天台县建设工程招标公告

招标代理机构：（盖章）招标人：（盖章）

年12月日

备注：本公告一式4份。招标人、招标代理各2份。

天台县建设工程招标公告

招标代理机构：（盖章）招标人：（盖章）

年1月以日

2

备注：本公告一式4份。招标人、招标代理各2份。

联系人：何先生联系电话：18457691741招标人：天台县基投土地综合开发有限公司（盖章）招标项目：天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目招标文件天台县建设工程

第一章招标公告3第一卷2目录2022年12月联系人：李肖肖联系电话：13306554597招标代理机构：浙江东方工程管理有限公司（盖章）

4.投标123.投标文件112.招标文件101.总则8投标人须知前附表4第二章投标人须知4

10.需要补充的其他内容159.纪律和监督158.重新招标和不再招标157.合同授予136.评标135.开标13

评标办法附件183.评标程序172.评审标准171.评标方法17评标办法前附表16第三章评标办法16

第5节安全生产协议书30第4节工程廉政责任书28第3节合同协议书27第2节专用合同条款19第1节通用合同条款19第四章合同条款及格式19

5．其他344．工程管理的要求343．材料质量要求332.技术规范及标准331.工程概况33第五章工程技术标准和要求33

四、台州市建设工程投标人资格自查表40三、主要施工机械设备表39二、项目管理机构配备表38一、项目负责人简历表37目录36第六章投标文件格式35

十、法定代表人授权委托书46九、台州市建设工程诚信投标承诺书45八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书44七、法定代表人资格证明书43六、投标函42五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表41

投标人须知前附表第二章投标人须知详见天台县人民政府>政务公开>有关单位信息公开>县基础设施投资有限公司>法定主动公开内容>公共资源交易:http://www.zjtt.gov.cn/col/col1229299530/index.html招标公告第一卷十一、投标报价承诺认可书47

1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况1.总则

1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

如发生以上情形，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料提交给招标人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明原件和竣工（交工）报告原件）。2）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明原件）；1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程投标文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：（3）项目负责人在建项目要求：

（3）为本工程的监理人；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

（9）被责令停业的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本工程提供招标代理服务的；（4）为本工程的代建人；

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（14）浙江省外企业的《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密招标文件工本费为300元，在购买招标文件时收取。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会

（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸；（5）工程预算报告书；（4）合同条款及格式；

3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少3日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.3招标文件的修改2.2.1投标人收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2招标文件的澄清除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

3.3投标有效期3.2.2投标总报价应符合投标人须知前附表要求，投标报价超过最高投标限价的作无效标处理。3.2.1预算审核造价：本工程预算审核造价采用《浙江省土地整治项目预算编制规定（2016年）》、《浙江省土地整治项目预算定额（2016年）》、《浙江省土地整治项目施工机械台班费定额（2016年）》等，具体造价见投标人须知前附表。3.2投标报价投标文件的组成：见投标人须知前附表。3.1投标文件的组成

3.4.3投标担保按以下方式退还：3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：（3）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还。（2）未中标的候选人在中标人与招标人签订合同后退还；（1）中标人凭《建设工程中标通知书》退还；

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.5备选投标方案3.4.5投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标保证金暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。（5）投标人自动放弃中标候选人或中标资格的（没收的投标担保不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担）；（4）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的；（3）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册。3.6.4投标文件份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式中注明签署或盖章的，投标人均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。3.6.2投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制

4.2投标文件的递交4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。4.1.2投标文件的密封及装订要求详见投标人须知前附表。4.1.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标工程（标段）名称、投标人名称及标函名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。4.1投标文件的密封和标记4.投标

4.3.1在本章第2.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3投标文件的修改与撤回4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.1投标人应在本章第2.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.2开标程序招标人在本章第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（1）宣布开标纪律；主持人按下列程序进行开标：

6.1.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。6.1评标委员会6.评标（8）开标结束。（7）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

7.合同授予评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：7.1.3涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3个工作日。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。7.1中标候选人公示

7.2.1公示期间没有异议（投诉）或异议（投诉）不成立的，中标候选人应在公示期后3日内按以下要求向招标人提交履约担保；未按要求提交的，招标人有权取消其中标候选人资格，同时没收其投标保证金。情节严重的，上报建设行政主管部门，并记入信用档案。7.2履约担保的提交（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

