采购代理机构：远度工程咨询（重庆）有限公司采购人：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村村委会采购项目名称：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村美丽乡村建设项目采购文件网上询比行采家-电子竞采

三、供应商资格条件3二、资金来源3一、询比采购内容3第一篇采购邀请书3目录二○二二年十二月

一、项目概况6第二篇询比采购服务需求6七、联系方式5六、其它有关规定4五、采购项目需落实的政府采购政策4四、询比采购有关说明3

二、报价要求8一、服务期、地点及质量要求8第三篇询比采购商务、技术需求8四、安全生产6三、其它6二、采购范围及内容6

八、不可抗力12七、知识产权12六、其他11五、人员基本配置要求11四、付款方式11三、结算原则8

二、评审标准16一、询比采购程序及方法14第四篇询比采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止14十一、商务条款的承诺13十、质量保证及售后服务12九、转让12

三、询比采购要求19二、询比采购文件19一、询比采购费用19第五篇供应商须知19四、采购终止18三、响应无效17

第七篇响应文件编制要求54第六篇政府采购合同22七、签订合同21六、采购代理服务费21五、成交通知20四、成交供应商的确认和变更20

财政资金。二、资金来源一、询比采购内容远度工程咨询（重庆）有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村村委会的委托，对重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村美丽乡村建设项目进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参与询比采购。第一篇采购邀请书

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.具有独立承担民事责任的能力；（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。三、供应商资格条件

询比采购有关说明2.供应商应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。(须提供有效的许可证书复印件并加盖供应商公章）。1.具有市政工程施工总承包叁级及以上资质(须提供有效的资质证书副本复印件并加盖供应商公章）。（二）本项目的特定资格要求：6.法律、行政法规规定的其他条件。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：（四）询比采购文件售价：人民币0元/份（售后不退）,递交响应文件时向采购代理机构缴纳。询比采购文件发布期：公告发布之日起至线上提交响应文件截止时间止。（三）询比采购文件的发布（二）凡有意参加询比采购的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“行采家·电子竞采”平台（https://www.gec123.com/xe/）下载本项目询比采购文件及补遗等询比前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。（一）凡有意参加询比采购的供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

线下递交截止时间：2022年12月21日北京时间14:30线下递交开始时间：2022年12月21日北京时间14:00（七）线下递交响应文件：（六）询比电子文件线上截止时间：线上报名截止时间详见竞采公告。2.按时报名签到；1.按时在“行采家·电子竞采”平台上传电子文档；

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。本项目按第七条执行，专门面向中小微型企业采购。（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。五、采购项目需落实的政府采购政策（九）开标地点：重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（重庆市大渡口区跳磴镇跳磴正街67号）3楼会议室（八）开标时间：2022年12月21日北京时间14:30

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家·电子竞采”平台（https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购询比中，同一品牌有多家供应商参加询比采购，只能按照一家供应商计算，最终评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为响应无效。六、其它有关规定（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（一）采购人：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村村委会七、联系方式（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。（六）本项目不接受联合体参与询比采购，否则按无效处理。（五）询比采购费用：无论询比采购结果如何，供应商参与本项目询比采购的所有费用均应由供应商自行承担。

电话：17388240155联系人：李老师（二）采购代理机构：远度工程咨询（重庆）有限公司地址：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村村委会电话：023-68936956联系人：王老师

二、采购范围及内容主要实施内容为金沙路（金鳌村段）沿线约1.6公里、骑行便道南线约2.1公里进行作物种植，包括道路沿线及护坡种植桃树、地被级灌木、野花组合播种等(具体工程内容详见预算清单)，并且对种植区域内进行杂草清除、土壤整理、缺土覆土、种植施肥养护等。一、项目概况第二篇询比采购服务需求地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路28号郎俊中心A区3幢23-11

4施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行负责；3.施工所需设施、设备、用具等全部由成交供应商自行负责；2.成交供应商在作业过程中不得损害业主的相关设施或妨碍辖区居民的正常生产工作秩序；1.现场踏勘：请供应商自行踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。开标时如未踏堪现场视为已踏堪，踏勘费用由供应商自行承担。其它重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村美丽乡村建设项目清单包含的全部内容。具体以采购人提供的工程量清单为准。

成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。成交供应商须负责施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等，若发生安全事故，责任由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。四、安全生产8.成交供应商须做好施工全过程中相关工程资料的留存，须有施工现场的施工前后及期间相应节点的对比影像资料（特别是隐蔽工程及暂列金额工程）用于后期结算。因缺少影像资料造成无法办理相关工程内容结算的损失由施工单位自行承担。7.成交供应商不得将合同的任何部分或采购方的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，供应商如有上述行为，采购人有权立即终止合同，供应商应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。6.成交供应商在中标后派驻现场的项目经理必须是投标时所拟定的项目经理，未经采购人同意不得更换，否则终止合同。5.施工过程中的临时占地和青苗补偿由成交供应商自行协调解决。

二、报价要求（三）工程质量、材料、施工等的特殊要求：工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。（二）项目地点：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村。（一）工期：15日历天。一、工期、地点及质量要求第三篇询比采购商务、技术需求

