违法办铁棚漏水维修工程合同 采购编号:ZZCG（2020）32号 委托方（甲方）:东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队 承接方（乙方）:广东宏规建设工程有限公司 工程项目:违法办铁棚漏水维修工程 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行装修。为保证工程顺利进 行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条:工程概况 、工程地址:望牛墩 2、工程开工日期:2020年7月18日 3、工程竣工日期:2020年 月21日 第二条:工程价款 工程价款（含税）（金额大写）:壹万叁仟伍佰捌拾陆元肆角整（￥13586.4元）, 详见本合同附件《装修工程预算单》 第三条:质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、质量,必须有国家相关部门的质量检测证明 2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。 3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用, 应按相关程序办理,并签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负:施工质量由乙方负责 5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接 第四条:材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规格,对本合同中所用材料一律实行明码标 价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他 用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已 使用,对工程造成的损失均同乙方负责。 3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时 供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计 金额5%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不 当而造成损失,由乙方负责赔偿。 第五条:付款方式 ]、工程竣工验收合格并结算后,由乙方提供发票等冇效票据,由甲方向镇财政请 款,于15个工作日内完成工程总金额的100%款项。本合同的金额为财政性资金,严 格遵守东莞市财政资金支付程序规范。如因执行该程序而使拨款未能及时到位,甲方 不得以此为由而不履行木合同规定的义务,也不得以此追究乙方任何形式的违约责任。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开 具施工变更令,通知施工工地负责人增减项目的价款,补充条款具有同等法律效力。 3、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关档（复印件）交给 乙方。 第六条:工程工期 、如果因乙方原因而延迟完工,每日按总工程款的0.1%作为违约金罚款支付给 甲方。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以总工程款的0.1%作为误工费支付 给乙方。 2、由甲方挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由 甲方承担,工期相应顺延。由于乙方施工原因造成质量事故,其返工贵用由乙方承担, 工期不变。 3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工 期论处,双方应主动要求有关部分调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继 续施工 4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的, 均需签证,甲方须承担全部施工费,工期相应顺延。如因乙方的原因造成返工,由乙 方承担责任,工期不变。 5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起质量 问题和延误工期,甲方自行负责。 第七条:工程验收 1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方 进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2、乙方应书面通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在七天内前来验收, 逾期视为甲方自动放弃权利并视验收合格。 3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方 应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。 第八条:其他事项 1、甲方责任 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提 供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底 2）二次装饰工程,应仝部騰空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能 部分腾空的房屋中所滞留的家具,陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办 理于续和承担费用。 3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续, 并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。 2、乙方责任 1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表 的委托证书。 2）指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工, 保质保量地按期完成施工任务。 3）负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的 管道堵塞、渗漏、停电、物品损失等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责 修复或赔偿 4）严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲 方垫资,举查后均按违约论处。 5）在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣后工甲方验收合格之日算起。 保修期间为一年。 第九条:违约责任 合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的10%作为违 约金付给对方。如果乙方不履行合同签订义务,甲方可向甲方所在地人民法院提起诉 第十条:争议解决 本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解 决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向甲方所在 在人民法院提起诉讼 第十一条:合同的变更和终止 1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应 经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面 形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续 2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意 办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。 第十二条:合同生效 、本合同和合同附件经甲、乙双方盖章,签字后生效 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力 3、本合同共肆页,壹式肆份,甲、乙双方各执贰份。 乙方开户银行:东莞银行股份有限公司东城支行 乙方开户名称:广东宏规建设工程有限公司 乙方收款账号:54000601006888 （签 （签章 签约日期:2020717 签约日期:2020·7.7 工程竣工验收报告 项目名称违法办铁棚漏水维修工程建设单位 东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队 健设地点 东莞市望牛墩 施工单位 广东宏规建设工程有限公司 开工日期 2020年7月18日 竣工日期 2020年7月21日 工作内容|拆除,安铁瓦,水槽等 验收意见及施工质量评语 合格 验收 施工壤侵盖章 日期:0 设单位代 建设单位盖 日期:220、7.22