7.4合同签订7.3.3《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.3.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。7.3.1招标人应当确定中标候选人为中标人。除中标候选人外的其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。7.3中标通知书中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保采用银行保函、保险机构保证保险单和融资担保公司保函。如无法提供保函或保险单的，则须通过基本账户转出的转帐或电汇汇入招标人指定帐户。

8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.4.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。7.4.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同，并送天台县建设行政主管部门备案。7.4.2中标人若为台州市外企业且在我市首次承接业务，应在合同签订后的15日内到该工程所在地建设（建筑业）主管部门办理企业人员入库手续（台州市建筑业信息管理网数据库http://www.tzjzy.com）。7.4.1自《建设工程中标通知书》发出之日起5日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标监管机构办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。8.2不再招标（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.1对招标人的纪律要求

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。9.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法评标办法前附表第三章评标办法

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。3.1初步评审3.评标程序分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.5成本价评审标准：见评标办法前附表。

3.2详细评审（4）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。（3）不同投标人的投标文件相互混装；（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；（1）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

综合评估法（3）评标办法附件3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。3.3评标结果评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，小数点后一位四舍五入）（一）评标标底价二、第二阶段为商务标评审。评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入商务标评标。一、第一阶段为资格审查。

（二）抽签确定。（一）投标报价低者；评标委员会按商务标得分确定中标候选人，即商务标得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：三、中标候选人的确定。投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的，每高于或每低于评标标底价1个百分点的均扣2分，即商务标得分=100-∣(投标报价-评标标底价)∣/评标标底价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（二）商务标得分

第2节专用合同条款通用合同条款使用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》2009年版的合同条款。第1节通用合同条款第四章合同条款及格式注：本项目在评标过程中如有事项需要抽签确定的，抽签规则统一为：由招标人代表随机抽取，先抽到球号对应的投标人排名在前。评标委员会对中标候选人的投标人项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的1名投标人为本工程的中标候选人。

1.1.2.6监理人：指由发包人委托对本合同工程实施监理的当事人。1.1.2.3承包人：（签约后填入）。1.1.2.2发包人：天台县基投土地综合开发有限公司1.1.2合同当事人和人员1.1词语定义1一般约定

(2)中标通知书；(1)协议书（包括补充协议书）；除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：1.4合同文件的优先顺序1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：/年。1.1.4日期

(8)招标文件及补充；(7)图纸；(6)技术标准和要求；(5)通用合同条款；(4)专用合同条款；(3)投标函；

2)应在该部位施工前7天提供给承包人。1)应在该项目工程建筑物施工前7天提供给承包人。1.6.1施工图纸1.6图纸和承包人文件若还有其他构成合同的文件时，可视其内容的重要性和签署日期的先后，插入本合同条款中规定的各项顺序间，内容重要的，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。(9)经双方确认进入合同的其他文件。

承包人应在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人应在签收后14天内批复承包人。(2)施工总进度计划：承包人在签署协议书后7天内，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。(1)图纸和文件的提交计划：1.6.2承包人提交的图纸和文件3)应在该项目制造或安装前7天提供给承包人。

承包人应在收到开工通知后的7天内。(5)施工方法和措施：在临时设施开始施工前7天内报送监理人审批，监理人应在每项设计文件签收后14天内批复承包人。(4)临时设施设计：承包人在收到开工通知后的7天内报送监理人审批，监理人在签收后14天内批复承包人。(3)施工总布置设计：

1.6.4设计修改图和设计修改通知单：(1)监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后14天内批复承包人。1.6.3图纸和文件的审批：2)在每项工程开始施工或制造安装前7天内。1)在该工程项目开始施工前7天内。(6)施工图纸：

2.3提供施工场地2发包人义务1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达。1.7联络(2)应在该部位开始施工7天前及时签发设计修改图。(1)承包人应在7天内通知监理人。监理人应在14天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(1)按第4.3款规定，批准工程分包；3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。3.1监理人的职责和权力3监理人2.2.3承包人自行勘察的施工场地范围为：在本工程施工范围内，由承包人结合实际情况确定。2.3.2发包人提供的施工场地范围为：在本工程施工范围内，由发包人结合实际情况确定。

4.1.10其它义务4.1承包人一般义务4承包人尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人按第15条规定增加相应的费用并通知承包人和抄送发包人。(3)按第15.6款规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；(2)按第11.3款规定，确定延长完工期限；

