招标
石塘镇杨柳新村健身广场建设工程
金额
32.05万元
项目地址
浙江省
发布时间
2022/06/07
公告摘要
项目编号-
预算金额32.05万元
招标联系人林海金
招标代理机构浙江中熙工程咨询有限公司
代理联系人孙君秋0576-80618718
标书截止时间-
投标截止时间2022/06/14
公告正文
石塘镇杨柳新村健身广场建设工程
一、招标条件
本招标项目 石塘镇杨柳新村健身广场建设工程已批准建设，建设资金 上级补助及自筹，招标人为温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
1、项目概况：工程主要内容为：篮球场建造：基层路基填筑200mm厚塘渣，80mm厚碎石垫层，120mm厚C20混凝土垫层，3mm厚丙烯酸硬面层，四周墨绿色区球场围网；人行道：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15砼垫层上60mm厚红褐色透水砖，四周603#侧石。排水工程：铺装HDPE-A型缠绕DN200管89米，400*600雨水口6座。绿化：种植及养护金边阔叶麦冬、麦冬、红叶石楠等。安装：铜芯电力电缆YJV-5*10敷设100米、铜芯电力电缆VV-3*6敷设108米、400W钠灯高度6米球场灯6盏、配电箱等。
2、计划工期：45日历天内（含45日历天）
3、本工程预算造价：320536元
4、招标范围：施工图范围内招标人指定的篮球场建造、人行道铺设及配套排水、绿化、安装工程。
三、投标人资格要求
1、本次招标要求投标人须具有市政公用工程施工总承包资质叁级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、本次招标要求项目负责人须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类证书）。
3、本次招标 不接受 联合体投标。
四、招标文件的获取
1、凡有意参加投标者，请于2022年6月13日16:00前（双休日及法定节假日除外）至温岭市城东街道万昌中路1333号创业大厦1号楼2102室浙江中熙工程咨询有限公司招标部办公室现场报名。未报名的投标人，其投标文件招标人将不予受理。
2、投标人报名时应提交的资料（复印件须加盖投标人公章，否则将予以拒收）：
1）企业介绍信；
2）企业营业执照复印件；
3）企业资质证书；
4）项目负责人建造师资格证书及B类合格证书复印件；
五、投标文件的提交
5.1投标文件提交的截止时间（投标截止时间）为2022年6月14日15时00分，地点为温岭市石塘镇人民政府一楼大会议室。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封、标记的投标文件，招标人将予以拒收。
六、发布公告的媒介
本工程招标公告同时在温岭市石塘镇人民政府公告栏及浙江中熙工程咨询有限公司网站（http://www.zjzxgc.com/）上公开发布。
七、其他事项
投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（含临时身份证）和投标授权委托书（如有）等身份证明原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到，因国内疫情严峻，投标人在提交投标文件后即可离开，后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。
招标人：温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社
联系人：林海金 联系电话：628108（政府网）
招标代理：浙江中熙工程咨询有限公司
联系人：孙君秋 联系电话：0576-80618718
联系电话：0576-86172595
招标人：温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社
二〇二二年六月七日
1、因疫情形势严峻，请本项目参加人员限派1 名代表参加，最大限度减少人员聚集。应切实履行疫情防控责任，所派人员应为无疫情接触史，身体健康且符合防控要求，对故意隐瞒个人健康状况、出行信息的，将按照相关法律法规追究责任。
2、参加人员应全程佩戴口罩，请主动出示健康码、行程码。
3、有台州外旅居史人员需提供24小时核酸阴性证明。暂不接受中高风险地区人员及行程卡带星号人员进入会场。
4、请参加人员按温岭市石塘镇人民政府防疫相关措施执行。
招标文件——石塘镇杨柳新村健身广场建设工程.rar招标文件——石塘镇杨柳新村健身广场建设工程.rar
法定代表人（盖章）：投标人（盖章）：代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加石塘镇杨柳新村健身广场建设工程工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。投标授权委托书附件一：
致：温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社投标承诺书附件二：授权委托日期：年月日身份证号码：职务：代理人：性别：年龄
4、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。2、工程质量等级合格；1、工期：确保天内完成（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：一、根据已收到贵方的石塘镇杨柳新村健身广场建设工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以在工程造价（即预算价320536元）的基础上下浮：-%（保留小数点后两位，第三位四舍五入）的投标报价并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
投标人（公章或名称）：七、我方金额为人民币陆仟元的投标保证金与本投标书同时递交。六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
投标人（盖章）：拟派本工程施工管理人员名单附件三：日期：2022年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加石塘镇杨柳新村健身广场建设工程的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：温岭市建设工程诚信投标承诺书附件四：
投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
年月日
石塘镇杨柳新村健身广场建设工程
施工招标文件
招标单位：温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社
联系人：林海金
联系电话：628108（政府网）
招标代理：浙江中熙工程咨询有限公司
联系人：孙君秋
联系电话：0576-806187180576-81672597
日期：二0二二年六月
第一章投标须知前附表及投标须知
一、投标须知前附表
二、投标须知
一、总则
（一）、工程说明：
1、本工程说明详见前附表项号1所述。
2、工程概况：本工程为石塘镇杨柳新村健身广场建设工程。主要工程量为：
篮球场建造：基层路基填筑200mm厚塘渣，80mm厚碎石垫层，120mm厚C20混凝
土垫层，3mm厚丙烯酸硬面层，四周墨绿色区球场围网；人行道：100mm厚碎石
