中标
铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程竞争性谈判公告
维修改造工程混凝土预拌砂浆老旧小区改造楼梯扶手原金属栏杆清理油漆油漆外墙维修工程墙面一般抹灰检修口三首创新产品节能环保产品商品砼出入口冲洗设备农民工考勤系统扬尘监控远程监控附属工程临时工程临时施工围挡围堰给排水管道施工便道场地硬化临时设施的拆除地上下管线地下管线建筑垃圾外运施工现场周围管线的保护成品保护导流措施利润施工现场用水临时用电协调费检测费材料设备校验费工程检测材料试验非常规实验各类检测装备施工设施道路施工破坏修复大型机械进出场环境保洁围墙绿化地上地下障碍物物探查找围挡移位拆除恢复地下设施安全防护电线杆变压器临时用水临时围挡冲洗设施施工用场地费燃气土方清表农作物土方外运土石方基础施工工程保险免费维保服务建筑工程施工装修装饰施工围栏材料场内二次搬运临时施工道路工程材料临时占地永久占地招标图纸施工组织设计总进度计划进度计划网络图横道图专项施工方案技术管理体系进度保证体系超重件的运输场内道路交通设施场内交通隐蔽工程检查验收记录工程设备工程现场照管工程照管半成品市容街道协调工作施工场地清洁卫生文明施工施工进度计划的修订测量放线试验设备试验场所试验人员检验工艺试验钢筋施工图纸修改经济签证工程试车投料试车无负荷联动试车单机无负荷试车财产保险设备堆放监理承包切割劳务用工施工期间降水土方取土点装饰材料标识牌标高测量塔式起重机红线起重设备高低压线配电设施硬化区域材料进场复试测绘编制交通组织疏导道路修整青苗补偿渣土外运天然气管道地上杆线基坑边坡沟涵周边市政装修工程屋面防水工程卫生间房间和外墙面的防渗地基基础工程主体结构工程防渗漏供冷系统电气管线设备安装节能保修资产移交送电后无偿保修住宅小区给排水设施配套供热采暖工程竞争性谈判文件
金额
-
项目地址
-
发布时间
2022/09/27
公告摘要
公告正文
铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程竞争性谈判公告
一、项目基本情况
项目编号：G22041
项目名称：铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程
采购方式：竞争性谈判
预算金额：450000元
最高限价：441451.43元（含暂列金额35000元，暂列金额不计税金）
采购需求：具体详见施工图纸、竞争性谈判文件及工程量清单中所载明内容。
合同履行期限（工期）：30日历天
工程实施地点：位于金山社区金山西村11#楼
标段（包别）划分：一个标段
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定执行）。
对此项内容如有疑问，可通过书面形式向采购人进行质疑。
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标企业须具有独立法人资格，具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或装修装饰贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
（2）拟派项目经理（项目负责人）具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B类）。
4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；
（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；
（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。
三、获取采购文件
时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
地点：不需要现场报名，谈判文件在铜官区政府网自行下载。
采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本采购文件具有同等效力。
售价：不收取费用。
四、响应文件提交
提交响应文件截止时间：2022年10月10日9时00分
地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室。
五、开启
时间：2022年10月10日9时00分
地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室。
六、公告期限
起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
七、其他补充事宜
1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。
2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：铜官区金山社区服务中心
地址：铜陵市铜官区机厂支路铜陵市第七中学东侧约90米
电话：18956240416
2、采购代理机构信息
名称：铜陵天瑞项目管理咨询有限公司
地址：铜陵市义安大道北段701号鑫冠大厦十楼
电话：13965225479
3.项目联系方式
项目联系人：裴工
电话：13965225479
九、竞争性谈判保证金
无
-
附件：
铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程（挂网资料）.rar
铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程（挂网资料）.rar
采购方式：竞争性谈判项目名称：铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程项目编号：G22041一、项目基本情况竞争性谈判公告铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程
标段（包别）划分：一个标段工程实施地点：位于金山社区金山西村11#楼合同履行期限（工期）：30日历天采购需求：具体详见施工图纸、竞争性谈判文件及工程量清单中所载明内容。最高限价：441451.43元（含暂列金额35000元，暂列金额不计税金）预算金额：450000元
3.本项目的特定资格要求：对此项内容如有疑问，可通过书面形式向采购人进行质疑。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定执行）。1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求本项目不接受联合体投标。
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：（2）拟派项目经理（项目负责人）具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B类）。（1）投标企业须具有独立法人资格，具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或装修装饰贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
三、获取采购文件（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
提交响应文件截止时间：2022年10月10日9时00分四、响应文件提交售价：不收取费用。采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本采购文件具有同等效力。地点：不需要现场报名，谈判文件在铜官区政府网自行下载。时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
起始为公告挂网时间，终止为开标时间。六、公告期限地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室。时间：2022年10月10日9时00分五、开启地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室。
名称：铜官区金山社区服务中心1、采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求。1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。七、其他补充事宜
电话：13965225479地址：铜陵市义安大道北段701号鑫冠大厦十楼名称：铜陵天瑞项目管理咨询有限公司2、采购代理机构信息电话：18956240416地址：铜陵市铜官区机厂支路铜陵市第七中学东侧约90米
无九、竞争性谈判保证金电话：13965225479项目联系人：裴工3.项目联系方式
目录2022年9月竞争性谈判文件铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程项目编号：G22041
供应商竞争性谈判文件总则谈判响应供应商须知谈判响应供应商须知前附表谈判公告
评标办法废标谈判与评审开标现场谈判响应书的递交谈判响应书的编制
（一）资格、技术及商务部分第六章谈判响应书格式项目合同项目需求质疑和投诉合同的签订、履行及验收
采购方式：竞争性谈判项目名称：铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程项目编号：G22041一、项目基本情况第一章竞争性谈判公告（二）报价部分
标段（包别）划分：一个标段工程实施地点：位于金山社区金山西村11#楼合同履行期限（工期）：30日历天采购需求：具体详见施工图纸、竞争性谈判文件及工程量清单中所载明内容。最高限价：441451.43元（含暂列金额35000元，暂列金额不计税金）预算金额：450000元
3.本项目的特定资格要求：对此项内容如有疑问，可通过书面形式向采购人进行质疑。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目（专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号规定执行）。1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求本项目不接受联合体投标。
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：（2）拟派项目经理（项目负责人）具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证（B类）。（1）投标企业须具有独立法人资格，具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或装修装饰贰级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
三、获取采购文件（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
提交响应文件截止时间：2022年10月10日9时00分四、响应文件提交售价：不收取费用。采购文件如有修正，将在该网站补充公告栏公布，与本采购文件具有同等效力。地点：不需要现场报名，谈判文件在铜官区政府网自行下载。时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间。
起始为公告挂网时间，终止为开标时间。六、公告期限地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室。时间：2022年10月10日9时00分五、开启地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段111号（华安证券淮河大道营业部对面）二楼开标室。
名称：铜官区金山社区服务中心1、采购人信息八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。2．采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求。1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。七、其他补充事宜
电话：13965225479地址：铜陵市义安大道北段701号鑫冠大厦十楼名称：铜陵天瑞项目管理咨询有限公司2、采购代理机构信息电话：18956240416地址：铜陵市铜官区机厂支路铜陵市第七中学东侧约90米
第二章谈判响应供应商须知前附表无九、竞争性谈判保证金电话：13965225479项目联系人：裴工3.项目联系方式
