承包人：发包人：宝武集团鄂城钢铁有限公司合同编号：项目编号：鄂钢技22-34项目名称：1号雨排口整改工程项目1号雨排口整改工程项目EPC总承包合同

宝武集团鄂城钢铁有限公司（以下简称发包人）将1号雨排口整改工程项目EPC总承包项目委托(以下简称承包人)施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本EPC总承包合同。承包人：发包人：宝武集团鄂城钢铁有限公司1号雨排口整改工程项目EPC总承包合同协议书签订时间：二0二二年月日签订地点：宝武集团鄂钢公司

第2条工程承包范围和内容1.4资金来源：企业自筹1.3工程地点：鄂钢公司厂区内1.2项目编号：鄂钢技22-341.1项目名称：1号雨排口整改工程项目第1条工程概况

第3条合同工期本总承包内容包括但不限于技术附件要求的内容，承包人应充分考虑本项目工艺、节能环保、给排水、总图道路等配套系统的完整性，设计应符合鄂钢绿色钢厂的厂容厂貌要求，与周边厂容厂貌协调一致。1号雨排口整改工程项目（含原排口八字渠底部修整、绿化移栽及恢复、环境美化）的初步设计、施工图设计、软件编程、材料设备采购、工程施工、安装调试（包括提供备品备件和专用工具、技术服务）、空载试车、技术交底和人员培训以及工程项目交、竣工各项专项验收及环保、工程验收、特种设备报验及取证手续、消防设施及验收，并提供完备的竣工资料和图纸。具体内容详见《宝武集团鄂城钢铁有限公司1#雨排口整治项目EPC总承包工程招标文件（技术部分）》。2.2承包范围本工程采用项目工程设计、设备材料供货、建筑安装施工（含改造）及调试、拆除还建及相关改造、绿化移栽及恢复、环境美化、竣工验收合格、保修、培训等“EPC”交钥匙工程总承包方式。2.1承包方式

第5条合同总价款设计质量标准：合格设备质量标准：合格工程质量标准：合格第4条质量标准合同签订后7天内完成初步设计，17天内完成施工图设计，25天内将设备送至发包人指定区域，施工安装调试周期根据现场生产工况分步实施，48天内达到单机、联动试车条件，含联动试车总工期不超过50天，功能考核验收合格后80天内办理完成交工验收手续及决算手续。

合同总价为风险包干价。不因设计修改、材料代用、市场价格波动、国家设计施工验收等相关规范发生变更，等等会导致本工程成本增减的因素而变更合同总价。安装费￥万元（含9%增值税，不含税价格：万元，税金：万元），含安全防护、文明施工费万元（含9%增值税）。设备费：￥万元（含13%增值税，不含税价格：￥万元，税金：￥万元）；设计及其他费￥万元（含6%增值税，不含税价格：￥万元，税金：￥万元）；本工程合同总价款为：¥万元（含税，大写：人民币圆整），分项价格如下：5.1合同总价：

组成本合同的文件具体由以下文件组成，他们之间相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：第6条合同文件5.5本合同项目工程在交付发包人之前的所有总承包范围内的费用均含在本合同总价款之内。合同总价款不随市场价格波动作任何调整。5.4本工程施工过程中所用水、电由发包人提供，用量由承包人负责装表计量，费用按表计取（计量表需至项目所在地具有资质的质检机构进行校验），由承包人负责承担。其中水为：2.43元/吨，电为：1.13元/度，水电费扣除按鄂钢投资发（2022）70号文件执行。5.3本合同价格为封闭（总价）包干价，在承包人的总承包范围和技术附件的约定内，由于承包人的原因产生的漏项等不增加合同总价。5.2本工程总承包合同价款以1号雨排口整改工程项目EPC总承包项目工程设计、设备材料供货、安装施工（含改造）、拆除还建及相关改造、绿化移栽及恢复、环境美化、调试、培训等“EPC”交钥匙等全过程为工作内容。主要包括工程设计（含初步设计、施工图设计及与工程相关的安全专篇、职业与健康专篇、环境专篇、能源专篇等）、设备材料采购、建筑安装施工、临时通道、施工水电消耗、劳务、检测检验（含消防验收）、管理、保险、税金、政策性文件等各项费用；并负责交工验收期间的整改工作，直至交工验收合格。不包括：土地征用、工程监理工作内容。具体内容详见《宝武集团鄂城钢铁有限公司1#雨排口整治项目EPC总承包工程招标文件（技术部分）》。

（6）图纸；（5）标准、规范及有关技术文件；（4）本合同通用条款；（3）技术附件（《宝武集团鄂城钢铁有限公司1#雨排口整治项目EPC总承包工程招标文件（技术部分）》）；（2）本合同专用条款；（1）本合同协议书；

第9条本合同经双方法人代表或授权委托代表人签字并盖章后生效。第8条承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、供货、施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第7条本协议书中有关词语的含义与本合同通用条款中赋予它们的定义相同。双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。（8）其它有关文件。（7）工程报价单；

统一社会信用代码：统一社会信用代码：经办人：经办人：（委托代理人）：（委托代理人）：法定代表人：法定代表人：宝武集团鄂城钢铁有限公司发包人：（盖章）承包人：（盖章）

帐号：1811020129200060201帐号：开户银行：中国工商银行鄂州分行营业部开户银行：电话：027-60232420电话：邮编：436002邮编：地址：鄂州市鄂城区武昌大道215号地址：9142070070691922XN

第1条双方一般权利和义务承包人：发包人：宝武集团鄂城钢铁有限公司第二部分专用条款签订日期：年月日

1.2承包人的工程项目组织管理机构承包人必须接受发包人指定监理单位的监督、检查，为监理工程师工作提供便利。发包人聘请的监理工程师要遵守本合同的有关规定，不能影响承包人正常的工作，监理工程师若发生违约行为时承包人应及时通知发包人，发包人调查取证后按监理合同规定进行处理。发包人委托的职权：依据监理合同、监理规范对本工程施工全过程的投资、进度、质量、安全等的监理。本工程实行施工监理。监理费由发包人承担。1.1工程师

（1）提供场地条件：发包人在合同协议书签署后7天内向承包人提供施工场地。1.3发包人的责任承包人的工程管理人员应将全部精力投入到本合同工程的工作中，承包人如果中途更换上述人员需提前书面通知发包人并得到发包人的许可。本工程的项目总负责人、项目经理、技术负责人或其他主要人员以及施工设备必须按合同规定的时间按时进场，发包人将对上述进场人员及施工设备进行核实，如果上述人员及施工设备未能按时进场，发包人有权解除合同或进行违约处罚。技术负责人：安全负责人：项目总负责人：项目经理：

承包人自行负责施工期间的通信联络方式及费用。（1）施工准备：承包人按通过监理工程师审查的施工组织设计要求进行施工现场的布置和临时设施的施工并负责开通施工场地间的道路。1.4承包人的责任（4）召开工程协调会：发包人负责召开工程第一次工地会议，明确有关工程事宜，开工后的工程协调会或工地例会由监理工程师组织，发包人有关人员参加。（3）审批施工组织设计：发包人按合同要求审批承包人的施工组织设计。（2）提供水电和交通条件：发包人在合同协议书签署后7天内为承包人提供供电及供水接线点，由承包人负责接入，费用由承包人承担。

2.1.1本着技术先进、使用效果好的原则进行本工程设计；总图布局合理，工艺流畅，充分利用现有场地。2.1设计要求第2条设计（4）按时参加发包人或监理工程师召开的有关协调会议及工程例会，执行会议决议。（3）任命承包人代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），承包人代表应具有国家或住建部颁发的资质证书并常驻工程现场（每月驻工程现场不少于21天，若需离开工程现场7天或7天以上，应事先通知发包人，并须征得发包人同意，还须委托其代表人负责承包人工作）。负责履行本合同约定的承包人义务和管理本合同工程的施工。承包人更换其代表时，应事先征得发包人同意并提前7天书面通知监理工程师。（2）提交报告及报表：根据工程施工情况及监理工程师的指令及时向监理工程师提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等；并按时提交月度、季度施工作业计划及工程完成情况统计表。承包人向监理工程师提交的各式报告、报表均需抄送发包人一份。

2.1.7承包人的设计人员应具备从事设计所必须的资质、经验与能力。承包人应保证其设计人员在合同期间的所有合理时间内，随时满足发包人设计现场服务要求。2.1.6承包人按照要求完成该项目设计工作。2.1.5承包人确认完全理解了发包人提供的合同项目所有资料的要求和发包人的其它要求。承包人理解合同要求为最低要求。2.1.4设计中要考虑最佳“节能”方案，尽量降低生产成本。严格控制工程投资，努力提高企业经济效益和社会效益。2.1.3严格遵守国家有关法律法规，采取有效措施，达到国家对环境保护、工业安全卫生及消防、抗震等有关规定的要求。2.1.2承包人对设计的图纸应体现技术的可行性、合理性、成熟性、先进性、安全性、可靠性、完整性。

2.3.3在合同有效期内，如发包人提出合同范围内的有关设计和技术上的问题和要求时，承包人应及时给予答复，并免费提供有关资料、图纸及必要的技术服务。2.3.2在合同有效期内发现设计内容遗漏或不满足国家现行规范及行业技术标准，承包人应在确保工期和质量的前提下及时更正、补充，并承担由此引起的有关费用。承包人的更正、补充不得导致功能、水平的降低，否则将承担发包人的一切经济损失。2.3.1承包人向发包人提供满足国家现行规范要求、符合国家相关行业技术标准的有关设计图纸、资料及总目录。具体交付内容、范围、数量及时间，详见技术附件“八、技术资料交付”约定。2.3设计文件详见技术附件约定设计范围。2.2设计范围

2.4.2如经双方协商，在不影响功能的前提下，减少某些总承包内的设施，减少的工程费用承包人从合同总价款中退回给发包人。如投标报价中有对应项时，按投标报价扣减。如投标报价中无对应项时，双方另行协商。2.4.1原则上总包范围内的工程不允许有大的设计变更；如确需变更须经双方协商同意后再进行变更。2.4设计变更2.3.6承包人在设计、采购、施工中不得降低各种标准，若发包人发现有故意降低标准的情况发生，包括专用条款3.3条情形，则承包人按每项或每次承担违约金5万元，同时发包人可解除合同。2.3.5承包人除向发包人提供全套竣工蓝图3套及电子版图纸1套（DWG格式）外，还应提供非标设备装配图、零件图及易损件订货图，并提供检验所用标准、规程和规范，承包人使用了专利技术并能提供专利技术证书的局部设备图、零件图及易损件且经发包人确认专利证书的除外。2.3.4承包人在设计完成后，应组织发包人进行审查确认。有关施工图纸的审查工作，必须由发包人审查通过后承包人才能组织施工，施工图必须满足发包人的要求。

除另有约定外，承包人在本工程中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。本工程由承包人进行技术总负责。属承包人的专利和知识产权，未经承包人许可，发包人不得将专利技术、专有技术等相关资料转让或透露给第三方。2.6专利权提交施工图的时间将根据工程总体进度分期、分批发图。具体要求见技术附件。发包人有权根据自己需要随时审查或检查承包人设计工作内容和设计工作进度，承包人必须给予便利和合作。2.5设计进度

本工程所需钢筋的供应厂家范围约定为：鄂钢、萍钢、湘钢、涟钢、安钢等原厂产品。不得选用（贴牌）代加工厂产品。优先使用鄂钢公司产品，非上述范围内的钢筋产品，必须经发包人代表书面签字认可后方可采购使用。本工程所有设备、材料均由承包人负责采购供应并负责安装。（如发包人提供利库利旧的设备、材料用于本工程，则从合同款中将该部分设备、材料对应的设备、材料费用扣减）。3.3工程设备和材料的采购供应3.2发包人有权参与承包人外购设备、材料的技术谈判，参与设备制造的技术、质量监督与控制。但发包人如何参与、以及参与结果如何，均不排除承包人的技术、质量责任。3.1本工程主要设备材料供应商须经发包人认可。第3条工程设备、材料和施工