三、结算原则（四）各供应商对公示的清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关的所有内容进行报价，报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用及弃渣费用和安全文明施工费）、其他项目费、规费、税金及合同约定的想相关费用、政策性文件规定的所有费用，各供应商根据项目情况、自身实力、市场行情进行投标报价，采购人除此以外不支付其它费用。注：工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞采文件不作实质性响应，其响应文件按废标处理。（三）供应商必须按采购人给出的工程量清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对竞采文件不作实质性响应，其响应文件按无效响应处理。（二）供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。（一）工程计价方式：工程量清单计价。

2、措施项目：1.2子项综合单价以将由区财政局审定的预算审核中的清单综合单价×固定中标费率作为结算依据。1.1实际合同工程量以施工图设计图、设计变更图、采购人认可的签证等为参考依据，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ－2013）各专业工程工程量计量规则计算的实际合格工程量。1、分部分项工程：实际合格工程量×各子项综合单价（一）结算总价=各分部分项工程结算价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+合同约定的其他费用，具体结算办法如下：注：本次采购工程量为暂定工程量，结算时据实结算。由此产生的风险，各投标供应商在投标报价时综合考虑。

其他项目2.3.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按照本章竣工结算原则1分部分项计算原则执行。2.3.1技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按区财政局审定的预算审核中的施工技术措施项目费的报价作为结算价。2.3施工技术措施项目费：2.2安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。2.1无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，施工组织措施项目费均以区财政局审定的预算审核中的施工组织措施项目费报价作为结算价（除安全文明施工费用外）。

6、分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价税金：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE－2018）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建2019143号）规定及配套文件进行结算。规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE－2018）费用标准进行结算；3.3暂列金额：采购人给出的暂列金额（如有）项目采购人有权全部使用、部分使用或完全不用；如需实施，须经过采购人确认，费用须经过采购人及结算审核单位审核。3.2本工程采用专业工程暂估价的，结算时按实结算。3.1材料（工程设备）暂估价：按照计量原则约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、采购人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

6.3.2设备和材料单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，区财政局审定的预算审核中有的，按区财政局审定的预算审核中按相同材料单价的最低值执行；开标当期《重庆工程造价信息》和区财政局审定的预算审核中都没有的，由承包人申报、监理人汇同采购人根据市场行情认质核价确定。注：认质核价的设备和材料不下浮。6.3.1人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行6.3区财政局审定的预算审核中没有适用或类似的工程项目，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《关于印发关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）以及上述定额的综合解释及相关配套文件、询比文件、合同等相关规定进行组价。组价后×固定中标费率作为结算送审综合单价，最终结算综合单价以结算评审单位审核认定为准。人工单位、材料单价确定原则如下：6.2区财政局审定的预算审核中有类似项目的，参照相应项目单价执行；6.1区财政局审定的预算审核中有相同项目的，按相应项目单价执行；工程施工中如因设计变更发生的工程量增减或实施项目发生变化，在工程结算时根据监理工程师和采购人共同确认的竣工图和工程变更进行调整。其价格按下列办法确定：

四、付款方式9、本工程结算金额最终以大渡口区财政局审定的金额为准。施工单位原则上应当于3个月内完善工程结算资料，并积极配合业主单位做好竣工验收工作。若三个月未完成相关资料，业主可自行办理工程结算。8、在项目结算评审时，业主单位应先进行初审，再报结算评审。结算评审的基本收费由业主承担，如果送审结算金额与评审审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的审计费用由业主单位承担；审减率超过5%的，审减效益费全部由施工单位承担，由业主单位统一支付后，在工程款中扣减。(该审减率为不抵扣审增部分的净审减率)。7.2工程实施过程中，发包人有权对本项目具体实施工程进行合理调整，对此造成的工程量增加或减少，由此带来的风险已进入本合同中，承包人不能对此有任何异议或者要求经济补偿。7.1采购人要求成交供应商完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交供应商应接受采购人施工要求。7、合同约定其它费用

3、技术负责人：拟派技术负责人须为供应商单位人员且须具备工程类中级及以上职称，提供技术负责人身份证、职称证复印件并加盖单位公章。2、项目经理资格要求：项目经理应具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，提供项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证复印件并加盖单位公章。1、企业负责人、拟担任该项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备建设行政主管部门颁发的相应安全生产考核合格证书（“三类人员”安全生产考核合格证书复印件并加盖单位公章）。五、人员基本配置要求注：支付工程款时，乙方必须按甲方要求提供正规发票。工程竣工验收合格并提交工程竣工资料及工程结算资料，经结算审核后，支付至审定工程结算金额的100%。

七、知识产权特别提醒：供应商提供的所有投标资料的复印件应清晰、可辨，否则按否决投标处理。采购人将进一步核查供应商在询价文件中的提供的投标资料，若在评标期间有供应商投诉并经查实或评标委员会发现供应商提供了虚假资料，采购人将对供应商的询价文件作否决处理。采购人若在合同实施期间发现供应商提供虚假资料或以供应商承诺不相符合内容，采购人将从工程支付款扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金，采购人将终止本合同。1、供应商必须在响应文件中自行按询价文件的要求提供书面承诺。自行承诺项目管理人员必须现场到位，保证本项目的施工质量及安全，且按照建设行政主管部门的要求配备项目经理和主要管理人员分别做出到岗履职的承诺，否则，其响应文件将被否决无效。六、其他（以上人员须提供应商为其缴纳的2022年9月至2022年11月的连续社保证明材料复印件，并加盖供应商公章。项目经理成交后不得更换，供应商自行承诺无在建工程，格式自拟，并加盖供应商单位公章。）注：拟派项目经理与项目技术负责人不得为同一人。

