2022年11月采购人：深圳市广前电力有限公司（编号165085）竞争性谈判文件消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目深圳前湾燃机电厂

1．总则5投标人须知前附表2第一章投标人须知2第一卷商务卷1目录中国·广东·深圳

7．合同授予166．评标145．开标134．投标133．投标文件112．采购文件9

附件四：投标文件递交记录表22附件三：中标通知书21附件二：问题的澄清20附件一：问题澄清通知199．纪律和监督178.不再采购和重新采购17

目录27第五章投标文件格式26第四章报价要求25第三章合同条款及格式24第二章评标办法24附件五：投标保函格式23

五、投标报价表33四、投标保证金32三、授权委托书31二、法定代表人身份证明30一、投标函28第一部分唱标卷28

七、评审资料38第二部分商务卷38（三）不违法违规分包承诺书37（二）不转包承诺书36（一）是否同意转为议标承诺函35六、附件35

十二、业绩46十一、交付或实施管理44十、项目技术质量管理43九、技术偏差表42第三部分技术卷42八、商务偏差表41

1．总则投标人须知前附表第一章投标人须知第一卷商务卷第二卷技术卷47

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本采购项目名称：见投标人须知前附表。1.1.3本标段采购代理机构：无。1.1.2本采购项目采购人：见投标人须知前附表。1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本采购项目己具备采购条件，现对本标段施工进行采购。1.1项目概况

（1）气温1.1.5.3水文气象条件电厂沿岸线已建设一座3000吨级（设备物资码头，兼轮渡码头）重件码头、一座500吨级交通码头和一座500吨级临时交通码头，以满足大件设备、消耗品及材料、人员交通运输。并在妈湾内陆岸线（海军码头旁）建设有电厂专用陆域交通物资码头（兼轮渡码头）。以满足人员、物资、建材等地方交通运输。现岛上已经有一艘汽车轮渡，载重量为60吨。中型货车可以一次性搭载4辆。船只可以在蓝线区（临建区）海岸线停靠卸运土方。1.1.5.2交通运输条件前湾燃机电厂位于深圳市西部南头半岛大铲湾(前海)海域对岸的大铲岛上。大铲岛隶属深圳市南山区，其四面临海，离深圳市中心区约15km，与陆地隔海相距1.5～2.0km。厂址与对岸陆域的陆域码头隔海相望，相距约1.2km,南与孖洲岛毗邻相距约1km，北邻小铲岛3.5km，东南方向距赤湾港区约6km，东距深圳西部妈湾港区约1.5km。1.1.5.1厂址地理位置

多年月平均最大相对湿度：91%多年逐月平均相对湿度：77％（2）湿度多年逐月平均气温：22.4℃多年逐月最低气温：0.2℃多年逐月最高气温：38.7℃

大铲岛临建区现有临建区招待所、白鹭餐厅和一个小型超市，可提供住宿、餐饮和生活日用品的服务，由第三方公司运营。岛上还设有卫生站，可提供外伤和一般常见病的医疗诊治。目前岛上已具备市政通信和计算机网络条件，采购人可协助投标人自费报装。1.1.5.4现场条件投标人可自行联系了解海区潮汐情况，联系方式：齐卫东0755-86236616或者13632606190。厂址所在海区潮汐为不规则半日混合潮。涨潮最大潮差3.27m，落潮最大潮差3.47m，平均潮差1.36m，属弱潮河口。平均涨潮历时6小时17分，平均落潮历时6小时22分。以下潮汐、水文气象条件仅供投标方参考。投标人应自行评估厂址的水文气象条件对施工任何方面可能造成的影响并考虑进报价中。（3）潮汐特性及特征值

临建区住房收费标准心

T

1.3采购范围、计划工期和质量要求企业自筹，并已落实。1.2资金来源和落实情况说明：此收费标准仅供参考，如有最新收费标准按最新标准执行。投标人投标报价应充分考虑可能产生的费用调整，并承诺投标报价总价不变。乘坐交通船与材料运输上岛：联系人：齐卫东0755-86236616或者13632606190。与本项目有关的货物、设备，采购人可提供免费轮渡，但过海风险仍需由投标人自行承担。食宿联系人：0755-86236605或者13902939543。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求（适用于资格后审）1.3.3本标的质量要求：见技术规范书，并以技术规范书为准。1.3.2本标的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次采购范围：见技术规范书，并以技术规范书为准。

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。(6）其他要求：见投标人须知前附表。(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；(4）信誉要求：见投标人须知前附表；(3）业绩要求：见投标人须知前附表；(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(5）为本标段提供采购代理服务的；(4）为本标段的代建人；(3）为本标段的监理人；(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(11）财产被接管或冻结的；(10）被暂停或取消投标资格的；(9）被责令停业的；(8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；(7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；(6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

1.7语言文字参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密见投标人须知前附表。1.5最高投标限价(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.10.3采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，在广东能源商务网平台或以书面方式通知所有购买采购文件的投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在广东能源商务网平台或以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人通过广东能源商务平台向所有被邀请的投标人澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。不召开投标预备会的，不影响投标人提出问题及采购人的书面澄清。1.10投标预备会1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）若需分包，原则上应在合同中约定分包项目。若合同未约定分包项目，则应在开工前向甲方提出申请。（3）本项目分包只针对结构复杂的工程项目，分包的内容只能是非主体、非关键性的工作。（2）如项目实施过程中发现中标人存在转包行为或违法违规分包行为的，中标人将承担以下责任：立即责令其停工，扣除其所有履约保证金，并且被列入广东省能源集团的承包商黑名单。造成后果的，按照有关法律法规规定和合同约定追究其责任。（1）本项目禁止转包和违法违规分包。1.11.1请投标人承诺已获悉并严格按以下条款执行。1.11分包

投标人须知前附表，允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离1.11.3请投标人提供《不违法违规分包承诺书》（见附件）。1.11.2请投标人承诺不转包，并按要求提供《不转包承诺书》（见附件）正式承诺不转包。（6）分包应按照合同约定或者取得采购人同意后进行，接受分包的人不得再次分包。（5）接受分包的单位应当具有相应资格条件和履约能力。如需进行分包的投标，投标人应同时提交意向分包人的资质、从业人员相关证件（包括但不限于拟派遣的作业人员名单、身份证复印件、作业资格证书复印件、劳动合同复印件、社保缴存证明复印件）等资料。施工人员超过（含）10人的分包工程项目，分包人拟委派的项目经理需经甲方面试审核通过。

