中标
宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程发包公告
土方工程土石方工程工伤保险临时占地永久占地施工组织设计专项施工方案施工进度计划技术管理体系进度保证体系超大件超重件场内临时施工道路场内交通工程量清单错误的修正驻场服务签证审核工程变更洽商审核工程档案的收集整理用电接通基础资料警卫担保相应的设施护板围栏成品保护技术文件管理验收对工程质量安全帽造价进行管理照管工程材料与工程设备的保管与使用工程设备半成品隐蔽工程检查隐蔽检查治安保卫施工场地治安管理计划修改样品材料与设备试验设备试验人员试验与检验施工设备和临时设施现场工艺试验投料试车无负荷联动试车单机无负荷试车工程保险降水台扬尘治理疫情监控施工监控施工相关人员考情场地垃圾改造修复图纸供热供冷系统采暖电气管线给排水安装装修消防水源卫生间房间外墙面防渗地基基础结构施工现场与高空作业脚手架塔式起重机施工升降机悬挑式卸料平台物料提升机纵向水平杆剪刀撑施工机械安全爬梯防护栏杆施工用电塔吊司机信号司移动式电气设备固定式电气设备照明线路电线电缆电路敷设安全特低电压照明器隧道人防工程总配电箱分配电箱开关箱漏电保护器用电线路漏电保护器油漆库热得快电磁炉气焊气割氧气瓶乙炔气瓶施工现场储存可燃易燃材料防火器材防火防爆固定式配电箱移动式配电箱塔吊螺帽销轴高强度螺栓钢丝绳防脱装置限位器起重量限制器缓冲止挡装置风速仪紧急安全开关大型机械设备灭火器材吊篮停层平台吊笼人货两用电梯防护门第三方评估建筑工程施工安全生产特种作业起重吊装垂直升降水平移动人行通道安全防护措施安全标志警告牌搭设作业环境操作设施设备工具用具安全防护用品地下管线高低压架空线路西南角地块中风化泥质砂岩强风化泥质砂岩残积土粘土杂填土混凝土预制桩土石方开挖及外运
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2022/08/03
公告摘要
项目编号hxjy1110001011159001
预算金额1354.64万元
招标联系人黄工
招标代理机构宣城市公共资源交易有限公司
代理联系人刘工0563-3013100
中标公司-
中标联系人-
公告正文
宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程发包公告
本发包项目宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程（项目编号：HXJY1110001011159001）已批准，资金已落实，发包人为宣城城建置业有限公司（施工总承包）。项目已具备条件，现对该项目进行发包。（本项目响应文件为纸质文件）
一. 项目概况与发包范围
1、项目概况：宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程。
2、发包范围及要求:本项目为宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程，工程位于安徽省宣城市宣城市广教寺路与瞿山路交叉口，工程主要建设内容为土石方开挖及外运等，具体详见设计图纸及招标工程量清单。
3、计划服务期：90日历天。
4、质量标准：合格。
5、控制价：13546485.80元（含暂列金额1200000.00元）
二. 响应人资格要求
1、响应人需为宣城城建置业有限公司（施工总承包）土石方工程入库企业单位（2022年6月6日公布），具体名单详见http://www.xcchengjian.com/article_detail/2286
2、防尘治理、疫情防控近三年（从2019年6月10日开始计算）未被主管部门通报批评、无不良记录。
3、本次发包不接受联合体响应。
三. 发包文件的获取
请于公告发布之日起从新点电子交易平台宣城城建专区（http://xuancheng.etrading.cn/）下载招标文件。
提交标前质疑截止时间：2022年8月8日17时
四. 响应截止时间
响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2022年8月11日9时00分。
五. 响应文件的递交
5.1响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月11日9时00分。地点为宣城市梅园路香江金郡东区11栋5楼524会议室。因疫情防控，响应人递交响应文件时须佩戴口罩、出示安康码。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。
六. 投标保证金缴纳截止时间：2022年8月11日9时00分
投标保证金金额：25万元
投标保证金采用电汇（转账）：投标人应在投标保证金缴纳截止时间前，将投标保证金从基本账户（不得从分公司和个人账户）电汇或转账到宣城市公共资源交易有限公司账户，否则其投标将被否决。
账户名：宣城市公共资源交易有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部
账 号：9902001773746662
七、联系方式
发包人：宣城城建置业有限公司（施工总承包）
联系人：黄工
联系电话：0563-2617149
代理机构：宣城市公共资源交易有限公司
联系人：刘工
联系电话：0563-3013100
八. 注册事项
（1）本项目为非依法必须招标项目（2）本项目采用在线下载发包文件。
2022年8月3日
附件：
挂网附件8-3.rar
挂网附件8-3.rar
2022年8月代理机构：宣城市公共资源交易有限公司发包人：宣城城建置业有限公司（施工总承包）发包文件宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程
第五章响应文件格式和内容第四章合同格式第三章发包要求及选取办法第二章响应人须知第一章发包公告目录
3、计划服务期：90日历天。2、发包范围及要求:本项目为宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程，工程位于安徽省宣城市宣城市广教寺路与瞿山路交叉口，工程主要建设内容为土石方开挖及外运等，具体详见设计图纸及招标工程量清单。1、项目概况：宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程。一.项目概况与发包范围本发包项目宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程（项目编号：HXJY1110001011159001）已批准，资金已落实，发包人为宣城城建置业有限公司（施工总承包）。项目已具备条件，现对该项目进行发包。（本项目响应文件为纸质文件）发包公告
3、本次发包不接受联合体响应。2、防尘治理、疫情防控近三年（从2019年6月10日开始计算）未被主管部门通报批评、无不良记录。1、响应人需为宣城城建置业有限公司（施工总承包）土石方工程入库企业单位（2022年6月6日公布），具体名单详见http://www.xcchengjian.com/article_detail/2286二.响应人资格要求5、控制价：13546485.80元（含暂列金额1200000.00元）4、质量标准：合格。
五.响应文件的递交响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2022年8月11日9时00分。四.响应截止时间提交标前质疑截止时间：2022年8月8日17时请于公告发布之日起从新点电子交易平台宣城城建专区（http://xuancheng.etrading.cn/）下载招标文件。三.发包文件的获取
账户名：宣城市公共资源交易有限公司投标保证金采用电汇（转账）：投标人应在投标保证金缴纳截止时间前，将投标保证金从基本账户（不得从分公司和个人账户）电汇或转账到宣城市公共资源交易有限公司账户，否则其投标将被否决。投标保证金金额：25万元六.投标保证金缴纳截止时间：2022年8月11日9时00分5.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。5.1响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月11日9时00分。地点为宣城市梅园路香江金郡东区11栋5楼524会议室。因疫情防控，响应人递交响应文件时须佩戴口罩、出示安康码。
联系电话：0563-2617149联系人：黄工发包人：宣城城建置业有限公司（施工总承包）七、联系方式账号：9902001773746662开户行：中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部
2022年8月3日（1）本项目为非依法必须招标项目（2）本项目采用在线下载发包文件。八.注册事项联系电话：0563-3013100联系人：刘工代理机构：宣城市公共资源交易有限公司
2、开标会议由发包人或代理机构主持。开标会地点、时间详见招标公告。1、开标第三章开标第二章响应人须知