承包人报价中设备及材料凡未注明有关技术参数、规格型号、材质等的，发包人有权要求总承包人按该类材料、设备或内容的最好技术参数、规格型号、材质或方式进行设计、采购和施工。设备开箱检查时，发包人发现设备供货厂家不是技术附件规定的厂家时，发包人有权要求承包人退货。承包人保证对不合格设备和材料决不用于本工程。材料、设备进场后，承包人应对材料进行复查，对设备进行开箱检验，并保留合格证及复检资料。本工程材料及设备的开箱检验均应有发包人人员参加。承包人在采购及开箱检验前应事先通知发包人人员参加。如果发包人认为有必要时可随时抽检，承包人有义务提供抽检所需的相关资料。承包人所购安装材料、设备等，其质量、技术规格必须符合技术附件的规定。承包人负责本合同工程的全部工程设备、材料的采购、运输、成套和保管，并提供产品合格证、使用说明、技术参数及相应的图纸等。专用设备及材料须有政府部门的生产许可证或备案证。承包人应保证所提供本合同工程中工程设备及材料的完整性，所供设备必须是符合国家和行业有关标准及规范的全新的产品。其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足本合同附件和技术文件的要求进行采购、配套及与之有关的所有工作，皆应满足工程系统的技术要求。本合同工程设备的辅件、配套件的技术性能应与工程设备的技术性能相匹配。

3.7隐蔽工程3.6包装标准、包装物的供应与回收：根据设备的特性，按照国家有关规范执行并满足运输要求。承包人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防潮、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。承包人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失责任和费用。所有包装物由承包人负责回收并运出施工现场。发包人应积极协助为承包人寻找或提供本工程设备、材料所需临时堆放场地。鄂钢厂区外的场地租赁费由承包人承担。3.5仓储本项目全部材料由承包人负责运到施工现场，运输费用由承包人承担。材料的运输、装卸、吊装就位所发生的费用均由承包人承担。3.4运输

开工前发包人和承包人应分别办理本合同工程正常施工所需要的各种手续，并相互为对方申办提供便利的条件。4.1开工前应办理的许可证4.承包人的责任及工作监理工程师发出检验已经完成的隐蔽工程指令，必须经过发包人同意，如该隐蔽工程是经过发包人、监理工程师认可已完工的，在其内部或贯穿其内部开孔重新检查，承包人负责使该部分恢复原状。重新检验结果符合合同规定的，其检验、恢复费用由发包人负责，重新检验结果不合格，由承包人负责由此引起的全部费用。未经监理工程师认可的隐蔽工程，承包人自行覆盖或进行下步工序施工，由此引起的重新检查费用，由承包人承担。没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖，承包人应保证监理工程师有充分的机会对将覆盖或隐蔽的工程进行检查和量测。无论何时，当任一部分工程已经或即将为检查做好准备时，承包人先自行检查合格后，然后通知监理工程师，并约定检查的时间，监理工程师则应按时参加上述工程的检查和量测，不得无故拖延，除非监理工程师认为没有必要检查，并就此通知承包人。如果上述约定时间后的24小时内，监理工程师及其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后，覆盖或隐蔽，监理工程师事后应予认可。

承包人应按照上述的详细进度计划进行本合同工程各系统的施工，并每月对总体工程进度计划进行更新，在不同的工程实施阶段向发包人分别提供相应的设计计划、施工计划，并进一步作出相应的分解的同期性流动计划。监理工程师应于收到该施工组织设计后7天内批复。逾期不批复可视为已经批准。承包人应在合同生效后7天内向发包人提交一份总体工程进度控制计划和施工组织设计，并对设计的各项主要活动的先后顺序，逻辑关系及所需时间作出统筹安排。4.3进度计划具体节点控制时间详见工程项目部确定的网络计划。4.2阶段工期

自热负荷试车全部完成之日起，承包人应在80天内办理完成交工验收及结算手续，每延迟一天的违约金为3千元。如承包人不能按本合同规定的日期完工，具备热负荷试车条件，每延期一天的违约金为2万元，并且发包人有权将有可能导致拖延项目总工期的工程内容从合同中调整出来，委托给其它单位施工，费用从承包人合同价款中按实际发生的金额扣除，扣除金额无需承包人同意，承包人承担由此产生的一切费用和违约责任。因发包人的原因造成工期延误的，则工期相应顺延。未按合同约定时间安装完成或具备热试条件，每项次承担违约金2万元，另每延误一天的违约金为2万元。初步设计(含初步设计专篇)：未按约定时间要求完成，承担违约金1万元，另每延迟一天的违约金为1万元。4.4工期考核承包人每月20日向发包人书面提供季度和月工程计划。

如果单位工程竣工验收认为工程质量合格，同意验收，但某些工程尚需整修、补修，则应缓发单位工程竣工证书，限期修好，待整修、补修工作完成并经监理工程师复查认为达到质量要求后，再发给单位工程竣工证书，证书上写明的单位工程竣工日期仍应为承包人提出申请交工验收的日期。如果经单位工程竣工验收认为工程质量合格，发包人应在验收工作完毕后14天内向承包人签发单位工程竣工证书。当本合同工程合格地通过了国家有关规定、技术协议规定的功能验收考核及按本合同规定的单位工程竣工检验，已按规定编制了竣工图表资料后，承包人可就此事向发包人提出要求单位工程竣工验收、发给单位工程竣工证书的申请，发包人在收到承包人单位工程竣工验收申请并审核合格后的5天内应组织单位工程竣工验收。单位工程竣工验收由发包人主持，邀请质监、监理工程师等有关部门参加组成单位工程竣工验收小组，按国家有关部门颁发的单位工程竣工验收管理办法进行验收。5.1交工验收第5条交工4.5承包人应为接触职业病危害因素岗位人员进行岗前、岗中、离岗职业健康体检。

5.2.2保修（质保）期内，因承包人设计、施工责任等原因造成的一切问题，由承包人负责修理或更换，并承担全部费用及由此给发包人造成的损失。因发包人的原因造成的质量问题，由承包人负责维修或更换，发包人承担全部费用并支付给承包人相应工程费用。5.2.1保修内容及范围：本工程承包人承包范围内的所有内容。5.2保修（质保）工程竣工验收合格后60天内，承包人按规定整理合格的文字清晰的单位工程竣工技术档案资料一式五套（电子版一套）交发包人存档。如果所提资料不合要求，承包人应补提合格的资料或在质保金中抵扣整改资料款。验收完成后，承包人应向发包人提交验收报告。根据验收标准的要求，说明完成质量的现实程度及相关资料。如经单位工程竣工验收认为工程质量达不到合同规定标准，则根据发包人单位工程竣工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出不予验收的指令，要求承包人对不合格工程认真返工、重做或补救处理。承包人在完成上述不合格工程的修复工作后，应重新提出单位工程竣工验收的申请，经单位工程竣工验收小组复验认为达到合同规定标准后发给单位工程竣工证书。证书中写明的单位工程竣工日期应为承包人重新提出申请单位工程竣工验收的日期。计算实际工期时应减去承包人第一次提出申请单位工程竣工验收至发包人发出不予验收的指令的时间。

第8条合同价款与支付本合同工程的缺陷责任期为自交工验收合格之日起2年。第7条对缺陷的责任工程竣工验收合格，质量评定达到合同及技术附件规定标准，并办理完相关手续后，发包人正式接收工程。第6条发包人接收工程5.2.3根据国家有关规定，本工程约定质量保修期如下：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，设备安装和装饰装修工程为2年。

安装费￥万元（含9%增值税，不含税价格：万元，税金：万元），含安全防护、文明施工费万元（含9%增值税）。设备费：￥万元（含13%增值税，不含税价格：￥万元，税金：￥万元）；设计及其他费￥万元（含6%增值税，不含税价格：￥万元，税金：￥万元）；8.2.1本工程合同总价款为：¥万元（含税，大写：人民币圆整），分项价格如下：8.2合同价款8.1本合同总价款包含了承包人应承担的责任和应尽义务的价值。

8.3.1承包人本工程结算事宜均由向发包人办理，发包人支付工程款时收款单位为。8.3合同价款支付（付款方式：按80%银行承兑汇票、20%商业承兑汇票支付比例支付）8.2.4工程决算接受发包人内部审计，并按工程决算审计结论调整决算费用。8.2.3承包人应被认为已充分踏勘现场，对现场相关数据、资料进行了核实确认，全面了解并预见到为顺利完成工程将可能发生的困难，并承担相关费用。8.2.2在承包范围内、技术附件未明确的但涉及到本项目生产或安全方面的内容，由承包人负责完善，发生的费用均包含在合同总价款中。本合同总价按承包范围内容包干使用。承包人不得以降低技术档次和材料等级向发包人提供技术和服务，如经发现，发包人有权制止并要求更换或扣减工程款。如造成工期和生产损失，由承包人负责进行赔偿。

其中符合《节能节水专用设备企业所得税目录》（2017年版）、《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》（2018版）、《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》（2017版）的相关设备发票需单独开具。发包人收到承包人履约保函后30日内，发包人向承包人支付设备费的20%作为预付款。8.3.4设备费完成初步设计并经审查合格后，支付设计及其他费的20%；完成所有的施工图设计并提交发包人后，支付设计及其他费至75%；待承包人办理完成竣工验收手续并提交完整的工程竣工验收资料后，支付到设计及其他费的80%时暂停支付；按要求办理工程决算后并接受内部审计后再支付设计及其他费至97%，留3%作为质保金，质量保证金返还期为自工程交工验收通过之日起2年。8.3.3设计及其他费8.3.2承包人每月15日前办理完成当月进度款审签手续，并于当月20日前开具相应发票并交付给发包人，发包人收到发票核验无误后30天内办理相应工程款的支付手续。承包人应按发包人要求及时办理相关进度款付款手续，因承包人原因导致付款不及时引起的相关后果由承包人自行承担。

8.3.5建筑安装费留设备决算额的3％作质保金，质量保证金返还期为自工程交工验收通过之日起2年。交工验收完成后，支付到设备费的80%；待承包人按要求办理完成决算手续，并接受内部审计后，承包人向发包人开具剩余的全部发票，发包人向承包人支付至设备决算额的97%。热负荷试车完成后支付至设备费的75%；设备安装完毕后，承包人开具相应发票后支付至设备费的60%；承包人主要设备制造完成，并运抵鄂钢施工现场，开具相应发票后支付至设备费的50%；

8.4发票8.3.7承包人应按发包人要求及时办理相关进度款付款手续，因承包人原因导致付款不及时引起的相关后果由承包人自行承担。8.3.6质量保证金返还期满，经发包人确认无质量问题或问题已整改完毕后退返质保金，质保金的支付并不免除承包人在质量保证期所承担的责任及义务，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。安全文明施工费的计取按发包人确认的实际完成情况核定，未发生的安全文明施工费不予计取。交工验收完成后，支付到建安费的80%，承包人按要求办理完成竣工验收及决算手续，并接受内部审计后再支付工程款至97%，余款3%作为质保金，质量保证金返还期为自工程交工验收通过之日起2年。建安工程按月进度支付工程进度款：在报月进度款前10天承包人应向发包人报送工程预算(其中：安全文明施工费单列)，发包人及时审批，作为支付进度款的依据（发包人审批的月进度工程量不得作为确定已完工工程量的依据），按审核工程量的75%逐次支付（安全文明施工费按发包人审批金额支付），建安工程总进度款支付到75%时暂停支付。

9.3发包人违约9.2双方应将本合同的所有内容作为保密资料对待，未得到对方事先批准，不得以任何方式转让或披露给第三方。9.1违约责任按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规和规章制度执行。第9条违约8.4.2本项目发票均由向发包人开具。8.4.1本项目设计及其他费开具6%增值税专用发票；设备费开具13%增值税专用发票；建筑安装费开具9%增值税专用发票。

