马鞍山市政府采购项目

竞争性谈判文件

（工程）

项目编号：MASZZJY-1-G-2023-0041

项目名称：安徽贵携智能科技有限公司便道工程

（二次）

采购人：含山经济开发区建设投资有限公司

采购代理机构：上海容基工程项目管理有限公司

二〇二三年一月

1

目录

第一章安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）竞争性谈判公告

项目概况

安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）的潜在供应商应在马鞍山市公共资源交易系统获取采购文件，并于2023年2月8日9时00分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MASZZJY-1-G-2023-0041

项目名称：安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）

采购方式：竞争性谈判

最高限价：234555.28元

采购需求：本项目位于含山县经济开发区南区，便道长度约270m，宽度4m，便道结构层为18cmC30混凝土面层+5cm碎石基层+30cm块石路基处理。

合同履行期限：10日历天(具体开工时间以采购人要求为准)。本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1本项目是否专门面向中小企业：是

2.1.1按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》,本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行。

2.1.2如对此项内容有疑问,可通过书面形式(纸质提交或登录马鞍山市公共资源交易系统在线提交)进行质疑。具体要求详见采购文件中“质疑与投诉”内容。

3、本项目的特定资格要求：供应商须具备市政公用工程施工总承包三级以上(含三级)资质。3

4、项目负责人(项目经理)须具有：市政公用工程专业二级以上二级)注册建造师资格且在供应商单位注册。

5、供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记

录名单的；

(5)供应商或其法定代表人或配备项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

6、已从马鞍山市公共资源交易系统获取采购文件。

7、供应商须符合下列情形之一(不良行为记录以《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》(马公管〔2016〕35号)为准)：

(1)谈判日前两年内未被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满5分的。

(2)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达5分到9分(含9分)且公布日距谈判日超过3个月。

(3)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分到19分(含19分)且公布日距谈判日超过6个月。

(4)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分到29分(含29分)且公布日距谈判日超过12个月。

(5)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分30分以上(含30分)且公布日距谈判日超过24个月。

三、获取采购文件

时间：2023年2月2日至2023年2月7日17时30分(北京时间)

地点：马鞍山市公共资源交易系统

方式：进入马鞍山市公共资源交易系统获取

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2023年2月8日9时00分(北京时间)

地点：马鞍山市公共资源交易系统。

五、开启

时间：2023年2月8日9时00分(北京时间)

地点：含山县公共资源交易中心第三评标室。(含山县望梅路与褒

禅山路交叉口县住建局大楼二楼东侧)。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。

2、获取采购文件和其他相关资料时间期限：同获取采购文件时间。

3、本项目不收取谈判保证金。

4、获取采购文件注意事项：(1)供应商进入马鞍山市公共资源交易

中心网(网址：http://zbcg.mas.gov.cn)办理网上用户登记，然后登录马鞍山市公共资源新版交易系统(http://zbcg.mas.gov.cn/TPBidderNew/)

获取采购文件和其他相关资料。网上用户登记详见《马鞍山市公共资源电子化交易网上用户登记流程须知》。(2)如本项目有两个或两个以上包别，供应商参加其中任何一个包别的谈判，必须从马鞍山市公共资源交易系统获取该包别的采购文件和其他相关资料。(3)网上资料获取、投标技术支持联系电话：400-998-0000，0555-5200194。

5、电子响应文件制作：详见《马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册》，网址：

http://zbcg.mas.gov.cn/masggzy/0be0099b-bc8b-4033-88d5-8ed94c8522d1/85681480-2d0f-4b0d-b9f4-bb8e42e536c5/马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册.docx

6、根据《关于积极应对疫情做好公共资源交易工作保障经济平稳运行的通知》(马公管办〔2020〕10号)文件要求，本项目采取供应商远程解密的方式解密电子响应文件，供应商不得派代表前往谈判现场。若本项目有现场陈述、现场演示等要求，详见采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：含山经济开发区建设投资有限公司

地址：含山经济开发区(南区)

联系方式：蒯亚虎15056585050

2.采购代理机构信息：

名称：上海容基工程项目管理有限公司

地址：含山县得胜河壹号小区北侧

联系方式：18605554389

3、项目联系方式

项目联系人：陈启明

电话：18605554389

第二章供应商须知前附表

8

第三章供应商须知

(一)总则

1、适用范围

1.1本谈判文件是根据《中华人民共和国招标投标法》(以下简称“招标投标法”)及其实施条例等有关法律、法规和规章制定。

1.2本谈判文件适用于本次采购所述服务。

2、项目主要内容：详见竞争性谈判公告。

3、供应商资格要求

3.1资格要求详见竞争性谈判公告。

3.2其他要求：详见竞争性谈判公告。

3.3由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.4已从马鞍山市公共资源交易系统获取谈判文件。

3.4.1凡符合规定条件的中国境内供应商有意参加竞争性谈判的，请从马鞍山市公共资源交易系统获取谈判文件。联合体参加谈判的，必须以联合体牵头人名义获取谈判文件。

3.4.2供应商未在马鞍山市公共资源交易系统成功获取谈判文件而从其它途径获取谈判文件的，其提交的响应文件无效。

3.4.3有两个或两个以上包别的项目，即使供应商在该项目某个包别成功获取谈判文件，但不能代替其他包别成功获取谈判文件。如供应商参加该项目其他包别的谈判，还需成功获取其他包别的谈判文件，否则对应包别的响应文件无效。

3.5本项目不接受联合体参加谈判。

4、谈判费用

4.1本次采购采取竞争性谈判方式，上海容基工程项目管理有限公司(以下简称“容基公司”)是否收取采购代理服务费，详见供应商须知前附表。

4.2供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用。不论结果如何，

容基公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、谈判风险

5.1供应商一旦获取了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

5.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求提交全部资料，或没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3供应商所提供的所有资料(包括扫描件)必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

6、供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

6.1国家对本次服务的有关法律、法规及行业管理标准；

6.2安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

6.3本谈判文件不再对上述情况进行描述。

7、容基公司对采购人拖欠成交供应商合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，成交供应商若主张或要求其合同款相关的民事权

利均只能直接针对采购人主张或要求。

8、根据电子化政府采购的特点，供应商参与我市政府采购活动时，需要按照《马鞍山市公共资源电子化交易网上用户登记流程须知》进行网上用户登记。

9、供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目的谈判，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目的谈判，其谈判将被全部拒绝：

9.1法定代表人(负责人)为同一个人的；

9.2母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3总公司与其分公司(分支机构)；

9.4同一总公司下的多家分公司(分支机构)；

9.5法律和行政法规规定的其他情形。

10、关于联合体谈判：本次谈判是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同谈判，详见竞争性谈判公告。如果接受联合

体谈判，联合体还应符合下列要求：

10.1联合体谈判必须由联合体牵头人获取采购文件、提交响应文件、交纳谈判保证金。

10.2联合体谈判各方应签订并提交联合体协议书(格式详见“响应文件格式”)，并明确联合体成员各方的权利和义务，该联合体协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体谈判必须确定联合体牵头人为谈判的全权代表参加谈判活动，并承担谈判及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始谈判，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

10.3联合体谈判各方均须符合本项目除特定资格要求以外的其他资格要求。

10.4由不同专业的供应商组成的联合体,首先以谈判的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定。

