投标邀请书

招标编号：东泰明招【2022】AX006号

1.本招标项目西坪镇后格村2022年度农村供水保障工程已被批准建设，建设单位为安溪

县西坪镇后格村民委员会，建设资金来源:上级拨款，招标人为安溪县西坪镇后格村民委员

会，委托的招标代理单位为福建省东泰工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该

项目的施工进行邀请招标。邀请单位如下：1、福建兴华禹建设有限公司2、福建和岩建设有

限公司3、福建长景建设有限公司4、福建省荣久建设发展有限公司5、福建幸福里建设发展有

限公司6、福建曜堃建设有限公司7、福建省贝优建筑工程有限公司8、福建省岩浦建设工程有

限公司9、福建省皕晟建设有限公司10、福建省捷运建设工程有限公司11、福建伟初建设有限

公司12、福建省泉晟建设工程有限公司13、福建省旭筑建设工程有限公司14、福建泽冰建筑

工程有限公司15、福建省一顺建设有限公司16、泉州锦文建筑工程有限公司17、福建拓迎建

筑有限公司18、福建晨美建设有限公司19、福建纳鸿建设有限公司20、福建艾米粒建设有限

公司21、福建省昆鹏建设有限公司22、福建省水山建设工程有限公司23、福建省三辉建设发

展有限公司24、福建立唯建设有限公司25、京侨（福建）建设有限公司26、中建天润建设（福

建）有限公司27、福建省能德建筑工程有限公司28、福建智超建设有限公司29、福建省五阆

建设工程有限公司30、福建省中速建设工程有限公司31、福建省泉桐建设有限公司32、福建

乾庆建筑工程有限公司33、福建棋菱建设有限公司34、邗建（福建）建设有限公司35、福建

省亿晟路桥工程有限公司36、福建省安溪县百兴机械租赁有限公司37、福建省超泽建设发展

有限公司38、福建省铭晟建设工程发展有限公司39、福建乐迪建设有限公司40、福建中魁建

设有限公司41、福建安溪达豪机电有限公司42、福建博亿同创建设发展有限公司43、福建省

晶格建设有限公司44、福建宝炫建设有限公司45、福建玥烁建筑工程有限公司46、福建正韵

建设有限公司47、福建顺为建设工程有限公司48、福修（福建）建设有限公司49、福建省中

胤建设工程有限公司50、福建普盈建筑工程有限公司51、福建省安湖建设工程有限公司52、

泉州启航园林绿化工程有限公司53、福建省颖航建设工程有限公司54、福建中科三净环保股

份有限公司55、福建省五洲建设集团有限公司56、中晟海峡建设有限公司57、福建省安泰建

筑工程有限公司58、福建省泉安建筑工程有限公司59、福建森宏建设工程有限公司60、福建

闽超建设有限公司61、福建省振安建筑工程有限公司62、福建省远隆建设工程有限公司63、

福建恩福建设发展有限公司64、厚安建筑工程有限公司65、福建省龙洲建筑工程有限公司66、

福建省安华市政工程建设有限公司67、中建浩恩集团有限公司68、福建省安溪城关建筑工程

有限公司69、福建省安蓬建设工程有限公司70、砖文建设集团有限公司71、福建省同美建设

工程有限公司72、福建中奥建筑工程有限公司73、福建省东勋建设发展有限公司74、泉州市

鑫鹏建设工程有限公司75、福建省筑辉工程建设有限公司76、福建省禹昕建设发展有限公司

77、福建省方格建设发展有限公司78、福建省安卓建设工程有限公司79、福建省兆通工程建

设有限公司80、福建省华水水利工程有限公司81、福建省鑫通建设有限公司82、福建省七喜

建筑工程有限公司83、福建省固晟建设工程有限公司84、福建省安溪县尚德建筑工程有限公

司85、中建恒泰（福建省）建设有限公司86、福建瑞泰远建设工程有限公司87、福建省国迪

建设工程有限公司88、福建省厦安建筑工程有限公司89、福建悦平建设有限公司90、福建省

笔架建设发展有限公司91、福建省特港建设发展有限公司92、福建省江辰建设工程有限公司

93、福建江群建设有限公司94、福建省巨伯工程集团有限公司95、南凌(福建)建设有限公司

96、福建省福尚建筑工程有限公司97、福建省德道路桥工程有限公司98、福建优源建设有限

公司99、福建省亿轩建设发展有限公司100、福建省协中工程建设有限公司101、福建省建宏

工程建设有限公司102、福建恒舟建筑工程有限公司103、福建省亿洲工程建设发展有限公司

104、福建省亿顺园林绿化工程有限公司105、福建国鹏建设有限公司106、福建省众盈建设发

展有限公司107、福建中弘海峡建设有限公司108、福建省安桐工程管理有限公司109、福建省

锦安工程建设有限公司110、福建省天驰工程建设有限公司111、福建文兴建设有限公司112、

福建省苏闽装修有限公司113、福建拙政园林发展有限公司114、福建省福通工程建设有限公

司115、福建省万米建设有限公司116、福建百发建设有限公司117、福建昊淳建筑工程有限公

司。

项目概况和招标范围

1.1.工程建设地点：安溪县西坪镇；

1.2.工程建设规模：工程总造价264418元；

1.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：市政公用工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：以招标人提供的招标控制价、工程量清单及施工图纸为准；

1.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：264418元；

1.5.工期要求：总工期为30日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工

期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

1.6.标段划分（如果有）：/；

1.7.质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