3．供应商应当按照谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果供应商没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。（二）竞争性谈判文件2、本次招标的工程是系指除货物和服务以外的其他政府采购对象。无论谈判文件是否列明，供应商所提供的工程必须符合国家相关现行法律法规的规定，否则投标无效。本谈判文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内。1、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判的工程项目。代理机构接受采购人委托，根据采购人提交的服务要求，对此项目进行采购代理，编制谈判文件，组织开评标活动。（一）总则第三章谈判响应供应商须知
6.1在某些情况下，采购人可能对谈判文件进行修改。6．竞争性谈判文件的修改5.2供应商对谈判文件如有疑问，须在法律规定的时间前按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在铜陵市铜官区人民政府网，告知所有供应商，但不说明问题的来源。因此，供应商无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。5.1供应商可以要求采购单位对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。5．竞争性谈判文件的澄清4、供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在谈判文件中规定的时间内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。
9、合格的供应商供应商必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。8、投标费用（三）供应商6.3为使供应商有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期，并以补充公告的形式将变更时间通知所有供应商。6.2采购人对谈判文件的修改，将在网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对所有供应商具有约束力。
9.2.4法律和行政法规规定的其他情形。9.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；9.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；9.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；9.2供应商之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关供应商均按无效标进行处理：9.1合格的供应商应当满足本项目谈判文件所载明须满足的最低条件。
11.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。11、知识产权10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。10.2勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。10.1供应商应自行对服务场地和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见供应商须知前附表。10、勘察现场
12.2.1.1供应商之间协商投标报价等谈判响应文件的实质性内容；12.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：12.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。12.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。12、纪律与保密11.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。
12.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：12.2.1.6法律法规规定的其它情形。12.2.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。12.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；12.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；12.2.1.2供应商之间约定中标人；
12.2.2.6不同供应商的谈判响应保证金从同一单位（或者同一个人）的账户转出；12.2.2.5不同供应商的谈判响应文件异常一致或者最终投标报价是呈规律性差异；12.2.2.4不同供应商的谈判响应文件相互混装；12.2.2.3不同供应商的谈判响应文件载明的项目负责人（或技术负责人）为同一人；12.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；12.2.2.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
（四）谈判响应书的编制谈判文件中明确要求加盖单位签章的，供应商必须加盖供应商签章。14.签章的效力13.联合体投标（本项目不接受）12.3在确定中标人之前，供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会和采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。12.2.2.7法律法规规定的其它情形。
16.2供应商必须对其谈判响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其谈判响应书将作为合同的重要组成部分。16.1谈判响应书应包括本竞争性谈判文件第二章谈判响应书中所规定的全部内容。16．谈判响应书构成15.2除竞争性谈判文件中另有规定外，谈判响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。15.1供应商的谈判响应书、以及供应商与采购单位就谈判响应的所有往来函电，均须使用简体中文。15．谈判响应的语言及度量衡单位
17.4供应商应在谈判响应文件中注明拟提供服务的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。17.3投标供应商的报价应包含所投工程、服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据17.2投标报价表上的价格是服务总价，其总价即为履行合同的固定价格。报价应当低于同类服务的市场平均价格。除非谈判文件另有规定，投标报价均不得高于谈判文件（公告）列明的控制价、项目预算17.1谈判响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应将不被接受。响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。17．谈判响应报价16.3供应商不得擅自对竞争性谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应书在谈判时有可能被认为是未对竞争性谈判文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
21．谈判响应书的密封和标记20．谈判响应保证金（本项目无）。19.2供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可19.1供应商在其谈判响应书中，应根据谈判文件要求提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件，作为其谈判文件的一部分。19．证明供应商合格的资格文件18.谈判响应货币：须以人民币报价。
22.1投标人应按招标公告中规定的地点，于截止时间前提交投标文件。（五）谈判响应书的提交21.4供应商应按照谈判响应供应商须知前附表的要求准备谈判响应书。21.3未按规定封装或加写标记或递交，采购人将不承担谈判响应书错放或提前开封的责任，并导致该类别文件递交无效。21.2提交响应文件截止时间前，供应商须到达公告指定的地点将谈判响应书现场提交。纸质谈判响应书均应当密封，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。纸质谈判响应书还应装订成册。21.1谈判响应书应在要求加盖公章的部分，加盖公章。
22.4.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。22.4.2采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。22.4.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。22.4谈判响应书的补充、修改与撤回22.3投标人在投标截止时间后递交的投标文件，将被拒绝。22.2.迟交的谈判响应书
23.3.1主持人公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并与供应商代表检查响应文件装订、密封、标记情况。有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封、装订、标记情况的异议和投诉。23.3开标由代理机构相关人员主持，主持人并按下列程序进行，任何对开标期间的质疑应当在开标当场即时提出，否则视同供应商对开标过程理解和接受。23.2按规定提交合格的撤回通知的谈判响应文件不予开封，并退回给供应商。23.1主持人按时间安排表所规定的时间和地点开标，并邀请所有供应商代表参加。应携带身份证明、谈判响应文件（用密封袋密封）参加开标并签到。23.开标程序（六）开标现场
24.3、谈判小组对供应商提交的谈判响应书进行审查，为谈判做好准备工作。24.2、谈判小组首先对供应商的有效性进行审查，有效性审查不通过的，将不得进入谈判。24.1、谈判小组由采购人依法组建，成员人数为3人以上单数。谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。24.谈判与评审程序（七）谈判与评审23.3.2主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉；
25.1资格审查25.谈判细则对否定的供应商，谈判小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。24.6、谈判小组在满足谈判文件实质性要求的供应商中，按最终报价从低到高的顺序推荐1名成交候选人。24.5、谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。24.4、谈判小组所有成员集中与单一供应商进行逐一谈判。
25.1.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是谈判文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。25.1.1在掌握了供应商谈判响应书基本情况后，谈判小组将逐一与供应商分别进行谈判。谈判将采取N轮谈判、1轮报价（且为最后报价）的方式进行，谈判响应书中必须填写报价表，但并非最后报价。25.1谈判谈判开始前，谈判小组将认真审查供应商提交的谈判响应书，了解其与谈判文件要求是否有偏离，并对照本谈判文件规定评判供应商是否合格。25谈判响应书由谈判小组对供应商资格进行审查
26.3成交候选人29.2.2响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。26.2.1谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定的时间内提交最后报价（如谈判过程中没有增加服务、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于谈判响应书中的报价），最后报价表由代理机构现场发放，投标人现场填报。二次报价或者最后报价时仅报出总价，中标后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。若供应商放弃二次报价或未在规定时间内（由代理机构现场确定）提交二次报价，则以供应商的首轮报价参与报价评审。26.2最后报价供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由供应商加盖单位公章或授权代表签字。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。
