二〇二二年八月代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司采购人：江苏省彭城监狱项目名称：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026竞争性磋商文件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；一、供应商资格条件：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本公司对江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。如贵单位有意参与，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。（供应商）：项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026竞争性磋商文件

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（1）本项目不接受联合体参与采购活动。说明：供应商拟选派项目负责人具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）。2、供应商需具备电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，《安全生产许可证》；

③“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；2）查询渠道包括：1）由采购人查询信用信息。（4）查询及使用供应商信用记录：

网页截屏打印或下载，与其他采购文件一并保存。4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：3）截止时点（查询环节）：评审结束前。和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。④“诚信徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

首次响应文件提交的截止时间：2022年08月16日上午9：30，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。提交首次响应文件地点：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27d1-406室。提交首次响应文件时间：2022年08月16日上午9：00-9：30。二、提交响应文件要求采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。5）信用信息的使用规则：

响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本公司不接受不按要求密封、未盖公章、未胶装成册、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。供应商需向本公司提交密封的首次响应文件，一式叁份，正本壹份，副本贰份，需注明正本副本字样。正本和副本放入一个封袋，封袋上需注明“于2022年08月16日上午9:30之前不准启封”及“JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。联系人：李雪芹联系电话：0516-83822529首次响应文件开启地点：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27d1-406室。首次响应文件开启时间：2022年08月16日上午9：30。

五、磋商保证金：无。四、获取竞争性磋商文件：详见磋商公告2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。1、表明报价为要约，同意江苏建协全过程工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，同意江苏建协全过程工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。三、报价要求本的，须在双方签订政府采购合同后，由本公司提供给采购人。

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供：（1）供应商合法有效的法人营业执照复印件加盖公章。1.供应商的资格证明文件（必须提供，否则磋商将被拒绝）：八、响应文件编制要求七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《项目要求》六、采购需求：详见《项目要求》

（5）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件加盖公章，格式见《磋商文件》附件)；（4）供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份或提供供应商上年度财务报告或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明复印件；（3）财务状况报告：2）供应商拟选派项目负责人具备机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书复印件加盖公章；并取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），响应文件中提供证书复印件加盖公章；1）供应商的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质证书复印件加盖公章；具备安全生产条件，取得《安全生产许可证》，响应文件中提供证书复印件加盖公章；

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。注：中小微企业，应当同时符合以下条件：《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。（6）供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》原件（加盖公章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则投标将被拒绝）

3.综合评审评分项（详见评分细则）（4）授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件），另需单独出具授权委托书一份，备磋商现场核验；（3）《承诺书》（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；（必须提供，否则在符合性审查时按照磋商无效处理）；（2）主要人员一览表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；（1）磋商报价表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；2.供应商的符合条件

（3）投标人服务承诺书供应商业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）。（2）商务部分2）服务方案；1）施工组织设计；（1）技术部分

九、执行政府采购政策：2）供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。1）首次响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《授权委托书》中受托人签字[《磋商文件》要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章）]。副本可以是正本的复印件。注：（5）质保期（4）服务团队技术水平

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；1、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定的中小企业扶持政策：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：3、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。2、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。规定依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

说明：特别说明：《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2015〕124号)规定：“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分（得分）顺序推荐。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。十一、评审程序注：根据政府采购相关文件要求，本项目首次报价不公开，要求二次报价（最终报价）。十、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

十五、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。十四、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏建协工程咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。十三、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。十二、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。2、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。1、通过资格性审查和符合性审查的供应商作为磋商报价供应商。

供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。十七、询问和质疑提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。十六、竞争性磋商文件的澄清或者修改

二十、采购项目需要落实的政府采购政策十九、成交供应商在领取成交通知书前，向江苏建协全过程工程咨询有限公司缴纳代理服务费，收取标准见附件。待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。供应商认为磋商文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性质疑接收人：李雪芹、孟艳秋联系电话：0516-83822529地址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27d1-405室质疑函接收形式：供应商直接送交或供应商通过邮寄。质疑函内容应严格按照《政府采购质疑和投诉办法》第十二条执行。

二十三、采购代理公司：江苏建协全过程工程咨询有限公司联系方式：0516-67030197地址：江苏省徐州市云龙区翠屏山街道办事处长山村二十二、采购人：江苏省彭城监狱二十一、成交结果在徐州政府采购网http://www.ccgp-xuzhou.gov.cn/上公布。政府采购促进中小企业发展；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展等。

2、《项目要求（采购需求）》1、《评分细则》附件：电话：0516-83822529联系人：李雪芹地址：徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27D1-405室

8、《偏离表》7、《投标人服务承诺书》6、《质保期承诺书》5、《项目经理无在建工程承诺书或证明材料》4、《已标价的工程量清单》3、《磋商报价表》

14、《残疾人福利性单位声明函》13、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》12、《中小企业声明函》11、《授权委托书》10、《承诺书》9、《合同草案条款》

