招标
[正在投标]浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目（第三次发包）
船舶维修软件技术支持CA数字证书客服工程发包安装调试送货调试检测验收船体外板调换序号修理起重费全船甲板喷砂除锈卷扬机钢丝牵引气囊滚动上下排钢板舵机及连接部件检查护舷木钢调新包跨内衬板加强撑脚首部K板焊缝需X光探伤橡皮头靠圆靠球甲板兰儿缆桩单桩船名灯箱甲板室水沟调新新拍船照驾驶室移门厕所门驾驶室落水管钢质黄沙箱全船体油漆船体复板船体海底箱进水滤板船用防火移门锁全船水线载重线标志船名号大仓内衬板垫仓板贴补垫仓割装大仓斜板仓口围板修复油布栓消防龙头船舶报价脚手架人员培训绿色采购服务平台船舶大中修理方案船舶修造备品备件专用工具人工费税金包装运输及装卸保险保险配合费交付使用后维保3CA加密电子竞包文件临时设施设备借用大中修理技术方案编制货船修理方案电焊工干货船修理单船维修砂料船舶修理舾装船体及上层建筑去污船体换板大仓换板补洞内衬板更换枷木更换全船木作热态绝缘电阻栏杆后棚修理舵设备舵杆舵叶检查轴承检查艉轴装置螺旋桨检查校正中间轴封闭装置检查J型密封圈齿轮箱输入联轴器橡胶传动环输出联轴节联接轴钉封油环顶盖板盘车离合器摩擦片滤油器滤芯机油滤清器检修工作冷却器压力阀换向阀喷油泵吊出输入轴输出轴回转封油圈箱体检查轴承滚针轴承推力环密封环柴油机曲轴箱空气滤清器柴油滤清器柴油滤芯燃油箱油管消音器气缸套橡胶水封圈气门缸头除去积炭活塞环进行测量曲轴颈凸轮轴颈润滑油道喷油器喷油压力配气定时喷油提前角水泵充电发电机起动机轴承盖油新油齿轮传动装置电气设备蓄电池配电照明信号广播系统电气线路清洁成品保护技术培训附件易损件产品的检验试验报告住房测厚纵桁
金额
115万元
项目地址
浙江省
发布时间
2023/02/15
公告摘要
项目编号hzgq202302065
预算金额115万元
招标公司浙江省湖州市航运实业总公司
招标联系人王先生
招标代理机构浙江华耀建设咨询有限公司
代理联系人潘云0572-2198738
标书截止时间-
投标截止时间2023/02/22
公告正文
[正在投标]浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目（第三次发包）
[正在投标]浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目（第三次发包）
浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目发包公告
1.
发包条件
本发包项目浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目，发包人为浙江省湖州市航运实业总公司，建设资金来源为自筹，项目出资比例为100%，发包代理机构为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包，项目发包编号为hzgq202302065 。
2. 项目概况与发包范围
项目地点：浙江省湖州市航运实业总公司（具体地点由招标人指定）；
发包规模：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修（具体详见项目采购清单）；
发包范围：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修等；
服务期限：自签订合同之日起至2023年12月31日止。
质量目标：合格。
投资估算：115万元。分别为一年服务期内的服务费预算价，用完为止。
3. 竞包人资格要求
3.1竞包人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
3.2 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.3本项目不接受联合体竞包；
3.4其他要求：1）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；拒绝被行政机关通报限制在本区域内竞包的竞包人；2）竞包单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加竞包；3）本项目采用电子招投标，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；4）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。
4. 发包文件的获取
4.1已注册用户，请登陆湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)-“供 应商登录” ，下载获取后缀名为“.HZCQZF”发包文件。
4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件等进行查看咨询。
4.3注 册 咨 询 、 技 术 服 务 电 话 ： 0572-2208665 、 18657183506 ； CA 锁 办 理 ： http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html
5. 竞包文件的递交
5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年2月22日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。
5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次发包公告同时在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7. 联系方式
7.1发包人：浙江省湖州市航运实业总公司
地 址：湖州市吴兴区环渚街道慧兰路99号慧兰科创中心11层1101室
联系人：王先生 电 话： 0572-2062041
7.2发包代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司
地 址：湖州市静江公寓1单元1101室
联 系 人：潘云、张治中 电 话：0572-2198738
7.3发包监督小组：浙江省湖州市航运实业总公司监督小组
地 址：湖州市吴兴区环渚街道慧兰路99号慧兰科创中心11层1101室
联系人：平平 电 话：0572-2062725
7.4采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地 址： 湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联 系 人：陈先生 电 话：0572-2208665
7.5软件技术支持
电 话：0572-2375013
电 话：4009980000
CA数字证书客服电话：4000878198
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件-浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目(1).docx
招标文件-浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目(1).docx
招标文件-浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目(1).docx
浙江省湖州市航运实业总公
司船舶维修项目
第三次发包
发包文件
（资格后审）
项目编号：hzgq202302065
招标人：浙江省湖州市航运实业总公司（盖章）
代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司（盖章）
日期：2023年2月
，1
目录
第一章发包公告（公开发包）
1.发包条件
2.项目概况与发包范围
3.竞包人资格要求
4.发包文件的获取
5.竞包文件的递交
6.发布公告的媒介
7.联系方式
第二章竞包人须知
竞包人须知前附表
1.总则
2.发包文件
3.竞包文件
4.竞包
5.开标
6.评标
7.合同授予
8.纪律和监督
9.需要补充的其他内容
10．电子招标投标
11．其他（发包人要求内容）
第三章评标办法
评标办法前附表
1.评标方法
2.评审标准
3.评标程序
第四章合同主要条款
第五章发包需求
第六章竞包文件格式
第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准
第一章发包公告
浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目发包公告
1.发包条件
本发包项目浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目，发包人为浙江省湖州市航运实业总公司，建
设资金来源为自筹，项目出资比例为100%，发包代理机构为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备发包
条件，现对该项目进行公开发包，项目发包编号为hzgq202302065。
2.项目概况与发包范围
项目地点：浙江省湖州市航运实业总公司（具体地点由招标人指定）；
发包规模：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修（具体详见项目采购清单）；
发包范围：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修等；
服务期限：自签订合同之日起至2023年12月31日止。
质量目标：合格。
投资估算：115万元。分别为一年服务期内的服务费预算价，用完为止。
3.竞包人资格要求
3.1竞包人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
3.2投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.3本项目不接受联合体竞包；
3.4其他要求：1）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝被市场监督管理部
门列入经营异常名录的竞包企业；拒绝被行政机关通报限制在本区域内竞包的竞包人；2）竞包单位负责
人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加竞包；3）本项目采用电子招投标，竞包
单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；4）其他要求详见发包文件第二
章竞包人须知第1.4条款。
4.发包文件的获取
4.1已注册用户，请登陆湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“供应商登录”，
下载获取后缀名为“.HZCQZF”发包文件。
4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件等进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、18657183506；CA锁办理：
http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html
5.竞包文件的递交
5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年2月22日9时30分。竞包人应在竞
包截止时间之前，登陆湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电
子竞包文件”。
5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次发包公告同时在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7.联系方式
7.1发包人：浙江省湖州市航运实业总公司
地址：湖州市吴兴区环渚街道慧兰路99号慧兰科创中心11层1101室
联系人：王先生电话：0572-2062041
7.2发包代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司
地址：湖州市静江公寓1单元1101室
联系人：潘云、张治中电话：0572-2198738
7.3发包监督小组：浙江省湖州市航运实业总公司监督小组
地址：湖州市吴兴区环渚街道慧兰路99号慧兰科创中心11层1101室
联系人：平平电话：0572-2062725
7.4采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联系人：陈先生电话：0572-2208665
7.5软件技术支持
| 电话：0572-2375013 |
| 电话：4009980000 |
CA数字证书客服电话：4000878198
第二章竞包人须知
竞包人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100%自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修等 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自签订合同之日起至2023年12月31日止 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 竞包人资质条件、能力 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | ☑不召开□召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | /年/月/日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清的时间 | /年/月/日 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许□允许 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；最高限价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2023年2月19日23时59分59秒 |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)中相应的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台 |
| (http://www.hzlscgfw.cn/)进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)相应公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。 | ||
| 2.3.1 | 发包人修改发包文件截止时间 | 2023年2月17日23时59分59秒 |
| 3.1 | 构成竞包文件的主要组成部分 | ☑资格☑商务☑技术 |
| 3.2.1 | 竞包报价方式 | 综合单价报价 |
| 3.2.8 | 最高竞包限价 | 本项目最高竞包限价：¥1150000元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整）。竞包报价高于最高竞包限价的，均按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | 不要求递交竞包保证金 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 3.5.4 | 竞包文件份数要求 | 成交后提供完整的竞包文件正本1份、副本2份，正副本须分别装订和包封。 |
| 3.5.5 | 注册及标书制作工具下载网址 | 湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/) |
| 4.1.1 | 竞包文件上传 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登陆湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)系统上的竞包文件递交模块上传。 |
| 4.1.2 | 竞包截止时间 | 2023年2月22日9时30分（以电子交易平台时间为准） |
| 4.2.2 | 竞包文件递交 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登陆湖州市绿色采购服务平台上传。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞包文件 | 未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-选择不见面开标大厅登录即可。网址：(http://www.hzlscgfw.cn/) |
| 5.2 | 竞包程序 | 主持人按下列程序主持竞包会议：1、竞包截止前，由发包代理机构登录网上不见面开标大厅系统， |
| 做好网上不见面开标准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行不见面开标大厅并在线等待代理机构人员发出的解密信号；3、竞包截止时间，由发包代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、竞包文件导入等全程操作；6、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布开标结束。注：1.现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。 | ||
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审小组构成：3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评标委员会确定承包人） | □是☑否，推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 评标结果公示媒介及期限 | 湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)公示期为3日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | / |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 电子招标投标 | □否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供竞包现场解密；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |
| 9.2 | 竞包人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面竞包的电脑硬件要求符合以下内容： |
| 1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司竞包指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 | ||
| 10 | 其他（发包人要求） | 其他详见发包文件第二章竞包人须知第11条内容。 |
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目货物采购进行招标。
1.1.2本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。
1.1.3本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。
1.1.4本发包项目名称：见竞包人须知前附表。
1.1.5本发包项目供货地点：见竞包人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本发包项目的资金来源及出资比例：见竞包人须知前附表。
1.2.2本发包项目的资金落实情况：见竞包人须知前附表。
1.3发包范围、工期、质量要求
1.3.1本次发包范围：见竞包人须知前附表。
1.3.2本发包项目的工期要求：见竞包人须知前附表。
1.3.3本发包项目的质量要求：见竞包人须知前附表。
1.4竞包人资格要求
1.4.1竞包人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见竞包人须知前附表；
（2）其他要求：见竞包人须知前附表。
1.4.2竞包人不得存在下列情形之一：
（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本发包项目提供发包代理服务的；
（3）与本发包项目的发包代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本发包项目的发包代理机构相互控股或参股的；
（5）与本发包项目的发包代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消竞包资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）被录入检察机关行贿犯罪档案的；
（11）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；
（12）1）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝被市场监督管理部门列入经营
异常名录的竞包企业；拒绝被行政机关通报限制在本区域内竞包的竞包人。
1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。
1.5费用承担
1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。
1.5.2本项目代理服务费为人民币壹万陆仟贰佰元整（¥16200），由发包人支付。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的
后果承担法律责任。
1.7语言文字
招标竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞
包人踏勘项目现场。
1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，
发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。
1.10竞包预备会
1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开
竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。
1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包
人在会议期间澄清。
1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书
面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。
1.11偏离
竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和
幅度。
2.发包文件
2.1发包文件的组成
2.1.1本发包文件包括：
（1）发包公告；
（2）竞包人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包需求；
（6）竞包文件格式；
（7）竞包人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第2.1款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成
部分。
2.2发包文件的澄清
2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，
以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进
行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。
2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，
发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件（答疑、澄清）的形式在竞包人须知前附表
2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。
2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。
2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清
文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。
7.技术响应表
项目名称：
| 项目（设备名称） | 发包文件技术参数要求 | 竞包文件技术参数响应说明 | 偏离情况说明 |
| ... |
注：1、竞包人应根据发包文件技术参数要求，在“竞包文件技术参数响应说明”栏中给
出详细说明，在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、竞包人不填写本表的，将被视作其所提供的货物完全响应发包文件要求，无偏离。
3、本表可根据实际需求进行增加。
竞包人（盖章）：.