27.1经过谈判，供应商所提供的服务仍无法满足谈判文件实质性要求、影响工作的；谈判时出现以下情况之一的，将重新组织谈判：27．异常情况处理26.4采购人收到评审报告后最迟在3个工作日确定成交结果，也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定成交供应商。注：最终报价低于全体有效投标人平均报价80%的，不得推荐为中标候选人。谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序并经须知前附表中要求的信用信息查询后，提出成交候选人，编写评审报告。如最后报价相同，由采购人现场抽签确定排序。
29、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：（八）废标中标人确定后,由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力28.中标通知书27.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。27.2提交最后报价的供应商不足三家的。
（九）评标办法29.5法律法规规定的其他应该废标的情形。29.4因重大变故，采购任务取消的。29.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；29.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；29.1合格供应商不足规定家数的；
30.2评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。30.1评标委员会首先根据已发布的谈判文件核对谈判文件评审项，与谈判文件内容不符的，按谈判文件内容对谈判文件评审项进行修改。评委会应认真研究谈判文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：30、评标程序最低评标价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法。报价相同时，由采购人现场抽签确定排序。本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。
30.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。30.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员、监督人员、公证人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。询标函格式如下：30.3.1评委会发现供应商的谈判响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合谈判文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求供应商现场进行必要的澄清、说明或补正。对否定的竞争性谈判响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。30.3先进行有效性评审，评标委员会根据响应文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。
30.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:30.4评标委员会发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及采购代理机构说明情况。30.3.7评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次谈判文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。30.3.6评标委员会评审谈判响应文件依据为谈判响应文件以及按谈判文件要求递交的其它资料。30.3.5、如谈判文件中要求提供原件进行审查的，各供应商应按谈判文件要求将相关原件材料等带到开标现场在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入谈判响应文件，由评标专家进行评审。30.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间（30分钟）内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过3个月；(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。以上情形（6）、（7）、（8）由采购人代表或委托评标委员会在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行现场查询，以铜陵市公共资源交易监管网信用信息栏开标当日“铜陵市（含县）市场竞争主体不良行为记录分值汇总表”为准，不良行为记录符合前述规定情形之一的，信用评审不合格。以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6个月；
32.2评审委员会将对进入报价部分评审的各供应商的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：32.1供应商资格审查和符合性审查合格的，开启其报价部分。32、报价部分评审开标后，采购人委托评标委员会对供应商进行有效性审查。若有一项不通过，作无效标处理。31、有效性审查
32.3.1投标报价高于预算控制；32.3报价无效的几种情形按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞争性谈判响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其谈判响应保证金也将被没收，并不影响评标工作。32.2.3如果投标报价同时出现上述1、2两种情况，按第2种修正原则调整或修正谈判响应文件的投标报价。32.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。32.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
（3）投标人在需评审的主要材料和设备中报价为0，或改变评审表报价顺序造成难以进行数据比对而无法评标的。（2）投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项分部工程的项目名称、项目特征或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单不一致以致影响评标结果的。（1）投标人投标报价超过最高投标限价的。32.3.4界定为重大偏差的：32.3.3经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。32.3.2经评标委员会认定低于成本的；
35.3.5不符合法律法规及谈判文件中其它合格性评审要求。（8）有关法律、法规规定的其它废标条件。（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。（6）投标人工费工日单价低于161.41元/工日的。（5）不可竞争费用中有其中一项修改计费标准或擅自修改不可竞争费用项目进行竞争的。（4）管理费、利润低于零进行报价的。
35、合同协议书的签订采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。34、采购人拒绝投标的权力本项目合同将授予中标人。33、合同授予标准：（十）合同的签订、履行及验收
36、履行合同35.5采购人保留以书面形式要求对服务细则作适当调整的权利。35.4采购双方必须严格按照谈判文件、谈判响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限、服务要求等主要条款应当与谈判文件和中标人的谈判响应文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题中心概不负责，合同风险由双方自行承担。35.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。35.2中标人如不按本谈判文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。35.1中标人应在中标通知书发出之日起7工作日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。采购人应按照谈判文件和中标人的谈判响应文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和中标人谈判响应文件作实质性修改。
37.3涉及安全等其他需要由行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。37.2采购人验收时，应成立四人以上（由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位或相关主管部门组成）验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成结论，并出具书面验收报告。37．1采购人须建立日常考核制度。考核时应成立三人以上（由合同双方、专业人员等相关人员组成），依据考核方案进行考核。37、考核与验收36.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。36.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
投标人对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日前提出。投标人如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。（十一）质疑和投诉37.4验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。
一、项目基本情况、项目背景、采购内容3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。注：1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。第四章项目需求关于谈判文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于谈判文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。
1.投标报价三、报价说明详见工程量清单及图纸二、技术方案或服务内容、范围项目控制价：见谈判公告本项目主要内容为铜陵市金山社区金山西村11#楼维修改造工程。
1.4.2设计图纸；1.4.1招标文件；1.4投标报价编制依据1.3建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。1.2投标人应根据当前建设市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。采用清单报价方法的，投标人不应采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。1.1投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足招标文件规定工期、质量要求下，完成本项目招标工程范围的全部工作。
1.4.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；1.4.7安徽省住房和城乡建设厅发布的2018版安徽省建设工程计价依据（建标〔2017〕191号）；1.4.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；1.4.5施工组织设计及施工方案；1.4.4澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；1.4.3工程量清单；
1.5.5投标人应当按照企业定额或者安徽省建设厅发布的的消耗量定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息等，根据自身实力、施工经验、现场环境以及招标文件的要求，由投标人自主报价。1.5.4其他项目清单中招标人部分的暂列金额为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容结算。1.5.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。1.5.1工程量清单计价中的措施项目应与拟建工程的施工组织设计或施工方案相符。1.5投标人的费用项目编制原则1.4.9施工期间的风险因素。
