招标人

名称（盖章）

中新嘉善现代产业园开发有限公司

联系地址

浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道智里路33号1号楼

联系人

刘丽娟

联系电话

0573-89101182

招　标　代　理

名称（盖章）

嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

联系地址

嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层

联系人

杨韬

联 系 电 话

0573-84211088

招标

项目

内容

工程名称

科创港（芦枯港-小堰港）河道工程

工程地点

嘉善县境内

工程类别

水利水电

投资批复

2012-330421-04-01-259783、2206-330421-04-01-400295

项目

规模

结构

总投资（万元）

8000.00

单项合同估算价（万元）

2768.0770

资金来源

自有资金（非财政性资金）

招标范围

科创港西段（芦枯港-南星桥港）河道工程主要为新建项目区域内防洪排涝等设施，提升区域防洪排涝能力。项目西起芦枯港，东至南星桥港，河道驳岸工程长度约2公里，河道宽度为40米，项目总面积为58.21亩；科创港东段（南星桥港-小堰港）河道北侧驳岸工程主要为新建项目区域内防洪排涝等设施，提升区域防洪排涝能力。项目西起南星桥港，东至小堰港，河道驳岸工程长度约2.4公里，工程包含驳岸、管线预埋及沿河景观工程，项目总面积约21.1亩；详见工程量清单。

项

目

招

标

要

求

交易方式

√□公开招标 □邀请招标

资格要求

投标人的要求：具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质。（近3年（指开标之日往前追溯三年以来），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录，在投标截止时间投标人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且投标人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚；

项目负责人资质要求：建造师（不含临时建造师）具有水利水电工程专业二级及以上资质，建造师证书须在注册有效期内，注册在投标人单位，另外且具备水利行业主管部门颁发的B类人员证书，（近3年（指开标之日往前追溯三年以来），以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录并在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人），投标单位及投标项目负责人人员资格【建造师注册证书及水利行业主管部门颁发B类人员证书】在投标前必须按照有关规定在浙江水利厅水利建设市场信息平台上予以公示，项目负责人在投标截止时间应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且项目负责人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚。

投标人业绩要求：自开标之日起往前追溯三年（以合同签订日期或中标通知书发出之日为准）投标人具有单个合同造价2000万元及以上水利工程（内容必须包含驳岸或护岸或堤防工程）。（施工合同、中标通知书、工程验收鉴定书，三者缺一不可，复印件提供在技术标中，原件备查）。如以上材料无法体现驳岸或护岸或堤防工程的，还需提供建设单位证明。

质量要求

符合国家水利工程验收规程的合格标准

工期要求

210日历天

登记及招标文件的获取

1.本工程实行资格后审，不进行现场登记，凡有意参加投标者，请于2022年7月13日至2022年8月4日上午9:00时止，通过嘉善县公共资源交易中心管理系统（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）自主登记，未进行登记的作无效标处理；

2、（招标文件及电子清单）的压缩包文件和施工图纸通过嘉善县公共资源交易中心管理系统（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）在登记后根据系统提示自行下载，下载时间为2022年7月13日至2022年8月4日上午9:00时止；

其他

1、投标人在制作过程中若遇问题可与新点软件公司联系（咨询电话：（Tel） 400-998-0000）或嘉善县公共资源交易中心建设工程窗口：於主任0573-84129500。

2、本工程招标投标活动采用计算机辅助评标系统，商务标中已标价工程量清单部分必须按“制作软件【投标】”内的清单编制（以下简称“投标制作工具”），软件下载地址见附件。在软件使用过程中如有不明之处请咨询品茗软件电子评标实施专员：程之童18268884008。

投标截止时间（同开标时间）

2022年8月4日上午9:00时止

发布日期

2022年7月13日

序号

资格条件内容

一

企业

1

具有水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质，具备有效的营业执照和安全生产许可证。

2

近3年（指开标之日往前追溯三年以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录。

3

在投标截止时间应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标且投标人没有在公告期内的因不良行为而被嘉善县水利行政主管部门查实和行政处罚。

4

其他要求：自开标之日起往前追溯三年（以合同签订日期或中标通知书发出之日为准）投标人具有单个合同造价2000万元及以上水利工程（内容必须包含驳岸或护岸或堤防工程）。（施工合同、中标通知书、工程验收鉴定书，三者缺一不可，复印件提供在技术标中，原件备查）。如以上材料无法体现驳岸或护岸或堤防工程的，还需提供建设单位证明。

二

拟派项目组主要人员

1

项目负责人应持有水利水电工程专业二级建造师注册证书，建造师证书须在注册有效期内，注册在投标人单位，并在投标截止日前不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。项目负责人若存在合同工期已满但实际工程未完工验收的，亦视作有在建项目。项目负责人有在建项目（如已更换的），投标时需提供的资料：1、项目业主同意更换的书面材料证明；2、备案主管部门同意更换的书面材料证明。

2

项目负责人近3年（指开标之日往前追溯三年以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录。

3

项目负责人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标。

4

项目技术负责人应持有水利水电工程专业二级及以上建造师资质及水利相关专业中级及以上职称证书（建造师证书须在注册有效期内）。

5

质量负责人、安全负责人应持有水利水电工程专业二级及以上建造师资质证书（建造师证书须在注册有效期内）。

6

项目安全员、质检员和施工员应持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。

7

其他要求：项目负责人、技术负责人两个岗位不得相互兼任。

三

其他

1

申请人的“三类人员”（企业主要负责人（要求不少于3个，企业法人、技术负责人需持有Ａ证）、项目负责人、专职安全生产管理人员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C电子证书打印件），其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于 3 人。

2

拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的委托代理人。

3

拟派项目组主要人员及委托代理人（如有）应为投标人本单位正式员工，需提供相关人员开标截止期前半年内任何连续三个月由养老保险机构出具的缴费证明材料（社保部门盖章的参保证明复印件加盖投标人公章，或者经由社保系统自助拉取的参保证明加盖投标人公章即可，且缴费证明材料所示单位应是投标人或其分支机构）。

4

其他要求：无