(3）评标办法；(2）投标人须知；(1）投标邀请书；本采购文件包括：2.1采购文件的组成2．采购文件

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。(8）投标文件格式；(7）技术标准和要求（见《技术规范书》）；(6）图纸；(5）参考工程量清单；(4）合同条款及格式；

2.3采购文件的修改2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。2.2.2采购文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前5天在广东能源商务网—“投标答疑”中公布答疑结果（或以书面形式）通知所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截截止日不足5天，相应延长投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在收到采购文件起3天内及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登陆广东能源商务网—“投标答疑”填写疑问或以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。2.2采购文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

本投标人在投标报价时已充分考虑在采购人生产厂区作业需办理工作票、作业区安全隔离措施、及因生产与施工作业交叉可能引起的工效降低、因甲方和（或）乙方和（或）第三方原因导致的定时定点加班作业等情况。本投标总价中已包含上述因素引起的费用。2.4.2本合同投标总价应包括实施完成本项目所有内容全过程中发生的各项费用之总和。包括：直接工程费、间接费、利润、税金、机械机具调遣费、运输费、各类施工措施费（含安全文明施工费）、乙方应承担的保险、政策性文件规定收费以及合同包含的所有风险费、责任费等。不因国家政策变化调整收费、物价上涨等变化的风险因素而调整合同总价。2.4.1投标报价的单价应为固定全费用综合单价，以人民币为结算单位，投标人在报价中所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。2.4投标报价要求2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。2.3.1在投标截止时间5天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.4.4投标价不是固定全费用综合单价的投标文件将被作为非实质性响应的投标。2.4.3投标报价为一次性报价，在截标时间之后投标人不得做任何修改。任何要求修改报价的投标将被视为自动放弃投标处理。另外,投标人在投标报价时必须充分考虑在完成本项目过程中可能发生的其它各种费用等情况。税金为非竞争性费用，投标报价时请注明报价所含税种及其税率。本工程所在地前湾电厂地处孤岛、边境，交通不便，所用原材料、物资均需过海二次转运，所有废弃物均需岛外处理，人工降效较多。本合同总价已充分考虑了上述因素，所增加的费用已分摊到各项目综合单价中。投标报价的措施费中中应单独明列安全文明施工费，具体包括：环境保护、文明施工、安全施工、临时设施，投标人未按本规定报价时可按废标处理。安全文明施工费在报价时不允许竞争性报价，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，需考虑充分和足够，并注明其用途,实施中不得调减或者挪用。

3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成3．投标文件2.4.7投标人在报价中如有任何遗漏，涉及到采购文件规定的范围、质量、性能和工程的实施或限制了采购人的权利和投标人的义务，将直接导致废标。2.4.6报价的具体范围已在采购要求中予以陈述，投标人必须清楚地了解采购文件要求，否则，由此而产生的一切后果，由投标人自行承担。2.4.5在采购文件的相关部分，均对投标报价作出了详细的要求，投标人应按要求全面响应填写报价。此报价作为采购人评标依据之一。

项目管理机构；资格审查资料；投标报价和（或）已标价工程量清单；投标保证金；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；投标函及投标函附录；

3.2.1投标人应按第四章“投标报价”的要求填写相应表格。3.2投标报价投标人须知前附表规定的其他材料。交付或实施管理方案；施工组织设计；项目技术质量管理方案；

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人以银行转账方式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在广东能源商务平台（或以书面形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改报价表中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5资格审查资料(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。采购人退还投标保证金的方式：银行转账方式退还至投标人公司的基本账户。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.7投标文件的编制见投标人须知前附表。若允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。3.6备选投标方案3.5.3其余所需资料见须知前附表规定的资质要求。3.5.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.1投标人应提供最新的营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料复印件并加盖行政公章。

4．投标3.7.5投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.2投标文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前在广东能源商务网上填报投标价格和递交（上传）投标文件。4.2投标文件的递交4.1.3投标文件按照“第一部分唱标卷”、“第二部分商务卷”、“第三部分技术卷”分卷装订，递交时统一封装在一个文件袋内。投标报价全部放在唱标卷中，商务卷及技术中不得包含任何价格信息。4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。4.1.1投标文件的封套上应清楚地标记“正本”字样，封套的封口处加盖投标人单位章，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。4.1投标文件的密封和标记

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字及盖章。4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。4.3投标文件的修改与撤回4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交书面投标文件的地点：见投标人须知前附表。

网上开标按照《广东能源商务网管理标准（Q/YD-20506.001-2010）》的应用管理总则进行。5.2开标见投标人须知前附表。5.1开标时间和地点5．开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(l）宣布开标纪律；采购人将邀请所有投标人（包括投标方代表）或其授权代表参加。出席开标会的所有代表应签名报到以证明其出席。没有出席开标会的投标人将被视为默认本次开标结果。书面投标文件按照下列程序开启：

6．评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议(8）开标结束。(7）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等人员在开标记录上签字确认；(6）当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人以及有关专业、经济等方面的专家组成。6.1评标委员会

6.3.1资格审查评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(3）评标委员会将审查投标文件是否对采购文件的要求作出实质性的响应而没有重大偏离。(2）评标委员会将审查投标文件中是否有计算错误。(1）开标后，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、询标、评审和比较。6.3.2对投标文件响应性的确定通过资格审查的投标人方可进入详评。资格审查主要审查投标人是否具备圆满履行合同的能力。投标人应根据采购文件第1.4及3.5条的规定提供合格投标人的资格证明文件。

超出经营范围投标的；投标人未提交投标保证金或金额不足的；(7）如果发现下列情况之一的，其投标将被拒绝而作为废标处理：(6）评标委员会在必要时，有权要求对投标人进行实地踏勘，相关费用由采购人负责。但投标人不得拒绝评委会要求，否则其投标无效。(5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。(4）除非采购文件中有明确规定，评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠其它外部证据。

采购文件中规定的其它情况。未能实质性承诺合同主要条款的；未能实质性响应技术要求的；投标有效期不足的；资质、业绩等不满足采购文件要求的；投标文件无单位盖章并无法定代有人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

(1）评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：6.3.4投标文件计算错误的修正(3）询标是评标中的重要环节，投标人必须由法定代表人或其授权人接受评标委员会的询标并做出明确的答复，否则，评标委员会将拒绝其询标。由此而产生的任何不利于投标人的后果由投标人承担。(2）除评标委员会主动要求询标外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会成员联系。(1）评标委员会将对投标文件进行审查、质疑、评审和比较，并可要求投标人对其投标文件内容进行澄清。投标人有责任按照采购人通知的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标文件内容进行实质性修改。6.3.3询标及投标文件的澄清

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1定标方式7．合同授予(4）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。(3）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价乘以工作量为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。(2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

