合同编号:QH/GJH-20201102-NY 书 电梯合同 合同号码:0Hm020102 飞限4 甲方（盖章） 乙方（盖 单位名称: 公司名称乎市升傅电梯工有限公司 单位地址 公司地址:数撞凶就中六巷号 法定代表人 法定代表人: 单位委托人（签章）:数2法人委托人:志 电话: 电话:18377753782 传真: 传真:07773684731 邮政编码: 邮政编码:535099 名: 户名:钦州市升博电梯工程有限公司 开户银行: 开户银行:中国工商银行钦州分行 帐号: 帐号:2115590009300016779 签约地点:钦州市 项目名称:医用电梯采购（项目编号:QZZC2020-J1-20015-GXXZ） 签约日期:2020年11月及日 第1页共10页 甲乙双方在自愿、平等互利的基础上协商一致,就甲方向乙方购买电梯产品事宜达 成合同条款如下: 1.0标的和价格 甲方经严格选型,决定向乙方订购下表所示电梯: 号机 产品名称 停/层台数商标设备单价安装单价合计金额 电梯 9/9 1杭州西尼1680.00127200.00296000.00 合计 贰拾玖万陆仟元整（￥296000.00） 价格单位:元 2.0交货期限 2.1本合约签订后,甲方应提供正确的土建施工图以便乙方绘制电梯土建配置图,乙方在 收到必备图纸文件之后应于7日内制成,并送交甲方确认;甲方应在收到乙方送交的配置图后7 日内确认完毕并送还乙方;乙方应在合同签订后之日起_20天内交货,安装工期自项目现场满 足安装条件开工后20天 3.0付款方式 3.1甲方于本合同货物安装验收合格后5日内向乙方支付合同价款的97%,即人民币贰拾捌 万柒仟壹佰贰拾元整,即￥287120.00元,剩余的3%,即人民币捌仟捌佰捌拾元整,即 ￥8880.00元作为质保金,在三年质保期满后5日内支付。 3.2甲方的付款无论以电汇、汇票或其它方式支付都应付至本合约之乙方指定帐户,否则 视为甲方未履行付款义务。 3.3本合同价包含电梯设备、税金、运输、安装调试、卸货起吊、当地政府技术监督部门 报装检验费及三年免费维修保养,不包含工程总包配合费、水电费、土建费。 4.0在甲方支付本合同第3.0条第1款之货款之前,乙方保留停止使用设备的权利。 50交货地点及方式:合同货物的出货地点为杭州工厂。具体交货方式如下 5.1乙方送货至:钦州市南珠东大街水东路4号 5.2为支持环保,若乙方以铁箱或其他可回收方式出货,则铁箱等不属于本合同项下之产 品,即铁箱等甲方应归还乙方、并由乙方回收。 5.3甲方收到货物后,应及时清点签收,并检查货箱数量编号与出货单是否相符和有无破 损情况,如发现问题应及时书面通知乙方,若收货后三天内乙方未接到甲方通知,则视为出货 第2页共10页 正常。 6.0产品质量保证 6.1乙方保证: 6.1.1提供的产品为全新制品; 6.1.2符合甲方选型时确定的各项产品技术规格和要求; 6.1.3符合电（扶）梯专业国家技术标准对制造商的要求; 6.1.4符合双方确认的电（扶）梯土建确认图要求。 6.2产品保质期: 6.2.1乙方提供自电梯验收合格移交使用之日起过36个月的产品保质期。 6.2.2在乙方负责或由乙方安排委托安裝,并且甲方在合理正常的使用、运输、搬运、保 管的条件下,自电（扶）梯安装完成移交之日起36个月,乙方对安装质量提供免费保修服务;如 因甲方原因导致不具备竣工移交条件时,乙方的免保责任自移交之日起满36个月即视为履行完 毕 6.23下列原因导致的故障均不在保修范围内 ①未经乙方或乙方委任的安装公司安装所致的故障; ②未经乙方或乙方委任的维修公司维保所致的故障; ③因人为使用不当而造成的损坏。 6.3根据国务院373号令及《特种设备安全监察条例》有关规定,乙方或乙方委托、指定的 具有资质的单位应为甲方提供本合同电梯产品的安装、调试、维修保养等服务,并对安裝质量 负责。甲方不得自行寻找安装单位安装,否则由此产生的安全及违反政府管理法规等方面的法 律责任由甲方自负,若因此造成乙方损失,还应赔偿损失 6.4甲方收到乙方提供的合同产品后应妥善保管,并承担提货后到安装开工前、以及开工 后因甲方原因导致工地停工期间的产品破损短缺所造成的一切经济损失和质量责任 7.0产品质量验收 7.1本合同电（扶）梯产品的规格详见双方确定的《电梯规格明细表》（如附件）。 7.2电（扶）梯部件在出货前均需乙方品保部门检验合格,并出具合格证 8.0施工期 8.1甲方认为土建具备安装条件后,应书面通知乙方派员进行安装前勘查作业,由双方确 认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期,联系工作应在开工前进行,以便乙方制定安装 第3页共10页 计划。