中标
[浙江省·湖州市·开发区]递铺街道葵山水库除险加固工程
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/09/28
公告摘要
公告正文
[浙江省·湖州市·开发区]递铺街道葵山水库除险加固工程
递铺街道葵山水库除险加固工程施工交易公告
1.交易条件：本交易项目递铺街道葵山水库除险加固工程 已由有关部门批准建设，建设资金来源自筹加上级补助，发包人为安吉县人民政府递铺街道办事处 ，交易代理机构为建经投资咨询有限公司 。该项目已具备交易条件，现对该项目施工进行公开交易。本次交易采用合理低价法确定交易成交人。
2.本工程交易控制价为人民币：贰佰肆拾捌万贰仟叁佰叁拾叁元整（￥2482333元）。注：交易控制价为清单预算价2698188元乘以92%。
3.项目概况与招标范围：
项目规模：递铺街道葵山水库除险加固工程：本工程主要建设内容：新建管理房、启闭机房；坝体拓宽硬化；拆建上游坝坡护面，下游坝坡填筑放坡；新建贴坡排水；改建溢洪道及堰基防渗；新建放水涵管，库底清淤；增设位移观测设施、标识标牌、界桩、界碑等。具体工程量详见施工设计图纸。
项目地点：安吉县递铺街道
计划工期：240日历天。
4.交易申请人资格要求：
交易申请人资质要求：企业注册地在湖州市范围内的水利水电工程施工总承包三级及其以上等级资质(新资质证书）。
项目负责人要求：水利水电工程注册建造师二级及其以上资质或取得浙江水利厅颁发的叁级项目经理聘用资质证书的。
注:（1）报名单位须完成安吉县公共资源电子交易平台相关注册；
（2）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；
（3）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；
（4）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。
（5）交易文件中增加《疫情防控措施管理承诺书》，各交易申请人必须按照格式要求填写并签章，未按规定提供的按无效标处理。
5.资格审查方式：资格后审。
6、本项目纳入标后履诺考评，成交单位应按安吉县公共资源交易管理办公室安公管办发【2021】8号《关于推行工程建设项目中标单位标后履诺考评工作的通知》的要求，严格落实项目经理及项目组成员在岗履职，并接受业主单位及相关监管部门的监督检查。
7.交易报名时间与程序及交易文件获取时间与程序
(1)交易报名时间与程序：请于2022年9月28日8:30时至2022年10月10日17：00时，报名人自行登录安吉县公共资源交易网报名（http://ggzy.anji.gov.cn/）。
(2)交易文件及图纸获取时间与程序：报名后至交易申请文件递交截止时间，报名单位在安吉县公共资源交易网自行下载。
8.交易申请文件的递交
交易申请文件递交截止时间为2022年10月11日9时00分，地点为浙江安吉经济开发区管理委员会公共资源交易分中心（安吉县天荒坪中路400号）101室。逾期送达的或者未送达指定地点的交易申请文件，发包人不予受理。
9.具体网络技术支持请咨询新点软件工作站，联系电话：0572-5352835.
10、相关防疫工作事项：
（1）交易申请单位必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员参与交易现场活动，请严格把关。为降低人员聚集风险，严格控制入场人员数量，交易申请单位限1人参加现场交易活动。
（2）参加交易活动的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量、填写人员健康信息登记表等各项疫情防控措施。潜在交易申请人若为省外的，授权代理人在持有“湖州健康码”的同时，须在支付宝APP在线申请入浙通行申报。
（3）“湖州健康码”显示为绿色可进入场地，“健康码”显示异常（黄码或红码）或者有发热（现场体温测量高于37.2℃）、咳嗽等症状以及来自重点疫区且隔离期未满的各类人员等不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入场地参加交易活动。
（4）参与交易活动的人员须现场如实完整填写企业或个人信息，不得弄虚作假，如因隐瞒有关信息导致发生疫情传播事件的，将按规定上报有关部门依法追责。
（5）参加交易活动的人员进场后分散就坐，避免面对面就坐，人员间隔不少于1.5米，严禁人员聚集。积极倡导讲卫生、除陋习，摒弃乱扔、乱吐等不文明行为。
（6）特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请交易申请人应至少于交易截止时间前1小时到达交易现场，确保交易有效，并配合现场工作人员做好登记。
（7）所有进入交易活动现场的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、县有关疫情防控的其他规定。
11.联系方式：
交易代理机构：建经投资咨询有限公司
地址：安吉县灵峰街道城南社区清水塘小区158-5号
联系电话：0572-5219725
传真：0572-5219725 13385825058
联系人：沈丹萍
建经投资咨询有限公司
2022年9月28日
附件：
交易文件：递铺街道葵山水库除险加固工程--合理低价法1.doc
交易文件：递铺街道葵山水库除险加固工程--合理低价法1.doc 附件：
附件B：（交易工程量清单）递铺街道葵山水库除险加固工程.rar
附件B：（交易工程量清单）递铺街道葵山水库除险加固工程.rar 附件：
图纸.rar
图纸.rar
单位名称:
联系人:
联系方式:
反馈内容:
提交
单位名称:
联系人:
联系方式:
反馈内容:
福
ST
征求意见反馈
日期：2022年9月28日交易审核人:浙江省安吉经济开发区管理委员会公共资源交易分中心（盖章）交易代理人：建经投资咨询有限公司(盖章)发包人:安吉县人民政府递铺街道办事处（盖章)交易工程名称:递铺街道葵山水库除险加固工程安吉县小额交易工程施工交易文件
l、交易工程说明(一)总则二、交易须知一、交易须知前附表第一章、交易申请人须知目录
6、交易文件的组成(二)交易文件5、踏勘现场4、交易费用3、合格的交易申请人2、交易工程、工期、质量及安全说明
11、交易申请文件格式10、交易申请文件的组成9、交易申请文件的语言及度量衡单位(三)交易申请文件的编制8、交易文件的修改7、交易文件的澄清答疑
(四)交易申请文件的递交16、交易申请文件的份数和签署15、交易保证金14、交易有效期13、交易货币12、交易报价
21、交易(五)交易20、交易申请文件的补充修改19、迟交的交易申请文件18、交易截止时间17、交易申请文件的装订、密封和标记
26、交易申请文件的澄清25、评审过程的保密24、评审会议（交易）23.交易委员会组成(六)评审22、交易申请文件的有效性审查
(七)合同的授予31.成交公示30.评审方法29、交易申请文件的评估和比较28、错误的修正27、交易申请文件的符合性鉴定
36投诉和监督部门（八）其他35、履约保证金34、合同协议书的签订33、成交通知书32、合同授予标准
第三章、交易工程量清单第二章、交易申请文件格式附件A：合理低价法38、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、合同技术条款37、付款方式
3.项目概况与招标范围：2.本工程交易控制价为人民币：贰佰肆拾捌万贰仟叁佰叁拾叁元整（¥2482333元）。注：交易控制价为清单预算价2698188元乘以92%。1.交易条件：本交易项目递铺街道葵山水库除险加固工程已由有关部门批准建设，建设资金来源自筹加上级补助，发包人为安吉县人民政府递铺街道办事处，交易代理机构为建经投资咨询有限公司。该项目已具备交易条件，现对该项目施工进行公开交易。本次交易采用合理低价法确定交易成交人。递铺街道葵山水库除险加固工程施工交易公告附件B:交易工程量清单（另行提供Excel电子版）
项目负责人要求：水利水电工程注册建造师二级及其以上资质或取得浙江水利厅颁发的叁级项目经理聘用资质证书的。交易申请人资质要求：企业注册地在湖州市范围内的水利水电工程施工总承包三级及其以上等级资质(新资质证书）。4.交易申请人资格要求：计划工期：240日历天。项目地点：安吉县递铺街道项目规模：递铺街道葵山水库除险加固工程：本工程主要建设内容：新建管理房、启闭机房；坝体拓宽硬化；拆建上游坝坡护面，下游坝坡填筑放坡；新建贴坡排水；改建溢洪道及堰基防渗；新建放水涵管，库底清淤；增设位移观测设施、标识标牌、界桩、界碑等。具体工程量详见施工设计图纸。