7.3履约担保中标通知书将作为合同的组成部分。中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。采购人将以《中标通知书》的方式通知中标人其投标被接受，投标人在收到《中标通知书》后应尽快与采购人取得联系，并按采购人的要求参加合同谈判和签订合同。公示期满，在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。采购人自收到评标报告之日起3日内将公示中标候选人，公示期限：3天，公示媒介：广东能源商务网。投标人或其他利害关系人对此有异议的，应在公示期内向采购人提出。7.2中标通知

2.中标通知书发出之后，采购人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以废除授标：1.合同授予标准：采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按评标程序评选出的投标人，确定中标的投标人必须具有有效实施本合同的能力和财力。7.4.1授标及废除授标7.4授标与签订合同7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

4.中标人因上述原因被废除授标，将被没收全部投标担保。3.中标人因上述原因被废除授标，采购人将在其他备选中标单位中选择。（4）法律法规规定的其它明显损害采购人利益和社会公共利益的情形。（3）因中标人过错而未能按照规定与采购人签订合同；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

8.不再采购和重新采购在投标有效期内，第一中标候选人签订合同后违约导致合同终止，则招标人有权与第二中标候人签订合同；第二中标人放弃或者签订合同后违约导致合同终止，则招标人有权与第三中标候选人签订合同，以此类推。7.4.3第一中标候选人拒签合同的，取消其中标资格，由第二中标候选人承接其中中标资格。发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人全额无息退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2签订合同

9.2对投标人的纪律要求采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对采购人的纪律要求9．纪律和监督经评标委员会评审后否决所有投标的，采购人将重新采购。若投标截止之时，投标人少于3个的，采购人填写《监管审批表》说明情况，经采购领导小组批准后，不再重新采购，转议标。如投标人对此条有异议，请于投标文件中写明。若经评标委员会会审所有投标结果均被否决，进行重新采购。

9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（投标人名称）:问题澄清附件一：问题澄清通知采购人在授予合同之前的任何时候，保留接受或拒绝任何投标，以及取消采购并拒绝所有投标的权利，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。10、接受和拒绝任何或所有投标的权利投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

年月日评标小组组长：（签名）……2、1、本采购项目“深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目”的采购评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

2、1、问题澄清通知已收悉，现澄清如下：“深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目”采购评标委员会：问题的澄清附件二：问题的澄清

（中标人名称）:附件三：中标通知书年月日法定代表人或其委托代理人：（签名）投标人：（公章）……

法定代表人或其委托代理人：（签名）采购人：（公章）特此通知。请你方在接到本通知书起30日内到深圳市南山区妈湾大道北深圳前湾燃机电厂厂区内（指定地点）与我方签订施工承包合同。中标价：元。你方于（投标日期）所递交的深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

投标保函附件五：投标保函格式投标文件递交记录表附件四：投标文件递交记录表年月日

本保证函从签发日期起生效，直到投标文件有效期满后30天内有效。中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按采购文件规定提交履约担保。投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；本保函是作为（投标人名称）参加深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目的采购而提供的投标保函。（投标人银行名称）无条件地，不可撤消地约束本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方书面通知，说明以下事实中的任何一点时，立即无追索地向贵方支付金额为的人民币。致：深圳市广前电力有限公司：

第三章合同条款及格式（另行成册）第二章评标办法日期：年月日负责人（签名）：投标人银行名称（公章）

3、投标人所报日综合单价在合同期内不调整。2、本项目需且仅需2名注册监理工程师驻场工作，如投标单位上报的监理人员超出2人，多出部分产生的一切费用均投标单位自行负责，招标人依照最终驻场且符合项目要求的人员的考勤据实结算本项目的监理费用。1、投标方已充分考虑到完成深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目监理服务项目所有内容全过程中发生的各项费用。包括：直接工程费、间接费、利润、税金、风险金、差旅费、食宿费、各类施工措施费（含安全文明施工费）、投标方应承担的保险、政策性文件规定收费以及合同包含的所有风险费、责任费在招标人生产厂区作业需办理工作票、作业区安全隔离措施、及因生产与施工作业交叉可能引起的工效降低、定时定点加班作业等一切情况费用。1.报价说明第四章报价要求（另行成册）

备注：项目名称：深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目报价表（仅供参考，如投标单位认为不合理可自行修改）2.报价表4、其余必要的报价说明,由投标方自行表述

投标文件消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目监理服务项目项目深圳前湾燃机电厂第五章投标文件格式2、本报价包含税金，税种类为，税率为。本报价以充分考虑完成本项目各种情况下所发生的费用，日综合单价于合同期内不调整。

一、投标函第一部分唱标卷目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

第二部分商务卷六、是否同意转为议标承诺函五、投标报价表四、投标保证金三、授权委托书二、法定代表人身份证明

十一、交付或实施管理十、项目技术质量管理九、技术偏差表第三部分技术卷八、商务偏差表七、评审资料

上述投标总价中所含税的税种为：，开具的发票为：（备注：增值税专用发票、增值税普通发票、其它）1．我方己仔细研究了消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务服务项目采购文件的全部内容，也完全理解了采购文件所述的工作范围、技术要求及其它方面的规定。并完全了解了工作现场的条件、环境和在履行合同中可能存在各种的风险。我方愿意以人民币（大写）元（￥）的暂估投标总报价应标，完全接受后续贵司的监理工期要求及各专业工作时间安排，按采购文件的要求和约定实施和完成深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目监理服务项目，修补项目中的任何缺陷，工作质量达到合格。（采购人名称）:投标函第一部分唱标卷十二、业绩

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签署包含本投标文件所有内容的正式合同。除非另有说明,在正式合同签署并生效之前，你方书面的或传真的中标通知书和本投标文件将对双方具有约束力。4．如我方中标：3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（￥）。2．我方承诺在投标有效期120天内不修改、撤销投标文件。税率：%。

投标人：（公章）6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择投标者中标的权利。你方也有权在不用说明任何理由的情况下接受或拒绝任何投标人的投标书或全部的投标书。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。(5)我方保证本公司提供的产品（包括货物、工程或服务等）不存在知识产权的侵权的问题，采购方在中国境内使用货物、施工方法或服务，或上述的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果第三方提出侵权指控，投标方（中标单位即为合同承包方）须与第三方交涉并承担可能发生的—切法律责任、费用和经济赔偿。(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。(3)我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

