中标
全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）
体育设施提升体育设施扩点提质工程小型工程建设流量探头硅PU面层围网土方运输建筑垃圾混凝土砂浆商务标永久占地临时占地施工图纸现场图纸准备施工组织设计安全文明保证措施方案超大件超重件场内道路桥梁临时加固改造交通设施场内交通设计变更技术核定工程地质报告地下管线施工场地与公共道路电讯线路三通一平建筑物构筑物文物保护建筑建筑古树名木图纸会审水准点坐标控制点新版嘉善测量标高数据技术资料竣工图纸结算书完整结算资料施工安全保卫工作非夜间施工照明成品保护生活房屋指纹考勤机材料工程设备照管半成品现场临时办公室隐蔽工程检查测量基准点基准线测量放线现场工艺试验修建临时设施临时宿舍仓库主要道路安全防护搭设维护拆除高压线施工设备试验设备施工现场需要配置的试验场所书面结算资料电子文本无负荷联动试车单机无负荷试车工程试验投料试车地基基础工程主体结构工程机械设备工程保险公路工程供热供冷系统采暖期供冷期电气管线给排水管道设备安装装修屋面防水卫生间房间外墙面防渗枪式摄像机排水沟处理基础打磨找平处理硅PU球场弹性地板篮球场普通灯具灯头投光灯具篮球架铝合金拉网球场电工电子产品跑步机椭圆机Ipad架水壶架哑铃架哑铃平凳康复磁控车乒乓球动感单车综合力量主支架保护罩配重块橡胶杠铃片瑜伽球瑜伽垫脚手架临时围堰
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/06/17
公告摘要
公告正文
全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）
全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）
嘉善县小型工程建设项目招标公告
| 招 标 人 |
名称（盖章） |
嘉善县陶庄镇文化站 |
||
| 联系地址 |
嘉善县陶庄镇 |
|||
| 联 系 人 |
陶先生 |
联 系 电 话 |
13600550178 |
|
| 招 标 代 理 |
名称(盖章） |
浙江新联工程管理咨询有限公司 |
||
| 联系地址 |
嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室 |
|||
| 联 系 人 |
陈春晓 |
联 系 电 话 |
0573-84123008 |
|
| 招标 项目 内容 |
工程名称 |
全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目） |
||
| 工程地点 |
嘉善县陶庄镇 |
|||
| 工程类别 |
自行判别 |
|||
| 资金来源 |
自筹 |
|||
| 项目 规模 结构 |
总投资(万元) |
/ |
单项合同估算价 |
约71.5381万元 |
| 其他说明 |
流量探头、硅PU面层、围网、体育设施等工程内容 |
|||
| 项目 招标 要求 |
招标方式 |
公开招标 |
评标办法 |
技术标通过制的综合评估法 |
| 资格要求 |
投标人的要求：具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质； 项目负责人资质要求：具有市政公用工程专业二级及以上建造师（不含临时建造师）执业资格，且在注册有效期内，注册在投标人单位，另外具备B类人员证书。
|
|||
| 质量要求 |
合格 |
工 期 要 求 |
90日历天 |
|
| 报名资料要求 |
嘉善县小型工程建设项目报名表（可在嘉善县公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain）上下载）、单位介绍信、法定代表人委托书及身份证（或法定代表人证明书及身份证）、企业营业执照（副本）、企业资质等级证书(副本)、安全生产许可证（副本）、企业主要负责人的“三类人员”A类证书、项目负责人证书(建造师注册证书及B类人员证书）等资料的原件及复印件一份，报名表上需注明所报项目负责人的手机联系方式，所有复印件上均须加盖单位公章，原件审查后当场返回。（以上证件或证书可通过网络打印带有二维码的电子证书打印件的，可用加盖公章的证书打印件代替原件） |
|||
| 发售招标文件方式、售价 |
招标文件在招标公告附件中下载，招标文件售价300元，费用在报名时缴纳 |
|||
| 报 名 地 点 |
嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室 |
|||
| 报名截止时间 |
2022年6月24日16：00时止 |
|||
| 发 布 日 期 |
2022年6月17日 |
|||
| “报名表下载”网址 |
http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/ |
|||
备注：1、报名办理时间：上午8：30时至11：30时，下午13：30时至17：00时（法定假日不予办理）
2022年6月17日
区块链已存证
存证时间：
存证哈希值：
区块高度：
附件：
2022年6月27日上午9：30全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）.docx
2022年6月27日上午9：30全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）.docx
更多咨询报价请点击：
http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/jygg/003009/003009001/20220617/c8d6bc6c-2677-4e9a-8361-742f42fdc9b0.html
招标代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司（盖章）招标单位：嘉善县陶庄镇文化站（盖章）邀请招标()公开招标(√)施工招标文件全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）
一、总则4前附表3第一章投标人须知3嘉善县小型工程建设项目招标公告2目录编制日期：2022年6月
七、评标14六、开标12五、投标文件的递交11四、投标文件的编制8三、投标报价6二、招标文件5
第三部分专用合同条款17第二部分通用合同条款17第一部分合同协议书15第二章合同主要条款15九、招标结束15八、授予合同14
嘉善县小型工程建设项目招标公告第六章工程量清单54第五章评标办法54第四章投标文件（附件及附表）40第三章技术规范和图纸40
| 招 标 人 | 名称（盖章） | 嘉善县陶庄镇文化站 | ||
| 联系地址 | 嘉善县陶庄镇 | |||
| 联 系 人 | 陶先生 | 联 系 电 话 | 13600550178 | |
| 招 标 代 理 | 名称(盖章） | 浙江新联工程管理咨询有限公司 | ||
| 联系地址 | 嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室 | |||
| 联 系 人 | 陈春晓 | 联 系 电 话 | 0573-84123008 | |
| 招标 项目 内容 | 工程名称 | 全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目） | ||
| 工程地点 | 嘉善县陶庄镇 | |||
| 工程类别 | 自行判别 | |||
| 资金来源 | 自筹 | |||
| 项目 规模 结构 | 总投资(万元) | / | 单项合同估算价 | 约71.5381万元 |
| 其他说明 | 流量探头、硅PU面层、围网、体育设施等工程内容 | |||
| 项目 招标 要求 | 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 技术标通过制的综合评估法 |
| 资格要求 | 投标人的要求：具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质； 项目负责人资质要求：具有市政公用工程专业二级及以上建造师（不含临时建造师）执业资格，且在注册有效期内，注册在投标人单位，另外具备B类人员证书。 | |||
| 质量要求 | 合格 | 工 期 要 求 | 90日历天 | |
| 报名资料要求 | 嘉善县小型工程建设项目报名表（可在嘉善县公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain）上下载）、单位介绍信、法定代表人委托书及身份证（或法定代表人证明书及身份证）、企业营业执照（副本）、企业资质等级证书(副本)、安全生产许可证（副本）、企业主要负责人的“三类人员”A类证书、项目负责人证书(建造师注册证书及B类人员证书）等资料的原件及复印件一份，报名表上需注明所报项目负责人的手机联系方式，所有复印件上均须加盖单位公章，原件审查后当场返回。（以上证件或证书可通过网络打印带有二维码的电子证书打印件的，可用加盖公章的证书打印件代替原件） | |||
| 发售招标文件方式、售价 | 招标文件在招标公告附件中下载，招标文件售价300元，费用在报名时缴纳 | |||
| 报 名 地 点 | 嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室 | |||
| 报名截止时间 | 2022年6月24日16：00时止 | |||
| 发 布 日 期 | 2022年6月17日 | |||
| “报名表下载”网址 | http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/ | |||
一、总则前附表第一章投标人须知2022年6月17日备注：1、报名办理时间：上午8：30时至11：30时，下午13：30时至17：00时（法定假日不予办理）
| 序号 | 工 程 综 合 说 明 | |
| 1 | 工程名称 | 全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目） |
| 建设地点 | 嘉善县陶庄镇 | |
| 承包方式 | 包工包料 | |
| 质量标准 | 合格 | |
| 规模 | 约71.5381万元 | |
| 建设工期 | 90日历天 | |
| 2 | 建设资金来源 | 自筹 |
| 3 | 投标人资质 | 投标人的要求：具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质； 项目负责人资质要求：具有市政公用工程专业二级及以上建造师（不含临时建造师）执业资格，且在注册有效期内，注册在投标人单位，另外具备B类人员证书。 |
| 4 | 投标保证金数额 | 人民币壹万元整 |
| 5 | 招标文件发放时间 | 2022年6月17日 |
| 6 | 招标文件发放地点 | 嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室 |
| 7 | 现场勘察时间 | 各投标人可自行选择时间勘察施工现场。如有问题须答疑的，应于开标前3天以书面或传真形式送达浙江新联工程管理咨询有限公司，传真：0573-84128887 |
| 8 | 招标文件答疑时间、地点 | |
| 9 | 招标文件有效期 | 自提交投标文件截止日期起90日历天内有效 |
| 10 | 投标文件送达截止时间 | （★注：根据疫情防护需要，采取不见面开标，投标人须在2022年6月24日的16：00之前把投标文件送达或邮寄至代理公司（逾期视为自动放弃本次投标），开标现场不收取投标文件。） |
| 11 | 投标文件送达地点 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 |
| 12 | 开标时间 | 2022年6月27日上午9：30时 |
| 13 | 开标地点 | 陶庄镇文化中心二楼开标室 |
| 14 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天 |
（四）质量及安全要求（三）施工工期：工期为90日历天。投标人应根据自身的实力竞争，确定合理的施工方案以确保施工进度计划。投标人可根据此工期要求及本工程特点，结合自身施工经验、技术水平及管理能力，按工期要求确定具有竞争力的投标工期。一旦中标，该工期即为合同工期。工程位于陶庄镇范围内，具体详见招标工程量清单。（二）招标范围：本工程综合情况详见前附表。（一）工程综合说明
招标人的资金通过前附表所述的方式获得，并将部份资金用于本工程合同项下的合格支付。（六）资金来源本工程按照〔2016〕183号《嘉善县人民政府关于进一步规范工程建设项目招标投标管理工作的通知》的有关规定，已办理招标申请，并经嘉善县相关行政管理职能部门批准，采用公开招标的方式。（五）招标方式文明施工和安全要求应满足国家和嘉善县有关文件的要求。乙方要落实安全措施，对工地现场进行封闭，禁止闲人进入施工现场。若发生任何事故均由乙方负责。乙方每天下班前，必须对主要道路所丢的碎石、泥土清扫干净。本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级中相关规定。中标人必须严格按照审定的施工组织设计方案及有关的施工验收规范、国家和省市有关质量评定标准，精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝质量事故，确保工程质量符合工程设计和现行规范要求。竣工验收必须达到一次性通过（合格），如验收不合格，除由中标承包人负责返工修补合格并承担返工费用和延误所造成的工期损失外，另按合同条款的有关规定计罚违约金。中标人对本工程所有的质量、进度控制负全部责任。对中间验收负有监督、组织、协调之义务，并对由建设单位组织的阶段验收或最终验收结果负有全部的直接责任，必须按照甲方提供的图纸施工（若有），如有其它特殊情况须经业主同意后进行处理，否则由此产生的费用由中标人全部承担。
本招标文件（含附件）解释权归嘉善县陶庄镇文化站（业主）、浙江新联工程管理咨询有限公司（招标代理机构）。（九）招标文件解释投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。（八）投标费用参加投标的单位只有满足前附表序号3的要求，才能参加本工程的投标,前来购买招标文件费用为300元整,并缴纳投标保证金壹万元整，在定标前，投标人撤回其投标函的，其投标保证金不予退还。（七）投标资格
投标人或者其他利害关系人在购买招标文件后，若对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前向招标人或招标代理机构提出，招标人或招标代理机构将自收到异议之日起3日内对相关异议内容作出答复。招标代理机构地址：嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室，传真电话：0573-84123008。（二）招标文件存在异议的解释2、招标文件是投标人参加投标的依据，也是中标后签订的承包合同的附件。投标人应认真阅读招标文件中所有的内容，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将有可能被招标人拒绝。1、招标文件由招标公告、前附表、投标须知、主要合同条款、技术规范、施工图纸、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表等组成。（一）招标文件的组成二、招标文件
