佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362~ K0+816.5标段）工程总承包招标公告

招标编号：GC-2024-129

1.招标条件                                        

佛山市南海区岭南路跨铁工程（K0+362~K0+816.5标段）由佛山市南海区大沥镇工程建设中心委托中国铁路广州局集团有限公司代建，中国铁路广州局集团有限公司工程管理所负责具体实施，目前该项目可行性研究已经佛山市南海区发改局批复（南发改资沥投审〔2024〕13号），项目纳入了佛山市南海区“重点民生项目”，佛山市南海区交通运输局已出具初步设计预审意见，集团公司科信部已出具方案设计审查意见（广铁便函〔2024〕497号），佛山市南海区财政局已出具概算审核报告（南财基概审〔2024〕0030号），佛山市南海区政府服务和数据管理局已给中国铁路广州局集团有限公司出具委托招标监管的函，项目代建合同已签订，建设资金已落实，招标人为中国铁路广州局集团有限公司工程管理所。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目进行公开招标。   

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

（一）工程概况

岭南路跨铁工程位于佛山市南海区大沥镇，南起奇槎大道，北接信安路，道路全长约1.3公里，道路标准路段道路红线宽度31.5m，非涉铁段桥梁宽度31.2m，涉铁桥梁红线宽度42.18m，双向六车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。全线设置跨铁路大桥1座，上跨既有南广、贵广高铁以及在建的广湛高铁线路，桥梁长度约756m，最大跨度约72m，其中涉铁段桥梁长度约216m。全线共分为五段，分别是南侧路基段、北侧路基段、南侧引桥段、北侧引桥段以及涉铁桥梁段，代建范围为南侧引桥段和涉铁桥梁段，共计454.5 米，桩号为K0+362～K0+816.5。

（二）主要技术标准

1.道路等级：城市次干道，双向六车道，设计时速40km/h

2.桥梁设计荷载：汽车荷载为城-A级； 跨铁路桥孔为城-A级车道荷载的1.3倍

3.结构设计安全等级：一级

4.结构设计基准期：100年

5.桥梁结构设计使用年限：100年

6.地震动峰值加速度：0.10g

7.地震基本烈度：7度，场地类型Ⅱ类。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：招标范围为岭南路跨铁工程南侧引桥段和涉铁桥梁段即岭南路跨铁工程（K0+362～K0+816.5标段）的施工图设计以及施工图范围内的全部施工内容。

2.2.2 标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3 工期：本项目建设工期8个月（含设计工期），计划开工日期2025年1月15日，计划竣工日期2025年9月15日。

2.3其他说明：

2.3.1本项目（代建范围）总投资21043万元，本次工程总承包招标最高投标限价为16445.9253万元（不含甲供物资费用），其中施工招标最高投标限价16134.2558万元（含安全生产费339.2496 万元，不降造，总承包风险费238.4373万元），设计招标最高投标限价311.6695 万元。  

2.3.2项目工程施工主要内容：

1.设计部分

设计范围及内容（包括但不限于）：施工图设计、编制预算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的优化设计及设计变更、编制交工图等。

设计其他服务：

①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）；

②负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；

③协助业主和建设管理单位办理规划报建、各专业报建及深化施工图设计审查等报批报建工作。

设计成果文件要求：按发包人要求。

2.施工部分

内容包括：施工至工程交工验收、工程结算、工程保修以及项目移交等；完成并配合办理报建、报批、相关部门结（决）算审计等工作。

负责结算的编制工作，配合发包人对结算的审核及审计工作。

对需要专业分包的专项设计和工程，承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。

负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续,包括但不限于办理施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方的费用。

组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。

成果文件要求：按合同约定条款要求。

其它工作：交工备案及合同约定的其它工作。

2.3.3 重点难点：本工程重难点为梁体支架法大节段现浇施工，9#墩下部结构邻近贵广、南广运营高铁线路，现浇梁转体上跨贵广、南广运营高铁线路，属营业线Ⅱ级施工；转体路径范围既有接触网需停电配合及铁路区间封锁施工等。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：  /  。

（1）资质要求

投标人需同时满足设计、施工资质：

①设计资质：工程设计综合甲级资质或铁道行业甲（Ⅰ）级资质或铁道行业桥梁工程甲级资质。

②施工资质：满足以下条件之一：

A.具有铁路工程施工总承包特级资质。

B.具有市政公用工程施工总承包一级资质或公路工程施工总承包二级资质或桥梁工程专业承包二级资质，并同时具备铁路工程施工总承包一级资质。具有同专业更高级别资质视为满足要求。