3.5互相抄取标书的。3.4投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的。3.3投标文件对招标文件的主要精神未作实质性响应的，投标文件字迹潦草、模糊，无法辨认的或工程名称错误的。3.2投标书未加盖响应人法人章、法定代表人印鉴的。3.1投标文件未按规定标志和密封的。3、投标文件的审查，投标文件出现下列情况之一的将作为无效投标文件处理或废标处理。
1、初步评审标准第四章评标、定标3.8经发包人认定的其他无效情形。3.7报价必须为电脑打印，手写直接作无效标处理。3.6逾期送达的投标文件。
注：上述要求的所有投标人须提供的证件、证明材料均以装订在投标文件正本中加盖了投标人公章的复印件或扫描件为准，否则不予计分。投标材料真实、合法性由投标人负全责。4、确定中标候选人：得分最高的为第一中标侯选人，以此类推第二、第三中标侯选人。当出现多家投标人的综合得分相同时，评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。5、以上各种数值计算均四舍五入保留两位小数，第三位四舍五入，各参与竞争性报价的单位对结果有异议的可现场提出，逾期视为对本次结果无异议，后期不再接受任何质疑。投标报价等于评标基准值的得100分，每低于评标基准值1%的扣1分，每高于评标基准值1%的扣2分，扣完为止。基准价=有效投标报价的算术平均值。所有投标报价不高于控制价80%（即控制价减去预留金后的差值*80%+预留金）且满足资格条件的报价为有效报价，否则为无效报价，无效报价不参与基准价计算（基准价一经确定不可更改）。2、详细评审
宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程第五章合同格式本评标办法由发包人制定，解释权属于发包人。4、本项目开标时有效投标人少于3家时，继续按照正常的开评标程序进行评标。本项目开标时无有效投标人时，经专家评委一致意见，视为本次流标。若最终得分相同时，投标总报价低者优先；如果最终得分相同、投标总报价也相同，则在现场以摇号或抽签方式确定排序。3、本项目评标采用综合评估法。评标委员会对通过形式评审标准、资格评审评审、响应性评审标准且投标报价在控制价范围的投标人的投标文件，按照本章“详细评审”规定的评分标准进行打分（满分100分），对参与得分评审的投标人，按最终得分由高到低依次排列顺序，取最终得分最高的一家投标人推荐为中标候选人。
承包人（全称）：（简称“乙方”）发包人（全称）：宣城城建置业有限公司（施工总承包）（简称“甲方”）第一部分合同协议书国家工商行政管理总局住房和城乡建设部【制定】施工合同
4.资金来源：企业资金。3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：宣城市宣州区。1.工程名称：宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目-北区土方工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：发包及答疑文件、工程量清单、设计图纸要求的所有工程承包内容。5.工程概况：详见设计图纸。
五、项目负责人2.合同价格形式：固定综合单价合同。1.签约分包合同价为：人民币（大写）(小写：￥元)(含暂列金额：￥元)。四、签约分包合同价与合同价格形式工程质量符合国家、省、市相关规范要求的合格标准。三、质量标准
（3）投标函及其附录；（2）中标通知书；（1）合同协议书本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：。
（9）其他合同文件。（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
本合同在宣州区签订。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。十三、合同份数本合同自双方盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议
电话：电话：邮政编码：242000邮政编码：地址：地址：（签字或盖章）（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)
合同通用条款详见《建设工程施工合同》（规范文本）GF—2017—0201第二部分通用条款。第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：/电子信箱：/传真：/传真：
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及工程量清单、投标文件、承包人承诺书、履约约谈承诺，双方共同确认的协议、会议纪要、备忘录等文件。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款
通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；资质类别和等级：/；名称：/；1.1.2.5设计人：
适用于合同的其他规范性文件：本合同适用现行有关法律、法规及规范性文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备
合同文件组成及优先顺序为：1.本合同协议书；2.中标通知书；3.投标函及其附录；4.本合同专用条款及其附件；5.本合同通用条款；6.技术标准、规范及相关文件；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.发包人的招标文件；10.履约约谈承诺；11.承包人投标文件的其他部分；12.发包人与监理人签订的委托监理合同；13.其他文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求无。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及省市有关工程建设标准、规范和技术规定。1.4标准和规范
1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：/。发包人向承包人提供图纸的数量：4份；发包人向承包人提供图纸的期限：/；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件
1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。承包人提供的文件的形式为：纸质版；承包人提供的文件的数量为：不少于4份；承包人提供的文件的期限为：满足发包人需要；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含专业工程），专项施工方案，施工进度计划，质量、技术管理体系,质量、安全、进度保证体系，项目部管理机构人员名单证件资料、企业营业执照、资质等文件及项目班子人员通讯录等其它工程报监资料文件等；
承包人接收文件的地点：施工现场或办公地点；发包人指定的接收人为：项目负责人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人单位所在地办公室；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。
关于出入现场的权利的约定：服从现场发包人、监理出入现场安全管理。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：项目负责人。
1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时施工道路和交通设施由承包人自行修建、维修、养护，并承担费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：服从现场发包人现场安全管理。1.10.3场内交通
1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人如发现投标文件与招标文件不符时按招标文件的内容要求执行，发包人有权对合同价进行修改（包括编制清单、控制价出现的明显缺项、漏项等失误）。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整（具体调整情形如下）。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面履行合同义务及职责，包括但不仅限于协调与工程建设相关的外部环境，促进工程顺利建设；督促设计人、承包人等按合同要求开展日常监督管理、施工组织管理、驻场服务工作，并对履约情况定期考核，提出奖惩意见；做好现场的计量审核、签证审核、工程变更洽商审核、工程档案的收集整理工作；参与隐蔽工程验收，组织工程验收；及时报告工程建设中相关情况。通信地址：/。电子信箱：/；联系电话：/；职务：/；身份证号：/；
2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除承包人根据施工现场及施工组织设计要求自行解决施工场地范围内用水、用电接通，费用自行承担。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