4.2.2提交时间：中标人接到中标通知书后，并在签订合同前。4.2.2提交形式：银行保函、保险机构保证保险单和融资担保公司保函。如无法提供保函或保险单的，则应通过基本账户转出的转帐或电汇汇入招标人指定帐户。4.2.1履约担保的金额：担保金额为合同价格的2%。4.2履约担保（2）因承包人原因本工程质量验收达不到投标承诺的质量标准，则无条件返工至协议书约定的质量标准，工期不顺延，且承包人支付违约金人民币（同履约保证金）万元。（1）承包人在合同签定后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，合同履约保证金不退还，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

4.6承包人人员的管理4.5.5如因承包人原因要求更换项目负责人的，必须经招标人同意。项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天扣除500元。如项目负责人连续两个月驻工地天数少于20天，发包人有权与承包人解除施工合同。项目负责人资格证书在施工期间需由监管单位保管，工程完工后返还给承包人。在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。如上级主管部门或现场监理抽查情况与现场登记不符，则按以上相应金额的三倍支付违约金。补充以下条款：4.5承包人项目负责人本工程不允许分包。4.3分包

5材料和工程设备4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。4.11不利物质条件上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。4.6.5项目技术负责人、施工员、质检员、安全员每月驻工地的天数不少于22天，项目技术负责人每少一天罚款500元。补充以下条款：

5.2发包人提供的材料和工程设备承包人在协议书签订后7天内报送监理人审批，监理人在收到施工设备清单后的8天内批复承包人。5.1.2承包人提供的施工设备监理人收到订货清单后14天内批复承包人。5.1.1承包人提供的工程设备5.1承包人提供的材料和工程设备

发包人无施工设备或临时设施提供。删去本款全文，并代之以：6.2发包人提供的施工设备和临时设施6施工设备和临时设施发包人无材料和工程设备提供，所有材料和工程设备均由承包人自行采购。删去本款全文，并代之以：

8.1.1施工控制网的约定：发包人应在开工日期前7天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后7天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。8.1施工控制网8测量放线道路通行权和场外设施的约定：无。7.1道路通行权和场外设施7交通运输

9.7文明工地9.2.1承包人的安全施工费按投标人承诺计取，不得作为竞争性费用，实行标外管理。9.2承包人的施工安全责任9.1.1发包人提供/资料，其余资料由承包人负责收集。9.1发包人的施工安全责任9施工安全、治安保卫和环境保护

全部工程要求自监理发出开工令或业主指令起（按合同工期）完工。11.2竣工（完工）本工程计划于年月日开工。具体开工日期以监理工程师发出的开工令或业主指令为准。11.1开工11开工和竣工（完工）本合同文明工地的约定：争创文明施工工地。

(4)日气温低于-5℃的严寒大于3天；(3)日气温超过40℃的高温大于3天；(2)风速大于14m/s的7级以上台风灾害；(1)日降雨量大于50mm的雨日超过1天；11.4.3本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：11.4异常恶劣的气候条件

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为不应超过合同价格的2%。（1）逾期竣工违约金表11.5承包人的工期延误(6)其它异常恶劣气候灾害。(5)造成工程损失的冰雹和大雪灾害；

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.1承包人暂停施工的责任12暂停施工提前不奖。本款补充如下：11.6工期提前

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。13.7质量评定13.1工程质量要求13工程质量(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形：/。12.2发包人暂停施工的责任

14.1.1无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和验收。14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14验收和检验13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。13.8质量事故处理13.7.7工程合格标准为达到最新工程验收规程规定的合格标准。

按通用条款执行。另外工程变更审批权限和程序应遵照天政办发【2015】38号《天台县政府投资项目工程变更管理办法》和天政办发【2014】44号《关于进一步加强我县公共资源交易管理工作的实施意见》的文件规定执行，否则不得作为结算依据。15.3变更的审批（6）除法律法规规定及本合同约定的价格调整范围外，不得调整单价。15.1变更的范围和内容15变更14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及结构安全的试块、试件和材料，均实行见证取样和送检。

15.4.4承包人不得因本工程的工程量调整（增加或减少）原因而提出索赔或其他补偿要求。本款增加：（2）变更后项目与预算书不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按招标控制价中计算标准），乘以中标结算率编制变更项目的结算造价，报发包人审核后确定。合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。（1）预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。15.4.3删去本款全文，并代之以：15.4变更的估价原则

