池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）公选公告

中标

金额

项目地址

浙江省

发布时间

2022/09/26

公告摘要

项目编号2022xsj-ch-nyyqhjgz

预算金额99.29万元

招标公司开化县池淮镇人民政府

招标联系人陈先生

招标代理机构浙江新世纪工程咨询有限公司

代理联系人吴女士0570-6010839

中标公司-

中标联系人-

公告正文

池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）公选公告

1、公选条件

池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）已由相关部门批准建设，公选人为开化县池淮镇人民政府，建设资金来源为上级补助。项目已具备公选条件，现对该项目的施工在开化县范围内进行公开选择。

2、项目概况与公选范围

2.1 池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠），建设地点：开化县池淮镇池淮畈，总投资约 99.2955万元，计划工期 45 日历天。

2.2 公选范围及内容：施工图纸范围内的池淮农业园区环境改造提升（沟渠）等工程，具体详见工程预算和图纸。

3、响应人资格要求

3.1响应人资质要求：开化县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2拟任项目负责人资格：须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。

3.4响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。

3.5响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。

3.6响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。

3.7 本次公选不接受联合体响应。

4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。

5、公选办法：本次评审采用《开化县法定招标限额以下政府投资工程建设项目施工招投标管理试行办法》。

下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见公选文件评审办法附件）。

6、公选文件的获取

6.1公选文件获取方法：开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）政务公开--信息公开--池淮镇公告栏免费下载。

6.2 施工图纸和工程预算从本公告附件中下载。

7、公选时间、地点

7.1公选时间：2022年 09 月 30 日 10:00 时整

7.2公选地点：开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心二楼

8、响应文件的递交

8.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2022年 09 月 30 日 10:00 时整，地点为开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心二楼。

8.2 响应文件递交的内容为响应文件：正本一份，副本一份。

8.3响应人应委托1名响应代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交响应文件。

8.4响应代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示衢州健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过37.2°C）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。

8.5请各响应人在递交完响应文件后，响应人应服从开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心和代理机构现场管理，其他有关防疫事项由代理机构现场统筹协调处理。

8.6逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，公选人不予受理。

9、发布公告的媒介

本公选公告在开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）政务公开--信息公开--池淮镇公告栏上发布。

10、联系方式

公选人：开化县池淮镇人民政府代理机构：浙江新世纪工程咨询有限公司

地址：开化县池淮镇星池路39号联系地址：开化县芹阳办事处东方广场B幢1208室

邮编： 324300 邮政编码： 324300

联系人：陈先生联系人：吴女士

电话： 15067021236 联系电话： 0570-6010839

附件： 1.池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）预算和图纸.zip池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）预算和图纸.zip

2.定稿公选文件-池淮农业园区环境改造提升(1).doc定稿公选文件-池淮农业园区环境改造提升(1).doc

2022年 09 月 26 日

二○二二年九月代理机构：浙江新世纪工程咨询有限公司（盖单位章）公选人：开化县池淮镇人民政府（盖单位章）公开选择文件（招标编号：2022XSJ-CH-NYYQHJGZ）池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）

公选文件质疑与澄清06响应资格要求05公选项目概况05第二章响应人须知05第一章公选公告03目录

其他内容08定选07评审07公选07响应文件要求06响应保证金06

附件二：安全生产协议书18附件一：工程廉政责任书16合同条款及格式10第三章合同主要条款及格式10公选办法附件109非实质性响应08

封面26第六章响应文件格式25第五章施工图纸24第四章工程预算23附件四：工程建设承诺书22附件三：水利建设工程安全生产责任书20

（五）公选文件要求提供的材料（复印件）32（四）响应人基本情况表31（三）授权委托书30（二）法定代表人身份证明29（一）响应函28目录27

池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）已由相关部门批准建设，公选人为开化县池淮镇人民政府，建设资金来源为上级补助。项目已具备公选条件，现对该项目的施工在开化县范围内进行公开选择。1、公选条件池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）公选公告第一章公选公告（七）公选文件要求提供的其他材料36（六）承诺书33