单位性质：投标人名称：法定代表人身份证明年月日地址：法定代表人或其委托代理人：（签名公章）

特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：＿职务：_经营期限：成立时间：年月＿日地址：

代理人无转委托权。委托期限：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书年月日投标人：（公章）

身份证号码：委托代理人/联系电话：（签名）身份证号码：法定代表人：（签名）投标人：（公章）附：法定代表人身份证明

附件见报价要求。投标报价表附投标保证金交纳凭证投标保证金年月日

法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）我方参与了贵司的消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目（以下简称为“本项目”）的投标，若截标后有效投标人少于3个，采购人对本采购项目进行申请转议标，并得到批准可以转议标，我方□同意□不同意参与本项目的议标，投标文件即为本公司参与本项目议标的议标文件。深圳市广前电力有限公司：（一）是否同意转为议标承诺函

二、接受你方追究我方的违约责任，相关违约金在合同价款中扣除。违约金为合同价款10%。一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。我方（投标人名称）于年月日自愿参与你方消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目（项目名称）的投标，如我方中标，我方承诺：不将中标项目转包给第三方。如违反本承诺，将自愿接受你方的以下处罚：深圳市广前电力有限公司：（二）不转包承诺书年月日

电话：/（法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）法定代表人或委托代理人身份证号码：法定代表人或委托代理人：（签字）承诺人：（投标人名称，盖单位章）四、如因此造成人身伤亡或财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。三、接受你方将我方列入广东省能源集团承包商黑名单的处罚。

一、立即停工整改，同时不免除因此造成工期延误的处罚。如违反上述承诺，我方自愿接受你方的以下处罚：我方（投标人名称）于年月日自愿参与你方消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目（项目名称）的投标，如我方中标，我方承诺：一、不将合同约定可以分包以外的工作进行分包；二、按照合同约定分包的工作，分包人不得再次分包。深圳市广前电力有限公司：（三）不违法违规分包承诺书年月日

法定代表人或委托代理人身份证号码：法定代表人或委托代理人：（签字）承诺人：（投标人名称，盖单位章）四、如因此造成人身伤亡和财产损失事故（件）的，我方将完全负责，自愿接受法律法规和合同约定的处罚。三、接受你方将我方列入广东省能源集团承包商黑名单的处罚。二、接受你方追究我方的违约责任，相关违约金在合同价款中扣除。违约金为合同价款10%。

表1投标人基本情况表企业资信文件（包括但不限于以下内容）评审资料第二部分商务卷年月日电话：/（法定代表人或委托代理人工作固定电话和手机号码）

表2财务报表日期：年月日法定代表人（或授权委托人）：（签名公章）投标人：（公章）注：应附上最新年审记录的企业营业执照、等相关资质文件复印件并加盖公章。

日期：年月日法定代表人（或授权委托人）：（签名公章）投标人：（公章）（3）“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。（2）经国家有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明（信用等级）；注：应附(1)银行资信证明；

近三年发生的诉讼及仲裁情况应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。纳税先进企业或纳税诚信单位等荣誉（如有，请附上相关证书复制件）；近三年守合同重信用企业（如有，请附上相关证书复制件）；近三年获得市级及以上高新技术企业（如有，请附上相关证书复制件）；由投标人自行编辑，格式不限。内容包括但不限于：表3投标人过往获得的荣誉情况及近三年发生的诉讼及仲裁情况

项目名称：深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目商务偏差表日期：年月日法定代表人（或授权委托人）：（签名公章）投标人：（公章）

第三部分技术卷日期：年月日法定代表人（或授权委托人）：（签名公章）投标人：（公章）注：1.投标人递交的投标文件中与采购文件中的商务要求有不同时，应逐条列在偏差表中，如果没有商务偏差，请写明“无商务偏差”。否则将视为投标人完全接受采购文件的要求。

投标人：（公章）注：1.投标人递交的投标文件中与采购文件中的技术要求有不同时，应逐条列在偏差表中，如果没有技术偏差，请写明“无技术偏差”。否则将视为投标人完全接受采购文件的要求。项目名称：深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目技术偏差表

（1）质量目标的指标既应满足采购文件规定的质量标准，又应符合国家和地方的法律、法规、规范的要求。施工项目管理工作、施工方案和组织措施等都要保证该质量目标的实现，以保证投标人对采购人的最重要承诺。投标人编制项目技术质量管理规划的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；结合本采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施包括对邻近构筑物的保护措施等。具体内容包括但不限于：项目技术质量管理日期：年月日法定代表人（或授权委托人）：（签名公章）

工程施工项目评标时，投标人（含分包人）须同时提交拟派遣的作业人员名单，人员的信息材料包含但不限于：身份证复印件、作业资格证书复印件、劳动合同复印件、社保缴存证明复印件等。投标人中标后，评审过的项目经理（总监）原则上不予更换。确定项目经理、拟派遣的作业人员等的人选，保证施工项目管理的连续性（项目经理业绩可附上其它资料，格式不限）。（一）项目经理（总监）以及拟派遣的作业人员名单交付或实施管理（2）主要的施工方案描述，包括：工程施工次序的总体安排、重点单位工程或重点分部工程的施工方案、主要的技术措施、拟采用的新技术和新工艺、拟选用的主要施工机械设备方案。

（二）项目管理目标日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖章）2.我方了解并承诺中标后，评审过的项目经理原则上不予更换。注：1.我方承诺随表提供的拟派遣的投标人（含分包人）的作业人员名单及人员信息材料均真实有效，如发现虚假，将承担有关法律责任。

项目环境管理赢根据施工工程范围、工程特点、性质、环境以及采购文件的要求，提出保护环境的措施。项目职业健康安全规划应根据采购文件的要求提出总体的职业健康安全目标责任、分析施工过程中的主要不安全因素、保证职业健康安全的主要措施等。对危险性较大或专业性较强的施工项目，应当编制职业健康安全组织计划（或职业健康安全管理体系），并提出详细的职业健康安全组织、技术和管理措施，保证职业健康安全管理过程是一个持续改进的过程。（四）项目职业健康安全与环境管理提出施工预算和成本计划的总体原则，阐述采购文件（或采购人要求）的总工期目标、总工期目标的分解、主要的里程碑事件及主要工程活动的进度计划安排、施工进度计划表、保证进度目标实现的措施等。（三）项目成本和进度管理采购文件要求的目标。如规定的使用功能要求、工期、质量标准、法律法规规定的环境保护标准和安全标准等；包括企业对施工项目的要求。

项目验收管理包括工程竣工资料管理、工程结算书编制等。（七）项目验收管理建立与项目组织相适应的信息流通系统，和项目所涉及的各有关组织及个人相互之间的信息沟通、关系协调等工作规划。（六）项目信息管理根据工程的实际情况对施工项目的主要风险因素作出预测，并提出相应的对策措施，提出风险管理的主要原则。（五）项目风险管理