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：.
日期：年月日
8.企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位联系人及电话 | 工程造价（万元） | 合同签订时间 | 备注 |
竞包人（公章）：.
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：.
日期：年月日
9.竞包函
致：{发包人名称}
1、根据你方发包项目编号为{项目编号}的{招标项目名称}工程发包文件，遵照有关规定，经踏勘项
目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款和采购清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)
元（RMB¥元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述项目供货、安装、调试及验收等，并承担任何
质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。
3、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。
4、一旦我方承包，我方保证在/开工，/竣工，即日历天内完成并移交全部
工程。
5、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：。
6、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包人须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在
此期间内如果承包，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部
分。
竞包人：（盖章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：电话：传真：邮箱：
日期：年月日
10.竞包报价明细表
项目名称：价格单位：元(人民币)
| （一）船舶报价明细工程清单（船体） | （一）船舶报价明细工程清单（船体） | （一）船舶报价明细工程清单（船体） | （一）船舶报价明细工程清单（船体） | （一）船舶报价明细工程清单（船体） | （一）船舶报价明细工程清单（船体） |
| 一 | 船体 | 船体 | 船体 | 船体 | 船体 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述及验收标准 |
| 1 | 船舶上、下排，起重费全船甲板、外舷板喷砂除锈 | 元/吨 | 1 | 采用卷扬机钢丝牵引，气囊滚动上下排。用压缩空气将砂料喷向被处理的船体表面，将钢材表面的旧漆皮、锈蚀物除去，钢板表面光洁 | |
| 2 | 船体钢板测厚、检查 | 每次 | 1 | 由专业人员持专业设备操作 | |
| 3 | 护舷木20#槽钢调新、包跨内衬板及加强撑脚纵桁（壁厚8㎜） | 每米 | 1 | 表面无凹凸、线型和顺，焊缝整齐 | |
| 4 | 首部K板包钢板（板厚12㎜） | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | |
| 5 | 船体外板调换（板厚8㎜）注：其他辅助工程另算。 | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐，焊缝需X光探伤 | |
| 6 | 橡皮头靠一条修理。包括钢丝、轧头等 | 每只 | 1 | ||
| 7 | 圆靠球每只、包括钢丝、轧头 | 每只 | 1 | 外观漂亮 | |
| 8 | 甲板兰儿调换每米 | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | |
| 9 | 新做缆桩（双桩） | 每只 | 1 | 牢固、美观 | |
| 10 | 新做单桩 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | |
| 11 | 新做船名灯箱 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | |
| 12 | 甲板室水沟调新 | 每米 | 1 | 牢固、美观 | |
| 13 | 新拍船照一套 | 套 | 1 | ||
| 14 | 驾驶室移门新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | |
| 15 | 机舱、厕所门新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | |
| 16 | 机舱、厕所翻盖新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | |
| 17 | 驾驶室落水管新做 | 每套 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | |
| 18 | 钢质黄沙箱新做 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | |
| 19 | 船前、后舷墙板割换 | 每米 | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | |
| 20 | 全船体油漆（外四、内三） | 元/吨 | 1 | 牢固、美观 | |
| 21 | 船体复板（板厚5㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | |
| 22 | 船体复板（板厚6㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
23船体复板（板厚8㎜）每㎡1线型和顺，焊缝整齐
| 24 | 船体海底箱进水滤板 | 每块 | 1 | 牢固、美观 | |
| 25 | 船体海底箱换新 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | |
| 26 | 船用防火移门锁换新 | 每套 | 1 | 牢固、美观 | |
| 27 | 其他零星工程 | 项 | 1 | ||
| 28 | 全船水线、载重线标志 | 套 | 1 | ||
| 29 | 新做船名号 | 套 | 1 | ||
| 30 | 大仓、垫仓板换新（6mm） | ㎡/元 | 1 | ||
| 31 | 大仓、垫仓割装 | ㎡ | 1 | ||
| 32 | 大仓内衬板换新（5mm） | ㎡ | 1 | ||
| 33 | 大仓斜板换新（6mm） | ㎡ | 1 | ||
| 34 | 仓口围板修复（10mm） | ㎡ | 1 | ||
| 35 | 油布栓 | 只 | 1 | ||
| 36 | 消防龙头 | 只 | 1 | ||
| 37 | 垫仓板贴补（30*30） | 块 | 1 |
（二）船舶报价明细工程清单（轮机）
| 二 | 轮机 | 轮机 | 轮机 | 轮机 | 轮机 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 |
| 1 | R6160ZC柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | |
| 2 | X6170zc柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（540马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | |
| 3 | S1100柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | |
| 4 | HCD400A齿轮箱分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（282马力X22） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | |
| 5 | W-G300齿轮箱分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试 | 每台 | 1 | 离合正常、输出转速正常 | |
| 6 | GZF1、3F船用轴带发电机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试 | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | |
| 7 | 柴油泵送调验台修理、更换柱塞、偶件、出油阀等、调试 | 每台 | 1 | 工作正常 | |
| 8 | 轮机管路、油路、江水门清污、 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
疏通、修理、材料
| 9 | 隔水排气管调换 | 每米 | 1 | 工作正常 | |
| 10 | 尾轴拉出，水、油封换新 | 每支 | 1 | 工作正常 | |
| 11 | 尾轴相套及加工 | 每支 | 1 | 工作正常 | |
| 12 | 尾轴内外套换新 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 13 | 尾轴油箱清洗、油管疏通 | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 14 | 舵轴更换 | 每支 | 1 | 工作正常 | |
| 15 | 舵轴更换 | 半支 | |||
| 16 | 螺旋桨修理及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 17 | 中冷器清洗及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 18 | 增压器清洗及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 19 | 空气瓶修理及配件 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 20 | 螺旋桨拆装 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 21 | 液压油箱清洗、管路清洗疏通、液压阀件清洗 | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 22 | 液压油缸修理（换油封、密封圈） | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 23 | 消防泵及管路清洗、调试 | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 24 | 海水泵检修保养 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 25 | 尾轴铜套拉出换新（人工） | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 26 | 舵轴铜套拉出换新 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 27 | 油封盖换新 | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 28 | 操纵器拆装保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 29 | 排气管消声器新做（废气锅炉） | 每只 | 1 | 工作正常 | |
| 30 | 尾轴、齿轮箱、主机校三线 | 每套 | 1 | 工作正常 | |
| 31 | 材料、油料按实际使用结算 | 升 | 1 | ||
| 32 | 其他零星修理及更换 | 项 | 1 | ||
| 33 | 液压泵修理及更换 | 每台 | 1 |
（三）船舶报价明细工程清单（电器）
| 三 | 电器 | 电器 | 电器 | 电器 | 电器 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 |
| 1 | 电气线路、灯常规保养工时费 | 艘 | 1 | 工作正常 | |
| 2 | 200A电瓶更新（骆驼牌） | 台 | 1 | 工作正常 | |
| 3 | 空调清洁保养 | 每台 | 1 | 工作正常 | |
| 4 | 配电箱保养 | 每套 | 1 | 工作正常 |
| 5 | 充电机修理（逆变器） | 每套 | 1 | 工作正常 | |
| 6 | 电瓶加水充电保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 7 | 驾驶台开关、设备保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | |
| 8 | 柴油机电脑监控仪保养 | 每台 | 1 | 工作正常 | |
| 9 | 液压舵电操设备保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
（四）船舶报价明细工程清单（内装饰）
| 四 | 内装饰 | 内装饰 | 内装饰 | 内装饰 | 内装饰 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 |
| 1 | 装修内衬、木档调换 | 每㎡ | 1 | 牢固、美观 | |
| 2 | 玻璃调换 | 每块 | 1 | 牢固、美观 | |
| 3 | （木门）驾驶室门、机仓门修理 | 每扇 | 1 |
（五）船舶报价明细工程清单（其它）
| 五 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | 其它 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 |
| 1 | 船用AIS | 套 | 1 | ||
| 2 | 船用甚高频 | 台 | 1 | ||
| 3 | 对讲机 | 台 | 1 | ||
| 4 | 缆绳Φ42 | 千克 | 1 | ||
| 5 | 彩条布（30*10） | 块 | 1 | ||
| 6 | 国旗（5号） | 面 | 1 | ||
| 7 | 救生衣 | 件 | 1 | ||
| 8 | 救生圈 | 只 | 1 | ||
| 9 | 太平斧 | 把 | 1 | ||
| 竞包报价：人民币元整（¥：） | 竞包报价：人民币元整（¥：） | 竞包报价：人民币元整（¥：） | 竞包报价：人民币元整（¥：） | 竞包报价：人民币元整（¥：） | 竞包报价：人民币元整（¥：） |
注：1、本表作为竞包报价依据，最终结算数量以发包人实际使用数量为准，所有单价以竞包
人竞包时的单价为准，不随数量的变动而调整。
2、竞包人的报价是履行合同的最终价格，应含拟竞包产品的备品、备件和专用工具费用、
人工费、税金、包装及运输、保险、检测验收、脚手架、安装调试、配合费、人员培训及交
付使用后维保等工作所发生的费用及竞包人认为完成本发包文件规定内容所需发生的其它费
用，凡未列入的，将被视为均已包含在竞包总报价中。
授权代表签名：
供应商盖章：
日期：
11.竞包一览表
| 序号 | 项目名称 | 浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目 |
| 1 | 竞包报价 | 大写：人民币元，小写：元。 |
| 2 | 备注 |
注:1、竞包费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、代理服
务费、总包配合费及其他一切费用。
3、以上报价应与“竞包报价明细表”中的“累计金额”相一致。
授权代表签名：
供应商盖章：
日期：
第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准
一、交易服务费
1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：
| 中标价（元） | 招标单位收费（元） | 中标单位收费（元） |
| 200万（含）以下 | 750 | 750 |