(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务系：/。15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。15.8暂估价15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。15.5承包人的合理化建议15.4.5承包人应充分考虑施工现场实际情况，不得因本工程施工场地政策处理原因而提出索赔或其他补偿要求。

(1)工程预付款的总金额为签约合同价格的5%（其中包含按天台县《关于工程建设领域分账管理制度实施过程中人工费用拨付等有关问题的通知》发包人按施工合同造价的1%在开工前一次性拨付工资性工程款至工资专户，其余作为备料款）。付款时间应在合同协议书签订后待承包人主要设备进入工地后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。17.2预付款17计量与支付不予调整。16.1物价波动引起的价格调整16价格调整

17.3工程进度付款(1)工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。17.2.3预付款的扣回与还清(2)工程材料预付款的担保约定为：/。17.2.2预付款保函（担保）(2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。

17.5竣工（完工）结算17.4质量保证金17.3.3发包人将每期应付工程进度款的15%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。17.3.2承包人收取每期工程款时应开具增值税发票。发包人仅接受承包人开具的金额与当期拟支付的价款一致的增值税发票。17.3.1每月25日由承包人自检合格并由质检代表验收，编制工作结算单，报监理工程师及发包人现场管理人员复核签字确认质量合格并核实工程量后，发包人在7日内凭监理工程师及发包人的签证支付当月实际完成工作量的工程款的80％。合同完工验收后，发包人在14日内付至实际完成工程款的90％，且不超过合同总价的90%。合同规定的项目工程经完工验收合格后，承包人按实际完成设计要求的全部工程量编制竣工验收结算报告书递交监理工程师及业主，经业主审定后，发包人将在28天内付至审定价的100％。删去本款全文，并代之以：

17.6.1最终结清申请单17.6最终结清17.5.2工程价款必须经过发包人或其委托的第三方的审核。本款增加：(1)承包人应提交完工付款申请单一式4份。17.5.1竣工（完工）付款申请单

19缺陷责任与保修责任本工程验收工作执行我省相关规定。18竣工验收（验收）承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的一切资料。17.7竣工财务决算(1)承包人应提交最终结清申请单一式4份。

投保内容：用于本合同工程的材料和施工设备等；建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保；20.1工程保险20保险本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：/。19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

20.4第三者责任险20.2人身和财产的损失在合同实施期间，承包人应为其雇用的人员投保人身意外伤害险。保险费用包含在投标报价的单价中。本款补充如下：20.1.2人员工伤事故的保险保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

20.6.1保险凭证20.6对各项保险的一般要求保险金额、保险费率和保险期限：/。需要投保的其它内容：/；20.5其它保险第三者责任险的投保额由承包人列入投标文件的其他费用报价表中。

24.1争议的解决方式24争议的解决发包人负责补偿的范围与金额：本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，发包人不承担保险金不足的补偿。承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。20.6.4保险金不足的补偿承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。

风险费用的计算方法：在投标报价时考虑。合同价款中包括的风险范围：①投标综合单价不得调整（综合单价=中标结算率×相应预算单价）；②法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款；③造价部门发布的价格调整；④施工期间停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。本合同价款采用固定结算率合同方式。本工程的中标结算率【结算率=投标人投标总报价÷招标人招标控制价×100%】一次性包死。在合同执行期内，单价不变；以“项”为单位的“水土保持费”和“环境保护费”不论主体工程变更与否及供料方式改变等其他原因均按招标控制价中的相应费用*结算率一次性包干,结算不作调整。25合同类型通用合同条款补充：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。

26.4发包人有权根据工程实际情况分期施工，承包人不得拒绝，并且做好停工期间的安全工作，若发生安全事故的，其责任由承包人负责。26.3因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。26.2承包人按工程需要自费提供和维修施工所需的照明、看守、围栏等，须做好工程施工所需的维护、安全等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。26.1本工程发包人根据实际情况随时删减图纸工程量，承包人不得因此向发包人要求追加任何额外费用。26其他补充条款风险范围以外合同价款调整方法：①发包人提供的工程量清单项目或数量有误或者设计变更引起的工程项目或数量的增减，项目的工程量按实调整，其综合单价不作调整；当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该部分的合同价款，发包人不另行补偿。②符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件。