（1）承包人应按主管部门和相关部门的要求自费承担这些工作（如警卫）和担保相应的设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。发包人在这方面无特殊要求；（2）承包人竣工工程未交付发包人前，承包人应负责成品保护工作，发生损失，承包人自费负责维修；（3）承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省市及行业主管部门等城建档案管理归档工程文件内容规定，并将全部竣工资料以电子版形式上传至发包人指定的管理系统。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
3.2项目负责人（5）承包人应履行的其他义务：积极配合发包人完成验收。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版。承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后10日内。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人需要提交的竣工资料套数：不少于2套纸质，壹套电子版（按发包人要求及档案管理部门的要求进行提供）。
建造师执业印章号：/；建造师注册证书号：/；建造师执业资格等级：/；身份证号：/；姓名：；3.2.1项目负责人：
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于22天。承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人全面履行合同义务履行合同职责，企业法人的现场代表。包括但不仅限于负责处理签署工程各类经济、技术文件，负责项目的施工、管理验收、对工程质量、安全、进度、造价进行管理、督促负责；严格按照招、投标文件、合同、相关承诺执行。通信地址：/；电子信箱：/；联系电话：/；安全生产考核合格证书号：/；
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人承担给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：罚款违约金20万元。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/人·日扣违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按相关法律法规处罚。
3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：技术负责人、施工员等擅自离开施工现场的，按500元/天的标准进行违约处罚。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：罚款违约金20万元。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应征得发包人书面同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报发包人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知并征得发包人书面同意。
3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：本工程严禁违法分包。允许分包的专业工程包括：本工程严禁违法分包。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。禁止分包的工程包括：本工程严禁违法分包。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标价2%，该项目完工后一次性退还。承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：本工程严禁违法分包。
5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查。通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：质量达到现行国家、地方法律法规及相关规范文件要求的合格标准，达到主管部门要求的质量合格标准。5.1质量要求5.工程质量
6.1.4关于治安保卫的特别约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程款支付比例和期限同步支付。合同当事人对文明施工的要求：（1）承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐做到文明施工，达到国家卫生（文明）城市和施工现场文明施工、综合考评、文明工地要求；（2）承包人应按相关规定办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等有关手续，并承担费用；（3）严格服从发包人现场安全文明施工、扬尘防治等管理规定。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后5日内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.5工期延误因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应在计划开工日期7天前向发包人提交工程开工报审表。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后开工前。
7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本项目违约金最高限额为合同总价款的1%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：整个项目每延期竣工一天，承包人支付发包人合同总价款的万分之伍的违约金。。7.5.2因承包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）发包人未按合同规定支付工程款影响施工进度；（2）重大设计变更影响施工进度；（3）政策处理问题影响施工进度；（4）不可抗力，此延误工期须在发生7天内办理签证，逾期不予认可；（5）因发包人提出变更、增项工作导致工程量增加的情形。7.5.1因发包人原因导致工期延误
7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的所有材料应满足设计和规范要求的质量等级，为国家合格产品并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。承包人选定的材料产地、品牌、价格、档次和质量等级须经发包人认可。如发包人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求，由此而发生的一切费用由承包人自行承担。发包人对材料设备的验收并不能免除承包人对材料设备质量等问题应承担的责任。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备
9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：包含在合同价款中，由承包人自行解决，不再另行支付费用。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施
10.变更现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。
（3）没有相同和类似的新增工程量清单项目，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；项目实施过程中，工程中所有变更均执行现行宣城市政府投资建设项目工程变更管理办法；承包人未经发包人同意，不得擅自对工程设计、施工进行变更。关于变更的范围的约定：10.1变更的范围
11.价格调整承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：给予表扬，但不给予经济奖励。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款约定。监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款约定。10.5承包人的合理化建议（4）按照标准组价，按同比例优惠。
1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整
