齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）竞争性磋商公告

公告摘要

项目编号eltlczc-2022-052

预算金额247.85万元

招标公司湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

招标联系人王女士

中标公司-

中标联系人-

公告正文

齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）竞争性磋商公告

齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）竞争性磋商公告

公司齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）已具备招标条件，现对本项目采取竞争性磋商方式选取施工单位，欢迎符合条件的服务单位参与投标。

一、项目概况与招标范围

1.项目名称：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）。

2.项目编号：ELTLCZC-2022-052。

3.项目概况：齐岳山康养生态园一期项目总建筑面积16520.88㎡。齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）主要包括一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等。

4.招标范围：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）包含专变配电室、专变电缆及室外电气土建部分，主要施工内容包含一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等工程量清单及设计图纸全部内容。

5.招标控制价：2478565.34元。

6.计划工期：60日历天（含供电）。具体开工时间以总监下达的开工令为准。

7.质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。

8.建设单位：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司。

二、投标人资格要求

1.本次竞争性磋商，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格；且具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具有承装、承修、承试电力设施许可证，自2019年11月份以来具有类似项目业绩（类似工程业绩指：专变工程施工业绩）。

2.投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

3.投标人且具有住房城乡建设主管部门核发的安全生产许可证。

4.拟派项目经理需具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

5.投标人法人及其法定代表人、项目负责人（如有）近三年内无行贿犯罪记录承诺函（提供承诺函盖公章）。

6.投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供国家企业信用信息公示系统查询记录截图）。

7.参加采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.根据恩施州人社发【2016】23号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”及此意见的补充通知（恩施州人社发【2017】35号）规定，本项目供应商到递交响应文件时间截止时，无因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或无因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（供应商应作出承诺，否则供应商的投标将被拒绝）。

9.本次招标不接受联合体投标申请。

三、资格审查方式

本项目采用资格后审。

四、现场踏勘

投标人自行前往踏勘。

五、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

六、磋商文件的获取

凡有意参与本项目的投标人可于2022年11月10日至2022年11月14日每日上午9时至中午12时，下午14:30时至17：30时止持法定代表人身份证明或授权委托书原件、委托代理人身份证、营业执照副本，资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理资质证书、类似业绩证明资料、无犯罪记录承诺函、投标报名登记表（见本公告后附）等上述资料的复印件一套并加盖公司公章，持投标报名登记表到利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼208室报名或所有报名资料加盖投标人公章后扫描件（PDF格式）在报名期限内发于招标人电子邮箱（2119160545@qq.com），并领取磋商文件。

七、磋商响应文件递交截止时间：2022年11月22日上午10时00分。地点：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼会议室。

八、评标办法：招标人自行组织评标，确定中标人。

九、竞争性磋商公告媒介

恩施旅游集团有限公司网站：https://www.eslygroup.com/

十、招标人联系方式

采购单位：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

联系人：王女士

联系电话：0718-7238788

电子邮箱:2119160545@qq.com

地址：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼

邮政编码:445400

附件：

1.投标报名登记表1.投标报名登记表

2.齐岳山康养生态园项目一期配电工程（专变工程）竞争性磋商文件2.齐岳山康养生态园项目一期配电工程（专变工程）竞争性磋商文件

3.齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）图纸及工程量清单3.齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）图纸及工程量清单

投标报名登记表
项目名称	齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）		项目编号		ELTLCZC-2022-052
招标条件	见公告：恩施旅游集团有限公司网站：https://www.eslygroup.com/
投标报名登记所需资料	法定代表人身份证明或授权委托书原件、委托代理人身份证、营业执照副本，资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理资质证书、类似业绩证明资料、无犯罪记录承诺函、投标报名登记表（见本公告后附）等相关证件的复印件等上述投标人资格要求相关证件的复印件一套并加盖公司公章。
报名起止时间	2022年11月10日至2022年11月14日每日上午9时至中午12时，下午14:30时至17：30时止。
投标申请人	企业名称（加盖公章）
投标申请人	营业执照营业期限
投标申请人	企业资质证书等级及期限
投标申请人	项目经理姓名、注册证号
投标申请人	报名时间
报名人签字		联系电话		电子邮箱

