中标
2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理招标公告
工程监理服务市政污水零直排改造施工全过程控制随机抽签法监理工程项目监理驻地监理工程施工组织设计技术方案工程施工进度的检查构配件设计标准规划设计生产工艺设计设计使用功能要求临建工程设计材料设备复试勘测成果施工进度计划施工技术措施作业规程工艺试验成果原材料施工条件档案管理施工现场记录信息反馈工程资料工程档案日常管理单位工程验收阶段验收竣式验收竣工图纸竣工资料施工协调会议纪要施工安全控制劳动防护措施工程投资控制水准点坐标控制点施工图纸工程勘测测量设备通讯设备交通设备气象设备打字复印设备检测试验设备空调饮水机冰箱地下室后浇带钢筋混凝土基槽中没有地下水地下室结构质量缺陷处理防水卷材桩头加长土方回填地下室外墙基础桩间土方开挖基坑围护地下水降水旁站监理构筑物工艺管道套管管道压力试验屋面防水主体结构构筑物沉降观测工程各项技术参数进行复核核查进场建筑材料商品砼施工机械抽样检查保温材料防腐绝缘材料砂浆施工电缆电线私拉乱接及未配设防火设备消防设施用电设备漏电保护装置配电箱开关箱三级保护系统塔吊架桥机吊车施工机具未按要求配备有效的保险
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/11/19
公告摘要
项目编号y3301100000006856018001
预算金额1376万元
招标公司杭州余杭供排水管网建设有限公司
招标联系人银工
招标代理机构天阳建设管理有限公司
代理联系人姚正华0571-86235827
中标公司-
中标联系人-
公告正文
2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理招标公告
2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理招标公告
根据建设要求，杭州余杭供排水管网建设有限公司为项目招标人决定对2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理面向社会公开招标，公告内容如下。
一、项目名称：2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理
二、项目招标内容：施工图范围内的工程监理；
三、合格投标人的资格要求：
1）具备市政公用工程监理乙级及以上资质或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质须按规定将企业基本信息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上的资质为准）；
2）本项目不接受联合体投标。
项目负责人资质要求：具备市政公用工程专业国家级注册监理工程师
四、本项目采用资格后审，无需报名，但在开标前须提供下列有效资料：
1、营业执照、资质证书复印件加盖公章；
2、法人授权委托书原件加盖公章；
3、授权委托人有效二代身份证原件及复印件加盖公章（验原件留复印件）；
4、余杭区建筑业企业信息录入表（复印件加盖投标人公章）；
5、总监理工程师注册执业证书（复印件加盖投标人公章）；
6、提供的资料复印件与原件一致承诺书（格式自拟）。
（注：未携带以上材料的作无效标处理）。
五、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：
2022年11月25日13时30分止
杭州市临平区南苑街道玩月街88号10楼开标室
六、开标时间与地点：
2022年11月25日13时30分
杭州市临平区南苑街道玩月街88号10楼开标室
七、本招标公告、招标文件在以下网站公开发布：
http://www.yuhang.gov.cn/col/col1229373441/index.html
八、联系方式：
1、招标人：杭州余杭供排水管网建设有限公司
联系人：银工电话：0571-86169170？
2、招标代理机构：天阳建设管理有限公司
联系人：姚正华电 话：0571-86235827
杭州余杭供排水管网建设有限公司
2022年11月18日
公告.pdf公告.pdf
2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理(招标文件).zip2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理(招标文件).zip
| 2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理招标公告2022 |
| 根据建设要求，杭州余杭供排水管网建设有限公司为项目招标人决定对2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理面向社会公开招标，公告内容如下。 |
| 一、项目名称：2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理 |
| 二、项目招标内容：施工图范围内的工程监理； |
| 三、合格投标人的资格要求： |
| 1）具备市政公用工程监理乙级及以上资质或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质须按规定将企业基本信息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上的资质为准）； |
| 2）本项目不接受联合体投标。 |
| 项目负责人资质要求：具备市政公用工程专业国家级注册监理工程师 |
| 四、本项目采用资格后审，无需报名，但在开标前须提供下列有效资料： |
| 1、营业执照、资质证书复印件加盖公章； |
| 2、法人授权委托书原件加盖公章； |
| 3、授权委托人有效二代身份证原件及复印件加盖公章（验原件留复印件）； |
| 4、余杭区建筑业企业信息录入表（复印件加盖投标人公章）； |
| 5、总监理工程师注册执业证书（复印件加盖投标人公章）； |
| 6、提供的资料复印件与原件一致承诺书（格式自拟）。 |
| （注：未携带以上材料的作无效标处理）。 |
| 五、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）： |
| 2022年1111月2525日1313时3300分止2022 |
| 杭州市临平区南苑街道玩月街88号10楼开标室 |
| 六、开标时间与地点： |
| 2022年1111月2525日1313时3300分2022 |
| 杭州市临平区南苑街道玩月街88号10楼开标室 |
| 七、本招标公告、招标文件在以下网站公开发布： |
| http://www.yuhang.gov.cn/col/col1229373441/index.html |
| 八、联系方式： |
| 1、招标人：杭州余杭供排水管网建设有限公司 |
| 联系人：银工电话：0571-86169170 |
| 2、招标代理机构：天阳建设管理有限公司 |