| 200万-400万（含） | 2000 | 2000 |
2.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：
| 中标价（元） | 招标单位收费（元） | 中标单位收费（元） |
| 200万（含）以下 | 750 | |
| 200万-500万（含） | 2000 | |
| 200万-500万（含） | 2000 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 500万-1000万（含） | 6000 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 500万-1000万（含） | 6000 | |
| 1000万-2000万（含） | 10000 | |
| 1000万-2000万（含） | 10000 | |
| 2000万-5000万（含） | 15000 | |
| 5000万以上 | 20000 | 75000 |
（1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；
（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。
3.以上收费不包含作为竞包单位交纳的150元交易服务费。
二、竞价采购
服务收费标准如下：
| 成交金额(元) | 收费标准 |
| 10万以下（含） | 免费 |
| 10万-100万（含） | 1.5% |
| 100万-400万（含） | 1.1% |
| 400万以上 | 0.8% |
（1）向竞得供应商单向收取；
（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；
（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。
三、附则
湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额
（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例
不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。
本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。
交易服务费账户：
户名：湖州市联合产权交易有限公司
账号：811284592000269
开户行：湖州银行股份有限公司湖东小微综合支行
浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目
第三次发包
发包文件
（资格后审）
项目编号：hzgq202302065
招标人：浙江省湖州市航运实业总公司（盖章）
代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司（盖章）
日期：2023年2月
第一章发包公告
浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目发包公告
发包条件
本发包项目浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目，发包人为浙江省湖州市航运实业总公司，建设资金来源为自筹，项目出资比例为100%，发包代理机构为浙江华耀建设咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包，项目发包编号为hzgq202302065。
2.项目概况与发包范围
项目地点：浙江省湖州市航运实业总公司（具体地点由招标人指定）；
发包规模：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修（具体详见项目采购清单）；
发包范围：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修等；
服务期限：自签订合同之日起至2023年12月31日止。
质量目标：合格。
投资估算：115万元。分别为一年服务期内的服务费预算价，用完为止。
3.竞包人资格要求
3.1竞包人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
3.2投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.3本项目不接受联合体竞包；
3.4其他要求：1）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；拒绝被行政机关通报限制在本区域内竞包的竞包人；2）竞包单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加竞包；3）本项目采用电子招投标，竞包单位在制作电子竞包文件前须在湖州市绿色采购服务平台完成相关注册；4）其他要求详见发包文件第二章竞包人须知第1.4条款。
4.发包文件的获取
4.1已注册用户，请登陆湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)-“供应商登录”，下载获取后缀名为“.HZCQZF”发包文件。
4.2未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件等进行查看咨询。
4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2208665、18657183506；CA锁办理：http://www.hzlscgfw.cn/xzzx/20220505/a59accbb-5de7-4e4e-b7b8-e6c1166375ea.html
5.竞包文件的递交
5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年2月22日9时30分。竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。
5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次发包公告同时在湖州市绿色采购服务平台（http://www.hzlscgfw.cn/）上发布。
7.联系方式
7.1发包人：浙江省湖州市航运实业总公司
地址：湖州市吴兴区环渚街道慧兰路99号慧兰科创中心11层1101室
联系人：王先生电话：0572-2062041
7.2发包代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司
地址：湖州市静江公寓1单元1101室
联系人：潘云、张治中电话：0572-2198738
7.3发包监督小组：浙江省湖州市航运实业总公司监督小组
地址：湖州市吴兴区环渚街道慧兰路99号慧兰科创中心11层1101室
联系人：平平电话：0572-2062725
7.4采购平台：湖州市绿色采购服务平台
地址：湖州市吴兴区苕溪东路1518号
联系人：陈先生电话：0572-2208665
7.5软件技术支持
电话：0572-2375013
电话：4009980000
CA数字证书客服电话：4000878198
第二章竞包人须知
竞包人须知前附表
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100%自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修等 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自签订合同之日起至2023年12月31日止 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 竞包人资质条件、能力 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | ☑不召开□召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清的时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包文件修改补充文件；竞包人提疑回复函；最高限价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2023年2月19日23时59分59秒 |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：竞包人对发包文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)中相应的“提问”区进行提疑；答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的截止时间前通过湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)进行发布。查看答疑：竞包人应在截标时间前登录湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)相应公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该项目的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。 |
| 2.3.1 | 发包人修改发包文件截止时间 | 2023年2月17日23时59分59秒 |
| 3.1 | 构成竞包文件的主要组成部分 | ☑资格 ☑商务 ☑技术 |
| 3.2.1 | 竞包报价方式 | 综合单价报价 |
| 3.2.8 | 最高竞包限价 | 本项目最高竞包限价：¥1150000元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整）。竞包报价高于最高竞包限价的，均按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | 不要求递交竞包保证金 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 3.5.4 | 竞包文件份数要求 | 成交后提供完整的竞包文件正本1份、副本2份，正副本须分别装订和包封。 |
| 3.5.5 | 注册及标书制作工具下载网址 | 湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/) |
| 4.1.1 | 竞包文件上传 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登陆湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)系统上的竞包文件递交模块上传。 |
| 4.1.2 | 竞包截止时间 | 2023年2月22日9时30分（以电子交易平台时间为准） |
| 4.2.2 | 竞包文件递交 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登陆湖州市绿色采购服务平台上传。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞包文件 | 未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间竞包地点：网上远程不见面开标大厅网上不见面开标大厅登录方式：湖湖州市绿色采购服务平台 (http://www.hzlscgfw.cn/)-选择不见面开标大厅登录即可。网址：(http://www.hzlscgfw.cn/) |
| 5.2 | 竞包程序 | 主持人按下列程序主持竞包会议：1、竞包截止前，由发包代理机构登录网上不见面开标大厅系统，做好网上不见面开标准备；2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行不见面开标大厅并在线等待代理机构人员发出的解密信号；3、竞包截止时间，由发包代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；5、竞包文件导入等全程操作；6、对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；7、宣布开标结束。注：1.现场监督人员做好相关工作并签字。2.电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间；3.电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审小组构成：3 人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于 2/3；评审小组确定方式：评审小组由发包人在评审前按规定组建。发包人按需可派1名代表参与评审，但不能作为组长；其余评审专家由发包人在竞包截止时间前24小时内从综合专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评标委员会确定承包人） | □是☑否，推荐的中标候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 评标结果公示媒介及期限 | 湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)公示期为3 日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | / |
| 9 | 需要补充的其他内容 | |
| 9.1 | 电子招标投标 | □否☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁供竞包现场解密；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |
| 9.2 | 竞包人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面竞包的电脑硬件要求符合以下内容：1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司竞包指令）。2.要求使用ie浏览器11及以上版本。3.电脑操作系统要求在win7及以上。4.内存要求在4G以上。5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。竞包过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 |
| 10 | 其他（发包人要求） | 其他详见发包文件第二章竞包人须知第11条内容。 |
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目货物采购进行招标。
1.1.2本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。
1.1.3本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。
1.1.4本发包项目名称：见竞包人须知前附表。
1.1.5本发包项目供货地点：见竞包人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本发包项目的资金来源及出资比例：见竞包人须知前附表。
1.2.2本发包项目的资金落实情况：见竞包人须知前附表。
1.3发包范围、工期、质量要求
1.3.1本次发包范围：见竞包人须知前附表。
1.3.2本发包项目的工期要求：见竞包人须知前附表。
1.3.3本发包项目的质量要求：见竞包人须知前附表。
1.4竞包人资格要求
1.4.1竞包人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见竞包人须知前附表；
（2）其他要求：见竞包人须知前附表。
1.4.2竞包人不得存在下列情形之一：
（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本发包项目提供发包代理服务的；
（3）与本发包项目的发包代理机构同为一个法定代表人的；
（4）与本发包项目的发包代理机构相互控股或参股的；
