第一章 招标公告

中国绿发投资集团有限公司直属项目公司总包委托项目

2022年第16批集中采购工程类招标

招标公告

招标编号：CGDG-20220815-JZ16-GCZB-ZSZB

1.招标条件

本项目招标人（详见附表一），项目资金来自企业自有资金，并委托山东鲁能三公招标有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

详见附表一

3.投标人资格要求

3.1投标人须满足如下通用资格要求：

（1）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

（3）根据中国绿发投资集团有限公司《供应商关系管理办法》、《关于供应商不良行为处理情况的通报》的规定，不存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内；不得存在《招标投标法》第53条所列违法行为，不得存在开标日前1年内被司法机关立案、判决结果为败诉（拖欠农民工工资）并承担主要责任。

（4）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。

（5）投标人应为一般纳税人。

3.2投标人须满足如下专用资格要求：

详见附表二

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标不接受代理投标

3.5本次招标不接受代理商投标。

3.6各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。

4.招标文件的获取

4.1本次实行发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件，所有招标文件及其电子版的版权均归招标人所有，不得转让。凡有意参加投标者，请于2022年8月15日至2022年8月22日17点（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至下午17时（北京时间，下同），登录中国绿发电子商务平台（https://ecp.cgdg.com，下同）注册（新用户）、报名（报名表格可参照本公告附表三），并在递交标书费和代理机构确认后下载招标文件。

投标人应妥善保管中国绿发电子商务平台账号和密码，因账号或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

投标人应在中国绿发电子商务平台注册方可获取招标文件，投标人注册请登录中国绿发电子商务平台首页供应商管理“注册流程”“投标指引”下载所有文件仔细阅读。注册账号审核需要一定的时间，请潜在投标人高度重视。由于没有及时注册账号导致获取招标文件失败，由投标人自行承担相关责任。

4.2招标文件（电子文件）每包售价 300 元，文件售后不退。

购买招标文件采用电汇方式交纳标书费，电汇附言需注明批次名称及包号，不接受以个人名义或以其他公司名义代交的标书费用，标书费缴纳凭证上传中国绿发电子商务平台（标书费发票开据需要提供的信息详见本公告附表四）。

标书费收取账号：

单位名称：山东鲁能三公招标有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司济南纬二路支行

账 号：37001619088050148581

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交（提交）的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年9月5日10时00分。

投标文件递交方式：将电子投标文件递交（上传）至中国绿发电子商务平台，具体要求如下。

5.2中国绿发电子商务平台递交（上传）要求：电子投标文件提交中国绿发电子商务平台，包括盖章扫描的不可编辑PDF文件及可编辑的电子文档，命名格式为绿发总包委托16批工程包X-投标人全称-XX文件。（XX文件指开标/报价/技术/商务/保证金文件）

制作盖章扫描的不可编辑电子投标文件方式步骤：根据投标文件制作要求将开标文件、报价文件、商务文件、技术文件所有内容制作完毕后打印→在需要签字、盖章处签字并盖章完整→将开标文件、报价所有文件、商务所有文件、技术所有文件分别扫描成单独的.pdf文件（即所有开标文件为1个扫描文件，所有报价文件为1个扫描文件，所有商务文件为1个扫描文件，所有技术文件为1个扫描文件）。根据档案管理的要求，电子投标文件必须从封皮页开始，逐页连续编写页码，包括封皮、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中断。（如：投标文件共100页，必须从1至100连续编页。）

投标人在中国绿发电子商务平台回标时填写的含税总报价、税率等必须与开标文件（即投标函及附录）完全一致。

为避免各投标人的投标文件因网络拥堵等原因造成递交失败，请在上述规定时间内尽量提前、错时递交您的投标文件。

5.3投标截止时间之前未将投标文件递交（上传）至中国绿发电子商务平台的投标人不予受理。不接受电子邮件或邮寄方式递交投标文件及投标文件的修改文件。

5.4投标人在递交（上传）电子版投标文件前，须自行检查确认该电子版投标文件内容可读。对于不可读取的电子版内容将不作评审。（若电子版内容在随机选取的不少于三台电脑上均无法打开，则视为其电子版投标文件不可读取，投标人将自行承担投标失败的风险。）