| 联系人：姚正华电话：0571-86235827 |
| 杭州余杭供排水管网建设有限公司 |
2022年11月18日
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标人:杭州余杭供排水管网建设有限公司(盖章)工程名称:2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目监理招标编号：Y3301100000006856018001（明标抽签法）建设工程监理招标文件
二、投标须知4一、前附表2目录日期:2022年11月16日法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)招标代理机构:天阳建设管理有限公司(盖章)
八、合同条款及格式13七、联系方式12六、参照的法律法规及地方规定11五、监理报酬的支付及结算11四、评标方法和标准10三、招标要求4
1、投标人资质和合格条件：二、投标须知凡黑体标注部分为招标文件中规定的实质性要求。如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日二天前同时向招标人、招标代理机构书面提出异议，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。一、前附表
4、招标人将按前附表第13项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。3、履约保证金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。2、本项目免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。（3）应具有足够的设备和能力来有效地实施工程监理服务。（2）具备市政公用工程专业国家级注册监理工程师，注册执业单位必须为投标单位，到位率不低于90%，每月不少于27天；（1）具备市政公用工程监理乙级及以上资质或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质须按规定将企业基本信息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上的资质为准）；本项目不接受联合体投标。
（四）、监理单位必须严格按照国家、省市等有关建设监理规定进行监理。（三）、监理单位应对施工项目班子到岗出勤率进行考核并形成记录，定期报业主。（二）、本工程的监理服务期从签定合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用并向业主提交完整的监理档案资料及检查、督促施工单位整理提交各项工程技术资料后通过有关部门备案为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。（一）、本工程监理服务内容包括：对工程的投资、质量和建设工期采用科学的方法和手段，进行施工全过程控制。协调有关单位之间的关系，向业主提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。1、监理服务内容和要求（包括但不限于）:三、招标要求
4、报价依据：3、本次监理招标的施工监理服务收费报价根据所投标时的中标下浮比例。2、监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用（含平行检测费用），如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。（七）、完成监理规范要求的其他工作内容。（六）、监理单位不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。（五）、监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生检测费用，应事先报告甲方，经甲方代表同意后，由甲方支付或按合同约定结算。
6、工程质量标准：5、工期要求：本工程工期要求为36个月至竣工另加保修期。（4）本工程的施工监理收费基准价为39.1240万元，中标让利幅度为36%，中标价=施工监理收费基准价×（1-中标让利率），即25.0394万元（四舍五入为整数）。（3）本工程施工监理服务收费基价《建设工程监理与相关服务费管理规定》（发改价格【2007】670号文）收费标准及其附表，采用内插法计算。（2）本工程施工监理收费基准价=施工监理收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×高程调整系数1.0（1）本次招标施工监理服务收费《建设工程监理与相关服务费管理规定》（发改价格【2007】670号文）收费标准及其附表，暂以工程建安费1376万元为基础进行计算，实际的施工监理服务收费应根据所监理工程累计结算审核造价总和（施工标段）为基数进行结算，但监理费率不变（精确到元，四舍五入）。
（2）投标文件组成：b.除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。a.投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。（1）投标文件的语言及度量衡单位7、投标文件要求：本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。
6、企业资质证书副本复印件；5、承诺书；（附件5）4、明确费率后的随机抽签法监理投标承诺书；（附件4）3、授权委托书；（附件3）2、法定代表人资格证明书；（附件2）1、封面；（附件1）
10、派驻本工程总监无在建工程承诺书，若有在建一个二等及以下工程的（包括已中标但未开工建设的工程和暂停施工的工程，已经建设主管部门办理暂离手续的除外），需要提供承诺书（附件8）。拟派于本项目所有监理身份证、注册执业证书等复印件；（附件6、附件7）8、监理组织架构及监理大纲，现场监理人员配置要求表：7、企业营业执照副本复印件；
a.投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的成部分；（5）投标文件的补充、修改与撤回疫情防控期间，开标需采取以下防疫措施，参与投标人员必须遵守：投标人原则上仅限派1名授权代表到场签到并递交投标文件，投标人代表递交完毕后立即离场。进入交易场所人员应当携带《参与公共资源交易活动健康承诺书》、居民身份证，做好佩戴口罩等个人防护措施，预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好杭州健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。（4）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。（3）投标人应将投标文件密封在密封袋内，投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法定单位公章，并在密封袋上注明下列识别标志：a.招标编号；b.工程名称；c.投标人名称。投标文件一式五份，正本一份，副本四份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标承诺书右上角须清楚注明“正本”或“副本”。每份投标文件均应装订成册。