5、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。4、书面纪要、补充通知须接受相关部门的监督。3、对招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，距离投标截止时间不足5日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部份，对投标人起约束作用。1、在投标截止期5日前，招标人可以以补充通知的方式澄清或者修改招标文件。（三）招标文件的澄清或者修改
3、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、规费、税金(9%)、利润等政策性文件上各项应有费用。投标人计算各项费用时，应按照招标人要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。本工程为非市区工程。本次报价采用“全费用综合单价”。2、主要材料的材质必需满足图纸要求进入总报价，规格以招标图纸标明的规格进入报价，中标后不得调整。1、投标单位应根据业主提供的图纸、工程量清单及有关技术资料，确定单价、合价，并承担计算差错责任。（一）投标报价三、投标报价（四）除上述所列条款内容外，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释，介绍答复，只能供投标人参考，对投标人无任何约束力，招标人（招标代理机构）也不承担任何责任。
④中标人须按有关文件规定交纳相关费用，并及时办理相关许可证。③凡涉及城建、城管、环保、工商、保险、水利等部门有可能发生的费用，需自行考虑，并进入总报价内。其中土方运输及建筑垃圾因行政主管部门将限定专门运输单位运输，投标单位的土方运输及建筑垃圾费用将可能增加，故投标单位在本次报价中必须把相应增加的费用计入相关子目报价中，今后不得以此理由提出索赔。②不可预见费、风险系数等自行考虑，并计入报价内。凡施工中涉及到的安全维护、行车干扰、土方运输、材料堆放、夜间施工、水电费用等等均包含在本报价中。根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）的规定，规费取费费率在招投标活动中投标人投标报价时可根据自身项目缴纳的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于标准费率的30%。说明：（1）投标人投标报价时取费必须符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、嘉建办〔2019〕34号关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》的通知及建办标函[2019]193号《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》浙江省相关补充和调整管理规定，否则由评标委员会作否决投标处理。
施工组织措施项目清单与计价表价格包干，工程结算不作调整。人工价可按最新季度人工市场信息价计取也可根据企业实力自定价格计取。如未踏勘施工现场则算作已踏勘，今后不作签证。⑦施工用水、用电各投标人须自行踏勘施工现场，相关费用须考虑在投标报价中，⑥各投标人应根据施工现场的现状，对可能发生的杂草清除费用、场地的平整费用、临时施工道路的铺设费用等在投标报价中综合考虑，今后不再另行计算。⑤部分材料、设备及部分无价材料的价格，由招标人提供暂估价，此暂估价在报价时不得上下浮动，否则按不响应招标文件，由评标委员会作否决投标处理。暂估价部分材料具体招标方式按县相关文件确定。
A、价格固定：投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场因素而变动；2、本工程报价采用A方式进行编制。投标人应自行考虑安全防护措施等相关费用须考虑在投标报价中，今后不作签证。214号”文件要求。本工程混凝土、砂浆必须使用预拌商品混凝土、砂浆且符合“善发改〔2012〕本工程招标文件（含清单）中若有品牌名称只是招标引用的品牌，投标人必须在投标文件中明确所选用的材料品牌（或厂家），投标人可不在招标人引用的材料品牌（或厂家）中选用，但须在投标文件中以单独章节附相关资料以证明其投标选用的材料品牌（或厂家）是相当于招标人引用的品牌（或厂家），否则由评标委员会作否决投标处理。
C、全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）（详见第四章）；B、2022年第5期《嘉兴造价管理》和《浙江省建设工程造价信息》；A、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》以及浙江省工程造价管理机构发布的人工、材料、施工机械台班市场价格信息、工程造价指数等；5、本招标工程投标报价参考的依据：4、本工程报价采用综合单价固定方式编制，即投标人所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化而变动。B、价格调整：投标人所填写的单价和合价在合同实施期间可因市场变化而变动。
（二）投标文件格式要求投标人的投标文件应包括商务标和技术标，商务标、技术标胶装成一本，中间用彩页隔开，次序为先商务标后技术标。本工程需用的附表（附件）有：附件1至附件10。（一）投标文件的组成四、投标文件的编制E、全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）补充通知(如有)；D、全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）工程量清单；
（四）投标保证金2、在招标人须按规定延长递交投标文件的截止日期时，投标有效期相应延长，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标有效期，在延长的投标有效期内，本招标文件关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。1、投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（三）投标有效期2、在编制投标文件时，以招标人最后发售的招标文件和招标答疑提供的工程量清单为准进行投标报价。1、投标人应使用招标文件中提供的附表（附件）格式。表格如有不够用时，可以按同样格式扩展。
账号:3304040160000646932开户行:杭州银行嘉兴嘉善支行名称:浙江新联工程管理咨询有限公司嘉善分公司投标保证金金额可高于壹万元整，并在2022年6月24日下午16:00时之前带至代理公司，逾期提交的投标保证金将被拒绝接受。投标保证金有效期与投标有效期一致，银行汇票要求从投标单位主账户汇出，不得以分公司、办事处等其他账户汇出，汇票可以不具名工程名称，应注明投标保证金字样，汇票可以在有效期内重复使用，递交的汇票金额与投标函中的保证金金额相一致，否则评标委员会否决其投标。投标保证金是投标文件的一个组成部份。①、以汇票形式缴纳的投标保证金：l、本次招标投标保证金为壹万元整，投标保证金缴纳形式为：汇票或银行保函或专业担保公司的保证担保，由投标单位自行选择。各种形式缴纳的投标保证金要求如下：
（4）银行保函有效期为投标有效期届满后28日内继续有效。（3）所选用的银行的保函文本、投标保证金担保合同文本必须为已在嘉善县公共资源交易网上（网址http://js.jxzbtb.cn，栏目：公告通知）予以公开的保函文本、投标保证金担保合同文本。未经公开的不得参与投标保证金的担保。主要条款应涵盖保证的范围保证金额、保证的方式及保证期间、承担保证责任的形式、索赔、保证责任的解除、免责条款、争议的解决等。（2）银行保函形式的投标保证金担保具有同等的投标保证金效力。（1）银行保函应当为在浙江省内各商业银行出具的保函。②、以银行保函形式缴纳的投标保证金：评标结束后，招标人当场向中标候选人以外的所有投标人退还投标保证金（银行汇票）；若预中标候选人的银行汇票无法转入指定账户，则取消其候选人资格。招标人与中标人签订合同后三日内，向中标候选人退还投标保证金。
（4）所选用的融资性担保公司的保函文本、投标保证金担保合同文本必须为已在嘉善县公共资源交易网上（网址http://js.jxzbtb.cn，栏目：公告通知）予以公开的保函文本、投标保证金担保合同文本。未经公开的不得参与投标保证金的担保。主要条款应涵盖保证的范围保证金额、保证的方式及保证期间、承担保证责任的形式、索赔、保证责任的解除、免责条款、争议的解决等。（3）融资性担保公司出具的保函应当不指定招标人和投标项目，不指定招标人和投标项目的保函可多次使用。投标人如使用不指定招标人和投标项目的保函，担保金额必须大于或等于所投标项目的保证金金额。（2）融资性担保公司出具的保函形式的投标保证金担保具有同等的投标保证金效力。（1）专业担保公司的保证担保应当为在浙江省内注册的融资性担保公司出具的保函。③、以专业担保公司的保证担保形式缴纳的投标保证金：（5）在投标截止时间前，将对应所投项目（标段）的银行保函原件及加盖单位公章的二份复印件，随投标文件一起递交给招标人（招标代理机构）签收，招标人（招标代理机构）在收取银行保函原件后，在复印件上加盖原件收讫章，其中一份返回投标人作为保函收讫凭证，一份作为项目存档凭证。银行保函由评标委员会进行评审。在中标候选人公示结束后，中标候选人以外的投标人凭保函收讫凭证至招标代理公司办理银行保函退还手续。招标人与中标人签订合同后五日内，中标候选人凭保函收讫凭证至招标代理公司办理银行保函退还手续。办理退还手续时需携带法人委托书和被委托人身份证明。
②投标人无故放弃中标资格；①投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；投标人提交的投标保证金无论采用何种形式，投标人存在下列任意一种情形时，应当承担投标保证金的保证责任:2、投标保证金的效力（6）投标人在投标截止前，将对应所投项目(标段)的投标保函原件及加盖单位公章的二份复印件，随投标文件一起递交给招标人(招标代理机构)签收，招标人(招标代理机构)在收取投标保函原件后，在原件复印件上加盖原件收讫章，其中一份返回投标人作为保函收讫凭证，一份作为项目存档凭证。投标保函由评标委员会进行评审。在中标候选人公示结束后，中标候选人以外的投标人凭保函收讫凭证至招标代理公司办理投标保函退还手续。招标人与中标人签订合同后五日内，中标候选人凭保函收讫凭证至招标代理公司办理投标保函退还手续。办理退还手续时需携带法人委托书和被委托人身份证明。（5）投标保函有效期为投标有效期届满后28日内继续有效。
4、对于未能按要求提交投标保证金的，投标人将被视为不响应招标文件而拒绝。3、有关行政主管部门可以根据需要要求银行、融资性担保公司提供投标保证金担保情况。投标人严格遵守法律法规，确保所提交的投标保证金银行保函、融资性担保公司的投标保函真实有效。招标人、招标代理机构、监管部门发现投标人提供伪造银行保函、投标保函的，应及时向公安部门报案，追究相关责任人的法律责任。采用银行保函、专业担保公司的保证担保形式的，投标人提交的投标保函应当载明上述保证责任。⑤投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条、第六十八条规定的违法违规行为的。④中标人未根据招标文件规定提交履约保证金；③中标人在规定期限内不与招标人签订合同；
（五）投标预备会及现场勘察④提供虚假资料的。③中标人未能提交履约担保的。②中标人未能在规定期限内签署合同协议；①投标人在定标前撤回其投标文件；5、如投标人有下列情况，将不予退还投标保证金:
纸质投标文件分别提供一式五份，其中正本一份，副本四份。除招标文件另有明示外，正本和副本必须一致（包括次序）。1、投标人在编制投标文件时应当商务标、技术标胶装成一本。（六）投标文件的装订、份数和签署3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。2、投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用及安全责任由投标人自己承担。1、本工程不设投标预备会。
（一）投标文件的密封与标志五、投标文件的递交5、不按以上要求的作无效标处理。4、全套纸质投标文件应无撕页、粘页和活页等。3、全套纸质投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误，且修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖单位公章。2、纸质投标文件封面(封一)，由投标人加盖法人公章和法定代表人印鉴或经法定代表人亲自签署。
A、投标文件由商务标和技术标组成，一式五份，其中正本一份，副本四份。1、投标文件（纸质文档）按如下要求装订：（二）投标文件不按下列要求装订的将被视为无效不满足以上要求的投标文件，应被认定为无效的投标，其投标文件将被拒绝开启。2、包封上都应写明招标人名称和工程名称及投标人名称，并加盖法人公章及法定代表人印鉴。1、本工程的投标文件应装订成册(不得活页装订)并严格密封，并在封套的封口处加盖法人公章或法定代表人印鉴。
3、全套纸质投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误，且修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖单位公章。2、纸质投标文件封面(封一)，由投标人加盖法人公章和法定代表人印鉴或经法定代表人亲自签署。E、除招标文件另有明示外，正本和副本必须一致（包括次序）。D、目录的内容必须有页码且页码和正文内容相对应。C、全套投标文件除封面、目录外须编制连续页码，编制连续页码且页码起始编号为1。B、商务标、技术标胶装成一本，中间用彩页隔开，次序为先商务标后技术标。
(四)投标文件的修改2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以投标截止期前方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。1、投标人按前附表规定的日期、时间和地点送达递交投标文件。逾期送达的投标文件招标人将拒绝接收。(三)投标截止期5、不按1—4点要求的作无效标处理。4、全套纸质投标文件应无撕页、粘页和活页。
(二)开标程序1、由于疫情防控的需要，本次开标为不见面开标。（一）开标六、开标2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