5.资格审查方式：资格后审。（5）交易文件中增加《疫情防控措施管理承诺书》，各交易申请人必须按照格式要求填写并签章，未按规定提供的按无效标处理。（4）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。（3）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；（2）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；注:（1）报名单位须完成安吉县公共资源电子交易平台相关注册；
交易申请文件递交截止时间为2022年10月11日9时00分，地点为浙江安吉经济开发区管理委员会公共资源交易分中心（安吉县天荒坪中路400号）101室。逾期送达的或者未送达指定地点的交易申请文件，发包人不予受理。8.交易申请文件的递交(2)交易文件及图纸获取时间与程序：报名后至交易申请文件递交截止时间，报名单位在安吉县公共资源交易网自行下载。(1)交易报名时间与程序：请于2022年9月28日8:30时至2022年10月10日17：00时，报名人自行登录安吉县公共资源交易网报名（http://ggzy.anji.gov.cn/）。7.交易报名时间与程序及交易文件获取时间与程序6、本项目纳入标后履诺考评，成交单位应按安吉县公共资源交易管理办公室安公管办发【2021】8号《关于推行工程建设项目中标单位标后履诺考评工作的通知》的要求，严格落实项目经理及项目组成员在岗履职，并接受业主单位及相关监管部门的监督检查。
（4）参与交易活动的人员须现场如实完整填写企业或个人信息，不得弄虚作假，如因隐瞒有关信息导致发生疫情传播事件的，将按规定上报有关部门依法追责。（3）“湖州健康码”显示为绿色可进入场地，“健康码”显示异常（黄码或红码）或者有发热（现场体温测量高于37.2℃）、咳嗽等症状以及来自重点疫区且隔离期未满的各类人员等不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入场地参加交易活动。（2）参加交易活动的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领），主动配合做好体温测量、填写人员健康信息登记表等各项疫情防控措施。潜在交易申请人若为省外的，授权代理人在持有“湖州健康码”的同时，须在支付宝APP在线申请入浙通行申报。（1）交易申请单位必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员参与交易现场活动，请严格把关。为降低人员聚集风险，严格控制入场人员数量，交易申请单位限1人参加现场交易活动。10、相关防疫工作事项：9.具体网络技术支持请咨询新点软件工作站，联系电话：0572-5352835.
地址：安吉县灵峰街道城南社区清水塘小区158-5号交易代理机构：建经投资咨询有限公司11.联系方式：（7）所有进入交易活动现场的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、县有关疫情防控的其他规定。（6）特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请交易申请人应至少于交易截止时间前1小时到达交易现场，确保交易有效，并配合现场工作人员做好登记。（5）参加交易活动的人员进场后分散就坐，避免面对面就坐，人员间隔不少于1.5米，严禁人员聚集。积极倡导讲卫生、除陋习，摒弃乱扔、乱吐等不文明行为。
第一章、交易申请人须知2022年9月28日建经投资咨询有限公司联系人：沈丹萍传真：0572-521972513385825058联系电话：0572-5219725
1.1本交易工程名称见交易须知前附表；1、工程说明(一)总则二、交易须知一、交易须知前附表
| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1.1 | 交易工程名称 | 递铺街道葵山水库除险加固工程 |
| 1.2 | 发包人 | 安吉县人民政府递铺街道办事处 |
| 1.3 | 交易工程地点 | 安吉县递铺街道 |
| 1.4 | 交易代理机构 | 建经投资咨询有限公司 |
| 1.7 | 资金来源和落实情况 | 资金来源自筹加上级补助，资金落实情况 已落实 |
| 1.9 | 分包 | 本交易项目不允许分包。 |
| 2.1 | 交易工程范围 | 递铺街道葵山水库除险加固工程：本工程主要建设内容：新建管理房、启闭机房；坝体拓宽硬化；拆建上游坝坡护面，下游坝坡填筑放坡；新建贴坡排水；改建溢洪道及堰基防渗；新建放水涵管，库底清淤；增设位移观测设施、标识标牌、界桩、界碑等。具体工程量详见施工设计图纸。 |
| 2.2.1 | 工期要求 | 计划开工时间：2022年10月20日，计划竣工时间：2023年6月16日，共计240日历天 |
| 2.3.1 | 质量要求 | 合格 |
| 3.1 | 资质要求 | 交易申请人资质要求：企业注册地在湖州市范围内的水利水电工程施工总承包三级及其以上等级资质(新资质证书）。项目负责人要求：水利水电工程注册建造师二级及其以上资质或取得浙江水利厅颁发的叁级项目经理聘用资质证书的。注:（1）报名单位须完成安吉县公共资源电子交易平台相关注册；（2）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；（3）交易申请人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；（4）至交易截止日前三年内，交易申请人及其拟派项目负责人无行贿犯罪记录，并未被列入失信被执行人名单。（5）交易文件中增加《疫情防控措施管理承诺书》，各交易申请人必须按照格式要求填写并签章，未按规定提供的按无效标处理。 |
| 3.2 | 交易申请人资质要求审查方法 | 资质后审：具有有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》、三类人员证书[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理）安全生产考核合格证及分管安全生产的副经理公司任职文件；B类为拟投入本次交易活动的项目负责人的安全生产考核合格证；C类为拟投入本次交易活动的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。 |
| 5.1 | 踏勘现场 | 不集中举行现场踏勘,由交易申请人自行踏勘 |
| 7.1 | 交易申请人疑问提交方式和时间 | 不集中举行答疑会；交易申请人在交易申请文件截止时间3天前向发包人书面提出。 |
| 12.1 | 交易控制价 | 本工程交易控制价为人民币：贰佰肆拾捌万贰仟叁佰叁拾叁元整（¥2482333元）。注：交易控制价为清单预算价2698188元乘以92%，交易报价高于或等于交易控制价的做无效交易报价处理。 |
| 14.1 | 交易有效期 | 60日历天（从交易截止之日算起） |
| 15.1 | 交易保证金 | 交易保证金的金额：人民币壹拾贰万元整交易保证金必须按交易文件要求从交易申请人的银行基本帐户中汇出，汇入发包人或交易代理机构指定的银行帐户中，不得通过第三者转入或现金解入，否则视为交易申请人无交易申请诚意，其交易申请将被拒绝。交易保证金应在交易申请文件递交截止时间前一日 17 时前汇入浙江省安吉经济发展总公司的银行账户中（按安吉县公共资源交易网代理系统显示是否已缴纳为准）。开户银行：浙江安吉农村商业银行股份有限公司递铺支行开户名称：浙江省安吉经济发展总公司银行账户：【201000065450218001017】交易系统保证金显示未缴纳的，交易申请文件将被拒绝。具体操作办法请咨询新点软件公司，联系电话：0572-5352835 |
| 16.1 | 交易申请文件份数 | 一份正本，二份副本；交易申请文件副本可以为正本签字盖章后的复印文本，交易申请单位成交后另行提交副本三份 |
| 18.1 | 交易申请文件递交地点及截止时间 | 递交地址：浙江安吉经济开发区管理委员会公共资源交易分中心（安吉县天荒坪中路400号）101室截止时间：2022年10月11日 9时 00 分 |