b.未按招标文件要求密封的。a.逾期送达的或者未送达指定地点的；（7）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：（6）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。c.在投标截止时间以后,不得补充修改投标文件。b.投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知有关规定密封、标志和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样；
e.投标人提交的投标文件资料不齐全或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；d.投标文件未按要求填写或密封的；c.投标承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；b.未按招标文件要求做出承诺的；a.数据书写不清、难以辨认，或涂改后未盖单位公章；（8）投标文件有下列情况作无效标书处理。
（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。8.开标：i.不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。h.监理人员专业配备要求不符合招标文件要求；g.投标文件附有招标人不能接受的条件；f.擅自更换已经资格审查合格的总监；
c.经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容；b.由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况；a.由招标人按核验顺序查验各投标人应到会代表身份；（4）开标程序：开标会议由招标人主持。（3）投标人应参加开标会议人员未准时参加开标会议的作无效标处理。（2）各投标人的法定代表人或授权委托人必须参加开标会议。参加开标会议人员应随带并现场提供本人二代身份证件原件，授权委托人还应单独携带法定代表人授权委托书原件、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、企业资质证书复印件（加盖公章）、项目负责人（总监）注册执业证书复印件（加盖公章）、余杭区建筑业企业信息录入表（加盖公章）、提供的资料复印件与原件一致承诺书（格式自拟）。未携带以上材料的作无效标处理，以上资料必须提供，否则招标人将拒收投标文件。通过资格审查合格后进入开标，否则投标文件无效。
2、监理费的确定：《建设工程监理与相关服务费管理规定》（发改价格【2007】670号文）收费标准确定监理费，本工程监理费的浮动幅度为下浮36%，即中标价=施工监理收费基准价×（1-中标让利率），即25.0394万元（四舍五入为整数）。1、本工程评标办法：明标抽签法。四、评标方法和标准（1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程监理合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。9.其他要求：d.由招标人对投标文件进行符合性审查。
（1）5名及以下投标人，实行一轮抽签：4、抽签规则（3）由招标人代表实施抽签。（2）确定所有有效投标人的序号及其代表的号球，投标人递交标书时的签到序号即为投标人的代表号球。（1）宣布经符合性审查后最终有效投标人名单及抽签规则。3、本工程采用明标抽签法，具体方法如下：
5、招标人应当确定排序第一的中标候选人为中标人，排序第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标第一轮抽出8名投标人，第二轮抽出5名投标人，最后一轮抽出1名中标候选人。（3）11名及以上投标人，实行三轮抽签：第一轮抽出5名投标人，第二轮抽出1名中标候选人，（2）6－10名投标人，实行二轮抽签：实施一轮抽签抽出1名中标候选人，
（1）合同签定后七日内，乙方向甲方支付2%的履约保证金（转账支票、汇票、网银等招标人认可的形式（不允许使用现金）。监理机构成立，根据招标文件要求完成监理项目部组建，人员及设备到位，支付监理费总价的10%；2、支付方式：本次监理招标的施工监理服务收费报价暂以工程审核概算建安费1376万元为基数进行计算，实际的施工监理服务收费应根据所监理工程累计结算审核造价总和（注：其中设备工程类只计设备安装费）为基数进行结算，(计价方式及优惠下浮（中标价/最高限价的费率）比例同投标文件一致不变)。如服务期延长，监理服务费不作调整。监理报酬的计算方法：五、监理报酬的支付及结算6、有效投标人少于三个时，不进入抽签环节，招标人应否决全部投标。
（7）履约保证金在整个项目工程质保期结束并完成资料归档后一次性无息退还。（6）工程质保期结束后无遗留问题，支付剩余监理费。（5）工程竣工验收合格并经决算审计后，累计支付至合同金额的97.5%；（4）工程进度达到100%时，累计支付至不超过合同金额的60%；（3）工程进度达到80%时，累计支付至不超过合同金额的40%；（2）工程进度达到50%时，累计支付至不超过合同金额的30%；
六、参照的法律法规及地方规定（3）监理人同意委托人对其履行本合同进行考核管理，并同意在结算相应监理费时，将相应违约金、罚款等予以扣除。（2）、整个项目工程进度百分比计算按所有施工标段申请进度款时审核后的已完成的投资额累加除以整个工程初步设计概算。（1）、2022年市政污水零直排改造三期项目改造范围广且分散，施工标段划分较多，时间周期长，最终监理费计算按单个施工标段累加的最终结算审计后的建安费作为监理服务费的计费额。3、结算：委托人支付前，监理人需按照委托人要求提供相应发票（包含相应违约金金额以及扣款等）。
联系人：董晶联系电话：0571-86235827招标代理：天阳建设管理有限公司联系人：银河联系电话：0571-86169170建设单位：杭州余杭供排水管网建设有限公司七、联系方式工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。本招标文件未尽事宜均按现行《招标投标法》、建设部第89号令、七部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。
建设单位（委托人）：杭州余杭供排水管网建设有限公司工程名称：(合同编号：)建设工程委托监理合同（ＧＦ－2012－0202）八、合同条款及格式