承包人不得将合同的任何部分或卖方的任何权利，利益或责任转让，委派，许诺，安排给其他人，除非有采购人的书面同意。九、转让2.本条款中的不可抗力应解释为大自然、战争（无论是否公开宣战）、入侵、暴动、叛乱，或其它具有相似性质的事件。1.如一旦有构成不可抗力的事件发生，且签约方被认为无力履行全部或部分合同中规定的职责，签约方需以书面形式通知采购代理机构并告知有关细节，按《大渡口区政府采购暂行办法》办理。八、不可抗力采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。（二）质量保修责任建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：保修期限：1年；（一）质量保修期十、质量保证及售后服务

按国家相关法律和规定执行。（四）双方约定的其他工程质量保修事项保修费用由质量缺陷的责任方承担。（三）保修费用3.质量保修完成后，由发包人组织验收。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（二）询比小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询比采购。（一）询比采购采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台及现场的响应文件提交，缺少任意一项均视为无效响应。一、询比采购程序及方法第四篇询比采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止本部分商务条款属于不可变更条款，供应商在投标时就本章所列条款做出具体的承诺，同时供应商参与投标即视为完全接受本章所列之商务条款。十一、商务条款的承诺

2.符合性检查。依据询比采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。注：1.资格性检查。依据法律法规和询比采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、进行审查，以确定供应商是否具备询比采购资格。资格性检查资料表如下：

（八）询比小组采用综合评分法对供应商的响应文件（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足询比采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（七）供应商在询比采购时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字；供应商为自然人的，应当由本人签字。（六）在询比采购过程中，询比小组可以根据询比采购文件和询比采购情况实质性变动询比采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动询比采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对询比采购文件作出的实质性变动是询比采购文件的有效组成部分，询比小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询比采购的供应商。（五）在询比采购过程中询比采购的任何一方不得向他人透露与询比采购有关的服务资料、价格或其他信息。（四）询比小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表人、个体工商户营业执照有效的自然人签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。（三）澄清有关问题。询比小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定给予符合本办法规定小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。注:关于小微企业报价扣除比例说明二、评审标准（九）询比小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分优劣顺序排列推荐。

（四）供应商的最后报价超过询比采购预算或最高限价的；（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；（二）供应商的法定代表人或其授权代表、个体工商户营业执照有效的自然人未在规定时间上传响应文件；（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：三、响应无效

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。（八）供应商的工期、质量保证期及询比采购有效期不满足询比采购文件要求的；（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询比采购；

（三）通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次询比采购活动，并发布终止询比采购活动公告。（二）出现影响询比采购公正的违法、违规行为的；（一）因情况变化，不再符合规定的询比采购采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询比采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：四、采购终止采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与采购活动。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比采购文件不可分割的部分。（一）询比采购文件由采购邀请书、询比采购服务需求、询比采购商务、技术需求、询比采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。二、询比采购文件参与询比采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询比采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。一、询比采购费用第五篇供应商须知

三、询比采购要求（六）本询比采购文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，而仅为技术水平、产品品质的客观参考。（五）评审的依据为询比采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。询比小组判断响应文件对询比采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。（四）本询比采购文件中，询比小组根据与供应商进行询比采购可能实质性变动的内容为询比采购文件第二、三、四篇全部内容。供应商如对询比采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询比采购文件。一经进入询比采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。（三）询比采购文件的解释

（二）联合体响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。2.响应文件组成1.供应商应当按照询比采购文件的要求编制响应文件，并对询比采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，投标供应商须在规定时间内完成平台及现场的响应文件提交，缺少任意一项均视为无效响应。（一）响应文件

（五）提交响应文件的份数、签署及递交2.询比小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。（四）修正错误（三）询比采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。本项目不接受联合体形式参与询比采购。

4.如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。响应文件的正本、副本均应密封送达开标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。3、响应文件的密封与标记2、在响应文件正本中，询比文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。线下（投标现场）响应文件提交规则：

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询比小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。（一）成交供应商的确认四、成交供应商的确认和变更1、供应商须同时在线上上传盖章后的电子文档一份。线上（“行采家•电子竞采”平台）响应文件提交规则：5、响应文件投递截止时间：见询价文件第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“行采家•电子竞采”平台（https://www.gec123.com/xe/）上发布成交结果公告。五、成交通知成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。（二）成交供应商的变更

100万元×1%=1万元注：代理服务收费按差额定率累进法计算，代理服务费不足5000.00元时，按5000.00元收取。例如：某工程代理业务成交金额为200万元，计算代理服务收费额如下：供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:六、采购代理服务费（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。（二）询比采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。（一）采购人应当自成交通知书发出之日起20日内，按照询比采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询比采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。七、签订合同合计收费=1+0.7=1.7（万元）（200-100）万元×0.7%=0.7万元

发包人：施工合同重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村美丽乡村建设项目政府采购合同（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询比采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。（四）合同原则上应按照询比采购文件里合同格式签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

住所地：法定代表人：统一社会信用代码：发包人（甲方）:第一部分合同协议书承包人：

联系电话：住所地：法定代表人：统一社会信用代码：承包人（乙方）：联系电话：

4.工程内容：3.资金来源：2.工程地点：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村1.工程名称：重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村美丽乡村建设项目一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规则规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。三、质量标准工期总日历天数：15天。计划开工日期：具体以发包人正式通知为准。二、合同工期