9.5双方约定的安全文明违约责任：承包人应严格按照《鄂钢工程项目安全标准化工地建设标准》要求组织施工，按照《工程项目三方合署办公管理标准》要求及相关管理制度开展施工安全管理工作。承包人违反安全、环保管理规定的，按《鄂钢工程项目安全标准化工地建设标准》、《工程项目三方合署办公管理标准》及相关管理制度的考核约定执行。发生工伤事故，按鄂钢公司《工程施工安全管理办法》的有关规定执行考核。9.4.3承包人对设计和施工出现的遗漏或错误负责修改或补充完善。由于承包人设计、供货及施工错误造成发包人损失，承包人除负责采取补救措施外，承包人应赔偿发包人的直接损失。9.4.2在质量保证期间，承包人承包范围内属承包人原因造成的质量问题，由承包人负责修理和更换，并承担全部费用和发包人的损失。因发包人原因造成的质量问题，由承包人负责修理或更换，发包人负责承担相应费用。9.4.1工程质量由于承包人原因不符合合同规定，由承包人负责修理或返工。9.4承包人违约发包人原则不得变更委托项目、规模及条件，必须变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或因所提资料作较大修改，以至造成承包人设计、施工返工时，双方除需另行协商签定补充协议、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费，因此而引起施工返工时，发包人赔偿承包人的直接损失。

9.7.4承包人供应的工程材料、构件、设备有下列情况之一的：未经发包人组织验收即使用；质量不合格；品牌、规格、型号、生产厂家与合同及技术协议约定不一致（经发包人书面确认的除外）的，除应更换外每次承担违约金100000元。9.7.3隐蔽工程未经发包人核实确认，办理隐蔽工程记录，擅自隐蔽的，每次承担违约金2000元。9.7.2未办理开工报告、未签订安全文明施工协议、未办理质量报监手续及施工组织设计（施工方案）、施工安全方案、施工图未经发包人组织审查确认，而擅自组织施工的，每次承担违约金1000元。9.7.1擅自分包工程项目，未按发包人工程分包申请程序办理确认手续的，每次承担违约金10000元。9.7双方约定的承包人其它违约责任：9.6因承包人原因，承包人未能按合同条款有关工期、质量、文明施工和安全目标的约定履行承诺，经监理工程师、发包人确认后，承包人承担违约责任，发包人在工程结算时从承包人合同结算款中扣除承包人承诺的违约金额。

9.7.10承包人未按投标文件承诺或未经发包人许可更换项目经理、技术负责人的，承担违约金2万元/人；承包人未按投标文件承诺配置项目管理机构的。每少一人或未经发包人许可更换人员的，承担违约金5000元/人。9.7.9未按程序、规定时间办理单位工程竣工决算资料的，每次承担违约金2000元。9.7.8未按合同约定要求完成文明施工、工完场清、三清退场等工作，每次承担违约金2000元。9.7.7未按程序办理工程设计变更手续而擅自组织施工的，每次承担违约金1000元。9.7.6承包人因自身原因盲目施工，损坏发包人地下管线和原有生产设备、生产设施的，由承包人负责承担因抢修管线、生产设备、设施而发生的费用以及承担本次事故的直接损失，并每次最低承担违约金1000元。9.7.5项目经理不按时参加工程例会的，或拒不按工程例会的合理安排组织施工的，每次承担违约金1000元。

第10条争议与诉讼9.7.15如上述违约金不足以弥补发包人损失的，承包人仍负赔偿责任。9.7.14承包人应按《保障农民工工资支付条例》相关要求履行农民工工资支付保障工作，承包人未与农民工订立劳动合同并进行实名登记的，每人次承担违约金1000元，承包人未建立农民工工资支付相关管理制度或未按制度履行的，每项次考核1000元；因承包人原因引发农民工讨薪事件的，每发生一起考核2-10万元，发生3起（含3起）以上的，发包人有权向当地政府申请将承包人列入“拖欠农民工工资”黑名单。9.7.13因承包人原因，工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人应承担违约责任；并且承包人应在合同约定的竣工日期前负责返工维修，使工程达到合同约定的质量标准，如果返工仍无法达到合同约定的质量标准时，发包人可委托他人进行修复，所需要的费用由承包人承担；其具体费用由发包人与第三人（修复人）协商确定，承包人应该无条件接受该项费用。若采取修复手段也无法保证工程质量合格，则发包人扣除不合格项全部合同价款，并由承包人承担因此造成发包人损失的相关费用。发包人不定期对工程质量进行检查，若发现部分项目质量达不到合同约定的质量标准，则每项、每次按《鄂城钢铁技改工程质量考核细则》承担违约金，并且承包人负责返工直至达到约定的质量标准。若工程投产后，因承包人施工质量造成发包人的停产、检修等事故，则承包人赔偿发包人的相关损失，并承担违约金5万元。9.7.12严格遵守发包人有关物资进出厂管理制度，按规定办理施工物资和工程用料进出场手续，严禁借物资进出厂及在厂内施工之机，盗窃鄂钢的财物，若承包人盗窃发包人财物，发包人有权解除本合同，同时承包人应按盗窃财物价值的十倍向发包人支付违约金。9.7.11施工图未经发包人审查，承包人擅自用于施工的，每项次承担违约金2000元，同时发包人有权要求承包人返工，由此造成的返工费用及工期延误由承包人承担。

第12条其他11.3、经发包人同意，承包人将部分工程分包给有资质的分包单位后，并不能免除承包人的责任与义务。承包人应制定切实可行的分包管理制度，加强监督管理，不能“以包代管”；必须在分包现场派驻相应管理人员进行指导、监督和管理，以保证合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害、工期拖延、安全事故或给发包人造成其他损失，均应由承包人承担一切责任。11.2、承包人承担的工程项目严禁违法分包；若因部分专业受限，确需进行分包时,必须向发包人提出分包申请,经发包人书面确认同意后，才能实行分包。严禁将其承包的工程分包给不具备资质条件的单位施工，严禁分包单位将其承包的工程再次专业分包给其他单位施工。如承包人违反以上任一约定，则应承担合同价款10%的违约金。11.1、承包人应严格按投标文件承诺和合同组建项目管理机构，履行承包义务，禁止将其所承包的工程转包给他人和将其承包的工程肢解后以分包名义转包给他人。第11条分包管理合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，提起诉讼的由发包人所在地人民法院管辖。

第13条保密条款12.5合同履约保证金：承包人须在合同签订后10个工作日内缴纳履约保证金或银行保函。本合同履约保证金金额为合同总价的10%，在合同履行完后承包人凭收据按鄂钢公司相关程序办理退款（不计利息）手续；如使用银行保函，则银行保函不退。12.4对于提供劳务或根据合同规定的标准采购设备材料，承包人应报监理工程师和发包人备案，监理工程师对此有权进行检查。12.3承包人应按《保障农民工工资支付条例》相关要求履行农民工工资支付保障工作，及时足额结清农民工工资，不得拖欠农民工工资。如承包人拖欠农民工工资，由承包人负由此引起的全部责任。12.2农民工工资保证金：承包人应在合同签订后10个工作日内缴纳农民工工资保证金或银行保函，农民工工资保证金金额合同建安费金额的2%。在合同履行完后承包人凭收据按鄂钢公司相关程序办理退款（不计利息）手续；如使用银行保函，则银行保函不退。12.1合同签订同时，承包人应向发包人提交《农民工工资支付承诺书》。

14.2本合同自考核期满承包人对设备的质量保证期完成，工程质量保修期满，双方权利义务终止后本合同自行失效。14.1本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字盖章后生效。第14条合同生效13.2承包人在项目建设和运作中获悉发包人的知识产权和商业秘密亦应对任何第三方予以保密。13.1对于项目所涉及的属于承包人的知识产权和商业秘密，发包人应予以保密；未经承包人书面同意，发包人不得泄露给任何第三方。双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

一、词语定义第三部分通用条款14.6本合同未尽事宜，双方协商处理。14.5本合同一式十一份，发包人七份，承包人执四份，均具有同等法律效力。14.4本合同生效后，所有双方达成的修订和补充协议条款以书面的形式提出，经双方法定代表人或其授权委托代理人签字盖章后生效，并构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。14.3本合同所有附件均为本合同不可割的部分，与本合同具有同等法律效力（附件中与本合同不一致时，以本合同为准）。

1.5承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程总承包资格的当事人。1.4发包人代表：指由发包人授权，代表发包人履行合同和作出决定的代表人。1.3发包人：指在协议中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。是对通用条款的具体化、补充或修改。1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程的条款。下列词语除另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.11合同价款：指由发包人承包人在合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的价款。1.10工程：指发包人与承包人在协议书中约定的承包范围内工程。1.9工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人与承包人在专用条款中约定。1.8监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.7设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.6项目总负责人、项目经理：分别指承包人在专用条款中指定的负责合同履行、施工管理的代表。

1.17违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.16图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括外文图纸、配套说明和有关资料）。1.15“竣工日期”系指本合同工程全部完成，由发包人组织主管机构、承包人、监理工程师联合进行验收，并合格地通过竣工验收，承包人提供完整的竣工资料后，经发包人和监理工程师在竣工证书上确认的日期。1.14竣工：本合同工程中指1号雨排口整改工程项目EPC总承包项目全部完成，由发包人组织主管机构、承包人、监理工程师联合进行验收，并合格地通过竣工验收，承包人提供完整的竣工资料后称竣工。1.13“单位工程竣工日期”系指本合同主体工程完成、提交相应的资料，经发包人和监理工程师确认的日期。1.12单位工程竣工：本合同工程中指承包人将1号雨排口整改工程项目EPC总承包项目向发包人移交工程，称单位工程竣工。

由核燃料、或者由核燃料燃烧后的核废料、放射性有毒爆炸物、任何核爆炸装置或其核部件的其他有害性能引起的放射性污染；叛乱、动乱、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战；战争、武装冲突（不论宣战与否）、入侵，外敌行为、战时动员、征用或禁运；天灾；1.19不可抗力：在本条中，“不可抗力”系指发包人和承包人均无法控制的、并使任何一方都不能继续履约或不能履约的事故，主要包括：1.18索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

2.1.2合同履行中，发生影响发包人与承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。2.1.1监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。2.1工程师二、双方一般权利和义务1.20小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。暴乱、动乱或骚乱，但仅局限在承包人或其分包人雇员中间的这类情况除外。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的经济损失，双方协商处理。2.2.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应在48小时内进行确认。工程师代表发出指令有误时，工程师应进行纠正。2.2.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人；负责监理的工程师还应将委派和撤回书面通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。2.2工程师的委派和指令

2.3.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。经济损失由责任方承担，工期不予顺延。2.3.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。2.3.1项目经理姓名、职务在专用条款内写明。2.3项目经理2.2.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。2.2.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误和费用增加，由双方协商处理。

（2）提供水源、电源等到施工场地，保证施工期间的需要。承包人自费装表计量，费用由承包人承担。（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件。2.4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：2.4发包人工作2.3.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。2.3.4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（8）发包人尊重承包人的合法权利、不提出与国家、行业、地方政府有关工程建设标准、规范相抵触的要求。（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作。（6）施工前承包人负责组织发包人和监理单位进行图纸会审，向发包人进行交底。（5）在施工场地将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，交验要求在现场进行。（4）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、停气、爆破作业、占道及铁路专用线等申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）。（3）发包人负责提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确可靠。

（2）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（1）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；2.5.1承包人按合同要求完成本合同工程的所有内容并达到监理工程师和发包人满意以及双方约定承包人应做的其他工作。2.5承包人工作2.4.3发包人未能履行2.4.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，由双方协商处理。2.4.2发包人可以将2.4.1款部分工作委托承包人办理，具体由双方协商处理。

2.5.2承包人未能履行2.5.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。（7）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。（6）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到发包人有关管理规定或专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；（5）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方协商处理。（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，因承包人责任造成罚款由承包人自理。