3.2拟任项目负责人资格：须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。3.1响应人资质要求：开化县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3、响应人资格要求2.2公选范围及内容：施工图纸范围内的池淮农业园区环境改造提升（沟渠）等工程，具体详见工程预算和图纸。2.1池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠），建设地点：开化县池淮镇池淮畈，总投资约99.2955万元，计划工期45日历天。2、项目概况与公选范围

4、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。3.7本次公选不接受联合体响应。3.6响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。3.5响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。3.4响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。3.3拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。

7、公选时间、地点6.2施工图纸和工程预算从本公告附件中下载。6.1公选文件获取方法：开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）政务公开--信息公开--池淮镇公告栏免费下载。6、公选文件的获取下浮区间：8%-15%，间距0.5%（详见公选文件评审办法附件）。5、公选办法：本次评审采用《开化县法定招标限额以下政府投资工程建设项目施工招投标管理试行办法》。

8.3响应人应委托1名响应代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交响应文件。8.2响应文件递交的内容为响应文件：正本一份，副本一份。8.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2022年09月30日10:00时整，地点为开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心二楼。8、响应文件的递交7.2公选地点：开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心二楼7.1公选时间：2022年09月30日10:00时整

10、联系方式本公选公告在开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）政务公开--信息公开--池淮镇公告栏上发布。9、发布公告的媒介8.6逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，公选人不予受理。8.5请各响应人在递交完响应文件后，响应人应服从开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心和代理机构现场管理，其他有关防疫事项由代理机构现场统筹协调处理。8.4响应代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示衢州健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过37.2°C）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。

2022年09月26日电话：15067021236联系电话：0570-6010839联系人：陈先生联系人：吴女士邮编：324300邮政编码：324300地址：开化县池淮镇星池路39号联系地址：开化县芹阳办事处东方广场B幢1208室公选人：开化县池淮镇人民政府代理机构：浙江新世纪工程咨询有限公司