人民币¥元（大写：）；（2）安全文明施工费：（1）固定费率：%其中：人民币¥元（大写：）；1.签约合同价为：

人民币¥元（大写：）（5）暂列金额：人民币¥元（大写：）（4）专业工程暂估价金额：人民币¥元（大写：）（3）材料和工程设备暂估价金额：

（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定单价合同。

（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）采购报价函及其附录（如果有）；

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。

十、合同生效:本合同自生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。九、补充协议本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

账号：授权代表：授权代表：法定代表人：法定代表人：甲方：乙方：（以下无正文）十一、合同份数:本合同一式捌份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。

1.一般约定第三部分专用合同条款通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第二章《通用合同条款》。第二部分通用合同条款年月日年月日开户行：

项目法人：指建设项目的出资人或出资管理人。1.1.2.2发包人1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。1.1.1合同1.1词语定义

1.1.3.10临时占地包括：施工临设用地、施工便道用地等。1.1.3.9永久占地包括：指按设计图纸所要求的为实施合同工程需永久占用的土地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备建设管理单位：指受项目法人委托负责合同的签订和执行，进行工程项目的建设管理和具体实施的单位。项目法人：

1.4标准和规范工程实施中执行重庆市现行的有关安全生产、文明施工、扬尘控制、质量检验、分户验收、荷载试验、竣工验收、商品砼推广、建筑节能、绿色建筑等规范性文件。适用于合同的其他规范性文件：。1.3法律1.1.4.5缺陷责任期：12个月。1.1.4日期

1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。发包人提供国外标准、规范的名称：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.1适用于工程的标准规范包括：工程规范与技术要求以批复的初步设计文件为准，施工图设计过程中进一步细化的技术要求（如：用户需求书、招标文件技术部分等）待设计提出后双方另行商定成册。

（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）成交通知书；（2）合同协议书及其附件；（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；合同文件组成及优先顺序为：

1.6图纸和承包人文件（10）构成合同的其他文件。（9）磋商文件和响应文件；（8）已标价工程量清单；（7）图纸；（6）技术标准和要求；

承包人提供的文件的期限为：按发包人、监理人要求执行；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、进度计划、安全生产、文明施工及施工质量保证措施，月进度报告等；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的数量：1套，承包人需要更多数量时，增加费用自理；发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；1.6.1图纸的提供

1.7联络关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的资料后7天内作出批复。承包人提供的文件的形式为：书面文件和电子文件；承包人提供的文件的数量为：按发包人、监理人要求执行；

承包人负责取得道路通行权，修建场外设施权的办理，费用包含在合同价款中。承包人负责临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，保证场外交通设施满足工程施工需要，并负责道路临时加固改造费用和其他有关费用，相关费用包含在合同价款中。1.10.2场外交通关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利。相关手续费用和建设费用纳入措施项目清单中包干使用，不作调整。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。1.10.3场内交通

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：永久。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按合同专用条款10.4.1执行。

2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前10日内双方技术人员和监理现场交验并以书面的形式明确。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：在授权范围内代表发包人对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。联系电话：；

工程开、竣工报告；1）工程竣工资料包括：（9）承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下：3.1承包人的一般义务3.承包人关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工所需的水、电线路由承包人根据本工程实际情况自行解决。项目完工后由承包人自行拆除和回收，相关费用（设备及安装费、土建费、协调费、拆除和回收费等）纳入措施项目清单中包干使用。（2）承包人自行负责正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用包含在合同价款中；（3）委托承包人实施协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用已包含在合同价款中。

施工试验报告；材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；重大补偿协议、合同等相关外协文件资料；设计变更通知；材料代用清单；施工图会审纪要；施工记录、工程检验与评定记录；

b.竣工验收时，要首先核查承包人应移交的工程资料和施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际情况，则不能组织验收。a.在通过监理人初检、发包人会同运行单位进行的预验收后，承包人确认所承包的全部工程均达到质量标准，移交的工程资料齐备后，应写出申请竣工验收报告，提交发包人竣工验收，此报告应同时提交监理人。2）要求：声像资料素材。发包人、监理人与承包人往来的技术文件；施工缺陷处理明细表及附图；

（10）承包人应履行的其他义务：4）承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。3）份数：除竣工图外的其他竣工资料通过监理移交四套（一正三副），并按要求提供一套电子版竣工资料。e.竣工移交资料归档时间：本工程由设计人编制竣工图。设计人修改合格的全套竣工图，由施工、监理人审核、盖章、组卷归档，与竣工资料一起于启动投运后28天内归档。d.竣工移交资料质量要求：档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%。档案归档率100%：按发包人的档案相关管理规定移交的归档资料齐全、完整，一项不缺。电子版必须与纸质文件一致，不可遗漏。资料准确率100%：竣工图真实、准确，与设计变更一致；施工记录必须按原始记录填写，数据准确，并经监理人员检查合格签署意见；各项文件必须原件归档，复印件、复写件不能归档；各种记录和文件签字、盖章完备，签字一律使用签字笔；监理意见、质检报告签发一律手签。案卷合格率100%：案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；装订整齐。c.本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。