附件2、项目要求（采购需求）附件1、评分细则2022年08月03日16、《预付款保函支付条款模板》15、《代理服务收费标准》

注：考虑疫情及施工场所特殊性因素，项目实施全周期可能采取施工人员监内全封闭施工直至工程完工，隔离时间不计算在工期内。封闭施工期间，采购人提供住宿，每日三餐须在采购人食堂订餐，费用自理。供应商所有人员应严格遵守监狱相关管理规定，严格执行保密制度，如因供应商原因，造成泄密的，需承担相应法律责任。具体以采购人实际需要为准。工期：45日历天。项目地点：江苏省彭城监狱院内项目名称：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程二、项目概况：一、本项目不接受超过999800.00元人民币（采购预算金额）的报价（最后报价）。本工程为单价合同，本合同价格包括但不限于施工费、人工费、材料费（含辅材费）、管理费、利润、设备、运杂费、保险费、安装调试费、培训费、及各项检测试验费、各项措施费、各项规费、成品保护费、技术服务、售后服务、水电费、税金等所有费用。还包含疫情防护等的费用支出。

视频监控系统是监狱安全防范系统的重要组成部分，是提高监狱监管水平和技防水平的重要工具，它对于监督罪犯改造、防范狱内突发事件的发生都起到了不可替代的作用。根据省局相关安防设施建设要求，结合我监目前实际使用情况，特申请本次项目改造。江苏省彭城监狱目前部分楼宇楼层仍然使用的是模拟监控，建设时间较早，设备老化严重，图像模糊不清，且覆盖范围不全。同时楼宇机房及监控、对讲等信息系统未安装UPS供电系统，严重影响了监管安全和数据安全。三、建设背景工程内容：2号习艺楼二、三、四层，医教楼二楼西侧、三楼、四楼高清华数字视频监控改造；1号、2号习艺楼，3号集训楼，5号、6号监房楼，罪犯食堂，医教楼增加UPS不间断供电系统，详见清单。质量要求：满足需求维修方案中的所有目标要求且工程合格，通过相关部门验收。

根据省局安防设施建设规范要求，结合我单位实际情况，本次项目拟对高清视频监控、UPS系统升级改造规模如下：四、建设内容、规模目前，监狱1号习艺楼、2号习艺楼、3号集训楼（八监区）、5号监房楼、6号监房楼、医教楼及罪犯食堂各信息系统均为市电供电，在市电故障的情况下各系统均无法正常运行。为了保障各楼宇分机房及每楼层信息系统在市电故障情况下的正常运行，需在以上楼宇分机房增加UPS供电系统。同时，随着监狱管理越来越依赖信息系统，而不间断供电系统的稳定性和可靠性直接关系到信息系统数据存储和信息设备的稳定运行，离开了稳定可靠的不间断供电系统的支持和保障，整个信息系统的可用性和网络系统的运行都要大打折扣。结合《监狱视频监控和固定触发式网络报警系统建设规范》要求，针对我监视频监控系统现状，对2号习艺楼二楼、三楼、四楼及医教楼二楼西半部分、三楼、四楼模拟监控升级改造为高清数字视频监控，并接入智能管理大平台和海康智慧监所综合管控平台。视频监控系统的建设将直接关系到监狱安全管理的效率和效果。监控系统的建设，信息共享、多级管理、远程控制也成为监狱管理部门迫切需要解决的问题。建设监狱视频监控系统就是为了采用先进的科学技术，对监控图像进行实时传送，以达到信息共享、过程监控和管理的目的。

采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，系统集成化、模块化程度高。设计合理，架构简洁，功能完备，切合实际，能有效控制和提高工作效率。系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平；同时，系统的安装调试、软件操作使用又简便易行，容易掌握，适合中国国情和本项目的特点。1、先进性五、实施原则3、线路改造、系统对接等；2、1号习艺楼、2号习艺楼、3号集训楼（八监区）、5号监房楼、6号监房楼、医教楼、罪犯食堂等楼宇分机房部署安装UPS供电系统，在市电故障时，确保各楼宇信息系统正常运行；1、医教楼二楼西半部分、三楼、四楼、2号习艺楼二楼、三楼、四楼进行视频监控高清化、数字化改造，安装高清监控摄像机150台，实现无盲区、全覆盖；

系统设计采用标准化设计，严格遵循相关技术的国际、国内和行业标准，确保系统之间的透明性和互联互动，并充分考虑与其它业务系统的连接。在设计和设备选型时，将科学预测未来扩容需求，进行余量设计。4、开放性系统的建设需要融合以往建设经验，结合监狱在安防系统管理的具体应用需求，使用具有成熟应用实践的软件平台架构确保系统的健壮性，选用具备高可靠性、高安全性，具有数万小时平均无故障时间的设备，同时为关键设备、关键部件设计冗余备份。建立健全系统安全稳定运行保障机制、建设系统运行故障预案，全方位多角度保障系统的顺利运行。3、安全性系统采用成熟的、稳定的、完善技术设备，具有一致性、升级能力，能够保证全天候长期稳定运行。在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，同时系统具有一整套完备的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。主要设备应选用先进、成熟、稳定的产品，尤其要能适应高温等恶劣的环境。2、可靠性