投标人：（公章）（2）必须附上业绩证明文件，如合同必须提供封面、主要工作内容内页、双方签字盖章页。附合同全文的，可隐去保密信息再扫描或复制。注：（1）一张表格只能填写一个项目，表格数量不限。已完成类似项目情况（过去三年中）业绩

（另行成册）技术规范书第二卷技术卷日期：年月日法定代表人：（签名公章）

乙方：甲方：深圳市广前电力有限公司乙方合同编号：甲方合同编号：消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目合同深圳前湾燃机电厂

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本标段项目协商一致，订立本协议。承包方（乙方、监理人）（全称）：发包方（甲方、委托人）（全称）：深圳市广前电力有限公司合同协议书签订地点：深圳市签订时间：2022年月日

三、下列文件均为本合同的组成部分：二、本合同有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中赋予它们的定义相同。工程规模：390MW燃气机组工程地点：深圳前湾燃机电厂厂区内工程名称：消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

报价书;图纸(如有);技术标准和要求（含项目施工安健环管理协议书）;通用合同条款;专用合同条款;本合同协议书

本合同为单价合同，监理工程师单价元/天*人。六、签约合同价及计算：五、委托人向监理人承诺按照合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用合同条款中议定范围内的监理业务。当这些文件产生冲突或含义不清时，除专用条款另有约定外，同类文件中各个文件表述发生不一致的，除另有说明或协议外，以时间较后签署的文件为准。非同类文件内各个文件表述发生不一致的，按以上所列的优先顺序进行解释。其它合同文件。

十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。九、合同期限暂定天，自2022年月日起，至该项目完成为止。八、工程监理质量符合合格等级及以上标准。七、监理人项目经理：。暂估工期约天，合同暂估总费用元（含专用增值税6%）。结算时以承包方投标报价时的综合单价结合工程监理项目所用的工作时间（考勤天数）计算工程监理项目的总费用。。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：词语定义、适用范围和法规通用合同条款十一．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用合同条款中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

监理人义务第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

第八条委托人应按合同约定的进度支付款项。委托人义务第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用合同条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十二条委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。第九条委托人应当提供外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：监理人权利第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用合同条款中予以明确。第十五条委托人应协调第三方有偿向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用合同条款约定的设施,费用已包含在合同总价内。（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（1）选择工程总承包人的建议权。

第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应24小时内通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权。未经总监理工程师签章确认，委托人不审核承包单位的工程和支付工程款。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十二条监理人调换总监理工程师或监理工程师须事先经委托人同意。第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。委托人权利

委托人责任第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。监理人责任

第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人，并承担由此给委托方造成的损失。第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。合同生效、变更与终止第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后10日内没有收到答复，可在第一个通知发出后15日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后20日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在20日前通知双方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书3天内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用合同条款约定。第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第三十九条本工程的监理工作报酬按照监理合同约定并按约定的时间和数额进行支付。监理报酬第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用合同条款中的约定给予经济奖励。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。其他

第一条本合同适用的法律及监理依据：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招投标法》《建设工程监理规范》。专用合同条款第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。争议的解决第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

施工承包合同；有关初步设计、施工图设计文件、设计变更通知单；供货合同；提供承包人、供应商名录；第三条外部条件包括：第二条监理范围和监理工作内容：监理的范围为深圳广前电力有限公司消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目工作。

监理人指派____为驻现场负责人___________，联系电话：，电子邮箱：，负责对本工程项目的全面组织与管理。第六条委托人的常驻代表为，联系电话：，电子邮箱：，负责对本工程项目的全面组织与管理。第五条委托人应在二天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。委托人逾期不答复的不视为对监理人书面提交的事宜持认同或否定意见。第四条委托人应提供的工程资料及提供时间：委托人在开工日期5天之前向监理人免费提供所需资料。按照惯例要求采用的国际标准、国家及行业标准、规程、规范及有关技术标准。承包人的施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施、安全保证措施；

第七条委托人免费向监理机构提供如下设施：甲方负责提供乙方监理人员工作、现场交通方便和必要的工作、办公条件。任何一方如变更其联系方式，需及时通知对方。否则，任何一方将相关资料发送至本合同中的预留联系地址视为按约定履行了通知义务，由此引发的责任由未通知方自行承担。各方之间的文件往来，如以专人送递，在交付后即被视为送达；如以邮寄方式发送的，在寄出后被视为送达；如以传真或邮件发送，在发出时即被视为送达。委托人、监理人双方均同意使用本合同第六条和签字页中所载明的各方地址与联系方式送达本合同当事人发出的任何文件、通知，以及各个司法阶段的法律文书，包括但不限于仲裁或诉讼各审判阶段、强制执行以及督促程序的传票、通知或其它文件。本条约定不应影响本合同当事人一方以法律允许的其它方式送达上述传票、通知或其它文件的权利。工程开工后，若监理人需变更人员，必须征得委托人的书面同意，否则监理人应按合同暂估总费用的20%向委托人支付违约金，且委托人有权解除本合同。对于不胜任工作的监理人员，当委托人要求更换时，监理人必须收到委托人通知之日起2日内无条件予以更换，否则监理人应按20000.00元/人向委托人支付违约金。工程开工前，监理人需将拟派遣的监理工程师名单、注册证书、业绩履历等相关资料提交给委托人常驻代表核查，如核查不通过，监理人需在委托人提出的期限内重新提交合格的拟派遣监理工程师名单等资料给委托人常驻代表再次核查。如再次核查依旧不通过，委托人有权取消合同并索赔合同暂估总金额的50%作为违约金。

除违约责任外，违约方应承担守约方因行使本合同项下任何权利而引起的所有合理费用、开支，包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、执行费、保全费、鉴定费、差旅费等。监理人应支付的所有违约金和赔偿金委托人有权在应付给监理人的合同款中直接扣除。赔偿金=直接经济损失×120%（扣除税金）第九条监理人在责任期内如果失职导致委托人或第三人受到损失，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）］，合同另有约定的除外：监理人应为在施工现场的员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费。保险费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。监理人承诺在员工施工现场遵守安全规定，因乙方或乙方员工施工过程中造成他人人身或财产损失的，由乙方承担全部责任，甲方因此产生损失的，乙方应承担甲方一切损失，包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿金、律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等费用。第八条监理人派驻人员在现场监理的工作时间：每周不少于___天，每天不少于___小时。如遇工程验收、相关部门检查、工程例会或其他委托人认为需要监理人员在场的情况时，监理人员在接到电话通知后的___小时内必须赶到现场。

