招标监管机构

备案盖章

建设工程招标公告

招标代理机构（公章？：招标人（公章）：

代理项目负责人（签宇）：2022年12月7

日

招标代理机构：浙江广通工程咨询有限公司（盖章）招标人：台州市黄岩同成置业有限公司（盖章）招标工程：黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）备案登记号：台建招备[2022]2151号招标文件台州市建设工程

2022年12月涉黑涉恶串通投标违法犯罪线索统一举报电话：0576-84205535地址：台州市黄岩区西城街道迎熏路111号二楼电话（FAX）：0576-84271355；邮箱：tzhyzbb@126.com；招标监管机构：台州市黄岩区建设工程招标投标事务中心（盖章）代理项目负责人：胡正军

4.投标-9-3.投标文件-8-2.招标文件-7-第一节总则-6-第一章投标人须知-1-目录

10.需要补充的其他内容-12-9.纪律和监督-12-8.重新招标和不再招标-12-7.合同授予-10-6.评标-10-5.开标-10-

评标办法附件-16-3.评标程序-14-2.评审标准-14-1.评标方法-14-评标办法前附表-13-第二章评标办法-13-

附件四：-36-附件三：-35-附件二：-34-附件一：-33-第四章投标文件格式-32-第三章合同条款-17-

投标人须知附件九：-41-附件八：-40-附件七：-39-附件六：-38-附件五：-37-

1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况总则投标人须知前附表

1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.6本招标工程建设规模：见投标人须知前附表。1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

（2）为本工程提供招标代理服务的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（8）被暂停或取消投标资格的；（7）被责令停业的；（6）与本工程的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（5）与本工程的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（4）与本工程的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（3）为本工程的代建人；

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。1.5费用承担（10）《外省勘察设计企业进入浙江承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。（9）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

1.9.1本项目招标人不组织组织踏勘工程现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字

本项目不允许分包，若中标人将本项目进行分包，一经查实，招标人有权解除合同，没收履约保证金，若给招标人造成的损失超过履约保证金的，招标人有权要求中标人对超过部分给予赔偿。1.11分包本项目不召开投标预备会。1.10投标预备会1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人自行踏勘工程现场发生的费用自理。

（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件本项目不允许偏离。1.12偏离

（7）投标文件格式；（6）勘察技术要求；（5）图纸；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；

2.3招标文件的修改投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2招标文件的澄清投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）10日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2.1报价方式：本工程勘察采用综合单价的方式报价，总报价不得超过招标文件前附表规定的投标总报价上限。3.2投标报价投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.1投标文件的组成3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标文件截止时间至少15日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.5投标人综合单价不得高于招标人提供的上限价，否则作无效标处理。3.2.4综合单价：指完成本勘察报价明细表项目每一计算单位所发生的所有费用。综合单价报价以人民币元计，取整数。3.2.3工程量：投标时工程量根据招标人提供的勘察报价明细表(附件二)填报,投标人不得随意更改，结算时，按实计量，以发包人签证及相关部门审核为准。3.2.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据根据现行工程勘察收费标准和企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，取整数。

（1）中标人在合同签订后退还；3.4.3投标担保按以下方式退还：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4投标担保3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

（3）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；（1）投标截止时间后，投标人撤销投标文件的；3.4.4投标人有下列情形的，投标担保金不予退还：（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后凭招标人（招标代理机构）出具的《投标保证金退还告知单》退还。（2）未中标的候选人凭《建设工程中标结果通知书》退还；

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制投标人不允许递交备选投标方案。3.5备选投标方案3.4.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。（4）有关法律法规规定的其他情形。

4.1.3逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。4.1.2招标人（台州市公共资源交易管理系统）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。4.1.1投标人应在前附表第5.1项规定投标截止时间前上传投标文件，投标文件递交要求详见前附表。4.1投标文件的递交4.投标3.6.2台州网络投标工具7.0.2打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。

招标人在投标人须知前附表第5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点5.开标4.2.2投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间前进行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.加密标书”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。4.2.1在投标人须知前附表第5.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。4.2投标文件的修改与撤回