本系统的规划设计严格遵循国家有关部门政策法规，以江苏省监狱管理局2017推荐的技术标准为参照标准，并结合司法监狱行业相关指导文件和建设规划文件。本系统涉及的标准规范包括但不限于下表所示的文件规定的标准。六、设计标准及依据在满足对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，追求最优化的系统设备配置，以尽量降低系统造价。6、最优配置坚持实用性为主的原则，系统务必完全满足涉及监狱各项安防和监管的实际需求，着眼于近期目标和长期的发展，采用当前主流应用技术和相对成熟的监狱安防集成管理模式，在适当考虑未来发展需求的前提下，避免盲目追求系统设计超前性和设备豪奢性，统筹规划，实事求是。5、实用性和经济性

发改[2010]1389号全国监狱信息化一期工程项目建议书司发通[2008]124号全国监狱信息化建设规划GB/T32923-2016信息安全安全技术信息安全治理GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求GB17859-199计算机信息系统安全保护等级划分标准2010司狱字277号全国监狱信息化应用软件开发建设任务分工意见

GB50174-2008电子信息系统机房设计规范GB50348-2004《安全防范工程技术规范》；GB50054-95《低压配电设计规范》全国司法行政系统网络平台技术规范GB/T20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求GB/T25068-2010信息技术安全技术IT网络安全

GB10963家用及类似场所用过电流保护断路器GB/T1980标准频率GB/T762标准电流GB156-1993标准电压YD-T1095-2008通信用不间断电源（UPS）GB-T14715-1993信息技术设备用不间断电源

GB/T4343信息技术设备的安全性GB/T4365电磁兼容GB4026设备接线端子和规定电线端鉴别标志以及文字和数字系统一般应用原则GB4208外壳防护等级（IP代码）GB/T3859.2半导体变流器应用导则GB/T3859.1半导体变流器基本要求的规定

建标139-2010监狱建设标准IEEE802.3U《以太网100BASE-T标准》江苏省监狱安防工程建设暂行标准GB/T14549电能质量公用电网谐波GB/T7678半导体自换相变流器(IEC146-2)GB7260-2不间断电源设备(UPS)-第2部分:电磁兼容性(EMC)要求

1、高清视频监控系统七、详细设计其他国家与地方相关的规范及标准本项目相关的相关会议纪要与省局技术规范要求本项目的基础施工图纸江苏省数字化监狱建设标准（试行）

接入监狱电子政务外网，同时接入智能管理大平台和海康智慧监所综合管控平台。视频画面上可显示摄像机的编号、部位、地址和时间、日期等。本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/秒；图像格式为1080P及以上时，网络传输的视频帧率不低于25帧/秒。监控无盲区、全覆盖，实时录像不少于30天。高清网络视频监控摄像机不低于1080P，200万像素，支持H.265视频编码，其传输速率不低于4Mbps（适当考虑带宽冗余）。（1）需求分析

先进：采用成熟、主流的技术，充分兼顾需求和技术的发展，充分考虑与原系统的连接。可靠：系统或采用的接入设备具有相应资格产品检测中心的测试，质量达标，性能稳定，能持续有效运行。实用：监控及图像质量满足实际需求；系统界面友好，操作简单合理；系统安装、使用、维护简便。设计依据的总原则是“实用、可靠、先进、经济、开放、安全、整体”（2）设计原则系统可设置操作员权限，被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范围和系统参数。操作员可以在系统的任一计算机上，输入操作密码，对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用。

本项目在监控点前端均采用网络摄像机。前端子系统实时采集现场图像，经过摄像机压缩后通过网络传输子系统传输到后台控制子系统；（3）详细设计整体：系统整体设计统一规范，各功能模块的设计清晰合理，相互之间的业务（数据）交叉和互通应当一体化、合理化，避免数据和业务的冗余。安全：在考虑系统安全性和保密性时，除考虑各种外界干扰外，还在各个环节提供安全、保密措施。开放：系统遵循开放系统的原则。符合行业标准，能提供软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具，使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。经济：在确保实用性、可靠性、先进性的前提下，注重系统建设成本和投入的阶段性，以技术建设与应用机制的协调发展，确保系统效益。

在东、西楼梯、门厅、民警办公室、工具间、仓库、卫生间以及车间大厅、拐角安装高清视频监控点位，实现监控全覆盖。目前，2号习艺楼一楼前期已完成监控数字化、高清化改造，2-4楼由于之前闲置未正常使用，2019年智慧监狱创建过程中未对其数字高清化改造，仍然使用的是之前模拟监控，现对2-4楼视频监控系统进行数字化、高清化改造。2号习艺楼整个项目监控摄像机均采用1080P，200万像素及以上高清网络摄像机，彩色黑白自动转换，画面清晰逼真。1）前端设计：系统通过传输网络实现系统中所有图像信息（实时视频信息、录像视频信息）和反向控制信号的传输。所有前端视频信号接入指挥中心，由海康智慧监所综合管控平台实现对所有监控视频信息的管理，实现视频直播、存储、及转发。