10.5除联合体协议及谈判文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，涉及到供应商盖章的，均为联合体牵头人盖章；涉及到法定代表人签字(或盖章)的，均为联合体牵头人的法定代表人签字(或盖章)。

10.6联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与容基公司承担连带责任。

10.7联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对容基公司与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本谈判、

协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次谈判原所应承担的对容基公司与采购人的责任均并不因此被减免。

10.8联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次谈判的全部相关规定。

10.9以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独谈判，也不得再同时参加其他的联合体谈判。若该等情形被发现，其单独的谈判和与此有关的联合体的谈判均将被一并拒绝。

10.10联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方应具备与其承担工作内容有关的相应资质。

11、因本次谈判活动产生的一切纠纷(包括合同纠纷)，有关各方应友好协商解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

12、本谈判文件做电子签章。

13、本谈判文件的最终解释权属于采购人、容基公司。

(二)谈判文件

14、谈判文件构成

14.1谈判文件包括：

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

竞争性谈判公告

供应商须知前附表

供应商须知

采购合同格式

采购内容及总体要求

响应文件格式

目录

报价一览表

报价函

货物服务报价表

对商务要求及合同条款的响应

对采购内容及相关要求的响应

货物服务技术方案

法定代表人身份证明及授权委托书

各类资质证书及其他重要资料

第七章网上提交响应文件及有关要求14.2供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没

有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

15、谈判文件的澄清、补充及修改

15.1无论出于何种原因，容基公司可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

15.2容基公司对谈判文件进行的澄清、更正、更改等，都在马鞍山市公共

资源交易中心网(网址：http://zbcg.mas.gov.cn/)发布，发布的内

容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力，在谈判前，供应商应主动上网查询。容基公司不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.3如果上述答复涉及对谈判文件的修改或补充，则它将被视为谈判文件的一部分。凡原先所发谈判文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的为准。

15.4对谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

15.5为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他

原因，容基公司可以改变谈判时间、谈判地点，并在马鞍山市公共资

源交易中心网(网址：http://zbcg.mas.gov.cn/)发布信息。

(三)响应文件的编制

16、响应文件的语言及度量衡单位

16.1供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应

文件均用简体中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料若为其它语言，必须附简体中文译文，否则谈判小组有权不接受。翻译

的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

16.2除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

16.3无论谈判文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

17、响应文件的编制要求17.1响应文件应按照谈判文件给出的谈判文件格式按顺序编制。

18、响应文件的提交要求

18.1供应商应按照“供应商须知前附表”中要求，提交响应文件。

18.1.1电子响应文件需分包单独编制，各包响应文件资料不得相互替代使用。谈判小组评审时只根据对应包别的响应文件中的资料进行评审，不在其他包别的响应文件中寻求资料。

18.2响应文件不论是书写、打印、复制、扫描或影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由供应商承担。

19、供应商通过马鞍山市公共资源交易系统提交的电子响应文件全部或部分内容无法查看的，谈判小组有权否决其谈判，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由供应商自行承担。

20、响应文件签署、盖章

20.1在谈判文件给出的响应文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，响应文件必须盖供应商统一对外的公章(与企业名称完全一致的公章，下同)；凡是标明由法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

21、谈判报价

21.1除非谈判文件另有规定，供应商应以人民币填报所有报价，供应商在填写报价表时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

21.2响应文件的服务报价表上应根据响应文件格式要求清楚地标明报价服务的名称、服务提供商、数量、单位、单价、合价和总报价。

21.2.1如果供应商在响应文件中没有列明服务的服务提供商，一旦成交，采购人有权进行指定且价格不作调整，供应商不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种服务只允许有一个报价。任何有选择的报价

方案和报价将不予接受。

21.3总报价等于各分项报价与各项费用之和。

21.4总报价中不得包含谈判文件要求以外的内容(但为全面实现报价货物服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如谈判文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总报价中)，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

21.5供应商应负起审慎调查的责任，总报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.6除谈判文件中明确由采购人提供的货物/服务/零部件外，供应商不得将谈判文件所要求的内容列为选购项，否则，评审时将把这部分价格计入其总报价，但在授予合同时，这部分价格将从其成交价格中扣除

而不予支付。

21.7通过初审的供应商，应提供书面形式的最后报价。成交后，工程的下浮比例=1-(最后报价÷最高限价)，成交价按其响应文件报价中相应的子目综合单价同比下浮，货物或服务合同单价=(最后报价÷最高限价)×最高限价清单中的该货物或服务的单价。其中暂列金额、暂估价(如有)不下浮。

21.8本项目最高限价：详见竞争性谈判文件。

22、谈判保证金：本次谈判是否需要交纳谈判保证金，详见供应商须知前附表。如果需要交纳谈判保证金，有关要求如下：

22.1供应商应向马鞍山市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”)提交供应商须知前附表中规定金额的谈判保证金，作为谈判的一部分。谈判保证金应在响应文件提交截止时间前足额到达谈判文件指定账户。

22.2谈判保证金必须以供应商自己的名称汇出，不得请其他的法人或其他组织代汇，也不得从个人的账户代汇。若本项目接受联合体参加谈判，

联合体谈判的，必须由联合体牵头人交纳谈判保证金。

22.3谈判保证金可采取下列任何一种形式：

22.3.1异地电汇；

22.3.2本地转账；

22.3.3网上支付；22.4交易中心不接收以现金或汇票形式提交的谈判保证金；谈判保证金交

纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代交谈判保证金，视同名称不一致。谈判保证金交纳人名称与供应商名称不一致的，其响应文件无效。

22.5容基公司有权核查谈判保证金是否在响应文件提交截止时间前到达指定账户，经查实未及时到帐的，其响应文件无效。

22.6供应商未按照谈判文件规定提交谈判保证金的，其响应文件无效。

22.7为了确保谈判保证金能在响应文件提交截止时间前到达指定账户，供应商应当提前办理谈判保证金交纳手续。如因谈判保证金未在响应文件提交截止时间前足额到达谈判文件指定账户对谈判造成影响的，其后果由供应商自行承担。

22.8交易中心将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。谈判保证金只退还至供应商汇至本项目谈判保证金的账户。

23、谈判有效期

23.1谈判有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。23.2在特殊情况下，采购人可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈

判有效期的要求。延长谈判有效期的要求将在马鞍山市公共资源交易中心网上发布。

23.3供应商可以书面形式拒绝采购人的这种要求。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长谈判有效期。

(四)响应文件的提交

24、响应文件的提交和撤回

24.1供应商应按照谈判文件规定通过马鞍山市公共资源交易系统提交电子

响应文件。

24.2提交响应文件时，出现下列情形之一时，不予接收：

24.2.1在谈判文件规定的提交响应文件截止时间之后提交电子响应文件的；

24.2.2法律法规和谈判文件规定不应当接收的其他情形。24.3供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件提交(以交易系

统接收到为准)，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件的，视为撤回响应文件。

24.4在谈判有效期内供应商不得撤回响应文件。

(五)谈判

25、谈判

25.1容基公司将在规定的时间和地点组织谈判。

25.2谈判小组由为该项目专门组成的三人(含)以上单数组成。25.3在谈判后至谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文