垫层，100mm厚C15砼垫层上60mm厚红褐色透水砖，四周603#侧石。排水工程：
铺装HDPE-A型缠绕DN200管89米，400*600雨水口6座。绿化：种植及养护金
边阔叶麦冬、麦冬、红叶石楠等。安装：铜芯电力电缆YJV-5*10敷设100米、
铜芯电力电缆VV-3*6敷设108米、400W钠灯高度6米球场灯6盏、配电箱等。
（填缝料）约44140.2米，热熔型涂料路面标线4753.56平方米等工程。具体详见
设计施工图。
3、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》
等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。
（二）、承包范围
本招标工程项目的承包范围为：施工图范围内招标人指定的篮球场建造、人
行道铺设及配套排水、绿化、安装等工程。
（三）、合格投标人的产生
1、经资格审查具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人
（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。
2、投标项目负责人必须与资格审查所提供的项目负责人一致，擅自变更将
取消其投标资格。
3、投标人提供的资格审查文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其
他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其
中标资格，并按有关规定予以处理。
（四）、现场踏勘及投标答疑会
1、投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标
文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能
使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。
（五）、投标费用
1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管
投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、标底及投标报价编制依据
（一）、计价依据取费标准
1、本工程计价依据：《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省建
设工程施工取费定额》（2018）、浙江省建设工程计价规则和计价依据（2018）、
《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）及本省、市有关综合解释、补充
规定；民工伤保险费按台建【2016】52号文件执行；浙建站定【2016】54号文
件、台建价【2016】22号文件。
2、材料价格：按《台州造价》（4/2022）信息价的除税价（温岭市）及市
场价取定。
3、计价方式：采用工料单价计价法。计税方式：采用一般计税法。
4、取费标准：
4.1道路工程：按市政中值计取，企业管理费三类中值17.04%，利润中值
9.99%计取，安全文明施工措施8.4%（非市区），提前竣工增加费（20%）1.38%，
冬雨季施工增加费0.13%，材料二次搬运费0.48%，规费按18.75%计取，税金按
9%计取。
4.2亮化工程：按安装中值计取，企业管理费三类中值21.72%，利润中值
10.4%计取，安全文明施工措施6.81%（非市区），提前竣工增加费（20%）2.06%，
冬雨季施工增加费0.13%，材料二次搬运费0.26%，规费按30.63%计取，税金按
9%计取。
5、预算编制相关说明
5.1本工程预算工程量结算时按实调整。
5.2本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用应在单价中综合
考虑，因停水、停电原因的工期延长不予批准，因此发生的相关费用不再另行
增加，本预算水按6.45元/m³计算。
5.3本工程大型机械进出场及安拆费用仅计压路机一台次、履带式挖掘机
1m3以内一台次，其他进出场费用不予计取。
三、投标文件的编制
（一）、投标文件的组成
1、本工程投标文件由投标保证金、附件资料和商务标三部分组成。
2、附件资料由投标授权委托书和身份证原件组成。
3、商务标由投标承诺书（附件二）、项目管理班子配备表（附件三）、温
岭市建筑工程诚信投标承诺书（附件四）等三部分组成。
（二）、投标报价、投标工期及质量承诺
1、投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，
应是完成合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。
2、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，
其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、开办费、技
术措施费、大型机械进退场费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责
任等各项所有费用。
3、投标承诺内容超出前附表中规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量
标准的，视为无效标。
4、投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期
表现，其应包括法定节假日等停工因素。
5、本工程采用单因素评标方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、
材料单价、计费标准、费率、工程造价及下浮区间，由投标单位填写下浮数、工
期、质量承诺等。
6、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、
装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致
的索赔或工期的延长申请将不被批准。
7、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。
（三）、投标保证金
1、投标人应提供前附表规定数额的投标保证金，投标人应在提交投标文
止前交至温岭市石塘镇人民政府一楼开标室交给招标人。
2、投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标
文件而予以拒绝。
3、未中标的投标人的投标保证金将在投标结束后当场退还。
4、中标人的投标保证金将自动转为合同履约保证金，存入招标人账户。
5、如投标人有下列情况，投标保证金将不予返还：
（1）投标人在定标前撤回其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；
（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。
（四）、投标文件的份数和签署
1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表规定份数的投标文件。
2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投
标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委