风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：风险费用应综合上述各项风险并结合自身及工程实际情况考虑，风险费用必须包括在工程综合单价内。合同签订后（工程竣工结算时）均不得调整。综合单价包含的风险范围：材料价格涨幅、人工费上涨、政策性调整、工程量清单出现的缺项、季节性的特殊天气影响造成工程工期延期或顺延、施工措施考虑不善等风险等未知因素以及由于承包人分期付款带来的资金成本等潜在风险，承包人在投标报价中已予以充分考虑，合同签订后不得以任何理由对合同价格进行调整，发包人也不给予任何补偿和索赔。
预付款支付期限：无。预付款支付比例或金额：无。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。
12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：无。承包人提交预付款担保的期限：无。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：无。
2、进度款按已完成合格工程量价款的50%支付（即已完成合格工程量价款的50%的进度款支付时间为春节、端午、中秋三节）；工程完工并经各责任主体验收合格后支付至已完合格工程量价款的70%；第三方审计单位出具结算审核报告30日内，累计支付至第三方审计单位出具的结算审核报告结算总价的90%,；第三方审计单位出具结算审核报告满一年后，审计机关未审计的，累计支付至第三方审计单位出具的结算审核报告结算总价的97%，审计机关安排审计的，累计支付至审计机关出具的结算审核报告结算总价的97%；剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满无质量争议后无息退还。缺陷责任期从竣工验收合格之日起24个月。1、投标人须按月足额支付农民工工资，农民工工资支付必须满足《保障农民工工资支付条例》中相关规定。关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付工程量计算规则：执行清单控制价编制时计算规则。承包人应准确、如实计量上报。如经发包人委托的造价咨询单位或发包人审核，虚报超过当次上报金额5%的，每次承担违约金1000元，直接在工程款中扣除。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：收到审核单位提供的进度款审核结论材料及付款相关材料后10日内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到资料后15日内。12.4.4进度款审核和支付收到资料后15日内。4、若因非承包人原因导致停工超过3个月，对已完成部分可单独验收、审计及付款，付款比例按以上比例执行。3.因发包方原因，分批、分标段进行建设的，则工程款支付可按照上述比例节点分批、分标段相应支付。
13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。关于竣工验收程序的约定：严格执行主管部门、发包人的要求执行。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收13.验收和工程试车
工程试车内容：按照相关规定执行。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工程延期违约处罚约定处理。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的规定：/。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；
14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：办理工程移交手续后7天内。
承包人提交最终结清申请单的份数：纸质版一式三份电子版一份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据审核单位出具的审核报告为准。发包人完成竣工付款的期限：审核单位出具审核报告后14日内，同时需满足12.4.1条付款周期规定。发包人审批竣工付款申请单的期限：审核单位出具的审核报告后的14日内。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按相关规定。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：审核部门已出具审核报告的前提下，发包人应在颁发最终结清证书后14天内，完成最终结清申请单的审批。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：/。
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第3种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：扣除。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：/。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:按审核价的3%扣除。（2）/%的工程款；
15.4.3修复通知工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：承包人需按照合同约定对工程质量问题免费进行维修，如不能按照要求及时维修，发包人有权另行安排相关单位、人员进行维修，费用在承包人的质量保证金中相应扣回，质量保证金不足以扣回时，乙方须承担质量问题造成的一切责任及损失。（3）其他扣留方式:/。
16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内必须到场进行维修。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：
16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：按通用条款执行。
18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力标准参照国家有关规定。17.1不可抗力的确认17.不可抗力
18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人购买保险，因投保产生的保险费用和其他相关费用由承包人承担，承包人在投标报价中考虑此项费用。18.1工程保险
争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款约定。
20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。
施工单位项目部要加强工程质量管理，严格执行“三检”制度．就本工程而言，因工期要求特别紧，故施工单位项目部要特别做好自检工作，提高自检通过率，不要因验收问题而影响进度。一、“三检”方面：20.5其他（2）向项目所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
4、工序检验批、分项、分部工程不及时报验，拖延一天承包方应承担800元／次违约金，报验资料不合格若发生有二次，被监理退回给施工单位，承包方应承担200元／次违约金。3、施工单位不按监理通知单要求整改，拖延一天承包方应承担500元／次违约金。2、施工单位擅自强行施工，除工程量不予确认外，承包方应承担5000元／次违约金。（2）分部工程不合格，承包方应承担2000元／次违约金（1）经监理验收分项工程不合格，承包方应承担1000元／次违约金。1、分项工程、分部工程、单位工程验收要一次性通过。
1、违反程序擅自与设计单位进行设计变更，除设计变更重新审核外，承包方应承担3000元／次违约金。三、投资控制方面：3、承包人须按照发包人要求安排加班加点施工，否则承包人承担5万元/次违约金，承包人根据自身情况综合考虑费用，后期不予调整。2、未按月计划完成的工程量，承包人承担2万元/次违约金。1、每月的28日前应把下月计划上报到监理部，否则承包人承担1万元违约金、累计超过两次的(包括两次)加倍处罚；二、工程进度方面：
3、未按监理通知单要求及时整改的，每拖延一天，承包方应承担500元违约金。未按质监部门要求整改的，承包方应承担5000元违约金。2、未按施工方案组织落实，第一次检查给予警告，第二次检查仍未落实好的，承包方应承担3000元违约金。1、每缺一项安全文明施工方案，承包方应承担1000元违约金。进入施工现场必须戴安全帽，发现有不戴安全帽的每一人次罚款50元。四、安全文明施工方面2、签证单不切合实际，连续被退回二次以上后，承包方应承担500元／次违约金。
1、承包人不积极主动配合发包人、监理工作，每发现一次承包方应承担500元违约金。六、其他方面使用材料的规格、品牌必须按施工合同和图纸的要求，如发现进场材料有品牌不符合及检测不合格产品的或施工有偷工减料现象，承包方应承担5000元违约金/次。五、质量保证资料：5.承包人第一次被“大气办”或主管部门通报，处罚承包人10000元；第二次被“大气办”或主管部门通报，处罚承包人50000元；第三次被“大气办”或主管部门通报，解除合同。4、专职安全员无故不在现场有效工作，承包方应承担300元违约金。