件。

25.4谈判开始后，谈判小组将按响应文件提交顺序与所有成员与供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商对谈判小组提出的问题应当据实答复。

25.5在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的采购内容及总体要求、合同条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

25.6谈判小组在谈判过程中有权允许或要求供应商提交澄清或补充资料(含修改清单、暂估价等)。谈判小组允许或要求供应商提交澄清或补充资料的，供应商应在谈判小组规定的时间内提交。澄清或补充资料为响应文件的组成部分。

25.6.1谈判小组通过交易系统将需要澄清或补充的内容以询标函的形式发

送给供应商，供应商应登录交易系统并保持在线状态，以便及时接收谈判小组可能发出的询标函，并在规定时间内回复，若供应商未在谈判小

组规定时间内回复，视为放弃澄清或补充。

25.7谈判小组要求供应商提交的澄清或补充资料应当以书面形式作出并在交易系统中提交。供应商的澄清或补充资料应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

(六)评审

26、评审：本项目采用最低评标价法进行评审。26.1评审包括响应文件初审、商务评审和推荐成交候选供应商等几个步

骤。

26.2初审：谈判小组规定提交澄清或补充资料的截止时间到后，谈判小组对响应文件进行初审。供应商或其响应文件出现下列情形之一时，初审不通过：

(1)未按谈判文件要求获取谈判文件；

(2)未按谈判文件要求提供报价一览表与报价函；

(3)对谈判文件提出的对采购内容及相关要求未完全响应；

(4)对谈判文件提出的商务要求、合同条款未完全响应；

(5)未按谈判文件要求要求提供营业执照、税务登记证(若供应商提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证)；

(6)专门面向中小企业采购的项目，未按谈判文件要求提供中小企业声明函【注：供应商提供的货物(或服务或工程)须为中小企业制造(或提供或承接)】；

(7)未按谈判文件要求提供项目负人有效的注册建造师证书扫描件、供应商有效期内的资质证书扫描件、供应商有效期内的安全生产许可证扫描件；

(8)未按谈判文件要求提供已标价工程量清单的；(9)修改了暂列金额、暂估价金额的；(10)未按谈判文件要求提交“项目负责人到岗履约承诺函”的；

(11)不符合谈判文件规定的其他资格条件；

(12)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(13)供应商或供应商所报服务不符合国家相关强制性要求的；

(14)法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

26.3未通过初审的供应商，不进入后续评审程序，也不得进行二次报价。

26.4商务评审。

26.4.1供应商在响应文件中的报价为首次报价，谈判小组应当要求供应商在规定的时间内二次报价，供应商报价一经报出即不可撤回。

26.4.2如果谈判小组对供应商最后报价不满意，可以增加一轮谈判，但每个通过初审的供应商应获得相同的报价机会。

26.4.3供应商每次报价都应当在谈判小组规定的时间内以书面方式通过马鞍山市公共资源交易系统提交给谈判小组。在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的后一轮报价不得高于上一轮报价，否则谈判小组应当将其作为响应文件无效处理，该供应商不进入后续评审。

26.4.4供应商未在规定时间内通过交易系统提交二次报价(或最后报价)

的，谈判小组以该供应商的上一轮报价作为二次报价(或最后报价)。

26.4.5供应商的最后报价超过最高限价的，谈判小组将其作为响应文件无

效处理。

26.4.6若谈判文件中标注“两创”产品，供应商在响应文件中提供了《两创产品承诺函》且符合要求(《两创产品承诺函》格式详见响应文件格式)。谈判小组对供应商所报该部分两创产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算最后报价进行排序。(本项目无两创产品，不采用此条款)

26.4.7最后报价评审过程中，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算供应商的最后报价。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予价格扣除优惠，用扣除后的价格计算最后报价进行排序，具体扣除的比例详见供应商须知前附表。

26.4.8谈判小组规定的最后报价的截止时间到后，谈判小组对通过审核的

供应商最后报价的有效性进行评审。26.5谈判小组按照供应商扣除后(如有)的最后报价由低到高排出成交候

选供应商。

26.5.1如果供应商扣除后(如有)的最后报价出现两家或两家以上相同者，

提供了第三方征信机构出具供应商的信用报告的排序在前。【注：(1)以上所述的“第三方征信机构”是指符合《征信业管理条例》要求的经营企业征信业务的征信机构，在响应文件中需附第三方征信机构在人民银行省级分支行完成企业征信机构备案的网址和截图，否则视同未提供信用报告；(2)信用报告须体现该报告在服务期内或有效期内，否则视同未提供信用报告】。

26.5.2如果供应商扣除后(如有)的最后报价出现两家或两家以上相同者，均提供或均未提供第三方信用服务机构出具供应商的信用报告的，则通过摇号决定成交候选供应商排序。摇号程序是：由现场监督人员或采购代理机构工作人员随机摇出本单位的号码，按摇出号码的大小，由大到小确定供应商的顺序，即号码大的成交排序在前，号码小的成交排序在后。

注：(1)按响应文件提交顺序进行摇号，由现场监督人员或采购代理机构工作人员进行摇号。

(2)每次现场监督人员或采购代理机构工作人员摇出的号码不再重新放入摇号机中进行摇号。

(3)所有进入摇号程序的有效供应商均须参加摇号，否则谈判小组有权将不参加摇号的供应商视为在谈判有效期内撤回响应文件,并按照《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》(马公管【2016】35号)规定处理。

(4)放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的有效供应商数量+10。例：如进入摇号程序的有效供应商数量为5家，则放入摇号机的号码球数量为15个。

26.6评审结束时，谈判小组要按照规定的格式写出评审报告，说明评审过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐成交供应商或确定成交候选供应商的顺序。

26.7供应商总报价与公布的最高限价相比降幅过小，或供应商总报价明显

缺乏竞争性的，谈判小组可以否决所有报价。

26.8谈判小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

26.9谈判小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但资料有不真实不正确的内容时除外。

26.10评审过程的保密。

26.10.1谈判小组成员或其他工作人员均不得向他人透露谈判及评审情况。

26.10.2在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

26.11谈判小组有权否决全部响应文件。

26.12容基公司对未成交供应商不解释未成交原因。

27、异常情况处理

27.1谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：

27.1.1符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过最高限价的供应商不足三家的；

27.1.2经过谈判，供应商所提供的货物或服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；

27.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(七)成交及签订合同

28、推荐成交候选供应商

28.1谈判小组分包别将向采购人推荐3名成交候选供应商。

29、确定成交供应商29.1采购人在五个工作日内对谈判小组推荐的成交候选供应商进行确认。

容基公司自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内发布成交结果公告，供应商主动登录马鞍山市公共资源交易中心网站查询容基公司发布成交结果公告的同时，以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

29.2履约保证金：本项目是否需要交纳履约保证金、履约保证金交纳方式及

履约保证金退还方式，详见供应商须知前附表。

29.3合同签订、见证

30.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内签订政府采购合同，并报上海容基工程项目管理有限公司见证。

30.2谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、最后报价、成交通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

30.3采购人在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的财政部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

(八)质疑与投诉

31、本项目质疑、投诉的处理依据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)等法律法规。

31.1在线提起询问、质疑方式详见供应商须知前附表。(询问、质疑电话：0555-5200336、5200697)