投标人代表随机抽取相关权数。监督部门对参加开标会议的投标人法定代表人（或授权委托代理人）携带法定代表人身份证明书（或授权委托书）及身份证原件等相关证件原件进行查验。由招标人委托的招标代理机构宣布投标人投标文件送达及标书密封情况。主持人宣布开标会议会场纪律并介绍前期招标准备情况及投标人投标情况。主持人宣布开标会议开始，介绍参加开标会议的人员，并宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。开标会议在镇招采办、纪委、人大等相关职能部门的监督下，由招标人委托的招标代理机构组织主持。
1、有下列情形之一的，其投标文件将被退回，不予开封：（三）投标文件的有效性主持人宣布开标结束及其他有关事项。唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。经确认无误后，由开标工作人员对确认合格的投标人按后到先开的顺序当众拆封投标文件，主持人宣读投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他必要的数据。当众开启招标人设置的有关内容（如有）。
1、投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辩认不清的；2、有下列情形之一的，按无效标处理：4）投标人法定代表人或委托的代理人未准时参加开标会议迟到15分钟以上者。投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未书面声明哪一份有效的；投标文件未按招标文件要求密封和标志的；投标文件逾期送达的；
当众宣布核查结果，并宣读有效投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量以及招标人认为适当的其它内容。(四)投标文件鉴定公布5、投标人的投标文件未按招标文件要求份数提交的。4、投标报价大写金额表达不清无法辨认、判断或无法表达一个确切数值的；3、投标人的投标文件未按招标文件要求装订和签署的；2、投标人提供两个或两个以上的投标报价，未书面声明哪一个有效的；
(二)评标原则按照嘉善县人民政府文件善政发〔2017〕1号《嘉善县人民政府关于进一步规范工程建设项目招标投标管理工作的通知》：相关人员组成。(一)评标委员会七、评标唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或委托人签字确认。(五)唱标和记录
(五)投标文件的符合性为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在镇纪委、人大等相关部门监督下，评标小组可以个别要求投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。(四)招标文件的澄清本工程评标办法详见第五章。(三)评标办法应遵循公平、公正、合理、科学的原则。
严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《国家九部委23号令》及相应的法律、法规执行。（一）中标人的确定八、授予合同开标后，直到宣布授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。招标人对评标结果不作解释。(六)评标内容的保密如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
3、中标通知书将成为合同的组成部份。（2）履约保证金的扣除可合并计算，履约保证金或其扣余部分在竣工验收通过后30个工作日内退还（不计利息）。（1）业主发出开工令后三日内未开工，业主有权终止合同并扣除全部履约保证金，同时追究施工方违约责任。2、中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前7天内向招标人交纳履约保证金，履约保证金为中标价的2%。若中标人未在规定期限内向招标人提交履约保证金，招标人将有充分理由废除已发出的中标通知书，并有权不予退还其投标保证金，招标人有权在投标书的有效期内将本合同授与其他投标人或重新招标。1、招标代理机构应在招标人收到评标报告之日起3日内公示中标候选人（公示期为3工作日），公示期结束后在招标人确定中标人后向中标人发出中标通知书，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。（二）中标通知书
合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2013-0201)的《合同条件》。第二章合同主要条款招标人与中标人签订施工合同后，即为招标结束。招标人对中标结果不作任何解释。九、招标结束招标人将根据《合同法》及嘉善县建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标书，与中标人签订工程施工合同。(三)合同签订
一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：嘉善县陶庄镇文化站第一部分合同协议书合同协议条款将由招标人(甲方)与中标人(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人应在投标文件中进行承诺。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：详见工程量清单。4.资金来源：自筹3.工程立项批准文号：/2.工程地点：陶庄镇1.工程名称：全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）
工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：暂定2022年月日。计划开工日期：暂定2022年月日。二、合同工期详见工程量清单。6.工程承包范围：
人民币（大写）按中标价(¥按中标价元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式双方约定，工程质量由业主、监理、设计、施工共同评定。本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级相关规定。中标人必须严格按照审定的施工组织设计方案及有关的施工验收规范、国家和省市有关质量评定标准，精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝质量事故，确保工程质量符合工程设计和现行规范要求。竣工验收必须达到一次性通过（合格），如验收不合格，除由中标承包人负责返工修补合格并承担返工费用和延误所造成的工期损失外，另按合同条款的有关规定计罚违约金。中标人对本工程所有的质量、进度控制负全部责任。对中间验收负有监督、组织、协调之义务，并对由建设单位组织的阶段验收或最终验收结果负有全部的直接责任，必须按照甲方提供的图纸施工（若有）。三、质量标准
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：
承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：采用综合单价合同。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；
（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间
发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。十三、合同份数本合同自法定代表人或委托代理人签字加盖公章生效。十二、合同生效
法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：
1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款本招标工程通用合同条款具体详见建设工程施工合同示范文本(GF·2013·0201)。第二部分通用合同条款
资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、招标答疑纪要（若有）、技术标图纸会审纪要（若有）、施工组织设计、联系单、有关工程的会议纪要。1.1.1合同
资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；
1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：以国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范、等有关规定等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市、县发布的有关合同和招投标管理以及建筑安全、质量、文明施工、保修的相关规范性文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸（若有）；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序无特殊要求。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：/。发包人向承包人提供图纸的数量：图纸（若有）发包人提供3套施工图纸；如承包人另外需要，承包人自行扩晒并承担相应费用。发包人向承包人提供图纸的期限：图纸（若有）发包人在合同协议书确定开工日期前14天向承包人提供施工图纸，由双方办理移交手续；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：发包人从收到之日起7个有效工作日内会同监理人共同给予确认或提出修改意见。承包人提供的文件的形式为：提交给发包人现场代表和监理人；承包人提供的文件的数量为：贰份；承包人提供的文件的期限为：现场交底会议后7天内；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案等；
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5条，开工前由发包人代表或工程师提前一周组织进行图纸会审或现场交底会。
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1条1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监或总监代表。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；承包人指定的接收人为：项目经理、项目负责人及相关管理人员；
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担，该部分费用承包人已考虑并包含在投标报价中，结算时不再另行计取。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：“三通一平”已完成，承包人已进行现场查勘并予以接受。关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场挖土范围为界。1.10.3场内交通发包人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人为履行本合同确定采用的所有专利、专有技术、技术秘密的使用费由承包人承担，该部分费用承包人已考虑并包含在投标报价中，结算时不另行计取。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。1.13工程量清单错误的修正
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责对本工程质量、进度、安全，文明施工进行监督检查，办理设计变更、技术核定（洽商）及收方签证。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人代表可以委托书的形式委派有关具体管理人员，承担自己的部分权利和职责，委托书应载明受托人员、委托事项、委托期限。如需在期限届满前撤回的，应以书面形式撤回。发包人代表对其他事项的指令或通知等，按合同通用条款执行。涉及对工期延长、工程价款及变更、已完成工程量报告、竣工结算报告、索赔等事项的办理及确认，必须经发包人代表签字确认，否则一律不生法律效力，即便加盖有发包人公章，亦不例外。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质报告在招标时已提供给承包人，地下管线资料在签订合同后七天内提供。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电、电讯线路已接至施工场地，施工场地内水、电、电讯线路由承包人自行解决并承担费用，水、电容量及费用均由投标单位自行考虑接驳并缴纳相关费用，涉及费用已考虑计入投标总价中，结算时不再另行计取。包括：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：三通一平，目前已完成。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，2.4.2提供施工条件
2.5资金来源证明及支付担保(9)双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:发包人将协助承包人对上述事项的保护工作，除文物保护、建筑古树名木的保护发生费用由发包人承担外，其余保护费用、赔偿费用均由承包人承担。(7)图纸会审和设计交底时间:监理确定时间并通知各有关单位。(6)水准点与坐标控制点交验要求：提供新版嘉善测量标高数据后，由双方办理水准点与坐标控制点交验确认书。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:施工许可证在开工前七天完成，其他施工所需证件、批件根据工程需要办理。
（5）承包人提交的竣工资料的内容：必须提供符合相关资料、技术资料、竣工图纸、结算书及完整结算资料、电子文本等竣工资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
6.1、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按有关规定执行。（6）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件现场交验给发包人代表人，由发包人代表与承包人人员共同移交业主审查竣工资料是否完备并符合要求。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前十天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约定的资料及数量的费用由发包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：四套。
