中标
兰山街道便民服务中心智能化设备工程合同
金额
218.7万元
项目地址
山东省
发布时间
2022/07/27
公告摘要
公告正文
兰山街道便民服务中心智能化设备工程合同
|
兰山街道便民服务中心智能化设备工程合同.pdf兰山街道便民服务中心智能化设备工程合同.pdf兰山街道便民服务中心智能化设备工程合同.pdf
临沂市政府采购合同
项目名称：兰山街道便民服务中心智能化设备工程
项目编号：SDGP371302000202202000210
采购方（简称甲方）：临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处
供货方（简称甲方）：山东晨旭智能工程有限公司
日期：2022年7月26日
，1
临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处（甲方）所需兰山街道便民服务中心智
能化设备工程经山东立行建设项目管理有限公司以SDGP371302000202202000210磋
商文件在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定山东晨旭智能工程有限
公司（乙方）为中标投标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中
华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目磋商文件的规定，经平等协商达成合
同如下：
一、本合同由下列文件组成
（一）本项目竞争性磋商文件
（二）成交供应商响应文件
（三）合同格式、合同条款
（四）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
（五）中标通知书
（六）本合同附件
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、货物内容
工程内容包括工程量清单及建设单位要求的其他内容。
四、合同金额
合同总金额（大/小写）：人民币大写：贰佰壹拾捌万柒仟元整
人民币小写：2187000.00
乙方开户名称：山东晨旭智能工程有限公司
开户银行：建行金源支行
开户账号：37050182635900000279
五、付款途径
甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。
六、付款方式
工程竣工验收合格后，拨付合同价的60%；工程竣工满一年且经审定完成（含
复审），拨至审定结算价款的80%；工程竣工满18个月拨至审定结算价款的97%；
，2
剩余3%为质保金，质保期满且无质量问题无息付清。
七、结算方式
1、结算方式：本合同价格为固定综合单价，工程竣工结算时，按照国家、省、市
工程造价管理部门的有关法规，依据《建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013），工程量据实计算，结算总价按中标价与投标价比率下浮后作为
最终结算总金额。
2、工程量变更价款的调整
由于施工图设计变更、工程量清单有误或项目特征表述与设计不符、以及其他
非承包人原因导致的工程量清单项目、工程量发生变化所影响的工程价款，应按下
列方法进行调整。
（1）分部分项工程量清单漏项或设计变更增加新的清单项目，应调增的价款。
调增价款=Σ（漏项、新增项目工程量×发包方核准的相应新编综合单价）
相应新编综合单价的确定依据为：清单依据《建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），定
额执行《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》（鲁建标字[2016]39
号文），价目表依据鲁标定字[2018]11号文《山东省建筑、安装、修缮工程价目
表》，人工费按56元/工日调整。材、机取费标准执行投标报价时的水平。投标
时没有的主材价格经建设单位、施工单位、监理单位、审计单位依法招标或共同考
察确认，否则不予计取，做为最终结算综合单价。
（2）分部分项工程量清单多余项目或设计变更减少了原有分部分项工程量清单
项目，应调减的价款。
调减价款=Σ（多余项目原有价款+设计变更减少的项目原有价款）
（3）分部分项工程工程量清单有误而调减的工程量或设计变更引起分部分项工
程量清单工程量减少，应调减的价款。
调减价款=Σ（某清单项目调减工程量×相应中标综合单价）
，3
（4）因工程材料规格、型号等导致的变更，结算时只计取两种材料的价差及
其税金。如遇原投标严重不平衡报价时，被调整的原材料采用投标时市场价格，
新增材料价格由建设单位、审计单位、监理单位、施工单位共同确认。
3、因承包人对工程量清单理解或使用有错、漏，导致工程预算价不准确；因市场变
化、政策性调整导致人工、机械价格变化和材料价格变化；因天气地形、地质等自
然条件的变化，采取的临时措施，及其他不可抗力之外的风险。承包人在投标报价
时已自行考虑上述风险因素并计取了风险费用。上述在风险范围内的工程造价不再
调整。
4、主要材料价格调整投标单位在报价过程中，应考虑到施工期内材料价格波动的因
素，增强风险防范意识，承担主要材料价格波动造成的风险，保障建筑工程的顺利
实施。在施工期间主要材料价格不予调整。
5、措施费报价项目：措施费按国家及地方规定费率计取，非费率措施费项据实结算。
6、规费、税金规定如下：社会保险费、建设项目工伤保险等如确有发生，承包人于
缴纳前报发包人审核确认，结算时以经认可的相应部门出具的缴费凭证为准；住房
公积金按国家及省市有关规定按费率计取，无单据不计取；安全文明施工费按照投
标文件中约定的费率执行，但需满足建设行政部门有关规定及要求，其中安全生产
责任保险需要提供缴费单据，无单据不计取。
7、工程结算时审减额超出结算报价的5%以外的部分产生的审计费用由施工单位承
担。
八、交付日期和地点
1、交付日期：30日内完成交付。
2、交货地点：甲方指定地点
3、风险负担：
货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通
过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。
九、质量
货物的质量应符合竞争性磋商文件、响应文件及乙方在投标过程中做出的书面
，4
澄清及承诺。
十、包装
货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门
无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。
十一、运输要求
1、运输方式及线路：本公司自有车辆运输。
2、运输及相关费用由乙方承担。
十二、知识产权
乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出
的侵犯其知识产权的诉讼。
十三、验收
1、货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在1日内共同开箱检验货物的规
格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，
甲方应积极配合。安装调试后14日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在
《采购项目验收单》上签字确认。
2、对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起1日内向乙方提出书
面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对
所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询标过程中做出的书面说明
及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。
3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解