第三章合同主要条款及格式评审办法附件1：响应人须知前附表第二章响应人须知

条款	条款名称	编列内容
（一）公选项目概况	公选人	名称：开化县池淮镇人民政府地址：开化县池淮镇星池路39号联系人：陈先生电话：15067021236
（一）公选项目概况	代理机构	名称：浙江新世纪工程咨询有限公司联系地址：开化县芹阳办事处东方广场B幢1208室联系人：吴女士联系电话： 0570-6010839
（一）公选项目概况	项目名称	池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）
（一）公选项目概况	建设地点	开化县池淮镇池淮畈
（一）公选项目概况	资金来源	上级补助
（一）公选项目概况	公选范围	施工图纸范围内的池淮农业园区环境改造提升（沟渠）等工程，具体详见工程预算和图纸。
（一）公选项目概况	计划工期	计划工期： 45 日历天。
（一）公选项目概况	质量要求	质量标准：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。
（一）公选项目概况	工程预算	本工程的预算价为993894.00元，(其中暂列金额 / 元<含税费>、暂估价 / 万元<含税费>)，详见第四章。2、编制依据：《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）；按照浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以浙水建(2021)4号文颁发的“浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)”的通知”之原则并结合本工程的实地情况进行编制。国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；工程设计施工图。主要材料单价参考2022年第7期《衢州造价信息》（开化栏）及市场询价。
（二）响应资格要求	响应人资质	开化县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（二）响应资格要求	拟任项目负责人资格、项目技术负责人要求	1.拟任项目负责人资格：须具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。2.拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。
（二）响应资格要求	安全生产资格	响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。
（二）响应资格要求	信誉要求	响应人、法定代表人及拟派项目负责人至公选截止日前没有被列入失信被执行人名单。
（二）响应资格要求	其他要求	/
（二）响应资格要求	特别说明	不接受联合体响应，不组织踏勘现场，不召开响应预备会。
（三）公选文件质疑与澄清	响应人提出问题的截止时间	响应人若对公选文件有任何疑问，应在响应截止时间1天前，以书面形式向公选人提出澄清要求，以不署名的方式送至代理公司。
（三）公选文件质疑与澄清	公选人书面澄清的时间	无论是公选人根据需要主动对公选文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对公选文件做出澄清，公选人都将于响应截止时间1日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足1日的，则相应延长响应截止时间，公选文件澄清在公告发布网上公布，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。
（三）公选文件质疑与澄清	响应人要求澄清公选文件的截止时间	应于响应截止日期至少1日前
（三）公选文件质疑与澄清	响应截止时间	2022年 09 月 30 日 10:00 时整
（三）公选文件质疑与澄清	响应人确认收到公选文件修改的时间	响应截止时间1天前，相应修改文件在公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，否则后果自负。
（四）	响应保证金	/
（五）	响应有效期	从响应截止之日算起60天
（六）响应文件要求	响应文件组成	（1）封面；（2）目录；（3）响应函；（4）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（5）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（6）响应人基本情况表；（7）企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书、企业分管安全生产的副经理任命文件、（8）项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、项目负责人身份证复印件；（9）项目技术负责人水利水电专业中级及以上职称证书；（10）质量员、施工员、安全员相应的岗位证书，安全员安全生产考核合格证书（C证）；（11）承诺书；（12）公选文件要求提供的其他材料。
（六）响应文件要求	响应文件份数	响应文件正本一份，副本一份；正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
（六）响应文件要求	响应文件编制	响应文件应按附后的“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。公选文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。
（六）响应文件要求	签字和盖章要求	响应文件封面除盖响应人单位公章，还须加盖法定代表人章。公选文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。
（六）响应文件要求	响应费用	响应人自行承担
（六）响应文件要求	装订要求	响应文件内容分别装订成册；每册采用左侧装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；
（六）响应文件要求	公选时间和地点	公选时间:2022年 09 月 30 日 10:00 时整（北京时间）公选地点：开化县池淮镇人民政府公共资源交易中心二楼
（七）公选会议	响应人出席公选会议	所有响应人的法定代表人或其委托代理人须准时参加公选会议。由响应人法定代表人出席公选会议的须提供身份证明书，若由委托代理人出席公选会议的须提供附有法定代表人身份证明书的出席公选会议授权委托书。注：法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书出席公选会议授权委托书（一式二份，其中一份编入响应文件）、本人身份证原件在递交响应文件时直接交予代理机构核实。
（七）公选会议	公选程序	（1）主持人宣布公选纪律；（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称，并点名确认响应人是否派人到场；（3）宣布公选人、记录人、监督人等有关人员姓名；（4）监督人或响应人代表按规定检查响应文件的密封情况；（5）响应人代表按响应文件递交的先后顺序依次自行摇取所对应号码；（6）公选人或代理机构在规定的下浮率区间内各随机抽取三个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留两位小数四舍五入）；（7）公选人代表在各响应人所对应的号码中随机摇取三个号码，按摇取的号码先后依次所对应的响应人即为第一至第三中选候选人；（8）由评审小组对第一至第三中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查；（9）响应人代表、公选人代表、监督人、记录人等有关人员在公选记录上签字确认；（10）公布中选候选人；（11）公选结束。
（八）评审	评审办法	①由响应人代表按响应文件递交的先后顺序自行摇取所对应的号码，工作人员记录在案。②由公选人或代理机构在规定的下浮率区间内各随机摇取三个不同下浮率，取其平均值作为该工程中选下浮率（保留两位小数四舍五入），该平均下浮率是合同价款[<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。③公选人代表在各响应人所对应的号码中随机摇取三个号码，按摇取的号码先后依次所对应的响应人即为第一至第三中选候选人（第一次摇取的号码为第一中选候选人，第二次摇取的号码为第二中选候选人，第三次摇取的号码为第三中选候选人）。④由评审小组对第一至第三中选候选人的资格和响应文件的有效性进行审查。⑤若因资格审查未通过而导致中选候选人不足三家响应企业的，公选人代表将再次摇号直至补足三家响应企业（响应人对应号码不变）。
（八）评审	评审小组的组成	评审小组成员构成：3人评审小组成员确定方式：由公选人依法组建。
（九）定选	响应人资格和响应文件的有效性审查	1、未按要求密封、加写标记、逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，公选人均不予受理。2、必须满足响应人资格要求，并均须按公选文件要求提供相关证明资料，如有一项不满足的或资料未提供或提供不全的，作无效响应处理。3、响应文件封面未盖响应人单位公章、法定代表人章或未按公选文件要求签章的，均作无效响应处理。
（九）定选	定选	中选候选人确定后，公选人将在公告发布网站对第一中选候选人公示1天。
（十）其他内容	合同签订	公选人和中选人应当自中选通知书发出之日起7天内，根据公选文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，公选人取消其中选资格；给公选人造成的损失中选人还应当予以赔偿。发出中选通知书后，公选人无正当理由拒签合同的，公选人向中选人退还响应保证；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。
（十）其他内容	履约保证金缴纳	（1）履约担保的金额：响应人提交的履约担保金额为中选价的2%。（2）交纳方式：以银行转账方式，账号由业主另行提供。
（十）其他内容	不良行为记录	不良行为记录是指：以水利部或响应企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县建设行政主管部门网站查询的为准。
（十）其他内容	重新公选	有下列情形之一的，公选人将重新选择：（1）响应截止时间止，响应人少于3个的；（2）经评审小组评审后否决所有响应的；（3）已经产生中选候选人，在响应有效期内同意延长响应有效期的响应人少于三个的，公选人应当重新公选。
（十）其他内容	不再公选	重新公选后响应人仍少于3个或者所有响应被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行公选。
（十）其他内容	监督	本项目的公选活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
（十）其他内容	投诉	响应人和其他利害关系人认为本次公选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉，但应由法定代表人或参加本工程响应的授权委托人先向公选人（或代理机构）提出异议。
（十一）非实质性响应	非实质性响应	响应人或其响应文件有下列情形之一的，作非实质性响应处理：1、响应人所提供的证书不在有效期之内。2、响应人所提供的响应文件未按公选文件要求签字盖章的。3、响应人的响应文件于公选文件中工期、授权委托书及工程名称不一致的。4、公选人（或代理机构）泄露响应人名称、数量或联系方式等应当保密的事项。5、不同响应人的响应文件由同一单位（或个人）编制或提供响应咨询服务。6、不同响应人委托同一人办理响应事宜的或不同响应人与同一响应人联合响应的。7、不同响应人的响应文件相互混装。8、法律、法规或规章规定的其他串通响应行为的。9、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。10、在评审过程中，经评标委员会认定响应人的响应文件不符合公选文件规定的任何一项评审标准的。11、响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。12、响应人递交两份以上内容不同的响应文件，未申明哪份有效的。

