遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务作业招标公告

中标

劳务作业方案河道治理河段及支沟排沙河综合治理架子工钢筋工模板工抹灰工挖掘机台班抽水台班计日工施工组织设计进行施工劳务分包加工工程量清单设计修改通知分包合同文件的保管协调安排整个工程生产审核分包人提交的结算资料签证现场管理图纸会审技术交底技术经济资料施工图纸施工准备工作培训安全教育持证上岗职业病防治工资发放社会保险伤亡事故处理劳动争议医疗保险使用人员半成品周转性材料成品保护环境保护职业健康安全消防卫生作业安全文明施工测量放线监测基准坐标点高程点沉降位移观测点工程勘探劳动力安排计划饮食钻孔探测揭开检查重新检验隐蔽部位检查中间移交中间验收工程试验检验安全保卫安全资料劳动保护体检排污噪声及扬尘防火防电人力小型器具周转材料施工方案施工现场平面布置图施工进度计划保证措施施工机械设备质量保证体系安全生产成本控制措施生产设备中小型机具安装调试劳务作业所需的低值易耗材料辅材主要材料临时性用工劳务土方开挖机械挖土方装车石方开挖机械破碎机械挖砂砾石淤泥开挖机械拆除土石方回填块石换填反滤层垫层碾压混凝土浇筑模板制安浆砌石下河梯步护堤人行步道包管驳岸立面人工手推车 PE排水管界桩检查井管道安装弃土场推平撒播种草脚手架编织袋围堰黏土纤维袋

金额

项目地址

贵州省

发布时间

2022/07/21

公告摘要

项目编号-

预算金额763.85万元

招标公司贵州水务建设工程有限公司

招标联系人龙工

中标公司-

中标联系人-

公告正文

遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务作业招标公告

为加快遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程建设，经公司研究，决定将遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务作业建设实行内部招标确定施工班组（公司内部备案班组库成员），按照项目建设的工期安排，确保如期完工。

1.项目概况与招标范围

1.1项目名称：遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务作业。

1.2建设地点：遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段。

1.3招标范围：高坪河山岔河水库溢洪道出口至鸣庄湿地河段及支沟排沙河综合治理,治理总长4.55km（具体以工程量清单为准）

1.4工区名称：一工区

1.4计划工期：8个月

2.投标人资格要求

2.1资质要求：投标人须具备建设行政主管部门核发的施工劳务资质或贵州省建筑业管理和公共服务平台劳务专业作业备案资料，具备有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证（或基本账户信息）， / 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.2贵州水务建设工程有限公司内部班组库成员。

2.3其他要求：资格审查的具体要求见招标文件,资格审查不合格的投标人投标文件将按废标处理。

3.投标报名及招标文件的获取

3.1自行下载招标文件及清单。

3.2招标文件每套售价/元，售后不退。

4.投标文件的递交

4.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为：2022年7月29日10时00分。

4.2递交地点为：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼。

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.联系方式

5.1联系人: 龙工、邹工

5.2联系电话：13658579877、130878264555

5.3联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼

贵州水务建设工程有限公司

2022年7月21日

点击下载《遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务招标文件》点击下载《遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务招标文件》

点击下载《遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工工程量清单》点击下载《遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工工程量清单》

目录2022年7月招标人：贵州水务建设工程有限公司（内部）招标文件遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程（项目名称）

第六章合同条款26第五章评标标准和方法12第四章工程量清单11第三章投标说明9第二章投标人须知3第一章招标公告（或邀请书）1

1.2建设地点：遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段。1.1项目名称：遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务作业。1.项目概况与招标范围为加快遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程建设，经公司研究，决定将遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程劳务作业建设实行内部招标确定施工班组（公司内部备案班组库成员），按照项目建设的工期安排，确保如期完工。第一章招标公告第七章投标文件格式56

2.2贵州水务建设工程有限公司内部班组库成员。2.1资质要求：投标人须具备建设行政主管部门核发的施工劳务资质或贵州省建筑业管理和公共服务平台劳务专业作业备案资料，具备有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证（或基本账户信息），/业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2.投标人资格要求1.4计划工期：8个月1.4工区名称：一工区1.3招标范围：高坪河山岔河水库溢洪道出口至鸣庄湿地河段及支沟排沙河综合治理,治理总长4.55km（具体以工程量清单为准）

4.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为：2022年7月29日10时00分。4.投标文件的递交3.2招标文件每套售价/元，售后不退。3.1自行下载招标文件及清单。3.投标报名及招标文件的获取2.3其他要求：资格审查的具体要求见招标文件,资格审查不合格的投标人投标文件将按废标处理。

5.3联系地址：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼5.2联系电话：13658579877、1308782645555.1联系人:龙工、邹工5.联系方式4.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2递交地点为：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼。