经委托人2022年余杭区市政污水零直排改造三期项目招投标工作，确定监理人为中标人，现就委托人杭州余杭供排水管网建设有限公司委托监理人进行工程项目监理一事，经双方协商一致，签订本合同。第一部分建设工程委托监理合同国家工商行政管理局中华人民共和国住房和城乡建设部签定时间：年月日监理单位（监理人）：
监理费：万元。工程概算：工程规模：工程地点：下：工程名称：一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如
④建设方对项目驻地监理实施合同约定管理的暂行规定③本合同专用条件；②本合同标准条件；①招标文件、监理投标书或中标通知书、投标承诺；三、下列文件均为本合同的组成部分。本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予他们的定义相同。
住所：住所：委托人：（盖章）监理人：（盖章）完成。本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。本合同自年月日开始实施，至年月日五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
电子邮箱：电子邮箱：电话：电话：账号：账号：开户银行：开户银行：法定代表人或其代理人：法定代表人或其代理人：邮政编码：邮政编码：
（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：词语定义、适用范围和法规第二部分标准条件本合同签订于：年月日
（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条天的时间段。（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派监理人义务上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以
第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其监理工作。
托的工作和相应的报酬。件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。委托人义务露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。需要的工程资料。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所
第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费）。同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和（2）选择工程分包人的认可权。（1）选择工程总承包人的建议权。第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：监理人权利在监理合同专用条件中予以明确
告。（6）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建议工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。使用功能要求，向委托人的建议权。
情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签订权。（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。委托人权利第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建监理人责任委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
任，但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿任，赔偿给监理人造成的经济损失。第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责委托人责任导致委托人的各种费用支出。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所
第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支长。当恢复执行监报酬。第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。合同生效、变更与终止的监理人的各种费用支出。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起损失。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除双方在专用条款中约定。签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已
发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。有效。
件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条监理报酬第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。约责任。个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违
其他无异议报酬项目的支付。议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应
第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其其他
用或复制此类文件。第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
1、本工程设计文件；勘测成果；施工合同；投标文件；第一条本合同适用的法律及监理依据；第三部分专用条件如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向所在地人民法院起诉。第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，争议的解决
7、建设部颁发的现行有关施工技术规范及质量检验评定标准，经上级有关部门及建设行业主管部门批准的技术文件及规定。6、其他的相关政策、法规、规程、条例；5、国家发展和改革委员会、建设部（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；4、杭建工（1998）129号《关于加强工程建设监理合同管理的规定》；3、杭州市政府令《杭州市工程建设监理管理规定》2、建设部现行《工程建设监理规范》；