| 21.1 | 交易会 | 交易地点：浙江安吉经济开发区管理委员会公共资源交易分中心（安吉县天荒坪中路400号）101室交易时间：2022年10月11日 9时 00 分 |
| 30 | 评审标准及方法 | 合理低价法 |
| 35.1 | 履约保证金 | 签订合同之前向发包人交纳成交价的5%作为履约保证金，待竣工验收达到成交承诺的质量要求后一周内退回。 |
| 36 | 投诉和监督部门 | 监督部门：递铺街道纪委联系电话：0572-5025649 |
| 交易代理费 | 本项目交易代理费用由发包人支付 | |
| 标后履诺考评 | 本项目纳入标后履诺考评，成交单位应按安吉县公共资源交易管理办公室安公管办发【2021】8号《关于推行工程建设项目中标单位标后履诺考评工作的通知》的要求，严格落实项目经理及项目组成员在岗履职，并接受业主单位及相关监管部门的监督检查。 |
1.7本交易工程的建设场地三通一平已基本完成，资金来源为自筹加上级补助，建设资金已落实，能满足工程进度要求。1.6交易组织与安排：本交易工程依据交易规程由发包人负责，并成立交易领导小组，全面负责该工程的交易工作。交易全过程由递铺街道纪委到场监管。1.5本交易工程按照《安吉县小额公共资源交易管理办法》（安公管委〔2019〕6号）等有关规定已办理交易申请，并经备案，现通过公开交易来择优选定施工单位。1.4本交易工程交易代理机构见交易须知前附表。1.3本交易工程地点见交易须知前附表；1.2本交易工程发包人见交易须知前附表；
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；1.9分包：本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包，具体分包规定见交易须知前附表1.9。交易申请人拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：交易文件等交易资料由交易申请人在报名后至交易申请文件递交截止时间在安吉县公共资源交易网自行下载。1.8交易资料的获取
2.2.2发包人要求成交人在承诺的工期内完成全部工程内容。交易申请人一旦成交，该交易工期即为合同工期。2.2.1本交易工程的工期要求见前附表2.2.1所述。2.2工期：2.1本次交易的工程范围见前附表2.1所述；2、交易范围、工期、质量及安全说明其他要求；成交人如有分包计划，必须得到发包人同意才可以分包。
（4）地震、战争等人力不可抗拒原因；（3）发包人未按约定提供开工条件；（2）工程款未按合同规定支付影响工程进度者；（1）设计变更；凡属下列情况之一者，经发包人签证同意，工期相应调整：2.2.3施工工期要求及奖罚措施：成交单位必须在成交承诺工期内竣工，工程竣工验收合格后交付。根据交易管理规定，一旦成交单位确定，成交工期必须严格执行，成交工期即为合同工期。工期提前不奖，延期罚1000元/天（详见交易函附录）。
2.3.4工程质量验收不能一次性达到合格的，必须修补合格，相关费用由施工单位承担。2.3.3成交单位完工场地清理后，场地要符合发包人和监理单位的现场代表的要求。2.3.2成交单位应在工程竣工验收一个月内向发包人提交完整的竣工验收资料数份。2.3.1本次交易的工程质量要求见前附表2.3.1所述。2.3质量（5）发包人同意顺延工期的其他原因。
3.1交易申请人资质等级要求见前附表3.1所述。3、合格的交易申请人2.4.3施工期间成交单位应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，成交单位不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。2.4.2成交单位应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。成交单位在施工期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由成交单位承担，发包人概不负责。2.4.1成交单位应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。2.4工程安全事项及违约责任
5.2发包人向交易申请人提供的有关现场的资料和数据，是发包人现有的能使交易申请人利用的资料。发包人对交易申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。5.1交易申请人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由交易申请人自己承担。5、踏勘现场交易申请人应承担其编制交易申请文件与递交交易申请文件所涉及的一切费用。不论交易结果如何，发包人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。4、交易费用3.2本工程采用前附表3.2所述的资格审查方法确定合格交易申请人。
7、交易文件的答疑6.2交易申请人领取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，如有残缺应向发包人书面提出，否则，由此引起的交易损失自负；交易申请人同时应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果交易申请人的交易申请文件没有按照交易文件要求提交全部资料或者交易申请文件没有对交易文件做出实质性响应，其风险应由交易申请人自行承担并根据有关条款规定，其交易申请文件将被拒绝。6.1发包人在交易期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是交易文件的组成部分，对交易申请人起约束作用;6、交易文件的组成(二)交易文件5.3交易申请人自行踏勘工程现场，但交易申请人及其人员不得因此使发包人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。交易申请人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
8.3交易文件、交易文件澄清（答疑）纪要、交易文件修改和补充均在安吉县公共资源交易网上(http://ggzy.anji.gov.cn/)予以公布，各交易申请人自行关注网站信息，如有遗漏交易申请人自行负责（包括7.2规定）。当交易文件及其修改、补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。8.2交易文件的答疑、澄清、修改、补充等文件将在交易截止日期2天前公布。交易文件的修改作为交易文件的组成部分，并具有约束作用。8.1交易文件发出后，在交易截止日期2天前的任何时候，无论出于何种原因，发包人有权主动对交易文件进行修改。8、交易文件的澄清修改7.2根据交易申请人的要求对交易文件做出答疑，发包人都将在交易截止日期2天前在安吉县公共资源交易网(http://ggzy.anji.gov.cn/)公布。答疑纪要的内容作为交易文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。7.1交易申请人在收到交易文件后，对交易文件任何部分若有任何疑问，任何要求答疑交易文件的交易申请人，均应在前附表7.1规定时间前以书面形式向发包人提出，要求发包人答疑。
10、交易申请文件的由以下文件组成：9.2除技术规范另有规定外，交易申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。9.1交易申请人与发包人之间对交易有关的所有往来通知、函件和交易申请文件均使用中文。交易申请人随交易申请文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。9、交易申请文件的语言及度量衡单位(三)交易申请文件的编制8.4发包人保证交易文件澄清答疑纪要和交易文件修改补充通知在交易截止日期至少2日前按规定形式发给所有交易申请人。为使交易申请人在编写交易申请文件时有充分时间对交易文件的修改部分进行研究，发包人可以酌情延长递交交易申请文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。