f.工程安全质量监督检查、工程验收、环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收的自验和配合工作.e.全部本体线路复测、基础开挖和浇筑、余土外运、发包人供应的材料的验收、现场材料的保管和运输、按运行单位要求完成标志牌、警示牌、相序牌的安装，工程相关试验、检测工作。电缆沟开挖及制作。d.负责对发包人供应的材料在指定交货地点的协调、交接验收及临时场地租赁、装卸，并负责运输至施工现场或材料站及进行现场保管；发包人供应的材料以外承包人供应的其他材料的采购、运输、保管；c.提供施工所需所有施工机具、人力及其他施工资源。b.负责土地永久性占用及补偿（含青苗及附（构）筑物）；负责走廊内建、构筑物及所有林场树竹（木）、青苗补偿及余物清理；负责所有涉及的绿化补偿、赔偿；负责涉及电力线路、通信线路（含移动基站、通讯塔等）跨越、迁移补偿和余物清理；负责道路、管道等的迁移补偿；厂矿（含煤矿、采石场及其他矿产矿山、加工厂、水塔、砖瓦窑、养殖场、炸药库等）迁移补偿和余物清理；军事、水利设施迁移补偿和余物清理；风景区、动物文物保护区等补偿；负责通信设施防送电线路干扰补偿；负责施工场地租用、弃土场、临时占地等场地租赁的协调、清理和补偿；负责运输道路修整、拓宽及使用补偿；负责铁路、高速公路、一般公路、河流、房屋跨越的协调和赔偿。a.为保证施工安全、质量、进度所采取的各种措施；办理各种施工手续；为保证正常施工进行的各种协调工作；缴纳相应税费及承担工作协调的费用。

3.2项目经理l.完成合同文件规定的、与本工程建设有关的一切工作内容。k.保修期内的保修工作。j.负责工程竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。h.承包人进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计及验收相关规程要求；g.配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收、保证线路畅通。

建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/次支付违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人可解除合同。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天。承包人对项目经理的授权范围如下：与本项目施工有关的一切事宜。联系电话：；安全生产考核合格证书号：；

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可解除合同。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7日内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可解除合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经发包人同意不得擅自更换，否则发包人有权终止合同；如遇特殊情况，经发包人同意更换，向发包人支付违约金按10000元/人次计算。

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至工程竣工移交。3.6工程照管与成品、半成品保护不允许分包。3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：300元/人次（在履约担保金内扣除）。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：1000元/人次（在履约担保金内扣除）。

关于监理人的监理权限：由项目业主下达。关于监理人的监理内容：对本工程项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同及信息管理等实施全过程监理和控制。对隐蔽工程及施工质量进行验收和工程量的签认，对施工环境进行协调。4.1监理人的一般规定4.监理人3.7.1承包人是否提供履约担保：否。3.7履约担保

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）5.1.1.1在工程建设中，工程建设相关各方应执行以下规定：5.1质量要求5.工程质量关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应为发包人、监理人分别提供必要的办公设施，所需费用不另支付。承包人应为发包人参加全线巡检、对工程进行检查、考核、考察、验收等提供交通便利。

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）（6）《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）（5）重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1.2特殊质量标准和要求：/。备注：若以上文件有废止情况的，则按照现行最新的相关法律法规及规范性文件执行。（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。项目建设中执行《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发[2014]25号）等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。

7.工期和进度6.3承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照现行法律法规、规章、地方性规定、本合同约定履行安全职责，执行监理人有关工作的指示，并在开工前7天内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。履行本合同过程中杜绝死亡、重伤、交通事故、火灾等事故发生。如发生前述安全事故，一切经济及法律责任由承包人自行承担。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：据本项目实际情况编制。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1施工组织设计

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2.2施工进度计划的修订

7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延迟一天按中标总价的5‰扣减工程费用，若延迟超过10天，招标人将没收履约保证金并将其驱逐出场。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。7.5.1因发包人原因导致工期延误

8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹以及影响户外作业的高温天气等异常恶劣气候持续1周以上，以上情况由承包人提供气象部门的证明记录交监理人确认，及时向发包人提出书面报告。7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已包含在合同价款中，由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用承包人应将自购工程设备和材料采购计划及采购合同副本提交监理人备案。承包人采购的工程设备和材料必须报发包人和监理人同意后方可采购，必要时，发包人和监理人有权到承包人选定的供货厂检查设备和材料质量。由承包人采购的工程设备和材料，必须满足本工程设计要求的技术条件。8.2承包人采购材料与工程设备

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

10.4变更估价关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目等均属工程变更。所有工程变更须经设计及监理单位审核确认，最后经发包人书面批准后方能有效。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行并符合设计规范及要求。9.4现场工艺试验

（1）人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行3、区财政局审定的预算审核中没有适用或类似的工程项目，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《关于印发关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）以及上述定额的综合解释及相关配套文件、询比文件、合同等相关规定进行组价。组价后×固定中标费率作为结算送审综合单价，最终结算综合单价以结算评审单位审核认定为准。人工单位、材料单价确定原则如下：2、区财政局审定的预算审核中有类似项目的，参照相应项目单价执行；1、区财政局审定的预算审核中有相同项目的，按相应项目单价执行；关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则

10.8暂列金额承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。10.5承包人的合理化建议（2）设备和材料单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，区财政局审定的预算审核中有的，按区财政局审定的预算审核中按相同材料单价的最低值执行；开标当期《重庆工程造价信息》和区财政局审定的预算审核中都没有的，由承包人申报、监理人汇同采购人根据市场行情认质核价确定。注：认质核价的设备和材料不下浮。