2.投标人资格要求及审查办法

2.1.招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和

《施工企业安全生产许可证》。

2.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程

专业注册建造师执业资格，并具备建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）。

2.3.本招标项目不接受联合体投标。

2.4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

2.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在

法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完

成的并经竣工验收合格的/。

2.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个

标段。

2.7.其他资格要求：投标人须符合《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理

实施办法(试行)》（闽建【2016】5号）规定；本项目严格执行福建省住房和城乡建设厅关于

建筑市场主体“黑名单”的有关通知及规定，被列入建筑市场主体“黑名单”的将按否决投标

处理。

2.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

2.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.招标文件的获取

凡被邀请参加投标者，请于2022年9月8日至2022年9月12日通过“安溪县小规模

建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费

报名并获取招标文件。。

4.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

5.开标时间

开标时间：2022年9月15日10时00分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光

交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。

6.发布公告的媒介

本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：

https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）上发布。

7．联系方式

招标人：安溪县西坪镇后格村民委员会

地址：安溪县西坪镇后格村

联系人：林先生

电话：13959901357

招标代理机构：福建省东泰工程管理有限公司

地址：安溪县金融行政服务中心5号楼A幢1005室

联系人：苏先生

电话：13959726660

2022年9月8日

招标项目编号：东泰明招【2022】AX006号招标项目名称：西坪镇后格村2022年度农村供水保障工程（2017年修订版）专用本标准施工招标文件福建省房屋建筑和市政基础设施工程

《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年修订版）》（以下简称“《标准施工招标文件》”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。使用说明招标文件编制日期：2022年9月7日招标代理机构：福建省东泰工程管理有限公司（盖章）招标人：安溪县西坪镇后格村民委员会（盖章）

《标准施工招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制，并公开征求各方意见、组织专家评审后发布。各使用单位或个人可从福建住房和城乡建设网（www.fjjs.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向福建省住房和城乡建设厅建筑业处反映。编制人员名单：翁宇星、徐兴璋、林圣堡、章少剑、张琳、李艳辉、陈润星、李伟方、缪薛辉。在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

投标须知内容修改表10投标须知前附表6第2章投标须知4第1章投标邀请书6目录本版本主要根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

第2节通用合同条款23第1节合同协议书20第4章合同条款及格式19评标办法和标准数据表17第1节评标办法和标准数据表16第3章评标办法和标准15

第3节投标报价（本工程不适用）49第2节招标控制价48第1节工程量清单47第5章工程量清单及计价46第4节合同附件45第3节专用合同条款24

（二）工程建设地点的现场施工条件53（一）工程建设地点的现场自然条件53第1节招标项目概况和说明53第7章技术标准和要求52第6章招标图纸51第4节工程量清单与计价表格式50

第3节施工现场管理要求56（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求55（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准55（一）工程建设标准强制性条文54第2节工程建设技术标准54（三）招标项目说明53

（一）技术要求57第4节招标人对工程主要材料设备的要求57（四）施工机具进场要求56（三）文明施工要求56（二）水土保持与环境要求56（一）现场安全防护设施要求56