磋性争竞项目编号：ELTLCZC-2022-052齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）

目录2022年11月招标人：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司件文商

二、招标文件6一、总则6投标人须知前附表4第二章投标人须知4齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）竞争性磋商公告1第一章竞争性磋商公告1

第三章合同条款16七、合同授予15六、开标与评标10五、投标文件的递交9四、投标文件的编制7三、招标文件的澄清、修改、补充7

齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）竞争性磋商公告第一章竞争性磋商公告3.商务文件封面格式462.投标报价文件封面格式421.响应文件封面格式41第四章磋商响应文件格式41

4.招标范围：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）包含专变配电室、专变电缆及室外电气土建部分，主要施工内容包含一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等工程量清单及设计图纸全部内容。3.项目概况：齐岳山康养生态园一期项目总建筑面积16520.88㎡。齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）主要包括一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等。2.项目编号：ELTLCZC-2022-052。1.项目名称：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）。一、项目概况与招标范围公司齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）已具备招标条件，现对本项目采取竞争性磋商方式选取施工单位，欢迎符合条件的服务单位参与投标。

1.本次竞争性磋商，要求投标人是在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格；且具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具有承装、承修、承试电力设施许可证，自2019年11月份以来具有类似项目业绩（类似工程业绩指：专变工程施工业绩）。二、投标人资格要求8.建设单位：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司。7.质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。6.计划工期：60日历天（含供电）。具体开工时间以总监下达的开工令为准。5.招标控制价：2478565.34元。

7.参加采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。6.投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供国家企业信用信息公示系统查询记录截图）。5.投标人法人及其法定代表人、项目负责人（如有）近三年内无行贿犯罪记录承诺函（提供承诺函盖公章）。4.拟派项目经理需具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及主管部门颁发的安全生产考核合格证书。3.投标人且具有住房城乡建设主管部门核发的安全生产许可证。2.投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

投标人自行前往踏勘。四、现场踏勘本项目采用资格后审。三、资格审查方式9.本次招标不接受联合体投标申请。8.根据恩施州人社发【2016】23号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”及此意见的补充通知（恩施州人社发【2017】35号）规定，本项目供应商到递交响应文件时间截止时，无因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或无因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（供应商应作出承诺，否则供应商的投标将被拒绝）。

八、评标办法：招标人自行组织评标，确定中标人。七、磋商响应文件递交截止时间：2022年11月22日上午10时00分。地点：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼会议室。凡有意参与本项目的投标人可于2022年11月10日至2022年11月14日每日上午9时至中午12时，下午14:30时至17：30时止持法定代表人身份证明或授权委托书原件、委托代理人身份证、营业执照副本，资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理资质证书、类似业绩证明资料、无犯罪记录承诺函、投标报名登记表（见本公告后附）等上述资料的复印件一套并加盖公司公章，持投标报名登记表到利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼208室报名或所有报名资料加盖投标人公章后扫描件（PDF格式）在报名期限内发于招标人电子邮箱（2119160545@qq.com），并领取磋商文件。六、磋商文件的获取投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。五、投标费用

联系电话：0718-7238788联系人：王女士采购单位：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司十、招标人联系方式恩施旅游集团有限公司网站：https://www.eslygroup.com/九、竞争性磋商公告媒介

投标人须知前附表第二章投标人须知邮政编码:445400地址：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼电子邮箱:2119160545@qq.com