2号习艺楼二楼、三楼、四楼安装高清视频监控点位共计84台。3、4楼布局与2楼相同，分别也在同位置安装同类型摄像机，每层28台。2楼监控点位共计28台。东、西楼梯、卫生间、仓库及民警办公室外阳台采用枪式摄像机壁装，共5台；车间大厅安装枪式摄像机18台，吊装，安装支架需可伸缩，根据实际需求调整安装高度；门厅安装半球摄像机2台，民警办公室、车间拐角、工具间各安装1台半球摄像机，壁装，共5台。2楼监控点位图如下：

四21同1311

231415

甲

门

1617

生仓库

CF1008

300*100868

2510

固

1819

卤22自20自12

三三

2

400*300

工具间

2楼西半部点位图如下：2楼西半部分安装点位共计17台，3楼共计27台,4楼共计22台，总计66台。每层2个楼梯间设置1台枪式摄像机，壁挂安装，每层走廊设置4台半球摄像机壁装，每层卫生间设置2台半球摄像机壁装，每个房间内根据房屋面积大小安装不同数量半球摄像机壁装。医教楼改造监控点位安装在每层楼梯、走廊、卫生间及各个房间内，实现监控全覆盖：目前，医教楼前期已完成1楼及2楼东半部分监控数字化、高清化改造，2楼西半部心理矫治相关房间及3、4楼仍然使用的是模拟监控，需要进行视频监控数字化、高清化改造。医教楼

利用有限的管网、桥架空间，实现视频监控点的各类信号与各个机房的通讯、传输，既要做到实时、可靠，又要方便管理与维护等，因此系统的传输结构采用网线结合光纤方式进行接入。2）传输端设计：4楼点位图如下：3楼点位图如下：

SGK

采用企业级存储专用硬盘。视频存储系统强大的NVR服务器构建完善的网络存储系统，存储资源可以根据需求分布式部属并加以统一资源管理和调度，支持动态存储资源管理、在线部属，可以基于统一平台满足不同存储质量、容量和服务质量的客户需求，可以提供完善的备份和存储生命周期管理功能。3）视频存储设计：医教楼二、三、四楼西楼梯口加装9U壁挂机柜，内设光电交换机及光电转换设备，接入各层摄像机，通过光纤接入二楼楼宇分机房监控网；壁挂机柜电源接入二楼楼宇分机房UPS；医教楼二层西半部分、三、四层走廊及每个房间都没有吊顶，摄像机接入电源和网络需在走廊架设桥架，出桥架部分需穿金属管，进房间线路需穿PVC线槽。2号习艺楼二楼民警办公室机柜加装监控网光电接入交换机，用网线接入本层摄像机；三、四楼民警办公室加装22U机柜，内设光电交换机及光电转换设备，用网线接入本层摄像机，通过光纤接入一楼楼宇分机房监控网；楼层机柜电源接入一楼楼宇分机房UPS；网线及电源线沿车间大厅现有桥架敷设，出桥架部分需穿金属管，进房间线路需穿PVC线槽。

图像记录、回放采用全双工的方式，并具有正常和逐帧进（退）的回放功能。具备存满提示、自动转盘存储、死机检测报警和自动恢复、快速检索回放等主要功能。记录设备具有全实时的记录速度，并且可根据需要灵活设置记录帧率的功能。报警录像具备预录和续录功能，用户可以方便掌握报警发生前和报警发生后的视频信息，以防止丢失有价值的视频信息。录像方式：具备全天实时录像、报警录像、定时录像等多种方式。根据项目需求，配置的硬盘设备，可满足不少于30天的视频存储。

录像时任意设定需要录像的时间段、摄像点以及录像的压缩比和质量；采用先进的视频压缩技术，提供清晰的图像资料以供事后查询、回放用；指挥中心对各监控点进行不间断监控，防范并提早发现事故隐患；（4）系统功能系统采用1080P摄像机，H.265编码，可以更有效的利用存储资源，满足不少于30天存储要求。存储智能化编码

1）容量确定原则（1）UPS容量的确定2、UPS系统系统具有自愈能力：当意外掉电、网络故障等问题发生时，系统可自动恢复到故障发生前的状态继续运行，支持冗余服务器、数据库备份等特性，保障系统可靠运行。先进的体系架构：采用先进的模块化软件，支持分级、分单元管理方式，系统具备良好的可扩展性和开放性，可根据监控范围的扩大实现系统的平滑扩容，同时还可提供开放的编程接口，为系统集成功能开发提供接口；实现远程及客户端的全方位管理、调看及控制；