（5）与本发包项目的发包代理机构相互任职或工作的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消竞包资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）被录入检察机关行贿犯罪档案的；
（11）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；
（12）1）本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；拒绝被行政机关通报限制在本区域内竞包的竞包人。
1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。
1.5费用承担
1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。
1.5.2本项目代理服务费为人民币壹万陆仟贰佰元整（¥16200），由发包人支付。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
招标竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。
1.9.2竞包人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。
1.10竞包预备会
1.10.1竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。
1.10.2竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。
1.10.3竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。
1.11偏离
竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。
2.发包文件
2.1发包文件的组成
2.1.1本发包文件包括：
（1）发包公告；
（2）竞包人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包需求；
（6）竞包文件格式；
（7）竞包人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第2.1款、第2.2款和第2.3款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。
2.2发包文件的澄清
2.2.1竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。
2.2.2发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件（答疑、澄清）的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。
2.2.3提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。
2.2.4本项目（仅指电子招投标）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。
2.3发包文件的修改
2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足3天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。
2.3.2发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。
3.竞包文件
3.1竞包文件的组成
3.1.1资格文件主要包括以下内容：
（1）企业基本资料：①企业简介；②企业营业执照；③基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户开户信息）；
（2）竞包声明书；
（3）企业法定代表人身份证明书；
（4）授权委托书；
（5）授权委托人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；
（6）湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书；
（7）竞包保证承诺函；
（8）竞包人针对资格文件需要说明的其他内容。
3.1.2商务文件主要包括下列内容：
（1）竞包函；
（2）竞包报价明细表；
（3）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）。
3.1.3技术部分主要包括下列内容：
技术标自评表（格式自拟）；
（2）大中修理技术方案；
（3）船舶大中修理生产条件及设施；
（4）实施方案；
（5）管理制度；
（6）工程建造质量保证措施；
（7）拟投入本项目人员；
（8）本项目有效的改进措施和合理化建议；
（9）政策分；
（10）权威认证；
（11）售后服务优惠承诺；
（12）响应时间；
（13）成功案例及业绩；
（14）船舶修造生产能力；
（15）竞包人认为需要的其他资料。
注：以上资料（资格文件、技术文件、商务文件）由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供资料真实有效且内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按相关法律法规处理。
3.2竞包报价
3.2.1本项目的竞包报价采用竞包人须知前附表3.2.1所规定的方式。由发包人负责编制采购清单，各竞包人根据发包人提供的采购清单内容进行综合单价报价。清单中所列的采购量是发包人的暂估数量，仅作为竞包的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以发包人认可并签收的实际采购量为依据，按竞包人竞包报价中的综合单价和发包文件规定的计算方式进行结算与支付。
3.2.2竞包人的报价是履行合同的最终价格，应含拟竞包产品的备品、备件和专用工具费用、人工费、税金、包装及运输、保险、检测验收、脚手架、安装调试、配合费、人员培训及交付使用后维保等工作所发生的费用及竞包人认为完成本发包文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在竞包总报价中。
3.2.3竞包人的竞包报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列发包项目范围及合同期限、计划工期的全部，由竞包人根据自身实力并结合项目实际情况自主报价。
3.2.4除非发包人对发包文件予以修改，竞包人应按发包人提供的采购清单中列出的材料项目和采购量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞包人未填单价或合价的项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。发包人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。
3.2.5采购清单作为竞包人竞包报价的共同依据，竞包人对采购清单中所列的项目名称、规格、计量单位、采购数量均不能更改，否则视为不响应发包文件，作无效标处理。
3.2.6竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。
3.2.7竞包函中的竞包报价与竞包报价明细表中的竞包总价不一致的，作无效标处理。
3.2.8本次发包项目发包人设有最高竞包限价，竞包人的竞包报价不得超过最高竞包限价，最高竞包限价或其计算方法在竞包人须知前附表3.2.8中载明。
3.2.9发包人拒绝接受竞包报价高于最高竞包限价的竞包人成为承包候选人。
3.2.10报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权的代理委托人签字或盖章，否则其竞包作无效标处理。
3.3竞包有效期
3.3.1除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为60天。
3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效。
3.4竞包保证金
限额以下工程建设项目和参照类项目招标投标（发包竞包）活动中，不再向投标（竞包）人收取投标（竞包）保证金。采用承诺函的形式，若出现承诺函中的禁止行为，自愿接受暂停6个月在湖州南太湖新区范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。
3.5电子竞包文件的编制
3.5.1CA加密电子竞包文件应按“竞包人须知第3.1条竞包文件的组成”及第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。
3.5.2CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关工期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。
3.5.3CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。
3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用新点竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZCQTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。
3.5.5注册及标书制作工具
注册及标书制作工具相关下载地址：湖州市绿色采购服务平台
3.5.6电子竞包流程如下：
湖州市绿色采购服务平台→下载发包文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子竞包文件制作工具制作竞包文件→系统完善竞包信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功。
4.竞包
4.1竞包文件的递交
4.1.1竞包人应在本章第2.2.2项规定的竞包截止时间前递交竞包文件。
竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间前登陆湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)系统上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；
4.1.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件少于3个的，发包人将依法重新组织发包。
4.2竞包文件的修改与撤回
4.2.1在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。
4.2.2竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。
5.开标
5.1开标时间和地点
5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开发包，所有竞包人应在竞包截止时间前登陆限额网上开标大厅参加竞包，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。
5.1.2竞包人应在竞包截止时间之前，登陆湖州市绿色采购服务平台—供应商登录—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。
5.2竞包程序
详见竞包人须知前附表5.2。
5.3竞包异议
竞包人对竞包有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由发包人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由发包人或其委托的发包代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞包人须知前附表；
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；
（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）与竞包人有其他利害关系的。
6.1.3参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；
6.1.4根据发包文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；
6.1.5通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；
6.1.6在评标期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；
6.1.7竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消成交资格。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1定标方式
7.1.1除竞包人须知前附表规定评标委员会直接确定承包人外，发包人依据评标委员会推荐的承包候选人确定承包人，评标委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评标委员会自行确定。
7.1.2评标委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评标报告。
7.2承包结果公示
7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评标结果。
7.2.2发包人自收到评标报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。
竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在承包结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
7.3承包通知
7.3.1承包结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评标委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，发包人也可以重新发包。
7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将成交结果公告发布在湖州市绿色采购服务平台(http://www.hzlscgfw.cn/)—工程建设-承包结果公示（网址：http://49.4.53.110/HZfront/jcjs/）的方式通知未承包的竞包人。
7.4履约担保
/
7.5签订合同
7.5.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格并自愿接受暂停6个月在湖州南太湖新区范围内同类项目（限额以下工程类或参照类）的投标（竞包）资格，并纳入征信管理。
7.5.2竞包人存在撤销竞包文件和无正当理由放弃中标、不与发包人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，发包人重新招标的，发包人可以拒绝竞包人再次竞包该项目。
8.纪律和监督
8.1对发包人的纪律要求
发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对竞包人的纪律要求
竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或分管招竞包监督部门投诉。
9.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。
10．电子招标投标
本项目采用电子招标投标，对竞包文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见竞包人须知前附表。
11．其他（发包人要求内容）
11.1各竞包人自行勘察现场，成交后，承包人配合发包人做好相关工作，产生的相关费用自行考虑在竞包报价中。