第1节资格文件62第8章投标文件格式61第6节其他要求60第5节招标人自行采购的材料设备59（三）参考品牌58（二）质量要求57

本招标项目西坪镇后格村2022年度农村供水保障工程已被批准建设，建设单位为安溪县西坪镇后格村民委员会，建设资金来源:上级拨款，招标人为安溪县西坪镇后格村民委员会，委托的招标代理单位为福建省东泰工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。邀请单位如下：1、福建兴华禹建设有限公司2、福建和岩建设有限公司3、福建长景建设有限公司4、福建省荣久建设发展有限公司5、福建幸福里建设发展有限公司6、福建曜堃建设有限公司7、福建省贝优建筑工程有限公司8、福建省岩浦建设工程有限公司9、福建省皕晟建设有限公司10、福建省捷运建设工程有限公司11、福建伟初建设有限公司12、福建省泉晟建设工程有限公司13、福建省旭筑建设工程有限公司14、福建泽冰建筑工程有限公司15、福建省一顺建设有限公司16、泉州锦文建筑工程有限公司17、福建拓迎建筑有限公司18、福建晨美建设有限公司19、福建纳鸿建设有限公司20、福建艾米粒建设有限公司21、福建省昆鹏建设有限公司22、福建省水山建设工程有限公司23、福建省三辉建设发展有限公司24、福建立唯建设有限公司25、京侨（福建）建设有限公司26、中建天润建设（福建）有限公司27、福建省能德建筑工程有限公司28、福建智超建设有限公司29、福建省五阆建设工程有限公司30、福建省中速建设工程有限公司31、福建省泉桐建设有限公司32、福建乾庆建筑工程有限公司33、福建棋菱建设有限公司34、邗建（福建）建设有限公司35、福建省亿晟路桥工程有限公司36、福建省安溪县百兴机械租赁有限公司37、福建省超泽建设发展有限公司38、福建省铭晟建设工程发展有限公司39、福建乐迪建设有限公司40、福建中魁建设有限公司41、福建安溪达豪机电有限公司42、福建博亿同创建设发展有限公司43、福建省晶格建设有限公司44、福建宝炫建设有限公司45、福建玥烁建筑工程有限公司46、福建正韵建设有限公司47、福建顺为建设工程有限公司48、福修（福建）建设有限公司49、福建省中胤建设工程有限公司50、福建普盈建筑工程有限公司51、福建省安湖建设工程有限公司52、泉州启航园林绿化工程有限公司53、福建省颖航建设工程有限公司54、福建中科三净环保股份有限公司55、福建省五洲建设集团有限公司56、中晟海峡建设有限公司57、福建省安泰建筑工程有限公司58、福建省泉安建筑工程有限公司59、福建森宏建设工程有限公司60、福建闽超建设有限公司61、福建省振安建筑工程有限公司62、福建省远隆建设工程有限公司63、福建恩福建设发展有限公司64、厚安建筑工程有限公司65、福建省龙洲建筑工程有限公司66、福建省安华市政工程建设有限公司67、中建浩恩集团有限公司68、福建省安溪城关建筑工程有限公司69、福建省安蓬建设工程有限公司70、砖文建设集团有限公司71、福建省同美建设工程有限公司72、福建中奥建筑工程有限公司73、福建省东勋建设发展有限公司74、泉州市鑫鹏建设工程有限公司75、福建省筑辉工程建设有限公司76、福建省禹昕建设发展有限公司77、福建省方格建设发展有限公司78、福建省安卓建设工程有限公司79、福建省兆通工程建设有限公司80、福建省华水水利工程有限公司81、福建省鑫通建设有限公司82、福建省七喜建筑工程有限公司83、福建省固晟建设工程有限公司84、福建省安溪县尚德建筑工程有限公司85、中建恒泰（福建省）建设有限公司86、福建瑞泰远建设工程有限公司87、福建省国迪建设工程有限公司88、福建省厦安建筑工程有限公司89、福建悦平建设有限公司90、福建省笔架建设发展有限公司91、福建省特港建设发展有限公司92、福建省江辰建设工程有限公司93、福建江群建设有限公司94、福建省巨伯工程集团有限公司95、南凌(福建)建设有限公司96、福建省福尚建筑工程有限公司97、福建省德道路桥工程有限公司98、福建优源建设有限公司99、福建省亿轩建设发展有限公司100、福建省协中工程建设有限公司101、福建省建宏工程建设有限公司102、福建恒舟建筑工程有限公司103、福建省亿洲工程建设发展有限公司104、福建省亿顺园林绿化工程有限公司105、福建国鹏建设有限公司106、福建省众盈建设发展有限公司107、福建中弘海峡建设有限公司108、福建省安桐工程管理有限公司109、福建省锦安工程建设有限公司110、福建省天驰工程建设有限公司111、福建文兴建设有限公司112、福建省苏闽装修有限公司113、福建拙政园林发展有限公司114、福建省福通工程建设有限公司115、福建省万米建设有限公司116、福建百发建设有限公司117、福建昊淳建筑工程有限公司。招标编号：东泰明招【2022】AX006号投标邀请书投标邀请书第3节技术文件80第2节商务文件74