7、本项目现场工作面如出现分段交付给中标人时，工期相应顺延，但投标单价不调整；6、请投标人自行勘察现场，现场地形地貌道路等情况由投标人自行考虑，相关费用包括在投标造价中；5、中标人自行做好与周边居民、农户、社区、城管、环保、公安、国土等部门的协调关系，费用含在报价中，发包人不再增加此项费用；4、中标人负责衔接用于施工的水、电（费用自理）；3、施工过程中，如中标人原因被主管部门叫停，且中标人无法解决导致工程长时间停工影响后续施工的，发包人有权解除合同。2、本项目工程量发包人有权增减，以实际工程量结算；
13.如工期滞后，发包人随时解除合同。本项目如分标段实施，工期顺延。后续工期应满足发包人施工需求。12.中标人需做好本项目降水台班记录并由跟踪审计、监理、现场业主代表等签字确认。中标人负责现场装表计量，费用含在报价中。11.本项目工程量发包人有权增减，以实际工程量结算；10、如有变更，中标人及时向发包人提出，根据有关部门要求完善变更手续，工程变更款支付方式同付款方式；9、中标人按照政府有关部门要求，做好扬尘治理、疫情监控、施工监控、施工相关人员考情等工作，费用自理；8、中标人施工结束后，做好场地垃圾等清理工作；
2.请承包人施工时，做好成品保护，价格含在报价中。改造工程请做好原工程保护及修复工作。九、1.水、电由中标人负责接通（注：中标人需自行接水、电），费用含在报价中。八、在施工中，一旦发现有挂靠、转包及违法分包等违法、违规行为，业主有权立即终止施工合同，因此造成的损失将由承包人承担相应的法律后果。2、承包人的项目负责人离开现场的，须经工程师同意，并书面指定临时代表，代为行使项目负责人的权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目负责人的行为。1、拟派的项目负责人应严格按照宣城市建设委员会监管【2009】514号文件《关于加强建设工程项目负责人和总监理工程师在岗履职管理的通知》到岗，其他的项目管理班子主要人员（包括技术负责人、其他专职管理人员等）必须按照投标文件中承诺的人员进场，并常驻工程施工现场。项目负责人与投标项目负责人要一致，并且为本工程专职项目负责人，必须参加各种例会。承包人如果更换项目负责人、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换；项目负责人、技术负责人必须保证每月不少于22天常驻现场组织施工,每天在岗时间不少于6小时，项目部主要成员必须保证每周不少于5天常驻现场,每天在岗时间不少于8小时，项目负责人、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目负责人和技术负责人不到位，每人每天按人民币伍佰元，在当月进度款中扣罚，同时追究违约人的违约责任，发包人有权作出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。特殊情况下，项目负责人、项目技术负责人任何一人离开现场应征得甲方代表同意。上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况。七、项目负责人的要求
8.本工程由投标人自行施工，不得转包、违法分包，一旦发现，发包人可单方面解除施工合同并没收履约保证金，中标人必须7日内无条件退场，工程量由发包人和监理进行固化，工程竣工后进行结算。所有的机械及材料发包人可以无偿使用，工程资料无条件移交。7..投标人承担工伤保险、农民工工资保证金及按国家相关规定由中标单位应缴纳的所有相关费用。6.若施工单位高估冒算、虚报工程结算价款，经审核后予以扣减，因核减造价超过承包人竣工结算造价的10%以外的所产生的审核费用由承包人承担。5.甲方在签订合同时有权对样本合同进行修改和补充。4.本工程验收需经发包人、承包人、监理单位（如有）等参加，共同验收通过。3.承包人需自行勘察现场，费用自理。
14.中标人负责衔接用于施工的水、电（费用自理）；13.施工过程中，如中标人原因被主管部门叫停，且中标人无法解决，导致工程长时间停工影响后续施工的，发包人有权解除合同。12.本项目工程量发包人有权增减，以实际工程量结算；11.本工程投标人只需报总价，无需报分部分项报价。企业一旦中选，工程量按实际发生计量，审计时，审计价=按控制价单价进行审计的工程总价款*{1-（控制价-中标价）/（控制价-暂列金额）10.承包人严格遵守附件2《宣城城建置业有限公司项目部安全生产日常管理实施细则（试行）》以及附件3《宣城城建置业有限公司项目工程第三方评估结果考核实施方案（试行）》的有关规定。本合同如有规定与附件2及附件3相矛盾之处，以附件2和附件3为准。9..本项目若因方案调整，发包人取消或增减分部分项工程量，单价不予调整。
21.本项目工程量发包人有权增减，以实际工程量结算。22.如工期滞后，发包人随时解除合同。20、如有变更，中标人及时向发包人提出，根据有关部门要求完善变更手续，工程变更款支付方式同付款方式；19.中标人按照政府有关部门要求，做好扬尘治理、疫情监控、施工监控、施工相关人员考情等工作，费用自理；17.本项目现场工作面出现分段施工时，投标单价不调整，投标人自行考虑此项风险费用18.中标人施工结束后，做好场地垃圾等清理工作；16.请投标人自行勘察现场，现场地形地貌道路等情况由投标人自行考虑，相关费用包括在投标造价中；15.中标人自行做好与周边居民、农户、社区、城管、环保、公安、国土等部门的协调关系，费用含在报价中，发包人不再增加此项费用；
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：宣城城建置业有限公司（施工总承包）工程质量保修书附件123.本项目如分标段实施，工期顺延。后续工期应满足发包人施工需求。
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期按承包人施工内容和承包范围保修。质量保修范围包括图纸、清单、变更范围内的，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容
6．其他项目保修期限约定如下：其余项目为2年。5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为2年时间，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：①其他工程质量问题按照有关规定先分清责任，由承包方维修，由责任方承担费用；②损害赔偿：对于因建设工程质量缺陷造成的人身伤害及其他财产损害的，侵害人应按有关规定给予受害人赔偿。③发包人在质量保修期满后30天内，将剩余保修金（无息）返还承包人。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
宣城城建置业有限公司项目部安全生产附件2年月日年月日法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）发包人（公章）承包人（公章）工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
三、编制依据本细则适用于公司所有在建项目。二、适应范围为强化施工现场的安全生产标准化管理，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，有效地预控伤亡事故的发生，确保施工项目安全生产，特制定本细则（试行）。一、目的日常管理实施细则（试行）
（3）严禁打架、斗殴，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元；情节恶劣的移交公安机关处理。（2）严禁酒后上岗，违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元。（1）严禁不戴安全帽（或佩戴不符合规范要求）进入施工现场，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。1、施工现场与高空作业四、奖惩实施细则本细则依据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省安全生产条例》、《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《塔式起重机安全规程》《施工升降机安全规程》等。
（9）施工现场卸料平台、脚手架未经验收或验收不合格，擅自使用的，处罚相应班组或相关责任单位500元。（8）未经三级动火审批，擅自动火作业者处罚相应班组或相关责任单位500元。（7）严禁擅自拆除施工现场安全设施及机械设备零部件，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（6）严禁物料提升机乘人，违反者每次惩罚相应班组或相关责任单位500元。（5）高空作业时，必须正确佩戴安全带、拴好安全绳，违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。（4）严禁高空作业向下抛掷物品或建筑垃圾的，违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元，造成后果严重的，移交公安机关处理。