（2）业绩要求

投标人近5年内具有以下业绩：

①投标人（联合体投标的由设计单位提供）完成过市政公用工程或公路工程或铁路工程的转体桥梁设计项目业绩至少1项。

②投标人（联合体投标的由施工单位提供）完成过市政公用工程或公路工程或铁路工程或类似工程转体桥梁施工业绩至少1项；同时具有铁路营业线施工业绩至少1项。

（3）主要人员要求要求：

项目经理：具有注册土木工程师（道路工程专业）执业资格或一级注册建造师（市政公用工程或公路工程或铁路工程专业）执业资格，桥梁工程高级工程师（含）以上专业技术职称，10年及以上铁路工程或市政公用工程或公路工程等类似工程管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、管理机构部门负责人等职位均可），担任过公路、市政或铁路等类似桥梁工程工程总承包项目经理或设计负责人（总体）或施工负责人；自2022年1月至2025年1月内（递交投标文件或资格预审文件之日前3年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职单位（项目业主）的同意调离文件，并且与申请人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。（采用联合体投标且联合体牵头单位为施工单位的，项目经理需具有一级建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验）。

设计负责人：具有高级工程师或以上职称，从事铁路工程或公路工程或市政公用工程或类似工程项目设计管理工作至少10年，主管项目设计工作10年以上，近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，具有良好的职业道德。

施工负责人：具有市政公用工程或公路工程或铁路工程专业一级注册建造师执业资格，具有高级工程师或以上职称，8年及以上铁路工程或公路工程或市政公用工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年及以上铁路营业线施工管理经验，主管项目技术工作5年以上，自2022年1月至2025年1月内（递交投标文件或资格预审文件之日前3年内）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系，具有良好的职业道德。（采用联合体投标且联合体牵头单位为施工单位的，施工负责人无需具有一级建造师执业资格）。

技术负责人：（若联合体投标，由施工单位委派）：具备市政公用工程或公路工程或铁路工程专业高级工程师或以上职称；10年及以上市政公用工程或公路工程或铁路工程等类似项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），从事市政公用工程或公路工程或铁路工程项目技术工作5年及以上；具有3年及以上铁路营业线施工管理经验；未处在不良行为公布期限内；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标接受联合体投标，其中联合体牵头人应由具备设计资质或施工资质的单位担当，联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

3.2投标人可就上述标段进行投标。

3.3 信誉要求：

（1）投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被人民法院列入失信被执行人。

（2）投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

（3）投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”且在公布期的。

（4）投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前3 年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。（通过中国裁判文书网https://wenshu.court.gov.cn/查询）。

（5）投标人在2022年1月至2025年1月（近3 年）没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

（6）投标人在2022年1月至2025年1月（近3 年）中不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除。

（7）未处于国铁集团信用评价为C 级且在整改期内情形。

（8）未处于铁道行业建设主管部门、国铁集团通报的停标处罚期内，不存在被取消或暂停投标资格的情形；未处于中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。

（9）投标文件所列人员未处于国铁集团重大不良行为公布期。

（10）其他情形：无。

4.招标文件的获取

4.1 投标人于2024年12月16日9 时至2024年12月20日16时(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（新建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/），进行线上投标登记获取招标文件，同时将汇款凭证扫描件发送到gtsanzu@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。线上申请及电子邮件经招标代理确认后以电子邮件的方式将招标文件电子版（PDF 版本）发出。投标人在线上投标登记前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.2 招标文件每个包件售价500元人民币，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。(标书款发票默认开增值税普通发票。)

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

4.3 本次招标文件采用电子邮件方式发售，不采用现场、邮购等方式发售。投标人发送汇款凭证扫描件的同时，邮件中须注明项目联系人、电话及接收文件的电子邮箱。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的时间为2025年1月8日09 时00分至2025年1月8日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年1月8日10时00分，地点为广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）（具体开标室可见交易中心大厅公告牌）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、国铁采购平台、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

7.联系方式

招标人：	中国铁路广州局集团有限公司工程管理所
地址：	广州市共和西路45号附楼
邮编：	510600
法定代表人 或其委托代理人：
联系人：	周工、刘工
电话：	020-61327453、61327043
电子邮箱：	gtggs@163.com
开户银行：	建行广州铁路支行
账号：	44001400705059100003
招标代理机构：	中国铁路物资股份有限公司
地址：	北京市丰台区凤凰嘴街五号院鼎兴大厦A座1109室
邮编：	100071
法定代表人 或其委托代理人：
联系人：	刘工、郭工
电话：	18127445505
电子邮箱：	gtsanzu@163.com

 

 

2024年12月11日