（2）招标类型：施工总承包；（1）工程类别：市政公用工程；招标范围和内容：工程建设规模：工程总造价264418元；工程建设地点：安溪县西坪镇；项目概况和招标范围

投标人资格要求及审查办法质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。标段划分（如果有）：/；工期要求：总工期为30日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；招标控制价（即最高投标限价，下同）：264418元；（3）招标范围和内容：以招标人提供的招标控制价、工程量清单及施工图纸为准；

各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布投标邀请书之日）完成的并经竣工验收合格的/。本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。本招标项目不接受联合体投标。投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备建设行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）。招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

评标办法凡被邀请参加投标者，请于2022年9月8日至2022年9月12日通过“安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）”免费报名并获取招标文件。。招标文件的获取本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。其他资格要求：投标人须符合《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法(试行)》（闽建【2016】5号）规定；本项目严格执行福建省住房和城乡建设厅关于建筑市场主体“黑名单”的有关通知及规定，被列入建筑市场主体“黑名单”的将按否决投标处理。

7．联系方式本次投标邀请书在安溪县小规模建设工程阳光交易平台（网址：https://ax.hyebid.cn/hyweb/zpsebid/zpsIndex.do）上发布。6.发布公告的媒介开标时间：2022年9月15日10时00分（北京时间）在“安溪县小规模建设工程阳光交易平台”随机抽取并实时直播，各投标人应当准时在线参加开标。开标时间本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

地址：安溪县金融行政服务中心5号楼A幢1005室招标代理机构：福建省东泰工程管理有限公司电话：13959901357联系人：林先生地址：安溪县西坪镇后格村招标人：安溪县西坪镇后格村民委员会

投标须知前附表第1节投标须知前附表投标须知2022年9月8日电话：13959726660联系人：苏先生

投标须知内容修改表（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。说明：

合同条款及格式评标办法和标准数据表说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。评标办法和标准数据表评标办法和标准

一、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：合同协议书本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：。1.工程名称：。

三、质量标准工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：/。

（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）甲供材料费金额：人民币（大写）(¥元)；

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。五、项目负责人2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。

（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；

本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点

（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数

电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：

“通用合同条款”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.其他合同文件包括：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并以最后的协议或文件为优先顺序。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定专用合同条款

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备

发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照通用合同条款规定执行。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：本合同文件适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程承发包价格管理办法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及现行有关国家和本省建筑法规、规章，并应同时满足工程所在地的相关规定。

(3)中标通知书(2)本合同协议书及附件(1)合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同文件组成及优先顺序为：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

(9)工程量清单(8)图纸(7)标准、规范及有关技术文件(6)本合同条款及其补充条款(5)投标书及其附件(4)招标文件（含澄清、修改、补遗）

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通知等。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。或将图纸用于与本工程无关的任何事项。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。发包人向承包人提供图纸的数量：中标通知书发出后7天内，向承包人提供图纸1套。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项；发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后7天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件(10)工程报价单或预算书

发包人审批承包人文件的期限：7天内。承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；承包人提供的文件的数量为：肆套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；承包人提供的文件的期限为：该工程计划实施日期2周之前；需要由承包人提供的文件，包括：按照招标文件要求施工单位做出的或施工组织设计的施工方法相应的工程大样图、加工图及监理工程师要求的其他与本工程施工有关的文件等；1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：（签订合同时由发包人填写）。1.7.2发包人接收文件的地点：签订合同时由发包人填写）；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款规定执行。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：（签订合同时由监理人填写）。监理人接收文件的地点：（签订合同时由监理人填写）；承包人指定的接收人为：（签订合同时由承包人填写）。承包人接收文件的地点：（签订合同时由承包人填写）；

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由如有，均由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：如有，均由承包人承担，包括费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：按照通用合同条款规定执行。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按照通用合同条款规定执行。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，均由承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。1.11知识产权

姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人实行固定总价合同的招标工程，包干范围内的工程量中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，确认工程量单项子目误差在±3％以内（含±3％）且估算价不超过5000元的，招标人（发包人）不予调整工程量；若单项子目工程量误差在±3％以内（含±3％），但估算价超过5000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3％的，经双方确认后纳入工程结算。未在28天内核对清单工程量，视同认可，逾期不予核对，按固定总价包干的合同价进行结算。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。1.13工程量清单错误的修正