项号	内容	说明与要求
1	项目名称	齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）
2	招标范围	齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）包含专变配电室、专变电缆及室外电气土建部分，主要施工内容包含一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等工程量清单及设计图纸全部内容。
3	计划工期	60日历天（含供电）。具体开工时间以总监下达的开工令为准。
4	质量要求	达到国家现行施工验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求。
5	投标人资质要求	详见公告投标人资格要求
6	投标有效期	投标截止日后60日内有效
7	资格审查方式	资格后审
8	投标文件份数	投标文件：正本壹份，副本贰份，胶装。另附电子投标文件U盘一份
9	投标文件提交地点及截止时间	递交至：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼会议室投标截止时间：2022年11月22日上午10时00分前
10	开标	时间: 2022年11月22日上午10时00分地点: 利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼会议室
11	合同签订	中标人在收到中标通知书后30天内，应与招标人签订合同，否则做自动放弃中标处理。
12	招标控制价	总价:人民币贰佰肆拾柒万捌仟伍佰陆拾伍元叁角肆分（2478565.34元）。注：投标报价总价应在控制价范围之内，超过控制价作废标处理。
13	投标人应随投标文件同时提交的资料	投标人在递交投标文件时应同时提交下列证件供评标委员会审查：1.企业营业执照副本（或三证合一副本）（复印件加盖公章）；2.企业资质证书（复印件加盖公章）；3.安全生产许可证（复印件加盖公章）；4.拟派项目经理资质证明文件（复印件加盖公章）；5.类似项目业绩证明资料（复印件加盖公章）6.法定代表人授权委托书（法定代表人授权他人参加开标会的情形须提供）、法定代表人或其委托代理人的身份证件，均为原件。业绩证明资料为中标通知书、合同协议书中的任意一个即可，没有证明资料的业绩在资格审查中不予考虑。上述资料统一装入资料袋中，并在资料袋上写明申请人名称及清单。以下情形下在开标现场提供下列证明文件将被视为与提供原件相同的效力：（1）公证机关的公证书原件（应当提供证件的主要信息）；（2）证件原件办理年审、换证、遗失或其他客观情形不能携带至现场的，提供发证机关的证明材料原件，证明材料中应当注明证件的主要信息。
14	付款方式	1.合同签订完成，甲方向乙方支付合同金额的20%；2.主要设备进场后，经甲方和监理单位书面确认后，甲方向乙方支付合同金额的60%；3.工程竣工验收合格并经甲方上级公司结算审核完毕，审计报告送达乙方之后，甲方向乙方支付至结算审计金额的97%；4.余下3%作为工程质保金，待1年质保期满后，甲方向乙方无息支付结算审核金额的剩余费用。
15	承包方式	全费用综合单价包干
16	税票要求	每次付款前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的正规增值税专用发票。
17	质保期	一年
18	其他	合同列明条款为磋商文件组成部分。
19	废标条件	投标人有以下情况作废标处理：投标人投标报价总价超过控制价；投标人未提交企业营业执照副本（复印件加盖公章）；投标人未提交企业资质证书副本（复印件加盖公章）；投标人未提交安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；未提交拟派项目经理二级建造师执业资格证书（复印件加盖公章）；投标人未提交类似项目业绩（复印件加盖公章）；投标人未提交法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书签字盖章不全的（原件加盖公章）；投标人未提交行贿犯罪承诺函（原件加盖公章）；投标人提交的投标文件未按要求密封，胶装；投标人授权委托人与开标现场人员不一致的。
20	重新招标	投标人对中标结果有异议的，在中标公告发布之日起3日内以书面形式向招标人提出质疑，经招标人核查属实的，招标人有权选择其他中标候选人为中标人，也可以选择重新招标。
21	特别提醒	所有投标人投标资料（含公司证件、业绩证明等）均不得提供虚假资料，一经发现将取消投标资格并拉入公司黑名单，永远不得参与公司项目招投标。

2.1投标人资质等级要求详见“前附表”。2.投标人的资格条件及资质等级要求1.2资金来源：自筹。1.1本次招标范围：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）包含专变配电室、专变电缆及室外电气土建部分，主要施工内容包含一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等工程量清单及设计图纸全部内容。1.招标范围及综合说明一、总则

4.1满足国家相关标准要求及甲方要求。4.项目质量要求3.1投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理单位对上述费用不负任何责任。3.投标费用及其他2.3本项目采用资格后审的资格审查方式确定合格投标人。2.2投标人合格条件标准见本项目资格审查文件。

第三章：合同条款第二章：投标须知第一章：招标公告5.1本招标文件由四个部份组成，除本款下述各部分内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要或补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部份。四个部份的内容如下：5.招标文件内容二、招标文件

6.2无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，招标人都将于投标截止3日前在恩施旅游集团官网公布。澄清、修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。6.1招标人将不集中组织答疑会6.招标文件的澄清、修改、补充三、招标文件的澄清、修改、补充5.2投标人获取招标文件后，对招标文件所有内容、份（页）数等方面应认真核对，如有缺漏或其它方面问题应在领到招标文件后向招标人或招标代理单位提出澄清更正，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。第四章：投标文件格式