（15）悬挑式脚手架底部应封闭，作业层下应设置平网或其他措施防护，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（14）脚手架连墙件拉结应牢固，连墙点数量应符合要求，大小横杆、纵向水平杆设置应合理，剪刀撑设置应符合规范要求，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（13）脚手架与施工进度应同步，违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元。（12）悬挑式卸料平台在使用过程中，严禁拆除平台通道木板，违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。（11）严禁在施工现场随地大小便，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（10）“四口、五临边”防护措施未执行落实，处罚相应班组或相关责任单位1000元。
（2）所有机械必须实行“三定”（定人、定机、定安全操作规程），悬挂安全操作牌，未实行“三定”的机械不得使用，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（1）施工中各特种作业人员必须持有效证件上岗，违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元。2、施工机械（18）施工现场进出楼栋应设置安全通道（门洞）；不能利用结构层进入脚手架施工作业面的，应搭设上下人行斜道（或称安全通道）或安全爬梯，不得攀爬脚手架进入脚手架作业面，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（17）门式（移动式）脚手架架设应牢固稳定，立杆底部采用滑轮应有锁死装置，作业时必须锁死；作业面应有1--1.5米防护栏杆，违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元.（16）各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外，不符合以上条件时，应设置安全防护层。违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元。
3、施工用电（7）严格执行机械设备定期保养制度，未定期执行保养制度的，处罚相应班组或相关责任单位1000元。（6）施工升降机、物料提升机违反安全操作规程，处罚相应班组或相关责任单位500元。（5）塔吊司机、信号司索工违反塔吊安全操作规程，违反塔吊操作“十不吊”的处罚相应班组或相关责任单位500元。（4）塔吊司机上下塔吊必须正确佩戴防坠器，违反者相应班组或相关责任单位1000元。（3）施工机械转动部位必须设有防护措施，未设置的，处罚相应班组或相关责任单位500元。
（6）移动式电气设备必须采用橡胶绝缘电缆，其他固定式电气设备及照明线路必须架空（室外架空高度3.0ｍ及以上，室内架空高度2.5ｍ及以上）或穿管埋地敷设，电线电缆与金属导体应采用绝缘材料隔离；违反者处罚相应班组或相应责任单位200元。（5）施工用电线电缆必须安全可靠，严禁使用绝缘破损或连接不规范的电线电缆，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（4）严禁电工带电作业，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（3）电路敷设严格执行操作规程，严禁私拉乱接，检查提出后不及时整改者，处罚相应班组或相关责任单位500元；非电工人员私拉乱接，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（2）非电气工作人员，严禁从事电气作业，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（1）一切电气设备要有合格的保护接零，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。
(12)施工现场的特殊场所应采用安全特低电压照明器：1隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；2潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；3特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。(11)总配电箱以下可设若干分配电箱，分配电箱以下可设若干开关箱；总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（10）现场所有配电箱均应按规范要求设置，落实防护、防雨、防尘措施，箱体应设置重复接地，无防护、防雨、防尘措施和重复接地的，处罚相应班组或相关责任单位500元。（9）值班电工必须对施工现场用电设备、用电线路、配电箱等进行巡视检查并记录，无巡视检查或无记录者处罚相应班组或相关责任单位500元。（8）末端配电箱（开关箱）必须按“一机一闸一漏”设置，严禁在一、二级配电箱中直接接用用电设备，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（7）严格按ＴＮ－Ｓ系统设置线路，系统首末必须按规范装设漏电保护器，开关箱漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s；使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，且其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元。
（4）油漆库应单独设置，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（3）宿舍内不得使用热得快、电磁炉等大功率电器，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（2）使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶、乙炔气瓶工作间距不小于5m，两瓶与明火作业距离不小于10m，如因场地狭小必须设置隔离墙板，违者处罚相应班组或相关责任单位500元。（1）施工现场储存可燃易燃材料的仓库必须配备防火器材，任何人不得挪用，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。4、防火防爆(13)配电箱、开关箱应装设端正、牢固；固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m；移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，其中心点与地面的垂直距离宜为0.8～1.6m，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。
（4）禁止塔吊附墙件与附着框、建筑物焊接固定，违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。（3）塔吊螺帽、销轴、高强度螺栓等零部件配置齐全、无松动、缺损、无严重锈蚀，违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。（2）塔吊钢丝绳达到以下报废条件应更换：a)断丝、断胶；b)冠状畸变或波浪形；c)钢丝绳胶挤出；d)绳径局部增大或减少；e)扭结、变形；f)压扁变形。违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。（1）塔吊安全保护装置（限位器、起重量限制器、缓冲止挡装置、钢丝绳防脱装置、风速仪及紧急安全开关等）应齐全，违反者处罚相应班组或相关责任单位2000元。5、大型机械设备（5）灭火器材失效、配置不合理和不到位、无消防水源等不满足消防要求的，处罚相应班组或相关责任单位500元。