6.7、双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。6.6、施工现场清洁卫生的要求：承包人按嘉兴市或嘉善县建筑工地文明管理规定有关条款执行，承包人施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。工程全部交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。6.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:对已知的由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。6.4、完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:在工程竣工验收交付前，由承包人对已完工程成品保护，并承担施工交叉作业所需要的成品保护费用。6.3、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用。6.2、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。
建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同，并常驻现场，直接负责本工程施工过程中的各项职责。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：进行停工处理，直到更换符合岗位要求的项目经理。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。每更换一次扣合同价的2%。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：达不到要求的，承包人向发包方支付2000元/(人•天)的违约金。连续三个月及以上建造师到位率未达80%将予以清退，同时将此不良行为上报至上级行政主管部门予以处罚。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：各现场管理人员每月到位率需达到22天以上，项目经理达不到要求的，扣1000元/(人·天)的违约金，其他项目管理人员达不到要求的扣500元/(人·天)的违约金。
3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：第一次警告处理，三次以上的该名管理人员清退出场。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目经理原则不允许变更，因特殊情况必须变更时，应按规定向业主单位和建设行政主管部门办理人员变更手续，且替换人员必须具备相应的上岗资格、工作经验等条件，另外应按合同约定进行扣款处理，项目经理更换一次扣施工合同价的2%；其他人员变更累计次数超过投标人员总人数的30%时，也将按合同约定进行扣款处理，项目其他管理人员更换扣2000元/(人·次)。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款3.3.4条。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：停工整改，更换符合要求的施工人员后再进行施工。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人收到开工通知或指令后7日内。3.3承包人人员
3.5.1分包的一般约定3.5分包3.4本合同工程不得转包，也不得将整个单位工程分包。3.3.9承包人按发包人认可的施工组织设计和发包人派驻现场的工程师的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人派驻现场的工程师联系时，承包人项目经理应当采取保证人员生命和本工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人派驻的现场工程师送交报告。若此等情况的发生责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款和/或顺延工期的责任；若该情况的发生责任在承包人或第三人的，由承包人承担责任和费用，不顺延工期。3.3.8发包人会同监理建立指纹考勤制度，使用指纹考勤机对项目经理及主要管理人员现场到位率进行考核。3.3.7各现场管理人员每月到位率需达到22天以上，项目经理达不到要求的，扣1000元/(人·天)的违约金，其他项目管理人员达不到要求的扣500元/(人·天)的违约金。
3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：根据双方有关约定执行。允许分包的专业工程包括：在不涉及国家禁止的外由业主书面同意方可分包。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：合同范围内所有工程。禁止分包的工程包括：合同范围内所有工程（业主书面同意的除外）。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前7天内向招标人交纳履约保证金，履约保证金为中标价的2%。在承包人无违约情况下，工程竣工验收合格后1个月内归还（无息）。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止，保护费用由承包人承担，该部分已考虑并包含在投标报价中。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供现场临时办公室1间给监理使用，办公室内的办公设施监理人自理。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及全局工程进度的工程暂停；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；（3）索赔；（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指示等；（5）涉及工期延长；（6）已完成工程量报告、（7）竣工结算报告等事项，由监理单位会同发包人办理，并交发包人最终确认。上述事项仅有监理单位及总监理工程师签认而无发包人代表签认的，对发包人不具法律拘束力。关于监理人的监理权限：发包人委托监理单位根据双方签署的《建设工程委托监理合同》的约定对本工程实施监理。发包人应在工程实施前将监理内容及权限书面通知承包人，如监理单位委派工程师与发包人派驻的现场工程师的职权交叉或不明确时，由发包人给予明确，并书面通知承包人。关于监理人的监理内容：以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准。4.1监理人的一般规定4.监理人
联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员
（1）施工现场安全是否符合规范要求；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：发包人委托监理人的权限以书面形式在工程实施前告知承包人。通信地址：；电子信箱：；
5.1.1特殊质量标准和要求：无特殊要求。5.1质量要求5.工程质量（4）发包人的其它授权。（3）施工进度是否符合发包人进度计划要求；（2）分部分项工程质量是否符合验收规范；
关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前8小时通知监理人检查，检查合格后方能进入下道工序施工。由于赶工期、抢工期等特殊要求，如果出现工程返工整改的，整改完毕后监理人尽量配合承包人进行验收。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查期限的约定：5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无约定。
（4）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。（3）承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全，施工荷载必须满足结构要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。（2）承包人应对进入施工现场的所有人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）投标人必须遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。如未达到要求，则招标人扣除相应的履约保证金并由其承担相应的损失。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护
7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。合同当事人对文明施工的要求：遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。安全文明施工未达到投标承诺要求，承包人应承担违约责任。发包人可从承包人履约保证金中扣除相应费用，扣款最高不超过履约保证金的20%6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1.4条。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3天内，承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度计划一式二份。要求签订合同后三天内进场。7.1.2施工组织设计的提交和修改执行通用条款7.1.1条。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1施工组织设计
7.3开工执行通用条款7.2.2条。发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人收到后7个有效工作日会同监理人共同审核，如不符合本工程施工要求的，发包人可以提出修改意见，承包人应予以修改，最终以发包人审核确定的施工组织设计作为施工的依据之一。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前办好施工许可证（承包人应当予以配合），并提供给承包人证件扫描件一套。关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款7.3.1条。7.3.1开工准备
（2）不可抗力；（1）招标范围以外增加的工程量超过合同工程总量15%以上，且属于关键线路工程以致影响施工进度的（由发包人代表会同监理工程师认定，最终以发包人代表确认为准）；双方约定工期顺延的其他情况：7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：〔开工通知〕载明的开工日期前7天。7.4测量放线
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（2）由于发包人原因造成工期延误8小时（不含）以上的，工期顺延。（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）由于建设前期手续开工前发包人未办理完成，造成开工后被有关行政主理部门责令停工的工期顺延，工期顺延；7.5.1因发包人原因导致工期延误（3）发包人要求的暂停施工或者停工；
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款7.6条，无其它约定。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。1、延误工期扣款：每延误一天扣0.1%合同价/天，扣款最高不超过履约保证金的20%。
乙方根据招标工期，在投标书中自行确定的赶工措施费，作为合同造价的一部分（具体在合同中明确）。7.9提前竣工的奖励（4）/。（3）6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨持续；（2）8级以上大风；（1）连续3天气温低于零下5度；
8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：包含在投标报价中。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。
9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工现场工程施工需要的临时宿舍、仓库、办公室、主要道路、水、电、管线等临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担，承包人按规定计取临时设施费用；（2）施工现场内、外道路及周围居民住房区域的安全防护搭设和高压线安全防护费用已考虑在投标报价中，由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施执行通用条款8.6.1，由承包人采购的材料、设备，承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划向监理工程师报送材料、设备的使用计划，需要认价的材料、设备必付符合国家标准、施工合同或图纸及规范要求的质量标准，认质认价时承包人需提供类似档次的至少3个品牌，并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在7日内给予确认或提出修改意见。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：／。施工现场需要配备的试验设备：／。施工现场需要配置的试验场所：／。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员
10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：（1）执行通用条款10.1条，超出10.1条范围的现场变更，双方商定并按嘉善县人民政府相关管理办理签证。（2）工程联系单、设计变更等工程量及费用签证的结算方式同合同专用条款12.1条约定，结算时并入总造价。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：／。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人按照该建议施工发生的额外费用由发包人承担，降低的合同价或提高的经济效益由发包人受益。发包人审批承包人合理化建议的期限：二个有效工作日。监理人审查承包人合理化建议的期限：二个有效工作日。10.5承包人的合理化建议具体调整方法如下：不调整关于变更估价的约定：