发包人对发包人代表的授权范围如下：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人应在发出开工通知时所确定的开工日期前2天将施工所用的水、电接驳到工地，但场内的接驳、管、线铺设等均由承包人负责，所有使用费用也均由承包人承担，承包人应向有关部门及时缴交费用，逾期不交的，发包人有权从承包人的工程款中扣除，并追究承包人责任，承包人对此不得有异议。电讯线路和供应问题由承包人自行系联系和解决，发包人提供协助。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：在工程施工开工日期前7天。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：（待中标后由发包人填入具体内容。发包人是否提供支付担保：（发包人应当向承包人提供支付担保;待中标后由发包人填入具体内容）。发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用合同条款规定执行。2.5资金来源证明及支付担保

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

3.2项目负责人（11）承包人在施工过程中应主动配合发包人办理各项审批手续（10）承包人应履行的其他义务：/。（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人人员项目负责人（项目经理）每月在工地时间均不少于25天。承包人对项目负责人的授权范围如下：代表总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同前。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金1万元人民币。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次扣罚1万元人民币。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺的项目负责人（项目经理）。项目负责人（项目经理）因故确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准后方可更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，同时，承包人应按照以下约定的标准向发包人交纳违金：更换项目负责人（项目经理）每人每次1万元人民币。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。

更换施工员、质检员、安全员、造价员和材料员，每人每次0.3万元人民币；更换项目负责人（项目经理）、项目技术负责人每人每次1万元人民币；承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换投标时承诺拟派出现场施工主要管理人员。项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员；同时，承包人应按照以下约定的标准向发包人交纳违金：3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次扣罚1万元人民币，更换其他主要管理人员每人次扣罚0.3万元人民币。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：事先请假。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换技术负责人每人次扣罚1万元人民币，更换其他主要管理人员每人次扣罚0.3万元人民币。

禁止分包的工程包括：/。3.5.1分包的一般约定3.5分包施工管理人员每月在工地时间不少于25天，项目负责人（项目经理）每缺勤1天将扣以1000元/天违约金，项目技术负责人每缺勤1天将扣以500元/天违约金，施工员、质量员、安全员、材料员每人每缺勤1天将扣以300元/天违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权单方面责令其退场，终止合同、没收履约保证金，其全部责任和损失由承包人承担。

关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、要求承包人支付违约金10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。

4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在收到中标通知书后10天内，签订施工承包合同前，向招标人提交合同价款的10%作为履约保证金，提交方式现金或银行转帐，履约保证金待工程完成竣工验收达到协议书规定的工程质量标准后14天内无息退还。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部责任和费用。3.6工程照管与成品、半成品保护

总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担。关于监理人的监理权限：（1）工程变更（含设计变更、材料设备变更和超过1000元的工地签证）以及相应的价款的调整；其中材料设备变更是指招标文件或施工承包合同已明确的主要设备材料的品牌、规格型号、技术标准、质量等级和产地等的，承包人提出变更的；（2）施工总工期或关键节点工期延期的；（3）承包人项目经理、项目技术负责人的更换；（4）总工期或关键工作工期的调整；（5）工期延期的确认；（6）发包人书面通知的其他事项；（7）停工、复工指令。关于监理人的监理内容：/。4.1监理人的一般规定

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职权：代表发包人对本工程施工过程中的工程质量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。详见发包人授权委托书。职务：；姓名：；

（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：/。通信地址：；

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。(1)项目建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。5.1.1特殊质量标准和要求：承包人应按招标文件投标须知及本协议书规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人必须制定严格的质量管理制度，对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：5.1质量要求5.工程质量（3）/。

关于工程奖项的约定：/。(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权要求承包人支付1000-10000元的违约金。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人有权按照承包人违约论处，责令其退场。(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：1）承包人的安全工作内容包括：6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照通用合同条款规定执行。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按照通用合同条款规定执行。5.2隐蔽工程检查

（6）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任。（5）承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

6.3环境保护6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用合同条款规定执行。合同当事人对文明施工的要求：按照通用合同条款规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。承包人在本工程竣工验收后15日内完成现场清理并退出施工现场：包括一切施工机械、设备、人员、临时搭盖等。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除，且可不进行工程验收。