第三章投标说明投标人须知前附表投标人须知2022年7月21日贵州水务建设工程有限公司

条款号	条款名称	编列内容
1	招标人	招标人名称：贵州水务建设工程有限公司联系人：龙工、邹工联系电话：13658579877、130878264555地址：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼
2	项目名称	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程（项目名称）劳务作业
2.1	工区名称	一工区
3	建设地点	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段
4	资金落实情况	已落实
5	招标范围	高坪河山岔河水库溢洪道出口至鸣庄湿地河段及支沟排沙河综合治理,治理总长4.55km（最终以合同上明确的招标范围为准）
6	计划工期	8个月
7	工程质量、施工安全文明要求	工程质量：符合国家及行业相关规范验收标准和该项目规划设计文本及图册要求。施工安全文明标准化：满足国家有关规范标准及相关要求。
8	投标人资质条件、能力和信誉	一、资质条件：（1）投标人须具备建设行政主管部门核发的施工劳务资质或贵州省建筑业管理和公共服务平台劳务专业作业备案资料，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（2）具备有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证（或基本账户信息）。（2）贵州水务建设工程有限公司内部班组库成员（报名时确定）；（3）其他要求：/。二、财务要求：投标人应具有良好的财务状况，提供近一年（2020年或2021年）的财务报表或财务审计报告（新成立企业可根据成立时间酌情递交相关材料）。三、业绩要求：此要求不作为资格审查标准，但可作为评分要求。四、信誉要求：1、投标人须声明企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无处于因重大质量、安全事故问题等或不良行为等被本项目所在市﹝州﹞及以上有关行政监督部门限制其在规定时期内参加有关建筑市场活动状况（声明格式自拟）。2、投标人须承诺投标人、企业法定代表人均无行贿犯罪记录（承诺函格式自拟）。且附“中国裁判文书网”（www.court.gov.cn）查询截图，存在行贿犯罪情况的，投标将做无效标处理。3、信用中国查询无失信或严重违法黑名单（附查询截图）.4、投标人须根据最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》（法释〔2013〕17号），声明近三年（近三年指投标截止时间往前推算3年）在中华人民共和国最高人民法院官网下的中国执行信息公开网无失信被执行人记录（声明格式自拟）。5、招标人或相关行政主管部门在投标有效期内均可对各投标人信誉进行核实，如出现以上问题，投标人的资格审查不予通过。五、其他要求：（1）拟投入项目人员（此项只作为评分标准）主要管理人员：施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，资料员 1 人，材料员 1人，并提供相关岗位证，证书均须是本投标人企业人员，如证书不一致提供社保证明或劳动合同。建设行业技工配备，如：架子工、钢筋工、模板工、抹灰工等情况表，并附相关证件复印件。1、上述各项要求中所述证照、材料等有关资料的原件、复印件，投标人须按投标人须知前附表的规定递交，否则资格审查不予通过。2、投标人须响应上述各项要求，否则资格审查不予通过。
9	是否接受联合体投标	不接受
10	踏勘现场	不组织
11	投标预备会	不召开
12	分包	不允许
13	构成招标文件的其他材料	招标人发出的答疑及补遗书
14	投标截止时间	2022年7月29日10时00分
15	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
16	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24小时内
17	投标文件的组成	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。
18	投标报价	1、本项目采用固定单价（固定单价合同或总价包干合同）。2、投标人报价仅包含劳务部分（劳务部分包含增值税专用发票），主要材料由招标人提供。3、投标报价评分详见第五章.
19	最高投标限价	最高投标限价为 7638524.20元（税率为3% ）。投标人的投标报价不得超过最高限价。
20	投标有效期	60日历天.
21	投标保证金	否（是否）需要交纳投标保证金。投标保证金的形式：投标保证金应是现金。投标保证金的金额： / （人民币）递交地点：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼递交时间：开标截止时间前。中标单位投标保证金在签订合同后5日内退还；未中标投标单位投标保证金在确定中标单位后5日内退还。
22	财务状况要求	（1）银行资金证明不低于 / 万元；（2）投标人应具有良好的财务状况，提供近一年的财务报表或财务审计报告(新成立企业不足一年的不作要求,以营业执照为准)。
23	施工类似项目	否（是否）要求类似业绩。
24	是否允许递交备选投标方案	不允许
25	签字或盖章要求	投标文件按要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标人单位章或法定代表人印章。
26	投标文件份数	正本一份，副本两份。正本和副本的封面上应标记 “正本”或“副本”字样。正本文件与副本文件的内容应一致，不一致时，以正本文件内容为准。
27	封套上标记	所有投标文件密封在同一个包封套内，并在包封套的封口处加盖投标人单位章;项目名称：招标人名称：投标人名称：（盖单位章）
28	递交投标文件地点	贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼
29	是否退还投标文件	否
30	开标时间和地点	开标时间：2022年7月29日10时00分开标地点：贵阳市观山湖区长岭北路大唐东原财富广场1号楼8楼
31	开标程序	主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；（4）投标人无委托代理人的，须由投标人企业法定代表人递交本人身份证明（原件）、身份证（原件）、企业营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）加盖单位公章；（5）投标人有委托代理人的，由委托代理人提交授权委托书（原件）、身份证（原件）、企业营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）加盖单位公章（注：授权委托书应有法定代表人签名）；未提交以上证件验证的，验证无效，招标人将拒绝其投标；（5）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（6）开标结束。
32	开标异议	投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
33	评标委员会的组建	（1）评标委员会构成共 5 人，其中：招标人代表1 人；（2）评标专家确定方式：公司专家库中随机抽取。
34	评标委员会确定中标人	推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。
35	中标候选人公示	招标人将中标候选人的相关情况在招标人公示栏予以公示，公示期不少于3日。
36	履约担保	/ （是否）需要提交履约保证金。履约担保的形式：银行支票、汇票履约担保的金额：一般为合同金额的10%;履约担保将在本工程竣工验收后28天内予以退还。
37	农民工工资担保	/ （是否）需要提交农民工工资保证金。农民工工资担保的形式：银行支票、汇票农民工工资担保的金额：为合同金额的3%;农民工工资担保将在本工程竣工验收后28天内予以退还。（以合同文件为准）
38	合同款支付（以合同文件为准）	按当期实际完成合格工程量的80%支付；工程完工后，先由承包人项目部组织分包人自检合格后，再由承包人公司相关部门进行初步验收，初步验收合格后承包人支付分包人全部合格工程款的90%；经发包人、监理、承包人及相关主管部门竣工验收合格后，分包人向承包人递交完整的结算资料，承包人确认后支付至总工程款的97%，剩余3%为质量保证金。注：承包人为招标人，分包人为中标人；最终以合同签订为准。
39．需要补充的其他内容
1、投标人须自行组织现场踏勘，投标人报价视为已充分了解现场环境。2、工程量清单所给的工程量为暂估量，不作为最终结算的依据，最终结算计量以现场收方工程量为准。3、本招标为劳务招标，主要材料由招标人提供。

已标价工程量清单报价表；法定代表人授权委托书；企业法定代表人身份证明；有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书；投标函；1、投标所需提交材料：

2、投标文件的编制投标人认为必须的其他资料。承诺函；类似业绩材料复印件；施工方案；近一年财务报表或财务审计报告（2020年或2021年）；

1.投标文件应密封在一个密封袋里、加贴密封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。3、投标文件密封和标识投标文件需逐页编制页码并加盖公章。投标文件投标文件一正两副，投标文件装订成册。投标文件应采用不褪色的材料打印。按格式要求签字或盖单位公章。投标文件应按投标文件格式进行编写。

财务状况符合第2章投标人须知第8款规定；开户许可证（或基本账户信息）；具备有效的资质证书；具备有效的安全生产许可证；具备有效的营业执照；4、资格评审标准

无法人代表人或委托代理人签字或印章。投标书未规定密封。5、废标条款信誉要求符合第2章投标人须知第8款规定；报价；商务符合性；

第四章工程量清单投标人在投标过程中产生的一切费用，不论投标人是否中标，均由投标人自己承担。6、注意事项有串标现象的投标人。开标后投标人未按时参加开标会议。未按规定的内容填写、有手改处未加盖投标人公章。

二、评标原则：评审专家组组建：由招标人从相关专家库随机抽取5人及以上单数组成，其中2/3以上为外聘经济、技术类专家。评审小组由招标人组织相关部门专业人士组成的评审小组负责评审，推举产生评审小组组长一名，主持本项目评审工作。一、评审小组组建第五章评标标准和方法（见附件）