号球	对应号码（下浮率）
1	8%
2	8.5%
3	9%
4	9.5%
5	10%
6	10.5%
7	11%
8	11.5%
9	12%
10	12.5%
11	13%
12	13.5%
13	14%
14	14.5%
15	15%

3.2承包方式3.1合同工程内容：施工图纸范围内的池淮农业园区环境改造提升（沟渠）等工程，具体详见工程预算和图纸。鉴于发包人年月日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的公选文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。承包人：发包人：水利工程施工承包合同

开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员一致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，并没收“项目班子到位率”履约保证金，直至终止合同，一切后果自负。发包方及监理单位将对其进行不定期监督与考核。本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经发包人同意并在招标办备案。承包方派驻现场的项目负责人：，技术负责人：。3.3施工队伍承包方就本工程的质量、工期、施工安全等实行总承包。本合同工程采用固定单价合同承包方式，

（2）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定。（1）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定。因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：3.4.1本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率，承包价格为<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额，即人民币万元。除设计变更、政策允许外，合同单价不得调整。3.4工程承包价格本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至中止合同，相应后果自行负责。

（3）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。（2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；（1）因发包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；3.4.2因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：（5）暂定价材料及暂估价项目按《开化县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[2013]21号）执行。（3）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）；按照浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以浙水建(2021)4号文颁发的“浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定(2021年)”的通知”之原则并结合本工程的实地情况进行编制。国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；工程设计施工图。主要材料单价参考2022年第7期《衢州造价信息》（开化栏）及市场询价。国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定，经监理人审核、发包人审定后，因设计变更引起的无价材料价格经监理人审核、发包人审定后签证确认。

3.5.1发包人负责将工程施工所必需的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。3.5施工场地交接3.4.6若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予一定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。3.4.5施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。3.4.4合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分不予调整。3.4.3人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