(6)项目管理班子配备情况表;(5)工程量清单报价单；(4)交易函附录；(3)交易函；(2)法定代表人授权委托书（如有）；(1)法定代表人资格证明书；
11、交易申请文件格式（11）其他材料。（10）提供拟派本交易工程技术负责人职称证书复印件、施工员、质量员上岗证书复印件、专职安全管理人员的C类人员证书复印件，同时提供个人社保缴费证明；（9）提供拟派本交易工程项目负责人证书复印件及B类人员证书（B类为拟投入本次交易活动的注册建造师（项目经理）的安全生产考核合格证）及个人社保缴费证明；(8)交易申请人有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》、三类人员证书[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理）安全生产考核合格证及分管安全生产的副经理公司任职文件；B类为拟投入本次交易活动的项目负责人的安全生产考核合格证；C类为拟投入本次交易活动的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证]复印件；(7)劳动力计划表和拟投入的主要施工机械设备表；
②工程施工设计报告、附图及其他相关文件；①国家和省颁布的有关法令、制度、规程；交易控制价编制的参考依据：12.1本工程交易控制价为人民币：贰佰肆拾捌万贰仟叁佰叁拾叁元整（¥2482333元）。注：交易控制价为清单预算价2698188元乘以92%，交易报价高于或等于交易控制价的做无效交易报价处理。交易报价交易申请文件包括本须知第10条中规定的内容，交易申请人提交的交易申请文件必须毫无例外地使用交易文件所提供的交易文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。交易申请文件纸型统一采用A4纸，所有内容必须打印。
2、主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2022年第8期，同期浙江造价信息及市场询价；⑦其他有关文件等⑥《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；⑤《浙江省水利水电安装工程预算编制定额》（2021年）；④《浙江省水利水电建筑工程预算编制定额》（2021年）；③《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；
12.5本工程交易报价包括按照计价规范规定，完成工程预算书所列项目的全部费用。12.4合同的施工地点为本须知前附表1.3所述，除非合同中另有规定，交易申请人在交易报价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。12.3技术规范要求的费用和设计施工图中所列的施工要求所产生的费用均含在交易报价中。12.2交易报价为完成本合同所有工程量的必须支付金额的总和。4、其他项目清单中安全施工费按引水工程、河道治理工程中值计取。3、税金按税金按文件规定的9%计取；
建筑工程保险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；（1）工程保险12.9保险12.8凡交易文件中没有明确允许补差或行业主管部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其他管理费等一次性包干，并已含在交易报价中，今后不论是否漏项均不予调整。12.7交易申请人应根据有关要求加强安全防护、环境保护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证落实，交易报价中已含按规定计入总价的以上四项费用。12.6交易申请人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
13、交易货币施工人员意外伤害保险保险费率及金额：由交易申请人自行投保。（2）施工人员意外伤害保险工程保险费包括工程一切险及第三者责任险，取费标准：按工程量清单计价汇总表中1至4项之和（含设备费）的0.45%计算。保险金额和保险期限：保险金额由承包人结合工程实际情况，具体按以下承保方案执行，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。投保内容：用于本合同工程的材料和施工设备等；
15.1交易申请人应按本须知前附表第15.1项规定数额向发包人交纳交易保证金，交易保证金是交易申请文件的一个组成部分。未按规定交纳交易保证金的，不得参加交易；交易保证金14.2在特殊的情况下，发包人在原定交易有效期满之前发包人可以根据需要以书面形式向交易申请人提出延长交易有效期的要求，对此要求交易申请人须以书面形式予以答复，交易申请人可以拒绝发包人这种要求，而不被没收交易保证金或交易保函。同意延长交易有效期的交易申请人既不能要求也不允许修改其交易申请文件，但需要相应的延长交易担保的有效期，在延长的交易有效期内本须知第15条关于交易保证金或交易保函的退还与没收的规定仍然适用。14.1交易有效期见本须知前附表第14.1项所规定的期限，在此期限内，凡符合本交易文件要求的交易申请文件均保持有效;14、交易有效期本工程交易应以人民币报价。
(1)交易截止时间至交易有效期满之前，交易申请人撤回交易申请文件的；15.6如交易申请人有下列任何情况发生时，交易保证金将被没收:15.5成交人的交易保证金在成交人签订合同并按规定交纳合同履约保证金后7天内退还。15.4未成交的交易申请人的交易保证金将在交易结果公示期满后5天内无息退还;15.3对于未能按要求提交交易保证金的交易，发包人将视为不响应交易文件予以拒绝;15.2交易保证金必须从交易申请人的银行帐户中汇出，在交易申请文件递交截止时间前一日17时前到达指定的银行帐户中，不得通过第三者转入或现金解入，否则交易申请文件将作无效标处理。
(四)交易申请文件的递交16.4除交易申请人对错误之处必须修改外，全套交易申请文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖交易申请人公章，或其法定代表人或其委托代理人签字确认。16.3交易申请文件要求逐页加盖交易申请人单位公章并由法定代表人或委托代理人盖章或签字，报价封面由拟派项目负责人签字或盖章。（报价表格原有格式明确需要签字的地方必须签字）。由委托代理人签字或盖章的交易申请文件，必须同时提交交易申请文件签署授权委托书，交易申请文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则交易申请文件作无效文件处理;16.2交易申请文件的正本和副本均需全部采用打印胶装（除签名附图外），字迹应清晰易于辨认。并应在交易申请文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；16．1交易申请人应按本交易须知有关的规定编制前附表16.1规定份数的交易申请文件;(2)成交人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；16、交易申请文件的份数和签署
(3)写明交易申请人名称和地址。(2)写明交易工程名称;(1)写明发包人名称;17.2在交易申请文件密封袋上均应:17.1交易申请文件的装订要求：交易申请人应将交易申请文件装入一个密封袋里。交易申请人还应在密封袋封口处加盖交易申请人公章，封条不能破损。17.交易申请文件的装订、密封和标记
有下列情形之一的，发包人将进行不再交易：18.2.1不再交易18.2不再进行交易18.1交易申请人应按前附表18.1所规定的地址并在交易截止时间前将交易申请文件送达指定地点。18、交易截止时间17.3如果交易申请文件没有按本交易须知第17.1款、第17.2款规定加写标记和密封,发包人将拒收，并退还给交易申请人。
19、迟交的交易申请文件18.2.2交易失败后，业主单位可按原条件或降低条件重新组织交易，或经业主单位领导班子集体研究，在不背离交易文件实质性条款和报价不超过原有交易最高限价的条件下直接确定成交人。（4）法律规定（参照招标投标相关法律、法规、规定）的其他情形。（3）成交候选人均未与发包人签订合同的；（2）经交易评审委员会评审后否决所有交易申请的；（1）交易截止时间止，交易申请人少于3个的；