4、按照双方合同，委派项目总监工程师，组织有经验的工程技术人员建立监理机构。根据工程需要监理人员分批进驻现场，以确保监理工作的顺利进行。未经业主同意，监理方不得调换总监理工程师和监理现场代表。3、质量要求按中华人民共和国建设部颁发的质量检验评定标准执行，要求达到合格等级。2、监理方派驻现场监理组人员应自觉遵守业主定的各项制度，应接受业主的检查、监督。1、监理方受业主委托开展监理工作，当遇到涉及工期、质量、投资等重大技术、经济问题时，监理方应及时报告业主或向业主提出建议，取得业主确认后，由监理方监督实施；第四条监理范围和监理工作内容：本工程所有施工内容全过程监理服务，受建设单位委托对工程建设相关的工作和对施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作。8、有关现行预算定额，材料预算价格及工程造价信息等。
10、对工程的各工序进行质量跟踪、监督、管理并进行抽检，严格对隐蔽工程的现场监督、检查验收及竣工验收（实行旁站制度），并签字认可；9、审查承包商的施工质量保证体系和施工安全保证体系；8、审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案，提出审查意见，并上报业主同意；7、参加业主签定施工合同和做好开工准备，复校灰线；6、主持施工图交底，起草会议纪要。5、根据《建筑法》及合同规定的具体监理范围和任务、设计文件、施工及验收规范和质量检验与评定标准等，制定监理规划及实施细则。
16、监督承包商严格按要求对施工过程中的管线及红线外建（构）筑物进行保护；15、有权对不符合国家规范、标准或有质量疑问的材料作出替换，进行试验、提出停止使用的意见；14、监督承包商严格按图施工，执行工程技术规范和标准，有权对承包商不符合国家规定、规范操作、规范要求的工序作出要求整改、返工的指令；对严重违反国家规定、规范、操作规程及设计文件的施工行为，经与业主协商同意后，有权作出暂停施工的指令；13、参与工程的质量评定，工程竣工时，向业主和质监部门提供工程质量评估报告；12、定期检查和监督承包商，及时建立和整理工程技术资料，对质量保证的资料进行审查；11、对工程所用的材料、成品进行质量监理，检查其规格、性能、重量、试验报告及出厂合格证或质保书等；监督施工单位定期编制主材及设备的供货计划，确保供货及时到位；
22、定期主持工程例会，配合业主召开各种协调会议，对有关质量、进度、投资、安全等问题，提出监理意见；21、协助业主审核设计变更，施工联系单及发生的费用；20、根据施工合同文件有关费用条款，协助业主核算已完成的工程量和应付工程款金额；19、协助业主参加审核工程预算和决算；18、帮助承包商采取科学的组织方法，充分利用时间和空间，采取技术组织措施，以加快施工进度，缩短工期；17、协助业主审查承包商的施工进度计划，提出审查意见，督促承包商实施并依据实际情况及时调整；
28、检查施工现场安全施工状况及文明、卫生情况；27、检查施工现场特种工作人员必须持证上岗；26、对施工现场人员要求进行文明施工、安全教育；25、检查施工单位成立安全文明生产领导小组落实情况；24、不得将受托的事项委托给第三人，如个别业务需委托第三人完成的,需经业主同意,但监理方对此业务负全部责任;23、定期向业主提供工程监理报告（周报、月报或阶段报告），定期编制监理简报；
34、工程实施期间使工程对环境的影响降低到最低限度；33、监理人员持证上岗；32、督促施工单位严格遵守杭州市文明施工和环境保护有关规定；31、检查施工单位现场平面布置完善合理，材料堆放整齐；30、监督施工单位安全生产，抓好人员、设备及工程本身的安全；29、落实施工单位用电、消防及工棚安全设置到位情况；
40、编制、整理工程监理归档文件并报委托人。39、监理工程师必须努力使以上所有资料均经过质量监督机构的审查，并得以通过。这些技术资料还必须符合建设部颁发的工程施工技术资料管理规定的要求，且使接收单位接收，若不合格而被退还，业主将对监理和施工单位采取必要的处罚措施。38、监理工程师必须及时按照质量监督机构和业主的要求完成自身的监理资料，并在完工后30天内，提供业主完整的并装订成册的监理资料一份，包括监理合同、监理规划、监理实施细则，建立项目监理机构文件和会议纪要（含监理工程师发布的各项指令及联系单）、监理日记、监理月报、监理工作总结以及监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其他重要的质量部位的资料，及由施工单位提供或检查的有关工程竣工技术资料。37、监理工程师必须对这些资料进行严格的审核和签复，以避免业主为此而额外承担风险；36、监理工程师必须督促施工承包商及时完成施工资料，并在工程完工时提供齐全的竣工资料；35、督促并落实施工承包商的防汛措施和应急方案；
46、在监理过程中，若非因甲方原因造成乙方监理人员人身损害或财产损失的，由乙方自行承担全部责任。45、完成监理规范及招标文件规定的其他工作。44、所有设计变更及计量签证单必须由总监审核签字并盖监理部章后方可提交委托人，经委托人审核后作为有效的计量凭证。43、在规定的保修期限内负责检查工程质量状况，督促责任单位修理。42、参与质量事故的处理，并做好监理记录。41、对承包人到岗出勤率进行监督考核并形成记录，定期报委托人。
（5）、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。（4）、审核承包人对设计文件的意见和建议，协助发包人会同设计单位进行研究。（3）、助发包人会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论（2）、主持或与发包人联合主持技术交底会议，编制会议纪要。（1）、及时核查并签发施工图纸及设计变更文件，发现问题通过发包人与设计单位联系，重大问题向发包人做专题报告。（下面的二级序号改一下）47、设计文件及图纸方面
49、施工方面（3）、其他相关业务。（2）、协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。（1）、协助发包人进行采购招标。48、采购方面（6）、其他相关业务。
（6）、工程进度控制。根据工程施工合同总进度计划，编制控制性进度目标和年度施工计划，并审查批准承包人提出的施工实施进度计划和检查其实施情况；督促承包人采取措施，实现合同工期目标要求。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划，并向发包人提出调整控制性进度计划的建议意见，经发包人批准后，完成进度计划的调整。（5）、签发补充设计文件、技术要求等，答复承包人提出的建议和意见。（4）、审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。（3）、督促发包人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件，检查承包人的开工准备工作，审查合格后签发工程开工令。（2）、全面管理工程施工合同。（1）、协助发包人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