（2）税率9%。不可竞争费由安全文明施工费和环境保护税构成，安全文明施工费中包含扬尘污染防治费。（1）不可竞争费是指不能采用竞争的方式支出的费用。编制与审核建设工程造价文件时，其计取费用的费率不得调整。费率执行《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）文件。1.6.1不可竞争费用包括：1.6投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。1.5.6投标人的投标报价应是完成工程量清单、施工图纸所列招标工程范围内容的全部以及完成上述内容所必须的附属工程、临时工程（其中含施工围栏、施工现场周围管线的保护及不影响原道路畅通的导流措施等）等，招标人要求施工单位能够做到安全生产、文明施工。投标单位应自行进行现场踏勘，对工程的地理位置，施工现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，做出自己的判断、结论和估价，投标报价时要充分考虑上述因素（如与周边社会关系的协调、材料场内二次搬运、临时施工道路、场地清表、取土场地、运输距离和土方外运、建筑垃圾外运（外运垃圾的弃土点由投标人自行考虑）过程中交通、城管等部门对装卸的限制、环境影响等各种因素等）。中标后，签订合同时和施工过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
(2)管理费；(1)材料费、机械费用；1.6.2可竞争费用包括：（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用（2018版安徽省建设工程计价依据中安徽省建设工程费用定额中各专业工程中的不可竞争费）。（4）暂列金额。（3）谈判文件中明确的由采购人自行采购的材料费。
1.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。1.9.1材料供应方式：见前附表1.9工程材料1.8除非交易文件中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成谈判文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。1.7供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。(3)利润；
1.12本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。1.11中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价非合同条款约束因素外一律不予调整。1.10.2随招标文件挂网的招标资料范围内，由于工程量清单项目误差或数量误差引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目误差或数量误差引起中标工程合同总价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）10天内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同总价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。工程量清单内暂定量因据实结算，不纳入数量误差范围。1.10.1开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在投标截止日2个工作日前向招标人提出异议或修正要求。招标人经核实后确实存在误差且对工程造价影响较大的，应进行修正并重新公布准确的工程量清单。1.10工程造价的确定与控制1.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不计取其他费用。暂定价的材料达到招标限额以上的，采购人将另行招标。
合同专用条款第五章项目合同（通用部分详见建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201））详见专用条款五、付款方式计划工期：30日历天。四、服务周期
名称：；1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸（如有）等。1.1.1合同1.1词语定义与解释1.一般约定
名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及本省现行的行业施工及验收标准规范。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。
合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、招标文件（含一并挂网文件）及答疑；4、投标书及其附件；5、本合同专用条款及其附件；6、本合同通用条款；7、技术标准、规范及有关文件；8、图纸及设计回复；9、已标价工程量清单；10、工程报价单或预算书；11.其他文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。发包人提供国外标准、规范的时间：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：招标图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套，不足的由承包人自行复制，费用自理；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；1.6.1图纸的提供和交底1.6图纸和承包人文件
1.6.5图纸和承包人文件的保管发包人审批承包人文件的期限：收到后三日内。承包人提供的文件的形式为：以书面形式提供；承包人提供的文件的数量为：叁份；承包人提供的文件的期限为：开工前三天；需要由承包人提供的文件，包括：投标文件原样副本（含商务标电子版）、施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）；专项施工方案，质量、技术管理体系、质量、安全、进度保证体系，项目部管理机构人员名单、资格证明及通讯录等其它工程报监资料文件等。上述文件不得低于投标文件标准，相关施工方案必须符合图纸、标准、规范及现场要求，但不作为合同价款调整依据（变更和签证除外）；
承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。1.7.2发包人接收文件的地点：工地现场；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于图纸和承包人文件保管的约定：执行通用合同条款。
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款和国家、省、铜陵市关于施工现场安全文明管理相关规定。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行考察现场，现状提交，场内交通承包人自行修建，但要取得相关利益人的同意,若造成相关利益人的财产损失，免费修复或赔偿损失。关于场外交通和场内交通的边界的约定：图纸载明的范围内。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
姓名：/；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：见本合同专用条款12、合同价格、计量与支付。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：见本合同专用条款12、合同价格、计量与支付。
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程进度、质量、投资负责，抽查隐蔽工程现场和验收记录，按照规定程序办理经济签证。（2）负责协调外部关系，监督检查监理单位、施工单位工作。通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；职务：/；身份证号：/；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：见2.4.1。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内由发包人完成。（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用自理。（3）施工现场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场现状，承包人自行踏勘现场，自行开通临时便道，费用自理，以满足文明施工要求为准。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5日内由发包人提供相关资料，同时承包人需自行核查现场杆、管、线，并做好相关保护措施。(5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前5日内完成。（6）发包人委托承包人办理的工作：见招标文件或另行通知。（7）双方约定发包人应做的其他工作：无。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料原件、复印件各两套(含竣工图)和可编辑电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的，暂扣2%的工程决算总价作为押金，直至符合要求为止。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
3.2项目经理（10）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可编辑电子版一份。（肆套竣工图必须全部为原件）。承包人提交的竣工资料移交时间：完成所承包工程范围内的综合通电验收后30日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：原件、复印件各两套（竣工图必须全部为原件）。
项目经理（或项目负责人）执业印章号：；项目经理（或项目负责人）注册证书号：；项目经理（或项目负责人）执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻地项目经理（或项目负责人）与投标项目经理（或项目负责人）要一致，并且为本工程专职项目经理（或项目负责人），必须参加各种例会。项目经理（或项目负责人）、技术负责人必须保证每月不少于26天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须每月不少于26天常驻现场，每天在岗时间不少于8小时，项目经理（或项目负责人）、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目经理（或项目负责人）和技术负责人不到位，同时追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用合同条款。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；
3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自通知更换之日起，每天按人民币贰仟元整（￥2000元）在当月进度款中扣罚并承担由此造成的一切损失，承包人被发现项目经理存在挂靠等违反相关规定且拒不整改的，上报行业主管部门，由行业主管部门对该企业违约行为进行查处，并上报建设主管部门信用平台；情节特别恶劣的，发包人有权没收履约保证金，并终止合同。项目经理不得更换，如需更换，须经发包人同意。未经发包人同意，承包人私自变更项目经理（或项目负责人），除没收项目经理（或项目负责人）履约保证金）外，发包人有权终止合同，并按已完工程量的70%与承包人结算。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天按人民币贰仟元整（￥2000元）在当月进度款中扣罚。如特殊情况下，项目经理（或项目负责人）离开现场的，须经发包人同同意，并书面指定临时代表，代为行使项目经理（或项目负责人）的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理（或项目负责人）的行为。项目经理（或项目负责人）、项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。承包人未提交劳动合同，以及未提供为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视同挂靠且全额扣罚项目经理（或项目负责人）履约保证金。