11.2验收过程中，一旦发现承包人弄虚作假、偷工减料的，处罚金3万元，直接从应付货款中扣除，情节严重者，发包人有权单方面取消合同，上报相关主管部门，列入不良行为，并由承包人承担自身一切损失及给发包人造成的一切损失。
11.3为进一步加强区建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》。
11.4本清单中所有设备设施采购进场前须经发包人验收认可，由此发生的退换货及返工的费用，由承包人自行承担，结算时成交单价不变。
11.5、承包人在施工过程中，需施工总承包方配合的水、电、临时设施、设备借用等并由此产生费用的，由承包人与施工总承包方自行协商、结算并自行考虑在投标报价内。
11.6根据《湖州市国资委关于加强市属企业信用信息核查的函》相关要求，评审时将对竞包人的企业信用信息进行查询核实。
11.7其他事项请参照发包答疑。
第三章评标办法
评标办法前附表
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与营业执照一致 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人条件 | 符合条二章竞包人须知1.4.1~1.4.4及发包公告要求等 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹模糊或上传电子文件模糊、辨认不清 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包书唯一 | 不应出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，且未声明哪一份有效的”情形 |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件；竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
| 资格文件审查 | 资格评审标准 | 信用查询 | 根据《湖州市国资委关于加强市属企业信用信息核查的函》相关要求，评审时将对竞包人的企业信用信息进行查询核实 |
| 技术资信文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
| 技术资信文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 技术资信文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
| 技术资信文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件响应 | 符合发包文件中实质性的要求 |
| 技术资信文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 符合第三章评标办法要求 |
| 技术资信文件审查 | 技术评审 | 详见技术分评定标准 | |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹模糊或上传电子文件模糊、辨认不清 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。开标记录中的填写内容（即解密后系统公布的内容）与竞包函中的填写内容一致的。 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 报价唯一 | 竞包人对发包人提供的采购清单中所列的项目项目名称、设备参数、计量单位、采购数量、未进行更改 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 其他 | 竞包文件未附有发包人不能接受的条件 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包内容 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包报价 | 1、报价不得高于最高竞包限价；2商务竞包报价应加盖企业公章、法定代表人或其授权代理人电子签章 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 交货期及安装工期要求 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 质量 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 竞包有效期 | 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 采购清单 | 符合第五章“采购清单”给出的范围及数量 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术要求”规定 |
| 商务文件审查 | 商务评审 | 其他要求 | 符合第二章“竞包人须知”第3.1.2项、第六章“采购清单”规定，符合法律法规规定的实质性条款。 |
| 评标分值计算 | 条款内容 | 编列内容 | |
| 评标分值计算 | 2.2.1 | 分值构成 | 商务文件：30分 技术文件：70分 |
| 评标分值计算 | 2.2.2 | 技术标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
| 评标分值计算 | 2.2.3 | 技术标得分 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
| 评标分值计算 | 2.2.4 | 商务标评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
| 评标分值计算 | 2.2.5 | 商务标得分 | 按第三章2.2.3条规定计算 |
| 评标分值计算 | 最终得分 | 最终得分=技术部分得分+商务部分得分 | |
| 串标形为 | 3.4 | 串通竞包的判定 | 按第三章3.4规定 |
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。
本评标办法中涉及到综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评标委员会自行确定。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3技术评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4商务评审标准：见评标办法前附表。
2.2最终得分与评分标准
2.2.1竞包人最终得分
竞包人的最终得分=技术部分得分+商务部分得分
2.2.2技术标总分70分
| 序号 | 评审项目 | 技术评审因素及评分规定 | 分值 |
| 1 | 大中修理技术方案 | (1)船舶大中修理方案（5分）：供应商所提出的针对不同货船给予的修理方案切实可行，符合用户实际需求，维修方案科学、严密、合理的得4-5分，维修方案基本合理但欠佳的，得2-3分；维修方案存在明显缺陷的，得0-1分；未提供不得分。(2)船舶修理工艺（5分）：供应商所提出的针对不同货船给予的修理工艺切实可行，符合用户实际需求，修理工艺科学、严密、合理的得4-5分，修理工艺基本合理但欠佳的，得2-3分；修理工艺存在明显缺陷的，得0-1分；未提供不得分。（3）编制货船修理方案（5分）:供应商所提出的针对船舶的修理工艺及方案切实可行，符合用户实际需求，修理方案科学、严密、合理的得4-5分，维修方案基本合理但欠佳的，得2-3分；修理方案存在明显缺陷的，得0-1分；未提供不得分。 | 15分 |
| 2 | 船舶大中修理生产条件及设施 | 供应商船舶维修车间生产条件满足本项目要求，修造船设施完善，船厂设备齐全性能好，能充分满足修建工程条件，先进实用，得4-5分；基本合理但欠佳的，得2-3分；存在明显缺陷和落后的，得0-1分；未提供不得分 | 5分 |
| 3 | 实施方案 | 项目实施方案的科学、合理、规范和可操作，项目实施组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和关键步骤解决方案完整、合理的，得4-5分；项目实施方案、项目实施组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和关键步骤解决方案基本合理但欠佳的，得2-3分；方案存在明显缺陷的，得0-1分；无方案不得分。 | 5分 |
| 4 | 管理制度 | （1）管理组织、项目实施规范和管理制度科学有效，质量管理体系完善，内部校审制度齐全、详实的，得4-5分；管理组织、项目实施规范和管理制度基本合理但欠佳的，得2-3分；管理组织、项目实施规范和管理制度存在明显缺陷的，得0-1分；未提供不得分。（2）供应商设有专门负责建船质量检验部门的加2分，建立安全生产管理网络，落实安全生产责任制的加1分。 | 8分 |
| 5 | 工程建造质量保证措施 | 工程维修质量保证措施明确，科学、合理、规范的，得4-5分；工程建造质量保证措施基本合理但欠佳的，得2-3分；工程建造质量保证措施存在明显缺陷的，得0-1分；无措施的不得分。 | 5分 |
| 6 | 拟投入本项目人员 | （1）拟投入本项目管理团队人员安排充足，人力资源安排能充分满足各类船舶需要的得4-5分；管理团队人员和人力资源安排基本合理但欠佳的，得2-3分；管理团队人员和人力资源安排存在明显缺陷的，得0-1分；未提供不得分；（2）拟投入本项目人员具有电焊工，每提供1个有效证件得1分，最高得3分。 | 8分 |
| 7 | 本项目有效的改进措施和合理化建议 | 针对本项目的有效建议或措施的每项得1分，最高得4分。 | 4分 |
| 8 | 政策分 | 供应商按规定享受其他的国家政策支持、扶持的，每项得1分，最高得3分；政策分加分需由供应商提供相关证明资料及法律依据，如未提供则不得加分。 | 3分 |
| 9 | 权威认证 | 供应商具备有效质量管理体系认证证书、具备有效环境管理体系认证证书的、有效职业健康体系认证证书的，凭相关证书复印件每项得1分，最高3分 | 3分 |
| 10 | 售后服务优惠承诺 | 售后服务方案和承诺以及人员到位时间承诺完整、可行，落实保障措施和其他优惠承诺等全面周到的得4-5分，售后服务方案不全面，落实保障措施和其他优惠承诺欠缺的得2-3分，除磋商文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 5分 |
| 11 | 响应时间 | 维修响应时间3小时，且维修工程师（维修团队）到达现场进行维修的，得基础分2分；每提前半小时，在基础分上再加1分，不满半小时不加分；最高4分 | 4分 |
| 12 | 成功案例及业绩 | 供应商提供自2019年1月1日以来，有类似干货船修理项目业绩的单位，每提供一个项目合同得1分，最高得3分。（需要提供合同及中标通知书等复印件及扫描件，如提供虚假业绩将被废标，现场电话联系核实，严肃处理） | 3分 |
| 13 | 船舶修造生产能力 | 具有船舶二级四类以上的生产能力，得2分（须有证明材料佐证）。 | 2分 |
注：1）上述量化评分，由评委根据竞包人的竞包文件予以评审，评审项目缺项时，该项得零分；
2）上述分值合计时，技术最终得分按所有评审专家得分的算术平均值计算，技术分结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。
2.2.3商务文件评定
商务标总分30分，按以下标准评定。
（一）有效投标的确定
在评定商务文件分值前，由评审委员会先对商务文件初步评审，存在以下情况之一的，否决其投标，其余的为有效投标报价：
1.1、竞包人的投标报价明细表对招标人提供的内容进行更改的；
1.2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
1.3、竞包单位的有效报价高于招标控制价的；
1.4投标函中的投标报价与投标报价明细表中的投标总价不一致的；
1.5投标函中的投标报价与投标记录表中的投标总价不一致的；
1.6投标报价明细表中的投标报价与投标记录表中的投标总价不一致的；
1.7投标一览表中的投标报价与投标记录表中的投标总价不一致的。
（二）有效合理投标的确定
凡有效投标报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效投标报价的算术平均值）8％及以上，称为有效低价投标，剩余的统称为有效合理投标。
（三）投标报价评定
以有效投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：
投标报价得分=（基准价/投标报价）×30%×100
注：最佳报价由评审委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次招标期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a、纯算术性四则运算错误；b、未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）。
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其竞包。
3.1.2竞包人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其竞包：
（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。
（4）各竞包单位未认真摸底人工、材料及机械的市场价并结合我市造价部门发布的信息价进行自主报价，大幅度超出市场价范围，且在竞包文件中没有充分、必要合理说明，或者没有提供相关证明材料的，由评标委员会认定该竞包人为不合理的不平衡报价，扰乱竞包市场。
3.1.3竞包报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其竞包。
（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：
（1）按本章第2.2.2规定的评审因素、分值对技术标计算出得分；
（2）按本章第2.2.3规定的评审因素、分值对商务文件计算出得分。
3.2.2本章第2.2各阶段的评分分值计算均按保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3竞包文件的澄清、补正和否决
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4因有效竞包不足三个使得竞包明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织招标。
3.4串通竞包行为
3.4.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：
（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；
（二）竞包人之间约定承包人；
（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；
（五）竞包人之间为谋取中标或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。
3.4.2根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：
（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；
（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；
（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；
（六）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。
（七）不同竞包人的电子竞包文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同竞包人从同一竞包单位或同一自然人的ＩＰ地址下载发包文件、上传竞包文件、购买电子保函或参加竞包活动的人员为同一标段其他竞包人的在职人员的；不同竞包人通过同一单位或者个人账户购买电子保函的。