3.1.1承包人应提交经发包人、监理工程师审定的能满足总网络工期要求的施工组织设计。提交时间为开工报告批准前。3.1进度计划三、施工组织设计和工期2.5.5施工过程中应遵守政府的各项法令和规章及发包人的规章制度，特别是交通、卫生、安全、消防及环境保护等方面的法令和规章。2.5.4承包人应随时保持现场整洁，所有水泥地坪不得有油污，不得在上面直接存放砼。设备应归类存放，排列整齐，用有标志的护栏分区保管，且所有放置于现场的设备、材料均应置于垫块之上，不得直接堆放在地坪上。废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除、拆除并运走，竣工前场地应做到三清退场。承包人未能按合同约定完成上述工作时，发包人及监理工程师有权安排其他人进行上述工作，由此发生的费用由承包人承担。2.5.3承包人负责向发包人和监理工程师提供下月进度计划及本月进度完成情况统计表，完成的日期是：每月25日前提交下月进度计划表及本月进度完成情况。承包人负责向监理工程师及发包人提供事故报告（如果发生事故）。

3.1.7承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。3.1.6对施工场地交通和噪音等管理办法为：经发包人同意后办理有关手续，因承包人责任造成的罚款由承包人自理。3.1.5承包人应针对以往工程中常见的“质量通病”的防范、处理、控制作出具体安排并以书面形式提交发包人、监理工程师。3.1.4承包人应制定保证本合同工程的关键设备、关键工序的施工质量达到合格的具体措施及实施方案。3.1.3承包人应认真制定本合同工程及各单项工程的各个专业、工序的质量管理措施、办法、奖优罚劣的制度，以及配置三级质量管理人员，以形成完整的质量管理体系。3.1.2该施工组织设计内容除了总体及各分部分项工程网络计划外，还应有为了保证各项计划按期完成的施工机械配置、劳动力安排、各专业施工队伍的选择、各类管理人员的配备以及某单项一旦出现工期延误情况而采取的补救措施等各类方案、图表和措施。

若工程量部分增加与变更，但不影响关键线路工序的，工期视具体情况协商解决。因承包人引起的工期延误按合同专用条款予以处罚，因发包人原因导致的工期延误则工期顺延。3.4工期延误工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见，承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，应以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由双方协商处理；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。3.3暂停施工承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。3.2开工及延期开工

4.1施工质量四、质量与检验3.5.3施工中发包人如需提前单位工程竣工，双方协商一致后应签订提前单位工程竣工协议，作为合同文件组成部分。提前单位工程竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前单位工程竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。3.5.2因承包人原因不能按照协议书约定的单位工程竣工日期或工程师同意顺延的工期单位工程竣工的，承包人承担违约责任。3.5.1承包人必须按照协议书约定的单位工程竣工日期或工程师同意顺延的工期单位工程竣工。3.5单位工程竣工

4.2.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。4.2.2工程质量达不到标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。4.2.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。4.2检查和返工4.1.2双方对工程质量有争议时，由湖北省冶金建设工程质量监督站进行鉴定。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。4.1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担发生的全部费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。4.4重新检验4.3.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程已经认可验收，承包人可进行隐蔽或继续施工。4.3.2工程师不能按期进行验收时，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。4.3.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。4.3隐蔽工程和中间验收

5.1.3承包人负责施工场地清洁，施工期现场应达到的要求是：施工期保证路面无油污，场地无砼残渣，做到事完场清，并实行日清制。承包人在工程单位工程竣工验收合格移交发包人前，承包人安全、防火措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。5.1.2承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。5.1.1双方均应严格遵守国家、省、市区有关安全生产、文明施工的标准、法规和文件规定。在施工过程中，承包人必须文明施工，遵守发包人安全、防火、厂容的有关管理规定。5.1安全文明施工与检查五、安全文明施工

5.2.4承包人安全目标是：人员伤亡事故为0，重大机械设备事故为0，重大火灾交通事故为0，创无事故工程。5.2.3实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用已含在合同价款中。5.2.2在施工过程中，需临时禁止通过的通道、坑、沟、洞等危险区域，承包人必须依照有关规定，设立明显标志和有效的防护设施，否则，所发生的安全事故的责任及费用由承包人承担。5.2.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用已含在合同价款中。5.2安全防护5.1.4承包人严格按照鄂钢要求组织施工，创建安全标准化工地，接受《鄂钢工程项目安全标准化工地建设标准》以及文明施工等管理要求。交工前要求现场按施工图要求全部施工完毕，路面干净，无油污，场地无施工垃圾。

6.2施工中承包人不得对已通过审查的工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担。若承包人为了便于组织施工，或为了施工安全，避免干扰等原因，须采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，必须先报监理工程师认可，再报发包人批准，由此增加的费用由承包人自行承担。6.1没有发包人及监理工程师的认可，承包人不能进行任何变更。六、工程设计变更5.3.2发包人与承发包人事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。5.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。5.3事故处理

7.1.2总监理工程师在收到承包人单位工程单位工程竣工报验单的28天以内，组织专业监理工程师对工程质量进行单位工程竣工预验收，并于14天内签署工程单位工程竣工报验单或提出整改意见。7.1.1承包人向监理工程师提交三份完整单位工程竣工资料，提交时间为工程完工后二个月内。承包人在工程具备单位工程竣工验收条件后，按国家工程竣工规定向工程师提交单位工程竣工验收报告。7.1交工、竣工验收七、交工、竣工验收与结算6.4不论任何原因发生的设计变更，承包人都应尽量满足发包人对工程的要求。6.3承包人提出的优化设计的合理化建议，需经发包人及监理工程师同意。未经同意擅自施工时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的损失。

八、其他7.2.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及决算资料后进行核实，在30日内给予确认或者提出修改意见。发包人确认承包人竣工决算报告后按专用条款约定的要求向承包人支付工程竣工决算价款。7.2.1工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。7.2竣工结算7.1.4单位工程竣工验收的具体办法执行国家颁发的现行《施工验收规范》、《建筑安装工程统一质量检验评定标准》和鄂钢《工程交工与竣工验收管理办法》。7.1.3发包人组织工程单位工程竣工验收，对验收中提出的问题，承包人应及时整改。工程质量符合要求，由发包人、总监理工程师和参加验收各方签署单位工程竣工验收报告。

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（2）发包人或承包人人员有伤亡的由其所在单位负责，并承担相应费用；（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；8.1.2因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：8.1.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。8.1不可抗力

8.2.1发包人与承包人协商一致，可以解除合同。8.2合同解除8.1.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。（6）延误的工期相应顺延。（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

8.3补充条款8.2.4合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。8.2.3合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备（已按合同定货的设备、材料）的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由责任方承担。解除合同后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。（2）因一方迟延履行合同义务或有其他违约行为，致使不能实现合同目的，因一方迟延履行主要合同义务，在合理期限内仍未履行。（1）因不可抗力致使合同无法履行。8.2.2有下列情形之一的，发包人、承发包人可以解除合同：

8.3.3承包人负责现场施工人员及设备的安全，如发生安全事故，由承包人承担责任，发包人及监理工程师等需进入施工现场的人员的安全，由责任方负责。8.3.2执行鄂钢有关工程施工、质量、造价、安全、文明施工等管理规定。（3）保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。（2）承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，并为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。（1）运至施工场地内用于工程的材料，由承包人办理保险，并支付保险费用。8.3.1承包人投保费用（各类保险）已含在合同价款中。

本单位确认上述规章制度符合相关法律法规，保证遵守该规章制度。本单位在履行合同（合同编号：）并进场施工之日起，发包人己将鄂钢投资发（2022）70号文件、钢预通【2020】01号《基建（技改、技措）工程计价规则》、鄂钢设发（2020）第85号文、《工程交工与竣工验收管理办法》（EGZ14011）、《工程预结（决）算管理办法》（EGZ14002）、《工程项目现场签证管理标准》（EGS14002）、《物资进出厂管理办法》（EGZ07009)、《工程材料管理办法》（EGZ14001）、《总图管理办法》（EGZ14003）、《工程项目安全标准化工地建设标准》（EGS14006）、《工程项目三方合署办公管理标准》（EGS14007）、《工程施工安全管理办法》（EGZ14015）、《协力安全管理办法》（EGZ07046)、《厂区交通安全管理办法》（EGZ07023)、《厂区公路物流秩序管理办法》(EGZ23003）、《生产安全事故隐患排查治理管理办法》（EGZ07030）、《消防安全管理办法》（EGZ07043)等规章制度告知本单位，本单位己经阅读、理解上述规章制度所有条款。(单位名称)自愿、郑重承诺如下：知晓并遵守管理制度承诺书8.3.4若发现承包人有对发包人行贿、送礼等行为，经查证属实，发包人有权终止合同的履行，造成损失由承包人负责。

农民工工资支付承诺书年月日法定代表人（签字）：承诺单位（盖章）：特此承诺！三、如因本单位在组织施工期间违反上述规章制度，本单位愿接受发包方规章制度条款相应的违约金。

4、及时与农民工结算工资。如果发生违反规定拖欠和克扣农民工工资行为，或因劳资纠纷造成农民工上访，并引发群体性突发事件，本单位愿意承担合同金额20%的违约责任。3、按照“总包负总责”的原则，若发生农民工讨薪事件，第一时间到场解决，若确认拖欠农民工工资的，不论何种原因将由我公司先行垫付。不能垫付的同意可动用农民工工资保证金并及时按规定补齐。2、自己雇佣农民工，与农民工签订劳务合同，如果有分包的督促分包单位与农民工签订劳务合同并到总包单位备案，严格落实农民工实名制管理。农民工工资由本公司直接发放到农民工本人手里，严禁发放给“包工头”。如“包工头”携款逃逸，或因其他原因无法支付民工工资，由本公司负责支付。1、不转包或违法分包，并禁止分包单位再分包或层层转包。为保证农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，我公司对农民工工资的支付作如下郑重承诺：

项目编号：项目名称：工程质量保修书法定代表人（签字）：承包单位（公章）：本承诺书一式两份，双方各执一份。

工程质量保修范围、保修期限为保护建设单位和施工单位的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人（全称）：发包人（全称）：宝武集团鄂城钢铁有限公司合同编号：鄂钢建合（2022）第号单项工程名称：

4．给排水管道工程、电气管线工程、设备安装、装饰装修工程为2年；3.钢结构，工业架空、埋地管道外表面涂装工程（油漆类），一般为5年，在腐蚀较严重的环境下为3年（以合同约定为准）。2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；1．地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；在正常使用条件下，工程质量保修期限如下：承包人按照有关法律、法规、规章制度和双方约定，承担本合同范围内全部工程质量保修责任。

2．发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非施工质量引起的事故，抢修费由发包人或造成事故者承担。1．承包人承诺双方约定保修的项目和内容在接到发包人保修通知后3日内派人保修。承包人在约定期限内不派人保修的，发包人可委托其他人员维修，保修费用由承包人承担。二、质量保修责任质量保修期自交工验收合格之日起计算。6.其它未约定项目保修期均为2年。5．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（3）用户自行添置、改动的结构、设施、管道、线路、设备及其他装饰装修项目。（2）不可抗力造成的质量缺陷；（1）使用不当或者第三方造成的质量缺陷；5．下列情况不属于质量保修范围：4．因保修不及时，造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。3．在国家规定的工程合理使用期限内或保修期内，确保地基基础和主体结构工程的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

发包人：（章）承包人(章)：六、保修书一式四份，建设单位两份，承包单位一份，质监部门一份；本保修书作为施工合同的附件并与施工合同具有同等法律效力；本保修书从签字盖章之日起生效，工程质量保修期限完后失效（在质保金付清后不解除承包人在质量保修期间的责任）。四、双方约定的其他工程质量保修事项：三、保修费用由质量缺陷责任方承担。6．质量保修完成后，由发包人组织验收。