托代理人）签字（或盖章）。
3、投标文件由委托代理人签字（或加盖印章）或委托代理人参加开标的须
同时递交投标授权委托书原件。由法定代表人签字（或加盖印章）投标文件并参
加开标、询标的，投标授权委托书可不提供，但需提供其身份的证明。
4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示
进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公
章或由投标文件签字人签字或盖章。
5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的
量为准。
四、投标文件的递交
（一）、投标文件的密封和递交投标文件的截止时间
1、投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商
务标”，并标明“工程名称”和“投标人名称”。
2、密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。
3、投标人的投标文件在投标须知前附表规定的截止时间前以直接递交形式
递交至投标须知前附表规定的地点。投标人在提交投标文件后即可离开，后续无
需签字确认，开标结果以网上公示为准。
4、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情
况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用
于延长后新的投标截止期。
5、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招
标人将依法重新组织招标。
6、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
（二）、投标文件的补充、修改与撤回
1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式
提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文
件。
2、投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知有关规定密封、标
识和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。
3、在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
五、开标
（一）开标
1、招标人将于前附表9规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代
表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份
证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人
的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。
2、开标程序
2.1开标会议由招标人组织并主持进行。
2.2本工程先开附件资料及投标保证金，附件资料及投标保证金评定结果出
来后，再开商务标。投标保证金及附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。
2.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果并宣布标底价。而后
宣读有效投标的投标人名称、商务报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适
当的其他内容。
3、按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。
4、招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开
标时都将当众予以拆封、宣读。
5、招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。
六、评标
1、总则
根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》
以及《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规，制定本办法。评标活动依法进
行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事
人应当接受依法实施的监督。
2、评标委员会的组成
2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。
2.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标
标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和
方法不得作为评标依据。
3、评标程序
3.1评标委员会先对投标保证金、附件资料进行评审，再对商务标评审。
3.2商务标评审只针对通过投标保证金和附件资料评审的投标人。
4、评标标准及办法
4.1投标保证金审查
投标人未按本招标文件的要求提供投标保证金的，按废标处理。
4.2附件资料审查
附件资料有下列情形的，其投标作废标处理，不再进入商务标评审：
4.2.1委托代理人没有提供合法、有效的“投标授权委托书”原件的；
4.3商务标评审
4.3.1质量承诺低于前附表中规定的质量标准的或未承诺的；
4.3.2投标人的工期超出投标须知前附表规定范围或未承诺的；
4.3.3商务标无法区分正、副本的，或未按投标须知前附表要求提供正、副
本份数的；
4.3.4投标文件未按招标文件要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；
4.3.5商务标中投标承诺书未按招标文件规定的要求加盖投标人单位公章、
或未经投标人法定代表人（或委托代理人）盖章（或签字）；投标承诺书修改处未
由投标人加盖投标人的公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章；
4.3.6投标人擅自调整投标报价计算书或主要材料价格汇总表中招标人提
供的材料名称、规格、数据、计算程序的
4.3.7商务标附有招标人不能接受的条件；
4.3.8投标文件其他实质上未响应招标文件要求的。
4.4评标办法：
4.4.1如经上述评审后有效投标报价小于3家的，经评标委员会商定，确实
具有竞争性，招标继续有效。
4.4.2选取中标候选人办法
工程项目评标定标办法采用单因素评标法。
4.4.3评标基准
基准下浮率的确定：在—11.00%～—15.00%内（每球平均相隔0.5%）以随机
不重复抽取（5—7次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率。（抽取次数现场抽
签确定）
4.4.4中标候选人的确定
第一中标候选人的确定：基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率低
的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，等于基准下浮率