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

12.2.2预付款担保12.2.1预付款的支付12.2预付款风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。风险费用的计算方法：无。1、固定费率合同。

12.3.2计量周期工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸计量。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。

13.验收和工程试车注：支付工程款时，乙方必须按甲方要求提供正规发票。12.4.1、工程竣工验收合格并提交工程竣工资料及工程结算资料，经结算审核后，支付至审定工程结算金额的100%。12.4工程款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收

13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按相关规定执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按相关规定执行。承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合同档案资料备案完成后15日内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按相关规定执行。

关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序

承包人提交竣工付款申请单的期限：本工程接收证书颁发后28天内提交4份竣工付款申请单以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后的56天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

14.2.1、分部分项工程：实际合格工程量×各子项综合单价（一）结算总价=各分部分项工程结算价+措施项目费+其他项目费+规费+税金+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+合同约定的其他费用，具体结算办法如下：注：本次采购工程量为暂定工程量，结算时据实结算。由此产生的风险，各投标供应商在投标报价时综合考虑。采购范围内部分按成交单价结算，合同金额均以人民币(元)为单位结算，本次采购工程量为暂定工程量，结算时据实结算。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、索赔清单及其索赔费用、由发包人提供的材料/设备等剩余实物清单等。

14.2.3施工技术措施项目费：2.2安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。2.1无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，施工组织措施项目费均以区财政局审定的预算审核中的施工组织措施项目费报价作为结算价（除安全文明施工费用外）。14.2.2、措施项目：1.2子项综合单价以将由区财政局审定的预算审核中的清单综合单价×固定中标费率作为结算依据。1.1实际合同工程量以施工图设计图、设计变更图、采购人、监理工程师认可的签证等为参考依据，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ－2013）各专业工程工程量计量规则计算的实际合格工程量。

14.2.3.3暂列金额：采购人给出的暂列金额（如有）项目采购人有权全部使用、部分使用或完全不用；如需实施，须经过采购人确认，费用须经过采购人及结算审核单位审核。14.2.3.2本工程采用专业工程暂估价的，结算时按实结算。14.2.3.1材料（工程设备）暂估价：按照计量原则约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、采购人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。14.2.3、其他项目14.2.3.2技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按照本章竣工结算原则1分部分项计算原则执行。14.2.3.1技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按区财政局审定的预算审核中的施工技术措施项目费的报价作为结算价。

14.2.7.2工程实施过程中，发包人有权对本项目具体实施工程进行合理调整，对此造成的工程量增加或减少，由此带来的风险已进入本合同中，承包人不能对此有任何异议或者要求经济补偿。14.2.7.1采购人要求成交供应商完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，成交供应商应接受采购人施工要求14.2.7、合同约定其它费用14.2.6、分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价，在工程结算时根据监理工程师和采购人共同确认的竣工图和工程变更进行调整。其价格按10.4变更估价原则执行。14.2.5、税金：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE－2018）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建2019143号）规定及配套文件进行结算。14.2.4、规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE－2018）费用标准进行结算；

15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：12个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修14.2.9、本工程结算金额最终以大渡口区财政局审定的金额为准。施工单位原则上应当于3个月内完善工程结算资料，并积极配合业主单位做好竣工验收工作。若三个月未完成相关资料，业主可自行办理工程结算。14.2.8、在项目结算评审时，业主单位应先进行初审，再报结算评审。结算评审的基本收费由业主承担，如果送审结算金额与评审审定金额相比，审减率在5%之内（含5%）的审计费用由业主单位承担；审减率超过5%的，审减效益费全部由施工单位承担，由业主单位统一支付后，在工程款中扣减。(该审减率为不抵扣审增部分的净审减率)。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到维修通知后2日内到达现场（乙方未按时进行维修，由甲方指定第三方进行维修，相关费用在质量金内按实扣除）。15.4.3修复通知工程保修期为：承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，具体期限按合同附件3：工程质量保修书的约定执行。15.4.1保修责任15.4保修审定金额的3%为质保金，待质保期满后无质量问题后一次性支付（不计利息）。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）其他：/。（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：超过约定期限14天的将按超过天数予以顺延工期。（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：暂停施工对工期影响超过14天的将按超过天数予以顺延工期。（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：对工期影响超过14天的将按超过天数予以顺延工期。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：（1）承包人违反第1.11款规定的，如果承包人包括其任何分包商，代理人或雇员向任何人（设计方、监理人或发包人的有关人员）提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂，作为引诱或报酬，使该人员采取或不采取与该合同或与发包人订立的任何其他合同有关的行动，发包人可解除本合同；（2）根据第3.3.3款规定，被撤换的项目经理和其他人员，无采购人的批准不得重新在施工场地上工作。更换项目经理时，如果承包人在5天内未提出新的人选或两次提出的人选都不能令发包人满意，则发包人有权解除合同。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同