8.投标文件的语言及计量单位四、投标文件的编制7.1投标人未按招标文件要求获取招标文件的，其投标将被拒绝。7.招标文件的获取6.4当招标文件澄清、修改、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面文件为准。6.3投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

（1）法定代表人身份证明（格式见磋商文件）9.1投标人所递交的商务标文件应包括下述内容：响应文件应包括：商务文件、技术文件和投标报价文件三个部分（装订成一册），正本壹份、副本贰份9.投标文件的组成8.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。8.1投标文件和与投标有关的所有文件应使用汉语，投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。

（7）投标人认为需要提交的其他材料（如有）。（6）根据恩施州人社发【2016】23号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见”及此意见的补充通知（恩施州人社发【2017】35号）规定，本项目供应商到递交响应文件时间截止时，无因拖欠劳动者工资受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或无因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（供应商应作出承诺，否则供应商的投标将被拒绝）。（格式见竞争性磋商文件）。（5）投标人及其法定代表人、项目负责人（如有）近三年内无行贿犯罪记录承诺函（提供承诺函盖公章）。（4）投标人在参加投标活动前三年内，没有不良行为记录（提供信用中国平台查询记录截图）。（3）资格审查资料（2）法定代表人授权委托书（格式见磋商文件）

（1）投标函（格式见磋商文件）；9.3投标报价文件（3）投标人需要说明的其他文件和说明（如有）。（2）技术方案（格式自拟）；（1）机构设置及主要人员情况介绍（格式见磋商文件）；9.2投标人所递交的技术标文件应包括下述内容

10.3投标人应根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，市场价格进行投标报价，且不得低于其企业成本。投标人的投标报价应为全费用综合单价包干。投标总价包括安装、人工、材料、机械费、规费、利润、税金、各种材料损耗费、运卸费、保管费、材料场内二次运输费以及承包范围和内容内未提及的与本项目有关的一切费用，并考虑有经验承包商所应考虑的一切因素及风险,如外部协调费、材料价格在施工期内的重大调整，法律、法规和国家有关政策变化及其他任何影响合同价款的因素等，合同签订后合同价格不因上述原因或其它任何因素而作调整。10.2投标报价方式10.1投标报价应以发包人提供清单进行报价，全费用综合单价包干。投标人报价超出招标人控制价的投标文件做废标处理。10.投标报价（2）报价书（格式见磋商文件）。

11.3投标文件的正本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”。11.2投标人须编制符合要求的投标文件正本一份副本二份。11.1投标人应按本磋商文件规定的格式、要求和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标无效。11.投标文件的编制、格式签署、份数标志与密封10.5本项目农民工工伤保险费由承包人承担，投标人在投标时应包含在投标报价中。10.4本工程所有施工费用、人工费、安全防护费用、意外伤害保险、疫情防护等费用应包含在合同总价中，由投标人承担，报价时予以考虑。

12.3如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还投标人。12.2标志：投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、项目编号以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。12.1密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封；投标函密封，将投标函和电子U盘一起密封；所有投标文件及投标函的密封袋的封口处应加盖投标人印章。12.投标文件的密封与标志11.5投标文件应按招标文件第三部分的投标文件格式要求加盖投标人印章、经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。11.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

13.3招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。13.2投标人未按规定获取招标文件的，其投标将被拒绝。投标人应将投标文件中有关证明资料的原件提交给招标人，同时投标文件中需另附一份与核查原件相一致的复印件。13.1投标人应在前附表中第9项规定的时间之前将投标文件及按要求应提交的相关证明原件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将收到的日期和时间作书面记录。13.投标截止日期五、投标文件的递交

14.3投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。14.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件第11、12款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。14.投标文件的修改与撤回13.5到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个时，招标人将依法重新组织招标。13.4超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.2开标程序：16.1招标人将按投标须知前附表和竞争性磋商公告规定的时间和地点组织开标，在相关监督部门的监督下公开开标，开标由招标人主持，内部开标；投标人的法定代表人或其委托代理人应持身份证参加开标会并签到。16.开标六、开标与评标15.1招标人在“前附表”第13项所规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。15.迟交的投标文件