的投标人作为第一中标候选人；如无下接近（且不等于基准下浮率）的上接近作为
第一中标候选人，但中标价按基准下浮率计算。如遇下浮率相同则由招标人抽签
（按项目报名的先后顺序对投标人进行编号1、2、3……）确定第一中标候选人。
计算结果保留小数点后两位。
七、授予合同
（一）合同授予标准
招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六
条规定评出的投标人。
（二）中标通知书
1、招标人根据评标结果，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人
民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定的要求，
对中标候选人进行公示。投标人和其他利害关系人按照有关规定进行投诉，投诉
应在中标公示期间，公示合格后十五天内向中标单位发出中标通知书。
2、中标通知书将成为合同的组成部分。
（三）履约担保
1、中标人应向招标人提供前附表所规定的合同履约保证金。
2、合同履约保证金在竣工验收合格并经中介机构审核后不计息退还。
3、中标人如未按上述规定提供履约担保，则招标人有充分理由取消其中标
资格，投标保证金不予返还。
（四）合同的签订
1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人
的投标文件与中标人签订施工合同。
2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签
约。
3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保
证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。
4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保
证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责
任。
八、其它
（一）其它须知
1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、
项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由
此造成的经济损失由中标人赔偿。
2、本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。
3、浙江省外企业如未办理《省外企业进浙备案》的需在收到中标通知书后
10天内办理《省外企业进浙备案》手续。
3、本标书由招标人负责解释。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：承担承包人造成损失，超过30天承包人有权解除合同
（7）其他：无。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；
2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全
文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的
要求；
3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
4、承包人未达到投标时所承诺技术标准。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金额的2%；
2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因
造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整
充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发
包人损失。
3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿
发包人损失，发包人可通知承包人解除合同。
4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金额的10%。
5、因承包人原因导致工期延误超过了合同工期，则延误责任由承包人承担，工期不
予顺延，由于工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合
同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。由于承包人原因导致的工
期延误超过合同工期50%以上时，可解除施工合同。
6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知
承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用
施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包
人为本工程施工所编制的相应文件等。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理：
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：保险按温政办发〔2012〕195号文件的规定执行。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：相应保险由承包人办理，费用已在签约合同价中综合考虑。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。
选定争议评审员的期限：按通用合同条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款执行。
其他事项的约定：，/，。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款。
20.3.3争议评审小组决定的效力：按通用合同条款执行。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，同意选择下列第（1）种方式解决争议：
（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21、补充条款
（1）承包人收取款项时应开具建筑业统一发票。
（2）承包人施工期间必须在次月15日前付清上一个月的民工工资。
（3）承包人必须文明安全施工，做好工程施工所需的维护、安全等工作，承包人在施
工期间因安全设施不到位经建设行政主管部门安全生产检查不合格的，按应计费率的50%
计取安全文明施工措施费，多计部分由发包人在工程结算时予以扣除。
（4）发包人可根据实际情况删减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何
额外费用。
（5）预算编制相关说明：
a本工程预算工程量结算时按实调整。
b本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用应在单价中综合考虑，因停水、
停电原因的工期延长不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加，本预算水按6.45元/m