在安装条件具备的前提下,乙方应在货到工地后正式开工。 8.2乙方进场安装前用书面形式通知甲方具体开工日期和安装人员名单,甲方联系人应及 时签收并回复乙方,经甲方签收确认的开工通知单所写日期为正式开工日。 8.3若因甲方未能履行本合同2.0、3.0、9.0条款,则开工日期相应顺延。 8.4如无特别情况,乙方承诺在甲方满足9.0条款规定的前提下,于正式开工安装后20 天内安装完工。 9.0安装必备条件 9.1货抵安装现场。 9.2井道、机房土建完工,建筑土建符合双方签订的合同中井道图,若不符合,甲方应及 时进行整改,基本要求包括: 9.2.1平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。 9.2.2井道和机房内粉刷完工,模板、钢筋或其它士建施工器具和建筑垃圾清除干净。底 坑无积水或渗漏水。 9.2.3建筑物内永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明 9.2.4各楼层门孔设置可开启的临时安全栅拦。 9.3甲方应确保施工期间的电源供应 9.3.1甲方应将安装施工用临时电源送至任意层站（一般在一楼）井道门口附近不超过25 米远处,其负荷每台电（扶）梯不小于三相380V20A和单相220V15A,每增加一台电（扶）梯增 加40%的供电负荷。 9.3.2甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电（扶）梯电气装置施工及验收 规范》和确认图相关要求的动力电源最迟于安装开工后5天内接入乙方配电柜,并设置动力配电 （板）柜。 9.3.3安装工程调试之前提供正式电源至控制柜安装位置,并承担甲、乙方之间电源箱连接 线的费用。 9.4甲方应在三楼以下的井道附近提供有防盗措施的电（扶）梯部件存储间和工具室,具 体面积视安装台数和楼层高度等因素在开工前双方商定。 9.5安装辅助项目按要求完成或委托落实。 9.6在安装区域内配置消防器材。 第4页共10页 10.0安装工程联络与配合 10.1甲方权责: 10.1.1负责收到电扶梯货箱后至安装开工前、以及开工后因自身原因造成工地停工期间的 产品保护。 10.1.2甲方负责收文签证 10.1.3当乙方以书面形式向甲方报告施工状况和要求甲方配合协调的事项时,除非甲方能 证明乙方报告不符合事实,否则甲方不得以任何理由拒绝协调解决安裝配合事项或拒签乙方递 送的书面材料。 10.1.4最迟于乙方正式开工后七天内向乙方提供各楼层地坪装饰完成面标高线和各层墙 面装饰厚度尺寸。 10.1.5承担工程总包配合费及水电费用,并于验收前办理完成电梯安全管理人员证。 10.1.6完成对讲机三方通话功能,并负责井道至监控室的布线。 10.2乙方权责 10.2.1安装前负责派员前往安装现场勘查,确认开工条件和提供咨询服务。 10.2.2按照国标和乙方产品技术标准以及双方确定的工期完成安装、调试工程 10.2.3遵守甲方现场的有关规章制度 10.2.4安装期间出席甲方主持的现场施工协调会,配合落实会议的工作要求。 10.2.5乙方负责安装人员的人身安全,因安全事故产生的经济和法律责任及费用均由乙方 承担。 11.0安装工程验收 11.1安装质量合格定义: 11.1.1.1GB/T10060-2011电梯安装验收规范 11.1.1.2GB7588-2003电梯制造与安装安全规范及其修改单 11.1.2当地特种设备监督检验部门的检验合格报告 1.2乙方在安装完工后进行检验,并符合GB10058-2009电梯技术条件,合格后通知甲方。 12.0竣工移交 12.1在下列条件全部具备的情况下,双方在竣工移交证明书上签章。 12.1.1双方已全部结清就本合同项下之电扶梯所签署的《电梯合同》所约定的款项。 12.1.2乙方已收到甲方于本合同中所约定支付的款项。 第5页共10页 12.2竣工移交证明书上的日期为正式交付使用日。 123如因甲方未按本合同之约定支付款项或因甲方原因无法实现报警装置功能而导致不 具备竣工移交条件时,甲方须承担以下责任: 12.3.1乙方在本合同13.0条所述之免保责任自安装完成移交之日起满36个月即视为履行 完毕。 12.4未办妥移交手续,甲方不得使用电梯并承担自安装完成之日起的电梯保管责任。 13.0质量保证与免费保养 13.1乙方提供自电（扶）梯验收合格交付使用之日起36个月的产品保质期。 13.2在乙方负责或由乙方安排委托安装,并且甲方在合理正常的使用、运输、搬运、保管 的条件下,自电（扶）梯安装完成之日起36个月,乙方对安装质量提供免费保修服务;质保期外 终身有偿提供维修保养服务,电梯维护保养价格为450元/台/月,质保期外维修更换的零配件按 优惠价格。 