（12）、档案管理。做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，在期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交发包人。（11）、参加或受发包人委托主持分部工程验收，参加阶段验收、单位工程验收、竣式验收，审查承包人编制的竣工图纸和竣工资料。（10）、主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。（9）、施工安全控制。检查施工安全和劳动防护措施，并提出建议；检查防洪度汛措施并提出建议；参加重大安全事故调查。（8）、工程投资控制。协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划；审查承包人提交的资金流计划；审核承包人完成的工程量和单价费用，并签发计量和中期支付凭证；审查承包人提交的竣工结算报告，签发最终支付凭证；受理索赔申请，进行索赔调查，协调合同争议，并提出处理意见；处理工程变更，下达工程变更令。（7）、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对关键部位和重要隐蔽工程以及主要工序进行跟踪和旁站监督；按照规定的频数对承包人进场的工程设备、原材料、半成品进行抽检和平行检验；调查和处理工程质量缺陷和事故，并对重大质量事故督促承包人按照规定上报发包人及有关部门。以单元工程为基础，依据水利部颁布的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和《水利水电工程施工质量评定规程》，对承包人评定的工程质量等级进行复核。
（3）、监理工作报告。（2）、监理专题报告；（1）、监理月报；50、监理机构向发包人提供的报告（14）、其他相关工作。（13）、监督承包人认真执行保修期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出专题报告；签发保修责任终止证书。
第四条委托人应在七天内对监理人书面提交并对要求作出决定的事宜作出书面答复。3、开工前提供水准点和坐标控制点资料一份；2、开工前提供施工承包合同及附件一套；1、开工前提供施工图纸、工程勘测资料各一份；第三条委托人应提供的工程资料及提供时间：第二条外部条件包括：：监理人应协助委托人做好政府职能部门的协调。除委托人与监理人书面约定支付委托协调工作报酬外，委托人无需支付任何委托协调工作报酬。
第八条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：赔偿金=直接经济损失×1.5%（扣除税金），同时业主有权终止合同。第七条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]；委托人仅免费提供办公用房一间及办公室中的桌椅，其余均由监理单位自备如：测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、打字复印设备、工程监理中需要的检测试验设备及现场临时办公用房房内的空调、饮水机、冰箱等家用电器。第六条委托人免费向监理机构提供如下设施：第五条委托人的工程代表为。
3）项目总监工程师，注册号：，到位率不低于，不少于日历天。2）本工程施工监理收费基准价=施工监理收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×高程调整系数1.0。1）本次监理招标的施工监理服务收费报价暂以工程审核概算建安费1376万元为基数进行计算，实际的施工监理服务收费应根据所监理工程累计结算审核造价总和（注：其中设备工程类只计设备安装费）为基数进行结算，(计价方式及优惠下浮（中标价/最高限价的费率）比例同投标文件一致不变)。如服务期延长，监理服务费不作调整。除合同条款另有规定外，不得进行调整，也与工程投资调整无关。2、监理报酬的计算方法：本工程监理费为人民币：元整（大写：）。监理费已包含为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用（含平行检测费用），如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。1、监理酬金：
（5）工程竣工验收合格并经决算审计后，累计支付至合同金额的97.5%；（4）工程进度达到100%时，累计支付至不超过合同金额的60%；（3）工程进度达到80%时，累计支付至不超过合同金额的40%；（2）工程进度达到50%时，累计支付至不超过合同金额的30%；（1）合同签定后七日内，乙方向甲方支付2%的履约保证金（转账支票、汇票、网银等招标人认可的形式（不允许使用现金）。监理机构成立，根据招标文件要求完成监理项目部组建，人员及设备到位，支付监理费总价的10%；3、支付方式：
（2）、整个项目工程进度百分比计算按所有施工标段申请进度款时审核后的已完成的投资额累加除以整个工程初步设计概算。（1）、2022年市政污水零直排改造三期项目改造范围广且分散，施工标段划分较多，时间周期长，最终监理费计算按单个施工标段累加的最终结算审计后的建安费作为监理服务费的计费额。4、结算：委托人支付前，监理人需按照委托人要求提供相应发票（包含相应违约金金额以及扣款等）。（7）履约保证金在整个项目工程质保期结束并完成资料归档后一次性无息退还。（6）工程质保期结束后无遗留问题，支付剩余监理费。
本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，直接向余杭区人民法院起诉。败诉方承担胜诉方诉讼过程产生的律师费、诉讼费等合理费用。第十一条监理公司派驻的监理人员，常驻工地实施工程监理，未经委托人同意，不得随意调动。工程监理人员安排休息，公司必须派人替代，保证所有人员到岗率及出勤率90%，对于不按照要求及时到岗、出勤的，总监理工程师、总监理工程师代表按照5000/天、人扣违约金，专业监理工程师、监理员按照2000元/天/人扣违约金。更换人员必须经过委托人同意，每缺少或擅自更换一名人员，按合同有关约定扣相应违约金。如擅自更换重要岗位的人员：如监理总监等，委托人有权清退监理方，无需结算，情节严重者需赔偿委托方的损失。第十条有关条款第九条双方同意用人民币支付报酬。（3）监理人同意委托人对其履行本合同进行考核管理，并同意在结算相应监理费时，将相应违约金、罚款等予以扣除。
第一条宗旨第一章总则合同约定管理的暂行规定建设方对项目驻地监理实施附件1：合同附件
3.1总监或总监代表、专业工程师、监理员到岗率需符合监理单位投标时的承诺规定，违反此条规定，扣5分/次/人。第三条对监理合同执行情况的考核第二章考核内容本规定适用于本公司范围内委托监理公司实施工程监理的项目。由项目所属的各分支机构工程管理科及工程项目办公室做好管理职责，按本规定对项目驻地监理实施考核，并将每个月的考核结果报相关处室。建设处将进行不定期抽查。第二条适用范围和管理的职责为切实加强建设方对施工现场的质量、进度、投资、安全、信息管理和协调工作，更加有效地发挥工程监理在工程建设实施过程中的监督、管理、指导作用，认真细致地落实监理委托合同及国家法律法规规定的责任及义务，确保工程的质量、进度、投资及安全、环保、消防符合施工合同、图纸设计、相关法律法规的具体要求，建设方根据工程建设需要对驻地监理人员实行考核，特制定《建设方对项目驻地监理实施考核管理的暂定规定》。