20.4根据本须知规定，在交易截止时间至交易申请人在交易函中规定的交易有效期满之前的这段时间内,交易申请人不得撤回其交易申请文件,否则将接受相关处罚。20.3根据本须知第18条规定，在交易截止时间以后,不得补充修改交易申请文件;20．2交易申请人的补充、修改通知,应按本须知第17条有关规定密封、标志和递交，并在交易申请文件密封袋上清楚标明“补充修改”字样;20.1交易申请人在递交交易申请文件以后,在规定的交易截止时间之前，可以书面形式补充修改已提交的交易申请文件。补充、修改的内容为交易申请文件的组成部分;20、交易申请文件的补充修改在前附表18.1所规定的交易截止时间以后递交的交易申请文件,将被拒绝或返回给交易申请人。
21．3在交易文件规定的交易截止时间以后送达的交易申请文件将被拒绝接收处理。注：授权代理人应当是交易申请人的在职正式职工，社保缴费凭证必须由社保部门出具或从浙江政务服务网（http://www.zjzwfw.gov.cn/）打印，证明上提供查询网址及查询授权码（有效期内），以近5个月内任意一月社保缴费以已到账为准。21．2所有交易申请人必须派法定代表人或委托代理人参加交易会议，法定代表人携带本人有效身份证原件、法定代表人资格证明书原件或委托代理人携带授权委托书原件、本人有效身份证原件、社保缴费凭证原件、报名时确定拟派的注册建造师证书原件（或浙江水利厅颁发的叁级项目经理证书原件及其工作手册，若本项目交易申请单位拟选派的项目负责人为水利水电叁级项目经理证书，若证书为2015年新发，则可不提供工作手册）、安全生产考核合格证书原件，在指定的登记册上签名报到。若交易申请人未派上述人员和携带上述原件出席交易会议，则视为该交易人自动撤回其交易申请文件，放弃交易。21.1发包人将于本须知前附表21.1所规定的时间和地点公开举行交易会议，并邀请所有交易申请人代表参加交易会议;21、交易(五)交易
(5)发包人或交易代理人拆封各交易申请人的交易申请文件，宣读报价等内容；交易评审小组对交易申请人的交易申请文件进行评审（包括各交易申请人的企业资质、安全生产许可、项目班子、三类人员、商务报价、工程量清单等进行符合性审查），符合性审查通过的为有效交易申请人，符合性审查未通过的为无效交易申请人，由乡镇（街道）交易监督小组派员到场监督；(4)发包人或交易代理人对交易申请人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；(3)发包人或交易代理人校验交易申请文件递交时间及文件密封情况；(2)发包人或交易代理人宣布交易会议开始，并宣布交易纪律；(1)发包人、交易申请人及有关人员签到。21．4交易会议由发包人或交易代理机构主持。
22、交易申请文件的有效性审查（9）主持人宣布交易结果及交易会议结束。（8）交易申请人授权代表对结果进行签字确认。（7）确定成交人：“附件A：合理低价法”（6）确定交易基准价：“附件A：合理低价法”
24、交易根据《安吉县小额公共资源交易管理办法》（安公管委〔2019〕6号）规定组建本工程的交易委员会，人数为3人及以上单数。23.交易委员会组成(六)评审（详见附件A）交易申请文件有下列情形之一的，作为无效交易申请处理：
26、交易申请文件的澄清25．3交易结束后，发包人不对未成交人就评审过程情况以及未能成交原因作任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评审过程的情况和材料。25．2在交易活动中，交易申请人试图向发包人和交易委员会施加影响的，将拒绝其交易。25.1交易后，直到和成交人签订书面合同止，凡属于对交易申请文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均应严格保密;25、评审过程的保密交易休会期间，评审由交易委员会负责，评审采用封闭式方式进行。
28、错误的修正（偏差在3%以内的）27.2如果交易申请文件实质上不响应交易文件各项要求，交易委员会将予以拒绝，并且不允许交易申请人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的交易。27.1开启交易申请文件后，评委先对交易申请人交易申请文件进行符合性审查，是否实质性响应了交易文件的要求，所谓实质性响应是指交易申请文件应与交易文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，符合性审查不合格的交易申请人，交易申请文件不得进入成交参考价的计算。27、交易申请文件的符合性鉴定26.2在评审过程中，如对交易申请文件中有疑问，交易委员会需要对交易申请人进行询问，或要求补充资料说明时，交易申请人不得拒绝。26.1为了有助于交易申请文件的审查、评价和比较，交易委员会可以用书面形式要求交易申请人对交易申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、交易申请人应以书面形式进行，但对交易报价和实质性的内容不得更改。
29、交易申请文件的评估和比较28.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正交易申请文件的交易报价，交易申请人同意后，调整后的交易报价对交易申请人起约束作用。如果交易申请人不接受修正后的报价，则其交易将被拒绝。28.4修正后的交易报价高于原交易报价的，以原交易报价为准；低于原交易报价的，以修正后的交易报价为准。28.3若交易报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正交易报价汇总表中相应部分的金额和交易总报价。28.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非交易委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。28.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
31、成交公示由交易委员会先对交易申请人的交易资格进行审查，再对审查通过的交易申请人的交易申请文件进行符合性评审，交易申请文件符合性评审合格的交易申请人进入确定成交人程序。具体评审办法见“附件A：合理低价法”。本工程采用合理低价法交易方式。30、交易评审方法29.2交易委员会依据交易文件规定的评审方法进行评审和比较，产生成交候选人，并提交评审报告。29.1交易委员会将按照交易文件规定对交易申请文件进行评估和比较;
成交公示结束后，开出成交通知书。33、成交通知书本工程的施工合同将授予本次交易确定的成交人。32、合同授予标准(七)合同的授予31.1依法确定成交候选人后，将在相关媒介进行公示3天。交易申请人对本次交易活动有异议的，请在公示期内向发包人提出。投诉受理、处理按相关法规执行。
34.5成交人应在合同签订10日内进场开工，若因成交人原因拖延开工或造成损失的，没收履约保证金，并且赔偿相应损失。34.4如果根据本须知34.2、35.2规定，发包人取消了第一成交候选人的成交资格，在此情况下，发包人可将合同授予第二成交候选人。34.3成交人应按照合同约定履行义务,完成成交项目施工,不得将成交项目转让(转包)给他人。34.2成交人如不按本交易须知第34.1款的规定与发包人签订合同，将取消其成交资格，并接受相关处罚，给发包人造成的经济损失的，还应当对相应经济损失予以赔偿，并依法承担相应法律责任；34.1发包人与成交人将于成交通知书发出之日起7日内，按照交易文件和成交人的交易申请文件签订书面施工合同、工程建设廉政责任书和安全生产责任书；34、合同协议书的签订
争议的最终解决方式：仲裁监督部门和联系方式见交易须知前附表。交易申请人和其他利害关系人认为本次交易活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院2012年第613号令）和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。36、投诉和监督部门35.1合同协议书签署之前，成交人应按前附表35.1规定的金额向发包人提交履约保证金，待竣工验收达到成交承诺的质量要求后一周内退还。35、履约保证金
