
法定代表人：
分管负责人：
日期：
履约保证金格式
：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）（标段名称）施工的竞选。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
2.担保有效期发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同工期结束并延长6个月，但最迟不超过
年月日。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
5.发包人转让本保函项下权利的，应经我行书面同意，否则我行不再承担担保责任。
6.书面索赔通知和有关证明材料必须在保函有效期内送达我行，否则我行在本保函项的的责任自动解除。
7.合同按期限履行完毕、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。
担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签名）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
低价风险担保保函示范文本（独立保函）（如有）
低价风险担保保函示范文本
（独立保函）
编号：
申请人：
地址：
受益人：
地址：
开立人：
地址：
（受益人名称）：
鉴于（以下简称“申请人”）于年月日参加（以下简称“受益人”）的（项目名称）的竞选，收到受益人于年月日签发的中选通知书，成为该项目的中选人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中选通知书、比选文件和竞选文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
本保函担保范围：申请人未按照中选通知书、比选文件和竞选文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的日止，最迟不超过年月日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人未按照中选通知书、比选文件和竞选文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；
（4）付款通知中应声明不存在比选文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。
七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签名）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月
第五章工程量清单
在重庆市公共资源交易网（荣昌区）下载。
第六章图纸
在重庆市公共资源交易网（荣昌区）下载。
技术标准和要求
货物需求一览表及技术规格
一、参数表
| 楼号 | 类型 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 台数 | 层站 | 井道尺寸(宽*深mm) | 门洞预留(宽*高mm) | 顶层高度(mm) | 地坑深度(mm) |
| 1# | 无机房客 梯 | 800 | 1.0 | 1 | 3层3站 | 2000*2000 | 1100*2200 | 4500 | 1500 |
配置要求
| 电梯型号 | 根据厂家自身型号填写 | ||||
| 电梯额定载重 | 800 kg | 电梯额定速度 | 1.0 m/s | ||
| 电梯层站 | 3/3/3 | ||||
| 服务楼层 | 1、2、3 | 基站 | 1 | ||
| 电梯数量 | 1台 | ||||
| 井道净尺寸 | 2000*2000mm | ||||
| 底坑深度 | 1500mm | ||||
| 提升高度 | 待定 | ||||
| 顶层高度 | 4500mm | ||||
| 机房位置 | 无 | ||||
| 轿厢尺寸 | 1350mm×1400mm×2400mm | ||||
| 开门方式 | 中分 | ||||
| 净开门尺寸 | 宽900 mm×高 2100 mm | ||||
| 控制方式 | 单控 | ||||
| 驱动方式 | 永磁同步无齿轮曳引机 | ||||
| 电源要求 | 动力电源：电压：380V±7%；频率：50Hz；相数：3相5线制，零线和地线始终分开照明电源：电压：220V；频率：50Hz；相数：单相 | ||||
| 轿壁装潢 | 发纹不锈钢+后壁镜面不锈钢 | ||||
| 轿门装潢 | 发纹不锈钢 | ||||
| 扶手 | 后壁一根 | ||||
| 吊顶 | 发纹不锈钢材料LED照明 | ||||
| 轿底 | 仿大理石PVC耐磨地板 | ||||
| 操纵箱及显示 | 发纹不锈钢面板，黑底白字LED显示 | ||||
| 外召盒及显示 | 发纹不锈钢面板，黑底白字LED显示 | ||||
| 厅门及门套 | 发纹不锈钢标准厅门及小门套 | ||||
电梯功能要求
| 序号 | 功能 | 功能说明 |
| 1 | 全集选控制 | 在自动或司机状态，电梯在运行过程中，在响应轿内呼梯指令的同时，自动响应外召上/下呼梯指令，任何层楼的乘客，都可通过登记内外召上/下呼梯指令召唤电梯 |
| 2 | 检修运行 | 检修或调试电梯时使用的操作功能。当符合运行条件时，电梯取消自动运行以及自动门的操作。按上/下行按钮可使电梯以检修速度点动向上/向下运行。持续按下按钮，电梯保持运行，松开按钮电梯即停止运行 |
| 3 | 低速自救运行 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，开门放客 |
| 4 | 测试运行 | 为测试或考核新梯而设计的功能。在主控制器上将某个参数设置为测试运行时，电梯就会自动运行。自动运行的总次数和每次运行的间隔时间都可通过主控制器参数设置 |
| 5 | 保持开门时间的自动控制 | 在自动运行状态下，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门（该时间可通过主控制器参数设置） |
| 6 | 本层厅外开门 | 如本层外召呼梯按钮被按下，轿门自动打开。如按住按钮不放，门保持打开 |