13.3免费保养期间,乙方按正常保养作业程序对甲方电（扶）梯进行免费保养和24小时召 唤服务。 13.4三年保质期内电（扶）梯零部件自然损坏由乙方负责免费更换,但由于下列原因致使 电（扶）梯损坏,乙方将酌收费用。 13.4.1因碰撞、摩擦或腐蚀造成的外观损伤。 13.4.2因进水造成短路引起的各类电气故障和电路板烧毁。 13.4.3因供电质量超标造成的电气部件烧毁。 13.4.4因自然灾害或人为损坏造成的故障或部件损坏。 13.4.5其他因甲方使用、管理不当所造成的故障或部件损坏。 13.5根据国务院373号令及《特种设备安全监察条例》有关规定,保质期满前30天内甲方 应与乙方签订维修保养合同,以便乙方更好地确保电（扶）梯正常运行。 14.0安装资质保证 14.1根据国务院373号令及《特种设备安全监察条例》有关规定,本合同涉及的电（扶） 梯产品必须由乙方或乙方认可的网点单位进行安装。 14.2乙方有权指定其认可的安装单位履行本合同项下乙方之相应义务。 15.0关于紧急报警装置: 15.1根据国家安全规范,乙方提供轿厢内紧急报警裝置; 第6页共10页 15.2但为实现乘客通过对讲系统与救援服务的持续联系,甲方应负责设立监控室、并按照 布线规格及要求完成机房到监控室的通信线路。 16.0违约责任 16.1除不可抗力的原因之外,乙方未按本合同预约日期出货,应向甲方支付逾期出货的违 约金,每日按不能出货部分的货款总金额万分之五计算,甲方未按合同规定的期限付清款的, 甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,每日按逾期货款总金额万分之五计算。 16.2甲方逾期支付款项,乙方有权另定交货时间,如逾期二个月以上仍未支付时,乙方除 追究甲方违约责任外,保留调整价格或取消本合同的权利。 16.3乙方在合同设备产成后免费为甲方保管电（扶）梯产品30天,自31天起,如由于甲方原 因导致乙方无法岀货的（或延期提货、或延期委办托运事项的）,甲方应向乙方支付仓储保管费, 每天的仓储保管费为延期出货电梯的销售总价的万分之四,仓储保管费必须结清方可出货。 16.4如甲方中途退货或因甲方的原因导致本合同不能履行,则乙方有权向甲方要求支付违 约金（按退货部分货款总金额的30%计）,并应赔偿乙方因此所受到的实际损失。 16.5甲方未按3.0条款规定的期限支付技术、劳务服务费的,甲方应向乙方支付逾期付款 的违约金,每日按逾期款项总金额的万分之五计算。 16.6由于甲方的原因,导致安装工期延误的,每延迟一天应按合同总金额的3‰向乙方支 付违约金,若延误7天,乙方有权暂时撤回安装队伍,如由于乙方的原因未能按约完成安装工程, 每延迟一天,应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金。 16.6本合同一经订立,任何一方不得擅自变更或解除,否则应向另一方支付合同总金额的 50%作为损失赔偿金。 17.0争议解决方式 17.1本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商解决,协商不成,任何一方可在原告 住所地提起诉讼。 18.0其他 18.1本合同自甲、乙双方签约之日起生效。 18.2本合同正本一式六份,甲方二份、乙方二份,招标代理机构一份,政府采购监督部门 一份。 18.3本合同的所有附件、双方就本合同另行订立的补充合约及双方的营业执照复印件均为 本合同不可分割部分,享有同等法律效力 第7页共10页 18.4本合同各页未加盖乙方骑缝章,或骑缝章未连续者视为无效 18.5本合同任何之改动必须经甲、乙双方盖章确认,方为有效。 19.0业主方负责处理事项: 下列事项由甲方负责处理: 1、井道、机房土建营造工程范畴内的事项 2、井道内无建筑垃圾、残留钢筋,底坑无渗漏水,机房门窗齐全。 3、提供电梯设备堆放场地和临时仓库及临时宿舍。 4、施工电源（送至井道门口附近不超过25米处）。 5、动力电源（按确认图所定规格送至机房内靠近门口处,设动力电源柜）。 6、各楼层地坪装饰完成面标高和墙面装饰厚度尺寸的确定。 7、从杋房到控制室的对讲电话、视频监控线、消防管制等线路的敷设,轿厢视频监控的安 装 8、总包配合费（包括但不仅限于垃圾清运费等费用）。 9、层门缝水泥灌浆填塞。 10、机房曳引机、底坑缓冲器混凝土基础。 11、机房吊钩。 20.0合同附件表（有打“√”标记表示有此附件） NO 附件名称 页数标记 备注 电梯规格明细表 第8页共10页