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。6.1评标委员会6.评标开标程序：见投标人须知前附表。5.2开标程序

7.1中标候选人公示7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：7.1.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。

第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，招标人应当确定第二中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.1招标人应当确定第一中标候选人为中标人。如涉及第二中标候选人和其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。7.2中标通知书（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起30日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保可以采用工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）或现金形式。如不能办理工程保函采用现金的，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人账户。7.3合同签订7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订合同。

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。8.2不再招标（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求

评标办法前附表第二章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。9.5投诉

2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法

2.2分值构成与评分标准2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1初步评审3.评标程序分值构成与评分标准：见评标办法附件。

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标担保；（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核,看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：3.1.3商务标修正。（11）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。（10）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；（9）涉嫌故意拉高或压低投标报价（8）不同投标人的投标文件相互混装；

3.2详细评审按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。校核投标函中的投标总报价和报价明细表中的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，通过按比例调整报价明细表中子目的方式使其一致。投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评委认为计算前的数据有明显的差错，此时，应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评委将按招标文件表格的内容调整。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件的编制人无法联系或在30分钟内无法赶到开标室的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

本工程项目的评标办法采用综合评估法。评标委员会依据投标人提供的相关证书、文件等证明材料和下列评分标准进行评审。综合评估法评标办法附件3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.4评标结果

投标报价等于评标标底价的得100分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝100－||×100×0.5），投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝100－||×100×0.3）中间按内插法计算。（二）商务标评分分值的计算（计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。b.若有效投标人≤4家，则取所有有效报价的算术平均值后再乘以0.99作为评标标底价。a.若有效投标人＞4家，则去掉一家最高和一家最低的有效报价，再取余下有效报价的算术平均值后乘以0.99作为评标标底价。（一）评标标底价的确定（计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。一、商务标评审标准（100分）

合同文本采用《建设工程勘察合同》（示范文本GF-2000-0203）第三章合同条款评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现得分并列的，以商务报价低的排名在前。如均相同的，则抽签确定。三、中标候选人的确定投标人的评标总得分＝商务标得分。二、评标总得分（满分为100分，最后结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）

勘察证书等级：合同编号：工程地点：位于黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块工程名称：黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）（GF-2000-0203）建设工程勘察合同

国家工商行政管理局监制中华人民共和国建设部签订日期：勘察人：发包人：

1.1工程名称：黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）第一条工程概况根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。发包人委托勘察人承担黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）任务。勘察人：发包人：

1.7预计勘察工作量：工作量布置应满足设计要求及相关规范。1.6承包方式：包工包料1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：地质勘探、土工试验、取样与试验等详细勘察工作（包括桩基勘察和基坑工程勘察），并提供满足设计要求的地质勘察报告。按现行相关勘察规范执行。1.4工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1.3工程规模、特征：1.2工程建设地点：位于黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）许可等批件（复印件）。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

4.2收费标准及付费方式4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.1.1本工程的勘察工作在发包人发出开工通知之日起开工，在勘察人承诺的时间内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1开工及提交勘察成果资料的时间第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式勘察人负责向发包人提交勘察成果资料15份，电子文件（U盘）2份，每个孔洞的影像资料2份，发包人要求增加的份数另行收费。

5.1发包人责任第五条：发包人、勘察人责任合同生效、勘察队伍进场后付合同价的10%（即定金），完成野外作业后付合同价的30%；提供详细勘察资料，并办理完工程勘察费结算后10日内，付至工程勘察费结算价的85%；通过建筑工程施工图勘察专业审查且该工程桩基施工完成并经验收合格后7日内付至工程勘察费结算价的95%；余款待工程竣工验收合格后15日内结清。钻探孔综合单价已包含完成每米钻孔所需的全部工作内容的价格表现。其应包括但不限于以下内容：施工准备、水电接入、作业用平台搭设、施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、钻孔、套筒跟进、泥浆护壁、原位测试、取样、土工试验、水质分析、岩石实验、成果汇编、地质复杂程度（包括按钻探要求入岩部分）、安装、安全文明、维护、技术措施费、风险费、总承包服务费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。4.2.2本工程勘察费合同价为元（大写元人民币），即勘察人中标价。钻探孔全费用综合单价为元/米。全费用综合单价按勘察人投标承诺一次性包死，结算时不作任何调整，工程量按审核后的实际完成工作量。4.2.1本工程勘察工作量按发包人确认后的实际完成工作量结算，勘察人承诺的每米综合单价一次性包死。

