招标公告


高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目爆破监理服务项目项目公告


询比采购公告
根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式采购高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目爆破监理服务项目，欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
1、项目概况：项目名称为高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目爆破监理服务项目，项目地点肇庆市高要区小湘镇。本采购项目计划划分一个标段，限价95万元，实施时间：2023年10月。
2、采购内容和范围:高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目爆破监理服务，范围包括高要区小湘镇松树窝至孔湾散装物料运输皮带廊道项目基建爆破施工安全监理等（含平硐爆破、进矿道路拓宽爆破、矿山侧生产线爆破），服务内容包括但不限于：
（1）审查爆破作业单位是否按照设计方案施工；
（2）审查爆破有害效应是否控制在设计范围内；
（3）审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业；
（4）监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况；
（5）监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向委托单位和公安机关报告；
（6）其他与本项目相关的工作等。
3、服务期限: 14个月（自合同签订后正式开工起14个月）。
4、服务质量要求:本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，为发包人提供优质的爆破安全监理服务，具体包括（包括但不限于）：
（1）检查承包人申报爆破作业的程序，对不符合批准程序的爆破工程，有权停止其爆破作业，并向发包人和有关部门报告；
（2）审查施工单位的资质和参加爆破作业的技术人员、施工人员持证上岗的情况，监督承包人按设计施工，审验从事爆破作业人员的资格，制止无证人员从事爆破作业，发现不适合继续从事爆破作业时，督促承包人收回其安全作业证；
（3）审查承包人提交的《爆炸物品使用许可证》，《爆破物品购买证》，《爆破物品储存许可证》（有必要时），审核施工进度和爆破方案（要求施工方在每一次爆破施工前，应做好爆破设计方案审批表并以书面形式上报监理），并在实施过程中检查、督促承包人严格按合同和施工规范、爆破作业安全技术规程、设计要求进行施工，监督承包人现场施工管理。条件不具备者不批准开工；
（4）审查爆破施工单位使用的钻孔设备、空压机、爆破振动监测仪器、发爆器等爆破作业设备或仪器，确保爆破作业设备、仪器及安全设施的检定情况符合要求；
（5）检验所购置的炸药及其起爆器材的质量，安全性能指标。承包人购置的炸药及其起爆器材，必须报监理爆破人员核实生产厂家、产品日期，必要时，承包人要按其质量标准和安全性能说明书，抽样进行现场试验，确保其质量。监督承包人不得使用过期、变质或在未经批准在工程中应用的爆破器材；监督检查爆破器材的使用、领取和清退制度；
（6）检查爆破设计审查意见的落实和执行情况。经过安全评估后的爆破设计方案，是爆破安全监理的主要依据。承包人必须严格按照经评审中心评审通过的设计方案组织施工。不得私自更改；
（7）承包人应建立严格的炸药及其起爆器材管理体制。对购进的炸药、雷管、导爆管等物品的临时堆放、存储、发放、使用、清退等，承包人应建立安全管理制度；
（8）爆破安全监理人员对装药、堵塞、网络敷设阶段进行严格监督与检查，关键区段必须旁站监理，并认真填写旁站监理记录。重点检查核准钻孔及其孔网参数是否与设计一致；核准爆破装药的药量参数、堵塞质量。对承包人在起爆网路敷设前的网路模拟试验进行评价，对起爆网路的段差、段位的合理性及安全、准爆性予以评价，并监督其实施；
（9）监督现场安全施工管理，防护施工质量、安全警戒等执行情况。监督检查承包人执行爆破安全规程的情况，发现违章作业和违章指挥，有权停止其爆破作业，并向业主和有关部门报告；
（10）施爆后对爆破现场安全及效果进行检查与评价，并收集和整理有关资料。总体爆破工程结束后，应按照有关规范、设计文件、合同等要求进行检查、验收、评定。编写“爆破工程安全与效果”评价；
（11）监督、检查承包人执行爆破安全规程的情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并向发包人和有关部门报告；
（12）监督爆破施工安全措施费的使用情况；
（13）对装药过程进行旁站监督，要及时收集承包人爆破相关记录资料，并做好爆破安全监理人员日记；
（14）对爆破作业过程进行全程监督；
（15）对承包人在爆前及爆后对周边保护物的影像资料收集、爆破震动监测等进行监督；
（16）监理人必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理；
（17）监理人不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备供应商发生任何经济利益关系；
（18）服从发包人的统一协调；
（19）主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作，尤其是协调好承包人与公安部门之间的配合，编发施工协调会议纪要；
（20）完成监理爆破规范与行业内容约定的其他工作内容；
（21）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务；
（22）按发包人制定的管理办法要求建立动态管理系统，实现网上信息互通。
二、供应商资格要求
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人，同时还应具备如下条件：
（1）资质要求:投标人须具备公安部门颁发的《爆破作业单位许可证》（营业性）二级及以上资质。
（2）业绩要求:自2020年7月1日至投标截止时间承担过一项合同金额不低于60万元的爆破监理服务业绩（证明材料：合同协议书，时间以合同签订时间为准）。
（3）承担本项目的主要人员最低要求：监理人员3人，其中总监1人，专监1人，监理员1人，监理人员年龄均需小于55周岁。在本项目施工监理服务期内，不得在其他工程项目上从事监理、项目营理或者技术咨询服务等工作。
其中：

人员	最低数量	资格要求	驻场要求
总监理工程师	1	具有高级工程师及以上技术职称，爆破工程技术人员安全作业证（高级/B级及以上）。担任过一个及以上爆破作业项目的总监理工程师（合同或业主证明等）。	根据施工需要驻场
监理工程师	1	具有工程师及以上技术职称，爆破工程技术人员安全作业证（中级/C及以上）。担任过一个及以上爆破作业项目的监理工程师（合同或业主证明等）。	要求驻场
监理员	1	具有助理工程师及以上技术职称，爆破工程技术人员安全作业证（初级/D及以上）。	要求驻场

（4）信誉要求:近三年内（自2020年7月1日至响应截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页面显示内容为准并截图，时间以法院判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。
（5）其他要求：
1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；
2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。
4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。
三、采购文件的获取
1、采购文件网上下载时间：2023年9月21日10时00分至2023年9月26日23时59分（北京时间，下同）。
2、潜在供应商可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2023年9月26日23时59分。采购人将于2023年9月28日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为：2023年9月28日10时00分；
2、响应文件递交方式
电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止前递交至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄送至浙交矿业（肇庆）有限公司（地址：广东省肇庆市端州区睦岗街道蓝带路1号，联系人：罗先生，电话：免费注册即可查看）。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。因快递公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。
4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间：2023年9月28日10时00分。
五、发布公告的媒介
本次采购公告在浙江交通集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.cncico.com/cms/index.htm）上发布。
六、联系方式
1、采 购 人：浙交矿业（肇庆）有限公司
地 址：广东省肇庆市端州区睦岗街道蓝带路1号
联系人：免费注册即可查看
电 话：免费注册即可查看
2、监督部门：浙交矿业（肇庆）有限公司综合管理部
地 址：广东省肇庆市端州区睦岗街道蓝带路1号
联系人：沈先生
电 话：0758-2777619
3、系统维护联系电话：0571-86905322

采购人：浙交矿业（肇庆）有限公司（单位公章）
日 期：2023年9月21日