3.1总分构成（A=B+C+D+E）三、评分标准（三）中标原则：由评审小组成员对各投标人的投标文件进行综合评定。然后按评审条件综合评比确定中标人，对未中标人不作解释。（二）评审依据：报价合理，保证质量、工期的承诺。（一）本次评审，遵循公开、公平竞争、公正和诚信的原则，择优选择报价合理的投标人。

评分标准

分值构成（总分100分）

施工方案 40.0 分报价得分 30.0 分其它评分因素 30.0 分细微偏差（5分）（本项为扣分项，如无偏差得0分）

3.4其它评分因素（D）3.3施工工期评审和评分（C）投标人得分为所有评委评分值的算术平均值。3.2施工组织设计评审和评分（B）

评分项目		分值	评分标准
评分项目		分值	好	中	差	缺项
施工组织安排	施工方案与技术措施	10	10.0-8.0	7.9-4.0	3.9-0.1	0
施工组织安排	质量保证措施	10	10.0-8.0	7.9-4.0	3.9-0.1	0
施工组织安排	施工安全措施	10	10.0-8.0	7.9-4.0	3.9-0.1	0
施工组织安排	农民工工资保证措施	10	10.0-8.0	7.9-4.0	3.9-0.1	0
合计		40.0分

评分项目	分值	评分标准
企业业绩	3.0	提供已完成类似业绩1个得1.5分，最高得3分；不能提供企业业绩不得分。（业绩证明材料复印件）
现场管理人员	10.0	企业现场主要管理人员为：现场负责人1人，施工员 1 人，质量员 1 人，安全员 1 人，资料员 1 人，材料员 1人；并提供相关岗位证证书，安全员必须具有有效的安全生产考核合格证C证。全部提供10.0分，每少1人扣2.0分，未提供不得分（现场负责人仅需提供身份证明及合同证明）。
经济能力承诺书(根据本次招标金额确定)	5.0	投标人承诺保证拥有经济能力：200万及以上，得5.0分；200-150万(含)，得3.0分；150-100万(含)，得1.0分；100万以下或不承诺不得分。
质量承诺书	3.0	有承诺书得3.0分，未提供不得分。
安全承诺书	3.0	有承诺书得3.0分，未提供不得分。
农民工工资承诺书	3.0	有承诺书得3.0分，未提供不得分。
施工工期承诺书	3.0	有承诺书得3.0分，未提供不得分。
合计	30.0分

（1）总价评分（30分）方式一：本次招标报价评审和评分采用方式方式一。3.6投标报价评审和评分（F）3.5细微偏差（E）：

非实质性不响应的细微偏差：补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差（如明显文字错误、漏盖章、多余标识等）的内容。

5分

每出现一处细微偏差扣0.5分，最多扣5分。如无偏差则本项得0分。

Bn–--第n个有效投标总价P=│Bn-J│÷J×100%②偏差率计算公式有效投标总价界定为：有效投标总价≤最高投标限价B1B2……Bn为n个有效投标总价，当有效投标总价个数n＞3且n≤9时，J为去掉一个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数n＞9时，J为去掉二个最高和一个最低总价后的算术平均值；当有效投标总价个数n≤3时，J为全部有效投标总价的算术平均值。①计算公式：

④投标人按照招标人提供在工程量清单中所列出的清单数量报价（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改清单内容。K–--扣分分值：Bn大于J时，K取5；Bn小于J时，K取3。P--–偏差率Ⅰ–--投标总价得分（Ⅰ≥0）③投标总价得分计算公式：Ⅰ=30－P×K×100J–--评标基准价

（3）报价总分30.0分，投标人完全响应招标人提供的清单价格报价或低于招标人提供的清单价格报价得30.0分，高于招标人提供的清单价格报价的得0分。（2）计日工为主要控制单价。（1）投标人严格按照按照招标人提供在工程量清单中所列出的清单数量报价（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改清单内容。方式二：⑥挖掘机台班、抽水台班、计日工为主要控制单价，投标人超出报价为废标。⑤“△”为主控单价，超过1个主控单价扣1分，总分5分，扣完为止。

综合得分表（2）本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，综合评分时相等时，以经济能力强的优先；投标经济能力也相等的，由招标人自行确定。（1）推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人，招标人确定第一中标候选人。3.6评比定标：

(项目名称)一（工区名称）

开标会议签到表
序号	单位名称	签到人	签到时间	联系电话	备注
1
2
3
4
5
6

附件1
开标一览表
项目名称：
开标地点：贵州水务建设工程有限公司
（一）唱标记录
序号	报价单位名称	工期	投标总价（元）	质量标准	信誉复核	委托人签字确认	备注
1
2
3
日期：年月日
唱标人：		记录人：		监标人：

附件2
项目名称：
招标人：贵州水务建设工程有限公司
序号	得分项目	满分值	单位1	单位2	单位3	备注
1	施工组织设计	40
2	报价得分	30
3	其它评分因素	30
4	细微偏差（本项为扣分项）	（-5）
总分		100分
投标人最终排名次序
成交候选人推荐
评标委员成员签字：
				日期：年月日

	附件3
	报价得分表
项目名称：

招标人：贵州水务建设工程有限公司
序号		报价单位名称	投标报价		报价得分	备注
1
2
3
4
		总分（30分）
评标委员成员签字：
				日期：年月日

附件3-1

报价得分表

项目名称：

招标人：贵州水务建设工程有限公司

序号

报价单位名称

报价

评标基准价J

偏差率(P=│Bn -J│÷J×100%)

报价总得分Ⅰ=30－P×K×100

主控单价得分（10分）

备注

“△”为主控单价，主控单价分析计算出现错误，每超过1个主控单价扣2分，满分10分（主控单价为扣分项，如均满足要求本项得0分）。

评标委员成员签字：

附件4			施工组织设计
项目名称：
序号	评分项目	标准分	投标单位1	投标单位2	投标单位3	备注
1	施工方案与技术措施	10
2	质量保证措施	10
3	施工安全措施	10
4	农民工工资保证措施	10
合计		40
评标委员成员签字：
				日期：年月日

施工组织设计评审统计表项目名称：序号标准分投标单位1投标单位2投标单位3备注专家140专家240专家340专家440专家540总分40分评标委员成员签字：日期：年月日施工组织设计评审统计表项目名称：序号标准分投标单位1投标单位2投标单位3备注专家140专家240专家340专家440专家540总分40分评标委员成员签字：日期：年月日附件5