3.7工期及开工要求3.6.3所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单（统一表式的），并提前24小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下一道工序施工。3.6.2发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，业主认可后方能实施。3.6.1承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和要求，向业主方报送工程施工组织设计，并按经业主确认的施工组织设计及相应的水利水电工程施工强制性标准、国家现行施工验收规范、水利水电工程质量检验评定标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到一次性验收合格标准。3.6工程质量及其管理3.5.2工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处罚。

⑷其他非承包人因素影响进度。⑶不可抗力因素。⑵发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。⑴重大设计变更而确实影响到施工进度。3.7.2合同工期如遇下列情况，经双方协商，并经项目法人签证后，可作相应顺延：3.7.1本工程合同工期日历天，开工日期以发包人发出开工通知单后第三天起算，承包人应在合同工期范围内完成公选文件规定的全部工程内容。

3.9工程材料供应3.8.3在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对施工图进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。3.8.2由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同3.4条款办理。3.8.1所有设计变更，包括承包人因施工方便需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位确认并经发包人同意后才能实施，承包人不得擅自修改设计图纸。3.8设计变更上述工期必须在发生后的三天内办理签证，逾期不予认可。

3.10.2工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。3.10.1承包方必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。3.10工程验收与保修3.9.3地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。3.9.2发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。3.9.1本工程承包范围内所需的建筑材料，由承包人自行采购（主要材料品牌、大宗管材须经业主签证认可，方可采购）。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。

⑶审核工程进度报表，按合同规定及时向承包方支付工程进度款。⑵组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由三方签署的交底纪要，并在六天内送达有关单位。⑴合同签订后向承包人提供的施工图及有关技术资料4套。3.11.1发包人3.11双方责任3.10.3工程保修按国家有关规定执行。

⑶编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。⑵承包人按合同工期要求进行施工。⑴合同签订时，承包人必须向发包人出具合同价款2%的履约保证金（其中质量保证金30%，工期保证金30%，安全、文明施工保证金20%，项目班子到位率保证金20%）交纳证明。3.11.2承包人⑸组织对工程的交工验收，负责工程结算，结算工程尾款及退还保证金。⑷派驻现场甲方代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，保证施工现场监理工程师人员到位，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。

⑼项目班子人员到岗率必须达到70%以上（每月到岗21天以上），如低于约定到岗率，发包人将扣除“项目班子出勤率”保证金直至全部履约保证金并终止合同。⑻承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。⑺本合同工程不得转包和违法分包，一旦发现，发包人有权终止合同。承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。⑹在工程保修期间，对属于承包人责任的工程质量问题，应负责无偿修理。⑸提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后一周内施工现队伍全部撤清。⑷严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。

⑷经审计，工程核减额超过送审造价5%的，所有审计费中的效益费由承包人支付，在支付工程结算款时直接扣除。⑶余款1.5%作为工程质量保修金，可用保函替代，质保期满后视情况退还；⑵工程竣工验收符合质量要求后工程款付至合同价的80%（含预付款），工程结算经审计后30天内支付至工程结算款的98.5%；⑴开工后15日内支付合同价款（不包括暂列金额，下同）的9%作为工程预付款，以后按工程进度的80%支付月工程进度款；3.12.1本工程价款支付约定如下：3.12工程价款的支付与结算

3.13.2工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二处罚，超过五天以上，一次性扣完工期保证金。3.13.1质量奖罚：工程质量达到合同规定的一次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果一次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将处以结算总价的百分之五罚金。3.13奖罚3.12.2设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同3.4条款办理。注：最终结算按实际工程量结算⑸工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，发包人派驻现场代表审定签名，报发包人负责人审批后办理。

3.14.4一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。3.14.3在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，扣除全部安全、文明施工履约保证金，并将支付工程结算总价的百分之五违约金。3.14.2工程实际工期比合同工期每延误一天，按工程结算总价的千分之二支付违约金，超过五天以上，一次性扣除全部工期保证金。3.14.1如一次验收后为不合格工程，则扣除质量保证金，承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将支付结算总价的百分之五违约金。3.14违约责任3.13.3安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并将处以工程结算总价的百分之五罚金。

⑶响应书及其附件（包括询标记录）⑵中选通知书⑴公选文件及公选补充文件3.15.1本合同包括以下附件：3.15附则3.14.5承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。