(2)中标通知书；(1)协议书（包括补充协议书）；1．本合同包括下列文件：天台县基投土地综合开发有限公司（以下简称“发包人”）为实施天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目，已接受（承包人名称）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。第3节合同协议书

(8)招标文件及补充；(7)图纸；(6)技术标准和要求；(5)通用合同条款；(4)专用合同条款；(3)投标函；

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。5．工程质量符合合格标准。4．承包人项目负责人：，项目技术负责人：。3．签约合同价：人民币（大写）元（￥）。2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。(9)经双方确认进入合同的其他文件。

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。9．本协议书一式份，合同双方各执一份。8．承包人应按照监理人指示开工，工期为月。7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

工程项目名称：天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目第4节工程廉政责任书年月＿日年月＿日账号：账号：开户行：开户行：或其委托代理人或其委托代理人

第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：天台县基投土地综合开发有限公司工程项目地址：天台县始丰街道田井村、官塘余村

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

年月日年月日电话：电话：地址：地址：或其委托代理人：或其委托代理人：法定代表人：法定代表人：

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。甲方职责为在天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位天台县基投土地综合开发有限公司（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：第5节安全生产协议书

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。乙方职责（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。第三条违约责任（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

1.1招标工程：天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目1.工程概况工程技术标准和要求第二卷年月＿日年月＿日或其委托代理人或其委托代理人

3．材料质量要求2.3对施工工艺的特殊要求：详见设计说明及施工图纸。2.2以上技术标准和规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国际最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。2.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2.技术规范及标准1.2建设规模：本项目主要内容包括表土剥离，运至指定地点堆放及堆放区排水工程等。预算审核造价670664元。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。3.2材料的质量保证本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。3.1材料选择

4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。3.3供应要求

二、项目管理机构配备表一、项目负责人简历表目录第六章投标文件格式无。5．其他

八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书七、法定代表人资格证明书六、投标函五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表四、台州市建设工程投标人资格自查表三、主要施工机械设备表

项目负责人简历表天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目一、项目负责人简历表十一、投标报价承诺认可书十、法定代表人授权委托书九、台州市建设工程诚信投标承诺书

天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目二、项目管理机构配备表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目三、主要施工机械设备表日期：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：项目管理机构配备表

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：主要施工机械设备表

台州市建设工程投标人资格自查表天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目四、台州市建设工程投标人资格自查表日期：年月日

五、台州市建设工程投标项目负责人资格自查表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：项目负责人（签字）：台州市建设工程投标项目负责人资格自查表天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目

1、愿以总报价人民币佰拾万仟佰拾一、根据你方提供的天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目（项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：天台县基投土地综合开发有限公司（招标人）：投标函天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目六、投标函

④、人员设备按本投标文件的部署及时到位。③、安全文明等级合格；②、工程质量等级合格；①、总包工期：日历天；2、我方承诺：元，￥：元承包上述工程的施工、竣工和保修；

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

姓名：性别：地址：单位名称：法定代表人资格证明书七、法定代表人资格证明书日期：年月日

特此证明。系本单位的法定代表人。为施工、竣工和保修天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目，签发该工程的投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。联系电话：身份证号码：年龄：职务：

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：台州市建设工程安全生产任职资格承诺书天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目八、台州市建设工程安全生产任职资格承诺书日期：年月日投标人（盖章）：

台州市建设工程诚信投标承诺书九、台州市建设工程诚信投标承诺书年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目（工程项目名称）的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。七、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写。六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

代理人无转委权，特此委托。（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加天台县基投土地综合开发有限公司（招标人）的天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。本授权委托书声明：我（姓名）系（参考样张）法定代表人授权委托书十、法定代表人授权委托书

授权委托日期:年月日联系电话：身份证号码：职务：代理人：性别：年龄法定代表人（盖章）：投标人（盖章）：

投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：特此承诺。因现为保障防疫期间，根据天公管办【2020】5号文件精神及相关通知要求，天台经济开发区TSF08-0414地块耕作层剥离再利用项目（工程项目名称），评标现场相关人员不得超过10人（包括评标专家、招标人、代理机构、监管人员等），我单位到达现场开（评）标现场时已有10人在现场，我单位自愿离开开（评）标现场，开（评）标结果由代理机构后续通知我单位相关人员，且我单位承诺认可我单位提交的投标文件内所填投标报价。投标报价承诺认可书十一、投标报价承诺认可书

日期：年月日