新冠肺炎疫情常态化防控责任书年月日年月日项目负责人：项目负责人：（委托代理人）：（委托代理人）：法定代表人：法定代表人：

5.指导员工及时关注国家疫情变化情况，发现有中高风险地区经停史、旅居史的人员，应立即向所属疫情防控指挥部门及发发包人报告，并配合做好管控。严格遵守各级新冠肺炎疫情防控指挥部制定的防疫政策法规，按发包人或政府部门要求，做好管理人员及下属工人疫情排查、检测、流调、隔离和治疗等，如发生不配合防控工作的情况，及时对相关工作人员采取批评教育、向相关部门上报等合理措施，否则相关法律责任由本单位自行承担。4.贯彻国家、地方政府相关部门及发包人所在地区发布的有关卫生法律、法规和规章制度，积极配合政府部门的检查，对于提出的要求按所属责任立刻整改，确保疫情防控的管理落实到位。3.施工现场采取封闭式集中管理，严格进行实名登记和出入管理。保障防疫物资充足，配置足够的消毒液、口罩、防护眼镜、防护服、消毒手套并及时向聘用人员发放。定期对生活区、工人房间、食堂、卫生间进行消杀，不定时开展巡查，防止工人聚集，督促工人戴好口罩，并做好防疫措施台账记录。2.做好本单位人员疫情防控管理工作。对聘用的所有人员核实身份及健康信息，不私招滥雇，不使用无健康信息的人员，不在项目之间无组织无序调配使用务工人员。建立“一人一档”制度，准确掌握人员健康和流动情况。做好人员防护、宣传教育工作，建立健全应急防控机制。承诺本单位管理人员、下属工人及关联人员在入职、入场、外地返岗前已经进行新冠疫情排查，并确认进场人员近14日内无国内高、中风险地区和国外居住史、旅行史或与其他确诊病例、疑似病例、无症状感染者的接触史或其他可能引起疫情传播的情况，如存在瞒报、迟报、谎报情况，本单位承担相关法律责任。如因本单位未落实疫情防控管理工作，导致项目出现确诊病例、停工，由此产生的经济损失由本单位承担。1.根据工程管理实际需求，制定疫情常态化防控工作方案，建立疫情常态化防控工作体系，配备疫情防控人员，完善疫情防控管理制度。为坚决贯彻落实党中央、国务院关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，确保工程按照《住房和城乡建设部办公厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠疫情常态化防控工作指南的通知》（建办质函【2020】489号）科学有序做好施工现场疫情常态化防控工作，我公司作如下郑重承诺：

单项工程名称：年月日法定代表人（签字）：承包单位：（公章）6.疫情防控费用已含在合同总价中，因疫情导致本单位成本费用增加的，发包人无需增加任何费用。

工程编号：工程名称：承包单位（乙方）：发包单位（甲方）：宝武集团鄂城钢铁有限公司工程建设廉政责任书合同编号：鄂钢建合（2022）第号

（二）严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘探设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。甲乙双方的责任为加强工程建设过程中的廉政建设，规范工程建设委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不当利益的违法、违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。工程合同投资限额为：大写人民币仟佰拾万元整工程地址：

（二）不准在乙方和相关单位报销任何由甲方或个人支付的使用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘探设计的规章制度。

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：乙方的责任（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程建设合同有关的业务活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在工程中使用某种产品、材料和设备。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示对方为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

宝武集团鄂城钢铁有限公司公司甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）本责任书一式壹拾份，由甲乙双方各执5份，送交甲乙双方的监督部门各一份。本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。本责任书作为工程建设合同的附件，与工程建设合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（三）若发现乙方有对甲方单位或个人行贿、送礼等行为，经查证属实，甲方有权终止合同的履行，造成的损失由乙方负责。

二O二二年月日电话：电话：地址：地址：经办人：经办人：（委托代理人）：（委托代理人）：法定代理人：法定代理人：

目录2022年11月23日(签章位置)询比价文件宝武集团鄂城钢铁有限公司

2．资金来源81．询比价范围8投标人须知8投标人须知前附表5第二章前附表及投标人须知5第一章询比价公告3

8.询比价文件的澄清和解答107．询比价文件的内容106．投标答疑会95．现场踏勘94．投标费用93．投标人的合格条件8

14.投标文件的规定及签署1313.投标文件有效期1312.投标保证金1211.投标报价1210.投标文件的编制119.询比价文件的修改11

20.保密1519.开标1518.投标文件的修改和撤回1417.迟到的投标文件1416.送交投标文件截止期1415.投标文件的密封和标记14

26.授予的条件1725.接受和拒绝任何或所有投标的权力1724.评标方法及原则1723.投标文件的澄清1722.评标委员会1721.对投标文件的审查和响应性的确定16

第三章询比价范围2031.其他1930.不正当竞争与纪律监督1929.合同的签署1828.中标人履约承诺1827.中标通知18

附件一投标书及附录格式30第六章主要投标文件格式302评标细则及评标标准291形式评审28第五章评标方法（综合评分法）28第四章合同主要条款20

附件七近三年类似业绩情况40附件六投标单位企业概况39附件五近年发生的诉讼和仲裁情况37附件四投标人资质证明文件36附件三法定代表人资格证明书35附件二法人授权书（格式）34

第一章询比价公告附件十二其他45附件十一服务承诺44附件十技术规格偏离表43附件九商务偏离表42附件八拟派关键人员履历、资格及业绩证明资料41

规模：1#雨排口整改EPC总承包工程范围：具体内容详见第三章询比价范围。询比价编号：鄂钢工招（能源2022）第36号项目名称：1#雨排口整改EPC总承包工程二、项目概况和询比价范围宝武集团鄂城钢铁有限公司（简称：鄂钢公司）现有1#雨排口整改EPC总承包工程，拟在宝武集团欧冶采购平台进行询比价，请仔细阅读本项目询比价公告，欢迎满足相关要求的投标人参加投标一、询比价条件

（5）投标人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有骗取中标和严重违约及重大维保质量问题，未被列入“宝武集团禁入黑名单”或近十年未与询比价人有法律诉讼案件（但投标人属询比价人持股的单位或原属询比价人代管的单位除外）；（4）投标人拟派项目经理（建造师）须具有类似专业贰级及以上建造师证书；（3）投标人须提供至少近三年（2019年1月以来）废水治理类似业绩一项（提供合同证明资料扫描件）；（2）投标人须具有环境工程水污染防治工程设计专项乙级及以上资质及环保工程或类似专业承包三级及以上资质；（1）投标人必须在中华人民共和国内合法注册，并具有有效的营业执照；需通过三标体系（环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系）认证。投标人具有有效的安全生产许可证；三、投标人资格要求

本项目采用资格后审。开标时间及地点凡有意参加者请于2022年11月25日至2022年11月28日上午11:00时之前（北京时间），在欧冶采购平台（http://baowu.ouyeelbuy.com）报名本项目，在报价截止时间之前在欧冶平台报价，并将纸质投标文件送达鄂州市武昌大道215号办公楼517室询比价联系人。四、投标文件的递交（7）本项目不接受联合体投标。（6）本项目设置拦标价135万元(含税价)，投标人不得超过拦标价，否则将被拒绝；

3、发布公告的媒介：欧冶采购平台2、施工期限：合同签订日起50天内完工。1、服务地点：询比价人指定地点。六、其他开标地点：鄂州市武昌大道215号办公楼517室开标时间：2022年11月30日下午15:00时(北京时间)

投诉电话联系人：林国清电话：027-60661635现场商务合同联系人：投资管理部：赵晶询比价业务联系人：潘峰电话：027-60661635；邮箱：13871822277@163.com地址：鄂州市武昌大道215号办公楼517室（邮编：436000）询比价人：宝武集团鄂城钢铁有限公司七、联系方式

投标人须知投标人须知前附表第二章前附表及投标人须知

2．资金来源1.4本项目执行标准见前附表。1.3本项目工期、服务地点见前附表。1.2项目说明详见本询比价文件第三章“询比价范围”。1.1宝武集团鄂城钢铁有限公司(以下简称“询比价人”)愿意接受投标人为服务项目所提交的宝武集团鄂城钢铁有限公司1#雨排口整改EPC总承包工程项目投标文件。1．询比价范围

3.4投标人不得存在下列情形之一：3.3投标人不得将本合同段的全部或部分任务转让给任何单位或个人(包括：投标人不得替任何个人或其它单位投标而实际项目由该个人、单位承接)，如出现上述情况，询比价人将取消其中标资格。3.2投标人必须针对本合同段的全部任务投标，只对部分任务投标者，将不予考虑。3.1投标人的资质要求见投标人须知前附表。3．投标人的合格条件宝武集团鄂城钢铁有限公司1#雨排口整改EPC总承包工程项目(以下简称“本项目”)资金来源为详见投标人须知前附表。

3.5投标人存在相互串通投标的，其投标将被拒绝：在询比价文件发放日期前6个月内，在鄂钢公司施工地发生工亡事故并经鄂钢公司通报禁止参加投标的。在最近三年中有骗取中标或严重违约或重大维保质量问题的。财产被接管或冻结的；被暂停或取消投标资格的；被责令停业的；

4.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，询比价人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。4.1本项目询比价文件费用：见询比价公告。4．投标费用3.6投标人以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝：1）使用伪造、变造的许可证件；2）提供虚假的财务状况或者业绩；3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；4）提供虚假的信用状况；5）其他弄虚作假的行为。6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；10）不同投标人的投标文件相互混装；11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；2）投标人之间约定中标人；3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.1如有必要，询比价人将召开标前会议，具体要求详见投标人须知前附表。对询比价文件的有关内容和提出的问题进行澄清、解答并作纪要，纪要所产生的对询比价文件的修改，由询比价人以补充通知提供给所有获得询比价文件的投标人，投标人应详细了解询比价文件内容，若投标人疑问未提全造成合同纠纷，所造成的责任由投标人承担。纪要作为本询比价文件的附件，与询比价文件具有同等法律效力。6．投标答疑会5.3询比价人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是询比价人现有的能使投标人利用的资料。询比价人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。询比价人向投标人提供的所有资料，投标人有义务做好保密工作，不向第三方泄密，在投标时全部归还询比价人，不得复印留存。5.2在现场踏勘过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，询比价人均不负责。5.1现场踏勘的要求详见投标人须知前附表。现场踏勘是为获取须投标人负责的有关编制投标文件、签署合同及未来执行合同所需的所有资料。考察现场所发生的费用由投标人自行承担。5．现场踏勘

询比价范围前附表及投标人须知询比价公告询比价文件用以阐明本项目维保内容、询比价投标程序和合同主要条款。询比价文件由下述部分组成：7.1询比价文件的构成7．询比价文件的内容

7.3投标人应认真检查询比价文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向询比价人提出，以便补齐。7.2投标人应仔细阅读询比价文件，按询比价文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与询比价文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。凡与询比价文件的规定有重大不符合的投标文件，将按本须知有关重大偏差的规定办理。除本款所述各篇内容之外，询比价人在询比价期间发出的修改函和其他正式有效函件，均是询比价文件的组成部分。主要投标文件格式评标办法合同主要条款

9.2为使投标人在编写投标文件时有合理的时间考虑并反映上述修改函的内容，必要时询比价人可按本须知第16.2条的规定，决定酌情延后送交投标文件截止期。9.1询比价文件修改函将寄(送)或传真给所有已购买询比价文件的投标人，修改函作为询比价文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人每次收到修改函后，应在24小时以内(以发出时间为准)以传真或原件送交等书面形式向询比价人确认收到。9.询比价文件的修改8.1投标人对询比价文件如有疑问要求澄清，应按前附表规定的方式以书面形式（包括信函、信函扫描件，下同）通知到询比价人。询比价人将视情况确定采用适当方式予以澄清和答复，并将不标明澄清来源的书面答复发给每一投标人。投标人在收到该书面答复后，应在24小时以内(以发出时间为准)以传真等书面形式向询比价人确认收到。投标人应详细了解询比价文件内容，若投标人疑问未提全造成合同纠纷，则询比价人不负任何责任。8.询比价文件的澄清和解答7.4如果本询比价文件前后内容存在矛盾之处，解释权属询比价人。