（5）承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包方承担。（4）承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，并应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价格为限。（3）承包人违反本合同通用条款第1.12款约定义务的，应向发包人支付合同总价5%的违约金，并应承担一切法律责任。（2）承包人违反本合同通用条款第1.11款约定义务的，发包人有权要求承包人承担合同总价5%的违约金，并有权解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。（1）施工期间发生重大责任事故的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同总价10%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权解除合同。承包人违约责任的承担方式和计算方法：

d.承包人未在规定时间内完成工程相关会议纪要中所负责事项的，按1000元/项支付违约金。c.承包人项目经理不到位或未向发包人未向监理人履行离场手续的，擅自离开施工现场，按1000元/次支付违约金；施工项目部其他管理人员不到位，按500元/次支付违约金。b.工程具备开工条件的，承包人未按时进场施工，按5000元/天支付违约金。a.中间验收和竣工（预）验收中出现的施工缺陷未按双方约定时间完成，滞后一天，承包人应按5000元/条支付违约金。（7）承包人应承担的其他违约责任：（6）承包人应支付和承担的所有违约金及赔偿金，发包人可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除。

k.未照图施工，按3000元/处支付违约金。j.未按发包人要求开展分阶段结算，未按期提交分阶段结算文件的，滞后一天，承包人应按1000元/天支付违约金。提交的结算资料不全或未按照业主要求的格式上交结算资料，每出现一次，承包人应按500元/次支付违约金。i.工程在实施阶段，承包人未及时报批施工方案，无方案作业，按5000元/项支付违约金。g.承包人对工程项目三级及以上风险作业分析、管控不到位的，按2000元/项支付违约金。f.承包人三级自检不到位，流于形式，监理有权进行考核，监理初检中发现施工缺陷的，按1000元/条支付违约金。e.承包人采集的数码照片，一次检查不合格按200元/张支付违约金，若累次检查出现不合格加倍扣违约金，监理有权对承包人采集数码照片进行检查和考核。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商解决，由发包人支付合理的费用。协商不成的按第20条【争议解决】的规定处理。关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量结算确认，但承包人应向发包人承担签约合同总价20%的违约金。16.2.3因承包人违约解除合同

18.3其他保险关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险和安装工程一切险由承包人投保。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）方式解决：19.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。关于其他保险的约定：合同当事人按重庆市地方及发包人有关规定执行。

附件一：工程质量保修书附件：各方一致确认本合同第一部分签署页载明的通信地址及联系方式为各方履行合同义务、解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的唯一送达地址及联系方式。各方按照本合同第一部分签署页载明的地址送达相关文件的，如是专人送达，则收件人签收之日即视为送达之日，如果传真、短信、电子邮件送达的，则发出之日即视为送达之日，如果是挂号邮寄（包括EMS）的则自挂号信件（包括EMS）发出之日起第五个工作日即视为送达之日，因受送达人拒收等原因导致文书未能送达或退回的，不影响送达效力。他人代签的，代签之日视为送达之日。任何一方如需变更送达地址的，应在变更后三个工作日内以书面形式将变更后的送达地址通知对方；未按前述约定方式变更的，前述送达地址仍为有效送达地址。20通知送达（2）向项目所在地的人民法院起诉。（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁；

承包人（全称）：发包人（全称）：附件一：工程质量保修书附件四：安全生产责任书附件三：廉政责任书附件二：安全生产合同

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程、设备安装工程、园林绿化工程等施工承包实施范围内的所有工程项目。一、工程质量保修范围和内容根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《城市道路管理条例》（国务院令第198号），为保证本工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的约定承担工程质量保修责任。

7、机械、电气设备的安装为壹年；6、场内综合管网和小区道路等市政公用工程为壹年；5、供热及供冷为壹个采暖期及供冷期；4、电气管线、上下水管线安装工程为壹年；3、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面（有防水要求的部位）的防渗漏为伍年；2、其他土建工程为贰年，装修工程为壹年；

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内或立即（紧急抢修事故情况下）派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用无需经承包人认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。三、质量保修责任质量保修期和缺陷责任期均自工程竣工验收合格之日起计算。9、其他约定：其余项目均为壹年。8、园林绿化达到100%的成活率为壹年；

六、质量保修金的返还本工程质量保证金为结算评审审定金额或国家审计机关认可的结算金额的3%。质保金不计利息。五、质量保修金的支付本工程保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四、保修费用3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础设施工程、地基基础工程和主体结构的质量。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》、《城市道路管理条例》、《重庆市市政工程设施管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门（或市政行政主管部门）报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

3、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。2、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额。1、在约定的质量保修期，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。双方约定的其他工程质量保修事项：/。七、其他发包人在缺陷责任期满后，将剩余保修金退还承包人，退还保修金不计利息。本工程缺陷责任期约定为12个月。

发包人（公章）：承包人（公章）：(以下无正文)本工程质量保修书作为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的法定代表人或委托代理人签署与加盖公章后生效，与施工合同具有同等效力。6、工程竣工后，承包人应主动每月回访一次，每次必须签署保修回访单，否则，发包人有权不支付质量保证金。5、约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。4、发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。质量保证金无银行利率。质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义务。

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。一发包人职责为在本项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。附件二：安全生产合同或委托代理人：或委托代理人：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。二承包人职责5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

四其他如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。三违约责任10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

发包人（全称）：附件三：廉政责任书或委托代理人：或委托代理人：法定代表人：法定代表人：发包人（公章）：承包人（公章）：本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条承、发包双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任协议书。承包人（全称）：

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条发包人的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条承包人的责任（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

第五条本责任协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）承包人工作人员有违反本责任协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）发包人工作人员有违反本责任协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

附件四：安全生产责任书或委托代理人：或委托代理人：法人代表：法人代表：发包人（盖章）：承包人（盖章）：第七条本责任协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。第六条本责任协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

工程地点：工程名称：一、工程概况为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和重庆市建委关于建筑工程的有关规定，双方就本工程安全生产责任达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：