3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人处1000元/天罚款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：须经发包人书面同意，并处以1万元/人的罚款。未经发包人同意擅自更换的，处以2万元/人的罚款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员（施工、安全、质量、技术等负责人）必须常驻施工现场，如有特殊情况必须离开，项目经理部须报发包人批准，并书面指定其他人员代为行使本人的职责该临时代表的一切行为，招标人均认为是项目经理的行为。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人处1000元/天罚款在当月进度款中扣罚。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前提供。
其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：/。3.5.1分包的一般约定
承包人是否提供履约保证金：是。3.7履约保证金承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：1、工程现场照管由承包人负责，相关处理及保护费用已包含在合同价款内，发包人负责协调相关单位进行处理。2、工程竣工前，承包人负责已完工程的保护工作，费用由承包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款
（4）若提供银行保函、保证保险已到期，但工程仍未完工，应当在到期前30个工作日内，续保至结算审计资料合格提交之日，否则按应予续保金额的3倍银行同期贷款利息支付给发包人作为违约金，同时，则招标人有权暂扣合同价（不含暂列金额）5%的工程款作为履约担保；履约担保待竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，办理物业移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料后，予以无息退还。（3）提供银行保函、保证保险的单位须经发包人认可。履约担保期须为领取中标通知书后五个工作日内至所有单位工程办理物业移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料之日。（2）如采用担保机构担保，应为注册地在铜陵市行政区域范围内经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保。（1）如采用银行保函，银行保函应为铜陵市行政区域具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。注：承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险
4.1监理人的一般规定4.监理人履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后28天），无息。履约保证金提交期限的要求：领取中标通知书后五个工作日内全额缴纳。履约保证金的金额：中标合同金额（不含暂列金额）的2％。（5）承包人提供的银行保函、保证保险须为无条件见索即付银行保函或者担保公司保函或保险公司保证保险。收到发包人书面通知后，在7日内向发包人无条件支付。（按招标人履约保函格式开具）。
姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人办公和生产生活场所自行解决，费用自担。关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。
关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；
5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求
关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求并承担相关费用。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价5%违约金。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内承包人向发包人提供施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图）工程师确认的时间：收到后7日内工程师进行确认和提出修改意见。2、群体工程中有关进度计划的要求：承包人合同段范围内的工程进度计划安排应服从和满足发包人对于整个项目群体工程总体进度计划的安排，并能根据总体进度计划的需要进行调整。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人必须按铜陵市有关文件规定执行，开工前申请支付。合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。6.1.5文明施工
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到之日起3日。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3日。7.1.2施工组织设计的提交和修改
7.4测量放线关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前。7.3.1开工准备7.3开工
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按工期完成合同内所有工作并验收合格，每延误工期一天的，将扣除全部工期履约保证金，并再按2000元/天进行罚款。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：合同工期予以顺延，退还工期履约保证金。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7日内。
（2）/；（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：按工期完成合同内所有工作并验收合格，返还工期履约保证金。7.9提前竣工（3）/。
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程所需材料应当在进场前由发包人、监理单位进行审查，审查通过的，方可进场使用；审查不通过的，发包人有权要求承包人重新报送，直至通过发包人、监理单位的审查后，方可进场；因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。对承包人不能确保工程质量的材料，发包人有权指定采购。8.6.1样品的报送与封存8.6样品
施工现场需要具备的其他试验条件：满足现行规范要求。施工现场需要配备的试验设备：满足现行规范要求。施工现场需要配置的试验场所：满足现行规范要求。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验
10.4变更估价关于变更的范围的约定：执行合同通用条款；本工程在施工过程中，因施工图或发包人原因需要变更，承包人不得以任何理由拒绝；本工程设计变更、修改均以设计部门签发，并经监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效；其他变更、经济签证须监理单位、发包人代表签字认可并盖单位公章后方有效。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：满足现行规范要求。9.4现场工艺试验
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理报送后七天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：收到7日内。10.5承包人的合理化建议执行通用条款10.4.1第（1）、（2）条；承包人投标清单中的综合单价中没有该项目或类似项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料由招标人委托的原招标代理方、第三方复核方、招标人参照市场共同询价确定），其中综合费（企业管理费、利润）、相关的单价措施项目费、不可竞争费和税金按2018版安徽省建设工程计价依据计取，清单中包干的措施费不予调整，另行组价得出M，结算价=M×中标价/最高投标限价（均应扣除暂定价、暂列金额）。关于变更估价的约定：10.4.1变更估价原则
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定是否动用及使用方式。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
(1)价格的调整：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
备注：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。(3)关于基准价格的约定：2022年第8期《铜陵工程造价》(铜陵市建设工程材料市场价格信息的税前价)。(2)主要材料价差调整时间的约定:工程初步结算审核时。③主要材料价差调整计算方法的约定:约定范围内的可调价材料在调整周期内发生市场价格波动执行铜陵市建函〔2021〕279号《关于我市建筑工程材料价差调整的通知》；②主要材料价差调整周期的约定:合同工期内，因承包人原因造成工期延误的，延误期间遇材料价格波动造成的损失由承包人承担；①可调整价格的主要材料范围的约定:钢筋；
12.1合同价格形式：采用第2种固定总价合同12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
总价包含的风险范围：A.本工程采用固定总价合同，为完成本招标文件及施工图纸规定的招标范围内的全部工程的固定价格。B．施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险一律不予调整。C．图纸设计范围内内容的漏项和为完成图纸设计项目所必须实施的措施费用。D．招标人暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由发包人决定。E.工程实施后，由于招标的工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整。（2)总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：/。（1）单价合同。
D.暂定量工程项目及标内单项工程量增幅超过招标清单量15%以上（含本数）的项目，其投标单价若高于C值的10%及以上的[C=招标控制价中综合单价×（1-中标单位投标时总价降标系数）,降标系数小数点保留两位小数]，工程结算时该项目单价按C值执行；反之按中标单位综合单价执行。C.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程增减的项目，如清单中有该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如清单中没有该项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商）；其中综合费（企业管理费、利润）、措施项目费、不可竞争费和税金按2018版清单行价规范计取。另行组价得出M，结算价=M×中标价/拦标价（均应扣除暂定价、暂列金额）。B.由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的，措施费不再计取A.合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。风险范围以外合同价格的调整方法：国家下发的政策性调整文件、变更价款和签证价款等风险以外费用另加。风险费用的计算方法：风险范围内的报价，一次性包干。
（3）采用可调价格合同：可调价格包括可调综合单价和措施费等，合同价款调整方法：/。I.工程竣工决算以审计部门审计结果为准。H.承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。G.在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。F.未尽事宜，按清单计价规范执行。E.工程实施后，由于工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整在正负3%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整；如发包人提供的工程量清单项目或数量有误差，累计引起工程合同价调整超过正负3%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）一个月内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价3%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整。