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价
11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人要求，需由发包人代表书面意见。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过／%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过／%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：／。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：／；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±／%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过／%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过／%时，其超过部分据实调整。
4）按11.1调价方式中的人工、材料、机械调整中未包含的调价部分。3）质量和安全的风险包括在风险费中；2）专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担应计入投标总价的费用；2)施工期间停水、停电一周内不超过8小时引起的费用增加；1）法律、行政法规影响合同价款；综合单价包含的风险范围：
总价包含的风险范围：/。2、总价合同。（2）综合单价价格变化按照专用条款10.4.1条及11.1条调整。（1）工程量的偏差按专用条款第1.13条调整。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：计入各清单项目投标单价中。
预付款支付比例或金额：预付款支付总额为合同价的5%。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。
12.3计量预付款担保的形式为：／。承包人提交预付款担保的期限：／。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：本工程预付款不扣回。。预付款支付期限：支付时间为合同签订后7天内。
关于单价合同计量的约定：见12.4.1条相关规定。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。12.3.2计量周期工程量计算规则：按照图纸（若有）、批准的施工组织设计、签证及变更等进行计量。12.3.1计量原则
12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：按照专用条款12.1条及专用条款12.3.1条中确定的工程量计量方式和程序进行计量。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量
12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：／。12.4.2进度付款申请单的编制(2)结算审计完毕且所有验收资料归档备案满足要求后一个月内付至审定价的98.5%；（1）工程竣工验收合格，工程款支付至实际完成工程量造价的80％（含预付款）。12.4.1付款周期双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：见12.4.1条相关规定。（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款12.4.4条。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：详见专用条款12.4.1。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：／。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：详见专用条款12.4.1。
13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：／。2、总价合同支付分解表的编制与审批：／。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：／。（2）发包人支付进度款的期限：见12.4.1条相关规定。。
（2）中间交工工程的范围和竣工时间：/。（1）承包人提供竣工图的约定：竣工验收后三十天内提交发包方满足竣工图纸、结算书及完整的书面结算资料和电子文本等竣工资料。其中完整标准的竣工图和技术资料各四套，结算书及完整的书面结算资料叁套和电子文本两套。13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期接受一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金.承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7个工作日内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2条。13.2.2竣工验收程序
（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试验内容：执行通用条款13.3条，所需检测的材料或设备发生的检测费用均由供应方及采购方承担。因施工原因造成的重复检测，所发生的费用由责任方承担。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天扣0.1%合同价/天，扣款最高不超过履约保证金的20%。
14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书之日起7日内退场，退场要求按通用条款13.6条执行。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车
14.2.2发包人应自签署《竣工资料有效和完整移交确认书》之日起28日内对工程造价审核完毕。14.2.1承包人在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料，发包人应在28日内对资料的有效性和完整性进行核对。双方核对完成后，签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款14.1条.承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算审定后7日内提交。。14.1竣工付款申请
承包人提交最终结清申请单的份数：三份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审定后一个月内。14.2.3就结算审核相关事宜双方协商一致同意以下内容：送审的结算由业主委托中介咨询机构审核，工程结算审核基本收费（5%以内的核减额）由发包人支付，超过5%以外的核减核增额及全部核增额的追加费用（按浙江省浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准计算）由承包人支付，如承包人未在中介咨询机构出具审核报告前支付此费用给咨询机构，承包人则同意由发包人从应支付给承包人的工程款中扣除直接支付给咨询机构。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：竣工结算审定后一个月内。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：竣工结算审定后7日内提交。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：否。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：执行通用条款15.2条，期限为24个月.
（2）工程竣工结算时一次性扣留1.5%质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）1.5%的工程款；
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：本工程保修金为审计后工程总造价1.5%，在保修期2年满后10天内退还承包方。（3）其他扣留方式:／。
⒎其他项目保修期限约定如下：/。⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；⒌供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；⒊装修工程为/年；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；
16.1.1发包人违约的情形16.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在接到修理书面通知单之日当天最迟不超过3天派人到现场维修。15.4.3修复通知质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾期一天，应逾期付款金额为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率标准支付违约金。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：发生时双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/
双方约定的承包人其他违约责任:1、若安全文明施工未达到投标承诺要求，发包人有权从承包人应得的金额中扣除履约保证金的30%作为违约金，并且由承包人承担一切责任和经济损失。2、乙方在投标书中承诺的施工现场组织机构人员不得变更（包括项目主管、主要技术负责人等，项目主管如更换须经甲方同意后，报相关部门办理有关手续，同时业主扣除合同金额的2％作为违约金，项目部其他管理人员更换按2000元/人.次。3、本合同其他条款规定的罚款按相应条款规定执行。承包人违约责任的承担方式和计算方法：延误工期扣款：每延误一天扣0.1%合同价/天，扣款最高不超过履约保证金的20%。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可扣留50％的履约保证金并要求承包人在一个月内整改通过。如返工后仍达不到约定条件的，发包人有权从承包人应得的金额中扣除履约保证金的50%作为违约金，并且由承包人承担一切责任和经济损失。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约
（2）如果承包人在本补充协议执行中工程质量、进度、配合严重违反国家有关规定或本补充协议约定的条款，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的；（1）承包人将应由其承建的工程转包或肢解分包的；16.2.3.1除专用条款中已有约定外，承包人存在以下情形的，发包人有权单方解除合同。关于承包人违约解除合同的特别约定：16.2.3因承包人违约解除合同发包人发出安全整改指令后，承包人拒绝整改或未在规定时间内整改完毕的，招标人有权从中标人的履约保证金中视情节严重扣除1000-10000元/次的惩罚。
16.2.3.2发包人单方面提出解除合同的，应以书面形式向承包人发出解除通知，通知到达对方时合同解除。（7）如因承包人原因出现重大安全事故或质量事故，未在主管部门限期内整改的。（6）如因承包人原因出现承包人民工向发包人或当地政府、主管部门集体讨薪事件两次及两次以上的（一次十人以上为集体讨薪事件）；（5）承包人未经发包人同意擅自变更项目经理或工程技术负责人；（4）承包人劳动力或者机械设备没有按照批准的施工组织设计到位，经发包人催告后，在限期内仍未达标的；（3）因承包人原因致工程关键节点工期延期30天以上的；
16.2.3.5根据16.2.3.1以及16.2.3.2款解除合同后，发包人不承担承包人因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。发包人在承包人完成上述两项工作后，可就已完工程价款与承包人进行结算并办理结算支付，具体已完工程量的确定和支付参照“14.2竣工结算”约定执行。B将已完工程的所有资料移交给发包人。A妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人的要求将施工用机械设备、已购材料设备和人员撤出施工场地，承包人未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给发包人造成的一切损失，发包人应为承包人的撤出提供必要条件。16.2.3.4合同解除后，承包人应：16.2.3.3因承包人原因引起合同解除的，承包人除承担发包人所有损失外，还须按合同总价的10%向发包人支付违约金。
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：7.7条异常恶劣的气候条件中规定的。17.1不可抗力的确认双方关于不可抗力的约定:不可抗力的自然灾害认定标准按国家规定。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件。17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：本合同不考虑，如有需要另行协商。
关于工程保险的特别约定：／。(2)承包人投保内容:承包人必须办理建筑工程保险（含人身意外伤害险、建筑工程一切险及第三者责任险等），保险期限从开工之日到工程竣工验收合格且保修期满止。享受意外伤害保险的范围是施工现场从事施工作业、施工管理的人员及第三者，其费用由承包人承担。发包人委托承包人办理的保险事项:/(l)发包人投保内容:/18.1工程保险本工程双方约定投保内容如下:18.保险
20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.718.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为施工人员和自有的施工机械设备办理保险。关于其他保险的约定：执行通用条款18.3。18.3其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：／。选定争议评审员的期限：／。争议评审小组成员的确定：／。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.1争议评审双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼.