第十四条报酬和支付详见项目技术规范书要求。第十三条监理工作内容第十二条因本合同引起的和与本合同有关的任何争议、纠纷，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方均应将争议提交深圳国际仲裁院仲裁。第十一条双方同意用人民币支付报酬。第十条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：由本专用合同条款第十四条规定执行。

（3）如后期结算中，监理总费用超出合同暂估监理工程费用10%以上时，超出合同暂估总金额部分需双方另立合同或签署补充协议。（2）因甲方项目需求导致的监理工程师工作天数不连贯，中途监理工程师的往返费用等需乙方自行承担。（1）项目进行中如因暴雨、台风天气等各种原因产生停工，则停工期间在工作现场的监理工程师综合单价在报价基础上5折优惠结算。3、合同价款调整：2、支付方式：项目完工后结算，结算时由双方根据考勤等共同编制确定结算阶段的监理费用结算书，确定结算金额。甲方确认监理费用结算书后，乙方提交付款申请单及对应金额的增值税专用发票至甲方商务部门启动付款流程，流程审批结束后支付结算款。1、报酬：以承包方投标报价时的综合单价结合工程监理项目所用各岗位的工作时间（考勤工作天数，不计往返路程）计算工程监理项目费用。考勤及天数汇总等文件由乙方总监和甲方项目经理在项目进行过程中共同编制并签字确认。

3、本合同未尽事宜，双方共同协商。2、合同签署后，任何一方不得随意变更或解除，需要变更或解除合同时，应由双方协商一致，达成书面协议。1、乙方必须自行完成所有的承包工程任务，不得转包。否则，乙方应按合同暂估总费用价的20%向甲方支付违约金，甲方并有权终止合同。第十六条其它甲乙双方签订的项目安全生产管理协议书（编号），适用于本合同下项目。第十五条安全生产管理协议书

附件2：技术规范书附件1：报价书第十七条合同附件6、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。5、本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章或合同专用章即生效。4、由于不可抗力的原因，导致合同无法完全履行或者无法履行的时候，经双方协商，可以变更或解除合同。一旦发生不可抗力事件，双方应采取补救措施以减少损失。

（合同签字页）附件4：廉洁协议，编号附件3：安全生产管理协议书，编号

编写：初审：审核：审定：批准：深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目监理服务技术规范书

3.技术规范12.质量监督原则11.总则1目录二〇二二年九月深圳市广前电力有限公司

4.5安全文明生产管理34.4监理内容24.3监理资质要求24.2监理工期24.1监理范围14.工作内容及要求1

1.3如果承包方没有以书面形式对本条件书提出异议，则意味着承包方提供的监理服务完全符合本条件书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在技术投标书中列明“差异表”。在征得招标人同意后，可对有关文件进行修改，如招标人不同意修改，仍以招标意见为准。1.2本技术条件书提出了最低限度的技术要求，并未对相关技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应保证提供符合本技术条件书和最新的国内、外工业标准的优质服务。1.1本技术条件书用于前湾燃机电厂2022年11月～2022年12月，消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目，它提出了工作内容、工作范围、工作要求、资质要求、质量管理等技术方面要求。1.总则5.考核4

3.技术规范监理工程承包方必须严格按照与工程项目相关的工艺要求和质量标准进行验收签证。不符合质量标准的不允许在相关质控点签字，并应责成工作人员返工，直到合格后再进行验收，必要时可填写“检查不合格通知单”书面通知其返工。2.质量监督原则1.6本技术条件书未尽事宜，由合作双方协商确定。1.5本技术条件书经发包方、承包方双方认可后作为主合同的技术附件，与主合同具有同等法律效力。1.4在签定合同之后，招标人保留对本技术条件书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合．如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。

4.1监理范围4.工作内容及要求本项目工程执行国家和电力行业现行有关规范、规程和技术标准以及国家有关安健环管理的规章、制度和标准。3.2施工技术规范本项目工程监理执行《建设工程监理规范》（GA50319-2000）。3.1施工监理规范

4.3.1投标人具有独立法人资格、营业执照，具有房屋建筑工程监理资质（专业乙级资质及以上）；4.3监理资质要求2022年11月～2022年12月，《深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目》监理工作，实际开工时间及工期，由发包方在工程开始前半个月电话预通知，工程开始前一周将书面通知承包方。4.2监理工期本项目位于深圳市南山区大铲岛，整个厂区用地面积为198986.5平方米，全厂各类建筑物建筑总面积为51862.86平方米，包括各类建筑物、消防系统及消防设备。设计工作内容包括但不限于：按照现有各建筑物的现状绘制完善一套能满足最新消防设计和施工验收规范要求的装修工程和消防工程的申报施工图（包括内部装修平面、立面、剖面图，包含天花、墙面、地面、隔断等，电气线路施工图，防排烟及消防设施设计平面图、系统等）。施工内容包括但不限于：建筑、结构、给排水、消防工程（含水、电、风）、室内外工程、精装修、设备材料制造或采购、安装、调试、验收及保修期内的维护保养、运输及保管、技术和售后服务、人员培训、工程档案移交等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。2022年11月～2022年12月，深圳前湾燃机电厂消防改造设计、装修施工工程消防验收总承包项目的全过程监理。工程项目及质量控制点最终统计清单以修前发包方确认清单为准。

4.4.2承包方监理人员应严格执行发包方的现场管理规定和“安、健、环”管理制度中的有关规定。4.4.1承包方人员严格遵守发包方的相关规章制度，接受安全文明监督，增强自我保护意识；认真工作，完成合同范围内明确的任务，对监理项目进行全面的安全、质量、进度把关。4.4监理内容4.3.4熟悉电厂“安、健、环”管理。4.3.3身体健康，较强的沟通协调能力，能胜任现场监理工作。4.3.2承包方派出监理人员（2人），均应取得国家监理资格证书，参与过与本工程性质、规模相当的工程，应具有较丰富的安全、质量管理体系工作经验，并具有相关专业方面的质量保证、监督、验证工作能力，年龄不超过60周岁，缴纳社保6个月以上；所有监理人员必须投保安全责任险、工伤保险。

4.4.8监理在工程人员执行作业程序的过程中，有责任监督、检查其有否漏项、乱项，督促工作人员按审批程序的工序依次进行。4.4.7承担质量保修期监理工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，调查分析并确定责任，对修复后的工程质量进行验收和核实费用，合格后予以签认。4.4.6主持审查调试报告和竣工验收，参加竣工验收并签署竣工验收报告。4.4.5协助发包方做好不合格项的控制和处置工作。4.4.4检查施工现场承包商原材料、构配件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，并对原材料、构配件的供应商资质进行审核、确认；参加主要设备材料的现场开箱验收。4.4.3承包方负责审核确认施工变更，严格控制承包商对工程进行分包；主持审查工程承包商提交的施工组织设计，审核施工技术方案，施工保证措施、安全文明施工措施；监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施；监督检查承包商建立健全职业健康安全管理体系和环境保护管理体系；参加由发包方组织的安全大检查，监督安全文明施工状况，遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”通知。