2合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人根据交易报价的计价标准和组价原则，经发包人或其委托的咨询单位造价工程师审定后执行。1合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价计算确定；（1）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：竣工结算：由于清单项目、工程数量的调整，除合同另有约定外，合同中综合单价应按下列方法确定：37、付款方式：本工程合同采用固定价款合同，按成交报价及单价确定。完成工程量的50%付至合同价款的30%，工程完工验收合格后支付至合同价款的80%。在结算审计报告出具后，付至审计价款的95%，余款5%作为保修款，保修款在一年保修期满后一个月内付清。工程变更的费用不在进度款内支付，在工程结算时一并调整，结算期限在合同中明确，本工程保修期1年。仲裁委员会名称：湖州市仲裁委员会
专用合同条款参照《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的第4章专用合同条款。通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的第4章通用合同条款。38、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求凡合价金额占交易总价2%及以上的分部分项工程量清单项目，其工程数量的增加或减少超过本项目工程数量的15%（含15%），或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应综合单价由承包人参照交易时的报价分析表对原单价重新组价或参考造价管理部门现行的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位造价工程师审定后，作为结算的依据。（3）发包人提供的工程数量有误，或设计变更引起工程数量增减，除以下情况外，应执行原综合单价。（2）由于清单项目中项目特征发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应描述的子目调整综合单价。
（二）评审前准备；（一）组建交易评审小组；第一条评审按下列程序进行：合理低价法附件A：合理低价法技术标准和要求参照《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的第三卷。
第四条符合性评审评审小组评审前应当熟悉交易项目的相关情况、主要技术要求标准以及评审定标程序、标准和方法等内容。发包人或交易代理机构做好评审前的其他准备工作。第三条评审前准备工作第二条按照《安吉县小额公共资源交易管理办法》（安公管委〔2019〕6号）规定组建评审小组，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。（四）完成评审报告。（三）交易申请文件评审；
（5）交易申请文件无法区分正、副本的；（4）交易申请文件胶装后存在脱页或存在资料粘贴的；（3）交易申请文件未胶装或胶装不完整的；（2）未按交易文件要求密封、装订和标记的；（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；交易申请文件出现下列情形之一的，交易申请文件作无效申请文件处理，不再进入成交参考价的计算：
（11）未按交易文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；（10）交易申请文件附有发包人不能接受的条件；（9）经评审小组评定，不同交易申请人的交易申请文件异常一致的；（8）未按交易文件要求，在交易函中填写履约保证的；（7）未经同意擅自变更注册建造师（或项目经理）的;（6）交易申请文件未按交易文件规定的格式（包括表格、格式、证明、承诺等）编制的；
（17）交易申请文件前后表述不一致的；（16）保险费及安全施工费未按交易文件规定计取的；（15）与发包人提供的工程量清单内容（包括序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位及工程量、暂列金额）不一致的；（14）所提供的证书未在有效期之内的；（13）交易申请文件载明的交易项目工期期限不符合交易文件规定的期限；（12）交易申请人递交两份或两份以上内容不同的交易申请书，未声明哪一份有效的；
（23）交易工程量清单中有计算或汇总中算术错误偏差超过3%的；（22）法律、法规规定（参照招标投标相关法律法规）构成废除或否决其交易的其他情形。（21）交易公告的交易申请人资格要求中对交易申请人和交易项目负责人有规定的；（20）交易申请人未按照交易文件要求如实反映信用信息情况表的；（19）交易申请人被有关行政监管部门依法限制在本区域内投标且在限制期内的；（18）其他未实质性响应交易文件要求的；
交易基准价=（A/B+C）/22、将最终有效交易申请人的报价的算术平均值与最终有效交易申请人的报价中次低价再次平均确定交易基准价（四舍五入精确到个位数）。发包人将在交易现场公布交易基准价。如有交易申请人提出异议，必须在当场提出并进行复核后公布；如未有交易申请人提出异议则视为所有交易申请人对现场公布的交易基准价的认可，整个交易过程中，经认可和确认的交易基准价不得变更。1、高于或等于交易控制价的交易报价，作无效交易报价处理。剩余为有效交易报价。第六条：确定交易基准价：交易申请文件符合性评审合格的交易申请人为有效交易申请人。第五条有效交易申请人的确定
第七条：确定成交候选人当最终有效报价为一家时，该报价作为交易基准价。当最终有效报价为二家时，取2家单位的平均值作为交易基准价。C=最终有效交易申请人报价中的次低价B=最终有效交易申请人个数A=最终有效交易申请人的报价总和
评审小组应根据评审情况和结果，提交书面评审报告。评审报告由评审小组成员起草，按少数服从多数的原则通过。评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。第八条完成评审报告第二成交报价：当交易申请人的有效交易报价等于交易基准价时，则报价低于且最接近于交易基准价的报价数额既为第二成交报价。如果没有出现有效交易报价等于交易基准价的情况，则报价低于且次最接近于交易基准价的报价数额既为第二成交报价。第一成交报价：当交易申请人的有效交易报价等于交易基准价时，交易基准价的数额既为第一成交报价。如果没有出现有效交易报价等于交易基准价的情况，则报价低于且最接近于交易基准价的报价数额既为第一成交报价。当出现两个及以上交易申请人的报价相同时，按递交交易申请文件的先后现场抽签确定名次；报价等于交易基准价的交易申请人为第一成交候选人，那时报价低于且最接近于交易基准价的交易申请人为第二成交候选人。若没有等于交易基准价的，则确定报价低于且最接近于交易基准价的交易申请人为第一成交候选人，报价低于且次最接近于交易基准价的交易申请人为第二成交候选人；本交易项目推荐第一、二成交候选人。
（五）其他建议。（四）询问澄清纪要；（三）无效处理情况说明及依据；（二）交易内容、过程和结果；（一）交易记录；评审报告应包括以下内容：
（封面）施工交易申请文件正本/副本外包封面第二章、交易申请文件格式
| 工程名称： 发包人： 交易申请人： 交易申请人地址： 注意： 年 月 日 时 分交易，交易申请文件此时间前不得开启。交易申请人：（盖 章）法定代表人：（签字或盖章） |
交易申请人地址：法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）交易申请人：（盖公章）发包人：交易工程名称：
系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的交易申请文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：法定代表人资格证明书日期：年月日
本人（姓名）系（交易申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工交易申请文件、参加交易会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书日期：年月日交易申请人：（盖公章）特此证明。附：法定代表人身份证复印件
身份证号码：法定代表人：（签字或盖章）交易申请人：（盖单位章）附：授权委托人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：。