3.4.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止发包人与竞包人串通竞包。有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：
（一）发包人在开标前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;
（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；
（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；
（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人中标提供方便；
（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人中标而采取的其他串通行为。
第四章合同主要条款
（仅供参考，以正式合同为准）
项目名称：项目编号：
甲方：（发包人）
乙方：（承包人）
乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于项目的结果，签署本合同。
1、工程范围及合同总价
具体维护、修理范围详见采购文件维修清单。
本合同总价为人民币元整（小写：¥），（分项价格详见分项报价表）
2、工程时间
要求双方签订合同后日历天内完成船舶的维修并经船检部门检验合格（如遇天气原因造成的工期延误可以顺延，但甲方不另行支付住坞费等其他费用；如供应商工期提前，住坞费根据实际工期核减）。
3、工程地点：采购人指定地点
4、运输及装卸保险
5、付款方式：
合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30％；2023年7月1日前支付至工程造价咨询单位审核后实际工程量的80%（不超过合同价的80%）；2023年12月31日前按单船最终验收合格，整体资料移交招标人，经招标人对整体资料复核完整后支付至合同款的100%，项目最终结算价款以招标人委托的为准。中标人收取各期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。
（按实际发生项目为准，进行单船结算，预算费用用完为止。）
6、文件和技术资料的相互提供。
7、质量、技术标准
本项目的所有材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范、标准的要求。
8、专利权：
乙方对一切可能的侵权指控负责。
9、合同转让和分包
9.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同工程工作转包给第三方。基础，但供应商可提出替代的付款方式并说明采用该替代的付款方式投标价可以降低多少。采购人和甲方可以考虑成交人的替代的付款方式。
9.2虽然乙方在投标文件中对外购部分作了说明且得到采购人认可，但乙方仍应对所有的质量和性能负全部责任。
10、检验验收
10.1工程完工后，须经渔船检验部门检验合格并签发检验证书。
11、违约责任
11.1工程质量责任
维修结束后，乙方应确保各项指标达到验收标准要求，若某项指标未达标，乙方必须在10天内给予整改，且整改期间发生的一切费用，均由乙方负责。在整改期满后，若某项指标仍不能达标，甲方不予支付剩余合同款项，且逾期每天处以合同总价2‰的罚金。同时，卖方须赔偿由此对买方造成的经济损失。
11.2违约赔偿
除不可抗力外，如乙方发生不能按期完工应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。
1）逾期完工乙方逾期完工，每延期一周，罚款1%。
2）逾期完工的违约赔偿最高限度为合同总价的5％，如违约金达到最高限额时乙方仍不能完工，甲方可考虑终止合同。
3）经双方协商同意延期且无需罚款者不在此例。
12、违约终止合同
12.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。
1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内验收完毕。
2)乙方未能履行合同规定的其他义务。
3)在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。
12.2乙方应继续执行合同中未中止部分。
13、事故责任（1）在施工期内，乙方应为其执行本合同所雇佣的全部人员承担工伤事故责任。
（2）在施工期内，乙方应为其执行本合同所雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束。
14、仲裁
14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签约地的仲裁机构或人民法院申请调解或仲裁。
14.2仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。
14.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
15、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。
16、合同生效及其他
16.1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
16.2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
16.3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4．合同正本一式五份，甲乙双方各执两份，浙江华耀建设咨询有限公司（招标代理机构）执一份备案。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：
邮编：邮编：
日期：日期：
第五章发包需求
一、单船维修项目采购清单
| （一）船舶报价明细工程清单（船体） | ||||
| 一 | 船体 | |||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述及验收标准 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述及验收标准 |
| 1 | 船舶上、下排，起重费全船甲板、外舷板喷砂除锈 | 元/吨 | 1 | 采用卷扬机钢丝牵引，气囊滚动上下排。用压缩空气将砂料喷向被处理的船体表面，将钢材表面的旧漆皮、锈蚀物除去，钢板表面光洁 |
| 2 | 船体钢板测厚、检查 | 每次 | 1 | 由专业人员持专业设备操作 |
| 3 | 护舷木20#槽钢调新、包跨内衬板及加强撑脚纵桁（壁厚8㎜） | 每米 | 1 | 表面无凹凸、线型和顺，焊缝整齐 |
| 4 | 首部K板包钢板（板厚12㎜） | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
| 5 | 船体外板调换（板厚8㎜）注：其他辅助工程另算。 | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐，焊缝需X光探伤 |
| 6 | 橡皮头靠一条修理。包括钢丝、轧头等 | 每只 | 1 | |
| 7 | 圆靠球每只、包括钢丝、轧头 | 每只 | 1 | 外观漂亮 |
| 8 | 甲板兰儿调换每米 | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
| 9 | 新做缆桩（双桩） | 每只 | 1 | 牢固、美观 |
| 10 | 新做单桩 | 每只 | 1 | 牢固、美观 |
| 11 | 新做船名灯箱 | 每只 | 1 | 牢固、美观 |
| 12 | 甲板室水沟调新 | 每米 | 1 | 牢固、美观 |
| 13 | 新拍船照一套 | 套 | 1 | |
| 14 | 驾驶室移门新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 |
| 15 | 机舱、厕所门新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 |
| 16 | 机舱、厕所翻盖新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 |
| 17 | 驾驶室落水管新做 | 每套 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 |
| 18 | 钢质黄沙箱新做 | 每只 | 1 | 牢固、美观 |
| 19 | 船前、后舷墙板割换 | 每米 | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
| 20 | 全船体油漆（外四、内三） | 元/吨 | 1 | 牢固、美观 |
| 21 | 船体复板（板厚5㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
| 22 | 船体复板（板厚6㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
| 23 | 船体复板（板厚8㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 |
| 24 | 船体海底箱进水滤板 | 每块 | 1 | 牢固、美观 |
| 25 | 船体海底箱换新 | 每只 | 1 | 牢固、美观 |
| 26 | 船用防火移门锁换新 | 每套 | 1 | 牢固、美观 |
| 27 | 其他零星工程 | 项 | 1 | |
| 28 | 全船水线、载重线标志 | 套 | 1 | |
| 29 | 新做船名号 | 套 | 1 | |
| 30 | 大仓、垫仓板换新（6mm） | ㎡/元 | 1 | |
| 31 | 大仓、垫仓割装 | ㎡ | 1 | |
| 32 | 大仓内衬板换新（5mm） | ㎡ | 1 | |
| 33 | 大仓斜板换新（6mm） | ㎡ | 1 | |
| 34 | 仓口围板修复（10mm） | ㎡ | 1 | |
| 35 | 油布栓 | 只 | 1 | |
| 36 | 消防龙头 | 只 | 1 | |
| 37 | 垫仓板贴补（30*30） | 块 | 1 | |
| （二）船舶报价明细工程清单（轮机） | ||||
| 二 | 轮机 | |||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 1 | R6160ZC柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 |
| 2 | X6170zc柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（540马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 |
| 3 | S1100柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 |
| 4 | HCD400A齿轮箱分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（282马力X22） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 |
| 5 | W-G300齿轮箱分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试 | 每台 | 1 | 离合正常、输出转速正常 |
| 6 | GZF1、3F船用轴带发电机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试 | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 |
| 7 | 柴油泵送调验台修理、更换柱塞、偶件、出油阀等、调试 | 每台 | 1 | 工作正常 |
| 8 | 轮机管路、油路、江水门清污、疏通、修理、材料 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 9 | 隔水排气管调换 | 每米 | 1 | 工作正常 |
| 10 | 尾轴拉出，水、油封换新 | 每支 | 1 | 工作正常 |
| 11 | 尾轴相套及加工 | 每支 | 1 | 工作正常 |
| 12 | 尾轴内外套换新 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 13 | 尾轴油箱清洗、油管疏通 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 14 | 舵轴更换 | 每支 | 1 | 工作正常 |
| 15 | 舵轴更换 | 半支 | ||
| 16 | 螺旋桨修理及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 17 | 中冷器清洗及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 18 | 增压器清洗及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 19 | 空气瓶修理及配件 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 20 | 螺旋桨拆装 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 21 | 液压油箱清洗、管路清洗疏通、液压阀件清洗 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 22 | 液压油缸修理（换油封、密封圈） | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 23 | 消防泵及管路清洗、调试 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 24 | 海水泵检修保养 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 25 | 尾轴铜套拉出换新（人工） | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 26 | 舵轴铜套拉出换新 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 27 | 油封盖换新 | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 28 | 操纵器拆装保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 29 | 排气管消声器新做（废气锅炉） | 每只 | 1 | 工作正常 |
| 30 | 尾轴、齿轮箱、主机校三线 | 每套 | 1 | 工作正常 |
| 31 | 材料、油料按实际使用结算 | 升 | 1 | |
| 32 | 其他零星修理及更换 | 项 | 1 | |
| 33 | 液压泵修理及更换 | 每台 | 1 | |
| （三）船舶报价明细工程清单（电器） | ||||
| 三 | 电器 | |||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 1 | 电气线路、灯常规保养工时费 | 艘 | 1 | 工作正常 |
| 2 | 200A电瓶更新（骆驼牌） | 台 | 1 | 工作正常 |
| 3 | 空调清洁保养 | 每台 | 1 | 工作正常 |
| 4 | 配电箱保养 | 每套 | 1 | 工作正常 |
| 5 | 充电机修理（逆变器） | 每套 | 1 | 工作正常 |
| 6 | 电瓶加水充电保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 7 | 驾驶台开关、设备保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| 8 | 柴油机电脑监控仪保养 | 每台 | 1 | 工作正常 |