| 7 | 关门按钮提前关门 | 在自动运行状态下，在保持门开的状态时，可以按关门按钮使门立即响应关门动作，提前关门 |
| 8 | 开门按钮开门 | 电梯停在门区时，可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经关闭或尚未关闭的门重新打开 |
| 9 | 重复关门 | 如果电梯持续关门一定时间后，尚未使门联锁闭合，则电梯自动开门，然后重复关门，可防止门机系统的偶然性故障或异物卡在门中间导致的门不能闭合的意外情况 |
| 10 | 换站停靠 | 如果电梯在持续开门超过一定时间后，开门到位尚未动作，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，自动运行到下一层站开门，防止某一层层门不能打开到位导致的停梯情况 |
| 11 | 错误指令取消 | 乘客按下轿内操纵箱上的呼梯按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在呼梯指令登记后连按2次错误指令的按钮，该登记的呼梯指令即被取消 |
| 12 | 反向时轿内自动消除呼梯指令 | 当电梯到达最远层站将要反向时，原来所有后方登记的操纵箱上的呼梯指令全部消除,以提高运行效率 |
| 13 | 满载直驶 | 在自动运行状态下，当轿内满载时(一般为额定负载的80%以上)，电梯不响应经过的外召呼梯指令而只响应轿内呼梯指令，同时，外召呼梯指令任仍然可以登记，将在下一次运行时服务（单梯），或是由其他梯服务（并联/群控） |
| 14 | 直接停靠 | 系统采用模拟量控制，可完全按照距离原则减速，平层时无任何爬行，以提高运行效率 |
| 15 | 待梯时轿内照明、风扇自动断电 | 电梯在全自动状态，如果无内外召呼梯指令登记超过若干时间后(该时间可通过主控制器参数设置)，轿厢内照明、风扇自动断电。在接到内外召呼梯指令后，又会自动重新上电投入使用 |
| 16 | 自动返基站 | 在自动运行状态下，如果设定自动返基站功能有效，当无内外召呼梯指令时，电梯在若干时间(该时间可通过主控制器参数设置)延迟后自动返回基站 |
| 17 | 锁梯服务 | 在自动运行状态下，锁梯开关被置位后，电梯消除所有呼梯登记，返回锁梯基站，自动开门后关闭轿内照明和风扇，然后自动关门，电梯停止运行。当锁梯开关复位后电梯重新投入正常运行 |
| 18 | 故障历史记录 | 可自动记录若干电梯最近发生故障时的详细信息，包括故障发生时间、楼层、代码，提高维保的效率 |
| 19 | 井道层楼数据自学习 | 在电梯正式运行前，起动系统的井道学习功能，学习井道内各种数据(层高，保护开关位置、减速开关位置等)，并永久保存，保证电梯正常运行 |
| 20 | 层楼位置信号的自动修正 | 系统运行时在每个终端开关动作点和每层楼平层开关动作点都对电梯的位置信号以自学习时得到的位置数据进行修正，以保证电梯运行的精确性 |
| 21 | 服务层的任意设置 | 可以根据需要任意设置电梯哪些层站停靠，哪些层站不停靠 |
| 22 | 电梯状态显示 | 电梯厅外和轿内层楼显示器可显示电梯状态：检修、故障、满载、超载等 |
| 23 | 运行方向的滚动显示 | 厅外和轿内的层楼显示器在电梯运行时都采用滚动的方式显示电梯运行的方向 |
| 24 | 运行时间累计 | 主控制器自动累计电梯运行时间 |
| 25 | 司机操作 | 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。司机操作时，电梯不会自动关门，只有在司机持续按下关门按钮的方可进行关门。同时还具有司机选择定向和按钮直驶功能 |
| 26 | 层楼显示字符的任意设定 | 可以任意设置每一层楼显示的字符，如设置地下一楼显示“B”等，方便特殊状况使用 |
| 27 | 运行次数累计 | 主控制器自动累计电梯运行次数 |
| 28 | 门光幕保护 | 当两扇轿门的中间有东西阻挡时，门光幕保护动作，电梯就会开门。但门光幕保护在火灾紧急返回操作时不起作用 |
| 29 | 超载保护措施 | 当超载开关动作时，电梯不关门，且蜂鸣器鸣响 |
| 30 | 火灾紧急返回运行 | 当遇到火灾时，将火灾返回开关置位后，电梯立即消除所有内外召呼梯指令，以最快的方式运行到消防基站后，开门停梯 |
| 31 | 用户消防联动功能 | 将消防状态以继电器节点形式提供给用户；同时用户通过消防联动节点可在值班室对电梯进行火灾紧急返回运行 |
| 32 | 五方对讲 | 配备轿内、轿顶、控制柜、底坑、值班室五方对讲功能 |
第八章竞选文件格式
目录
一、竞选函部分
（一）竞选函
（二）竞选函附录
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）
二、经济部分
已标价工程量清单及组价文件
三、资格审查资料
（—）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）竞选人基本情况表
（三）营业执照、资质文件
（四）承诺书
（五）竞选截止日竞选资格情况
（六）联合体协议书
（七）制造商专项授权函（格式）
（八）其他资料
一、竞选函部分
（项目名称）招标
竞选文件
竞选函部分
竞选人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
（一）竞选函
（二）竞选函附录
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）
（一）竞选函
（比选人名称）：
1.根据你方项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究招标文件及其相应的补遗资料、书面通知等规定后，结合本项目实际情况和市场行情，我方愿按竞选总报价大写，小写：，计划工期：日历天。（该工期为设计、施工、生产、供货、完成安装、调试直至验收合格并取得运行许可证）。并按招标文件规定的条件和要求完成合同规定的全部工作内容和承担相关的责任。
2.我方提交的竞选文件（包括投标报价书和其它竞选文件）在投标截止时间后的90天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力，我方保证在竞选文件有效期内不撤回竞选文件，除招标文件另有规定外，不修改竞选文件。
3.若我方中标：
（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。