致：（发包人名称）交易申请函后附社保缴费凭证复印件年月日身份证号码：委托代理人：（签字或盖章）
5、如果我方成交，我方将按照规定提交上述总价%的履约保证金。我单位拟派的本交易工程项目负责人为：。4、一旦我方成交，我方保证在年月日开工，年月日竣工，共计日历天，并移交全部交易工程。承诺工程质量达到标准。3、我方承认交易函附录是我方交易函的组成部分。2、我方已详细审核全部交易文件，包括修改文件（如果有的话），及有关其他资料。1、根据已收到的工程的交易文件，遵照有关法律、法规规定，我单位经考察现场和研究上述交易文件等有关交易资料后，我方愿以人民币大写：元（小写：¥元）的交易报价并按上述图纸、合同条款、技术规范及其他条件要求承包上述交易工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。
电话：交易申请人地址：法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）交易申请人：（盖章）（2）除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本交易申请文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。（1）我方同意所递交的交易申请文件在交易文件规定的交易有效期内有效，在此期间内我方的交易有可能成交，我方将受此约束。如果在交易截止时间至交易有效期满这段期限内撤回交易，或在规定时间内拒签合同或拒付履约保证金的，将取消其成交资格，并视为主动放弃一年内参加安吉县辖区内所有招投标及小额交易活动。
交易函附录日期：年月日开户银行地址：开户银行帐户：开户银行名称：传真：
| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 履约保证金 | 成交价的 5 % | ||
| 2 | 施工准备时间 | 成交通知书发出之日起 天内 | ||
| 3 | 误期违约金额 | （1000）元/天 | ||
| 4 | 误期赔偿费限额 | 履约保证金的（30）% | ||
| 5 | 提前工期奖 | / | ||
| 6 | 施工总工期 | （ ）日历天 | ||
| 7 | 质量标准 | 合格 | ||
| 8 | 工程质量违约金最高金额 | 履约保证金的（30）% | ||
| 9 | 预付款金额 | / | ||
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 竣工结算审计后（7）天内 | ||
| 11 | 保修期 | 依据保修书约定的期限（ 年） |
交易申请人有效的《法人营业执照副本》、《企业资质证书副本》、《安全生产许可证副本》、三类人员证书[A类为企业主要负责人（包括企业法人代表、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理）安全生产考核合格证及分管安全生产的副经理公司任职文件；B类为拟投入本次交易活动的注册建造师的安全生产考核合格证；C类为拟投入本次交易活动的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证]复印件]后附下述相关材料的复印件交易申请人情况交易工程名称：
项目班子成员的社保缴纳证明要求提供个人的最近5个月内任一月的社保证明（以已到帐为准），社保缴费证明必须从浙江政务服务网（http://www.zjzwfw.gov.cn/）打印，证明上提供查询网址及查询授权码（有效期内）。注：项目负责人应附有效的注册建造师注册证书（或浙江水利厅颁发的叁级项目经理聘用资质证书）及安全生产考核合格B类证，技术负责人应附相应专业中级及以上职称证书，施工员、质量员应附相关专业执业证或上岗证书，专职安全管理人员必须附有效的安全生产考核合格C类证。以上职务中，同一人员不允许担任两个或两个以上职务，若有重复，则做无效处理。交易工程名称：项目管理班子配备情况表注：三类人员证书中B类和C类可以不在此附
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | ||||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 | 备注 |
| 项目负责人 | 必配 | |||||||
| 技术负责人 | 必配 | |||||||
| 施工员 | 必配 | |||||||
| 质检员 | 必配 | |||||||
| 安全员 | 必配 | |||||||
| 本工程一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 | ||||||||
拟投入的主要施工机械设备表本计划表是以每班八小时工作制为基础的。注：交易申请人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。单位：人劳动力计划表
| 工种 | 按交易工程施工阶段投入劳动力情况 | ||||||
| 工种 | |||||||
| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位备注 |
（2）注册建造师到岗承诺书2.如有被提前结束或被撤销的，交易申请文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。注：1.“交易申请人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。（1）交易申请人及拟派项目负责人信用信息情况表其他材料
| 交易申请人名称 | 企业资质等级 | |||
| 企 业 地 址 | 联 系 电 话 | |||
| 统一社会信用代码 | 拟派项目负责人 | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 有无被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准） | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 有无被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准） | |||
| 交易申请人信用信息情况 | 至交易截止日前三年内，有无行贿犯罪记录，有无被列入失信被执行人名单 | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 有无被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准） | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 有无被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准） | |||
| 拟派项目负责人信用情况 | 至交易截止日前三年内，有无行贿犯罪记录，有无被列入失信被执行人名单 | |||
| 交易申请人声明 | 以上内容是本交易申请人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目成交资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章）交易申请人： （单位公章）日 期： 年 月 日 | |||
法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）交易申请人：（盖单位章）若我方成交，我方承诺（填注册建造师姓名、身份证号）保证到岗时间（每月不少于22天）到岗，若我方不到岗，我方同意按照履约保证金承诺中关于注册建造师到位率的相关规定执行，特此承诺。（发包人名称）：注册建造师到岗承诺书（格式）
交易申请人：（盖单位章）如果我方成交，我方将按照交易文件的规定提交成交价格的5%作为履约保证金（其中工程质量履约保证金为：30%；工期履约保证金为：30%；注册建造师（或项目经理）到位率履约保证金：20%；安全无死亡履约保证金：10%；文明施工履约保证金为：10%），并在交易文件中规定的期限内与贵方签定承包合同，承担承包单位的一切义务和责任。发包人名称：（3）履约保证金承诺日期：年月日