5.5本批次投标文件以盖章扫描的不可编辑PDF电子版投标文件为准。

5.6未按本公告要求获取招标文件的投标，招标人将不予受理。

5.7采用腾讯在线直播方式线上开标。开标前各投标人需安装腾讯会议软件。投标文件递交截止前，招标人及投标人进入腾讯会议室（腾讯会议：118-490-107），可在线观看开标现场视频直播。开标会议不强制要求参加，开标结果在开标结束后可在商务平台查看。各单位视自身情况在各自所参与标包开标时间进入会场收听。具体开标顺序将根据开标进度实时调整，调整情况将通过腾讯会议室发布，请各投标人按时进入对应的会议室参与开标，并关注讨论区留言。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在中国绿发电子商务平台（http://ecp.cgdg.com:8080/）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）上发布。

7. 联系方式

电子商务平台注册、报名、文件上传等网站操作问题联系电话：010-85727045

招标代理机构：山东鲁能三公招标有限公司

地址：济南市经三路16号

联系人：岳经理、张经理

联系方式：0531-83160613、83160609

电子邮箱：3562518085@qq.com

8.合规声明

本招标文件符合国家相关法律法规规定，若国家颁布新的法律法规，以新颁布的法律规定为准。

2022年8月15日

附表一

中国绿发投资集团有限公司直属项目公司总包委托项目2022年第16批集中采购工程类招标

需求一览表

招标编号：CGDG-20220815-JZ16-GCZB-ZSZB

包号	招标人	项目名称	项目地点及概况	招标范围	计划工期要求	备注
01	北京建工四建工程建设有限公司	中绿东岳府项目被动式外窗工程	项目位于北京市朝阳区东南四环外，距离7号线焦化厂地铁站0.5公里，东距东南五环1公里，北距京哈高速1.5公里，南距京津高速1.5公里、距京沪高速4.5公里，距朝阳CBD约6公里。项目四至为规划待建道路，东至焦化厂西一路，西至焦化厂西二路，南至焦化厂北路，北至焦化厂六街。	项目大区地块内所有外窗、外门联窗、单元门和铝合金门、样板间外窗、工法展示用样窗等,具体详见技术要求。	总工期：151天（日历天）。 计划开工日期2022年10月30日，计划完工验收日期2023年3月30日。以上工期为绝对工期，开工时间为暂定时间，具体开工时间以发包人通知为准。发包方根据现场实际情况调整进场及安装时间，承包方应无条件配合。

附表二：

中国绿发投资集团有限公司直属项目公司总包委托项目2022年第16批集中采购工程类招标

投标人专用资格要求

招标编号：CGDG-20220815-JZ16-GCZB-ZSZB

包号	项目名称	对潜在投标人的资格要求
01	中绿东岳府项目被动式外窗工程	1.企业资质要求：2019年1月1日至投标截止日合同金额2000万元以上的已完铝合金门窗工程业绩不少于2项，并提供合同复印件及竣工验收报告作为证明材料，需体现服务内容、服务期限、合同签署页等主要内容。 2.项目经理资质要求：拟派项目经理需具有建筑工程专业壹级注册建造师证书及安全生产考核合格证书（建安B证），且不得同时担任其它在建工程项目经理。 3.项目经理业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内具有作为项目经理完成的竣工验收合格且合同额不低于2000万元的铝合金门窗工程业绩不少于1项，并提供竣工验收合格证明（需体现项目经理姓名及时间）、完整合同复印件（通用条款不需提供），需在工地现场常驻。

附表三：

购买标书需提供的信息（该页提供扫描件）

招标编号：CGDG-20220815-JZ16-GCZB-ZSZB

序号	项目名称	购买标包	投标人名称	企业性质（民营或非民营）	联系人 姓名	联系电话	邮箱
1	XX项目	包XX

授权委托书（该页提供扫描件）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义购买招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：XX。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托人身份证正反面扫描件。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

日期：年月日

法定代表人身份证明（该页提供扫描件）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

日期：年月日

附表四：

发票开据需要提供的信息（需发送至财务邮箱sgzbcw@163.com）

需开具标书费发票的单位，汇款后将以下信息以word文档格式发送邮件至财务专用邮箱sgzbcw@163.com，发送邮件的主题格式为：“**公司发票信息”。联系电话：0531-83168075。

所需发票类型	增值税专用发票（纸质）	是/否
	增值税电子普通发票	是/否
增值税发票开票信息	单位名称
	纳税人识别号
	地址、电话
	开户行、账号
发票领取方式	现场领取	是/否
	邮寄到付	收件人、电话、地址请填写齐全
	电子发票接收邮箱