10.2.1商务标10.2投标文件内容、篇幅、格式：10.1.2投标文件必须符合询比价文件的各项有关规定和要求。投标人有建议方案，应特别注明，并说明编制的原因和对比分析的结论。投标人的建议方案不能与本询比价文件中的各项规定和要求有原则上的矛盾。10.1.1投标人应按询比价文件、澄清及解答、询比价人的补充文件及询比价人提供的有关图纸、资料作为编制投标文件的依据。10.1编制依据10.投标文件的编制

10.2.2综合技术标5)其他投标人需要提供的资料4)分项报价表3)投标函及投标函附录2)商务标目录1)封面

6)项目质量目标、工期目标明确5)项目设计4)投标人业绩3)企业及法人征信证明2)投标文件制作的完整性、符合性1)综合技术标目录

11)其他投标人需要提供的资料10)调试、竣工、验收、培训与服务有设计出图计划、施工计划和设备到货的“五点一”计划；计划衔接合理、有序统一按工序衔接、交叉施工安排合理9)施工方案中工程质量、工程进度、安全防护、文明施工、环境保护管理体系、保证措施等8安全管理制度健全，现场安全管控措施切实有效，安全防护、文明施工管理体系、保证措施等体系完整性、针对性、措施及承诺的可行性7)项目管理体系配置

11.1投标人的投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装或安装指导、检测、调试、验收、售后服务、利润和税金等费用。投标人对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。11.投标报价10.5投标人应仔细阅读询比价文件的所有内容，按询比价文件的要求编制投标文件，使其投标对询比价文件作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，询比价人有权拒绝其投标。10.4投标人应提供与投标文件内容一致的电子文档(U盘或光盘)投标文件(文字部分由Word软件编制)。10.3投标文件内技术部分应满足本询比价文件的要求，并需进行详细论述，证明投标人各项计划与方案的合理性和可行性。投标人提交的技术部分将作为对投标文件进行评审的重要依据，该文件也是询比价人对项目各实施阶段进行监督管理的依据。以上内容都必须使用询比价文件中提供的格式或大纲，除另有规定者外，投标人不得修改。

未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。投标保证金有效期应同投标有效期。投标保证金用于保护本标的发包人免受由投标人的行为而引起的风险。投标保证金为投标文件的组成部分。投标人应按前附表规定向询比价人递交投标保证金。12.投标保证金11.2拦标价：本项目设置拦标价。我公司询比价行为是在遵循国家相关法律法规基础上的企业内部行为，在定标过程中可以议标。具体详见投标人须知前附表。

13.1投标文件有效期从开标之日起算为90天（日历天）。13.投标文件有效期(2)如果中标人未能按本须知第29条规定与发包人签订合同。(1)开标后投标人在投标有效期内撤销投标；发生以下情况投标保证金将被没收：询比价人发出《中标通知书》，与中标单位签订合同后，投标人的投标保证金将予以退还。

14.4投标文件正本与副本均应使用不褪色、不变质墨水打印或书写，加盖投标人法人公章和法定代表人印章；正本须经投标人法人代表或法人代表正式授权的委托代理人签字。14.3.如投标文件的电子文本在开标时不能读出，询比价人有权要求投标人在当天补送电子文本，询比价人在对新递交的电子文本与原递交的书面文本核对确认无误后可认为该电子文本有效。14.2投标文件除提供书面文本形式外，同时还必须提供电子文档一份（U盘，电子文档格式为可编辑office文档），按询比价文件相关要求单独用信封密封包装，并标明“投标文件电子文档”字样。电子文档的内容应与书面投标文件的内容一致，如有不一致时以书面文件为准。14.1投标文件正本和副本数量见前附表规定。投标人在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样，正本副本具有同等效力，正本和副本有差异，以正本为准。14.投标文件的规定及签署13.2特殊情况下，询比价人可在投标文件有效期满之前以书面形式要求投标人延长有效期。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收,投标文件在投标有效期满后将被拒绝。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.3每一密封信封上注明的字样见前附表，密封袋封口要加盖公章。15.2投标文件的综合技术标、商务标二部分应分别单独密封包装，不得一同包装在一个外层包装内。15.1投标文件分为综合技术标、商务标二部分，每个部分都需要编制正本和副本，每个部分的正本和副本要求包装在一个包装袋中，但正本和副本上要标明询比价项目名称、询比价编号、综合技术标或商务标。投标文件的密封和标记14.6不论投标人中标与否，询比价人不返回投标文件。14.5投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件的签署人签字确认(印章或签名）。

投标人必须同时登录欧冶采购平台，网上报价，投人应在截止时间之前提交投标总价并将密封好的纸质投标文件送至询价联系人。在特殊情况下，询比价人如果决定推迟送交投标文件截止期，至少应在原定的投标截止期3天前将此决定通知以书面形式送达所有的投标人。在此情况下，询比价人和投标人的权利和义务相应延长至新的投标截止日。投标人必须在投标人须知前附表所规定的送交投标文件截止期前，将投标文件送达询比价人签收。送交投标文件截止期15.4如果未按上述规定进行密封和标记，询比价人对投标文件的误拆或提前拆封不负责任。

18.3投标截止时间以后不得修改投标文件。18.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第15条的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。18.1投标人在提交投标文件后、投标截止时间之前，可以提交修改或撤回投标文件的书面通知，对其进行修改或撤回，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。18.投标文件的修改和撤回17.1询比价人在按本须知第16条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件，将原封退回投标人。17.迟到的投标文件

19.4开标时，首先由投标人授权代理人或监督部门代表检查投标文件的密封情况，未按本须知规定进行密封和标记的投标文件将不予开标。19.3对已按本须知第18.1款规定要求撤回的投标文件，不予开标。19.2开标由询比价人主持。19.1询比价人将按投标人须知前附表中规定的时间(或按本须知第16.2款通知延后的截止时间)和地址进行开标。19.开标18.4投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则询比价人将按第12.6(1)款的规定没收其投标保证金。

20.保密(2)未密封完好的。(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；19.7投标文件有下列情形之一的，询比价人不予受理：19.6若询比价人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督部门代表当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。19.5只对按本须知规定提交投标保证金和符合本须知要求的投标文件开标，并由询比价人宣读投标人名称、投标报价以及询比价人认为必要的其他细节。

21.1询比价人将审查并确认每一投标是否对询比价文件作出了实质性的响应。实质性响应是指投标符合询比价文件的规定，且没有重大偏离或保留。询比价人将拒绝被评委确定为非实质性响应的投标，并且不允许投标人通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。21.对投标文件的审查和响应性的确定20.4在本次招投标活动中，当事人应按有关法律、法规及通知要求，加强知识产权保护。投标人自己应该，并保证其指派接触询比价人知识产权及机密信息人士，就询比价人的商业、技术、知识产权和其他询比价人未公开的资料、信息，除为本项目目的以外，不得使用或透露给任何第三方。20.3从开标至回购期满，询比价人均不得将投标人的投标资料向任何第三方泄露，除非征得原投标人的书面同意。20.2投标人在上述工作过程中对询比价人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定。20.1凡有关对投标文件的审查、澄清和评比工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效。（按询比价文件规定提交备选投标方案的除外）（3）未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清；（2）投标文件未按规定加盖投标人公章、或未提供有效的法人授权委托书；（1）未按询比价文件要求提供投标保证金或者提供的投标保证金有不可变更的瑕疵；综合标：21.2询比价人将审查投标文件是否存在重大错项、漏项、更改询比价内容或有其他不能满足询比价文件实质要求，询比价人将拒绝被确定存在重大错项、漏项、更改询比价内容或有其他不能满足询比价文件实质要求的投标文件。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（3）询比价文件规定的其他废标条件。（2）没有实质性响应询比价文件的内容，或附有询比价人不能接受的条件。（1）不接受21.3条修正的；商务标：（6）询比价文件规定的其他废标条件。（5）投标文件附有实质性不响应询比价文件的内容，或附有询比价人不能接受的条件；

21.4.投标内容中的漏报21.3.2按上述修正错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受上述修正，其投标将被拒绝。21.3.1.2当文字大写表示的数据与数字表示的数据不一致时，以文字大写表示的数据为准。21.3.1.1当单价与节能量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非询比价人认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价；21.3.1询比价人将对确定为实质上响应询比价文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：21.3.错误的修正

23.2重要澄清以书面形式提交，并作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件内容进行实质性修改。23.1询比价人有权请投标人澄清其投标文件内容。投标人有责任按照询比价人通知的时间、地点指派专人进行澄清，提供有关补充资料。23.投标文件的澄清22.1评标委员会的人数为5人，从宝武集团鄂城钢铁有限公司的相关部门邀请。评标委员会对投标文件进行审查、澄清和评审。22.评标委员会21.4.1.投标内容的任何漏报都是投标人的责任，在评标期间将不允许对投标价格进行除21.3条规定以外的任何修正。如投标人中标，则应在投标报价不变的情况下，将漏报的部分补齐，含在投标报价中。如投标人拒绝在投标报价不变的情况下，将漏报的部分补齐，询比价人可拒绝该投标人的投标。

26.1询比价人将把合同授予投标文件通过形式评审、资格后审、初步评审，并且详细评审最终得分最高的投标人。26.授予的条件25.1询比价人在授予合同之前有权拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。25.接受和拒绝任何或所有投标的权力24.1评标按照询比价文件的要求和条件进行。对所有投标人投标文件的评价，都采用相同的程序和标准。24.评标方法及原则

28.1中标人应在收到具体项目中标通知书后30个工作日内，与询比价人签订合同。28.中标人履约承诺27.2《中标通知书》作为签订合同的依据。27.1发包人确定中标人后，询比价人将发出《中标通知书》。最迟发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。27.中标通知26.2为确保中标单位有能力承担本项目施工任务，投标人应做好充分的准备工作，详细研究本项目的施工难点，精心编制施工技术方案。

29.5询比价文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。29.4如果中标人未能遵守本须知第28.1或29.1款的规定，则询比价人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，询比价人可将合同授予下一个中标候选人。如均未能签订合同，询比价人可重新组织询比价。29.3合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。合同签订后，询比价人应立即通知其他投标人已落标。29.2签订合同时，签约双方应证明签约人的身份，当签约人为法定代表人时，应出示法定代表人证书；当签约人为代理人时，应同时出示法定代表人证书和法定代表人签署的委托授权书。29.1中标人应在收到具体项目中标通知书后30个工作日内，与询比价人签订合同。29.合同的签署

31.1诉讼及仲裁的相关要求详见投标人须知前附表。31.其他30.3如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。30.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害询比价的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。30.1严禁投标人向参与询比价、评标工作的有关人员行贿，或委托其他可能影响该等人员保密义务的行为，使其泄露一切与询比价、评标工作的有关信息。在询比价、评标期间，不得邀请参与询比价、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动及实施其他可能影响公正、公平评标定标的行为。30.不正当竞争与纪律监督

1.2、应用范围：见技术要求（安全文明措施费分项报价中单列）1.1、项目名称：1#雨排口整改EPC总承包工程。1、基本要求和应用目的第三章询比价范围31.3投标文件的退回要求详见投标人须知前附表。31.2备选投标方案的相关要求详见投标人须知前附表。

一、项目说明目录施工招标技术要求1#雨排口整改EPC总承包工程1.4、技术要求：1.3、质量标准、技术标准或要求：按技术要求执行。

（1）项目设计：初步设计、施工图设计、竣工图及相关设备设施资料等；具体建设内容有：项目详勘、初步设计、施工图设计、设备材料供货、安装施工、调试、质量检验、功能考核、竣工验收、试运行等EPC总承包（交钥匙）工程。1.2工程范围为实现鄂城钢铁“晴天雨排不见水”，在1#雨排口上游新建截留系统、沉砂井、一体化提升泵站及输送管道，并通过电气设计满足自动控制功能，实现无人值守，将截留的1#雨排口排水提升到公司污排管网，并对排口八字渠底部修整的系统设计、设备材料采购、建设、绿化美化、调试、工程验收等全过程的工作。1.1工程概述

