黄海农场公司职工家属区“三供一业”供水分离移交改造项目 施工监理服务招标公告
一、 招标条件
响水县城乡供水一体化工程建设处 实施的 黄海农场公司职工家属区“三供一业”供水分离移交改造项目 已经 上级部门 批准建设，项目所需资金 为上级补助加自筹 ，并 已 落实 。 项目已具备招标条件，现对该项目的 监理服务 进行公开招标 。 南京建淳造价师事务所有限公司 受招标人委托，负责本项目具体招标事宜。 本次招标对投标报名人的资格审查，采用 资格后审 方法。
二、 项目概况与招标范围
1.工程规模： 新建铺设PE管道，改建七套泵房一座及其它配套工程。 总投资额1795.45万元
2.招标范围:包括工程范围内的施工期及质保期的全部监理服务。
3.监理服务期：工程施工开工之日始至工程施工合同缺陷责任期满，计划开工时间2019年4月底前。
4. 本次招标采取固定价招标，投标监理费上限为 29.8万元 ，招标人将拒绝高于最高投标上限的投标报价。
5.标段划分：
|
标段编号 |
标段名称 |
招标范围 |
|
GXS201904037551135968 |
黄海农场公司职工家属区“三供一业”供水分离移交改造项目施工监理服务 |
本次招标内容为新建铺设PE管道，改建七套泵房一座及其它配套工程的监理 |
6.其它：
6.1工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。
6.2质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。
6.3安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。
6.4成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。
6.5合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。
三、 投标人资格要求
1.资质等级及范围: 投标人具有水利部颁发的水利水电工程施工监理 丙 级或以上资质,或工程监理综合资质的独立法人；
2 .项目负责人（即总监理工程师，下同）的要求 ：
（1） 总监理工程师应具有水利部颁发的《水利工程监理工程师资格证书》。
（2）总监理工程师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险，②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位，③ 项目负责人不得担任其他公司法定代表人】；
（3）本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人担任项目总监理工程师。
（4）本工程招标人不接受企业退休人员担任项目总监理工程师。
其它人员要求：
拟任监理工程师人数不少于3人，应有水利部门颁发《水利工程监理工程师资格证书》。投标时需提供相应人员证书。
3. 具备有效的基本账户开户许可证；
4. 投标人须保证授权委托代理人、项目负责人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月已在本单位缴纳养老保险（ 例：如开标日期为2019年4月的某一天，则投标单位须保证以上人员2018年10月—2019年3月或2018年9月-2019年2月养老保险均在本单位缴纳 ）。
5. 信誉要求：
5.1．投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
5.2．企业、 法定 代表人 或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含 法定代表人 、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。
5.3．投标人的失信被执行人信息在“信用中国”“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人 ,导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定
注：项目监理机构主要管理人员配备须按苏建建管[2014]701号文执行， 投标时，仅需提供项目 总监理工程师 相关资料，其他现场人员在中标后签订监理合同备案时按要求配备到位。
四、 招标文件的领取
1.凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件(含工程量清单)，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
2.本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址： http://www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
3.招标文件售价 详见招标文件 。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。
4.投标截止（开标）时间、投标（开标）地点
4.1.投标截止时间和开标时间为2019年 4 月 24 日 9 时00分。
4.2.投标和开标地点：响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路177号，县政务服务中心大楼三楼）。
五、其他说明
1.本项目杜绝任何形式的挂靠，严禁分包。招标结束后，招标人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察，一经发现挂靠，将取消中标候选人的中标资格，没收投标保证金，清退出响水市场，打入黑名单。工程施工过程中如发现挂靠、分包施工行为，立即终止合同，没收履约保证金和进度保证金，清退出响水市场，打入黑名单；
2.获取招标文件后放弃投标的单位，除不可抗力和开标前向招标代理机构递交放弃函的情况外，招标投标行政监督部门将以不诚信投标在网上予以公告2个月。在公告期间，其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。
3.现场踏勘要求：投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解地形情况，索取地质勘探需要的资料，了解施工现场区域划分位置。
4.本工程投标保证金数额为 0 .5 万元 （单位：人民币） 。
5.履约保证金：履约保证金按中标价计算：履约保证金按中标价5%收取，履约保证金以保函形式缴纳，必须是企业所在地基本开户行出具。履约保证金退还方式：工程完工验收合格后一次性退还（无息）。
中标人不能按招标文件要求提交履约 保证金（中标公示结束后15日内） 的，视为放弃中标， 投标人可取消中标资格。 其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
中标人除按规定提供履约保证金外，若中标价比有效投标报价平均值低5％以上，则中标人还应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人另行提供中标差额保证金。
6.付款方式： 当工程形象进度完成60％时，支付至监理合同估算价的40％；当工程形象进度完成100％时，支付至监理合同估算价的70％，余款在缺陷责任期满并经审计后1个月内按审定价全部结清。履约保证金在工程完工后不计利息1月内退还。
六 、评标办法
本项目评标办法采用“综合评估法”
七 、发布公告的媒介
本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、响水县人民政府http://218.92.246.62:8090/ggzy/-招标投标上发布。
八 、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
九 、联系方式
招标人： 响水县城乡供水一体化工程建设处 招标代理机构： 南京建淳造价师事务所有限公司
地址： 响水县自来水公司院内 地址：盐城市华邦国际东厦A2002
邮编：224600 邮编：224600
联系人：牛红兵 联系人：王志东
电话：18912598548 电话：13851092607
2019年 4 月 3 日