附件6	其他因素评审得分表
项目名称：
招标人：贵州水务建设工程有限公司
序号	得分项目	满分值	投标单位1	投标单位2	投标单位3	备注
3	其它评分因素
3.1	企业业绩	3
3.2	现场管理人员	10
3.3	经济能力承诺书	5
3.4	质量承诺书	3
3.5	安全承诺书	3
3.6	农民工工资承诺书	3
3.7	施工工期承诺书	3
	合计	30
评标委员成员签字：
				日期：年月日

附件7		细微偏差
项目名称：					日期：
序号	评分项目	标准分	单位1	单位2	单位3	单位4
1	补正、修改的内容或者评标委员会发现投标书中出现非实质性偏差（如明显文字错误、漏盖章、计算错误、多余标识等）的内容。（每出现一处细微偏差扣0.5分，最多扣5分。如无偏差本项得0分）	5分

扣分合计
评标委员成员签字：

评标专家签到表
项目名称：
		日期：年月日
序号	姓名	单位	签到时间	备注
1
2
3
4
5

	资格性审查表
序号	审查内容	审查标注	投标单位1	投标单位2	投标单位3	备注
1	具备有效的营业执照	第2章投标人须知
2	具备有效的安全生产许可证	第2章投标人须知
3	具备有效的资质证书	第2章投标人须知
4	开户许可证（或基本账户信息）	第2章投标人须知
5	财务状况	第2章投标人须知
6	已标价工程量清单及投标价格	是否符合第四章“工程量清单”给出的范围及数量
7	商务符合性	工期、工程质量、投标有效期
8	信誉要求	符合第2 章投标人须知第8 条款号规定
9	废标条款	按本项目废标条款规定
资格性审查结论：通过初步评审标注为“√”，未通过初步评审标注为“×”，其中任何一项不满足要求，则其投标文件未通过初步评审。
评标委员会成员签字：				日期：

法定代表人：工程承包人：第一部分合同协议书（以实际签订的合同为准）第六章合同条款

一、分包工程概况鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，并对本工程现场环境、地质条件、图纸及相关资料进行了全面勘查与了解。为此，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过充分协商，双方就项目分包事项协商一致，共同达成如下协议：注册地址：法定代表人：劳务分包人：注册地址：

发证机关：资质证书号码：4、分包人资质：3、劳务分包作业范围：2、分包工程地点：1、分包工程名称：

合同价格形式：二、分包合同价款安全生产许可证号码：营业执照号码：复审时间及有效期：资质专业及等级：

四、劳务作业质量标准总日历天数为：日历天，计划日期与总日历天数不一致时，以总日历天数为准。计划完工日期：计划开始日期：三、分包作业工期分包合同总价为：人民币元（大写），增值税专用发票税率为%。

3.分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人共同向发包人承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。2.承包人和分包人双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。1．分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。六、承诺与解除五、合同文件构成工程质量标准：。

八、其它4．本合同一式份，具有同等法律效力，承包人执份，分包人执份。3.本合同自生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。2．合同订立地点：1．合同订立时间：年月日七、附则

第二部分通用合同条款承包人：（公章或合同专用章）分包人：（公章或合同专用章）法定代表人或委托代理人：（签字或签章）法定代表人或委托代理人：（签字或签章）承包人：（公章或合同专用章）分包人：（公章或合同专用章）法定代表人或委托代理人：（签字或签章）法定代表人或委托代理人：（签字或签章）2.双方在签署本合同前已经知悉合同的内容，并完全理解本合同各项条款的含义。1．协议书中词语含义与第二部分通用条款中赋予的含义相同。若不同合同文件中相同的词语出现不同的定义，则应以本合同解释为准。

1.1.4发包人：是指与承包人签订合同的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.3劳务分包工作：是指在合同协议书中劳务作业范围对应的劳务分包工作。1.1.2承包合同：是指发包人与总承包人签订的建设工程施工合同、发包人与专业承包人签订的建设工程专业承包合同，或者总承包人与专业承包人签订的建设工程专业分包合同。1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标（成交）通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工作量清单或预算书以及其它合同文件。1.1词语定义与解释1.一般约定

1.1.10基准日期：承包人通过招投标方式选定分包人的，以投标截止日前28天的日期为基准日期；承包人直接选定分包人的，以合同协议书签订日前28天的日期为基准日期。1.1.9合同价格：是指承包人用于支付分包人按照合同约定完成劳务作业范围内全部劳务作业的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.8签约合同价：是指承包人和分包人在合同协议书中确定的总金额。1.1.7分包人：是指与承包人签订合同协议书的，具有相应劳务作业承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.6承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻劳务作业现场，在承包人授权范围内负责劳务分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.5承包人：是指具有相应的工程施工承包资质，签订承包合同的总承包人、专业承包人或者专业分包人，以及取得上述当事人资格的合法继承人。

1.1.16天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24：00时。1.1.15缺陷责任期：指分包人按照合同约定承担缺陷修复义务，按16.2项计。1.1.14保修期：指分包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，按16.2项计。1.1.13竣工日期：实际竣工日期指本项目竣工验收报告中记载的竣工日期。1.1.12完工日期：计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期，实际完工日期指完工验收报告中记载的完工日期。1.1.11开工日期：计划开工日期指合同协议书约定的开工日期，实际开工日期指分包人按承包人实际通知的开工日期。

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：1.4合同文件的优先顺序除专用合同条款另有约定外，本合同适用的标准和规范应与承包合同约定一致。1.3标准和规范除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。1.2适用法律和行政法规

（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录；（2）中标（成交）通知书；（1）合同协议书；

1.5图纸在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（9）其它合同文件。（8）已标价工作量清单或预算书；（7）图纸；

1.7保密1.6.3任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.6.2承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点，并应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。1.6.1与合同有关的通知、指令等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.6联络承包人应当按照专用合同条款约定的时间和方式，向分包人提供图纸。分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。若发生分包人违反总包合同中约定的承包人义务或因其错误、遗漏造成承包人违反总包合同义务的情况，由此导致承包人需承担的总包合同下的违约责任及其它相关损失，均由分包人承担，承包人向发包人（业主方）承担责任后，分包人同意承包人在工程款中扣除，不足部分由分包人另行支付。1.8.2分包人对有关分包工程的责任分包人向承包人提出申请后，经承包人同意后提供总包合同（涉及总包合同价格的条款除外）给分包人查阅。分包人一旦签署分包合同，即被认为已经全面了解和理解了总包合同中除上述总包合同价格细节以外的所有总包合同条款，并同意接受总包合同中与本分包工程相关的所有条款的制约（分包合同另有约定除外）。1.8.1分包人对总包合同的了解1.8总包合同和分包合同除法律规定或专用合同条款另有约定外，未经承包人书面同意，分包人不得将承包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经分包人同意，承包人不得将分包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