5.1.6由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期可以顺延，其余不予计取。5.1.5为勘察人的工作人员提供必要的配合工作。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源），并承担其费用。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的20_％。5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2勘察人责任5.1.8本合同和补充协议中发包人应负的其它责任。5.1.7发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

2、因勘察人原因造成工程需要进行补勘的，勘察人要承担补勘所发生的一切费用和责任，并支付违约金人民币5000元/孔。1、如钻探位置、深度取样、土工试验等未按设计要求勘察的，经查实，无偿返工，并处罚人民币2000元/次；5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任：5.2.6初探方案必须经发包人、设计单位同意后，再进行详细勘察。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。同时勘察人应对自身的生命财产负责，要求施工人员具有相应的资格证书或上岗证书。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，征得发包人同意后并办理正式变更手续。

8、勘察期间应保持施工区内车辆运输道路的清洁，运输车辆因环卫原因造成的一切问题由勘察人负责。7、工程勘察作业采用合理的施工作业方案，选择适当的运输工具，不得损坏尚末切除的地下各种管线及架空供电、通信线路；6、勘察过程中，降低噪音、减少粉尘，施工工人着装整齐，做好环保文明施工；5、做好防止周边的扰民、民扰工作；4、凡设计变更、现场签证、工程索赔等事件，勘察人必须按照规范的工程索赔程序、方法及时提出，并满足发包人内部管理文件的要求，否则发包人予以拒绝；3、勘察人完全熟知现场情况，并承诺自行解决临时用水与用电。无论是否发生交叉施工影响或相互配合，均不另行计算勘察配合及施工费用；

6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。6.4由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费5000元。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付合同额50％的勘察费；完成的工作量超过50％时，应按实际工作量支付勘察费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。第六条：违约责任

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人可向工程所在地人民法院起诉。8.2本工程竣工验收合格后七天内，退还履约保证金。8.1勘察人应按照承诺派驻现场管理人员，按期完成工作任务，并提交勘察成果。第八条：其它约定事项：第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。其他违约责任：在勘察过程中当勘察人的项目负责人对工程勘察组织不力，管理不善，影响到工程质量和进度时，发包人有权提出撤换项目负责人或工程项目小组人员，撤换调整后的工程项目小组再次发生类似上述情况时，发包人有权终止合同，由此造成的损失由勘察人全部承担。

委托代理人：（盖章或签字）委托代理人（盖章或签字）：法定代表人：（盖章或签字）法定代表人（盖章或签字）：发包人名称：（盖章）勘察人名称：（盖章）本合同一式拾份，发包人伍份、勘察人伍份。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地相关行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

项目名称：黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目（工程勘察外业见证）工程勘察外业见证合同银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：电话：电话：住所：住所：

签订日期：签订地址：见证方：发包方：合同编号：工程地点：位于黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块

1.2工程规模、特征：1.1工程建设地点：位于黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块第一条工程概况甲方委托乙方承担黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目（工程勘察外业见证））任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定及浙江省【建设发（2012）168号】文件的要求，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。见证方(以下简称乙方)：发包方(以下简称甲方)：

4.1开工及提交外业见证成果资料的时间。第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。2.2提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。2.1勘察单位应及时向见证人提供单位名称、资质证书复印件和勘察技术负责人姓名、联系方式及勘察合同（复印件），并对其真实性负责。第二条

第五条甲乙双方责任4.2.2付款：乙方向甲方提交全部外业见证成果资料后一次性付清。4.2.1本工程勘察外业见证合同价元整（外业见证费按本工程勘察全费用综合单价的8%计算，勘察工程量按实结算）。4.2收费标准及付费方式4.1.2外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。4.1.1本工程的外业见证工作定于年月日或以甲方下达的开工通知为准，年月日提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