（10）吊篮悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，使用破损的配重块或采用其他替代物，配重块未固定，处罚相应班组或相关责任单位1000元。（9）吊篮内作业人员超过2人；未将安全带扣挂在专用安全绳上，处罚相应班组或相关责任单位1000元。（8）吊篮无防坠锁或失灵、超过标定期限；无上限位装置或失灵，违反者处罚相应班组或相关责任单位1000元。（7）停层平台的脚手架附墙件不得与外架混接，且附墙件设置应符合要求，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（6）地面吊笼出入口应设置防护棚，且防护棚设置应符合规范，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。（5）物料提升机、人货两用电梯等应按规定设置安全门、防护门，安装应牢靠，运行时应处于关闭状态；停层平台侧面应按规范要求封闭，违反者处罚相应班组或相关责任单位500元。
宣城城建置业有限公司（以下简称公司）为进一步健全完善项目管理，全面提高在建项目工程标准化管理水平，结合第三方评估体系，特制定本考核实施方案。附件3宣城城建置业有限公司项目工程第三方评估结果考核实施方案（试行）本细则解释权归宣城城建置业有限公司所有。每个在建项目的安全生产至少应达到市级安全生产标准化示范工地（小区）标准，否则按照合同约定执行。对安全检查中查出的安全问题，未在限期内整改的（特殊情况除外），加倍处罚相应班组或相关责任单位。如现场违章违规行为在以上细则中未列出者，参照相关条款执行。（11）吊篮未设置专用安全绳、未固定在建筑物可靠处、未设置安全锁、安全绳无磨损保护措施，处罚相应班组或相关责任单位1000元。
以每次第三方评估报告为依据，每季度进行考核。三、考核依据及周期公司实施的建设项目、公开招标项目和合作施工项目。二、考核范围为切实提升建设项目施工过程质量品质、安全生产、参建主要单位管理行为，公司以第三方评估为抓手，对各项目及单位进行考核管理。一、考核目的
1、评估综合成绩奖励分数标准：当综合成绩≥90分时，公司对被评定单位给予8万元奖励；当85分≤综合成绩<90分时，公司对被评定单位给予5万元奖励；当80分≤综合成绩<85分时，公司对被评定单位给予2万元奖励。综合成绩由实测实量、质量风险、安全文明、管理行为四个方面按各占比例成绩之和组成。（一）综合成绩奖惩标准五、考核奖惩标准公司项目工程实行过程评估，分为实测实量（30%）、质量风险（30%）、安全文明（30%）、管理行为（10%）四个方面。四、评估内容及所占比例
2、质量风险、安全文明此单项成绩不奖不罚。1、实测实量单项成绩分为实测实量、质量风险、安全文明、管理行为单项成绩。单项成绩奖惩标准2、评估综合成绩处罚分数标准：当70分≤综合成绩<75分时，公司对被评定单位给予4万元处罚，要求被评定单位相关负责人在公司例会做总结及改进方案汇报；当综合成绩<70分时，公司对被评定单位给予8万元处罚，对被评定单位相关负责人进行约谈并书面通报批评。
3.1.1单项成绩奖励分数标准：当单项成绩≥90分时，公司对被评定单位给予0.5万元奖励；当80分≤单项成绩<90分时，公司对被评定单位给予0.3万元奖励。3.1施工单位管理行为管理行为分为施工单位和监理单位的管理行为。3、管理行为2.2评估质量风险、安全文明单项成绩处罚分数标准：当65分≤单项成绩<70分时，公司对被评定单位给予2万元处罚；当60分≤单项成绩<65分时，公司对被评定单位给予5万元处罚；当单项成绩<60分时，公司对被评定单位给予10万元处罚。2.1评估质量风险、安全文明单项成绩奖励分数标准：当单项成绩≥95分时，公司对被评定单位给予5万元奖励；当90分≤单项成绩<95分时，公司对被评定单位给予3万元奖励；当80分≤单项成绩<90分时，公司对被评定单位给予1万元奖励。
综合得分成绩达到奖励或处罚标准的，不再对单项得分成绩进行奖励或处罚；综合得分成绩达到不奖惩标准的，单项得分成绩奖励或处罚应进行累加。其他3.2.2单项成绩处罚分数标准：当70分≤单项成绩<80分时，公司对被评定单位给予0.3万元处罚；当单项成绩<70分时，公司对被评定单位给予0.5万元处罚。3.2.1单项成绩奖励分数标准：当单项成绩≥95分时，公司对被评定单位给予0.5万元奖励；当90分≤单项成绩<95分时，公司对被评定单位给予0.3万元奖励。3.2监理单位管理行为3.1.2单项成绩处罚分数标准：当65分≤单项成绩<70分时，公司对被评定单位给予0.3万元处罚；当单项成绩<65分时，公司对被评定单位给予0.5万元处罚。
为了明确安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工承包合同的同时，签订本协议，协议协议内容：乙方：甲方：宣城城建置业有限公司（施工总承包）附件4建筑工程施工安全生产协议本实施方案由公司安质部负责解释。六、附则
6、施工期间，乙方负责本工程项目的有关安全、防火等工作；甲方负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防护等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。4、乙方必须认真对各级施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念、提高施工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。3、乙方在施工前认真勘察现场，根据政府相关规定并按甲方的要求编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计的要求实施安全施工。2、乙方在施工前应建立安全管理组织体制，成立安全生产领导小组，按照工程施工地相关规章制度要求配备专职和兼职的各级安全生产监督管理人员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
12、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持上岗证，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”的持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。11、乙方应对施工现场的脚手架、垂直升降、水平移动、通道、孔（空）洞、人行通道、设备、设施等采取安全防护措施，悬挂安全标志和警告牌，且不得擅自拆除、更动，若损坏及时更换。10、用于施工的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同工程监理人员共同按规定验收，并做好验收记录。严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用设备、设施，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。9、乙方对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的隐患，乙方必须限期整改，乙方不得以任何理由推诿。
18、甲方负责现场监督、纠正乙方的安全文明施工活动中不安全因素。对乙方的违章、违规、违纪行为、施工中的安全隐患、安全问题，甲方有权责令乙方限期整改直至停工整顿，经核实整改合格后方批准施工，乙方承担因此造成的一切损失。同时，甲方有权依据甲方安全生产规章制度及实际情况对乙方予以经济处罚，罚款在乙方的履约保证金中扣除。17、贯彻“管生产必须管安全、谁施工谁负责安全”的原则。乙方人员在施工期间发生伤亡事故后，应立即向甲方报告，不得隐瞒，同时乙方应立即采取紧急措施，控制保护现场排除险情，减少人员伤亡和事故损失，甲方负责将事故情况迅速上报给有关部门。因乙方原因造成人身和财产损害的，由乙方负责经济赔偿、善后处理；因多方原因造成事故发生的，则根据事故调查情况，按事故责任的认定结果，由多方协商解决。16、乙方在施工前应自觉按规定向宣城市当地公安派出所办理相关手续，并向宣城市住建委安监站、质检站、人社局劳动保护监察等相关部门，办理施工登记手续。15、乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应进行交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。14、乙方的施工用电设备，必须采用“三相五线”制并遵守甲方企业相关制度规定要求，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用。擅自使用未经检测的电气设备、违反规定乱拉电线等均属乙方违约。13、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，配备必要的消防器材。电焊、气割作业应按规定执行动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意并落实防火、防中毒措施，且指派专人值班。
（此页无正文）本协议经双方代表签字盖章后生效，并作为本工程施工协议的附件。（2）甲方对乙方因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律所造成的人身伤害等其他事故，有权参照相关规定做出经济处罚。（1）乙方必须严格执行下列安全施工检查标准和安全技术规程、规范、标准。20、其它：19、如乙方未及时履行工伤赔偿义务，由此造成诉讼或仲裁甲方时，乙方自愿承担赔偿工伤赔偿等所有费用，并承担甲方律师费、诉讼费、利息损失、赔偿款、案件受理费、调查费、差旅费等相关费用。