³计算。
c本工程大型机械进出场及安拆费用仅计压路机一台次、履带式挖掘机1m3以内一台
次，其他进出场费用不予计取。
未尽条款，根据招标文件，投标书规定在合同签订时协商解决。
第三章工程质量保修书
发包人（全称）温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社
承包人（全称）
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》
和《市政工程设施管理条例》，经协商一致，对石塘镇杨柳新村健身广场建设工
程签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，
承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括城市供水、供热工程，排水、排污工程，道路、桥梁工程，
防洪工程及园林绿化工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定
如下：，。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修
期如下：
1、结构工程和各种桩基础工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
2、供水、供热管道，基础及附属设施保修期为2年；
3、排水、排污管道，基础及附属设施保修期为2年；
4、道路工程及附属设施保修期为1年；
5、桥梁工程及附属设施保修期为2年；
6、防洪工程及附属设施保修期为1年；
7、园林绿化主体工程保修期为2年；其中苗木为1年。
8、其他项目保修期限约定如下：。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起三天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接
到事故通知书后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量缺陷，发包人或者有关人员应当立即向当地建
设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级
的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，原工程质量监督机构负责监督。
4、保修完后，由发包人组织验收。涉及结构安全的，应当报当地行政主管
部门备案。
四、保修费用
1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
2、因保修不及时造成的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责
任。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：，。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，
作为施工合同附件，有效期至保修期满。
发包人（盖章），承包人（盖章）
法定代表人（签字），法定代表人（签字）
年月日，年月日
第四章工程预算书
一、本预算书是按本投标须知要求及工程施工图纸编制的，为招标文件的组
成部分，一经中标且签订合同，即为合同的组成部分。
二、本预算书应与投标须知、施工合同、工程规范和图纸一起使用
第五章投标文件格式
一、本工程的投标授权委托书（附件一）、投标承诺书（附件二）、拟派本
工程施工管理人员名单（附件三）、温岭市建设工程诚信投标承诺书（附件四）
由招标人统一提供。
第六章技术规范
一、工程建设地点的现场条件：
“三通一平”已完成，具备进场施工条件。
二、本工程采用的技术规范：
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达
到现行的标准、规范的要求。
附件一：
投标授权委托书
本授权委托书声明：我，（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人，现授权委托
（姓名）为我公司的合法代理人，全权代
表我公司参加石塘镇杨柳新村健身广场建设工程工程招标投标活动，以本公司
名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理
人在上述活动中所签署的所有内容。
代理人无转委托权，特此委托。
投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：
代理人：，性别：，年龄
身份证号码：，职务：
授权委托日期：，年，月，日
附件二：
投标承诺书
致：温岭市石塘镇杨柳新村股份经济合作社
一、根据已收到贵方的石塘镇杨柳新村健身广场建设工程施工招标文件，
遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法
规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和
施工图纸及其他有关文件后，我方愿以在工程造价（即预算价320536元）的基
础上下浮：-%（保留小数点后两位，第三位四舍五入）的投标报价并按
上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任
何质量缺陷保修责任。
二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：
1、工期：确保天内完成（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个
工程；
2、工程质量等级合格；
3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。
4、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地
进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。
三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附
件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
四、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现
严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者
取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。
五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此
期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效
期内撤回投标，投标保证金将不予退还。
六、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束
我们双方的合同。
七、我方金额为人民币陆仟元的投标保证金与本投标书同时递交。
投标人（公章或名称）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
日期：2022年月日
附件三：
拟派本工程施工管理人员名单