(2)总包合同中凡是注明发包人送有关物品/文件给承包人的时间，根据分包合同约定如需送交分包人，均应视为承包人接到相关物品/文件后，在此时间基础上，可以至少滞后2日（总包合同中以日计）或24小时（总包合同中以小时计）送交相关物品/文件给分包人。(1)总包合同中凡是注明由承包人向发包人递交有关物品/文件的时间限制，在分包合同中分包人应在此时间基础上，至少提前2日（总包合同中以日计）或24小时（总包合同中以小时计）送交相关物品/文件给承包人；在分包合同中，除涉及付款时间、工期等有关时间条款外，任何有关总包合同中规定承包人与发包人之间物品/文件送交的具体时间将按照下列原则修改：1.8.4总包合同中有关时间的限制分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。1.8.3分包人与发包人的关系

2.1劳务作业现场和工作条件2.承包人(3)本合同签订后，分包人被认为已正确理解了标书以及对工程量清单中所写明的单价和/或合同总价的正确性及完备程度十分满意。(2)除与分包工程相关的材料采购、加工合同、租赁合同外，未经承包人书面许可，分包人不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同。(1)分包人在收到包括工程图纸、技术规范、工程量清单及设计修改通知等任何性质的分包合同文件时，应仔细研读，如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应在收到后3日内书面通知承包人，以便承包人能在相关分包合同或其中的任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正、报批或确认，一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施，分包人将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，则分包人丧失就该合同文件的任何错误、遗漏、矛盾或模糊向承包人索赔的权利，由此引起的任何损失或损害责任由分包人承担。如再有异义，以承包人的解释为准。1.8.5分包合同文件的保管和提供

2.3.2承包人对工程的实施进行统一管理，并负责与发包人的联络及总体协调工作；2.3.1代表承包人行使本合同权利、履行本合同义务的机构是其成立的项目经理部，负责人为项目经理（现场项目负责人）；2.3承包人义务承包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目经理的姓名、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人履行合同。2.2承包人项目经理（现场项目负责人）2.1.1除专用合同条款另有约定外，承包人至迟不得晚于开始工作日期7天前向分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。

2.3.8负责定期组织召开生产例会，协调安排整个工程生产；协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工；2.3.7审核分包人提交的结算资料，按本合同约定办理预、结算及洽商、签证等相关手续，向分包人支付工程款，并监督分包人的合法用工和工资支付情况；2.3.6承包人负责本工程的整体管理，并对本工程质量、安全、进度进行管理和监督，分包人须接受承包人对工程质量、安全、进度的管理和监督，并积极配合承包人实施一切与工程有关的事宜。如果分包人在本工程质量、进度、安全、现场管理等方面满足不了发包人、承包人的要求时，按专用合同条款约定执行；2.3.5承包人发现劳务分包人以承包人或承包人管理人员的名义与任何第三人签订买卖、租赁、劳动等各类合同。分包人除承担相应的法律责任外，承包人可根据情节予以相应罚款；2.3.4承包人应向分包人发出开工通知；2.3.3承包人应按专用合同条款约定向分包人提供图纸，并根据合同进度计划组织图纸会审和技术交底；

2.4指令和决定2.3.13承包人应履行的其它义务见专用合同条款约定。2.3.12承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证分包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任；2.3.11审核分包人作业人员工作技能和岗位证书及其它手续，对不符合条件者有权要求分包人更换；2.3.10承包人有权在分包人不服从承包人现场管理人员指挥、不按操作规程作业、有明显拖延工期倾向且无有效的安全、质量、进度保证措施及整改措施时单方面解除合同，分包人同意放弃对承包人的费用索赔；2.3.9施工过程中，最终末次结算付款前，分包人未及时清算因履行本合同而与他人发生的人工、租费、购货款等各种付款义务的，承包人有权暂不支付剩余款项，且不承担任何相关责任；

（1）分包人执行任何非承包人直接发出的指示所产生的后果，承包人不承担任何责任。对因此造成承包人损失的，承包人有权从分包人应得的或将得的工程款项中予以扣除。2.4.3分包人错误或延期执行指令的责任就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。若分包人一旦收到了发包人或监理直接向其发出的指示，应立即将此类指示通知承包人，经承包人审批后方可执行。2.4.2发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。2.4.1承包人指令

3.1.3根据施工组织进度计划的要求，分包人按照本合同专用条款约定的时间内提交相关计划及报表报承包人审定，配合承包人完善施工现场的技术经济资料。3.1.2分包人负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。3.1.1组织合格的、身体健康及具有相应资格证书，且能满足施工需要的工作人员投入工作。分包人要做到八统一标准：身份证、暂住证、岗位证书、劳动合同书、人员备案证明、花名册、考勤表、工资表统一。在专用条款中约定分包人负责向承包人提供本项目作业人员花名册名单、特种工种操作证、身份证复印件等有效证明时限；3.1劳务分包人的义务3.劳务分包人（2）如果承包人以书面形式发出指示后7日内，分包人仍未执行，承包人有权雇佣他人执行该项指示。由此发生的费用和对承包人造成的损害、损失由分包人承担，由承包人从应支付给分包人的任何款项中扣除，并通知分包人。

3.1.9分包人负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议、医疗保险等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿；3.1.8分包人应履行按时足额发放其聘用、雇用、管理、使用人员、农民工工资等相关工程款的义务。一旦发现分包人拖欠相应款项，未履行该义务时，承包人有权延迟支付剩余款项，并采取的相应解决措施，且不承担相关责任。相应费用及损失和其它后果由分包人承担。分包人必须对所使用的民工就工资发放，运行妥善解决，节前承包人对劳务分包人支付的工程款，劳务分包人必须优先考虑民工工资；3.1.7负责自身生活区及承包范围内有关的工程半成品、成品及资料的保护工作直至本工程移交验收，不得损坏他方的材料、成品及半成品，违反上述工作要求的一切责任和费用均由分包人承担。分包工程交叉作业区域的成品保护工作由分包人自行协商解决；3.1.6严格落实承包人制定的确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施，对自身管理和使用人员等加强安全教育和培训，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场安全、环保、消防、卫生、文明施工等管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；3.1.5负责提供除本合同约定承包人提供资源和服务以外的所有实施本工程所必须的资源。负责随时接受发包人、承包人及相关主管部门的监督检查和指导，并为其日常检查提供便利和安全条件；分包人对所施工和施工方法的完备性和安全可靠性负责。3.1.4严格按照已确认的设计图纸、总体施工组织设计、施工规范、验收标准及有关技术交底组织施工，服从承包人的统一指挥和施工调动。有权就工程的实际情况在相关规范和规定允许的情况下提出合理化建议，在承包人批准后实施。如在施工过程中分包人盲目施工，经承包人提出仍没有改正，承包人有权进行经济处罚，直至解除合同，并由分包人承担全部违约责任及所有损失，包括但不限于返工损失、工期损失；