31.2供应商书面质疑应在工作时间(周一至周五,上午8：00-12：00,下午

14：30-17：30,节假日休息)向容基公司提出。

32、已依法获取谈判文件的潜在供应商对谈判文件的质疑，应在《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)规定的时间内，向采购人、容基公司提出。

32.1对谈判文件提出质疑的时间超过规定时限的，不予受理。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33、参与谈判的供应商对采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、容基公司提出质疑。

33.1质疑应以书面形式实名提出，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下内容：

33.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.1.2质疑项目的名称、编号；

33.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.1.4事实依据；

33.1.5必要的法律依据；

33.1.6提出质疑的日期。

33.2有下列情形之一的，不予受理：

(一)提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

(二)提起质疑的时间超过规定时限的；

(三)质疑材料不完整的；

(四)质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

(五)对其他供应商的响应文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

34、供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购程序提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、容基公司有权不予受理。

35、供应商未在规定时限内提出的质疑，采购人、容基公司不予受理。供应商不符合要求的质疑应在质疑期内及时补充完整，否则按质疑不成立处理。

36、质疑供应商是指参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑，采购人、容基公司有权不予受理。

37、质疑供应商对采购人、容基公司的答复不满意，或者采购人、容基公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)

第六条规定的财政部门提起投诉。

(九)保密和披露

39、供应商自获取谈判文件之日起，须承诺承担本谈判项目下保密义务，

不得将因本次谈判获得的信息向第三方外传。

40、采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

41、采购人在认为适当时，采购人无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址有关信息以及合约条款等。

第四章政府采购合同格式

第一节合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共

同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：。

5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：图纸及工程量清单范围内的工程施工承包。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)(¥元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)(¥元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)(¥元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)(¥元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)成交通知书(如果有)；

(2)报价函(如果有)；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：

账号：

第二节通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)中通用合同

条款。

第三节专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶报价函；⑷本合同专用条款及附件(另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准)；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺谈判文件(含工程量清单、补充答疑文件)；⑻谈判响应文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同；对于同一类合同文件及谈判过程中的往来函件，除非双方另有约定外，合同当事人及其他相关方以其最新版本或最后发布的为准。

1.1.1.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.1.5设计人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9永久占地包括：。

1.1.3.10临时占地包括：。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的时间：。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵成交通知书；⑶报价函；⑷本合同专用条款及附件(另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准)；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺谈判文件(含工程量清单、补充答疑文件)；⑻谈判响应文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供套(含竣工图套)，不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：；

承包人提供的文件的期限为：；

承包人提供的文件的数量为：；

承包人提供的文件的形式为：；

发包人审批承包人文件的期限：。

1.6.5图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定：。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：。1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范

以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整时计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

2.发包人

2.2发包人代表发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：不提供通讯线路，提供施工用水接水点、施工用电接电点，发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求，于批准的开工日期7日内提供。本工程施工现场周围道路畅通，但承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。如本项目含有危大工程，发包人应严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，向承包人提供施工所需的条件。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式：提供与履约担保相同比例的支付担保。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：。

承包人提交的竣工资料形式要求：。

(10)承包人应履行的其他义务：。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于天，每天在岗工作时间不得少于小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人

将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,否

则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：。

其他关于分包的约定：。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7履约保证金

承包人是否提供履约保证金：提供。

承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险注：

(1)如采用银行保函，银行保函应为行政区域具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。

(2)如采用担保机构担保，应为注册地在行政区域范围内的融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。

(3)如采用保证保险，应为注册地在行政区域范围内的保险机构或经安徽省银保监会备案的保险机构出具的无条件支付保证保险。

履约保证金的金额：成交合同金额的％。

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内(最迟不得超过项目竣工验收通过后28天)。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)；

(2)；

(3)。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：确保验收合格。

关于工程奖项的约定：。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。

监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和安徽省、马鞍山有关安全

生产的要求，且达到以下要求：①承包人应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属施工原因造成的交通事故，由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。②承包人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要地安全保护措施，消除事故隐患。③工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承包人应根据发包人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由承包人负责。④施工现场采用封闭施工。⑤如本项目含有危大工程，对“危大工程”安全管理相应事项约定如下：<1>施工单位应当在“危大工程”施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。<2>危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。<3>对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。<4>施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。<5>专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。<6>施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。<7>施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。<8>施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。<9>危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。<10>施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：①建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费(如有)以及安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全及工程项目施工安全。②安全文明施工费(含危大工程施工技术措施费)以及安全防护文明施工措施费，随工程进度款同比例由发包人支付给承包人(包含在工程进度款中)。③承包人必须做到专款专用，确保工程安全文明施工。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横道图。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)；

(2)；

(3)。

7.9提前竣工

7.9.2提前竣工的奖励：。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更实施前由发包人提前通知监理人、承包人，承包人应执行变更。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：(1)对承包人超出设计图纸(含设计变更图纸)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包不予计量，也不予变更价款。

(2)在实际施工过程中涉及工程变更、设计变更的，所有变更须经发包人书面同意后方可变更。(3)合同或设计图纸范围以内的工程变更、设计变更，计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

(4)所有涉及工程造价确定方面的资料(含所有的变更、签证资料)，必须经过发包人代表的书面确认后，方可作为竣工后价款结算的唯一依据。

10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的

变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定，并应按相关规定进行二次招标。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按以下第3方式调整合同价格。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1)价格的调整：

①可调整价格的主要材料范围的约定:；

②主要材料价差调整周期的约定:；

③主要材料价差调整计算方法的约定:；

(4)主要材料价差调整时间的约定:。

(2)关于基准价格的约定：/

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同

履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：材料价格的风险范围、风险幅度及可调价材料价差，执行马鞍山市建管造(2020)25号文相关规定(合同履行过程中，马鞍山市相关部门有最新文件的，按照最新文件执行)。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

(1)单价合同。

综合单价包含的风险范围：风险费用

的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

(2)总价合同。

总价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

(3)其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：执行原财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)第十二条第一款规定。具体预付比例根据招标采购项目情况由采购人自行确定。

预付款支付期限：执行原财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)第十二条第二款规定。具体支付期限根据招标采购项目情况由采购人自行确定。

预付款扣回的方式：在工程进度款中进行抵扣。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：计价依据按清单控制价编制依据、其他按安徽省及马鞍山市等相关文件处理。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月进行计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：(1)承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3)监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程进度款。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：。

12.4工程进度款支付

本项目严禁承包人带资承包，发包人须严格按国家相关规定支付工程进度款。

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：1)工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：执行原财政部建设部《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)第十三条第三款、财政部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建〔2022〕183号)规定。具体支付比例和时间根据招标项目情况由招标人自行确定。

(2)承包人必须在每期工程款的使用时，保证按规定要求足额支付民工工资，发包人有监督的权利。如承包人未及时按规定要求足额支付民工工资，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除该费用，直接用于支付民工工资。(承包人每月需要向发包人提供民工工资表及IC卡号)。

(3)成交后，工程的下浮比例=1-(最后报价÷最高限价)，成交价按其响应文件报价中相应的子目综合单价同比下浮，货物或服务合同单价=(最后报价÷最高限价)×分项报价清单中的该货物或服务的单价。其中暂列金额、暂估价(如有)不下浮。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请表以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到进度付款申请表以及相关资料后7天内完成审批并签发进度款支付证书。