（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：／。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：／。
附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件1、另行商定。21、补充条款（2）向嘉善县人民法院起诉。
附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：
附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件8：暂估价一览表附件7：分包人主要施工管理人员表
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表
| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
二、质量保修期1、按合同规定承包范围的工作内容，由于承包人原因造成的工程质量问题均属保修范围。2、保修期内容为本合同的承包范围。质量保修范围包括公路工程。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：有规定的按规定，无规定的最少为2年。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录附件4：
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
8-3：专业工程暂估价表8-2：工程设备暂估价表8-1：材料暂估价表附件8：
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
三、本工程采用的技术规范（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）具备开工条件。二、现场施工条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）详见地质报告。一、现场自然条件第三章技术规范和图纸
一、投标文件分为“商务标”和“技术标”第四章投标文件（附件及附表）全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目）图纸。四、图纸主要的规范、规程和标准：按国家有关规定执行。
1.授权委托书（附件1）技术标的组成工程量清单投标总价（附件3.1）投标函（附件3.0）二、商务标的组成：
7.工程进度计划及劳动力安排计划表（附件7）6.在建项目表（附件6）5．投标人已竣工的同类项目表（附件5）4.投标企业营业执照（副本）、项目负责人证书复印件等及招标文件中要求的各项委托书等，以上材料也可用通过网络打印的带有二维码的电子证书打印件代替，其中扫描二维码可查询企业或者证书的相应信息情况。投标人在投标文件中若不提供，则作无效标处理(以上复印件必须清晰有效，否则后果自负)。3.投标企业概况表（附件4）2.法定代表人身份证明书（附件2）
13.投标人认为需要提供的其它资料12.施工组织设计和施工方案11.材料进场计划表（附件11）10.拟投标本工程主要施工机械设备表（附件10）9.派驻现场工程管理、技术人员简历表（附件9）8.拟投入施工现场的主要管理人员情况（附件8）
法定代表人：（签字）：投标人：（盖章）代理人性别：年龄：身份证号码：代理人签名：（本人即授权人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（被授权人所在单位名称、所任职务、被授权人姓名）为投标人的代理人，以投标人的名义参加（招标工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。但代理人无转委托权。特此声明。授权委托书附件1
（法定代表人不授权他人，亲自参加投标活动的用此表）法定代表人身份证明书附件2日期：年月日
| 被授权人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（反面） |
法人代表：（签字）投标人：（盖章）身份证号码：系（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。姓名：性别：年龄：职务：成立时间：年月日地址：单位名称：
我方已全面阅读和研究了工程施工招标文件和招标补充文件，并经过实地施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标书向你方发包的工程全部内容进行投标。报价为人民币（大写）（小写元）；施工质量目标为、工期为、项目负责人是（身份证号码：联系电话（手机）：。我方承诺：投标文件所提供是资料均真实有效，如有虚假按相关规定处罚；项目负责人的移动电话号码为虚假的则取消中标资格。致：（招标人）投标函附件3.0日期：年月日
| 法人代表身份证复印件（正面） | 法人代表身份证复印件（反面） |
法定代表人或其授权的代理人：（签字）邮政编码：投标人地址：投标人：（全称）（盖章）本投标书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币元。（1）撤回投标文件（2）在发出中标通知书起8日内未能或拒绝签订合同协议书（3）未能提交履约担保（含按规定提交的相应比例的银行汇票）。我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书之日起8天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订施工承包合同，并递交元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。
招标人：投标总价附件3.1日期：年月日传真：电话：手机：
投标企业概况表附件4（大写）：投标总价（小写）：工程名称：
| 投 标 人： （单位盖章） |
| 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） |
| 编制人： （造价人员签字盖专用章） |
| 编制时间： 年 月 日 |
| 企业名称 | 企业性质 | |||||||||||
| 地 址 | 电 话 | 传 真 | ||||||||||
| 主管部门 | 成立年月 | |||||||||||
| 营业执照号码 | 经营范围 | |||||||||||
| 资质等级 | 营业范围 | |||||||||||
| 职工人数 | ||||||||||||
| 技术人员数量 | 其 中 | 高工： 工程师： 助工： 技术员： | ||||||||||
| 组 织 机 构 框 图 | ||||||||||||
| 企业 行政 负责 人 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职务 | 职称 | ||||||
| 技术 负责人 | ||||||||||||
（列出过去二年内完成的所有项目）投标人已竣工的同类项目表附件5日期：年月日投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）注：（1）需附企业营业执照（副本）复印件、企业资质证书复印件或电子证书打印件等有效证明资料、企业安全生产许可证（副本）复印件。
| 业主名称 | 项目名称 所在地及 类 别 | 监理单位 | 合同金额与签字日期 | 在项目中参与的百分比 | 合同是否圆满并按期完成 | 其 它 |
注：项目包括那些已收到“中标通知书”或“意向书”但未签署合同的项目。在建项目表附件6日期：年月日投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）
| 业主名称 | 项目所在地 及其内容 | 监理单位 | 合同 金额 | 在项目中参与的百分比 | 经核证的已定金额 | 质量 与 安全 | 工程计划完工日 期 |
投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）工程进度计划及劳动力安排计划表附件7日期：年月日投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）
| 序 号 | 分部分项 | 单 位 | 数量 | 时间 (天) | 进 度 计 划 | |||||||
| 劳动力配置图 （人） | ||||||||||||
投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）注：列入本表人员如更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。拟投入施工现场的主要管理人员情况附件8日期：年月日
| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，原按有关规定接受处理。项目理论班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 | |||||||
| 说明：项目负责人到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天。 现场技术负责人到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天。 | |||||||
投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）注：每表一人，附有关证书复印件。派驻现场工程管理、技术人员简历表附件9日期：年月日
| 姓名 | 出生年月 | ||
| 本工程拟任职务 | 身份证号码 | ||
| 文化程度 | 技术职称 | ||
| 毕业院校、专业 | 毕业时间 | ||
| 现任职务 | 从事本专业工作时间 | ||
| 专业资格证书名称 | 专业资格证书号码 | ||
| 工作简历及主要业绩： | |||
注：在合同实施过程中，施工机械投入必须满足本工程的实际需要。拟投入本工程的主要施工机械设备表附件10日期：年月日
| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kw)或 容量(m2) 吨位(T) | 生产厂家或产地 | 机械 出厂 时间 | 数量 | 计划进场与退场日期 | |||
| 小计 | 其 中 | ||||||||
| 拥 有 | 新 购 | 租 赁 | |||||||
投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）材料进场计划表附件11日期：年月日投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）
| 编 号 | 材 料 名 称 | 单 位 | 数 量 | 进 场 计 划 | |||
（1）企业营业执照（副本）复印件提供在投标文件中满足招标公告要求且在有效期内；第二条：本工程采用资格后审的办法对投标人进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件：第一条：本工程采用技术标通过制的综合评估法进行评审。根据国家有关法律、法规及善政发〔2016〕183号《嘉善县人民政府关于进一步规范工程建设项目招标投标管理工作的通知》、嘉善县公共资源交易工作部门联席会议专题会议纪要〔2018〕3号“关于规范小型工程建设项目招标评标办法的指导意见”等文件的有关精神，经综合分析研究，本工程按如下方法进行评标：第五章评标办法日期：年月日
3、以上材料也可用通过网络打印的带有二维码的电子证书打印件代替，其中扫描二维码可查询企业或者证书的相应信息情况。2、以上复印件必须清晰有效，否则后果自负。注：1、以上条件有一项不满足要求的，则评标委员会应当认定资格审查没有通过。（4）参加本次投标的建造师注册证书及B类人员证书复印件提供在投标文件中等级、类别满足招标公告上的要求且在注册有效期内（其中一级建造师可不在证书有效期内）。（3）企业安全生产许可证（副本）复印件提供在投标文件中且在有效期内；（2）企业资质等级证书（副本）复印件提供在投标文件中在有效期内且企业资质等级、类别满足招标公告上的要求；
3．投标文件的盖章、签字不符合招标文件相关规定要求；2．未按照招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人授权委托书；1．未按照招标文件的规定提供投标保证金；技术标评审前应当进行技术标的初步评审，有下列情况之一的，由评标委员会作否决投标处理：第四条：技术标的初步评审：第三条：资格审查没有通过的投标人，其投标文件将不再进行评审。当资格审查通过的投标人≤2家时，是否继续评标由评标委员会决定。
初步评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。8.不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。7．发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可作否决投标处理）；6．工程质量目标、主要技术方案、安全目标、人员配备未满足招标文件要求；5．工期未满足招标文件要求；4．投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章；
1．投标文件的盖章、签字不符合招标文件相关规定要求；商务标详细评审前应当对合理报价投标人的商务标进行初步评审（合理报价是指投标人的报价小于最高投标限价的报价），有下列情况之一的，由评标委员会初审后作否决投标处理：一、商务标的初步评审第六条：商务标评审1、招标人设有最高投标限价，最高投标限价为71.5381万元。若投标人的投标报价高于最高投标限价的（含最高投标限价），由评标委员会作否决投标处理。当所有投标报价均超过最高投标限价时，招标人将重新组织招标。第五条：最高投标限价