4.1监理人员在施工阶段实施监理时，应在施工现场对关键部位和关键工序的施工质量实施全过程跟班监督，并有台帐记录。第四条对监理人员旁站制度的考核同时给予扣分处罚，扣分标准为5分/次。赔偿金=直接经济损失×酬金比率（酬金比率=监理酬金费/工程造价）3.3根据施工监理合同专项条款第24条规定：监理方在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：3.2根据施工监理合同专项条款第22条规定：不称职监理人员必须24小时内离开，并在48小时内人员更换到位，违反此条规定，扣3分/次/人。
4.2.5地下室后浇带：1）混凝土浇筑间隔时间必须符合施工规范要求；2）必须符合抗渗混凝土设计要求；3）基槽中没有地下水；4）施工缝处理干净并浇水湿透；4.2.4地下室结构：1）混凝土质量；2）承包商施工员到位情况；3）施工过程中的不正常事件处理；4.2.3防水卷材、后浇带、桩头加长等：1）卷材质量；2）铺贴工艺；4.2.2土方回填、地下室外墙：1）土质必须符合规范要求；2）分层及碾压符合专项方案要求；4.2.1基础、桩间土方开挖，不能碰撞工程桩。挖土路线符合专项施工组织方案，基坑围护和地下水降水符合专项方案要求；4.2旁站监理范围：施工阶段（分部工程）关键工序或关键部位、工作重点提示举例。
4.2.11构筑物工艺管道套管预埋位置、标高是否符合设计要求；4.2.10工艺管道的焊缝连接质量以及管道压力试验的结果是否满足规范要求；4.2.9屋面防水：1）是否符合设计和规范要求；2）、是否按专项方案施工；4.2.8混凝土浇筑：1）混凝土质量；2）承包商施工员到位情况；3）施工过程中的不正常事件处理；4.2.7主体结构：1）框架节点钢筋布置和锚固正确；2）框架顶梁、柱锚固正确；4.2.6地下室结构质量缺陷处理：处理方案批准后，拆除过程、修复过程必须符合修补方案；
5.2现场巡视监理人员的职责（工作内容）5.1监理人员在没有收到书面验收通知的情况下，根据施工现场的施工状态自行安排巡视时间，每天的巡视时间不应少于4小时，并有台帐记录。第五条对监理人员平行、巡视检查、隐检工作的考核4.3经检查发现旁站不到位，予以扣分2分/次/人。4.2.13构筑物沉降观测是否到位，是否满足设计工艺标高要求。4.2.12构筑物施工缝、沉降缝的处理是否符合设计标准；
5.2.6正在施工的部位或工序是否存在质量缺陷或质量隐患。对较大质量问题或隐患，监理人员宜采取录相、摄影等手段予以记录；5.2.5对施工单位的测量放样、几何尺寸及工程各项技术参数进行复核；5.2.4施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求；5.2.3核查进场建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验；5.2.2关键部位、关键工序的施工是否执行了已获批准的施工组织设计、方案以及工程建设强制性标准；5.2.1检查施工单位现场质检人员的到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料的准备情况；
6.1现场监理人员需具备一定的素质及能力。第六条对监理人员上下班时间、工作能力、业务素质的考核5.3违反以上8点巡视要求之一的对监理公司予以扣分1分/次/人。5.2.8凡关键部位或工序均属“停工待检点”。在本点上凡旁站监理人员和施工单位质检人员未在相关过程控制记录上签字放行的，均不得进入下道工序的施工。监理人员在口头要求工程暂停后，应立即向总监理工程师汇报，由总监理工程师签发《暂停施工令》；5.2.7监理人员在巡视和旁站过程中要善于及时发现问题并对其予以纠正。一旦发现问题，应先口头通知施工单位要求其改正，必要时签发《监理工程师通知单》，并将所发现的问题及处理过程记入监理日记。当发生下列情况之一时，监理人员应口头要求工程暂停施工：①施工出现了安全隐患；②工程质量出现的缺陷可能引发工程质量事故。
6.2无法达到以上5点要求之一的对监理公司予以扣分2分/次/人。6.1.5监理人员在上班或值班时间不得随意缺勤，必须事先请假。6.1.4监理人员上下班、值班时间应严格遵守业主规定的考勤制度；6.1.3监理人员对现场存在的质量问题、安全隐患不能及时发现或及时发出整改通知单；6.1.2所有现场监理人员都应有国家规定的执业资格证明；6.1.1监理人员应熟悉工程图纸及设计变更的相关内容，了解法律法规的相关规定；
7.1.4工程中所有由场外厂方生产的构件，必须具备厂家批号和出厂合格证。钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土构件，均须按规定的方法抽样检验；7.1.3材料进场后，施工单位要通知监理人员到现场进行验收。对未经监理人员验收或验收不合格的材料，监理人员应拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知施工单位限期将不合格材料撤出现场；7.1.2在材料未进场之前，施工单位要将材料的质量证明资料和报审表一并提供给监理，经监理工程师审核批准后确定检测方法，经检测合格后方可进场；7.1.1对用于工程上的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证明和材质检测证明。对于没有检测证明或监理人员对检测证明有疑问时，应要求施工单位或供货单位补做试验；7.1监理须对施工现场所用材料进行监督，保证工程质量。第七条对现场材料报验、抽样检查工作的考核
第八条现场安全文明生产检查工作的考核7.2施工单位违反以上规定而监理人员未及时制止的予以扣分2分/次。7.1.8代用材料必须通过计算和充分论证，认为达到原设计标准并经中心试验室书面同意后方可使用。7.1.7新材料的应用必须经过试验和鉴定符合工程要求方可使用；7.1.6在现场配制的材料，如防水、保温材料，防腐、绝缘材料以及混凝土、砂浆等的配合比，应先按规定方法试配，试配试件经检测合格后方可正式投入使用；7.1.5凡标志不清或经外观检查认为其质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑及实物与供货合同或样品不一致的一般材料，要按一定的比例进行抽样检测，待检测合格后方可使用到本工程中；
8.1.5发现办公区域场地不定期打扫，损坏的设施不及时修复，施工现场卫生间未及时清洗，施工现场工人随地大小便的现象；8.1.4发现施工现场扬尘、撒土对周边居民区、公共场所造成环境污染的，生活区、办公区、施工区有随意倾倒垃圾现象；8.1.3发现施工现场有污水、废汽等未在规定时间内按规定排放或清理，施工现场成品、半成品及原材料未按施工组织设计中的规定堆放；8.1.2发现工程标牌（七牌一图）未设置，或设置在不醒目位置，或发生破损未及时修复，发现高层建筑无明显的楼层标识牌，施工人员进入施工现场未佩带胸牌的；8.1.1应自觉遵守并严格执行安全文明管理制度，并且督促施工单位对工程施工人员加强安全思想教育和安全施工技术培训，定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题应及时要求施工单位整改，并将整改结果上报总监监理人员；8.1监理人员须对现场安全工作及文明施工情况进行监管。