(2)发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以发包人签发的进度款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6支付分解表的编制

(2)总价合同支付分解表的编制与审批：/。

(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人根据月施工进度计划节点以及合同对应付款基数进行分解，经监理人、发包人审核批准同意后，形成单价合同的总价项目支付分解表。

12.4.7农民工工资管理

(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：，账

号：;

(2)本工程工资性工程款元(相应的最低工资标准乘建筑面积)；其中工资性工程

预付款元。(工资性工程款除月工期)

(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分月扣回工资性工程预付款。

(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收工程之日

起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：。

(1)单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用(包括试车所需水电油等费用)由承包人在措施费中考虑承担；

(2)无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用(包括试车所需水电油等费用)由承包人在措施费中考虑承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

(2)发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第

3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：；

(2)%的工程款；

(3)其他方式:。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式:。

关于质量保证金的补充约定：。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。

(7)其他：双方协商解决。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每逾期一天，应按照签约合同价的万分之二计算，向发包人支付违约金。

2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部。

2.1超过合同中确定的或发包人要求的开工日期达十天(含十天)以上的。

2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形。

2.3承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正。

2.4承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人、监理人指示，屡教不改。

2.5承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并进行相应经济处罚，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

2.6承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。

如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得有异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可暂停工程或顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，造成的损失由承包人承担。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

2、若由承包人自身原因导致延期的，每延期目标工期2天，扣除签约合同价万分之二的违约金；工期延期一个月以上的，每日扣除签约合同价万分之五违约金，违约金最高限额为签约合同价的4%。

3、承包人确保达到投标时承诺的质量标准，否则赔偿签约合同价2%的违约金。

4、承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，由此引起增加的费用，均由承包人承担，对因此而引起的工期延误等给发包方造成的损失承包人应承担赔偿责任。对发生的质量问题，承包人必须采取措施，确保达到设计图纸要求。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其

名义编制的其他文件的费用承担方式：。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：。

18.3其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

争议评审小组成员的报酬承担方式：。

其他事项的约定：。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：

(1)向仲裁委员会申请仲裁；

(2)向人民法院起诉。

21.补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

21.1人员及职责

按附件《有关成交施工单位履约考核的相关内容》执行。

21.2变更与调整

21.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

21.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

21.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

21.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例的奖励。

21.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

21.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

21.3分包与配合

21.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行施工的

工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

21.3.2发包人分包的专业工程范围如下：

(1)

(2)

21.3.3发包人通过招标采购方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标采

购，认可招标采购结果，并作为总包单位与分包工程的成交人(以下简称“分包人”)签订工程分包施工合同。

21.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款(不含设备价格)的%作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

(1)乙方承担总包责任所发生的费用。

(2)“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用(水电费用装表计量，按照实际用量结算)。

(3)分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。

(4)分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。

(5)门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工

安全保卫等。

(6)为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

(7)分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

(8)保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

21.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

(1)

(2)

21.3.6对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；发包人给予承包人万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

21.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经甲方同

意，并签字后方可施工。

21.4结算

21.3.8承包人的投标报价(合同价款)是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

21.3.9水电费的结算：

(1)发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时完好地移交给发包人。

(2)承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在结算价(税前)中扣除。

(3)因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加费用(包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用)。

21.3.10发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的%计取保管费(材料数量最多不超过设计文件的用量(可以计算定额损耗))；设备按照总价的%计取保管费；此费用仅计取税金。

21.3.11分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

21.3.12对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在招标采购文件规定的截止日期前提出异议未被招标采购人接受，但事后被证明异议的实质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。

21.3.13对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。

21.4本工程价款结算审计，执行《马鞍山市人民政府关于印发马鞍山市政府投资建设项目审计监督办法的通知》(马政〔2022〕4号)。(如招标人所在区(或县)有规定的，按相应规定执行。)

21.5根据马鞍山市人民政府办公室文件【马政办(2015)41号】要求，本项目实施过程中若涉及到使用砂浆，则应当使用预拌砂浆。承包人已在投标报价中应考虑此费用。

21.6本项目施工现场人员管理全部采用实名制管理，承包人对所有进场施工人员，必须采取实名制管理。实名制、农民工工资保证金、农民工工资专用账户、银行代发工资、农民工工资施工过程结算、农民工工资委托发放等相关内容均按马鞍山市住建部门相关规定执行。

21.7本项目无图纸，具体施工内容以清单控制价为准，供应商须考虑此类风险因

素，谨慎参与，若成交后放弃成交或者拒绝与采购人签订合同，采购人有权拒绝签订或解除合同,并向市公管部门报告，按有关规定处理；

21.8本工程属于零星维修工程，点多面广，所需材料需零星供应。供应商需根据甲方下发维修任务单按期完成，如供应商未能及时维修完成，一次扣除履约保证金10000元，由此带来道路安全事故由供应商承担。累计3次未及时完成，甲方有权解除合同。

21.9项目负责人到岗履约约束条款：

21.10.1谈判前，已担任其他工程项目的项目负责人(或项目经理)岗位的，不得在本次谈判项目中担任项目负责人，有下列情形的除外：

(1)存在已担任其他工程项目的项目负责人(或项目经理)岗位的，供应商须在响应文件中承诺：在本次谈判项目成交后,合同签订前,拟派本次谈判项目的项目负责

人能够从其他项目变更至本项目，对本次谈判项目全面履约；

(2)法律法规规定的其他情形。

21.10.2若投标人拟派本次谈判项目的项目负责人(或项目经理)已在其他项目担

任项目经理岗位，但在响应文件中承诺未在其他项目担任项目负责人(或项目经理)

岗位的，成交后被查处属实，取消其中标资格，涉嫌挂靠的报相关部门处理。

21.10.3若供应商在响应文件中承诺项目负责人(或项目经理)能够从其他项目变更至本次谈判项目，但成交后合同签订前仍无法变更到位的，采购人可以取消其中标资格，供应商因此原因被取消中标资格的，自愿同意放弃谈判保证金。21.10.4若供应商拟派本次投标项目的项目负责人(或项目经理)在中标候选人公示期间，出现拟任其他项目的项目经理情形时(含其他项目中标候选人公示期内的第一中标候选人)，采购人有权取消其中标资格(提供放弃其他项目第一中标候选人资

格的证明材料情形除外)。

21.10其它补充约定：。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：廉政协议

附件9：履约保证金格式

附件10：预付款担保格式

附件11：支付担保格式附

件12：暂估价一览表附件

13：安全生产合同

附件14：项目经理质量终身责任制承诺

附件15：有关成交施工单位履约考核的相关内容

附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书(市政公用工程)

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.主体结构和基础工程，为年；

2.工程，为年；

3.工程，为年；

4.工程，为年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措

施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附

件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人(公章)：

地址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

附件8：廉政协议

廉政协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

(二)严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

(三)在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱

乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

(五)甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显

高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

(六)甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

(七)甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八)甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。第三条乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲

方提供与工作无关的房屋、汽车等。

(五)乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

(六)乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

(七)乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八)乙方须按专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据