16.2.6工作人员当众拆封经上述审查后有效投标的投标报价文件，唱标人宣读投标人名称、投标报价，并由投标人在投标报价记录上签字确认。16.2.5资格性审查和符合性审查结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。16.2.4密封情况及参加人员情况检查完成后进行资格审查和符合性审查。16.2.3查验投标人到场情况及响应文件的密封情况。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会，或响应文件没有按规定密封的，响应文件将被拒绝、退还给投标人。16.2.2投标人递交资格证明材料。详见投标人须知前附表。16.2.1开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始。

17.1开标结束后，进行评标。评标工作在相关监督部门的监督下，由评标委员会组织进行，评标采用保密方式进行。17.评标委员会、评标与评标保密16.2.10投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标后投标人不得对开标现场已确认事项提出质疑。16.2.9开标会由专人负责记录。16.2.8二次报价完毕后，所以合格投标人进场进行独立自主的最终报价。16.2.7谈判顺序由抽签决定依次进行二次报价。

18.2评审标准:18.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。18.评标办法和程序17.3开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标的单位就评标过程以及未中标原因作出任何解释。未中标的单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。17.2评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，人数为3人及以上的单数。由评委推举产生评标组长，评标组长与其他评委具有同等表决权。

条款号	评审因素与标准
资格评审	是否具备有效的营业执照是否具有招标文件要求的资质证书是否具有有效的安全生产许可证拟派项目经理是否持有资质证书自2019年11月份以来是否承接过至少一项类似项目其他要求：不良行为记录、拖欠民工工资等是否符合要求
形式与响应性评审	投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章工程质量是否满足达到国家现行施工验收规范合格标准及满足施工图纸设计要求工期否满足要求是否响应招标文件第四章的格式要求响应文件的其他要求
上述所指的材料中：法定代表人授权委托书由监督人员进行初审并与身份证件核对后，身份证件退还投标人代表，其余材料将由评标委员会进行详细审查后退还给投标人（法定代表人授权委托书原件由招标人存档，不退还）。

评审因素与标准
条款内容			编列内容
分值构成（总分100分）			综合标：10分技术标：30分商务标：60分总分=综合标+技术标+商务标
商务标评审（60分）	评标基准价计算方法		评标基准价的计算：评标基准价的计算：各有效投标的投标报价中（最终报价），最终报价的平均报价为评标基准价。
商务标评审（60分）	商务标的得分计算公式		投标报价等于评标基准价的得满分，每高或低1%扣1分，扣完为止。报价的得分为计算公式示例：报价得分=60-\|（最终投标报价-评标基准价）/评标基准价×1×100\|
评分因素与权重分值			评分标准
评分因素		评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	如内容缺项，该项可酌情得0分
综合标		10分	项目经理	2分	项目经理近两年类似工程经历（附相关证明文件），每项得0.5分，该项最高得1分。
综合标		10分	10分	项目经理	项目经理具有高级职称得1分，中级职称得0.5分，其他不得分。
综合标		10分	项目管理班子人员构成	2分	机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书；主要技术、经济、管理人员素质高、业绩优，酌情评分，该项最高得2分。
综合标		10分	投标工期	3分	投标工期满足招标文件要求的得1分；不满足招标文件要求的，作废标处理。
综合标		10分	10分	投标工期	对工期有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，酌情评分，该项最高得2分。
综合标		10分	工程质量、文明施工、安全生产目标	3分	工程质量、文明施工、安全生产管理目标满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的，作废标处理。
综合标		10分	10分	工程质量、文明施工、安全生产目标	对工程质量、文明施工、安全生产管理目标有承诺，有违约经济处罚措施，且合理可行，酌情评分，该项最高得2分。
技术标		30分	1.施工组织设计应包括以下几项基本内容：①主要施工方法 0-5分；②拟投入的主要物资计划 0-3分；③拟投入的主要施工机械计划 0-3分；④劳动力安排计划 0-3分；⑤确保工程质量的技术组织措施 0-3分；⑥确保安全生产的技术组织措施 0-3分；⑦确保工期的技术组织措施 0-3分；⑧确保文明施工的技术组织措施 0-3分；2.施工组织设计的针对性 0-2分；3.施工组织设计的完整性 0-2分