| 9 | 液压舵电操设备保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 |
| （四）船舶报价明细工程清单（内装饰） | ||||
| 四 | 内装饰 | |||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 1 | 装修内衬、木档调换 | 每㎡ | 1 | 牢固、美观 |
| 2 | 玻璃调换 | 每块 | 1 | 牢固、美观 |
| 3 | （木门）驾驶室门、机仓门修理 | 每扇 | 1 | |
| （五）船舶报价明细工程清单（其它） | ||||
| 五 | 其它 | |||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 修理技术描述 |
| 1 | 船用AIS | 套 | 1 | |
| 2 | 船用甚高频 | 台 | 1 | |
| 3 | 对讲机 | 台 | 1 | |
| 4 | 缆绳Φ42 | 千克 | 1 | |
| 5 | 彩条布（30*10） | 块 | 1 | |
| 6 | 国旗（5号） | 面 | 1 | |
| 7 | 救生衣 | 件 | 1 | |
| 8 | 救生圈 | 只 | 1 | |
| 9 | 太平斧 | 把 | 1 | |
注：1、本表作为竞包报价依据，最终结算数量以发包人实际使用数量为准，所有单价以竞包人竞包时的单价为准，不随数量的变动而调整。
2、竞包人的报价是履行合同的最终价格，应含拟竞包产品的备品、备件和专用工具费用、人工费、税金、包装及运输、保险、检测验收、脚手架、安装调试、配合费、人员培训及交付使用后维保等工作所发生的费用及竞包人认为完成本发包文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在竞包总报价中。
二、采购要求：
（一）具体内容及数量：浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修。
（二）船舶修理内容：
船舶修理最高竞包限价共计：¥1150000元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整）。各供应商报价不得超此控制价。结算以审计价为准，进口机器以特约维修商为准。
1、船体、舾装：
1.1船体及上层建筑去污、除锈及油漆；
1.2船体换板，大仓换板补洞，内衬板更换，船名号，水线，载重线标志，枷木更换等；
1.3全船木作、绝缘、门、窗、栏杆、后棚修理。
2、舵设备：
2.1舵机及连接部件检查；
2.2舵杆、舵叶检查；
2.3轴承检查。
3、螺旋桨及艉轴装置：
3.1螺旋桨检查及校正；
3.2艉轴及中间轴、轴承检查；
3.3封闭装置检查，更换J型密封圈。
4、齿轮箱：
4.1检查如下项目，如发现异常情况，需重新调整、修复或更换部件：
4.1.1检查输入联轴器安装精度及橡胶传动环；
4.1.2检查输出联轴节安装精度及联接轴钉；
4.1.3检查输入轴中间轴尾部糟中的封油环；
4.1.4卸下顶盖板，盘车观察齿轮和离合器状况。
4.2清洗或更换滤油器滤芯
4.3更换机油
4.4使用时间超过3000小时，需增加下列项目的检修工作：
4.4.1清洗冷却器、压力阀、换向阀；
4.4.2拆检油泵；
4.4.3拆检输入轴和输出轴回转封油圈；
4.4.4拆开箱体，吊出输入轴、中间轴、检查轴承；
4.4.5拆检离合器摩擦片、滚针轴承、推力环、各处密封环。
5、柴油机的保养和检修：
5.1清洗曲轴箱、空气滤清器、机油和柴油滤清器、更换机油滤清器纸抽滤芯、柴油滤芯和油底壳机油；
5.2清洗燃油箱和油管，清除消音器内积炭；
5.3检查气缸套橡胶水封圈有无漏水现象，必要时更换；
5.4检查气门和缸头上所有零件情况，除去积炭并研磨气门；
5.5洗涤活塞、活塞环，并进行测量，必要时更换；
5.6检查并测量气缸套，必要时更换；
5.7检查并测量曲轴颈、凸轮轴颈和凸轮最大升程；
5.8清洗曲轴和机体内部润滑油道；
5.9检查喷油器油质量和喷油压力；
5.10检查喷油泵工作情况，必要时重新予以调整；
5.11检查配气定时及喷油提前角，必要时予以调整；
5.12检查水泵漏水情况，如有漏、应更换密封圈；
5.13将充电发电机和起动机拆开，洗掉各机件上的旧的轴承盖油，换上新油，同时检查起动机的齿轮传动装置。
6、电气设备：
6.1蓄电池保养，必要时更换；
6.2全船配电、照明、信号、广播系统检修；
6.3检查电气线路完好情况，检测热态绝缘电阻。
修理完毕后应进行系泊及航行实验。
（三）要求说明：
1.项目承包方式：
1.1、本项目的承包方式为采购文件规定的项目内容，包工包料、包设备、包质量、包安全文明、包服务的承包方式。
1.2、成交供应商不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令成交供应商退场，由此造成的经济损失，由成交供应商赔偿。
2.质量目标：
本项目的质量目标要求为符合相关行业标准。
3.安全保障:
本项目的成交供应商在服务过程中必须严格保障服务时的安全问题，一旦出现安全事故，由成交供应商自行负责。
4.本项目预算价为一年服务期内的服务费预算价，用完为止。
三、招标货物其它要求
1、交货前的发包人查验；
发包人有权在产品制造期间到承包人的生产现场查验产品及其部件，有权察看试验结果，发包人也可指派员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除承包人应按合同履行其义务的责任。
2、送货、安装、调试；
送货地点：按发包人要求。
质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
送货、调试过程中发生的费用由承包人负责。
承包人应在竟包文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。
承包人须派有相当工作经验的技术人员进行安装、调试，并负责现场安装过程中产品保护。
3、验收、交付；
（1）货物安装完成后，承包人须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。成品保护：验收合格后至使用单位接管之日止的成品保护工作由承包人负责，相关费用由承包人在竟包报价中综合考虑，如发生费用，发包人不予计取。
（2）发包人与承包人双方按照发包货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。货物验收前，承包人应事先准备好验收文件并获发包人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。
（3）如第一次验收未合格，承包人应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后7个工作日内进行再次验收，承包人应承担由而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，发包人可拒绝接受全部货物，承包人负责赔偿一切损失。
4、技术培训；
（1）承包人须对发包人的技术人员及操作人员进行培训，使其能熟练地完成对设备的各项操作使用，培训费用应包含在投标总价内。承包人须在竟包文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。
（2）负责培训的人员应具备同类产品的从业经验。
5、质保及售后服务；
（1）维修点应处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话按售后服务方案承诺赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应发包人维修需求。
（2）承包人须对合同中规定的全部货物（卖方生产的货物）提供售后服务方案中质保期作免费维修和保养，时间从验收通过、发包人接受并使用之日起。外购货物的质保期应按具体产品制造商的质保规定执行，但最低不能少于2年，外购货物的质量问题也应由承包人负责解决。
（3）在质保期内的工作应包括对所有货物常规检查、调整。具体的操作程序和内容须在竞包文件质保及售后服务方案中说明。
（4）质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损失及故障。
（5）免费质保期及售后服务要求：设备质保期按国家、厂商、行业标准执行，质保期由设备安装调试合格后开始计算。
6、备品备件；
（1）承包人须对所供的货物提供足够的备件、附件和易损件，以满足货物正常使用的需要。承包人随货物所带的备品备件，其价格应包含在货物投标价内。
（2）承包人须保证在货物质保期后维修所需的备品备件价格不高于本次竞包报价。
四、商务要求
| 质保期 | 验收合格后1年 |
| 质保期内其他要求 | 1.本项目质保期为验收合格后1年，中标人在质保期内应主动上门对设备进行维护，提供售后服务。2.保质期内因本次招标维修涉及的，中标人提供的项目本身缺陷造成各种故障应由中标人提供免费技术服务和维修。3.在免费质保期内，中标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。4.中标人在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。5.质量保修期内，要求中标人7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，中标人须在接到招标人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场维修，直至修复为止。 |
| 付款条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30％；2023年7月1日前支付至工程造价咨询单位审核后实际工程量的80%（不超过合同价的80%）；2023年12月31日前按单船最终验收合格，整体资料移交招标人，经招标人对整体资料复核完整后支付至合同款的100%，项目最终结算价款以招标人委托的为准。中标人收取各期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。（按实际发生项目为准，进行单船结算，预算费用用完为止。） |
| 服务期 | 自签订合同之日起至2023年12月31日止 |
| 培训 | 中标人应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |
| 产品的检验 | 1.中标人须按招标人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。2.船舶维修完工后，招标人有权组织有关人员按国家相关标准进行验收，如验收结果未达标，招标人有权要求中标人继续维修直到通过验收，由此造成的一切损失由中标人负责赔偿。 |
第六章竞包文件格式
1.企业基本情况表
| 企业名称 | |||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | ||||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | |||||||
| 联系方式 | 传 真 | 网 址 | |||||||
| 组织结构 | |||||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||||
| 成立时间 | 员工总人数： | ||||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目经理 | |||||||
| 营业执照号 | 其中 | 高级职称人员 | |||||||
| 注册资金 | 其中 | 中级职称人员 | |||||||
| 开户银行 | 其中 | 初级职称人员 | |||||||
| 账号 | 其中 | 技 工 | |||||||
| 经营范围 | |||||||||
| 备注 | |||||||||
2.竞包声明书
（发包人名称）：
本人（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：
我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦中标，中标无效，接受招投标监管部门的行政处罚。
特此声明。
竞包人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
年月日
3.法定代表人身份证明书
（姓名）是（单位名称）
的法定代表人，身份证号码为。
特此证明
| 身份证扫描件 |
竞包人：（盖章）
法定代表人：（签名或盖章）
日期：年月日
4.授权委托书
本授权委托书声明，我（姓名）系（竞包人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位的合法代理人，以本单位的名义参加（发包人）的工程的竞包活动。代理人在竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
| 代理人身份证扫描件 |
代理人：（签字）性别：年龄：.
身份证号码：职务：.
竞包人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：年月日
5.湖州市国有企业采购竞包人廉洁守信承诺书
本公司决定参加项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：
1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；
2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；
3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；
4.中标后将项目转包，或违法分包；
5.中标后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；
6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。
二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：
1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；
2.报销应由上述单位或个人支付的费用；
3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；
5.无偿或明显低于市场价装修住房。
三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。
四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。
五、本公司自愿将此承诺书在信用湖州网站进行公示。
上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。
法定代表人：（签名或盖章）
承诺单位（公章）：.
承诺日期：.
6.竞包保证承诺函
我单位参加项目的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。
竞包人（盖章）：.
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：.
日期：年月日
7.技术响应表
项目名称：
| 项目（设备名称） | 发包文件技术参数要求 | 竞包文件技术参数响应说明 | 偏离情况说明 |
| ... |
注：1、竞包人应根据发包文件技术参数要求，在“竞包文件技术参数响应说明”栏中给出详细说明，在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、竞包人不填写本表的，将被视作其所提供的货物完全响应发包文件要求，无偏离。
3、本表可根据实际需求进行增加。
竞包人（盖章）：.
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：.
日期：年月日
8.企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位联系人及电话 | 工程造价（万元） | 合同签订时间 | 备注 |
竞包人（公章）：.
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：.