7.工期和进度监理单位应当加强对施工单位扬尘防治执行情况的检查，督促施工单位落实扬尘防治措施。施工现场发生扬尘污染的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。工程项目部应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行环保教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。6.3.2建筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22号）的规定执行。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目经理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。6.3.1严格按照安溪县住房和城乡规划建设局《关于加强建筑工程渣土车运输安全管理工作的通知》安建【2013】75号文。的要求对建筑渣土进行处置及运输管理。承包人应积极配合办理建筑渣土处置核准；建筑渣土应委托给取得道路运输经营许可证的运输单位承运，运输车辆应取得道路运输证；

7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于签订施工承包合同后七日内向监理工程师提交《施工组织设计》，承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划，进度计划应符合总工期目标的要求。承包人未完成月进度计划的，发包人有权不予支付进度款，并有权要求承包人支付违约金。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照通用合同条款规定执行。7.1施工组织设计

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照通用合同条款规定执行。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。7.2.2施工进度计划的修订

7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中标通知书发出后7日内通知承包人。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照通用合同条款规定执行。

7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天支付违约金1000元。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按照通用合同条款规定执行。7.5.1因发包人原因导致工期延误

（3）以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准。（2）降水量60mm以上的暴雨；（1）8级以上台风；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，发包人要求承包人在投标时考虑，其工期包含在总工期内；（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；（3）因施工组织设计或施工方案未按时提交或不满足规定要求而未能得到监理人审批影响开工的工期；（2）因承包人不按本合同规定配置现场管理人员或管理人员不到位时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；（1）因承包人违反规范进行施工或未按设计要求进行施工或没有按招标文件约定和投标时报送样品并经监理人同意后进行采购供货和施工或以伪劣、冒牌材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级的产品进行施工或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期；双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。7.9提前竣工的奖励（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人或监理人要求承包人返工的工期。（6）承包人原因的待料工期；

（3）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。（2）承包人应按照发包人所确认的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量进行采购，监理单位应严格把好材料设备产品质量关，如经发现承包人不按发包人所确认品牌要求的，发包人和监理工程师有权制止施工，已经施工的责令重新返工，返工费用和工期延误的由承包人负责；已经采购进场而未施工的责令清理退回，发生费用由承包人负责。施工中，设计单位和发包人变更材料设备品种，应有设计单位和发包人共同确认的书面通知单；因施工原因承包人要求更换材料设备品种的，应取得设计单位和发包人共同确认的书面通知单后才能更换，否则按不合格产品质量处理，发包人和监理工程师有权责令停止施工。对变更或更换材料设备品种的，只计算材料设备单价价差部分和税金，不能计算其他费用。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人采购材料设备时，应根据设计文件规定的材料设备品种、规格型号、技术参数和质量等级要求，按照招标工程量清单（或财政部门批准的工程预算造价）计算的材料设备价位，在采购前15天内以二份书面向发包人报告材料设备采购的品牌、规格型号、技术参数、质量等级、数量、样品、有关资料和采购计划，经发包人确认后，一份送交监理单位，一份送交承包人作为采购进场依据。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人保留必要时实施甲供材料的权利，届时由双方另行签订补充协议明确相关甲供材料事项。承包人不得就上述供应材料收取任何形式的采购及管理费用。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施（6）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。（5）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。（4）承包人应于每月２５日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人要求。施工现场需要配备的试验设备：按监理人要求。施工现场需要配置的试验场所：按监理人要求。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

10.4变更估价关于变更的范围的约定：除了通用合同条款约定的内容外，增加：发包人根据项目建设需要做出的变更并遵守当地政府及上级有关部门出台的最新文件要求。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：按监理人要求。9.4现场工艺试验

10.4.1.2材料变更时价格确定（2）不在工程量清单之内的项目，按照省、市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息及下浮系数K值计算。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同监理工程师询价确定，决算价最终以审计审核为准。（1）在实物工程量清单之内的项目，按最高控制价预算书综合单价乘以（1-下浮系数K值）计算；1.增减工程量的单价确定关于变更估价的约定:通用合同条款本款内容删除修改为：10.4.1变更估价原则

监理人审查承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。10.5承包人的合理化建议对中标后的材料（设备）在施工中进行更换品牌种类的，只能计算材料（设备）单价增减价差部分和税金，不能计算其他一切费用。（3）《泉州工程造价管理》没有公布的材料，由中标人提出适当的价格，招标人会同监理工程师询价确定，以决算价为准。（2）工程招标最高控制价材料价格明细表中没有的材料，按照《泉州工程造价管理》施工期间公布的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；（1）工程招标最高控制价材料价格明细表已有的材料，根据工程招标最高控制价价格明细表所列的材料单价乘以（1-下浮系数K值）计算；

