第一章 谈判采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用谈判方式采购浙江省铁投建设工程有限公司仙居县西部供水工程－水厂及配套工程原水管线下穿金台铁路工程施工项目谈判采购项目，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1、项目概况：  仙居县西部供水工程－水厂及配套工程原水管线下穿金台铁路工程施工项目 ； 预算金额约48万元；项目实施地点：台州市仙剧场县埠头镇          

2、采购内容和范围: 下穿金台铁路里林跨诸永高速公路特大桥A16#~A17#桥墩之间穿越，长度约76.8m（具体内容以施工图设计为准）。    

3、计划工期: 100 天(计划开工日期  / ，具体以开工令为准。)

交货期:                                       

服务期限:                                     

4、施工质量目标:  合格 

货物质量标准或主要技术性能指标:              

服务质量要求或服务标准:                           

5、其他：  /

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的√法人、√非法人组织、√自然人、√依法办理主体资格公证认证的境外公司，同时还应具备如下条件：

√(1) 资质要求:铁路工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效期内的企业安全生产许可证

（工程类：根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求；材料设备类：根据生产商及经销商的不同要求进行设立）

√（2）业绩要求:供应商自2021年1月1日至投标截止时间（以签订合同时间为准）至少承接过一个铁路营业线或邻近营业线的施工总承包业绩（需提供合同扫描件，如业绩证明材料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需同时提供项目发包人出具的盖章证明材料

√（3）项目负责人要求::具有铁路工程壹级注册建造师执业资格和有效期内的安全生产考核合格证书（B类）

√（4）信誉要求: 近三年内（自2021年1月1日至竞价截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】

（5）其他要求：/

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的，应满足下列要求：/

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他：/

三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间：2024-08-12 00:00至2024-08-15 23:59。（不得少于2日）

2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.zjgzzc.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-08-16 12:00。采购人将于2024-08-16 17:00前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为：2024-08-20 09:30；（不得少于3日）

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至  （公司名称）   （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。

样品等的递交：采用邮寄递交方式，在响应文件递交时间截止前将样品等邮寄送至  （公司名称）   （地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：       ）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，造成响应失败等风险由供应商自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间：2024-08-20 09:30。

6、其他要求：  （由采购人视采购项目情况填写，无则填“/”）       

五、发布公告的媒介

本次采购公告在浙江省交通投资集团电子招标采购管理系统(https://cncico.zjgzzc.com/)上发布。

六、联系方式

1、采购人：浙江省铁投建设工程有限公司

地址：温州市瓯海区新桥街道金虹东街2号

联系人：诸女士

电话：0577-56888387

电子邮箱：14755638@qq.com

2、监督部门：浙铁工程公司纪检委员办公室

地    址：温州市瓯海区新桥街道金虹东街2号

电    话：0577-56888356

3、系统维护联系电话：（0571）86906758

                                 采购人：浙江省铁投建设工程有限公司（单位公章）

                                 日  期：2024-08-06