20.1投标文件中的投标函未按招标文件要求加盖投标单位公章及法定代表人签章的；参加开标会人员不符合招标文件规定的；评标委员会对投标文件进行符合性审查，当投标文件出现下列情形之一将视为未在实质上响应招标文件的要求，不得推荐为中标候选人：20．投标文件的符合性审查19.1初步评审具体包括符合性评审、投标文件的澄清、说明和补正以及投标报价的修正。19.投标文件的初步评审18.3投标人的得分为各评委评分的算术平均值，各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。当出现得分相同的情况时，采用低价优先的原则确定排序。

20.7投标人的企业各类证照中有过期的；20.6招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；20.5投标报价的总价高于招标控制价总价的；20.4投标文件出现两份或多份内容相同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的；20.3投标文件载明的招标项目质量不符合招标文件要求的；20.2投标文件未按规定格式填写，密封不合格、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质性不响应招标文件的；

（1）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，修改合价;若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，则以投标合价为准，修改单价。22.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：22.投标报价的修正21.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。21．投标文件的澄清、说明和补正20.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。23.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。23.评标结果22.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。（3）当投标总报价出现大写和小写不一致时，以大写为准。（2）当合价、金额累加错误时，可进行累加修正。

齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）第三章合同条款25.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件内容订立书面合同，中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人取消其中资格，给招标人造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。25.合同签订24.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。依照国家相关规定发放中标通知书。七、合同授予

乙方：甲方：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司同合工施

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）有关事项，经协商一致，签订本合同。承包人：（以下简称乙方）发包人：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司（以下简称甲方）齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）施工合同签订日期：年月日签订地点：利川市南坪乡干堰村齐岳山康养生态园营销中心2楼

1.因政府政策规定（不含法定节假日）和不可抗拒的因素造成的停工，经现场甲方工程部代表签字认可；二、工期（日历天）：60，具体开工时间以总监下达的开工令为准。满足以下条件之一的工期可进行顺延：3.承包范围：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）包含专变配电室、专变电缆及室外电气土建部分，主要施工内容包含一台1000KVA干式变压器，配电柜，电力电缆及其附属配套设备，电缆沟管道预埋及管道包封等工程量清单及设计图纸全部内容。2.工程地点：利川市南坪乡干堰村1.工程名称：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）一、工程概况

单价包含的风险范围：（1）招标完成后，发包人有权对承包人投标文件进行清标，经清标后，投标文件不平衡报价，承包人无条件调整；（2）其他材料价格涨跌因素；（3）施工期间施工环境的变化、人工工资上涨、汽油柴油价格上涨、设备等价格上涨等；（4）有经验的承包人必须考虑到的所有风险。2.本合同价格形式为全费用综合单价包干合同。1.合同总价为：元（大写：人民币），其中不含税金额：元，税金：元，税率：。此合同价格包含安装、材料、人工、机械费、管理费、保管费、安全文明施工费、各种材料损耗费、规费、利润、税金及材料二次转运费等全部费用。三、合同价款3.因甲方原因造成施工现场无任何工作面，施工全面停工，且经现场甲方现场代表签字认可。2.因天气、方案没有确定等原因导致现场确实不能施工，并造成连续停工72小时以上且经现场甲方工程部代表签字认可；

（4）允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整。（3）出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。（2）结算时设计变更、签证、增加清单范围外的工程量和内容及非乙方原因增加工作内容或数量据实结算并进入结算总价。（1）本工程投标清单范围内合同总价加设计变更、签证等为结算总价。4.本合同计价方式为：3.风险费用的计算方法：乙方已结合市场行情自主报价，经清标后确认的合同单价不予调整。

乙方提交竣工结算的期限：工程竣工验收合格后28天内；乙方按甲方总部文件要求报送结算资料，若因乙方报送资料不及时、不完整或不真实等原因造成结算审核工作不能如期开展，甲方不承担任何责任。六、工程结算包工、包料、包质量、包进度、包检测、包验收、包安全、环境保护及文明施工，严格按照甲方提供的图纸施工。五、承包形式关于变更估价的约定:（1）经清标后的投标报价中已有适用于变更工程的价格，则按已有价格计算；（2）无适用但有类似价格的，以此作基础参照，确定变更价格；（3）既无适用又无类似价格的，按照主合同计价原则、中标价与定额价下浮比例和施工当期信息价重新组价，总价参考中标价和定额价的下浮比例同比例下浮，报监理、造价咨询单位和发包人审核确认；（4）以上三条都没有的，由承包人提出变更项目细节和单价组成的有关说明，由监理、造价咨询单位、发包人共同审核确认。签证计价参照变更估价原则。本项目所有的签证变更纳入项目最终结算，待项目结算完成后支付。四、变更估价原则