3、承包人必须执行三级安全教育制度，项目经理、承包项目负责人及特种作业人员必须持证上岗。2、承包人必须执行发包人与承包人共同制定的与项目有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。1、承包人必须学习、掌握，并执行发包人发行的有关安全生产的各项规章制度和管理方式。三、安全生产开工日期：工期天数：二、工期

9、承包人必须执行“因公伤亡事故报告制度”，如承包人施工现场发生因公伤亡事故，必须立即向发包人及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护施工现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。承包人须积极配合发包人上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。8、承包人必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。7、承包人自带的施工机械设备，必须符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。6、承包人必须执行安全防护设施、设备验收制度。5、承包人必须接受发包人或发包人上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查，对于发包人查处的隐患，承包人必须限期整改。4、承包人必须执行安全生产检查整改制度，认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提高安全防范能力。

15、承包人应保证工地不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设施事件；不发生火灾、爆炸、水上违章施工作业、交通违章等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。14、承包人应严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。13、承包人应做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。12、承包人发生人员伤亡事故时，不管事故的责任在何方，承包人必须做好事故的善后处理工作。11、承包人有权拒绝发包人的违章指挥。10、承包人须承担因为承包人的原因造成事故的经济责任和法律责任。

21、承包人承诺以本合同的履约保证金同时作为本项目安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因承包人原因造成发包人经济、信誉损失的，发包人据实计算扣款额，在履约保证金中予以扣除，累计扣款总额如超过履约保证金总额的，超出部分承包人仍须承担。20、发包人有权审查承包人的安全资质和全厂人员的安全教育情况。19、发包人有监督、纠正承包人人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的有权命令其停止作业。18、发包人应为承包人创造良好的作业环境。17、承包人必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。16、当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，在发包人认为确定有必要暂停施工并提出要求承包人暂停施工的书面意见后，承包人应当按发包人要求停止施工。承包人实施处理意见后，以书面形式向发包人提出复工要求。在发包人组织验收并签字同意后，承包人重新施工。

1、本责任协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。五、争议2、因承包人原因达不到约定条件的，由承包人承担违约责任和经济支出。1、达不到约定条件的，发包人一经发现，可要求承包人立即进行改正和补充完善，承包人应按发包人要求改正和补充完善，直到符合约定条件。四、违约22、承包人确保进入施工现场的车辆及设备完好，同时做好现场封闭施工，并加强施工现场的巡视和管理，杜绝非生产人员进入施工现场。因承包人管理不善，造成他人伤害或伤亡，由承包人承担责任。

或委托代理人：或委托代理人法人代表：法人代表：发包人（盖章）：承包人（盖章）：六、本责任协议书是工程施工合同的组成部分，与工程施工合同具有同等法律效力。2、当承、发包双方发生争议时，可通过承、发包双方上级主管部门协商调节，若达不成一致意见，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

（一）技术方案二、技术部分（二）工程量清单（一）询比采购报价函一、经济部分第七篇响应文件编制要求

（二）法定代表人/自然人身份证明书（格式）（一）营业执照（副本）四、资格条件（一）询比采购商务响应偏离表三、商务部分（二）询比采购服务响应偏离表

（二）其他与项目有关的资料（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他（五）特定资格条件证明材料（四）基本资格条件承诺函（格式）（三）法定代表人授权委托书（格式）

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，工程费报价为大写：；人民币小写：元，其中安全文明施工费为：。我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比采购。________________（采购人名称）：询比采购报价函（一）询比采购报价函一、经济部分

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。6、我方若成为成交供应商，将按照最终询比采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。3、我方承诺：本次询比采购的有效期为90天。2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。

（一）技术方案（按照评审标准技术部分内容编写，格式自拟）二、技术部分（二）工程量清单年月日供应商名称（公章）：

供应商：法定代表人授权代表/自然人：对于询比采购文件的采购服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：询比采购服务响应偏离表（二）询比采购服务响应偏离表

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。2.该表必须按照询比采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；1.本表即为对本项目“第二篇询比采购服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签字或盖章）

供应商：法定代表人授权代表/自然人：对于询比采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：询比采购商务响应偏离表（一）询比采购商务响应偏离表三、商务部分

2.该表必须按照询比采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；1.本表即为对本项目“第三篇询比采购商务、技术需求”中所列服务要求进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签字或盖章）

致：（采购代理机构名称）：项目名称：（二）法定代表人/自然人：身份证明书（格式）（一）营业执照（副本）四、资格条件3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）法定代表人授权委托书（格式）（附：法定代表人/自然人身份证正反面复印件）年月日（供应商公章）特此证明。（法定代表人/自然人：姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/营业执照有效自然人。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。我单位对被授权人的签字负全部责任。（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的询比采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。致：（采购代理机构名称）：项目名称：

年月日（供应商公章）（附：被授权人身份证正反面复印件）（签字或盖章）（签字或盖章）被授权人：供应商法定代表人：

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。（供应商名称）郑重承诺：致（代理机构名称）：基本资格条件承诺函（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明材料年月日（供应商公章）特此承诺。我方对以上承诺负全部法律责任。3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称）），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的项目全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函五、其他

日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……

注：各行业划型标准：4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填写时应注意以下事项：

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】监狱企业证明文件（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。日期：投标人名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函

（结束）（二）其他与项目有关的资料（自附）