有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：，联系电话：。

(二)乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2.追究乙方其他违约责任；

3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4.乙方一定期限内(6个月至3年，具体由甲方根据情况而定)不得参与甲方作为发包人(业

主)的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：

法定代表人或

乙方(盖章)：

法定代表人或

授权代表：(职务)

姓名：

签字：

廉政监督联系人

姓名：

签字：

电话：

地址：

日期：

授权代表：(职务)

姓名：

签字：

廉政监督联系人

姓名：

签字：

电话：

地址：

日期：

电传附件9：履约保证金

履约保证金

(发包人名称)：

鉴于(承包人名称，以下简称“承包人”)为(工程名称)的成交人，应承包人申请，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币(大写)元(¥)。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

邮政编码：

话：

真：

年月日

电传附件10：预付款担保

预付款担保

(发包人名称)：

根据(承包人名称)(以下称“承包人”)与(发包人名称)(以下简称“发包人”)于年月日签订的(工程名称)《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币(大写)元(¥)。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方

的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

邮政编码：

话：

真：

年月日

附件11：支付担保

支付担保

(承包人)：

鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年

月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”)，应发包人的申

请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元(大

写：)。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日

起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支

付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

(1)向仲裁委员会申请仲裁；

(2)向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

地址：

年月日

附件12：暂估价一览表

12-1：材料暂估价表

12-2

：工程设备暂估价表

12-3：专业工程暂估价表

附件13：安全生产合同

安全生产合同

为在(项目名称)(标段)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要

求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的

安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

(12)本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

4.本合同正本—式份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副

本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：(盖单位章)承包人：(盖单

位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签

字)

年月日年月日

附件14：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：(发包人名称)

本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工(如有规定)。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理：(签字)

日期：年月日

附件15：有关成交施工单位履约考核的相关内容

有关成交施工单位履约考核的相关内容

一、人员履职管理

1、施工单位原则上不得变更项目经理或项目班组其他成员(投标文件载明的人员名单)。如确需变更，应提前10日书面报告建设单位及监理单位，经同意后方可办理变更。变更后的人员资格不得低于采购文件中相同岗位人员的各项要求。施工单位变更项目经理的，扣除施工单位履约保证金100000-500000元(履约保证金数额不足以扣除的，建设单位有权从应付工程款中扣除，建设单位可根据项目规模确定扣除金额，以下同)；更换项目班组其他成员的，扣除施工单位履约保证金30000元-50000元/人。

2、施工单位项目经理必须常驻现场，每月在岗时间不得少于22天，由建设单位和监理单位组织考勤。项目经理离岗必须向总监及建设单位项目负责人书面请假；其他管理人员离岗须向总监书面请假，同时报建设单位项目部备案。返岗后及时办理销假手续。项目经理擅自离岗、在施工期间不在岗位的，扣除施工单位履约保证金5000元/次；其他管理人员擅自离岗或施工期间不在岗位的，扣除施工单位履约保证金2000元/次。

3、受建设单位委托，监理单位负责召开例会和各专题会议，项目经理等管理人员必须按时参加并签到，对无故迟到的施工单位人员，扣除施工单位履约保证金200元/人.次；对无故缺席的施工单位人员，扣除施工单位履约保证金500元/人.次。

二、工程质量管理

1、施工单位必须严格执行监理单位审批的施工组织设计和专项施工方案。

2、施工单位必须严格履行“三检”制度(自检、互检、交接检)。未自检直接报监理验收的，扣除施工单位履约保证金1000元/次；施工单位擅自隐蔽或进行下道工序施工的，责令返工并扣除施工单位履约保证金10000元/次。

3、施工单位必须严格按照设计图纸及施工规范要求施工，不得擅自变更设计内容。如总监、监理工程师、建设单位发现施工单位违反施工技术规范或不按总

监、监理工程师要求整改的，扣除施工单位履约保证金2000元-5000元/次。4、

严格执行见证取样制度。未经见证取样送检合格的材料不得使用。不合格的材料必须及时清除出场，产生费用由施工单位承担。

5、施工单位应加强施工质量管理。施工作业期间，质量管理人员必须在现场跟踪检查。质量管理人员施工期间不在岗位的，扣除施工单位履约保证金2000元/次。

6、监理单位指出的质量问题，施工单位应按要求限期整改。监理单位每发一份质量通知单，扣除施工单位履约保证金500元；同一质量问题发出两份监理通知单，扣除施工单位履约保证金2000元。

7、在施工过程中，工程实体质量存在缺陷的不得擅自处理和隐蔽，擅自处理或隐蔽的，扣除施工单位履约保证金50000元/次。

三、安全文明管理

1、工程施工合同签订20日内，施工单位必须完成大临设施的建设(大型项目由建设单位和施工单位商定)。

2、施工单位应编制可操作性和针对性强的安全文明施工组织设计及专项安全施工方案，施工过程中应严格按照审批后的方案组织实施。

3、施工作业期间，施工单位专职安全员必须每日驻守现场。如有特殊情况，需经建设单位及监理单位批准并履行请假手续，指定专职人员代理职责。专职安全员没有履行请假手续而缺岗的，扣除施工单位履约保证金2000元/次。

4、监理单位每天不定时对施工现场进行安全巡视，发现问题及时书面通知施工单位整改。施工单位无故拖延或拒不整改的，扣除施工单位履约保证金1000元/次；情节严重的，加倍处罚。施工人员不带安全帽进入施工现场的，扣除施工单位履约保证金100元/人次。

5、施工单位应加强施工人员的安全教育和交底。经检查发现施工人员未经安全教育和交底的，扣除施工单位履约保证金200元/次。

6、焊工、电工、起重工等特殊工种必须持证上岗，报监理核查。无证上岗

的，扣除施工单位履约保证金1000元/次。

7、现场指挥和作业人员必须遵照安全技术规范和操作规程施工，发现违章指挥、违章操作等行为，扣除施工单位履约保证金30元/人次，同时给予教育批评。

8、施工单位应每日对现场进行安全自查。每周由监理单位组织施工单位项目经理、专职安全员进行安全专项检查，每月进行一次安全大检查，对检查出的安全问题责令限期整改。整改不力的，扣除施工单位履约保证金5000元/次；情节严重的，监理单位应报请建设单位下达停工令直至上报有关部门处理。

9、施工单位须积极响应我市文明城市创建的需要，积极配合建设、市容、环保督查等行政主管部门组织的各类安全、文明、市容、环保等方面的检查，施工单位须按照省、市有关文明施工规定，落实各项文明施工措施和任务。

四、工程进度管理

1、施工单位必须严格按照监理审批的施工进度计划组织施工，确保施工进度计划有效实施，保证目标工期。

2、监理单位会同建设单位组织专人依据进度计划对现场进度进行检查，查验施工单位各项工作是否按计划落实，发现因施工单位原因未按进度计划执行的，监理单位受建设单位委托，有权采取以下措施：

(1)各种材料、设备必须按计划进场，充分满足进度计划需求。如因材料、设备进场滞后造成工程阶段进度延期达到预期进度的10%的，扣施工单位履约保证金5000元/次。

(2)施工单位根据施工总进度计划，分别编制月进度计划和周进度计划报建设单位和监理单位，严格贯彻周进度计划服从月进度计划、月进度计划服从总进度计划的原则。周计划未完成的，扣除施工单位履约保证金5000元-10000元，月进度计划末完成的，扣除施工单位履约保证30000元-50000元。