（4）农民工工资保证金承诺时间年月日法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
3、在拖欠工程款未到位的情况下，如我单位未按规定停工或者擅自组织施工，因此形成的拖欠由我单位承担全部责任；2、如若我单位成交，在签定施工合同前将到行政主管部门办理相关手续，并按规定缴纳农民工工资保证金；1、对专业承包和劳务分包企业农民工工资支付承担监管责任，专业承包、劳务分包企业拖欠农民工工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；认真履行总承包企业在清欠工作中的责任和义务，保证：清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局，为维护建设市场秩序和农民工合法权益，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在（工程名称）工程建设中，我们承诺：农民工工资保证金承诺书（格式）
本项目若由我单位成交，严格执行《安吉县工程运输车“三化”管理工作实施方案》（安政办函〔2017〕4号）文件的要求，并保证做到：（5）工程运输车“三化”管理承诺书时间年月日法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）交易申请人：（盖单位章）4、坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人出具虚假清欠证明，否则，我单位承担全部责任；
法定代表人（或委托代理人）：（签字或签章）交易申请人：（盖单位章）以上承诺严格履行，诚实守信，确保本工程运输车辆符合“三化”要求，因我方原因使用不符合“三化”要求的工程运输车辆的，愿意承担相应责任。3.积极配合甲方，及时上报相关工程运输车辆信息。2.使用符合“三化”要求的工程运输车辆，并检查、核对所雇用车辆进出严管区域内是否办理《工程运输车登记证》、《建筑垃圾处置（运输）许可证》、《工程运输车准行线路告知单》等相关证照，车型是否符合标准化要求。对车主擅自更改使用不符合“三化”要求的车辆的，及时劝退，对不听劝阻的及时上报业主、“三化”整治办。1.与符合“三化”要求的运输公司签订运输合同，对车主进行安全交底，核对运输公司营业执照、道路运输经营许可证。
（7）疫情防控承诺书年月日承诺单位（盖章）：我单位参加项目投标，若成交，我单位承诺：严格按照交易文件的要求配备相关人员，并按照安吉县公共资源交易管理办公室《关于推行工程建设项目中标单位标后履诺考评工作的通知》的要求，参与标后履诺考评。如违反，自愿接受相关处理。（6）纳入标后履诺考评承诺书日期：年月日
法定代表人：（签字）交易申请人：（盖单位章）承诺我单位参与本次交易活动的人员无新型冠状病毒肺炎病史，近14天无疫情重点地区旅居史或疫情重点地区人员接触史,并遵守疫情防控期相关的监管措施，如因有隐瞒有关信息导致发生疫情传播事件或有弄虚作假行为的，将自愿接受相关部门的处罚。为了积极配合浙江省省委省政府对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，作为（发包人）单位项目的交易申请人（授权委托人），作出如下承诺：
（2）总说明（1）封面交易申请人的工程量清单报价表组成如下：交易申请人应该按照第三章“交易工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、其他说明及交易工程量清单各项表格。已标价工程量清单报价表时间：年月日
（8）措施项目清单计价表（7）金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（6）机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（5）建筑工程分类分项工程量清单计价表（4）工程量清单计价汇总表（3）投标总价
*(14)招标人供应材料价格汇总表*（13）混凝土（砂浆）配合比材料费表*（12）电、风、水、砂石基础单价汇总表*（11）工程量清单单价组合表*（10）零星工作项目计价表（9）其他项目清单计价表
其中（10）-（19）项表格可以成交后由成交人向业主提供*（19）电、风、水、砂石单价计算表*（18）建筑安装工程单价计算表*（17）总价项目分类分项工程分解表*（16）施工机械台班费汇总表*（15）主要材料预算价格汇总表
1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其他有关项目的单价和合价中。交易申请人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。工程量报价表中临时工程部分由交易申请单位根据实际需要填写，并计入总价，临时工程一次包死，不作调整，临时工程包括施工导流、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程及其它施工单位认为需要的临时工程，临时工程报价一般不得高于建安工程报价的6%，若交易申请单位临时工程报价超过6%，应编制详细的临时工程方案，评审时，评审委员会将对临时工程方案进行仔细的评审，评审不合格按符合性不通过处理。保险费及安全施工费未按交易文件要求计取的、交易报价汇总表中合计数额与商务交易函中报价数额不一致的，评审时，评审委员会将对其它费用进行仔细的评审，评审不合格按符合性不通过处理。1.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价，包括由承包人承担的直接费、措施费、间接费、其他摊入费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任、风险等所发生的一切费用。1.2工程量清单中的工程量是用作交易报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人按发包人要求实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量，当图纸工程量与工程量清单表有矛盾时，以工程量清单中的数字为准。1.1工程量清单应与交易须知、合同条款、技术条款和图纸等交易文件一起参照阅读。交易工程量清单说明第三章、交易工程量清单（详见附件B）
1.11措施项目清单中安全施工费用应按工程量清单计价汇总表中1至4项之和（含设备费）的1.4%-1.8%计算。1.10工程超挖、超填、沉降、沉损等施工附加量均应计入单价。1.9备用金由发包人填写，并按《通用合同条款》相关规定使用。1.8工程量清单中的暂定价（交易文件中明确的，交易申请单位不得自定暂定价）在工程实施时由承包人按施工详图和交易报价的计价依据及实施时的价格水平进行估价，经监理人审核报发包人认可后，调整合同价并支付。1.6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见1.7除合同另有规定外，在交易截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他规费均应计入单价、合价和总报价中。1.5工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由交易申请人填报。交易申请人还应填报交易报价汇总表，并在其结尾处填写交易总报价。报价货币为人民币，单位为元。若交易申请人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其他项目的单价和合价以及交易总报价内。
本工程开挖土方类别由交易申请单位自行考虑。（1）土方类别1.15其它说明1.14清单备注为暂估价的单项不需提供单价分析表。1.13工程建设预备金：为解决在施工过程中，经上级批准的设计变更和国家政策性调整所增加的投资以及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项目和费用。决算按实际发生调整计算。1.12砼工程单价应综合考虑，包括混凝土运输、短驳和砼配合比等，施工时不以施工条件的改变而调整单价。
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部