5.2.2由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担相关全部责任和费用。5.2.1乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。5.2乙方责任5.1.2由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，其他所有费用不予补偿。5.1.1甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。5.1甲方责任

5.2.8如外业见证单位在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则外业见证单位向发包人支付合同价10%的违约金。5.2.7因勘察人原因造成工程需要进行补勘的，乙方如未及时指出勘察质量问题，应承担其所发生的相关费用和责任（及时指出勘察质量问题并报告甲方的除外），并处以人民币1000元/孔罚款。5.2.6在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，乙方自行负责提供安全保障防护设施，并承担费用；若乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失，由乙方自行承担所有费用及民事责任。外业见证安全由外业见证单位自行管理，见证期间所发生的人身安全事故，由见证单位自行负责。5.2.5乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况确需更换的，以书面形式报告甲方，经甲方书面同意并经行政主管部门同意后方可更换。5.2.4乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。5.2.3在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，应遵守国家安全管理有关规章制度，承担其有关资料保密义务。

外业见证员名单附表：第八条本项目的第二中标候选人作为外业见证单位。外业见证费按本工程勘察全费用综合单价的8%计算，勘察工程量按实结算，并由发包人另行支付给外业见证单位。（本页无正文）第七条本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份。第六条本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。本合同发生争议，发包人、外业见证单位应及时协商解决，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。勘察单位（乙方）：建设单位（甲方）：台州市黄岩同成置业有限公司工程项目地址：位于黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块工程项目名称：黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）第二章廉政责任书

第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任

第七条如乙方在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向甲方支付合同价10%的违约金。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任

年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经双方共同协商，同意明确如下协议：安全生产责任协议书年月日年月日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）

八、承包人对外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专（兼）职安全干部，并报业主备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59-99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理，承包人应积极配合。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予2000-5000元的经济处理。

十四、联系人：十三、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。十二、本协议中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十、承包人应主动接受业主在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理有异议的要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。九、承包人要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

技术标准及工作要求年月日年月日电话：电话：地址：地址：法定代表人：法定代表人：发包人：（盖章）承包人：（盖章）

2、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；1、《中华人民共和国招标投标法》；二、招标依据2、现场水电供应情况：由勘察单位自行解决。1、本工程场区由投标人自行踏勘后确定是否具备勘探条件，如不具备，则由勘察单位自行解决。一、现场条件

1、本工程勘察必须满足以下规范或标准的要求（不仅限于以下内容）：三、适用标准6、国家勘察规范和规定等。5、本招标文件；4、《白云山西路南侧地块用地范围图（开发区修测地形）(4)(1)-地勘初步孔位》；3、浙江计投资[2003]796号文；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《建筑软土地基基础设计规范》（浙江省标准DBJ10-1-90）；《软土地区工程地质勘察规范》（JGJ83-91）；《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）；《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）；《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

《建筑岩土工程勘察基本术语标准》（JGJ84-92）；《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）《静力触探技术标准》（CECS04：8）；《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）；《工程测量规范》（GB50026-93）；《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ87-92）；

2、基坑或基槽开挖后，岩土条件与勘察资料不符合或发现必须查明的异常情况时进行的施工勘察。1、黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目场区内的详细勘察（包括桩基勘察和基坑工程勘察）；四、招标范围《岩土工程勘察文件编制标准》（浙江省标准DBJ10-6-98）。《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98）；《建筑工程勘察文件编制深度的规定（试行）》；

e、必须签署齐全，图文清楚、图面清晰。d、结论与建议正确、经济、安全、合理、可行；c、必须完整齐全，勘察文件满足设计要求；b、符合适用的标准和规范；a、必须全面、准备反映地形、地质、水文等自然条件；3、勘察文件质量要求