12.2.1预付款的支付12.2预付款扣回工程款的时间、比例：/。发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/；双方预定合同价款的其他调整因素：/。（4）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的预定：/。
预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。
12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：/。12.3.2计量周期工程量计算规则：招标文件载明的建设工程计价依据执行。12.3.1计量原则12.3计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款但必须为合格工程量。
（3）办理完备案手续、竣工结算审核结束后付至审定总价款的97%；其余3%作为工程质量保修金，待工程保修期满后一次性付清（结算价款的3%也可采用保函或保证保险的方式缴纳）(均无息)。（2）工程进度款(不含暂列金额、工程变更及经济签证所发生的费用)每月按经验收合格的实际已发生工程量的80%支付但不超过合同价款(扣除暂列金额)的80%（不超过项目当年度计划资金的80%）。注：①实际已发生工程量是指经建设单位、监理单位、施工单位共同签认的工程款进度支付申请表(扣除暂列金额、涉及工程造价调增部分的变更签证)中所列工程量。②工程款进度支付申请表中已完成的分部分项工程、单位工程、单项工程需提供相应的单位(子单位)工程质量竣工验收记录、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。③完工前的最后一次工程款进度支付申请表需提供该项目的结算初审资料(包括且不限于所有的设计变更、工程联系单、工程签证单、工程量确认单、图纸、影像资料等)，资料不齐全的不予支付。④前期工程费列入第一次工程款中一并支付。（1）工程开工前，建设单位支付合同总价（扣除暂列金额）40%的工程预付款（不超过项目当年度计划资金的40%）。双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.2进度付款申请单的编制（5）工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。招标人供应的材料价款结算，按工程进度抵付工程进度款。（4）第一次支付工程款前，承包人须配合建设单位完成质监、安监(农民工工资保障金和工伤保险)等相关手续，否则发包人有权不予支付工程款，并追究其他相关责任。
（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。（1）监理人审查并报送发包人的期限：自收到之日起七天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。(2)总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：对承包人处以2000元/天处罚。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程
13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：合同工程内容。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款及本专用条款12.4.1付款周期。承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：验收合格一周内，工完料净场地清，办理完工程（物业或资产）移交手续后退场。13.6.1竣工退场
（2）竣工结算审核承包人违约责任：承包人应在工程竣工验收合格后28日内上报工程结算，并对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，承包人对上报的结算金额负责。竣工结算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，不允许高估冒算，如竣工结算经审计部门审计核减额超过（含）施工单位报审额5%的，承包方承担全额审计费用。若审计核减额未超过5%，审计费用由建设单位承担。（1）竣工结算补充：1、工程价款的结算依据《安徽省建设工程价款结算暂行办法》等有关规定执行。2、承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包人的理解和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得因自身原因漏项或考虑不周提出索赔。3、工程结算方式：依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量，计费方式依据招标文件及清单说明。4、招标人有权根据现场情况调整原投标清单工程量，由此产生的风险由投标人综合考虑，自行承担，工程量按实调整，最终造价以审计部门审计结果为准。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：/。发包人审批竣工付款申请单的期限：/。14.2竣工结算审核
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。承包人提交最终结清申请单的份数：按相关规定执行。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清
关于是否扣留质量保证金的约定：/。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：两年。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：/。
质量保证金的扣留采取以下第/种方式：15.3.2质量保证金的扣留(3)其他方式:预留结算价的3%作为质量保证金，也可采用保函或保证保险的方式缴纳质量保证金。(2)/%的工程款；(1)质量保证金保函，保证金额为：/；15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3）种方式：
15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：1、工程出现质量问题，承包人接到发包人通知后4小时内必须派人前来进行维修事宜，在发包人三次催促无果后，发包人可以自行委托其他人员进行维修，费用从承包人的质量保证金中双倍扣除。2、因工程质量问题给第三方造成损失，承包人负责赔偿，否则，发包人有权从工程质量保证金中扣除。3、质量保证金退还方式：质保金在缺陷责任期到期后经工程使用方或物业公司验收书面证明无质量问题后28天内无息支付。(3)其他扣留方式:/。(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：4小时到达，如果为外省市的承包人不得迟于24小时到达。15.4.3修复通知工程保修期为：详见保修书、投标人承诺的期限；工程竣工验收合格并办理书面移交手续次日开始计算保修期。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无需经承包人认可，发包人不承担违约责任。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商解决。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商解决。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。
3、施工过程中，承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣工结算中发包人将全额扣除承包人环境保护费、文明施工费、扬尘污染防治费及其相关措施费，且须向发包人承担合同价5%违约金。2、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次发包人将扣除承包人10%履约保证金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，没收全部履约保证金，同时按已完工程量的70%与承包人结算，并追究其他相关责任。承包人违约的其他情形：1、合同实施期间，如发现承包人名不副实（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务，发包人有权扣除承包履约保证金，并可单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责任。承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约
17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行合同通用条款。关于承包人违约解除合同的特别约定：同16.2.1承包人违约的情形。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：同16.2.1承包人违约的情形。16.2.2承包人违约的责任
18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。17.1不可抗力的确认
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：另行洽商。20.3争议评审20.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
21.2承包人只能从工程师或其授权代表处接受指令，发包人如需更换工程师须提前7天通知承包人。21.1发包人委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任；工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。21、补充条款因一方违约致使本合同的履行产生争议，守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约，有履约先后顺序的，负先履行义务一方负担所有争议解决费用；无履约先后顺序的，争议解决费用双方自行承担。（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；
21.8工程变更、签证补充条款：21.7承包人须服从发包人的建设工程安全文明检查考核办法制度。施工期间，施工单位必须做好防护措施，确保车辆、人员通行安全，如因工程施工造成的安全事故，所有责任由承包人自行承担。对于受施工现场场地限制，需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用由承包人自行承担。承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施方案执行中华人民共和国住房和城乡建设部(编号JGJ146-2013)《建设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函[2018]80号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[2018]24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关于印发2016年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染治理专项整治实施方案的通知》、安徽省建设工程造价管理总站造价[2014]13号文（扬尘污染防治）的规定标准。相关文件表述不一致时，以高要求为准，若相关文件，主管部门己在施工期间或中标前更新文件，以最新文件为准，以满足发包人及行业主管部门要求为准。本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求（详见附件），投标人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，招标人有权责令停工，由此造成的工期延误由承包人承担。中标人需派专人在施工期间清扫施工范围及外运输路线沿途泼洒物，若因泼洒物导致投诉与通报，建设（代建）单位有权直接派人清扫，并按5000元/次计取清扫费，直接从工程进度款中扣除。21.6合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人支配使用，不作为进度款支付依据。施工中招标项目实际工程量超过招标清单工程量时，均需发包人和监理单位书面认可后方可施工，对没办理书面认可手续的，擅自扩大招标清单工程量的，发包人在结算中一律不予认可。在实际实施过程中，发包人有权根据现场情况进行适当调整本次招标清单项目内容（增减工程量或项目），承包人不得以任何理由或借口来拒绝施工，否则以（增减工程量或项目）乘以本招标文件规定的定额价或市场价对中标人进行处罚。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。21.5承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；投标人投标的施工组织设计与中标后进场编制、报监理批准的施工组织设计若不一致的，引起的施工措施的变化，其费用招标人不再调整。涉及重大设计变更的，在以本招标文件解释的前提下，优先做出有利于招标人的解释后，由审计部门审计意见为准。21.4承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。21.3承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。