4.4.14参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签章确认，并对建设工程消防施工质量承担监理责任。4.4.13在消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备使用、安装前，核查产品质量证明文件，不得同意使用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设备。4.4.12做好材料审查：常规的材料、构配件和设备的资料审查，这是保证工程质量的基础，必须从源头控制。这是工程监理的常规控制，需要采用报审表进行报验，工程监理人员需要核对好品牌是否是合同约定的，质量证明文件需要提供原件；特殊要求的设备需要提供厂家资料，消防门窗都是有消防资质的单位生产，还需要认证过的。4.4.11做好图纸会审：按照技术标准和设计文件实施监理。4.4.10按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，以及经消防设计审查合格或者满足工程需要的消防设计文件实施工程监理。4.4.9有权对不利于工程质量的操作工艺必须及时制止并予以纠正。

4.5安全文明生产管理4.4.19承包方在工程结束后7天之内，提交Word版监理总结报告，10天之内，提交纸质版监理总结报告四份。4.4.18工程结束后，承包方代表质保组提交监理工作总结等监理原始资料。4.4.17提交监理报告：包括不仅限于监理签字过的施工技术资料：检验批、分项、分部、隐蔽工程；碳钢管道的电火花试验记录，消防管道的试验与调试记录，阀门强度严密性试验，管道冲洗，设备开箱检验，消火栓试射，火灾自动报警系统试运行，交流电动机安装检验与空载运行，竣工图纸，各种材料、构配件和设备的汇总表，对施工质量给出评价意见。4.4.16工程监理在竣工验收前提交监理规划和消防实施细则、监理审批过的施工组织设计和施工方案、监理审查过的材料、构配件和设备报审表，对需要做复试的材料要有复试报告。4.4.15总监理工程师参加，由建设单位组织，各参建方参加的竣工验收，并给出监理意见。

4.5.6按设备类别及专业划分设备堆放区，督促各承包商用栏杆隔离。4.5.5协助发包方抓好文明施工（含疫情防控），按安规和工艺规程要求，正确使用机具、工具、仪器和仪表；每周组织进行一次安全专项大检查。4.5.4监理人员要深入现场检查，监督现场工作人员履行安健环管理制度；发现违章作业、违章施工等行为时应立即制止，并进行教育，并予以通报。4.5.3承包方对因承包方责任造成的人身设备事故负责。4.5.2承包方须与发包方签订“安健环施工协议书”。4.5.1承包方必须严格执行电业安全工作规程，做好各项安全措施，承包方应为其现场工作人员提供足够必要的安全防护用品。

8.5验收后因承包方工作不到位出现质量问题，考核承包方每人200元/项；5.4承包方未及时进行验收，造成工期延误，考核承包方500元/项；5.3其它承包方责任问题按发包方相关管理制度考核，直至扣完工程监理费的10％。5.2如因承包方工作不到位，没有按规定的质量文件控制工程质量，给发包方造成直接经济损失达2000元以上的，每次扣承包方监理服务费1％。5.1重点部位的见证点、停工待检点、旁站点承包方监理人员应到而未到位，每人次罚责任人200元，罚承包方1000元。5.考核

5.8承包方在责任期内如果因过失失职给发包方造成损失，应承担相应责任。5.7由于承包方工作不负责任，造成严重事故，视事故性质考核承包方5000-50000元。5.6承包方监理人员未进行质量验收，同意施工单位转入下一道工序，考核承包方每人500元/项；

目录2022年11月深圳市广前电力有限公司竞争性谈判评标办法消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目深圳前湾燃机电厂

6．评标程序45．评标方法44．开标方式33．评标组织机构32．评标工作原则和依据31．概述3

1．概述11．评标纪律及评标人员保密承诺书710．评标工作纪律69．接受和拒绝任何或所有投标的权利68．推荐中标候选人57．评标因素5

2．评标工作原则和依据1.5若所有进入中标候选人序列的投标人中有效投标评审价的最低者异常高于同期市场价格情况或同类项目同期中标价格，或者中标候选人评审价严重超出采购人预算的，采购人有权决定本次采购无效。1.4评标委员会将依据报价合理、方案可行、技术力量可靠、确保供货质量、遵守采购人的安健环规定的原则，全面比较后根据评标办法评定投标人中标，但不保证最低报价的投标人中标，且对未中标的单位无解释义务。1.3采购人将按照相关法律法规和本章的规定，严格按照程序，依法组建评标委员会，进行评标、定标工作。1.2最高投标限价：本项目■无最高投标限价/□有最高投标限价（投标价格超出最高投标限价（含税人民币元）的为无效投标，将不能参与最终的评标。）1.1本次采购范围：消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务项目。

竞争性谈判领导小组竞争性谈判领导小组3．评标组织机构评标工作的依据是：项目采购文件及其有效补充文件。评标工作原则是：“公平、公正、公开、科学、择优”。

领导小组是项目的评标领导机构，负责项目的总体评标工作。负责听取竞争性谈判委员会的谈判评审工作汇报；负责审定谈判评审报告；研究和确定竞争性谈判委员会对中标候选人的推荐意见；批准最终评审结果等。3.1竞争性谈判领导小组谈判监督组谈判监督组竞争性谈判委员会竞争性谈判委员会

本次评审采用：一阶段开标法，对投标文件（商务标商务文件、商务标报价文件、技术标、资格审查文件）一次开启。本采购不保证有效标中的最低价中标。4．开标方式竞争性谈判委员会总人数为5人。除1名专家外，其余从技术经济专家库中随机抽取产生。负责对投标人开展进行竞争性谈判工作；对投标文件及谈判成果进行评审；提交书面评审报告等。3.3竞争性谈判委员会对竞争性谈判全过程的合法合规性进行现场监督和纠正。3.2谈判监督组

第二阶段：资格审查阶段第一阶段：开标/评审准备竞争性谈判委员会将根据谈判进展情况定期或不定期地向领导小组汇报工作。本项目竞争性谈判工作主要分为五个阶段：6．谈判程序具体见6.3，当有效投标人为3家及以上时，采用综合评估法。5．谈判方法