日期：年月日
9.竞包函
致：{发包人名称}
1、根据你方发包项目编号为{项目编号}的{招标项目名称}工程发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款和采购清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)元（RMB¥元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述项目供货、安装、调试及验收等，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。
3、我方承认竞包函附录是我方竞包函的组成部分。
4、一旦我方承包，我方保证在/开工，/竣工，即日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方承诺工程质量达到的目标为：。
6、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包人须知中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果承包，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
竞包人：（盖章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：电话：传真：邮箱：
日期：年月日
10.竞包报价明细表
项目名称：价格单位：元(人民币)
| （一）船舶报价明细工程清单（船体） | ||||||
| 一 | 船体 | |||||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述及验收标准 | |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述及验收标准 | |
| 1 | 船舶上、下排，起重费全船甲板、外舷板喷砂除锈 | 元/吨 | 1 | 采用卷扬机钢丝牵引，气囊滚动上下排。用压缩空气将砂料喷向被处理的船体表面，将钢材表面的旧漆皮、锈蚀物除去，钢板表面光洁 | ||
| 2 | 船体钢板测厚、检查 | 每次 | 1 | 由专业人员持专业设备操作 | ||
| 3 | 护舷木20#槽钢调新、包跨内衬板及加强撑脚纵桁（壁厚8㎜） | 每米 | 1 | 表面无凹凸、线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 4 | 首部K板包钢板（板厚12㎜） | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 5 | 船体外板调换（板厚8㎜）注：其他辅助工程另算。 | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐，焊缝需X光探伤 | ||
| 6 | 橡皮头靠一条修理。包括钢丝、轧头等 | 每只 | 1 | |||
| 7 | 圆靠球每只、包括钢丝、轧头 | 每只 | 1 | 外观漂亮 | ||
| 8 | 甲板兰儿调换每米 | ㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 9 | 新做缆桩（双桩） | 每只 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 10 | 新做单桩 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 11 | 新做船名灯箱 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 12 | 甲板室水沟调新 | 每米 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 13 | 新拍船照一套 | 套 | 1 | |||
| 14 | 驾驶室移门新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | ||
| 15 | 机舱、厕所门新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | ||
| 16 | 机舱、厕所翻盖新做 | 每扇 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | ||
| 17 | 驾驶室落水管新做 | 每套 | 1 | 外型整齐、牢固、美观 | ||
| 18 | 钢质黄沙箱新做 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 19 | 船前、后舷墙板割换 | 每米 | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 20 | 全船体油漆（外四、内三） | 元/吨 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 21 | 船体复板（板厚5㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 22 | 船体复板（板厚6㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 23 | 船体复板（板厚8㎜） | 每㎡ | 1 | 线型和顺，焊缝整齐 | ||
| 24 | 船体海底箱进水滤板 | 每块 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 25 | 船体海底箱换新 | 每只 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 26 | 船用防火移门锁换新 | 每套 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 27 | 其他零星工程 | 项 | 1 | |||
| 28 | 全船水线、载重线标志 | 套 | 1 | |||
| 29 | 新做船名号 | 套 | 1 | |||
| 30 | 大仓、垫仓板换新（6mm） | ㎡/元 | 1 | |||
| 31 | 大仓、垫仓割装 | ㎡ | 1 | |||
| 32 | 大仓内衬板换新（5mm） | ㎡ | 1 | |||
| 33 | 大仓斜板换新（6mm） | ㎡ | 1 | |||
| 34 | 仓口围板修复（10mm） | ㎡ | 1 | |||
| 35 | 油布栓 | 只 | 1 | |||
| 36 | 消防龙头 | 只 | 1 | |||
| 37 | 垫仓板贴补（30*30） | 块 | 1 | |||
| （二）船舶报价明细工程清单（轮机） | ||||||
| 二 | 轮机 | |||||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 1 | R6160ZC柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | ||
| 2 | X6170zc柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（540马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | ||
| 3 | S1100柴油机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（马力） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | ||
| 4 | HCD400A齿轮箱分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试（282马力X22） | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | ||
| 5 | W-G300齿轮箱分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试 | 每台 | 1 | 离合正常、输出转速正常 | ||
| 6 | GZF1、3F船用轴带发电机分解、清洗、测检、调换易磨损件及坏件、修理、按装、调试 | 每台 | 1 | 工作正常、功率输出正常、转速达标 | ||
| 7 | 柴油泵送调验台修理、更换柱塞、偶件、出油阀等、调试 | 每台 | 1 | 工作正常 | ||
| 8 | 轮机管路、油路、江水门清污、疏通、修理、材料 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 9 | 隔水排气管调换 | 每米 | 1 | 工作正常 | ||
| 10 | 尾轴拉出，水、油封换新 | 每支 | 1 | 工作正常 | ||
| 11 | 尾轴相套及加工 | 每支 | 1 | 工作正常 | ||
| 12 | 尾轴内外套换新 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 13 | 尾轴油箱清洗、油管疏通 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 14 | 舵轴更换 | 每支 | 1 | 工作正常 | ||
| 15 | 舵轴更换 | 半支 | ||||
| 16 | 螺旋桨修理及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 17 | 中冷器清洗及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 18 | 增压器清洗及更换 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 19 | 空气瓶修理及配件 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 20 | 螺旋桨拆装 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 21 | 液压油箱清洗、管路清洗疏通、液压阀件清洗 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 22 | 液压油缸修理（换油封、密封圈） | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 23 | 消防泵及管路清洗、调试 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 24 | 海水泵检修保养 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 25 | 尾轴铜套拉出换新（人工） | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 26 | 舵轴铜套拉出换新 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 27 | 油封盖换新 | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 28 | 操纵器拆装保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 29 | 排气管消声器新做（废气锅炉） | 每只 | 1 | 工作正常 | ||
| 30 | 尾轴、齿轮箱、主机校三线 | 每套 | 1 | 工作正常 | ||
| 31 | 材料、油料按实际使用结算 | 升 | 1 | |||
| 32 | 其他零星修理及更换 | 项 | 1 | |||
| 33 | 液压泵修理及更换 | 每台 | 1 | |||
| （三）船舶报价明细工程清单（电器） | ||||||
| 三 | 电器 | |||||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 1 | 电气线路、灯常规保养工时费 | 艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 2 | 200A电瓶更新（骆驼牌） | 台 | 1 | 工作正常 | ||
| 3 | 空调清洁保养 | 每台 | 1 | 工作正常 | ||
| 4 | 配电箱保养 | 每套 | 1 | 工作正常 | ||
| 5 | 充电机修理（逆变器） | 每套 | 1 | 工作正常 | ||
| 6 | 电瓶加水充电保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 7 | 驾驶台开关、设备保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| 8 | 柴油机电脑监控仪保养 | 每台 | 1 | 工作正常 | ||
| 9 | 液压舵电操设备保养 | 每艘 | 1 | 工作正常 | ||
| （四）船舶报价明细工程清单（内装饰） | ||||||
| 四 | 内装饰 | |||||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 1 | 装修内衬、木档调换 | 每㎡ | 1 | 牢固、美观 | ||
| 2 | 玻璃调换 | 每块 | 1 | 牢固、美观 | ||
| 3 | （木门）驾驶室门、机仓门修理 | 每扇 | 1 | |||
| （五）船舶报价明细工程清单（其它） | ||||||
| 五 | 其它 | |||||
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 序号 | 修理项目 | 计量单位 | 工程量 | 投标单价 | 修理技术描述 | |
| 1 | 船用AIS | 套 | 1 | |||
| 2 | 船用甚高频 | 台 | 1 | |||
| 3 | 对讲机 | 台 | 1 | |||
| 4 | 缆绳Φ42 | 千克 | 1 | |||
| 5 | 彩条布（30*10） | 块 | 1 | |||
| 6 | 国旗（5号） | 面 | 1 | |||
| 7 | 救生衣 | 件 | 1 | |||
| 8 | 救生圈 | 只 | 1 | |||
| 9 | 太平斧 | 把 | 1 | |||
| 竞包报价：人民币 元整（¥： ） | ||||||
注：1、本表作为竞包报价依据，最终结算数量以发包人实际使用数量为准，所有单价以竞包人竞包时的单价为准，不随数量的变动而调整。
竞包人的报价是履行合同的最终价格，应含拟竞包产品的备品、备件和专用工具费用、人工费、税金、包装及运输、保险、检测验收、脚手架、安装调试、配合费、人员培训及交付使用后维保等工作所发生的费用及竞包人认为完成本发包文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在竞包总报价中。
授权代表签名：
供应商盖章：
日期：
11.竞包一览表
| 序号 | 项目名称 | 浙江省湖州市航运实业总公司船舶维修项目 |
| 1 | 竞包报价 | 大写：人民币 元，小写： 元。 |
| 2 | 备 注 |
注:1、竞包费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、代理服务费、总包配合费及其他一切费用。
以上报价应与“竞包报价明细表”中的“累计金额”相一致。
授权代表签名：
供应商盖章：
日期：
第七章湖州市绿色采购服务平台收费标准
一、交易服务费
1.工程类项目交易服务费，具体标准如下：
| 中标价（元） | 招标单位收费（元） | 中标单位收费（元） |
| 200万（含）以下 | 750 | 750 |
| 200万-400万（含） | 2000 | 2000 |
2.货物、服务类项目交易服务费，具体标准如下：
| 中标价（元） | 招标单位收费（元） | 中标单位收费（元） |
| 200万（含）以下 | 750 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 200万-500万（含） | 2000 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 500万-1000万（含） | 6000 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 1000万-2000万（含） | 10000 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 2000万-5000万（含） | 15000 | 根据中标价格的1.5‰ |
| 5000万以上 | 20000 | 75000 |
（1）不涉及具体金额的采购项目，招标单位和中标单位各收取交易服务费750元/件；
（2）中标单位收费不足750元的，按最低标准750元收费。
3.以上收费不包含作为竞包单位交纳的150元交易服务费。
二、竞价采购
服务收费标准如下：
| 成交金额(元) | 收费标准 |
| 10万以下（含） | 免费 |
| 10万-100万（含） | 1.5% |
| 100万-400万（含） | 1.1% |
| 400万以上 | 0.8% |
（1）向竞得供应商单向收取；
（2）不涉及具体金额的采购项目，向竞得供应商单向收取交易服务费1500元/件；
（3）本收费标准不适用自采商城的采购项目。
三、附则
湖州市联合产权交易有限公司以市场化为原则制定本收费标准，收费全部采用分档定额（定率）方式计算，如遇交易情况复杂、工作量大的项目，可进行一定比例上浮，上浮比例不超过50%。所有项目实际收费比例以具体相关文本约定为准。
本收费标准的解释权和修订权属于湖州市联合产权交易有限公司。
交易服务费账户：
户名：湖州市联合产权交易有限公司
账号：811284592000269
开户行：湖州银行股份有限公司湖东小微综合支行
联系我们
上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
bd@datauseful.com
关注给力商讯公众号
下载给力讯息APP
返回顶部