⑥合同履行过程中，严格执行《铜陵市政府投资项目管理办法（试行）》（铜政【2018】28号文）及建设单位相关管理规定、管理办法，为合同的组成部分。⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚假工程费用的1倍的违约金处罚。④施工单位要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后7天内提交工程量签证单，并于每月5日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。③对于隐蔽的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设单位、跟踪审计方到施工现场进行相关数据确认并作记录。②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、承包等单位确定变更方案后由施工单位实施。未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方案等原因时，可提出工程变更。
③项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺，或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措施处理，否则视为项目经理履职不力，发包人可直接将项目经理清除出场，并向行业主管部门通报；同时扣除承包人履约保证金的20%；另发包人将有权切割部分或全部施工内容交给其他施工单位施工，被切割部分的工程造价一律按本招标文件规定的相关定额或市场价*切割的工程量从工程结算中直接扣除。切割产生的费用将从承包人工程款及履约保证金中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。如承包人拒绝切割施工内容，发包人可直接将承包人清退出场，没收全部履约保证金，终止施工合同，并追究其他相关违约责任。②项目经理必须每周主持召开项目部例会并详细记录例会内容，项目部关键管理人员必须全员参加（附签到表）。发包人将不定期检查项目部例会记录，如发现项目经理没有定期主持召开项目部例会或没有例会记录(例会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除承包人履约保证金的10%；第三次发包人可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处理。①本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没有项目经理签字，发包人将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度承包人自行承担责任；本工程主要材料设备采购需向建设（代建）单位提供双方确认盖章的采购合同备案，否则发包人有权不予支付进度款。（2）项目经理履职：项目经理必须是真实的项目管理者，全权负责工程项目从工程施工准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作，确保尽职履职。项目经理履职情况约定如下：（1）人员到岗：项目实施期间，承包人投标文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员每月在岗不得少于26日历天。未经发包人同意项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理及技术负责人按2000元/天承担违约金，其他人员按1000元/天承担违约金；项目经理累计缺勤超过5天的视为项目经理违约，除按规定承担违约金外，同时扣除承包人履约保证金的20%；其他管理人员累计缺勤超过5天的，按每岗1万元承担违约金。21.9对项目经理（项目经理（或项目负责人））及承包人相关要求及违约责任:
21.13承包人自行踏堪现场，对地下管、线等做详细调查，确保施工安全。若施工过程中出现损坏地下管线或造成人员安全事故，承包人承担全部责任，并负责处理善后。21.12中标人需无条件配合跟踪审计、审计部门审计。本工程竣工结算以审计部门审计结果作为竣工结算依据，施工单位应按照合同约定及时（以竣工验收合格之日28天内）上报合格的结算资料。承包人工程结算资料不及时报送，或者对审计中没有正当理由不接受审计部门审计结果的，建设方有权不予办理结算，造成的一切后果施工单位自行承担。对审计中没有正当理由，不接受审计部门审计结果的施工单位，按合同价（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的80%与承包人结算，造成的一切后果施工单位自行承担。未按合同约定的时间提交合格的审计结算资料的，按合同价（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的80%与承包人结算。根据审计部门要求，对隐蔽工程若须进行破坏性抽查，承包人需按审计部门要求组织实施、恢复等并承担由此产生的相关费用。如承包人拒不配合，造成的审计进度延误等其它后果，由承包人自行承担。21.11在铜陵市相关行政主管部门或上级部门的检查中，如本工程安全、文明施工、质量等方面不达标被通报处理的，承包人须无条件整改到位；拒不整改的，发包人将按承包人10%履约保证金等值金额进行处罚，直接工程进度款中扣除，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如在相关检查中被扣分并被通报的，承包人需按5000元/分向发包人承担违约金，且须立即整改。以上被通报的问题，如承包人拒不整改，将上报主管部门，并有权解除合同，给发包人造成损失的，另行追究相关责任。21.10项目承包方在使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法与其签定劳动合同，在收取合同约定工程款后，按规定足额支付劳务工资；因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象，发包人将依据2015年4月7日铜陵市人民政府办公室下发的《关于协调统一市级财政项目建设合同有关条款的交办事项通知》要求给予处罚，发包方可直接使用承包人工程款支付劳务工资，并按实际支付额的双倍扣除工程款（不再返还），且发包人有权单方解除本合同，向主管部门通报。劳动合同、劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备案。（4）工程质量考核：施工过程中，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范施工，导致工程质量不合格的，第一次发现，给予警告，限期整改；第二次发现，发包人将按承包人10%履约保证金等值金额进行处罚，直接工程进度款中扣除，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改或第三次发生质量不达标情况的，发包人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，将承包人清退出场，并向行业主管部门通报，给发包人造成损失的，另行追究相关责任。（3）安全生产、文明施工考核：承包人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，确保工程安全生产、文明施工。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，首先追究项目经理责任，第一次给予项目经理警告，限期整改；从第二次起，发包人将按承包人10%履约保证金等值金额进行处罚，直接工程进度款中扣除，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。发包人有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从承包人工程款中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。
在签订施工合同后10个工作日内承包人在铜陵市区域内的商业银行设立一个工程专用账户，用于支付本工程所有费用，专用账户由发包人、承包人、专用账户开户银行三方共同监管，专用账户设立之后7个工作日内，发包人、承包人、专用账户开户银行须共同签订《工程专用账户资金共管协议》，明确专用账户资金共同监管的职责。21.17工程款专用账户（铜陵本地区企业无需设立）21.16措施项目费包括垂直运输费、大型机械设备进出场及安拆费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、非夜间施工照明费、临时保护设施费（含地下、地下、建筑物）、赶工措施费等其他措施项目费（含本工程施工时所需修建的临时便道、施工期间降水、排水及保证道路畅通等所涉及的一切相关费用）、大型机械设备二次及以上进出场及安拆费等全部费用，投标人投标时需结合挂网招标文件资料与现场实际，认真研判满足本招标范围可能发生的所有措施项目，对于招标文件与工程量清量未予列示的可能产生的其它措施费，承包人需考虑到了工程量清单分部分项费用中去，须认真认真评估此风险。工程量清单以外的措施费，招标人不予考虑费用调整。21.15中标人人进场后，根据施工需要对施工现场影响施工的障碍、建构筑物进行必要的拆除、清扫、搬迁、保护、外运，将招标人需要的物品到招标人认可的地点，并由中标人承担其费用；因施工需要做好既有设施、设备的成品保护并由承包人承担其费用。本工程建筑垃圾外运方式、运距、丢弃点的选择和费用，投标人在投标报价内自行考虑；土方取土点（含购土）、运距及运输等所有费用，投标人在投标报价内自行考虑其费用、运距及施工方法，中标后，招标人不再另行支付此项费用。工程所需材料由中标人自行采购的，特别是装饰材料，如有节能、环保要求，则应具备节能、环保标识，应当在进场前由监理单位及发包人、设计人员认可并取得相应合格证和检测合格报告（相应检测费用由中标人承担）后，方可进场使用。因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。材料采购前必须送样品由监理单位、发包人、设计单位共同审核，审核合格样品由发包人留存。待材料采购进场时发包人、监理方、中标单位、材料供应商共同核对，核对合格后方能进场，办理材料验收手续，方能使用。不合格的材料禁止入场，不得用于本工程，一旦出现使用不合格材料，中标人必须接受招标人另行安排的材料采购供货，费用由中标人承担，造成返工等一切责任中标人自负。21.14根据现行相关验收规范和施工图纸设计要求，本工程在施工过程中和验收过程中发生的原材料、半成品、成品、和施工项目等一切试验、检测、试车费用，投标人应综合到各分部分项的报价中；若涉及爆破作业，投标人投标前需调查市场，充分考虑爆破批准对工期的影响、爆破批准产生的费用（含爆破监理费等一切费用）。工程竣工前，若需要通过环境检测、现场消防检测，费用由中标人承担，由中标人和检测单位负责消防验收申报，确保消防验收合格。工程竣工后竣工标识牌由中标人制作并承担费用。中标人进场后，由招标人委托测量单位对地块整体进行现状地貌、标高测量；施工过程中对现场土方开挖回填方量测量，不论投标人投标费用多少，均由中标人承担费用及风险。根据安徽省住房城乡建设厅《关于进一步加强工程质量检测市场管理的通知》建质函〔2017〕1949号文件精神要求，本工程需要委托第三方检测的，检测单位由中标人指定，招标人与其签订委托检测合同，合同检测费用由中标人支付给检测单位。中标后招标人认为投标人所投的各项报价均包含上述费用，招标人不再另行支付此部分费。