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按照通用合同条款规定执行。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额应由发包人掌握使用；（2）暂列金额余额应归发包人所有。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照通用合同条款规定执行。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付不调整。市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动是否调整合同价格的约定：11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

12.2.1预付款的支付12.2预付款风险费用的计算方法：工程量清单中标价的单价或金额，已包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。合同价款中风险范围不包括：（1）设计变更、现场签证；（2）不可抗力。中标人应在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。本合同价款采用固定总价方式确定。

工程量计算规则：现行工程量清单计价规范。12.3.1计量原则12.3计量预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：本合同项目不设预付款。

关于总价合同计量的约定：按照通用合同条款约定执行。已完成工程量是指合格的工程量。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：已完成合格工程量按月计量。承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。12.3.2计量周期

关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按照通用合同条款及监理人的规定。12.4.2进度付款申请单的编制（3）工程款全部以银行转账形式支付，承包人支付工程款时应提交同等金额的正式发票。工程竣工验收合格并经结算、结算审核后，待上级资金到位，支付结算最终审核价97%的工程款，余下3%作为质量保证金，质保期一年，期满无息返还。本工程不支付预付款；

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按照通用合同条款执行。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按照通用合同条款执行。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向工程师送交当月完成工程量。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向工程师送交当月完成工程量。

12.6承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。（1）总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用合同条款规定执行。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等非货币形式支付进度款。

13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：/小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款规定执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用合同条款规定执行。承包人向发包人移交工程的期限：按照通用合同条款规定执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照通用合同条款规定执行。关于竣工验收程序的约定：按照通用合同条款规定执行。

13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车

14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：按照通用合同条款规定执行。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。发包人完成竣工付款的期限：经有关部门审核批准后28天内。发包人审批竣工付款申请单的期限：/。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：按照通用合同条款规定执行。承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应按照监理人通知的时间提交竣工付款申请单。

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间和份数提交最终结清申请单。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人的通知的时间提交最终结清申请单。承包人提交最终结清申请单的份数：承包人应按照合同约定承担缺陷责任与保修，并承担全部费用后，按监理人通知的份数提交最终结清申请单。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：缺陷责任期的具体期限：12个月15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：详见12.4.1条款。

7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算价款的3%。15.3质量保证金质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。\。

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）合同总价（经审核后确定的结算价款）的3％；工程保修期满后，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金（不计利息），否则，发包人有权部分延期退还保修金；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

工程保修期为：工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：待工程缺陷责任期满后无息退还，保修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。15.4.3修复通知发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包，发包人有权责令其出场、要求承包人支付违约金10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。因承包人不按设计文件施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。按承包人给甲方造成损失的同等金额赔偿。工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准。承包人违约的其他情形：业主下达开工通知后正式开工（开始计算工期），承包人应按招标人要求按期完成各阶段工程的施工，因承包人原因导致工期延误按本合同专用条款7.5.2条款执行,其违约金由发包人从承包人的工程款中扣抵。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约

16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能达到协议书规定的工程质量标准，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到协议书规定的标准，还应按工程合同总价的10%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣抵。16.2.2承包人违约的责任承包人有按规定时间内签订合同和不签订合同的；或虽已签订合同，却不履行合的，发包人有权解除合同。。

17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

保险金额、保险费率和保险期限：招标文件和工程量清单中已包括保险费用的，承包人应按本合同规定足额投保并承担保险费用，其保险费率由发包人和承包人共同与保险机构商定，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天，但第三者责任险期限为缺陷责任期满为止。由发包人办理工程一切险和其他保险的，其保费已按照招标文件规定包含在投标人的投标报价中的，发包人可以从承包人的工程款中直接扣除相关保费。投保内容:建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和劳工险，以及行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。关于工程保险的特别约定：投保人:建筑工程一切险、安装工程一切险以发包人名义投保，受益人为发包人，第三者责任险以发包人和承包人名义投保，劳工险以承包人名义投保，承包人必须办理合同所雇用的全部人员劳工险，包括承包人分包的人员。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:（待中标后按照招标文件的规定填入具体内容）。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。

一、说明工程量清单工程量清单及计价注：合同附件内容详见本《通用本》。合同附件（2）向当地人民法院起诉。

二、本项目招标工程量清单5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

二、本项目的招标控制价2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。一、说明招标控制价本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

(2)现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；(1)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：投标报价（本工程不适用）2、本招标项目招标控制价为264418元。1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；(5)建设工程设计文件及相关资料；(4)企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；(3)国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。(9)其他的相关资料。

由招标人另册提供。招标图纸“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。工程量清单与计价表格式八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