项目名称：（项目名称）响应文件（项目名称）第六章响应文件格式和内容日期：年月日日期：年月日甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）
一、响应函目录日期：年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖章）发包人：
一、响应函六、其他资料五、工程报价清单四、资格审查资料三、承诺书二、法人授权委托书
（四）如果我方中选，我方将委派项目负责人，具备资格。（三）我方承认响应函是我方响应文件的组成部分。（二）我方已详细审核了全部发包文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。（一）如果我方中标，我单位保证按照响应文件确定的人员、数量、在合同规定的时间在发包人指定场所驻点审计。根据贵方发包文件，我方针对本项目响应报价为元，服务期为日历天，质量标准：合格。按发包文件中的相关要求承担上述工程的全部工作，并提交发包文件要求的全套响应文件，并承诺：致：(发包人)：
邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：响应人：(盖单位公章)（六）除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。（五）我方同意所提交的响应文件在发包文件的响应须知中规定的响应有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。
附：法定代表人身份证明（身份证复印件）代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。二、授权委托书日期：年月日
年月日身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字）响应人：（盖单位章）
3、承诺投标文件上确定的施工建造师、参加本工程施工的技术负责人、在中标后及施工过程中不替换。如发现替换，必须经发包人同意，若发现未经发包人同意擅自替换，发包人有权终止合同，同时罚款不得低于20万元违约金并扣除本工程履约保证金。我单位5日内无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。2、工程中标后不违法分包或转包，一经发现，发包人有权终止合同，并扣除本工程履约保证金。我单位5日内无条件撤离施工现场，所造成的损失由我单位自负。1、全面响应发包文件的各项要求。在认真研究了后，我们作出如下郑重承诺：致宣城城建置业有限公司（施工总承包）：三、承诺书
投标人（不采用联合体）不得存在下列不良状况或不良信用记录：8、我方承诺，如有以下行为的，发包人有权否决此次发包，所造成的损失由我单位承担。7、该项目若发生安全及质量事故，所造成法律责任及经济损失由我单位承担。6、对该项目的投标报价为中标价即合同总价，我方已认真复核，同意按此价作为投标价。5、我方一旦中标，按时签订合同，不违背发包文件和投标文件内容。如有违背，发包方可选择其他中标候选人，并扣除投标保证金，投标保证金不足弥补你方损失的，由我方无条件补偿。4、承诺投标时已对工程现场及周围环境进行踏勘，充分了解工地位置、地上地下情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，中标后不得以不了解现场情况为由，要求增加造价、索赔或延长工期。
（6）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）被人力资源社会保障行政部门（或履行职责的管理机构）因拖欠农民工工资采取限制措施。（5）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且被限制投标，或被列入重大税收违法案件当事人，或被列入失信被执行人，或被列入严重违法失信企业名单（在国家企业信用信息公示系统），或存在其他不良行为信息被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）官方渠道披露且在有效期的；（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（3）被责令停产停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的；（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有骗取中标或严重违约或较大工程质量事故或较大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（1）被宣城市县级及以上工程建设行业行政主管部门或行使集中处罚权的部门记不良行为，至投标截止之日仍在披露期内的；或被设区的市级及以上工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[不得承接业务或不得进入（清除）市场]，至投标截止之日仍在限制期内的。（投标人所属子公司或分公司有不良行为记录的，不影响投标人的投标资格）
（12）不同投标人的投标文件相互混装的；（11）使用伪造、变造或者无效的资质或者资格证书、印鉴参加投标的；（10）捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉的；（9）提供虚假的项目经理、主要技术人员简历、劳动关系证明、财务状况、信用状况或业绩的；（8）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价或在招标项目中分别以高、中、低价位报价；（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
日期：2022年月日（签字或盖章）法定代表人（或被授权的代理人）：投标单位：（公章）（14）我认可发包人控制价组价的准确性，投标报价中包含不可预见的风险费用。（13）近三年内（自开标之日向前追溯）在我市因项目关键岗位人员不到岗履职被县级及以上行政主管部门或公共资源交易综合管理部门进行处理超过三次（含三次）的。
五、其他资料四、资格审查资料
根据已经完成的钻探资料，本场地地层构成情况大致如下：二、地基土构成拟建的宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目位于宣城市宣州区广教寺路与瞿山路交叉口西南角。该项目住宅区域建筑物共计31栋，其中1、2、3、4、5栋为3层建筑，6、7、8栋为6层建筑，9、10、11、12、13、14栋为8层建筑，15、16栋为10层建筑，其余的16栋均为11层建筑，商业区域均为3层建筑，另有1层地下室。占地总面积约91471平方米，总建筑面积约206460平方米。外业工作于2022年7月3日结束。拟建建筑物的位置详见附图“勘探点平面布置图”。应业主要求，先提交中间资料供设计参考。一、工程概况中间资料文字说明宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目
三、地形地貌⑤中风化泥质砂岩（K）:棕红色，芯样呈短柱状，含石英、云母等，碎屑结构，中厚层状构造，节理裂隙较发育。岩石坚硬程度为极软岩，完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层未揭穿。④层强风化泥质砂岩（K）：棕红色，泥质胶结结构，原岩结构已被破坏但尚可辨，局部相变为强风化砂岩，遇水易崩解、软化，主要矿物成分为石英、云母等，岩芯呈碎块状，干钻较易钻进。层厚0.7m～4.10m。层顶标高：30.79～47.77m。③层残积土（Q4al+pl）：灰褐色，棕褐色，硬塑，含粒径为1-5cm不等的卵砾石，含量约10%不等，主要以粘性土为主，底部含少量风化岩碎屑等。层厚0.4m～8.30m。层顶标高：32.29～50.49m。②层粘土（Q4al+pl）：黄褐色，灰褐色，硬塑，含少量铁锰结核及钙质结核，断面光滑有光泽，干强度高，韧性高,底部含少量砾石。层厚0.3m～7.7m。层顶标高：33.41～53.99m。①层杂填土（Q4ml）：杂色，松散,湿,局部含少量植物根茎,含大量有建筑垃圾。层厚0.2m～3.20m。层顶标高：34.59～54.49m。
注：1、各参数建议值按照相关规范及合肥地区经验提供。天然地基及桩基设计参数建议值一览表四、基础设计参数表场地地貌单元属沿江丘陵平原。微地貌为岗地。拟建的宣城市广教寺路与瞿山路交叉口西南角地块项目位于宣城市宣州区广教寺路与瞿山路交叉口西南角。实测勘探孔孔口高程在34.59～54.49m之间，最大高差19.9m，场地地形起伏较大。
五、场地类别与抗震地段注：带*为经验值，基坑支护设计时建议剪切指标进行7折后使用。基坑围护设计参数建议值表3、加*为经验值，风化岩层的抗拔系数应根据现场试验确定。2、qpk指单桩的极限端阻力标准值；qsik指单桩第i层土的极限侧阻力标准值。