2）各楼宇容量确定对于负载不断分期扩容的情况，在本次配置UPS容量时，还适当考虑中远期发展趋势，并在选型中挑选可并机或多机运行的机型，以使中远期负载容量增大时，通过UPS并机扩大其输出容量。相应地，配置UPS输入输出配电柜时，也同样预留多台UPS的输入开关和中远期的负荷分路开关，以便于今后扩容。UPS容量不宜过小，使其长期处于重载运行状态。这样虽可节省一部分投资，但由于逆变器处于重载运行，其输出波形将发生畸变，输出电压幅值抖动过大。这样既不能为负载提供优质电源，还极易造成UPS逆变器的本级驱动组件损坏，所以，即使从经济角度讲也是得不偿失。根据目前一些UPS厂家推荐，UPS负载量不宜长期超过其额定容量的80%。UPS容量较负载不宜过大，使其过度轻载运行。过度轻载运行虽有利于降低逆变器的损坏概率，但可能造成市电停电时，电池放电电流过小而放电时间偏长，在电池保护装置故障时，电池组被深度放电，而遭永久性损坏。负载性质对UPS输出功率的影响。当前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的输出功率都是指负载功率因数为一0.8（滞后）时的值，而UPS电源实际可带的负载量是与负载功率因数密切相关的，当负载为纯电阻性或电感性时，逆变器在额定机功率下其有功功率将有所下降。所以在考虑UPS容量时，对不同的负载功率因数要进行功率折算，通常可作这样的估算：假设负载功率因数为一0.8（滞后）时UPS额定功率为1KVA，则当功率因数为一0.9和-1.0时，输出功率分别约为0.9－0.92kVA和0.74－0.77kVA。对于计算机类负载，只要负载的峰值系数在UPS允许的范围内，UPS基本上可以输出额定功率，对于电阻性或电感性负载，则需酌情加大UPS容量。根据负载容量及性质，选择适当的UPS，既可保证UPS的供电质量，降低故障率，又可节省投资，提高经济效益。UPS容量的确定要满足当前负载的需要，同时也要考虑几个因素：

6号监舍楼目前各接入设备负载总量约25.4KW，需要配置1套三进三出30KVAUPS，配备12V100AH电池64节，后备时间约2小时。5号监房楼通过对各楼监控、对讲、网络等系统及机房机柜的使用功率统计，在合理冗余量预留的基础上，各楼主要接入设备清单及UPS需求配置如下：

教学楼目前各接入设备负载总量约14.2KW，需要配置1套三进单出20KVAUPS，配备12V100AH电池32节，后备时间约2小时。3号集训楼（八监区）目前各接入设备负载总量约31.6KW，需要配置1套三进三出40KVAUPS，配备12V100AH电池64节，后备时间约2小时。

2号习艺楼目前各接入设备负载总量约12.8KW，需要配置1套三进单出20KVAUPS，配备12V100AH电池32节，后备时间约2小时。1号习艺楼目前各接入设备负载总量约8.4KW，需要配置1套三进单出20KVAUPS，配备12V100AH电池32节，后备时间约2小时。

目前各接入设备负载总量约4.4KW，需要配置1套单进单出10KVAUPS，配备12V100AH电池16节，后备时间约2小时。前端主要供电设备清单及功率位置视频监控对讲分机交换机网络报警电源区域管控主机光纤收发器NVR对讲主机广播主机显示器电脑主机其他功率（W）总功率（W）机房6011234230004387前端主要供电设备清单及功率位置视频监控对讲分机交换机网络报警电源区域管控主机光纤收发器NVR对讲主机广播主机显示器电脑主机其他功率（W）总功率（W）机房6011234230004387罪犯食堂目前各接入设备负载总量约10.9KW，需要配置1套三进单出20KVAUPS，配备12V100AH电池32节，后备时间约2小时。

300*200封阅式架

1/1

中小企业规模类型

自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发，供广

大中小企业、

政府部门和有关机构自测或辩别企

业规模类型

只

H

徐州工信

（一）主要设备技术参数设备选型及配置目前，各楼宇接入设备均从市电供电，现需每栋楼宇分机房另外配置UPS输入输出配电柜，由各楼宇市电配电柜接入市电电源，给UPS系统供电，UPS配电柜内根据实际需求配置相应规格元器件，分楼层、分区域将所有前端接入设备及分监控室、机房机柜等电路改接在UPS配电柜内，完成电路改造。（3）电路改造20KVA及以上UPS系统还需配置直流/交流开关，主要用于逆变输出和交流旁路电源之间的快速切换，以全面提高系统的供电安全性和可靠性。（2）开关配置

4）动态范围不小于106dB。3）最低照度彩色不大于0.005lx，黑白不大于0.0005lx。2）支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测1）具有200万1/2.7\"CMOS传感器（1）枪式摄像机参数要求：1、高清视频监控

10）视频压缩标准:主码流：H.265/H.2649）最大图像尺寸:1920×10808）内置暖白光补光灯。7）防补光过曝:支持6）补光距离不小于60米。5）信噪比不小于62dB。

16）自行无缝对接江苏省监狱智能管理大平台和海康智慧监所综合管控平台15）供电方式:需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。14）启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）13）网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口12）音频:1个内置麦克风11）网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）

5）在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。4）彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。3）最大亮度鉴别等级不小于11级2）最大分辨率1920x1080。1）具有200万像素CMOS传感器。（2）半球摄像机参数要求：