拟建湖北省鄂州市鄂城区鄂城钢铁有限公司厂区内，西区西干道北侧雨水排放口处。1.3.1地理位置1.3工程基本条件（4）相关报验工作、项目调试、验收及功能考核等。（3）工程建设：含截污管工程、沉砂井、一体化提升泵站工程、电气设计和自动控制、配套输送管道等建设，以及绿化移栽、恢复及环境美化等内容；（2）设备设施及附件采购、制作等；

c.夏季通风室外计算温度：33℃b.冬季通风室外计算温度：3℃a.冬季采暖室外计算温度：-1℃1.3.3气象水文条件场地沿线工程地质条件为亚黏土可塑，适宜采用天然地基。1.3.2工程地质条件

i.极端最高日气温：40.7℃h.冬季室外平均风速：3.1m/sg.夏季室外平均风速：2.7m/sf.冬季大气压力：102.1kPae.夏季大气压力：99.8kPad.夏季空调室外计算温度：35.2℃

o.最大积雪深度：230.0mmn.年最小降雨量：822.2mmm.年最大降雨量：1590.9mml.最冷月平均气温：8.2℃k.最热月平均气温：33.5℃j.极端最低日气温：-12.4℃

u.月最大平均相对湿度：80%t.地震烈度：7度s.多年最大风速：17.0m/sr.冬季主导风向：北风q.夏季主导风向：东南风p.多年平均风速：2.4m/s

本期截留沟、沉砂池及一体化泵站在鄂钢厂区绿化带内，绿化带内主要是樟树、茶树等景观树。在截留沟、提升泵站建设时，承包人需考虑景观树、草皮进行移植恢复费用。1.3.6通道走廊清理本工程位于湖北省鄂州市，公路、铁路、水运交通发达。1.3.5交通运输地下水主要接受大气降水及地表水补给，以大气蒸发及侧向径流的方式排泄。可不考虑地下水对基础的影响。地下水对混凝土、混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。1.3.4水文条件

2.2工作环境2.1.2截污管工程，包含：截污管管道工程；阀门井；放空阀门。2.1.1雨水管截流工程，包含：土方开挖及回填；一体化提升泵站一套；沉砂井一座；1#雨水排放口美化。本设计确定污水工艺分为雨水截流和雨水提升两部分。2.1主要内容：二、1#雨排口整治主要内容

格栅材质应为不锈钢材质，配套耦合装置2.3.1提篮格栅筒体采用玻璃钢材料，使用年限要求为50年。筒体侧壁玻璃钢应以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体材料，要求采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀。装置盖板应具备限位安全锁、防坠落和防盗的功能。筒体外部要根据使用条件和起吊能力设置吊耳，且不应少于4个，其强度需满足设备吊装的需要。一体化泵站底板采用钢筋混凝土结构，泵站底座与底板需二次灌浆连接。为一体化设备，配套控制柜、筒内扶梯、检修孔、排气孔、进出水口、阀门）、浮球传感器等。2.3一体化泵站整体要求介质为雨水（含有少量污水），温度低于40℃，PH介于6~9之间

水泵的运转噪声不应高于80dB(A)。水泵的旋转部件（包括电机）应进行动、静平衡实验。水泵能自动稳固地与排水连接座连接，并且水泵能在导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动，可不需工人下污水井检查和安装，降低维护风险。水泵在设计符合范围内应无振动和汽蚀现象；并带有自清洁功能，要求提供泵站内部流态（CFD)分析报告，确保无不利水力现象产生。泵站配套的潜污泵应符合现行国家标准《污水污物潜水电泵》(GB/T24674)的规定。2.3.2水泵和电机

管路系统的法兰应符合现行国家标准《钢制管法兰类型与参数》(GB/T9112)的有关规定。一体化泵站内部管道、管件采用卷板钢管，材质为Q235A；管道防腐采用特强级，符合《设备与管道涂料防腐设计与施工规范》相关要求，具体的防腐设计与出水压力管相同。2.3.3管路系统电机需配置定子三相热敏高温保护和浮子式泄漏传感器，以监测机封的泄漏液体状况，一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。电机设计能每小时平均至少启动15次。水泵配套的电机绝缘等级不低于H级，防护等级为IP68，并配套电机冷却系统。

2.3.5操作平台和爬梯水泵和自耦底座采用金属与金属之间的连接，并采用橡胶圈密封。一体化预制泵站设置不锈钢SS304及以上材质的导杆、提升链等提升装置，且最大允许提升重量不应小于单台设备最大提升重量的1.5倍。2.3.4泵站提升装置泵站的进出水管道和外部管道采用柔性连接。泵站出水管配置止回阀和检修阀，且安装在泵站内容，阀瓣采用轻质复合材料。

2.3.7流量计液位传感器电缆应采取防松脱的措施，并应设置接地屏蔽线。一体化预制泵站内液位采用超声波液位计或浮球设备，进行实时监测控制，并以4mA~20mA的信号反馈到主控制器。2.3.6液位控制设备爬梯应满足现行国家标准《梯子要求、试验和标志》(GB/T17889.2)的有关规定：爬梯采用玻璃钢材质。泵站内部设置维修平台，其材质需为与简体相同GRP材质：操作平台需进行承载力测试，最大设计荷载不应小于3.5KN/㎡.

a.管材性能必须可靠，有足够强度和刚度，耐腐蚀能力强，使用年限较长，便于维修。管材的选用应遵循以下几个原则：2.4.1管材选择截污管施工范围为排水口沿西干道绿化带至西区制氧厂大门口排水检查井，范围内无复杂地下管线，施工现场场地平整，整个施工现场均为软土土质，施工条件良好。2.4输送管道工程为法兰分体式连接四氟内村，316L电极，220V供电，带4-20mA和485通讯输出，综合精度0.5级，耐压1.6Mpa。

管道埋深：根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。一般：人行道下不宜小于0.6m；在机动车道下不宜小于0.7m；在绿化带下或庭院内的不宜小于0.4m。管道坡度：截污管按自然坡度铺设，最小设计坡度3‰。管道管位：截污管依地势沿主干道路敷设或位于公共用地、绿化用地中。2.4.2管道铺设施工c.充分考虑管道沿线的地质条件因地制宜地选用管材，截污输送管采用PE管.b.便于运输和施工，以减少施工的难度，降低工程造价。

3.1总体要求3、电气设计沟槽回填：沟槽回填要求用石粉回填至管外顶300mm处，其干密度≥16KN/m3，管顶以上300mm至地面范围内原土进行回填。原土回填并夯实，其压实度分别为≥0.95（胸腔及坞膀）和≥0.90（管顶以上500mm内），严禁单侧填高，严禁用淤泥、淤泥质土或杂填土回填。沟槽开挖：开挖时应尽量避免对管基下原状土的扰动，机械开挖时不准超挖，要求人工清底。若地下水位埋藏较浅，施工时应合理采用明沟排水或井点降水措施，防止沟槽泡水软化土质和流砂、管涌的出现。管道开挖与回填管道接口及基础：PE管道采用热熔连接，管道基础采用中、粗砂或石粉垫层基础。

采用PLC自动控制，可24小时连续自动运行。各泵均设有手动、停止、自动三个位置的选择开关，可任意选择控制方式。系统具有自动和手动运行两种控制方式。设计规则及电气设备元件的认证要求：电气控制柜要提供3C认证标志电气控制系统要能实现工艺参数控制，包括压力、液位等；电气和自控系统设备、材料必须考虑防火、防爆、防潮、高温、防腐等特殊环境的要求。泵站系统的电气控制系统设计必须依据工艺要求及相应的国家和行业标准进行；必须保证工艺参数控制准确，调整方便，工艺设备及机械化传输设备运行安全、稳定、可靠。本工程电气及自控包括电气及自控系统的设计、安装，应用软件的编制及调试等内容。

主要电气设备选型电源由业主确认指定电压等级为380V接入点，施工方安装线路送至项目控制柜，容量需满足生产需要。配电本方案设计为泵站规划用地范围内。内容有：低压配电系统、防雷及接地系统的设计。设计范围3.2电气系统

电缆、电线选型及敷设所有设备的标牌、标示、标记清晰、完整、全面，采用不锈钢牌和腐蚀刻字。设备出现故障时，低压配电室及现场控制柜均有声光报警。现场操作箱、检修箱（含室内）、设备自带的控制箱采用不锈钢设计，防护等级符合现场要求，按钮均带硅胶防护套；提升泵配电流变送器，远传到监控后台。低压电柜通过国家CCC认证，带完整功能板，各柜均做柜眉和回路标示，电气元件采用低压断路器、接触器、热继电器等相应的组合，作为短路、过负荷及断相保护，15KW以上大功率设备回路均设电流表，馈电柜的备用回路不少于20%，所有铜排、铜接线鼻子均表面覆锡、铜排均包热缩套管（包括变压器低压出线铜排、柜内可触及铜排），柜体颜色为7032灰。动力系统中电动机保护回路设短路、过电流及过载等保护，配电回路设短路及过流及过载保护，18.5KW以上电动机采用软启动方式。低压系统总进线断路器设瞬时速断、延时速断及长延时过电流三段保护。

照明设计本工程接地采用TN-S制系统，对电气设备外壳和插座进行可靠接地。总电源进入后，做重复接地。工作接地、保护接地共用接地网。根据本工程的特点，以建筑物、构筑物的金属体构造钢筋和基础钢筋作为接地体，接地电阻小于1欧姆。路灯、插座等回路设置漏电保护。本工程构筑物属于三类防雷设施，为防止直击雷，控制柜设置防雷。在变压器低压侧和重要设备（如PLC装置）供电的末端配电箱的各母线上装设电涌保护器（SPD）以防雷电电磁脉冲引起过流和过压。防雷接地电缆支架，电缆桥架及附件（托臂、立柱、连接片、吊架等）采用热镀锌防腐，桥架接地采用铜排连接。据本工程环境特征，配电线路选用技术性能优越、载流量大、敷设方便的交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆YJV-0.6/1kV，控制电缆选用KVV-0.6/1kV，电线选用铜芯塑料电线。电缆敷设主要采用电缆沟及桥架敷设，电缆沟、桥架引至各电动机采用电缆穿UPVC敷设方式。

泵站控制设备显示参数，要求包括实际液位、启停液位、运行时间、泵送流量、水泵转速、电流、能耗、水泵运行和故障、超低、超高和溢流液位等；人机界面LED液晶显示，实现参数设定及运行数据实时显示。对于可恢复的故障，要求具备自动或手动解除报警、恢复正常运行的功能。一体化泵站要求具备自动巡检、故障诊断、报警和自动保护等功能，实现泵站自动化控制及无人值守。4.1自控系统4、自控系统照明配电系统采用三相五线和单相三线制，采用通过国家CCC认证的节能灯具，照明回路均分路设计。

防雷保护，水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，GPRS调制解调器及超声波液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。远程监控，泵站基本运作情况可通过手机、电脑的终端软件进行实时监控。泵站数据可传输至中控服务器，配置GPRS调制解调器，通过网络及Internet，以AquaCom公开的通讯协议传输泵站数据自动远程无线传输至中控服务器。电气元器件采用施耐德、西门子等一线品牌，触摸屏尺寸为7寸。泵站坑底冲洗控制：泵站应配置可对泵坑底部淤泥沉淀物进行冲刷的设备，能在每次水泵启动初期先对泵坑进行水流冲洗，冲刷起坑底淤泥等沉淀物后再将其抽走。控制柜采用户外型，双层门结构，柜体材质要求采用不锈钢，电缆安装方式采用下进下出，防护等级为IP54及以上。

组态画面，动态显示泵站运行状况及报警列表，并能实现远程控制起停水泵；与远程泵站通信数据数量应没有限制；采用SQLServer数据结构，提供开放式数据接口，并支持OPCDAServer，实现与上层控制系统的连接；支持Windows7简体中文操作系统：水泵厂商需提供专业泵站远程监控系（SCADA)并满足：远程通讯及SCADA监控系统