(3)施工单位未按合同工期完成的，除执行以上措施外，按照施工合同条款进行处理。

五、其他内容

(1)采购人对成交施工单位的项目管理班子成员每天考核，考核内容包括：项目管理班子成员出勤及其在岗履约情况等。

(2)项目实施过程中发现项目经理及项目班组成员长期不到岗或涉嫌挂靠、转包、违法分包等违法行为的，将移送相关行政主管部门处理。

第五章采购内容及总体要求

(一)采购清单

(二)项目概况及技术要求

本项目位于含山县经济开发区南区，便道长度约270m，宽度4m，便道结构层为18cmC30混凝土面层+5cm碎石基层+30cm块石路基处理。

(三)商务要求

(本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件)

1、人员：人员配备合理，专业齐全，满足施工要求。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、工期：10日历天(具体开工时间以采购人要求为准)。

4、缺陷责任期：24个月。

5、付款方式：详见合同条款。

6、其他：(如有，详见附件)

(四)工程量清单及附件

(详见附件)

响应文件

第六章响应文件格式

项目名称：安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）

项目编号：

供应商名称：

日期：2022年月日

目录

一、报价一览表………………………………….

二、报价函………………………………………

三、货物服务报价表…………………………….

四、对上午要求及合同条款的响应…………….

五、对采购内容及相关要求的响应……………

六、服务技术方案……………………………….

七、法定代表人身份证明及授权委托书………

八、各类资质证书及其他重要资料…………..

一、报价一览表

注：

1、报价一览表与响应文件明细不一致的，以报价一览表为准。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

供应商(盖单位公章)：日期：2022年月日

二、报价函

致：含山经济开发区建设投资有限公司（二次）(采购人)：

根据贵方安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）(项目编号)谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照采购文件中的要求进行报价，提供本项目所需的技术服务。

2、随同本报价函提交响应保证金一份，我方承诺如响应保证金未在采购文件规定时间前足额到达贵方指定的账户，我方响应文件无效，由此产生的一切后果由我方承担。(如有)

3、我方总报价包含了验收合格交付使用前的全部费用，包含了本次采购要求的全部内容和费用。

4、我方如果成交，保证做到以下承诺：

(1)我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时，完全按照采购文件的要求完成服务工作。

(2)我方保证提交的成果文件达到采购文件所有的采购内容及相关要求。

(3)在采购人支付费用前，向采购人提供由我方开具的正规发票。

(4)保证采购人在使用我方提供的工作成果或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯所有权、使用权、著作权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

(5)严格按照响应文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

(6)项目负责人到岗履约承诺(请供应商认真阅读此条内容，并根据实际情况选择以下一种格式进行承诺)：

格式一：我单位承诺：我单位拟派本次采购项目的项目经理未在

其他项目担任项目经理岗位，如有不实，贵单位可取消我单位中标候

选人资格(中标资格)，同时可向我单位进一步追偿导致招标失败、

工期延误所造成的一切损失。

格式二：我单位承诺：我单位拟派本次采购项目的项目经理已在其它项目上担任项目经理岗位，如本次投标项目中标后,合同签订前,拟派本次投标项目的项目经理能够从以上项目变更至本项目，并对本次投标项目全面履约。本次投标项目中标后，拟派的项目经理在合同签订前仍无法变更至本次投标项目担任项目经理岗位，并对本次投标项目全面履约的，贵单位有权取消我单位中标资格。我单位因此原因被取消中标资格的，我单位自愿同意放弃投标保证金(若贵单位同意我单位拟派本次投标项目的项目经理依法进行变更的除外)

(7)实施本项目以及为本项目提供服务的人员资格符合国家强

制性要求及相关规定。

(8)我方承诺，我方在响应文件中为本项目配备的所有人员均为我方全职在岗人员，且在响应文件提交截止时间时与我方仍存在有

效的劳动合同关系。

5、对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

6、我方保证服务达到采购文件所要求的所有内容，并符合国家有关规定。

7、我方保证对采购文件有任何质疑，都必须在规定时间内提出，逾期不针对采购文件提出任何质疑和投诉。

8、我方保证项目实施过程中，我方进场人员的资格符合国家、省、市有关规定。实施过程中需由相应资质的队伍实施的，我方安排具有相应资质的队伍实施。实施期间我方所发生的或我方实施场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均由我方负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

9、我方对所提供的缺陷责任期与报价一览表所报缺陷责任期完全一致。

10、我方同意供应商须知前附表规定的采购有效期，在此期间，本响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

11、采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

12、我方保证接受采购文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

价)13、我方本次采购所提供的资料(包含我方响应文件响应的内容及提供的资料)都是真实的，并同意可以进一步提供与本次采购有关的资质证书及其他资料(包含我方响应文件响应的内容及提供的资料)的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消成交候选供应商或成交供应商资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山

市投标或被限制参与采购活动等后果。

14、我方承诺，我方通过远程登录交易系统的方式接受网上询标、告知、报价等，若我方逾期回复或不予回复的，评审小组不予考虑我方意见，由此产生的不利后果由我方自行承担。15、我方承诺，如我方未在规定时间内通过交易系统提交二次报价(或最后报价)的，以我方的上一轮报价作为二次报价(或最后报

。

16、我方承诺，我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

17、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

18、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的报价，评审小组可以判定明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的最后报价为无效报价，并有权拒绝所有的供应商。

19、我方承诺我方及我方法定代表人都没有行贿犯罪记录，如有不实，采购人有权取消我方的成交候选供应商或成交供应商资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市投标或被限制参与采购活动等后果。

20、如我方成交，合同签订前，我方承诺按采购文件规定交纳履约保证金。

21、如我方成交，我方承诺按供应商须知前附表中的要求交纳本项目采购代理服务费。

供应商(盖单位公章)：日期：2022年月日

三、服务报价表

供应商(盖单位公章)：

备注：

1、所报价格可保留小数点后两位。2、表中所列服务为对应本项目需求的全部服务。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

附件：

中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加的安徽贵携智能科技有限

公司便道工程(项目编号)：采购活动，工程的施工单位全部由符合

政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商(盖单位公章)：

日期：2022年月日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如供应商未按要求填写上述内容，则不享受中小企业扶持政策。

3、若供应商提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。请供应商详细阅读供应商须知前附表中关于中小企业声明的要求，谨慎声明。

4、供应商在“采购文件中明确的所属行业”一栏中填写所属行业，所属行业详见“第五章采购内容及总体要求”。采购文件中明确的所属行业标的品目，需在中小企业声明函中列出；所属行业标注为“/”的标的品目，无需在中小企业声明函中列出。5、供应商在“中型企业、小型企业、微型企业”一栏中只需填写其中一种类型

各行业划型标准

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入

500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元

及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企

业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营

业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且

营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且

营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且

营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且

营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以

上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小

微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小

微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其

中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员

10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100

人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位参加谈判,不需此件)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为(请