（2）随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。
（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。
（4）我方保证组织精干力量并保证在招标文件规定的时间内完成全部工作。
竞选人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
单位地址：
邮政编码：
电话：
传真：
日期：年月日
（二）竞选函附录
项目名称：
| 设备名称 | 金额（元） |
| 乘客客梯 | |
| 土建工程 | |
| 投标总价（小写）： 元 | |
| 投标总价（大写）： | |
| 备注 | |
竞选人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
年月日
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明复印件（双面）
投标人：（盖单位法人章）
年月日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
投标人：（盖单位法人章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
单位电话（座机）：
委托代理人电话（手机）：
附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）
年月日
注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。
3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
（四）低价风险担保缴纳承诺书
（投标报价低于招标项目最高限价85%时采用）
（招标人名称）：
我公司（投标人名称）参加了你单位（招标项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。
特此承诺。
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月日
二、经济部分
（项目名称）竞争性比选
竞选文件
经济部分
竞选人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
[目录由竞选人自行编制]
（一）已标价工程量清单及组价文件
三、资格审查资料
（项目名称）招标
竞选文件
资格审查资料
竞选人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
目录
（—）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）竞选人基本情况表
（三）营业执照、资质文件
（四）承诺书
（五）竞选截止日竞选资格情况
（六）联合体协议书
（七）制造商专项授权函（格式）
（八）其他资料
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明复印件（双面）
投标人：（盖单位法人章）
年月日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
投标人：（盖单位法人章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或盖章）
身份证号码：
单位电话（座机）：
委托代理人电话（手机）：
附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）
年月日
注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。
3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
（二）竞选人基本情况表
竞选人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注竞选人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注
（三）营业执照、资质文件
注：请按竞选人须知前附表1.4.1要求提供相应证件、证书复印件
（四）承诺书
（业主名称）
我公司参与贵公司的投标，我公司郑重承诺：
1、投标中不提供虚假材料
2、绝不以挂靠方式参与投标，不参与围标串标。
3、中标后不转包或违法分包工程，将由我公司按竞选文件内容进行供货及安装；
4、按竞选文件要求确保质量和工期。
5、并声明一旦违背承诺，将无条件接受比选人、行业主管部门作出的取消中标资格、没收投标保证金、解除合同并没收其履约保证金，由区级相关部门列入黑名单，在一定期限内禁止其在荣昌区的投标活动。
竞选人：（公章）
法定代表人：（签字）
年月日
（五）竞选截止日竞选资格情况
（六）联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和比选人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
成员名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
注：联合体投标的，需提供联合体协议书。
（七）制造商的专项授权函（若制造商投标可不提供此函）
制造商专项授权函
致：（招标人名称）
本公司系按中华人民共和国法律成立的一家制造商，注册地址在，本公司授权（以下简称:“投标方”）为正式合法代理商，以本公司电梯产品参加贵单位组织的（项目名称）的项目投标，一旦投标方中标，本公司作为制造商，将向投标方供应本公司电梯产品，并对产品质量予以保证。
本授权函有效期自签发之日起至年月日止。
制造厂家：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
（八）其他资料
（包括但不限于比选文件第二章竞选人须知前附表1.4.1要求提供的其他资料）
1.投标保证金
[提示：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料]
企业基本账户开户证明文件复印件。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部