设备基础采用整片钢筋混凝土基础。沉砂井、截流槽：全部采用现浇整体式钢筋混凝土结构，混凝土抗渗等级S6，掺UEA以提高混凝土的抗裂防渗能力。⑴建筑物、建筑物结构形式5.1结构形式5、结构设计可产生、显示、预览、打印用各种报表，如日报、月报、年报、故障报告、所有状态信号报告软件报表应能与Microsoft套装软件相兼容，可以下列格式输出：HTML（Internet格式）、Excel表格、WORD文档、清晰的交互式的画面展示趋势图及历史数据。

②砖墙c.其余部分砼均为C20。b.垫层砼C10。a.所有工艺构筑物，砼标号采用C25，抗渗标号S6，内掺12%水泥用量的UEA微膨胀剂。①砼⑵主要材料

6、总图布置的⑶本工程考虑抗6级地震设防。直径Φ≤8用I级钢，直径Φ≥10用Ⅱ级钢。④钢筋③水泥采用≥425#普通硅酸盐水泥。砖采用MU7.5机制砖，地下部分采用M5水泥砂浆砌筑，地上部分采用M2.5混合砂浆砌筑。

6.2平面布置⑷按照建成范围要求，进行绿化小品布置，并采取绿化措施进行隔离。在泵站内各个构筑物周围进行绿化，既美化了环境，又对整个泵站的建筑起到了烘托作用。⑶考虑消防安全要求，设置必要的设施。⑵处理构筑物之间间距的确定，考虑各管道施工维修方便。⑴按照不同功能，分区布置，并用绿化带隔开。6.1原则

3.2技术要求：3.1设备供货范围：承包方负责本工程全部土建、设备、电气的供货、安装、施工调试。三、设备供货范围及技术参数及验收标准按照鄂钢厂区总体的要求，泵站内绿化方式采用种植直挺乔木及低矮灌木，建筑物、构筑物之间配以条状草皮和点状花卉，形成绿带，以造成良好的空间形体和色彩对比，给人一种清新舒畅的感觉。绿化面积占泵站总面积的30%，以美化环境。6.3绿化设计总平面布置中既考虑到雨水的来向及其处理后的排水方向，同时兼顾风向、地形，以利于创造较好的生活工作环境。同时根据泵站地形条件及气象条件，生产工艺流程，泵站平面布置力求达到生产安全，工艺流程合理，功能分区明确，尽量做到环境美化和建筑物实用与美观相协调统一。

（6）泵站结构设计应考虑结构抗浮、承载能力及土壤的化学属性、建筑结构和入水管、出水管以及其他装置之间可能的沉降差异。（5）泵站设计应考虑雨季排放水量大的后果，泵站内外的噪声、振动和臭气，发生故障的后果，视觉影响等对环境的影响。（4）泵站所配水泵采用自耦式安装，宜带内部维修平台。（3）安装在泵站内水泵四周的辅助设备、电气设备及管道、电缆道等，其布置应避免交叉干扰。（2）泵站底板高程应根据水泵安装高程和进水流道布置或管道安装要求等因素，并结合泵站所处的地形、地质条件综合确定。（1）截污泵站的总体布置要求和站址应根据地质条件、工程设计以及泵站运行等，经技术经济比较确定。

（12）管路系统的管材、管件、阀门的选用及连接方法应符合《室外排水设计规范》GB50014和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)的规定。管道系统排水管管材材质应满足《室外排水设计规范》GB50014和《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268）的规定。管路在最低处应设有排水设施。管路在泵后应设止回阀。（11）潜水泵应具有相关生产许可证和产品合格证。潜水泵平均无故障运行时间不得少于2500h。（10）设备安装前应进行全面清理和检查。对与安装有关的尺寸及配合公差应进行校核，部件装配应注意配合标记。安装时各金属滑动面应清除毛刺并涂油脂。（9）设备配套使用的管材、管件、阀门等的选用及连接方式应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014和《建筑给水排水设计规范》GB50015中的要求，设备的各种阀门及其活动部件的动作应灵活、可靠。（8）设备配套使用的水泵、阀门、管件的耐压等级应满足使用要求及相关标准要求，配套使用的产品应有产品合格证。（7）泵站工程施工应严格按照设计要求实施，应符合《给水排水构筑物工程施工与验收规范》GB50141的规定。严禁按未批准的设计变更或工程洽商进行施工。

（4）调试：设备安装完成后，在正式运行之前进行试运行调整运行，确认安全操作方法。（3）完成检查：设备安装完成后，在试运行之前，依据设计图纸等资料，对安装精度、操作验证现场进行检测确认。（2）设备进场时检查，出现污损的情况需要进行清洗和清扫；施工过程中产生的建筑等工业垃圾必须及时清运出场，不得污染厂内外道路。（1）根据工程需要，会要求承包方提交照片、资料、规格等相关数据。3.3工程施工、设备安装调试及验收要求（13）控制装置：控制装置应实现泵站液位自动控制运行。液位控制设备的电子仪表装置应安装于控制柜内；安装固定液位控制器及悬挂电缆应避免缠结或末端在泵站的入口，控制器应避免被障碍物干扰。起停液位的设置，一台潜水泵必须设置2个液位使用，2台潜水泵至少设置3个液位使用。

（1）验收结束后，保修期为1年；3.5质保期（2）承包方须在正式培训前一周向用户提交运行调试培训大纲和内容等书面材料，确定培训时间，由承包方派资深运行、维修工程师到现场为用户人员进行培训。（1）承包方必须承担所有设备、以及整体系统的技术培训工作。培训结果要做到运行人员能熟练掌握各系统的操作与调整。3.4培训（5）竣工验收：保证晴天1#雨排口不见水是本项目验收的最基本条件，在此条件下保证水泵、管道和电器控制等设备安装符合施工及验收规范，且外观质量良好和运行稳定。

2、工程施工质量标准：达到国家现行建设工程合格标准，单位工程一次验收合格率为100%。1、质量要求：必须保证实现晴天1#雨排口不见水；四、工程质量要求及安全目标（4）由供应商购进、采用的机械设备，即使是其他厂家生产的，如出现质量问题或故障均由供应商负责维护和索赔。（3）保修范围除了功能、安全、保养外，还应包括设计、制作、安装、配线等方面；（2）保修期间内出现的事故，即使判明用户负有责任也应立即进行修理；

6.1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。6.1施工质量六、质量与检验以合同签订之日起，承包人7天内完成初步设计，17天内完成施工图设计，25天内将设备送至发包人指定区域，施工安装调试周期根据现场生产工况分步实施，48天内达到单机、联动试车条件，总工期不超过50天。五、工期要求3、安全目标：死亡事故为零、重伤事故为零、重大消防事故为零、重大险肇事故为零。

6.3.2发包人不能按期进行验收时，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收的，承包人可自行组织验收，发包人应承认验收记录。6.3.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。6.3隐蔽工程和中间验收6.2.2工程质量达不到标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。6.2.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并为检查检验提供便利条件。6.2检查和返工

7.3承包人提出的优化设计的合理化建议，需经发包人认可同意。未经同意擅自施工时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿损失。7.2施工中承包人不得对已通过审查的工程设计进行变更，擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担。若为了便于组织施工，或为了施工安全，避免干扰等原因，须采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，必须先报发包人认可和批准，由此增加的费用由承包人自行承担。7.1没有发包人的认可，承包人不能进行任何变更。七、工程设计变更无论是否进行验收，当发包人其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担发生的全部费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。6.4重新检验

详见1号雨排口EPC总承包合同附件合同格式及主要条款主要设备及材料清单

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评标标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。2.1、评标方法2、评标细则及评标标准1、形式评审、资格后审、初步评审依次审核，若有一项不符合，则无法进入下一轮评审。第五章评标办法及评标标准

附件一投标书及附录格式第六章主要投标文件格式2.3、商务标标准2.2、评分标准

2.投标人将按询比价文件的规定履行全部合同责任和义务。1.本次投标所报内容完全按照询比价文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，如经询比价人审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受询比价人对此所做出的任何处理，也不要求询比价人对此做出任何解释。据此函，签字代表宣布同意如下：根据贵公司项目的询比价要求，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标单位名称）提交投标文件正本1份、副本2份，电子文档一份。致：（询比价单位）1、投标函

投标单位名称及盖章：7.按询比价文件规定，我方的投标报价为：￥万元人民币（大写：元整，含税）。价款的支付方式：按合同支付方式结算，开具符合国家规定的增值税专用发票。6.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，贵方有权将我方的投标保证金予以没收。4.本次投标自开标日起有效期为90天。3.投标人已详细审查全部询比价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、投标函附录年月日投标人授权代表签字：电话：传真（电子邮箱）：地址：

4、报价说明（如果有）年月日法人委托代表（签章）：投标单位名称（公章）：3、分项报价表

授权人：（签字）投标人：（盖章）被委托人身份证复印件本授权书宣告：(投标人名称)的法定代表人(姓名)合法地代表我单位，授权(被授权人单位名称或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人，该代理人有权在（项目名称）询比价的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件以及与此相关的其他文件并执行一切与此有关的事项和作出相关的决定。该代理人的行为视为我单位的行为，约束我单位。致（询比价人全称）：附件二法人授权书（格式）

单位性质：投标人名称：附件三法定代表人资格证明书日期：年月日地址：被授权的代理人：（签字）

特此证明。系(投标人名称)的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：年月日成立时间：年月日地址：

资质证明文件包括但不限于：附件四投标人资质证明文件年月日法定代表人：(亲笔签名)投标人：(盖单位章)

我单位（投标人名称）经认真核查，近三年经营活动中无违法、违约所涉及的重大法律纠纷和刑事案件（如有相关情形请如实按下表填报），没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态，近三年没有骗取中标和严重违约及重大维保质量问题。由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿承担因此而造成的法律责任。致：（询比价单位）：附件五近年发生的诉讼和仲裁情况其他询比价文件要求的资质证明文件；质量认证体系证书；营业执照；

附件六投标单位企业概况日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）特此声明。

注：附件七近年类似业绩情况年月日法人委托代表（签章）：投标单位名称（公章）：

附件八拟派关键人员履历、资格及业绩证明资料年月日法人委托代表（签章）：投标单位名称（公章）：投标人须按上表分类列报近年（年至年）以来的类似业绩证明资料。

投标单位名称（公章）：姓名性别年龄照片职务从业年限职称/技能证书联系电话毕业院校有效证件号码专业擅长领域拟在本项目担任的工作近五年来负责的主要项目及担任的主要工作姓名性别年龄照片职务从业年限职称/技能证书联系电话毕业院校有效证件号码专业擅长领域拟在本项目担任的工作近五年来负责的主要项目及担任的主要工作表2拟派往本项目的人员信息登记表投标人可提供相关人员其它资料。项目负责人、主要专业技术负责人需单独按表2填报，并提供附件：学历、职称、专业资格证书、业绩证明资料[复印件]；注：1、表1长度请自行增加，并附上相关人员岗位证书复印件；表1拟派往本项目的人员情况一览表

法人委托代表（签章）：投标单位名称（公章）：附件九商务偏离表年月日法人委托代表（签章）：

附件十技术规格偏离表除本附件列出的偏差获得询比价人许可外，在合同签订后，所有不符合询比价要求的项目，投标人必须加以纠正。投标人须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案。投标人应对商务基本要求，提出遵守声明。注：年月日

法人委托代表（签章）：投标单位名称（公章）：除本附件列出的偏差或业主许可外，在合同签订后，所有不符合技术规格与综合规格要求的项目，卖方必须加以纠正。投标人须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件及图纸并说明原因，同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案，列出其他设施，部件，物料及方法。投标人应对技术规格基本要求，提出遵守声明。注：

3、质量服务说明服务机构的名称、性质、人员配置及数量、所从事的专业2、投标人服务机构的设置1、投标人应提供详细的项目计划，包括提供响应时间。附件十一服务承诺年月日

投标人认为需要提供的其他资料。附件十二其他投标人应承诺投标的质量保证等，明确说明如何保证正常项目施工的质量措施。