3.1.15加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，指定专人负责现场保卫工作，防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生；按合同约定的分工范围，做好材料和设备管理工作，造成材料及设备浪费丢失的，劳务分包人应负责赔偿承包人因此遭受的损失。3.1.14负责本工程除承包人以外的测量、放线、监测工作，负责对本工程的基准坐标点、高程点、沉降及位移观测点的保护工作，确保不被破坏；3.1.13为满足工期、质量要求，分包人须随时按承包人指令无条件追加现场劳务作业人员相关投入，以达到承包人的要求为止，如分包人无能力或不愿投入上述资源，承包人将自行投入该等资源，并按该等资源实际投入值从分包人结算总价中扣除其费用；为达到上述要求，分包人采取各种措施的费用已包含于合同价款中，不再增加任何费用；3.1.12分包人必须有相当的资金筹措实力，工程进度款若因发包人原因未支付给承包人，分包人需要筹措资金保证本工程的按期施工，不得借故停工，不得对承包人进行工期、费用等方面的索赔。3.1.11分包人充分研究和理解发包人/承包人提供的工程勘探数据分包人应亲临现场勘察和检查有关分包工程的周围环境和相关数据，并应做到已充分了解了施工现场特征、地面条件、下层土壤和水位、现场已有入口等地表以下及现场周围的实际情况，同时也已正确判断承包人提供的与现场施工相关的所有风险资料的精确性、充分性和正确性，承包人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏漏、错误引起的任何索赔；3.1.10分包人应严格按照本分包合同约定实施、完成本分包工程，并修补工程中的任何缺陷；

3.2.2项目负责人应是分包人正式聘用的员工，分包人项目负责人与分包人之间应签订劳动合同。3.2.1分包人应在专用合同条款中明确其派驻劳务作业现场的项目负责人的姓名、身份证号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经分包人授权后代表分包人履行合同。3.2劳务分包项目负责人（或驻现场负责人）3.1.18分包人应履行的其它义务见专用合同条款约定。3.1.17分包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因分包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任；3.1.16若发现分包人农民工因工资引发上访事件的，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由分包人承担；如由此给承包人造成不利影响，视为分包人严重违约，承包人有权解除合同并追究分包人的违约责任；

4.劳务作业人员分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，承包人有权按分包人违约解除合同，并由分包人赔偿承包人因更换分包队伍造成的直接经济损失及间接损失。3.4禁止转包和再分包除专用合同条款另有约定外，分包人应在接到劳务作业通知后10天内，向承包人提交分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等。3.3劳务作业管理人员3.2.3分包人项目负责人为分包人的驻工地总代表，代表分包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，其对本合同有关事宜的行为和意思表示均代表分包人。除非另有说明，分包人的要求、通知，均应以书面形式由分包人项目负责人签字后递交承包人方视为有效。分包人向承包人发出书面的特别指定，承包人的要求、通知，以书面形式由承包人项目经理或承包人的其它人员签字收后均视为有效。

4.3.1分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括劳务作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经承包人批准后实施；4.3劳务作业人员管理严格按照国家有关法律、法规及建设领域农民工工资支付管理暂行办法、承包人管理制度等有关规定及时支付农民工工资。承包人有权监督检查分包人发放的人员工资，应按照专用合同条款的约定向承包人备案。4.2支付劳务作业人员工资分包人应当与劳务作业人员签订书面劳动合同，向承包人提供分包人在本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。除上述书面记录的用工行为外，分包人承诺在本工程不存在其它劳务用工行为。4.1签订书面劳动合同

4.3.7分包人应履行的其它义务见专用合同条款约定。4.3.6若劳务分包人雇佣的劳务作业人员以劳动争议或工伤事故等为由向劳动部门或人民法院对承包人提起仲裁或诉讼，要求承包人支付有关款项的，承包人有权将所支付的款项从劳务分包人所完工程款项中等额扣回（包含诉讼费、律师费等因诉讼或仲裁发生的所有费用），不足部分承包人有权继续向劳务分包人追偿；4.3.5分包人应自费处理其任何雇员和/或劳务人员的伤、残、病、死，并按照工程所在地政府规定负责对施工期间受伤和死亡的人员作出妥善安排，同时承担一切费用。因此给承包人造成的损失由分包人全部承担；4.3.4分包人的住宿、饮食由分包人自行负责，但必须服从承包人管理，达到承包人的安全文明施工要求；4.3.3承包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的劳务作业人员，分包人应当撤换。分包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任；4.3.2承包人有权随时检查劳务作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照法律规定取得相应职业资格证书，否则承包人有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入劳务作业现场；

5.1.1除非双方另有约定，分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。如果本合同文件、总包工程图纸和承包人的指示与国家及工程所在地政府施工规范的工程质量验收标准之间存在差异，分包人应达到其中要求较高的工程质量标准，由此引起的费用均由分包人承担。5.1质量要求5.工程质量分包人应对未经承包人审核同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须按照建设部和工程所在地政府相关文件规定需持证上岗的人员，必须具有符合要求的由工程所在地政府颁发的“特殊工种操作证”或换发的“特殊工种临时操作证”，并在相应操作人员进场前7日内报送原件及复印件给承包人项目经理部审核并备案。4.4特殊工种上岗作业要求

5.3.1因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和延误的工期由分包人承担。若分包人无力采取补救措施或者推诿采取补救措施，承包人有权采取相应措施，因此产生的所有费用由分包人承担，分包人同意承包人从工程款中扣除。5.3不合格工程的处理5.2.2分包人未通知承包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，承包人有权指示分包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。5.2.1经分包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，分包人应通知承包人在24小时内检查。承包人应按时到场检查。承包人未到场检查的，除承包人另有指示外，分包人可自行完成覆盖工作。无论承包人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，承包人可要求分包人进行钻孔探测或重新检验，分包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由分包人承担。5.2工程隐蔽部位检查5.1.2质量标准的评定以国家、地方、行业或总包合同文件的质量检验评定标准为依据，因分包人原因致使本工程质量达不到本合同约定的标准，分包人须承担违约责任，承包人将按专用合同条款中约定的比例从分包结算总价中扣除相应金额作为质量违约金，分包人并承担发包人因此对承包人的任何罚款或索赔。

