公告信息

招标项目名称	郁南县县城扩容提质工程（勘察设计）
标段（包）名称	郁南县县城扩容提质工程（勘察设计）

合同信息

合同名称	郁南县县城扩容提质工程 （勘察设计）合同
招标人名称	郁南县住房和城乡建设局	中标人名称	广东省基础工程集团有限公司
合同期限	10.0	合同签署时间	2023-10-17 15:27:56
合同金额	20634647.310000	其它形式合同报价

合同编号：


郁南县县城扩容提质工程


（勘察设计）


勘察设计合同








发包人：郁南县住房和城乡建设局
承包人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头人）
中都工程设计有限公司（联合体成员）
深圳市爱华勘测工程有限公司（联合体成员）
日 期：2023年6月 1日

勘察设计合同协议书
发包人（全称）：郁南县住房和城乡建设局
承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司 （联合体牵头人）
承包人（全称）：中都工程设计有限公司 （联合体成员）
承包人（全称）：深圳市爱华勘测工程有限公司（联合体成员）

郁南县住房和城乡建设局（以下称发包人）采用勘察设计模式建设郁南县县城扩容提质工程（勘察设计）（以下简称“本项目”），（主）广东省基础工程集团有限公司、（成）中都工程设计有限公司、深圳市爱华勘测工程有限公司（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本勘察设计合同，以此共同恪守。
1、工程概括
（1）工程名称：郁南县县城扩容提质工程（勘察设计）。
（2）建设地点：云浮市郁南县都城镇县城区范围内。
（3）资金来源：除争取上级资金外，不足部分由县财政资金及债券资金统筹解决。
（4）勘察设计金额：20634647.31元。
2 、工程内容、承包范围和承包方式
2.1 工程内容：城市主干路3条、城市次干路10条、城市支路31条、巷道5条、公园及主要出入口节点改造。其中城市主干路总长度为8.751km，为双向6车道，采用沥青混凝土路面；城市次干路总长度为13.149km，为双向4车道，采用沥青混凝土路面；城市支路总长度为10.277km，为双向2车道或单车道，采用沥青混凝土路面；巷道总长度为0.861km，为单车道，采用沥青混凝土路面。项目分两期实施：第一期实施九星大道、高铁大道、工业大道、二环路、一环路、二环东路、教育路、西宁大道、道路硬底化、路网连通工程、公园及主要出入口节点改造；第二期实施剩余内容（城市次干路5条、城市支路31条、巷道5条）。
2.2 承包范围：完成郁南县县城扩容提质工程（勘察设计）的勘察、设计等工作，具体包括但不限于以下事项：
（1）勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括以下内容：初步勘察、详细勘察、一般地形测量以及配合招标人要求的其他勘察工作等；
（2）设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计（包含工程概算及评审费用）、施工图设计、施工图送审、配合相关评审会议的汇报工作、设计变更、施工期配合服务等后续所有设计和现场服务工作。
2.3 承包方式：包勘察、包设计、包相关配合服务。
2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。
3 、合同工期
3.1本合同工期约定为：总工期90个日历天（含勘察工期30个日历天，设计工期60个日历天）。
3.2本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。
3.3发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。
4 、质量标准
勘察设计要求：符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察设计工作任务等要求。
5 、职业健康安全管理目标和环境管理目标
（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。
（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。
6 、合同价款
6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。
6.2 签约暂定合同总价（暂定勘察费、暂定设计费之和）为20634647.31元（大写：贰仟零陆拾叁万肆仟陆佰肆拾柒元叁角壹分）
（1）勘察费合同价暂定为4468390.80元（中标价）；
勘察费的招标控制价¥4476000.00元×（1-0.17%）=4468390.80元。
勘察费结算价：①工程勘察费为暂定价，控制价以概算批复金额为准，工程勘察费=概算批复金额×（1-0.17%），结算总价不超出中标总价。
②该总价已包括初步勘察、详细勘察、工程测量、管线物探及必要时的施工勘察工作、机械进退场费、水电费、所有实物工作收费、技术工作收费、土层剪切波速的测试费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由增加勘察费用。
②设计费合同价暂定为16166256.51元（中标价）；
设计费的招标控制价¥16187300.00元×（1-0.13%）=16166256.51元。
设计费结算价：工程设计费=概算批复金额×（1-0.13%），结算总价不超出中标总价。
注：专业调整系数0.9，复杂程度调整系数1.15，改扩建系数1.1。
7 、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
（1）合同协议书；
（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商纪录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（3）中标通知书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）招标文件（含澄清文件）；
（7）投标文件（含澄清文件）；
（8）其他合同文件。
8、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。
详见设计合同和勘察合同。
9 、担保
9.1 履约担保：承包人向发包人提交履约担保。履约担保金额为中标价的5%。如承包人为联合体单位，可由牵头人提供履约担保，履约担保可采用以下任一方式：①银行担保；②工程保证保险、工程担保；③现金担保（转账或电汇至双方指定专设帐户）。本项目承包人为联合体单位，由牵头人广东省基础工程集团有限公司提供履约担保，采用方式①，详见附件一。
在本工程实施过程中，如果承包人未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的承包人应负的责任和义务，发包人有权从履约担保中索赔相应的损失及违约金等费用。
9.2 预付款担保：无 。
10、联合体
10.1本合同对联合体各方[广东省基础工程集团有限公司（设计方）为联合体牵头人，中都工程设计有限公司、深圳市爱华勘测工程有限公司为联合体成员]均有法律约束力；联合体牵头人在合同实施阶段承担主办、协调工作，须监督、督促联合体其他成员的建设工作进度和质量。
10.2 经双方协商同意，项目请款工作由联合体牵头人广东省基础工程集团有限公司负责，勘察设计费先由牵头人向发包人开具发票，发包人统一支付给牵头人，然后其他勘察、设计成员方再向牵头人开具发票和收取费用。
11 、争议解决
11.1 和解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
11.2 调解
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
11.3 仲裁或诉讼
因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以采取下列第（2）种方式解决：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
12、补充条款
双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对各通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在对应专用合同条款内约定。
13、合同生效
合同订立时间：2023 年6月1日
合同订立地点：郁南县住房和城乡建设局。
本合同自发包人、承包人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
14 、合同份数
本合同正本一式十五份，发包人执六 份，承包人执九份（联合体三家各三份）。均具有同等法律效力，双方签字盖章后即时生效。
附件一：履约担保
附件二：联合体协议书
附件三：中标通知书
（以下无正文）



发包人（甲方）（盖章）：承包人（联合体牵头人）（盖章）：
郁南县住房和城乡建设局 广东省基础工程集团有限公司
地址：郁南县都城镇柳树塘大道房管大厦 地址：

法定代表人 法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话： 联系电话：
开户名称： 开户名称：广东省基础工程集团有限公司
开户银行： 开户银行：农业银行广州天文苑支行
开户账号： 开户账号：44057401040008882
固定电话： 固定电话：020-38862020

承包人（联合体成员方）（盖章）：承包人（联合体成员方）（盖章）：
中都工程设计有限公司 深圳市爱华勘测工程有限公司
地址：地址：
法定代表人 法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：028-64652062 联系电话：0755-83938446
固定电话：028-64652062固定电话：0755-83938446