3.15.2本合同自双方盖章、法定代表人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处应以合同正本为准。⑺工程质量保修书（视工程性质另行签订）。⑹施工图纸，⑸合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；⑷标准、规范及有关技术文件

开户银行：开户银行：或委托代理人（签字）：或委托代理人（签字）：法定代表人法定代表人发包人：（公章）承包人：（公章）3.15.4本合同正本一式二份，双方各执一份。副本六份，双方各执三份。3.15.3本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向开化县仲裁委员会或向开化县人民法院诉讼。

工程廉政责任书附件1工程廉政责任书签约日期：签约日期：联系电话：联系电话：联系人：联系人：账号：账号：

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。一、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：发包人：

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：二、发包人责任1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：三、承包人责任2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。四、违约责任3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

发包人：(公章)承包人：(公章)本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。六、责任书份数本责任书的有效期同施工合同。五、责任书有效期4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：其委托代理人：(签字)其委托代理人：(签字)法定代表人或法定代表人或单位地址：单位地址：

为在池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位开化县池淮镇人民政府（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：安全生产协议书附件2安全生产协议书邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。第一条甲方职责

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。第二条乙方职责

第三条违约责任（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

2022年月日2022年月日或其委托代理人：（签字）或其委托代理人：（签字）法定代表人法定代表人发包人：承包人：本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，施工企业项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。1、水利建设施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。施工企业必须建立健全安全生产管理体系。施工企业为安全生产第一责任人，对工程施工中的安全生产负责。一、建设工程承包方责任为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）工程建设项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，杜绝重大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关国家法律法规，特制定水利建设工程安全生产责任书。水利建设工程安全生产责任书附件3水利建设工程安全生产责任书

8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。7、施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施，工程中标报价中的安全施工费应保障足额用于安全措施建设中。对进入施工现场的任何人员应当提供安全措施，对任何进入施工现场人员（包括但不限于建设单位、设计、监理单位人员）的人身安全承担全部责任。5、施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设施的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、高处作业防护、施工机械与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。3、施工企业在编制施工组织计划时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织计划，并采取措施保障严格执行。

4、本《责任书》一式五份，建设、施工双方各两份，报县水利工程质量安全监督中心备案一份。本《责任书》自双方签字并盖章之日起生效。3、建设单位工程负责人应督促施工企业加强安全管理，按操作规范与规程作业，发现施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。2、根据招投标的有关规定，建设单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。1、建设单位应根据国家有关法令、法规选择符合安全资质的施工企业承包施工，并监督施工企业按照投标文件承诺的相关施工管理人员和设备到位。二、建设发包方9、施工企业应根据中华人民共和国安全生产法的相关规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。如施工企业未办理意外伤害、伤亡保险或人身损害赔偿数额超过保险赔偿金的，施工企业应当承担全部赔偿责任。

《责任书》签订时间：2022年月日法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）建设单位施工单位（盖单位章）（盖单位章）建设单位：施工单位：

2、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”(自检、交接检、专业检)进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。1、质量目标：合格。一、质量保证为确保项目顺利完成，我单位做出以下承诺：工程建设承诺书附件4工程建设承诺书

承诺单位（法人公章）：三、单位负责人（或项目经理）作为质量保障的第一责任人。2、组织合理措施：①由项目部统一调度管理。②及时落实材料、劳力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。③每周安排计划，下达班组完成的工程量指标，明确责任。④每周五将下周生产安排及劳动力配置计划报至项目部及生产保障中心。1、工期承诺：日历天。二、工期保证3、材料：严格控制进场材料质量，履行材料报验程序，使用材料具有合格证和复检报告。

第五章施工图纸（从本公告附件中下载）第四章工程预算统一社会信用代码：承诺单位地址：法定代表人（或授权人签字或盖章）：

应响池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）一、封面（格式）第六章响应文件（从本公告附件中下载）

二、目录年月日法定代表人：（盖章）响应人：（盖单位章）件文

1、企业营业执照（五）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）（四）响应人基本情况表（三）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）（二）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）（一）响应函

7、项目技术负责人水利水电专业中级及以上职称证书6、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、项目负责人身份证复印件5、企业分管安全生产的副经理任命文件4、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书3、安全生产许可证2、企业资质证书