1）配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4（3）24端口交换机参数要求：9）自行无缝对接江苏省监狱智能管理大平台和海康智慧监所综合管控平台8）摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。7）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。6）信噪比不小于55dB。

7）支持按端口划分VLAN，支持VLANTRUNK6）支持MAC地址绑定功能5）提供工信部入网许可证复印件并加盖原厂公章4）转发性能：42Mpps/96Mpps3）交换容量：336Gbps/3.36Tbps2）支持独立的console管理串口

2）支持陌生人报警1）名单库比对报警（4）网络硬盘录像机参数要求：10）支持通过TELNET对设备进行管理9）支持广播风暴抑制8）支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF

8）不少于8盘位，最高支持满配8TB硬盘7）2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口6）支持接入符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机5）支持2路视频流周界分析，支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域4）支持人脸属性识别3）支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索

1)UPS容量为10kVA，采用在线UPS电源；（1）单进单出10KVAUPS主机参数要求2、UPS11）自行无缝对接江苏省监狱智能管理大平台和海康智慧监所综合管控平台10）1个eSATA接口9）2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

7)集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。6)★为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明，加盖UPS厂家的公章；5)★UPS主机应面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，输出频率，ECO模式、电池节数、并机模式，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文设置说明，加盖UPS厂家的公章；4)UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；3）UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；2)UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

输入功率因数≥0.99输入频率变化范围40~70Hz输入电压可变范围110~176Vac（50%~100%负载线性降额）176~288Vac（不降额）输入额定电压208Vac/220Vac/230Vac/240Vac9）主要指标要求：8)★UPS主机应该获得泰尔认证,提供认证复印件加盖UPS厂家的公章。

运行温度0～40℃并机数4台切换时间0ms系统效率在线模式：≥95%@100%负载，ECO模式：≥98%输出功率因数1输出额定电压208Vac（PF=0.9）/220Vac/230Vac/240Vac

4)UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；3）UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；2)UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。1)UPS容量为20kVA，采用在线UPS电源；（2）三进单出20KVAUPS主机参数要求防护等级IP20

输入额定电压380/400/415Vac9）主要指标要求：8)★UPS主机应该获得泰尔认证,提供认证复印件加盖UPS厂家的公章。7)集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。6)★为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明，加盖UPS厂家的公章；5)★UPS主机应面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，输出频率，ECO模式、电池节数、并机模式，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文设置说明，加盖UPS厂家的公章；

系统效率在线模式：≥95%@100%负载，ECO模式：≥98%输出功率因数1输出额定电压208Vac（PF=0.9）/220Vac/230Vac/240Vac输入功率因数≥0.99输入频率变化范围40~70Hz输入电压可变范围190~305Vac（50%~100%负载线性降额）305~478Vac（不降额）

1)UPS容量为30kVA；（3）三进三出30KVAUPS主机参数要求防护等级IP20运行温度0～40℃并机数4台切换时间0ms

7)UPS主机应具有EPO紧急关机功能；6)★为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明，加盖UPS厂家的公章；5)★UPS主机具有面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、电池EOD（电池低压）点、变频模式，提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文设置说明，加盖UPS厂家的公章；4)UPS主机应采用先进的无线并联冗余技术，并联可靠性高环流小；3)UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；2)UPS主机应采用在线全数字化控制的三进三出UPS产品；

输入功率因数≥0.99输入频率变化范围40～70Hz输入电压可变范围277～485Vac（不降额），190～277Vac（50%-100%负载之间线性降额）输入额定电压360Vac/380Vac/400Vac/415Vac9）主要指标要求8)UPS须配置主路、旁路、维修旁路开关；

运行温度0～40℃最大并机台数6台切换时间0ms系统效率在线模式：≥93%，ECO模式：≥98%输出电压稳压精度±1%输出额定电压360Vac/380Vac/400Vac/415Vac

2)UPS主机应采用先进的双核DSP数字化控制技术，整体结构采用模块化结构设计；1)UPS容量为40kVA；（4）三进三出40KVAUPS主机参数要求防护等级IP20相对湿度0%～95%（无冷凝）贮存温度-25℃～55℃（不含电池）

8)UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面；7)★考虑机房占地面积，UPS主机的占地面积应小于0.5平方米，提供产品彩页给予证明，并加盖UPS厂家公章；6)UPS主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警；5)★UPS主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作，提供的投标产品使用说明书中必须有详细的设置说明，加盖UPS厂家公章；4)UPS主机应采用先进的并联冗余技术，并联可靠性高环流小，并机数不少于4台，同时并机可以共用电池组；3)UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；

输入频率变化范围40～70Hz输入电压可变范围304～485Vac(不降额)；138～304Vac(40%～100%负载之间线性降额)输入额定电压380Vac/400Vac/415Vac11）主要指标要求：10)★UPS主机应该获得泰尔认证,提供认证复印件加盖UPS厂家的公章。9)★UPS主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能，提供机器的实物图片进行证明，并加盖UPS厂家公章；