8.1.11监理公司发现门卫管理不到位，未建立来客登记制度；8.1.10监理公司发现生活区生活设施不按要求配置，堆放不整齐，不正当使用；集体宿舍未保持良好的防潮、通风、采光性能；职工食堂及厕所未按要求冲洗及保洁的；8.1.9监理公司发现施工现场未设置车辆轮胎冲洗池，场内未设置排水沟、沉淀池，造成污水、泥浆带出现场，建筑垃圾未集中堆放，未及时外运；8.1.8发现围墙及周边道路、工地出入口未保持清洁，绿化、广告、灯箱等发生破损未及时修复；8.1.7发现外墙脚手架未保持整洁、美观，发生破损，钢管、扣件、栏杆颜色标识不清楚；8.1.6发现施工现场高空抛物或从高处倾倒物体，施工现场未采取有效降音措施，造成噪音扰民或夜间施工未及时办理行政许可和张贴安民告示；
8.1.17发现施工现场出入口、通道口、楼梯口、井道口、预留洞口、临边洞口、基坑边缘等容易发生坠落的地方未设置安全警示标志，临边防护未及时设置；8.1.16发现施工现场安全帽、安全网、安全带等未按要求佩带或配置的，现场不同工种之间互相串岗，造成安全隐患；8.1.15发现施工脚手架未按规范搭设、报验不及时及未能满足安全防护要求的；8.1.14发现施工单位未对施工作业人员进行安全生产教育或分部分项工程的安全技术交底，特种作业人员未持证上岗；8.1.13发现施工单位未建立安全生产责任制，未落实安全生产的组织保证体系，安全员缺岗或不到位，安全管理台帐未及时建立并完善；8.1.12发现施工人员语言、举止不文明，着装不整齐，有穿拖鞋、赤膊等不文明现象，有赌博、打架斗殴、酗酒等不良行为，不尊重监理或业主方管理人员；
9.1监理人员要树立廉洁自律意识和法制观念，严以律己，不徇私情。第九条对监理人员工作态度、职业道德的考核8.2监理人员发现以上现象未及时要求施工单位整改或发出整改通知单的，予以扣分1分/次。8.1.20发现施工电缆随意拖拉，未架空或埋地，接头未保护，绝缘层有破损，生活区、职工集体宿舍、食堂违规使用电器，电线私拉乱接及未配设防火设备的。8.1.19发现施工现场消防设施未按要求配置的，用电设备、配电箱、开关箱未采用TN-S接零保护系统未实行三级配电、三级保护系统，用电设备漏电保护装置未按要求配置或失灵的；8.1.18发现施工现场塔吊、架桥机、吊车及其他施工机具未按要求配备有效的保险、限位等安全设施和装置或超过质检期违规使用的；
10.1根据施工监理合同的有关规定，须向甲方报送监理机构主要成员名单、监理实施细则、安全、质量、进度、费用、合同、环保监控措施等相关文件，未及时提供上述相关文件，经甲方催促后仍未能提供合格文件的，予以扣分2分/次。第十条其他方面的考核9.2违反以上3点要求之一的对监理公司予以扣分10分/次。9.1.3监理人员不准随意接受施工单位的宴请和外出邀请。9.1.2监理人员不准以任何名义和变相形式，收受施工单位的礼金、礼券和有价证券，不准索要任何物品；9.1.1监理人员不准以权（职）谋私、不准在施工单位列支应由个人支付的各项费用；
11.2以该项目工程实际工期进行每月考核，以每月的算术平均考核分为最终的驻地监理人员的考核管理标准。具体考核标准如下：11.1考核时间为每个月考核一次，考核总分为100分。第十一条考核办法10.4现场监理人员应该每月对施工进度进行指导和协调，若施工单位无法完成月施工计划，则监理单位承担连带责任。按A=(月计划进度-月实际进度）/月计划进度×100%计算，A小于等于10%的不予扣分，A大于10%的扣2分。反之，若该月工程进度提前10%，则加2分。10.3应认真核查施工单位上报的工程资料，确保其真实可信，并满足备案归档的要求。违反此规定的，予以扣分2分/次。10.2应根据工程进度情况及时提供监理月报、各分部工程项目监理实施成果报告等，未及时提供上述相关文件，经甲方催促后仍未能提供合格文件的，予以扣分2分/次。
附件1扣除项目监理费率=（80-考核分）*1%+5%。11.2.3考核分在80分以下（不含80）的，每降低1分，相应扣除该标段监理费的1%。扣除项目监理费率=（90-考核分）*0.5%。11.2.2考核分在80-90之间的，每降低1分，相应扣除该标段监理费的0.5%。11.2.1考核分在90分以上（含90）的，不扣分；
投标人：（盖公章）工程名称：招标编号：（封面）监理投标文件
法定代表人资格证明书附件2日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）联系电话及联系人地址：邮政编码：
投标人：（盖公章）特此证明。系的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：
投标单位（章）：我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。（招标人）：授权委托书附件3日期：年月日
明确费率后的随机抽签法监理投标承诺书附件4年月日电话：法定代表（签字或盖章）：
5、我方资质为。如我方中标，我方承诺本工程不转包、分包。4、我方承诺同意监理工期为。3、我方承诺同意监理费为施工监理服务收费基准价*（1－中标下浮率），元（人民币）。2、我方承诺按相关规定和监理规范的要求完成该工程施工阶段监理、竣工验收阶段监理和缺陷责任期（保修）阶段的监理。1、根据你方招标编号为的监理招标文件，对招标文件等招标资料研究后，我方愿意按照招标文件要求，响应明确费率后的随机抽签法方式确定中标人，对抽签方式无异议。致：（招标人）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：单位地址：投标人名称(盖章)：8、若我方中标，愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。7、你方中标通知书及本投标函将成为约束双方合同文件的组成部分。6、我方拟派为本工程总监理工程师，并承诺本工程总监理工程师到位率不低于%，每月不少于日历天，在本工程竣工前不予变更。
（招标人）：承诺书附件5开户银行地址：开户银行名称：开户银行账号：邮政编码：电话：传真：
派驻本工程监理人员汇总表附件6年月日投标单位（盖章）：法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按（项目名称及招标编号）招标文件的各项规定，严格执行监理期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制由招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。
工程名称：派驻现场监理人员简历表附件7注：列入本表人员如要更换，需要委托单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。工程名称：