除合同。
4、本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于
乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照竞争性
磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与竞争性磋商文件和采购合同内容的一致。
十四、售后服务
乙方应按公开竞争性磋商文件、响应文件（响应文件）及乙方在投标过程中做出
的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
，5
免费维护期、保修期：2年
见附件一：乙方响应文件售后服务承诺材料
十五、违约责任
1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲
方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货
物）本合同价格的0.3%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违
约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，
书面通知乙方解除本合同；
2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要
求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.3%计算，最
高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日
起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后
在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，
或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者
采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈
行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程
中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方
继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；
任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按
照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不
视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对
方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使
的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停
，6
采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合
同的情形，均不视为甲方违约。
十六、合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；
不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式解决：
1、将争议提交临沂仲裁委员会（依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则
裁决；
2、向原告住所地人民法院起诉。
十七、合同生效
本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
十八、合同保存
本合同一式6份，甲方2份，乙方2份，审计部门1份,招标代理机构1
份。
甲方：临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处乙方：山东晨旭智能工程有限公司
名称：（盖章）名称：（盖章）
授权代表：授权代表：
电话：电话：12362911089
时间：2022年7月26日时间：2022年7月26日
，7
附件一：售后服务承诺
我们承诺：
根据贵方招标文件要求，我方承诺按不低于招标文件提出的所有服务要求的
标准做出响应，自本项目验收通过之日起提供三年的质保维护服务，同时提供全
方位的技术支持，承诺完全响应招标文件的其他所有服务要求及条款，满足招标
文件的所有实质性条款及要求。主要的售后服务条款承诺如下：
项目完工后我司派驻一名专业的售后工程师现场维护，直到本项目系统
设备运行稳定。
上门服务承诺：本项目包含的各项内容我公司均提供上门服务。
验收承诺：有项目需求单位验收签字。
工期承诺：满足招标文件中进度要求。
交货方式承诺：项目需求单位指定方式。
交货地点承诺：项目需求单位指定地点。
质量保证要求承诺：
（1）我公司提供4年的质保维护服务（时间自项目验收之日起计算）。
（2）质保期内，我公司在接到系统故障报修通知后，1小时内提出解决方案、4小
时内修复（系统恢复正常运行）。
（3）我公司做出无推诿承诺。即我公司提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题
而使系统发生不正常情况时，在得到用户通知后，全力协助采购人使系统尽快恢复
正常。
（4）我公司承诺针对本项目提供长期技术支持，并在响应文件中提供详细的技术支
持方式及方案（通过制定详细服务计划、对客户系统进行例行检查、远程系统监测
及其他服务，避免系统发生问题）。
培训要求承诺：
（1）我公司免费提供对用户方相关人员（领导、管理者、各级最终用户和系统管理
员等各类角色人员）的培训，均在响应文件中提供详细的培训方案，方案均包括培
训项目、人数、地点、资料等详细内容，安排具有业务经验的讲师，并列明完整的
人员培训目标、对象、课程体系、培训方法和考核方法等。
（2）技术培训的内容覆盖系统的日常操作和管理维护。
日常维护承诺：我公司承诺针对本项目提供长期技术支持，并在响应文件中提
供详细的技术支持方式及方案（通过制定详细服务计划、对客户系统进行例行检查、
远程系统监测及其他服务，避免系统发生问题）。
，8
交货地点承诺：采购人指定地点。
交货方式承诺：安装并调试好用户能熟练使用。
采购方名称、地址承诺：临沂市兰山区人民政府兰山街道办事处、山东省临沂
市兰山区兰山街道育才路67号。
响应时间：提供每周7×24小时的电话受理服务请求或帮助客户解决技术问题，
免费质保期内，对于重大业务调整和远程服务无法解决的业务问题，我方的支持人
员将在1个小时内（同城）赶到现场，并在4小时之内完成对问题的解答
合同条款承诺：遵守相关保密条款，满足招标文件合同条款的各项承诺。
不再一一列举。
增值服务承诺
维保有效期期满后，维保有效期内享受的服务自行终止，我方给用户继续提供售后
维护服务，通过签订技术支持服务协议，我方将根据协议约定提供相应服务。对于
我司产品，服务内容和级别等同质保期内的服务。
服务宗旨和服务目标
公司集中优质的技术资源，采取一套完整的管理工具，全力解决用户遇到的技术问
题和故障。同时，以预防为主，负责制定相应的预防保养计划和措施，积极协助用
户解决系统运行中的隐患，提升系统性能，减少系统停机时间，保障系统正常运行，
提高投资回报率，确保技术应用的开拓和发展。
其他优惠服务措施
根据项目维保期外的维护需求量，沟通确认可酌情进行优惠，可通过签订技术支持
服务协议，我方将根据维保期外的维护需求量，酌情进行优惠服务措施。
山东晨旭智能工程有限公司
2022年7月26日
，9
，10
，11
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部