6.作业安全文明施工、职业健康与环境保护分包人配合参与各项目中间移交及验收，并完善相关资料报承包人。未经承包人同意不得进入下道工序施工，由于分包人未报承包人验收导致的一切损失和责任由分包人承担。5.5中间验收除本合同的专用条款中另有约定，分包人须按发包人、监理、承包人及相关部门要求完成工程试验检验项目。5.4试验和检验5.3.2因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

（4）分包人在施工现场内使用的安全保护用品由分包人负责，其劳动保护用品必须符合相应的国家标准和有关规定要求。（3）重视施工现场作业安全，分包人施工人员必须经过安全生产培训并考试合格，不符合安全生产要求的人员，不得进入工地。承包人在施工过程中有权进行现场人员的检查和清除不合格人员。按承包人与发包人主合同的约定特种作业人员持证率达到100%，分包人在人员配备上必须严格按此约定实施，否则视为违约。（2）分包人在实施易燃、易爆、危险品环境中工作或使用毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前7天书面通知承包人，并提出相应的安全防护措施报承包人，经承包人同意后方可实施。（1）严格按安全标准进行施工，并接受国家行业行政主管部门、发包人及承包人依法实施的监督检查。因分包人原因造成事故的责任和由此而发生的费用，由分包人承担。6.1.1安全文明施工6.1作业安全

在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。6.1.2安全保卫（8）所有安全防护措施，虽经承包人或者监理单位认可后实施的，但并不排除分包人承担安全防护义务，且因此产生的一切责任和后果均由分包人承担。（7）分包人负责按项目要求整理编制施工过程安全资料或向承包人指导下编制，符合有关安全资料统一要求，并报承包人。（6）为保证施工实施中的各项安全措施的落实，承包人对安全生产实行全方位的管理和监控，对施工生产中出现的不利于安全的情况进行指导和告诫；对分包人严重违章、影响安全生产，承包人多次（3次以上，包含3次）告诫而没有改进的行为,承包人有权终止合同。因分包人安全上的原因承包人受到发包人和政府主管部门的罚款，分包人承担其责任与罚款。（5）分包人必须制定切实可行的安全保证措施，并将此落实到施工过程中，做到没有安全保证措施和设施不得进行盲目施工；根据施工实际制定事故防范和突发事件应急预案措施，备齐相应器材和设备。

分包人应当服从承包人的现场安全管理，并根据承包人的指示及国家和地方有关劳动保护的规定，采取有效的劳动保护措施。分包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。劳务作业人员在作业中受到伤害的，分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。6.2.1劳动保护6.2职业健康（2）对事故责任有争议时，分包人有绝对的义务先行采取必要的措施妥善处理。（1）分包人在施工时，如发生任何事故，分包人应对此承担全部责任及费用。同时，一旦发生任何事故，分包人应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向承包人报告事故详情。分包人应根据分包合同的约定、安全生产协议书及承包人的指令，履行国家和工程所在地政府规定的有关事故处理程序。对因分包人延报、漏报或采取的措施不当而引起的损失扩大部分的责任由分包人自行承担。因此给承包人造成的全部损失均由分包人负责赔偿。6.1.3事故处理

6.3.1环境保护要求6.3环境保护分包人进场施工人员须有一年内的体检记录，确保身体健康，无突发性及传染性病史。否则，因此导致的职工健康、安全或疾病事故等责任均由分包人承担，因此给承包人造成损失的由分包人全额赔偿。6.2.3体检6.2.2分包人应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。分包人应按法律规定安排劳务作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

6.3.3排污（2）劳务作业人员在施工过程中应最大限度的控制扰民，并负责解决出现的扰民及民扰问题，并承担相应的费用。若分包人不能平息事件，则由承包人解决，由此产生的经济支出由分包人承担（非分包人原因造成的扰民事件除外）。（1）工程实施全过程，要节约资源，爱护环境，保护环境，满足社会的环保要求，避免噪声扰民并严格控制粉尘污染，如有社会投诉或因为粉尘污染受到相关部门处罚，分包人应承担相应违约责任，因此给承包人造成损失的由分包人全额赔偿。6.3.2噪声及扬尘（2）分包人应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的期限由分包人承担。（1）在合同履行期间，分包人应采取合理措施保护作业现场环境。对作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施。分包人应当遵守承包人关于作业现场环境保护的要求。

7.作业期限及进度因分包人原因导致分包人、承包人受到政府行政部门（包括但不限于环保、卫生等部门）行政处罚的，除承包人的罚款由分包人承担外，承包人有权对分包人进行同等金额的经济罚款。6.3.5行政处罚在施工过程中，劳务作业人员在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火。如需明火施工，需提前到承包人处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并备有灭火工具。若劳务作业人员于本分包工程范围内发生一切火灾事故，应赔偿造成的所有损失及政府的处罚，并承担相应违约责任，因此给承包人造成损失的由分包人全额赔偿。6.3.4防火、防电劳务作业人员因生产、生活造成的废弃物、污水等应按照承包人要求的指定地点堆、排放，如有违反，按承包人现场管理制度执行。

7.1.5如果承包人认为合同工程或其部分项目与进度计划不一致，或阻碍其它分包人正常进度，承包人有权以书面形式要求分包人加快进度或改变施工顺序，分包人应当按承包人要求采取必要措施并承担相应的费用，并确保工期如期完工。如果分包人在接到通知后7天内，未采取加快工程进度的措施，致使工程进一步滞后；或分包人虽然采取了措施，但预计仍无法按期完工，则承包人有权解除本合同，或将合同工程中的一部分工作交由第三方完成。分包人既应当承担由此增加的一切费用，也不能免除其根据本合同约定应负的任何义务和责任。7.1.4承包人批准或确认施工组织设计和工程进度计划，并不能减轻或者免除分包人的合同责任。7.1.3不论承包人的施工组织设计如何编写及如何批复，分包人所用于或将要用于本合同工程的人力、小型器具、周转性材料等均应满足本合同的规定。即使承包人批准施工组织设计，在随后的施工过程中发现分包人所提供的人力、小型器具、周转材料等不足以满足工程进度需要，分包人必须无条件地增加人力、小型器具、周转材料等。7.1.2分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案。7.1.1承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应当包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知分包人。7.1劳务作业方案

（1）国家及地方政府规定的节假日或公休日。7.2.2.2合同工期已经考虑下列因素：7.2.2.1在施工过程中，承包人有权根据项目工程和其它各项工程的工期目标和实际进度，适当调整本合同的各阶段工期，分包人必须遵照执行。除非另有约定，承包人不因此调整本合同价款。7.2.2工期7.2.1本工程计划开工时间由双方在合同协议书中约定。分包人应在收到承包人的书面开工通知后7天内，组织合格的施工队伍进驻现场并开始施工。7.2开始工作