填写：符合/不符合)条件的残疾人福利性单位，且本单位参加安徽贵携智能科技有限

公司便道工程(项目编号：)采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相

应责任。

供应商(盖单位公章)日期：2022年月日

提供《中注：1、残疾人福利性单位谈判只须提供《残疾人福利性单位声明函》，不再小企业声明函》。2、如供应商未按要求填写上述内容，则不享受中小企业扶持政策。

监狱企业谈判提供省级(含)以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件(监狱企业不再提供《中小企业声明函》)。

(二)已标价工程量清单

已标价工程量清单的格式以上传的工程量清单

格式为准。

注：已标价工程量清单的格式以招标代理机构随竞争性谈判文件一同发布的工程量清单格式为准,否则谈判小组有权否决其谈判，由此造成的在评审中处于不利地位的风险由

供应商自行承担。

四、对采购内容及总体要求的响应

经过认真研究安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）

(项目编号：)谈判文件中所列采购内容及总体要求，我方确认，对谈判文件所列采购内容及总体要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

采购内容及总体要求偏离表

供应商(盖单位公章)：

注：

1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

五、对合同条款的响应

经过认真研究安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）(项目编号：)谈判文件中所列合同条款，我方确认，对谈判文件所列合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

合同条款偏离表

供应商(盖单位公章)：

注：

1、“符合”指与谈判文件要求一致，“正偏离”指优于谈判文件要求；“负偏离”指低于谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、如供应商未在上述偏离表中填写内容，视同供应商响应情况为“符合”。

件六、服务技术方案

(一)施工组织设计(格式自拟)

(二)供应商针对本项目配备的项目管理机构人员力量：

其中同志为我单位该项目负责人(项目经理)；同志

为我单位该项目技术负责人。

注：除项目负责人(项目经理)外，供应商不需要在响应文件中提供上述人员的相关证书扫描件，具体要求详见采购文

。

(三)质保及售后服务(格式自拟)

七、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明(格式)

(法定代表人姓名)系(供应商名

称)的法定代表人。我公司(填写是/否)属于中小微企业。

特此证明。

法定代表人手机号码：日期：2022年月日

附：法定代表人身份证正反面扫描件(在有效期内)

(二)授权委托书(格式)

本授权书声明(供应商名称)的(法

定代表人姓名)代表本公司委托(委托代理人的姓名)

为我方的合法代理人，参加“安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次）(项目编号：)”谈判、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托代理人手机号码：委托代理人电子邮箱：供应商(盖单位公章)：日期：2022年月日

附：委托代理人身份证正反面扫描件(在有效期内)

提醒：1、供应商须确保响应文件中提供的手机号码准确无误并保持通讯工具畅通，否则由此造成的后果由供应商自行承担。2、供应商须确保响应文件中提供的电子邮箱准确无误，否则由此造成的后果由供应商自行承担。

八、各类资质证书及其他重要资料

(一)响应文件中的供应商的各类资质证书

1、营业执照扫描件/事业单位法人证书扫描件/社会团体法人登

记证书扫描件/民办非企业单位登记证书扫描件2、税务登记证扫描件(若供应商提供了“多证合一”的营业执

照，无需另行提供税务登记证)

3、有效期内的资质证书扫描件

4、有效期内的安全生产许可证扫描件

5、项目负责人有效的注册建造师注册证书扫描件

(二)响应文件中的其他重要资料

1、提供第三方征信机构出具供应商的信用报告复印件、第三方征信机构在人民银行省级分支行完成企业征信机构备案的网址和截图

2、需要提交的其他资料

(三)响应文件中的项目负责人到岗履约承诺函

项目负责人到岗履约承诺函

作为我单位拟派至本次采购项目的项目负责人，本人承诺：

本次采购项目所提供的项目负责人业绩(采购文件如有要求)已经我本人核实，该业绩工程在实施过程中的项目负责人(项目经理)确为我本人，合同(或竣工相关资料证明)上的项目负责人(项目经理)签字也均为我本人在该业绩工程实施时段所签，真实无误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为本次采购而造假的行为。

本人承诺，一旦本项目成交，我本人将严格按照采购文件规定到岗履约，不得提出任何借口和理由。

本人声明，对以上承诺的内容，一旦发现虚假现象，我本人愿意承担相应的法律责任，并随时无条件配合贵单位及监管部门的调查取证工作。

项目负责人(项目经理)签字：联系电话:

身份证号：

日期：年月日

第七章网上提交响应文件及有关要求

本项目实行网上提交响应文件，现将有关要求告知供应商，包括但不限于以下内容：

1、本项目采用网上提交电子响应文件方式，响应文件的制作以及如何进行网上谈判详见：《马鞍山网上招投标系统电子标书制作工

具及网上投标操作手册》，网址：马鞍山市公共资源交易中心网

(http://zbcg.mas.gov.cn/)，如有技术问题请联系400-998-0000；

0555-5200194。

2、制作网上提交的电子响应文件：详见《马鞍山网上招投标系

统电子标书制作工具及网上投标操作手册》，网址：马鞍山市公共资

源交易中心网(http://zbcg.mas.gov.cn/)。

3、网上电子响应文件的提交：详见《马鞍山网上招投标系统电

子标书制作工具及网上投标操作手册》，网址：马鞍山市公共资源交

易中心网(http://zbcg.mas.gov.cn/)。

4、网上提交的电子响应文件应按谈判文件规定的格式签署盖章。

5、供应商应在谈判截止时间之前，从网上招投标系统提交加密后的电子响应文件。

5.1供应商编制电子响应文件应登录马鞍山市公共资源交易系

统，从帮助中心下载安装投标文件制作软件，按照软件提示更新到最新版本，用最新版本投标文件制作软件制作电子响应文件，否则由此导致的响应文件无法上传等不利后果由供应商单方面承担。

5.2由于供应商编制响应文件所用电脑配置、系统、软件的差异

性，供应商使用投标文件制作软件生成、上传响应文件前，应当进行预览，检查编制的响应文件文字、图片内容是否完整呈现，否则因响应文件中文字、图片内容呈现不完整而导致在评审中处于不利地位的风险由供应商单方面承担。

6、供应商须在规定的时间内使用本单位CA锁完成响应文件的解密工作。因供应商自身原因导致解密失败的，风险由供应商自行承担。采

购人应在所有供应商完成CA锁解密工作后，进行采购人CA锁解密工作。

7、采用网上提交响应文件的，在规定的谈判截止时间前，供应商可以自行从网上招投标系统撤回已提交的响应文件，并可修改后重新上传，谈判时以谈判截止时间前供应商最终上传的响应文件为准。

8、谈判过程中出现不可预见的停电、网络中断等情况致使谈判活动不能正常进行时，经马鞍山市公共资源交易监督管理局批准后，宣布该项目暂停，并将所有响应文件封存，待设备恢复后继续进行谈判活动。

（服务）

中小企业声明函

》（财库（

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

2020）46号）的规定，本公司参加的安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次

（项目编号MASZZJY-1-G-2023-0041）：采购活动，工程的施工单位全部

由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业

承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小

企业）的具体情况如下：

1.安徽贵携智能科技有限公司便道工程（二次），属于建筑业；承建（

承接）企业为安徽构筑建设工程有限公司，从业人员113人，营业收入为

10694.6万元，资产总额为18007.8万元，属于（中型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

程有限

工

限单位公章）

供应商

3

20232月6日

构

A

34052