二、商务标的详细评审商务标初步评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。当商务标的初步评审通过的投标人不足三家时，是否继续评标由评标委员会决定。5．不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。4．同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；3．投标文件未按照招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认（包括投标报价大写金额表达不清无法辨认和判断或无法表达一个确切数值）的；2．投标函上未加盖法人公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人的印章或签字的；
（如造价员证书注册单位与投标人或委托编制单位不一致的，须提供该造价员近期在投标人或委托编制单位的养老保险复印件）注：“编制人员相应专业资格章”是指注册造价工程师专业资格章或（市政）造价员专业资格章（造价员专业资格章有效期截止时间为2016年1月1日（含）之后的均认可）。3．工程量清单报价表未盖有编制人员相应专业（市政造价员从业印章或造价工程师执业印章的）；编制人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托编制工程量清单报价协议的；同一工程量清单报价编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价服务的；委托的编制人员所在单位同时参加同一项目的投标的；2．如招标人在工程量清单中提供暂估价的材料、设备及部分无价材料价格的，此暂估价在报价时与招标文件不一致的；1．投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；评标委员会应当对通过初步评审的投标人进行商务标详细评审。有下列情况之一的，由评标委员会作否决投标处理：
9．投标文件工程量清单存在算术计算错误等情况属重大偏差的；8．投标报价中税金、规费未按规定计取的；7．投标文件工程量清单与招标人提供的清单的项目内容或计量单位不一致的；6．投标文件工程量清单与招标人提供的清单的数量不一致达4处（含）以上的，或其中某个单项数量变化绝对值等于或超过1%的，或由于投标文件工程量清单与招标人提供的清单的数量不一致而造成投标价变化绝对值累计等于或者超过投标价1%的；5．工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致的；4．未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；
评标委员会商务专家对进入评审的投标人进行商务打分。商务标总分为100分，商务标得分由商务总报价得分构成。商务报价高于或低于评标基准价不足一个百分点或一档的，按直线插入法计算，保留两位小数。各评审分值如下：第七条：商务标评分（100分）详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过商务标详细评审的投标报价为有效投标报价，其投标人为有效投标人。当商务标的详细评审通过的投标人不足三家时，是否继续评标由评标委员会决定。12．不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。11．发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可作否决投标处理）；10．在投标报价可能低于成本价时，评标委员会应要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，以界定是否低于成本，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的；
2、10%
②投标报价低于工程造价管理部门最近发布的招标风险警戒值时，该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。注：①处在下浮率第一档范围内的投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价，除非经评标委员会成员表决同意。如所有投标报价均处在下浮率第一档范围内的，导致评标基准价无法计算的，经评标委员会成员表决同意可以否决所有投标。各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：-1.5%、-1.0%、-0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。3）、投标价格权重B为：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。4、F>20%A取7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%十一档数值；3、15%
评标委员会在评标报告中依据得分由高至低推荐不超过三名有排序的投标人为中标候选人。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。第九条：评标报告在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人商务报价也相同，则依次按照企业资质等级、实缴注册资金、项目负责人资格证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目负责人取得资格证书的时间前后排序。如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由招标人代表抽签决定。总得分=商务标得分③评标基准价一经确定在项目的后续评审中不作调整。
第六章工程量清单中标人放弃中标的，应向招标人提出书面报告，说明详细的理由，并报县相关管理部门核准，对无正当理由放弃中标的，必须承担相应责任，同时列入投标企业不良行为记录并予以公示。招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者不符合招标文件及有关规定的、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。第十一条：定标原则评标结果在相关媒体上公示三天。投标人及其他利害关系人如对招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间先向招标人提出。认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。关行政监督部门将依据国家九部委23号令修改后的《工程建设项目招标投标活动投拆处理办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律、法规、规章对其进行处理。第十条：预中标公示
| 全费用清单 | |||||||
| 工程名称：全县体育设施扩点提质工程（陶庄镇2022体育设施提升项目） | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 汾湖村 | |||||||
| 1 | 流量探头 | 款式:枪式摄像机 像素:400（dpi） 分辨率 :2560×1440 备注：配备电源接线及辅助配件 | 台 | 2.00 | |||
| 2 | 排水沟处理 | 排水沟垃圾清理，排水沟破损处拆除维修，盖板损坏部分更换，垃圾外运，运距自行考虑 | 项 | 1.00 | |||
| 3 | 硅PU面层 | 1、基础打磨，处理积水，找平处理2、4mm环保型硅PU（1.提供硅PU球场材料依据弹性地板T/CADBM11-2019检测物理性能：硬度（邵尔A）/度、直角撕裂强度化学性能：邻苯二甲酸脂类、可溶性铅、镉、汞，检测合格专项检测报告，且需提硅PU球场材料检测的抗冲击性报告，要求检测结果为表面无损坏，无凹陷并盖有CMA资质章的专项检测报告。（原件中标后核验）2.提供所投硅PU耐酸碱（在PH为3的酸性溶液浸泡24小时后在PH为10的碱性溶液浸泡24小时）总共交替老化480小时后，产品的冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率依然符合GB36246-2018的盖有CMA资质章的专项检测报告。（原件中标后核验））3、篮球场50宽白色热熔标线 | m2 | 429.00 | |||
| 陶庄文化中心篮球场 | |||||||
| 4 | 流量探头 | 款式:枪式摄像机 像素:400（dpi） 分辨率 :2560×1440 备注：配备电源接线及辅助配件 | 台 | 2.00 | |||
| 5 | 普通灯具 | 灯头1、灯具功率：240w 2、功率因素：≥0.98 3、防护等级：IP67 4、整灯光效：≥140lm/w 5、LED 光源，色温：4000-5500K；抗 UV 光学透镜，多角度精准配光，SMD 贴片光源阵列式布局，散热器为方形结构铝型材，散热效率高，有效降低光 衰减延长使用寿命。（响应文件中提供产品彩页或技术说明扫描件 ）。 ★6、灯具产品符合 GB7000.1-2015，GB7000.7-2005的要求，安全性能需通 过恶劣条件振动测试。（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫 描件） ★7、灯具产品需通过 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验，耐低温 测试 ，测试在-40℃±2℃条件下持续 24h 设备正常工作。GB/T 2423.2- 2008 电工电子产品环境试验耐高温测试 ，测试在 80℃±2℃条件下持续 24h 设备正常工作。（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描 件）。 8、灯具产品功率：240W。功率因数：≥0.98。输入电压：AC 100-240 V。 频率：50-60Hz。防护等级IP67。按防触电保护型式分类Ⅰ类。符合用于室外的投光灯具应有至少为 IPX3 的防水等级。（响应文件中提供第三方有权 机构出具的检测报告扫描件 ）。（与篮球场共用灯柱） | 套 | 6.00 | |||
| 6 | 配电设施及电缆等设备 | 304不锈钢配电箱及时控系统，配电系统（电缆线及线管等辅件） | 项 | 1.00 | |||
| 7 | 硅PU面层 | 1、基础打磨，处理积水，找平处理，看台拆除，垃圾外运，运距自行考虑2、4mm环保型硅PU3、篮球场50宽白色热熔标线 | m2 | 594.00 | |||
| 8 | 篮球架 | 1、伸臂1.8m，配安全玻璃篮板，配篮球架预埋件，篮板规格1800*1050，在篮板下沿及侧面覆盖有保护条 ，能保护运动员 运动时不受伤害篮圈采用φ17实心圆钢制作2、球架立柱采用定制□180*180*4大圆角方管制作，圆角R40mm;篮球伸臂采用δ3进口铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固 定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制 作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，过精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用□50×40×3方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度 | 付 | 1.00 | |||
| 9 | 围网 | 1、框架管材使用热浸锌防护层 ，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；围网整体高4米，日字型；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于3mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2.5mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合 金扁铝（宽20mm×厚4mm）固定在横杆，框架颜色为墨绿色；2、预埋方式：立柱采用直插式预埋方式 ，预埋件为铝合金材质，预埋件尺寸Ф81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于400mm，立柱间距不小于3000mm；3、组装围网喷塑用聚酯塑粉通过甲醛含量测试 ，并符合 测试标准；提供检测报告； 4、PE包塑勾花网铁丝拉断力不小于 8KN | m2 | 408.00 | |||
| 10 | 金属（塑钢）门 | 工艺：全天候纯聚酯粉末喷涂工艺 ，长久使用不脱落。1、铝合金拉网球场采用铝合金构架制作而成，永久不生锈，围网疏于框架内，安全系数高； 2、总体重量较轻，便于门的开合； 3、上下围网的外观特点与围网整体融合 ； 4、滑动门锁，设计独特新颖； 常规尺寸：高2330×宽1100×厚50mm， 颜色：森林绿报价包含各配件 | 樘 | 1.00 | |||
| 11 | 排水沟处理 | 排水沟垃圾清理，排水沟破损处拆除维修，盖板损坏部分更换，垃圾外运，运距自行考虑 | 项 | 1.00 | |||
| 汾南村 | |||||||
| 12 | 流量探头 | 款式:枪式摄像机 像素:400（dpi） 分辨率 :2560×1440 备注：配备电源接线及辅助配件 | 台 | 2.00 | |||
| 13 | 硅PU面层 | 1、基础打磨，处理积水，找平处理2、4mm环保型硅PU（1.提供硅PU球场材料依据弹性地板T/CADBM11-2019检测物理性能：硬度（邵尔A）/度、直角撕裂强度化学性能：邻苯二甲酸脂类、可溶性铅、镉、汞，检测合格专项检测报告，且需提硅PU球场材料检测的抗冲击性报告，要求检测结果为表面无损坏，无凹陷并盖有CMA资质章的专项检测报告。（原件中标后核验）2.提供所投硅PU耐酸碱（在PH为3的酸性溶液浸泡24小时后在PH为10的碱性溶液浸泡24小时）总共交替老化480小时后，产品的冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率依然符合GB36246-2018的盖有CMA资质章的专项检测报告。（原件中标后核验））3、篮球场50宽白色热熔标线 | m2 | 429.00 | |||