现场自然条件良好，具体情况由投标人自行勘察。工程建设地点的现场自然条件招标项目概况和说明技术标准和要求

本工程已具备施工条件，具体情况由投标人自行勘察。工程建设地点的现场施工条件

工程建设技术标准具体详见工程量清单及施工图纸等。招标项目说明

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《工程测量规范》GB50026-2007依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：工程建设标准强制性条文

《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2013《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96《道路工程术语标准》GBJ124-88《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-2010《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。……《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-2013《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

现场安全防护设施要求第3节施工现场管理要求根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：/工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：/招标项目使用的其他工程建设技术标准

施工机具进场要求国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。文明施工要求承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。水土保持与环境要求承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责处理并承担因承包人原因造成的责任。

/技术要求第4节招标人对工程主要材料设备的要求承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。

/质量要求

主要材料设备参考品牌明细表参考品牌

第6节其他要求具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。招标人自行采购的材料设备3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

/

投标文件格式

（项目名称）标段（用于资格文件封面）招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》第十项的内容。《资格文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.1.1项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。第1节资格文件本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

日期：_______年月日法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人:（盖单位公章）投标文件内容：资格文件________投标文件招标项目编号：________________

五、拟派出项目技术负责人简要情况表四、拟派出项目负责人简要情况表三、授权委托书（如有时）二、法定代表人资格证明书一、投标人基本情况表目录

一、投标人基本情况表九、其他资料八、投标人基本账户信息七、建筑业企业诚信守法承诺书六、项目部施工管理人员到位承诺书

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。投标人：(盖单位公章)

职务：手机号码：姓名：性别：身份证号码：地址：投标人名称：法定代表人资格证明书二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书年月日投标人：(盖单位公章)特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。

附：委托代理人身份证扫描件身份证号码：单位：部门：职务：代理人姓名：性别：手机号码：代理人无转委托权。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（项目名称及标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

四、拟派出项目负责人简要情况表年月日委托代理人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）投标人：(盖单位公章)

五、拟派出项目技术负责人简要情况表2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖单位公章)

（招标人名称）：六、项目部施工管理人员到位承诺书2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳1万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳0.3万元违约金。1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：

（四）将承包的工程转包或违法分包；（三）未取得施工许可证擅自施工；（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标；（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程；本企业在泉州行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动，承诺遵纪守法、诚信经营，绝不发生以下违法违规行为：七、建筑业企业诚信守法承诺书

（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果；（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重；（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍事故调查；（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资；（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故；（五）违反国家工程建设强制性标准（包括项目主体结构工程使用海砂）；

法定代表人（签字、印章）承诺单位(公章)为维护泉州市建筑市场秩序，保障建筑工程质量安全，本企业郑重承诺：我们严格遵守国家、福建省和泉州市建筑市场的法律、法规、规章和有关规定，全面履行各项应尽的义务，自觉接受泉州市各级住建行政主管部门的监管。如发生以上违反法律、法规、规章以及泉州市住房和城乡建设局规范性文件的，本公司愿意接受泉州市各级住建行政主管部门依法给予的处罚（处理），承诺自处罚（处理）之日起一年内不再参与泉州市建筑市场招投标和承接工程业务，直至主动退出泉州市建筑市场，同意泉州市各级住建行政主管部门公开有关事实和进行不良行为评价。（十三）其它违反法律、法规的行为。（十二）故意捏造事实、伪造证明材料，虚假恶意招投标投诉的；（十一）涂改、复制、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。投标人：(盖单位公章)八、投标人基本账户信息二O年月日

2.采用经评审的最低投标价中标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资料等内容。1.《商务文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.2.1项和本章规定的内容和格式进行编制。说明第2节商务文件说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。九、其他资料

投标人:（盖单位公章）投标文件内容：商务文件_投标文件招标项目编号：________________（项目名称）标段（用于商务文件封面）

三、其他资料二、投标函附录一、投标函目录日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（盖章）

4．如中标，我方承诺：3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以招标文件中确定的发包价作为签约合同价，工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。（招标人名称）：一、投标函

（6）按月足额支付工人工资。（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（1）将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）7．（其他补充说明）。6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

二、投标函附录年月日邮政编码：传真：地址：法定代表人或其委托代理人手机号码：

本项目不适用第3节技术文件说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。三、其他资料法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）

工程名称：西坪镇后格村2022年度农村供水保障工程市政工程招标控制价编制说明

工程名称：西坪镇后格村2022年度农村供水保障工程市政工程工程量清单编制说明