5、勘察任务书及招标文件要求的其他工作。4、基坑或基槽开挖后，岩土条件与勘察资料不符或发现必须查明的异常情况时进行的施工勘察。3、现场服务（含参与施工验槽，解决工程设计和施工中与勘察工作有关问题及参加各类工程会议等服务）。2、各阶段勘察成果报告的编制。1、各阶段详细勘察及为配合设计单位通过有关部门的施工图审查对有关勘察部分的及时修改工作。五、中标人工作内容

3、总数量暂定8960米；2、结构类型、柱下荷载和建筑层数详见图纸。钻孔位置按照各工程钻孔平面布置图进行布置。钻孔数：为112个；1、钻孔数量及位置六、勘探钻孔技术及其他要求

d、按照对基本规定中详勘阶段、桩基和基坑工程勘察的规定；c、按照对房屋建筑和构筑物详勘阶段、桩基和基坑工程勘察的基本要求；b、按照和对桩基勘察方案和基坑工程勘察方案布设的规定；a、本工程勘察包括桩基勘察和基坑工程勘察等相关内容；4、勘察要求结算时实际勘探工程量凭发包人签证按实计算。

注：指《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(若有最新版本，则按最新版本执行)；i、本工程勘察要求未包括的内容按照和的相关规定。h、本工程勘察成果应满足地基基础设计和基坑支护设计的要求；g、按照对成果报告的基本要求和对岩土工程勘察报告的要求提供内容详实、完整的报告；f、按照对岩土工程分析评价的规定和对岩土工程评价中的8.1~8.3和8.7条规定进行评价，对8.5和8.6条的规定应结合实际情况考虑；e、按照和对地下水勘察、室内试验和原位测试的规定；

台州市黄岩同成置业有限公司：投标承诺书黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）附件一：投标文件格式指《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）(若有最新版本，则按最新版本执行)。

4、勘察成果质量满足设计及规范要求。3、勘察工期：招标人提供确定的桩位图后25日历天内提交最终勘探成果。2、如我单位为第二中标候选人，则自愿按本工程勘察全费用综合单价的8%，勘察工程量按实结算来承包本工程的外业见证工作。万仟佰拾元，￥：元（保留整数）的总报价承包上述工程的勘察任务。1、根据本招标文件，结合本单位对本项目的实际，愿以人民币佰拾一、根据己收到的黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：三、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。二、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。5、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

注：①本投标报价表要求填报的全费用综合单价（以人民币元计，取整数），已包含完成每米钻孔所需的全部工作内容的价格表现。其应包括施工准备、波速测试孔、水电接入、作业用平台搭设、施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、钻孔、套筒跟进、泥浆护壁、原位测试、取样、土工试验、水质分析、岩石实验、成果汇编、地质复杂程度（包括按钻探要求入岩部分）、安装、安全文明、维护、技术措施费、风险费、总承包服务费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用，请投标人在全费用综合单价报价时，综合考虑现场实际情况，结算时不再另行调整。投标报价计算书黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）附件二：日期：年月日

日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：②投标报价不得超出全费用综合单价上限及投标总报价上限，否则作无效标处理。

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：项目管理人员一览表黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）附件三：

法定代表人（签字或盖章）：项目负责人简历表黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）附件四：日期：年月日

机械设备一览表黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）附件五：日期：年月日投标人（盖章）：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程诚信投标承诺书附件六：日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第二章第3.1.2项规定的情形）；三、本公司的投标资格已按照招标文件相关要求逐条自查，并如实填写；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）（工程项目名称）的投标；

附件七：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：手机：

法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：代理人无转委权，特此委托。（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加台州市黄岩同成置业有限公司（招标人）的黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）（项目）的投标。授权委托人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。本授权委托书声明：我（姓名）系法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明附件八：授权委托日期：年月日联系电话：电子邮箱：身份证号码：职务：代理人：性别：年龄：

姓名：性别：年龄：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：

投标人：（盖单位公章）特此证明。职务：系（投标人名称）的法定代表人。电子邮箱：联系电话：身份证号码：

2、1、招标文件澄清资料黄岩区白云山西路南侧、芦村河西侧地块新建住宅及服务设施用房项目(勘察）附件九：年月日

日期：年月日…