| 金湖村 | |||||||
| 14 | 流量探头 | 款式:枪式摄像机 像素:400（dpi） 分辨率 :2560×1440 备注：配备电源接线及辅助配件 | 台 | 2.00 | |||
| 15 | 普通灯具 | 灯头1、灯具功率：240w 2、功率因素：≥0.98 3、防护等级：IP67 4、整灯光效：≥140lm/w 5、LED 光源，色温：4000-5500K；抗 UV 光学透镜，多角度精准配光，SMD 贴片光源阵列式布局，散热器为方形结构铝型材，散热效率高，有效降低光 衰减延长使用寿命。（响应文件中提供产品彩页或技术说明扫描件 ）。 ★6、灯具产品符合 GB7000.1-2015，GB7000.7-2005的要求，安全性能需通 过恶劣条件振动测试。（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫 描件） ★7、灯具产品需通过 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验，耐低温 测试 ，测试在-40℃±2℃条件下持续 24h 设备正常工作。GB/T 2423.2- 2008 电工电子产品环境试验耐高温测试 ，测试在 80℃±2℃条件下持续 24h 设备正常工作。（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描 件）。 8、灯具产品功率：240W。功率因数：≥0.98。输入电压：AC 100-240 V。 频率：50-60Hz。防护等级IP67。按防触电保护型式分类Ⅰ类。符合用于室外的投光灯具应有至少为 IPX3 的防水等级。（响应文件中提供第三方有权 机构出具的检测报告扫描件 ）。（与篮球场共用灯柱） | 套 | 6.00 | |||
| 16 | 配电设施及电缆等设备 | 304不锈钢配电箱及时控系统，配电系统（电缆线及线管等辅件） | 项 | 1.00 | |||
| 17 | 硅PU面层 | 1、基础打磨，处理积水，找平处理2、4mm环保型硅PU（1.提供硅PU球场材料依据弹性地板T/CADBM11-2019检测物理性能：硬度（邵尔A）/度、直角撕裂强度化学性能：邻苯二甲酸脂类、可溶性铅、镉、汞，检测合格专项检测报告，且需提硅PU球场材料检测的抗冲击性报告，要求检测结果为表面无损坏，无凹陷并盖有CMA资质章的专项检测报告。（原件中标后核验）2.提供所投硅PU耐酸碱（在PH为3的酸性溶液浸泡24小时后在PH为10的碱性溶液浸泡24小时）总共交替老化480小时后，产品的冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率依然符合GB36246-2018的盖有CMA资质章的专项检测报告。（原件中标后核验））3、篮球场50宽白色热熔标线 | m2 | 640.00 | |||
| 18 | 篮球架 | 1、伸臂1.8m，配安全玻璃篮板，配篮球架预埋件，篮板规格1800*1050，在篮板下沿及侧面覆盖有保护条 ，能保护运动员 运动时不受伤害篮圈采用φ17实心圆钢制作2、球架立柱采用定制□180*180*4大圆角方管制作，圆角R40mm;篮球伸臂采用δ3进口铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固 定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制 作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，过精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用□50×40×3方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度 | 付 | 1.00 | |||
| 19 | 围网 | 1、框架管材使用热浸锌防护层 ，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；围网整体高4米，日字型；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于3mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2.5mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合 金扁铝（宽20mm×厚4mm）固定在横杆，框架颜色为墨绿色；2、预埋方式：立柱采用直插式预埋方式 ，预埋件为铝合金材质，预埋件尺寸Ф81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于400mm，立柱间距不小于3000mm；3、组装围网喷塑用聚酯塑粉通过甲醛含量测试 ，并符合 测试标准；提供检测报告； 4、PE包塑勾花网铁丝拉断力不小于 8KN | m2 | 304.00 | |||
| 20 | 金属（塑钢）门 | 工艺：全天候纯聚酯粉末喷涂工艺 ，长久使用不脱落。1、铝合金拉网球场采用铝合金构架制作而成，永久不生锈，围网疏于框架内，安全系数高； 2、总体重量较轻，便于门的开合； 3、上下围网的外观特点与围网整体融合 ； 4、滑动门锁，设计独特新颖； 常规尺寸：高2330×宽1100×厚50mm， 颜色：森林绿报价包含各配件 | 樘 | 1.00 | |||
| 汾湖村运动家社区 | |||||||
| 21 | 跑步机 | 1、速度范围：≥0.8-20Km/h； 2、允许使用者最体重：≥180kg；坡度范围：≥-2.5%-15% ；3．跑带厚度：≥2.2mm；跑板厚度：≥25mm 4、立主管规格：≥180×65×2.5mm； 5、跑步表面尺寸（长*宽）：≥1570×570mm ；6、产品尺寸（长*宽*高）：≥2180×960×1600mm； 7、程序：跑步机自带6个专业锻炼程序：丘陵、山坡、间歇、减脂、心肺、随机模式，及三个倒计模式（时间、距离、 卡路里）另增加放松功能和下坡功能。 | 台 | 2.00 | |||
| 22 | 椭圆机 | 1、仪表显示 时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、功率；2、电子屏幕 7寸LCD屏（142x90mm；）3、Ipad架：有，高位卡夹式ipad架、 风扇：有、水壶架：有；4、飞轮重量：12英寸10KG磁控轮；5、阻力系统：电磁控系统；6、阻力等级：24段；7、扬升：手动扬升3段，15%； 8、步幅：20“（508mm）；9、滑轨：4轨、铝合金材质；10、最大承重：150KG；11、净重：93KGs；12、产品尺寸：≥1703x722x1794.2mm；★13、产品需通过GB17498.6-2008标准NSCC国体认证（提供质检 报告和国体认证、有效期内确认函复印件加盖厂家公章） | 台 | 1.00 | |||
| 23 | 哑铃架 | 1、产品尺寸：≥1430x582x863mm（长x宽x高）；2、符合商用俱乐部要求，重新设计,最大放12支哑铃；★3、产品需通过GB17498.6-2008标准NSCC国体认证（提供质 检报告和国体认证、有效期内确认函复印件加盖厂家公章） | 个 | 1.00 | |||
| 24 | 哑铃 | 1、5KG-17.5KG（6个规格），共计135公斤；2、橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好， 不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道； ★3、产品需通过GB17498.6-2008标准（提供质检报告印件加 盖厂家公章） | 套 | 1.00 | |||
| 25 | 哑铃平凳 | 1、外形尺寸：≥1600x600x400mm（长x宽x高）；2、功能：辅助凳子；3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭120x40xT2.0， 后脚管平椭120x40xT2.0；4、最大载重：150KG；5、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮； 6、机台净重：23KG ★7、产品需通过GB17498.6-2008标准（提供质检报告复印件 加盖厂家公章） | 套 | 1.00 | |||
| 26 | 康复磁控车 | 1、飞轮重量：≥7KG磁控轮-外磁控；2、电子表屏幕≥80x50mm LCD屏；3、阻力系统：手动磁控系统；4、外形尺寸：1628.3x1452.4x635.4mm；5、阻力等级≥8段；6、底管：前底管带移动轮，后底管带水平调节和移动手把；7、坐垫靠背：3D造型，PU皮革；8、座椅滑轮：ELC+防锈电镀钢管 使用者体重≤120KG；★9、产品需通过GB17498.6-2008标准NSCC国体认证（质检报告和 国体认证、有效期内确认函原件中标后核验） | 台 | 1.00 | |||
| 27 | 乒乓球台 | 1、台面颜色：蓝色；2、台面尺寸：标准尺寸，台长2740mm 台宽1525mm 台高760mm；3、有无脚轮：无脚轮；4、是否可调高度：可调整高度；5、弹性：230-260mm；6、弹性均匀度：≦10mm；7、台球稳定性：≦10；8、台面光泽度：≦10； | 台 | 1.00 | |||
| 28 | 动感单车 | 1、铸轮：20公斤高级铸铁飞轮，表面电镀处理；2、铸轮贴纸：160克铜版纸，表面覆膜；3、车手：高触感防滑浸塑车手，浸塑后直径约32mm，使用者 能有抓握的充实感，搭配手臂支撑片，更贴近赛车模式，训练 更逼真；4、座椅坐垫：高品质PU坐垫，透气、绵软有弹性；5、刹车系统：特制的铝合金刹车块，搭配牛皮刹车，超长寿命；6、座位高度调节行程：6孔/9档，高度25mm/档,行程225mm；7、使用者最大承载：150KG；8、整机尺寸：≥1297x540x1169mm；9、净重/毛重：≥54KG/63KG；10、飞轮规格：Ø453x29mm；★11、产品需通过GB17498.6-2008标准NSCC国体认证（提供质 检报告和国体认证、有效期内确认函复印件加盖厂家公章 | 台 | 2.00 | |||
| 29 | 综合力量 （三人站） | 1、产品尺寸：≥2070x2350x2080mm（长x宽x高） 2、主支架：采用100x50xT2.0椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表 面处理工艺 3、导杆：高硬度、高精密直线导轨 4、调校：采用弹簧插销调整 5、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩 6、配重块：可选择最大重量66KG，包胶片材质，11片，深蹲 所用杠铃片，可选配标准杠铃片，最大挂片重量120KG 7、最大承重：130KG ★8、产品需通过GB17498.6-2008标准NSCC国体认证（提供质 检报告和国体认证、有效期内确认函复印件加盖厂家公章） | 台 | 1.00 | |||
| 30 | 杠铃片 （2.5、5、 10、15、20 、25kg各两 片） | 1、2.5KG-25KG（6个规格）2.5KG, 直径224 ，厚度30(mm) ； 5KG, 直径284，厚度32；10KG,直径324，厚度36；15KG, 直径384，厚度36；20KG, 直径424，厚度38；25KG, 直径 454 厚度40；2、共3色可选，无特殊要求，常规色为内灰外黑，可选色：内橙外黑、内黑外灰；3、外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈 钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁；4、橡胶杠铃片参数：中孔50mm，重量误差3‰，外包环保橡 胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护★5、产品需通过GB17498.6-2008标准（提供质检报告复印件 加盖厂家公章） | 套 | 1.00 | |||
| 31 | 瑜伽球 | 瑜伽球 | 个 | 3.00 | |||
| 32 | 瑜伽垫 | 瑜伽垫 | 张 | 3.00 | |||
| 33 | 暂列金额 | 暂列金额 | 项 | 1.00 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 大写合计： | 小写合计： | ||||||
| 注： 1、本次报价采用“全费用综合单价”，投标单价包括措施费用、规费、税金、风险费用及施工期安全围护、警示标志、脚手架、临时围堰等所需的一切相关费用。 2、不可预见费、风险系数等自行考虑，并计入报价内；凡施工中涉及到的安全维护、材料堆放、夜间施工、水电费用等均包含在本报价中；排水沟处理以“项”为单位报价，由投标人自行踏勘现场 后报价；由于分期施工引起的安全维护、二次材料堆放（运输）、二次机械设备进出场、水电费用等在投标报价时也同时考虑在报价中。 3、本报价单的“全费用单价”保留两位小数，“合价”、“合计”保留整数，两者相乘必须相符； 4、本工程报价采用固定单价方式进行编制，即投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场因素变化而变动。 5、工程量按实际测量为准。 6、本项目采购产品所有数据信息必须接入省或市体育数据平台，相关费用由供应商自行考虑到投标报价中。 | |||||||
| 编制人：（签字） | 投标单位：（盖章） | ||||||
| 编制日期： | |||||||
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部