5.乙方应本着诚实信用、实事求是的原则编制并报送工程结算资料。工程结算的审减率［（内审审减额+外审审减额）/施工方报审金额］控制在5%（不含5%）以内。如果审减率超过5%，乙方同意按总审减额（内审审减额与外审审减额之和）的8%和审计基本费支付审计费，审计费由甲方直接从工程结算款中扣除。4.余下3%作为工程质保金，待1年质保期满后，甲方向乙方无息支付结算审核金额的剩余费用。3.工程竣工验收合格并经甲方上级公司结算审核完毕，审计报告送达乙方之后，甲方向乙方支付至结算审计金额的97%；2.主要设备进场后，经甲方和监理单位书面确认后，甲方向乙方支付合同金额的60%；1.合同签订完成，甲方向乙方支付合同金额的20%；七、付款方式

1.2甲方指定水电接源，乙方自行接到施工现场，水电费用由乙方承担。1.1负责组织工程竣工验收。1.甲方权利与义务八、双方权利与义务7.本合同约定的不含税价格不因国家税率和税收优惠政策变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。6.每次付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规合格的增值税专用发票。如因乙方提供发票不及时，甲方有权顺延付款时间，并且乙方应承担因延迟付款造成的一切直接及间接责任。

2.1乙方驻施工现场全权代表（项目经理）：,身份证号：2.乙方权利与义务1.6乙方施工完成后，配合乙方进行必要的检测项目。1.5办理法定由甲方负责的工程相关手续，并承担费用。1.4按合同约定支付工程款。1.3负责在施工图、预算单上签字，如变更设计、材料和配套用品等需书面通知乙方，并且设计变更和签证单按甲方内部工作流程审批后生效。

2.6负责成品保护，并服从甲方的统一管理。保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。2.5严格执行国家现行标准、规范和行业有关规定，按图纸和甲方招标要求组织施工。在施工过程中如有质量不符合标准或因安装不当导致的质量问题，乙方必须无条件负责维修返工。乙方必须保证施工人员满足现场施工质量、进度、安全要求，保证按期按质按量完成甲方委托的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。2.4乙方提供的材料质量符合双方约定及有关质量标准。开工前，提供样品进行检测；施工过程中，根据甲方要求提供样品抽检，其检测费用由甲方承担。2.3组织施工人员、材料、施工机械进场。2.2乙方更换代表人应提前三天书面通知甲方，履行合同文件约定的权利和义务，乙方承诺所提供材料成分与检测报告及合格证一致。联系方式：。

2.12施工期间水费和电费，按照利川市相关规定单价执行，费用由乙方承担。2.11遵守政府相关部门对施工场地、出口交通、环境卫生、垃圾清运、施工噪音等管理规定，并办理相关手续。2.10工程竣工验收合格后负责整理竣工资料及工程相关结算资料并报甲方。2.9工程完工后，乙方应书面通知甲方进行竣工验收。甲方必须在7个工作日内组织验收。逾期未验收视为合格。2.8乙方负责现场的一切协调工作，并严格执行甲方各项管理办法。2.7必须严格遵守国家法律、法规，做到文明施工，杜绝质量事故、安全事故的发生。由于乙方原因造成自身伤亡或他人伤亡事故及公、私财物损失，由此造成的一切法律责任和经济后果由乙方承担。施工现场发生一切质量、安全事故及给第三方带来的损失均由乙方承担全部责任。反之由于甲方原因造成以上问题，一切责任由甲方全部承担。

4.如果因甲方在使用期间人为因素破坏，乙方负责维修，甲方承担维修费及材料费。3.质量保修期满1年后若无质量问题，甲方将质量保证金（不计任何利息）一次性返还给乙方。如果在保修期内有质量问题，乙方应无条件进行维修，并满足甲方的质量要求，并且该维修部分保修期再顺延壹年（延付该维修部分质保金壹年且不计利息）；如果乙方未履行保修义务，甲方有权另行安排维修，费用从乙方保修款中扣除。2.质量保修期按《建设工程质量管理条例》执行为1年。1.工程竣工后，经甲方签订验收合格证明之日起开始计算工程质保期。九、质量保修条款2.13按照合同约定收工程款。