组织成立竞争性谈判委员会协同监督组接收、登记投标文件6.1开标/评审准备第五阶段：发出中标通知书第四阶段：完成评审报告第三阶段：谈判阶段

符合性审查不合格的投标人不进入后续谈判。符合性审查表中只要有一项偏离了采购文件要求，符合性审查结论为“不合格”；只有当全部符合采购文件要求的投标人，符合性审查结论才为“合格”。采购人在进行投标文件评审前，应对各投标文件的符合性进行审查，符合性审查表中各审查项目是否合格需要评委判定。若意见不一致，则评标委员会三分之二及以上评委签名判定合格才能确定该审查项目合格。对结论持有异议的评标委员会成员可书面阐述其不同意见和理由。若评委拒绝在审查表上签名且不陈述其不同理由和意见的，视为同意审查结论。6.2.1仔细阅读投标文件，根据竞争性谈判工作方案中所列的资格审查阶段各项评标表格逐项对投标文件进行审查，并认真填写表格中的各项内容。根据竞争性谈判文件中对投标人技术、商务条件及资质业绩等方面的各项要求，针对其投标文件中的不明确的问题，提出拟要求投标人澄清问题的清单，在规定时间内发送至相关的投标人。6.2资格审查阶段整理开标记录

如通过符合性审查的投标人有3家或以上数量，竞争性谈判委员会首先根据评标方案对各家的投标文件经行综合评审，对所有投标人进行综合得分排名，之后选取其中前3名进入谈判环节，谈判过程可能就价格、技术和商务条件进行多轮谈判，根据最终谈判成果，再进行综合评估，推荐综合得分最高的为第一中标候选人，综合得分次高的为第二中标候选人。如果有价格最低，技术和商务因素得分之和的投标人，优先推荐作为中标候选人。如通过符合性审查的投标人只有2家，则竞争性谈判委员会与2家单位分别进行谈判，根据谈判成果推荐优秀者为中标候选人。6.3.2如通过符合性审查的投标人只有1家，则竞争性谈判委员会与其进行单独谈判，双方谈判达成一致后，其成为中标候选人。6.3.1资格审查合格后，采购方对投标人的投标文件进行评审。6.3谈判阶段6.2.2澄清以澄清会的形式或采购人同意的其它方式进行。澄清不得对原投标文件做实质性修改。澄清后应以有效的书面文件（有授权人签字或法人公章及日期）作为投标文件的有效补充。

采购人同中标人在招投标法规定的期限内签订合同。经竞争性谈判领导小组对谈判结查审批后，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。6.5发出中标通知书根据资格审查和评审、谈判阶段的工作成果，编制总体竞争性谈判报告，并提出推荐的中标候选人报竞争性谈判领导小组进行审查和最终批准。6.4完成谈判报告6.3.3在该阶段，采购人仍可就某些关键及对项目有重大影响的因素和内容要求投标人进行当面或书面形式的澄清，如果这些澄清会影响价格，那么谈判小组可能会就价格进行谈判。投标人对这些问题的书面答复应作为其投标文件的一部分，最终谈判成果形成书面纪要。

8．推荐中标候选人7.3商务：信誉业绩等符合要求。7.2技术：指满足采购技术条件要求，并充分考虑各项安全、经济、环保等性能先进性。7.1价格：指满足采购技术及采购范围要求的投标总价格。7．评标因素6.6将议标报告报送上级主管部门备案（若需要）。

10.2竞争性谈判中坚持公平、公正、科学、择优的原则，坚决抵制各种不法行为和不正之风，维护国家及采购人的利益和声誉。10.1竞争性谈判人员应遵守国家关于评标工作的相关法律法规和竞争性谈判期间竞争性谈判委员会制订的有关制度和规定，要认真接受、积极配合国务院和省、自治区、直辖市有关部门对招投标活动的行政监督和检查。10．评标工作纪律采购人和采购机构在授予合同之前的任何时候，保留接受或拒绝任何投标，以及取消采购并拒绝所有投标的权利，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。9．接受和拒绝任何或所有投标的权利竞争性谈判委员会汇总各评委的评审表、谈判纪要，编写评审报告，并推荐中标候选人。

10.8参加竞争性谈判的人员以专业组为单位建立考勤制度，临时因故缺席应事先向各专业组组长请假，评标人员不得随意中途退出或更换。10.7竞争性谈判人员应服从各子项目评标工作小组的安排，包括食、宿及工作时间、地点等。10.6竞争性谈判人员向他人透露可能影响公平竞争的有关采购投标的情况的，或者泄露标底的，给予警告；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其行为影响中标结果的，中标无效。10.5竞争性谈判澄清会期间，不允许评委及工作人员向投标人私自透露评标的有关情况，也不允许评委与投标人进行私下接触。10.4自今日开标后至竞争性谈判工作结束，不允许投标人和评委及工作人员私下接触，否则，可能导致其投标被拒绝。10.3竞争性谈判期间，参加人员应本着对国家和业主负责的精神，统一认识、尽职尽责、高效地完成所承担的工作任务。

3、本人承诺在本项目采购中未和投标人有相关影响评标结果的任何联系，否则自动退出评标工作。2、评标期间，应本着对国家和业主负责的精神，统一认识、尽职尽责、高效地完成所承担的工作任务。1、评标中坚持公平、公正、科学、择优的原则，坚决抵制各种不法行为和不正之风，维护国家及采购人的利益和声誉。我很荣幸地被邀请参加“消防改造设计、装修施工工程、消防验收总承包项目监理服务监理服务项目”项目的评标工作。在评标期间，我承诺严格按照相关法律、法规、条例的规定进行评标，并遵守下列保密规定和要求：11．评标纪律及评标人员保密承诺书10.9竞争性谈判委员会成员必须签定《竞争性谈判人员保密承诺书》，遵守评标纪律。竞争性谈判委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，竞争性谈判委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，并通知其所在单位，不得再参加。

9、遵守评标考勤制度，临时因故缺席应事先向各专业组组长请假，不得随意中途退出或擅离职守。8、服从管理，自觉接受采购监督小组的监督。7、遵守评标纪律，服从评标工作日程安排，并服从食、宿、行等生活安排。6、在评标过程中，不收受投标人及其他利害关系人的财物或其他好处，不向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。5、在评标过程中，严格按照采购文件、评标办法及有关法律、法规的规定进行评标，不徇私舞弊，弄虚作假。4、从开标至评标工作结束，不与投标人及其他利害关系人进行私下接触，包括使用电话、手机、网上通讯等方式进行私下接触。

商务评分表符合性审查及资格审核表日期：全体评委签名：10、在评标过程中，如违反相关法律、法规、条例和本承诺书及其它有关规定，将承担相关责任。

技术评分表注：“(”、“)”表示不包括，“[”、“]”表示包括，下同。