②、与图纸变更有关的：设计联系单或修改、变更单、会审记录。①、与图纸变更无关的:提出需要增加或减少工程造价的单位书面提出申请报告或联系单，并且说明理由及依据。1、施工前的资料:21.20建设单位确认与造价有关的证明文件、洽商文件办理程序、必须要件21.19中标人应在收到中标通知书后5日内到招标人处按招标文件要求缴纳履约保证金并确认工程开工事宜，开工之日一旦确定，不得更改，作为计取工期之日，建设单位另有通知除外。21.18投标人在签订施工合同后应与各分包单位、签订安全生产协议。严格遵守先行的有关安全生产各项技术规范、规程以及建筑施工安全检查标准等（如：临时用电、机械设备、土石方、模板、脚手架、高处作业、塔式起重机等有关规范、规程），尤其是塔式起重机，严格遵守塔式起重机混凝土基础工程技术规程（JGJ/T187-2009)、塔式起重机使用操作规程（JG/T100-99)、塔式起重机安全规程（GB/5144-2006）、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程（JGJ196-2010)等。关于工程进度、安全、质量除本合同通用条款、合同专用条款约定外，还必须服从建设单位的相关管理制度及规定的约定。
④、工程经监理验收合格证明文件③、施工完毕或隐蔽前的影像资料②、施工过程中的影像资料①、施工前的影像资料，施工、建设、监理、跟踪审计方（若用，下同）现场确认的原始记录2、施工过程中的资料③、建设单位对施工单位提出需要增加或减少工程造价的书面申请报告或联系单进行签字盖章确认。
施工单位必须中标项目经理签字确认，监理单位必须总监理工程师签字确认。建设（代建）单位由现场代表签字确认。正式文书中工程量不能只写合计数，要详细列明可计量各个尺寸或计算公式，并注明单位。③、与造价有关的正式证明文件和洽商文件（正式经济签证文书）签字盖章顺序：施工单位--监理单位--建设（代建）单位，各单位必须加盖法人章，项目部的章无效。②、与造价有关的正式证明文件和洽商文件（正式经济签证文书），格式由建设单位提供，须具有四方代表签字确认，缺一不可①、第1、2条资料齐全，缺一不可3、建设单位盖章前需要的资料⑤、增加或减少的工程量及工程内容经四方现场签字确认的原始记录（原件）
21.21电（含红线周边、在起重设备运行范围内的、本用地范围内建成或在建的）高低压线及招标人提供的配电设施的防护，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价。施工范围内（以中标范围外扩10米范围内合围区）及现有围墙、场地、绿化、地下管线（井、阀）及地上地下障碍物等一切设施的物探、查找、移位、保护、拆除、恢复由中标人负责完成并承担费用，施工范围内（以中标待建室外施工范围建成或在建的工程及地下设施在其施工范围的，负责安全防护与成品保护，若因中标人施工造成损失，由中标人承担责任。完工后所有临时设施的拆除（含中标人自行建设的临时围挡、冲洗设施，硬化区域等现场一切因施工需要设置的设施），拆除后退场，投标人报价应考虑此费用，中标后，不得另行重复计价或办理经济签证；若未拆除，招标人可委托他人拆除，费用直接从中标人工程结算款中扣除。中标人需按本条施工范围修建临时施工围挡，招标人另有要求除外，中标人必须无条件服从。若因招标人因其他标段施工需调整中标人施工场地范围，中标人必须无条件服从并承担围挡移位和施工场内搬迁费用。②、变更需要增加或减少造价的：施工前的影像资料---施工过程中的影像资料---施工后的影像资料---监理验收合格证明文件---三方现场签字确认的原始记录---办理正式造价证明（经济签证）①、提出变更的单位书面提出变更申请报告，说明变更的理由及依据----建设方、监理方、施工方（以下简称三方）现场审核认为确需变更----报施工图设计单位确认，设计单位出具盖章签字的设计变更通知单—建设方、签字盖章确认--下发实施（设计主动出具修改单除外），施工方需做好相应预算报跟踪审计单位。4、所有设计变更、与造价有关的证明文件和洽商文件必须履行以下审批手续。⑤、正式经济签证文件要及时办理，期限按合同相关条款，超过规定期限，将拒绝办理。④、未有两方（施工单位、监理单位）签字盖章确认的正式经济签证文书，建设（代建）单位不予盖章确认，没有建设方代表现场确认的原始记录，建设方代表不得在正式经济签证文件上签字。所有设计变更、与造价有关的证明文件和洽商文件没有经过建设（代建）单位签字盖章，均不得施工，不得进入竣工结算，由此而产生的增加的工程造价不予支付。
21.26特别约定：本工程招标公告及工程量清单中特别要求的材料，需按其要求采购，经招标人考察后选定，但中标价不予调整。21.25税金执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）按9%计取。合同履行过程中，若国家增值税税率发生调整，审计结算时，按送审计结算时执行的税率进行据实结算。21.24本招标范围内根据工程特点、图纸要求、主管部门验收的要求的所有的试验费用、材料进场复试检测费用、测绘、测量费用、编制费用、及涉及多规合一综合验收（如有）的等相关费用，均由中标人承担。21.23投标人要服从监理单位及现场代表管理，否则监理单位及现场代表有权按本工程招标文件相应条款实施处罚。21.22发包人不向承包人支付T接费用，该费用由承包人承担，发包人提供必要的协助。室外施工范围内因非本工程中标人修建的临时设施，若因其它主体施工单位原因未拆除，中标人须无条件配合拆除，否则造成的工期延误不予顺延。
附件1：工程质量保修书21.31本合同不详之处，见本工程招标文件、随招标文件同步发布的其他文件（含照片）及施工图纸，施工图纸未予描述的但本工程招标文件、随招标文件同步发布的其他文件（含照片）对承包人同样具有约束力。未尽事宜，双方协商解决，协商不成，按争议条款执行。21.30该工程严格要求做到安全文明施工，现场保持整齐清洁，无建筑垃圾，无扬尘（湿法作业），符合铜陵市执法管理局各项要求；未作好现场防疫工作造成整改与停工的责任由承包人承担。并全额扣回安全文明措施费。工程承包过程中一切安全责任均有承包人承担，概与发包人无关。21.29施工用水、用电、施工区域围挡、排水、交通组织及疏导、进出场道路修整等由承包人自行解决，费用已包含在总价中不再另行计取费用。涉及青苗补偿、渣土外运、交通组织及疏导需按交通管理部门要求办理，费用由承包人承担，发包人配合、协调。21.28施工中应加强对施工范围内及周边设施（地理管线、天然气管道、地上杆线、地下设施、基坑边坡沟涵、周边市政等）的保护措施，严禁野蛮施工，如有损坏应无条件修复。21.27本工程若需办理多规合一验收，投标人未在工程验收后办理多规合一的，每个单位工程每延误一天按2000元/天处罚。
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书
3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为2年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：若因承包人施工质量原因造成第三方财产和人身损失的，由承包人承担全部。
三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日并办理书面移交手续之次日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：1、节能保修5年2、质保期：资产移交送电后无偿保修3年。3、合同与招标文件另有约定的从其约定。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、若因承包人施工质量原因造成第三方财产和人身损失的，由承包人承担全部责任2、工程在上述质保期内，因承包人原因需要维修的，承包人在接到维修通知后，应合同约定的时间内及时维修，造成用户损失的应承担相应赔偿责任。3、承包人在保修期内未按合同约定，不能及时维修，发包人有权委托第三方维修，第三方维修产生的费用由承包人承包人承担。4、因承包人施工质量问题导致竣工后维修的，该部位的质量保修之日自维修合格之日顺延本保修责任书约定的年限。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：
项目编号：谈判响应书封面第六章谈判响应书格式邮政编码：邮政编码：账号：账号：
1、资格审查资料一、资格、技术商务部分目录年月日投标人：（供应商盖章）项目名称：
7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件6、项目实施方案5、谈判响应函附录4、谈判响应函3、谈判响应授权书2、法定代表人身份证明书
资格、技术商务部分1、谈判响应报价表二、报价部分10、其他证明材料9、中小企业材料8、售后服务
成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：法定代表人身份证明书营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人证书
特此证明。手机号码：系（投标人单位名称）的法定代表人。年龄：职务：姓名：性别：经营期限：
代理人：性别：年龄：代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释谈判响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。3、谈判响应授权书日期：年月日投标人：（盖公章）
致：{招标人名称}4、谈判响应函格式授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖章）身份证号码：，手机号码：
6.一旦我方中标，我方保证谈判响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按谈判响应文件中的施工组织设计组织施工。5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到标准。4.一旦我方中标，我方保证按日历天的工期和竞争性谈判文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。在施工过程中如发现转包、违法分包行为，我方将承担一切后果和经济责任。如填写错误不符合招标文件的要求，自愿做废标处理。3.我方承认附录是我方投标函的组成部分。2.我方已详细阅读和确认全部竞争性谈判文件及有关附件。如我方中标，我方拟派项目经理为，其项目经理资质为。1.根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的谈判响应须知、合同条款、图纸和工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（小写元）的投标报价并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
12.如我方中标，我方将按照规定提交上述合同价款（不含暂定价和甲供材）%作为履约保证金。11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本谈判响应文件以及竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。10.我方同意所提交的谈判响应文件在竞争性谈判文件的谈判响应须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。9.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按竞争性谈判文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。8.一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。7.一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于竞争性谈判文件规定和谈判响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。
单位地址：投标人：名称（盖章）15.其他补充说明：{补充说明事项}（2）至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。14.我方承诺：（1）我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。13.竞争性谈判文件、谈判响应文件及中标通知书将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人：名称（盖章）5、谈判响应函附录日期：年月日邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
（二）项目实施方案（不超过1000字）（一）谈判响应供应商简介6、项目方案日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
8、售后服务（2）其它证明。注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。（1）服务本项目主要人员一览表7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明