切换时间0ms系统效率在线模式：96%，ECO模式：99%输出功率因数1输出电压稳压精度±1%输出额定电压380Vac/400Vac/415Vac输入功率因数≥0.99

2）工作环境：电池在环境温度-15℃～+45℃条件下正常使用1）★蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，容量为100AH（5）UPS蓄电池参数要求防护等级IP20运行温度0～40℃并机数量4台

1、高清视频监控（二）采购明细（详见工程量清单）6）★蓄电池应具有泰尔检测认证、阻燃测试报告及检测报告，提供证明材料复印件并加盖原厂公章。5）容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≦5%。4）安全阀要求：具有自动开启和自动关闭功能，开阀压力和闭阀压力满足一下以下要求：开阀压力：10～35kPa；闭阀压力：3～30kPa。3）气密性：电池在50kPa的正作压力下不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形

本次为首次报价项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026附件3、磋商报价表九、其他要求：见《磋商文件》附件：9、《合同草案条款》。2、UPS预算清单

供应商（公章）：1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；3、偏离说明：详见《偏离表》；4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）*各项最初报价的单价。报价说明：供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。货币单位：人民币元

根据工程量清单报价项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026货币单位：人民币：元供应商名称：附件4．已标价的工程量清单日期：法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应磋商文件。本款说明：日期：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计：

项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026项目名称：附件5.项目经理无在建工程承诺书或证明材料江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。③供应商应按采购人提供的工程量清单报价，否则将视为没有实质性响应磋商文件，作废标处理。②供应商对以上数据的真实性负责。

致江苏省彭城监狱、江苏建协全过程工程咨询有限公司：附件6.质保期承诺书日期：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：格式自拟

日期：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：费质保服务，并延长年。我公司郑重承诺为江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程（项目名称）JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026（项目编号）提供2年的系统及设备免

供应商（公章）：程现场的响应时间为小时内。我公司郑重承诺：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程（项目名称）JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026（项目编号），收到保修通知并到达工致江苏省彭城监狱、江苏建协全过程工程咨询有限公司：附件7.投标人服务承诺书

项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026（首次报价）附件8、偏离表日期：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

政府采购合同附件9、合同草案条款日期：法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

发包人：江苏省彭城监狱签订日期：年月日成交供应商：采购单位：江苏省彭城监狱项目名称：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026

1.工程名称：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程第一章工程概况根据《中华人民共和国民法典》及其它相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，在平等互利的基础上，经双方友好协商同意签订本合同。地址：承包人：地址：江苏省徐州市云龙区翠屏山街道办事处长山村

合同价格形式：单价合同。6.签约合同价：签约合同价为：元（￥：元）；5.质量标准：4.合同工期：本工程于2022年月日开工至2022年月日竣工。工程总工期为天。3.工程内容：本工程施工范围主要包括：2号习艺楼二、三、四层，医教楼二楼西侧、三楼、四楼高清华数字视频监控改造；1号、2号习艺楼，3号集训楼，5号、6号监房楼，罪犯食堂，医教楼增加UPS不间断供电系统，详见工程量清单及项目要求（采购需求）。包工包料。2.建设地点：江苏省徐州市云龙区翠屏山街道办事处长山村

第三章发包人的义务与责任：4.监理单位，按监理合同行使监理职责。3.承包人代表，负责联系及协调工作，处理本工程有关事宜。联系方式：2.发包人代表，负责联系及协调工作，处理本工程有关事宜。联系方式：1.合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料作为合同文件的补充内容。第二章一般约定

3.对工程的质量、进度、安全负责；在施工过程中，承包人对施工安全，所属人员安全、第三人安全以及产生的一切后果负责；发生损坏事故和工程质量事故，以及对第三方造成损失的由承包人承担责任。2.按规范组织施工；1.编制施工方案，报监理审批。第四章承包人的义务与责任：2.协助外部环境的协调与配合,负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；主持工程的竣工验收。1.施工前，发包人负责落实工程界面及基础资料的提供。

1.如遇下列情况，工期相应顺延。第五章工程工期7.承包人应严格遵守监狱的管理制度，服从监狱的管理。6.按《建设工程文件归档整理规范》及发包人相关规定绘制竣工图及提供完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。竣工资料套数：纸质版肆套，电子版壹套。费用由承包人承担。5.施工现场清洁卫生的要求：符合徐州市有关部门规定的标准化工地要求，竣工验收合格后三日内彻底清洁完毕，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。4.已完工程成品保护由承包人负责并承担费用。

第七章材料与工程设备的保管与使用1．本工程质量要求达到设计要求，符合《建筑设备监控系统工程技术规范》。第六章工程质量3）人力不可抗拒的因素而延误工期。2）非承包人原因，造成已施工完毕的线路损坏以及被盗修复而延误工期。1）重大设计变更，致使设计方案改变而影响进度。