（公选人名称）：（一）响应函（格式）注：以上材料须提供扫描件并加盖单位公章。10、公选文件要求提供的其他材料9、承诺书8、质量员、施工员、安全员相应的岗位证书，安全员安全生产考核合格证书（C证）

⑶我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。3、如我方中选：2、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。1、我方已仔细研究了池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[<工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额>×<1-中选下浮率>+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：。联系电话：。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期（或无任何不良行为）和响应截止日前三年内企业法人、法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录。我方承诺按月足额支付农民工工资；5、（其他补充说明）。4、我方在此声明，没有公选文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

响应人名称：（二）法定代表人身份证明（格式）年月日地址：电话：传真：法人代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）

性别：姓名：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：

响应人：（盖单位章）特此证明。系（响应人名称）的法定代表人。身份证号：职务：年龄：

受委托人：身份证号：联系电话：法定代表人：身份证号：联系电话：委托人：地址：（三）授权委托书（格式）注：后附法定代表人身份证复印件年月日

四、领取书面中选通知书；三、依法参加公选项目的公选会议；二、以委托人的名义签订池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）合同；一、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回响应文件；受委托人代理权限如下：兹委托（受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）的公选活动事宜。

代理人无转委托权。委托期限：。受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。六、。五、负责向公选人（或代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉；

身份证号：受委托人：（签字）身份证号：法定代表人：（签字）社会统一信用代码：委托人（响应人）：（盖单位章）

（四）响应人基本情况表（格式）年月日注：后附委托代理人身份证复印件项目负责人身份证号码：项目负责人：

响应人名称
注册地址				邮政编码
联系方式	联系人			电话
联系方式	传真			网址
法定代表人	姓名	技术职称			电话
企业经理	姓名	技术职称			电话
企业分管安全生产副经理	姓名	技术职称			电话
企业技术负责人	姓名	技术职称			电话
成立时间		员工总人数：
企业资质等级		其中	项目负责人
营业执照号		其中	项目负责人资格证号
注册资金		其中	项目负责人身份证号
开户银行		其中	专业职称
账号		其中	社会养老保险证号
经营范围
备注

5、企业分管安全生产的副经理任命文件4、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书3、安全生产许可证2、企业资质证书1、企业营业执照（五）公选文件要求提供的材料（复印件）

注：以上材料须提供复印件并加盖单位公章。10、公选文件要求提供的其他材料9、承诺书（格式附后）8、质量员、施工员、安全员相应的岗位证书，安全员安全生产考核合格证书（C证）7、项目技术负责人水利水电专业中级及以上职称证书6、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（B证）、项目负责人身份证复印件

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。我方在此声明，本公司（响应人名称）、我方法定代表人（姓名）、我方拟派往池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）项目负责人（姓名）公选截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/）上无失信被执行信息（响应时以响应人承诺为准，评审时以网站查询为准）。_________________________（公选人名称）：（一）无失信被执行信息（六）承诺书附件一：

响应人：__________________（盖单位章）项目负责人姓名：身份证号码：法定代表人或委托人姓名：身份证号码：响应人名称：统一信用代码：附：特此承诺。

特此承诺。我（响应人名称），现参与池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）投标，至公选截止日前在此承诺本公司基本账户未被冻结。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。（公选人名称）：（二）基本账户未被冻结承诺书_______年____月_____日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

我（响应人名称），现参与池淮农业园区环境改造提升项目（沟渠）公选，至公选截止日前在此承诺本公司未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。（公选人名称）：（三）未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）

为促进农民就业，实现“农民增收、共同富裕”目标，根据衢州市人民政府办公室《关于聚焦农民收入持续快速增长推动共同富裕的若干意见》（衢政办发〔2022〕1号）要求，本公司承诺：(四)促进农民就业承诺书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）特此承诺。

（七）公选文件要求提供的其他材料年月日法定代表人（盖章）：投标人（法人公章）：如果我司中标，我公司将制订并落实施工现场用工实名管理制度，编制施工现场务工人员花名册，登记农民工姓名、身份证号码信息，保证本地农民用工数量不低于计划用工数的70%以上。如有违反，本公司愿意承担违约责任，以及由此可能追究的行政责任。