十一、安全责任4.乙方应按照本合同约定的期限按时保质保量完成本工程，如因非甲方原因导致未按约定时间完成，每延误一天，则向甲方支付违约金贰仟元。延误天数达10天的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方并承担工程暂定总价10%的违约金。3.造成甲乙双方其他损失的，另一方要承担全部赔偿责任。2.本合同生效后，甲、乙双方均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。1.甲乙双方违反本合同规定的其他条款时，除按上述合同条款约定的处理办法外，还应向另一方支付违约金，违约金按合同金额的30%支付。十、违约责任

2.工程验收标准按国家规定的等相关规范执行，达到国家现行施工验收规范合格标准。1.乙方严格按施工图施工，保证结构的安全性及观感的美观性，工程质量符合国家现行工程质量验收规范合格标准及施工图纸设计要求。十三、质量要求及验收标准本工程乙方采用的所有材料均需符合国家规范及标准。十二、材料约定本工程安全文明施工费已包含在合同价款内，一切安全事故及责任均由乙方负责，包括但不限于以下项目：1.施工准备中安全事故2.施工中安全事故3.投入使用后因工程质量或质量维修等原因引发的安全事故，且乙方应严格执行甲方各项管理办法。

1.本合同在履行过程中如果发生争议，双方协商解决；协商不成时，甲乙双方均同意向利川市人民法院起诉。十六、其他事项乙方必须为本工程各类人员办理工伤保险及人身意外伤害险。保险费用由乙方承担。乙方未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，由此产生的一切经济责任及法律责任由乙方自行承担。十五、保险的约定由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，应在不可抗力发生后48小时内书面通知合同另一方，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。十四、不可抗力

7.本合同甲、乙双方签字盖章后生效。乙方将工程交付甲方后，竣工结算完毕，甲方按本合同付完进度款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满后，甲、乙双方没有异议，经甲方书面确认符合保险期相关条款后，有关保修条款终止。6.本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。5.施工现场不得住宿和设置食堂。4.本工程有关招标价格文件资料附后，为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。3.乙方负责全部工程施工的统筹安排。2.隐蔽工程以甲方签字为准。

附件四：建设单位与施工单位安全生产责任书附件三：不拖欠农民工工资承诺附件二：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书附件一：工程质量保修书附件：8.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

工程质量保修书附件一：工程质量保修书（此页无正文，为签字页）附件六：工程报价清单附件五：安全协议书

甲方（盖章）：	湖北文旅利川文化旅游发展有限公司	乙方（盖章）：
法定代表人或		法定代表人或
授权代理人（签字或盖章）：		授权代理人（签字或盖章）：
单位地址：		单位地址：
联系电话：		联系电话：
开户银行：		开户银行：
帐号：		帐号：
纳税识别号：		纳税识别号：
年月日		年月日

质量保修范围包括配电工程（专变）工程内全部工作内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司

3．装修工程为/年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期施工设计图纸及工程量清单中全部工作内容，以及施工过程中发承包双方确认的变更签证内容。

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修，保修通知以书面、电子邮件或电话、短信发出起计。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担，发包人有权直接从质保金中扣除维修款。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方或物业管理部门发出的书面、电子邮件或电话、短信等形式修理通知之日起24小时内处理。若乙方不及时处理，甲方按500元/次对施工方收取违约金。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

乙方（承包人）：甲方（发包人）：湖北文旅利川文化旅游发展有限公司湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书附件二湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书（以下正文，为签字栏）

甲方（盖章）：		乙方（盖章）：
法定代表人或		法定代表人或
授权代理人（签字或盖章）：		授权代理人（签字或盖章）：
年月日		年月日

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。第一条甲乙双方责任为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。工程项目地址：利川市南坪乡干堰村工程项目名称：齐岳山康养生态园一期项目配电工程（专变工程）

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。第二条甲方责任（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

第三条乙方责任（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提供方便。（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

第四条违约责任（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。第六条协议法律效力本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。第五条协议生效（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；无论是否造成损失，乙方均应承担最高额度的违约金；甲方造成经济损失的，应予赔偿。（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按