元，（小写金额）元。2.工程验收完毕后，发包人支付承包人合同总价的70%，计人民币（大写金额）1.合同签订后7日内，发包人支付承包人合同总价的10%，计人民币（大写金额）元，（小写金额）元。第八章付款方式：2.发包人认为提供的材料需要复验的，有权进行复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，其复验费由承包人承担，并按合同价款的5%进行扣罚。1.承包人采购的所有材料、设备按合格质量要求采购（必须符合规范标准、设计要求及地方有关规定），并提供产品合格证明，并对材料设备质量负责，对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备材料，承包人应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失。

1）合同中已有的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；2.非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：1.设计变更、现场签证、新增（减）工程均须经监理工程师、和发包人代表签字确认。第九章变更4.余款3%作为质保金，待质保期满无质量问题后一次性付清。3.工程验收运行3个月且审计完成后支付至合同总价的97%，计人民币（大写金额）元，（小写金额）元。

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包人应及时通知发包人，由发包人提出修改意见或变更设计文件，承包人按修改或变更的设计文件进行施工。第十章施工与设计变更4.允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差≤±15%时，综合单价不予调整；工程量增加＞15%时，增加部分的工程量综合单价调减5%；工程量减少＞15%时，减少部分的工程量综合单价调增5%。3.除工程变更引起施工方案改变时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目费。3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行，结算时按中标价与招标控制价的比率进行下浮。2）合同中已有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

4.在规定的保修期内，凡因施工造成的质量问题和质量缺陷应由承包人无偿保修。3.工程竣工后，承包人按规定对工程实行保修，保修时间自验收通过之日算起，保修时间为年。2.经发包人，承包人，监理三方验收合格后，发包人方可使用。1.工程验收以国家颁发的《建筑设备监控系统工程技术规范》及施工图纸、采购需求及相关文件规定为依据。第十一章工程验收2.承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包人同意后方可采用。

2．发包人责任：3）承包人无正当理由造成工程延期的，每延误一天，按500元/天进行扣罚，扣罚总金额不超合同价的10%。2）本工程不得转包，否则发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切后果由承包人负责。1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。1.承包人责任：第十二章违约责任

2.质量保证金缺陷责任期的具体期限：个月。1.缺陷责任期第十三章缺陷责任期与保修2）工程未经验收，发包人提前使用或擅自使用由此而发生的质量或其他问题，由发包人自行承担责任。1）未能按照合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期顺延外，还应赔偿承包人由此造成的实际经济损失。

第十四章仲裁或诉讼3）关于质量保证金的补充约定：质保期满，无质量问题，28天内一次性返还质量保证金；2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；1）质量保证金为3%的工程款3.承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

2．本合同未尽事宜，双方协商解决。1．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。第十五章附则2.向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。1.向/仲裁委员会申请仲裁；行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按下列第2种方式解决：

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)（以下无正文）4．本合同签订后，双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。3．本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）

致江苏建协全过程工程咨询有限公司：附件10、承诺书账号：开户银行：电子信箱：电子信箱：电话：电话：

（3）偏离表；（2）磋商报价表；（1）承诺书；根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。供应商兹宣布同意如下:我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

五、报价有效期为30个工作日。四、合同签订进场后十日内，提供完善的施工方案。三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：九、供应商同意在授予合同后，按照竞争性磋商文件的有关规定支付代理服务费。八、江苏建协全过程工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏建协全过程工程咨询有限公司确定。七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

地址：委托人（全称）：附件11、授权委托书日期：移动电话：联系电话：

委托人（公章）：兹委托（）全权代表我企业（公司）参与江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程[项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026]的磋商活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。身份证号：受托人：先生（女士）统一社会信用代码：法定代表人（负责人）：

项目编号：附件12、中小企业声明函(受托人身份证复印件附后)年月日受托人（签字）：法定代表人（负责人）（签字）：

日期：年月日企业名称（公章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相关企业的具体情况如下：，属于（）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；项目名称：

书面声明附件13、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。注：本项目采购项目属性为：建筑业。

日期：法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：供应商（公章）：我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。我单位在参加江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程（项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026附件14、残疾人福利性单位声明函

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。附件15、招标代理服务收费标准供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。说明：

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）2.代理服务费按差额定率累进法计算。1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。说明：

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。符合条件一：提交预付款保函的附件16、预付款保函支付条款模板8.本项目按国家现行规定标准（见上表）的70%收取。7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。符合条件二：不提交预付款保函的……乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（XX%），小写￥大写：人民币。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。注:……

1.6中小企业声明函

中小企业声明函

项目编号：JSZC-320000-JXXZ-C2022-0026

项目名称：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46

号）的规定，本公司参加江苏省彭城监狱的江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS

系统改造维修工程_采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业。相

关企业的具体情况如下：江苏省彭城监狱高清视频监控、UPS系统改造维修工程

属于（建筑业）：承建（承接）企业为徐州市交通控股集团智能科技有限公司

从业人员34人，营业收入为4724.69万元，资产总额为6800.12万元，属于（小型

企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

教拍应责任。

如有虚假，将依法

本企业对上述声明内容的真实

绿团

徐州市交通控股集团智能科技有限公司

业

日期2022年816中

月16中

005

2023

320300005

注：本项目采购项目属性为：建筑业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。