（7）其它不利的条件【不可抗力除外】。（6）政府职能的部门的执法检查、各种奖项的评比检查、上级单位对工地的检查。（5）施工噪音及夜间施工时间段造成的影响。（4）不利的气候条件【不可抗力除外】。（3）与其它施工工序间不可避免的交叉作业影响。（2）高考、中考期间政府对施工的限制。

（2）承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；（1）承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响分包人劳务作业的；在合同履行过程中，因下列情况导致作业期限延误的，经双方协商，作业期限适当顺延：7.3.1因承包人原因导致作业期限延误7.3作业期限延误7.2.3其它约定：双方在专用条款中约定。

因分包人原因造成作业期限延误的，分包人应承担由此给承包人造成的损失，当事人也可在专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法。分包人支付逾期完成作业违约金后，不免除分包人继续完成劳务作业及整改的义务。7.3.2因分包人原因导致作业期限延误因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。（5）合同约定的其它情形。（4）不可抗力的原因；（3）承包人未能按合同约定提供材料、设备、机具等，影响分包人劳务作业的；

7.4.1发包人、监理方或承包人可随时以书面形式指示分包人暂停工程某一部分或全部的施工，同时说明原因。在停工期间，分包人应保护、保管，并保证该部分或整体工程不产生任何影响、损失或损害。停工后的复工时间按承包人的书面要求执行。如因承包人原因而停工给分包人造成损失的，承包人应补偿分包人的直接经济损失，但分包人不得以承包人未支付或未完全支付直接经济损失或对直接经济损失的核算不满意为理由，拒绝复工。分包人未按前述承包人要求执行的，视为分包人擅自停工，按擅自停工承担违约责任。直接经济损失，由分包人按实际损失的情况，报给承包人审核（分包人应向承包人提供实际损失确已发生的相关证据，否则承包人不予认可），支付时间和方式由双方另行协商。7.4劳务作业暂停（3）异常恶劣的气候条件是指在作业过程中遇到的，有经验的承包人及分包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。（2）不利物质条件是指有经验的承包人及分包人在劳务作业现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其它情形，但不包括气候条件。（1）在合同履行过程中，出现不利作业条件的，分包人应按照承包人指示，采取措施继续进行劳务作业，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。不利作业条件包括不利物质条件、异常恶劣的气候条件以及合同当事人在专用合同条款中约定的其它不利作业条件。7.3.3不利作业条件

7.5.1分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，承包人应配合分包人工作或确保分包人获得该第三方的配合。7.5工作配合7.4.5除不可抗力导致的履约不能情形外，无论出现任何情形，分包人应保证合同约定的施工进度和工期。7.4.4经发包人、监理人、承包人同意复工后，分包人应采取一切措施进行赶工以弥补停工期间所造成的损失。除承包人从发包人处得到相应补偿后再酌情补偿给分包人外，分包人不会因此得到任何额外的补偿。7.4.3由于分包人的原因导致暂时停工，分包人应补偿承包人由此受到的任何损害和损失，包括但不限于发包人对承包人就工期、费用方面的索赔。7.4.2在分包人进行整改并提交复工申请后，承包人与分包人应共同对引起暂时停工的工程某一部分或全部，以及受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。分包人应负责修复在暂停期间发生的上述方面的任何变质、缺陷或损失。

8.1.3承包人提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付分包人使用。承包人提供的材料在进场时应由分包人负责验收使用。8.1.2上述供应计划经承包人确认后，承包人应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并采购。8.1.1分包人应在收到承包人提供的施工组织设计后按专用合同条款约定向承包人提交机具、设备、材料供应计划。8.1机具、设备和材料供应计划8.机具、设备及材料供应7.5.2承包人或劳务作业现场内第三方的工作必须由分包人配合时，分包人应按承包人的指示予以配合。

8.4分包人的保管义务8.3.2分包人自行提供部分低值易耗材料以及小型机具的，并在专用合同条款中对上述材料的范围给予明确。8.3.1除专用合同条款另有约定外，劳务作业所需的低值易耗材料，应由分包人承担。8.3低值易耗材料除专用合同条款另有约定外，辅材、中小型机具及周转性材料：分包人应及时组织符合本合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要的材料进场，进场材料须向承包人提供产品合格证书、相关报告（包括但不限于检测报告）等资料（相关费用分包人自行承担）进行备案，否则，承包人将拒绝材料进入现场。分包人应遵守承包人材料进出场规定和其它材料的相关制度。8.2机械设备和材料大型机械、主要材料和辅材及中小型机具周转性材料

9.1.1除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形影响劳务作业的，本款约定进行调整：9.1劳务作业变化的情形9.劳务作业变化合同当事人应在专用合同条款中约定承包人所供应设备、材料的合理损耗率，分包人在上述损耗率的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由分包人自行承担。8.5承包人供应设备、材料的合理损耗分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的机具、设备、材料，并接受承包人随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况。因分包人保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，分包人应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

分包人不得擅自调整劳务作业范围。因分包人方擅自变更设计发生的费用和由此导致承包人的全部损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。（5）改变劳务作业的时间安排或实施顺序。（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其它特性；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

9.2.2分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人收到承包人的变更指示后14天内向承包人提出变更报价书，经承包人确认后调整合同价格。分包人在14天内不向承包人提出变更报价书的，视为该项变更不涉及合同价格的变更。9.2.1由发包人或设计方向监理方发出变更指令，监理方将该指令送达承包人，或者发包人或设计方直接向承包人发出变更指令，承包人根据变更的内容要求分包人具体施工。9.2劳务作业变化的程序(2)由分包人单独承担责任的行为导致承包人有必要发出的变更指示。(1)由于分包人的违约或毁约致使承包人有必要发出的变更指示；9.1.2变更的例外

（3）已标价工作量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定作业单价。（2）已标价工作量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的工艺复杂程度、劳动力市场状况以及原单价的相应组价比例认定；（1）已标价工作量清单或预算书有相同作业项目的，按照相同项目单价认定；除专用合同条款另有约定外，因合同履行过程中发生劳务作业变化导致价格调整的，劳务作业变化估价按照本款约定处理：9.3.1劳务作业变化估价原则9.3劳务作业变化估价

9.3.3劳务作业变化估价支付（1）分包工程的变更须得到承包人书面授权具有确认变更资格人员的签署方能生效。9.3.2劳务作业变化的确认本项约定的项目单价是指按照【合同价格形式】确定的工作量清单劳务费综合单价、工种工日单价、综合工日单价、建筑面积综合单价、已标价工作量清单或预算书载明的项目单价或合同当事人另行约定的项目单价。（5）施工中分包人不得对原工程设计进行变更。因分包人方擅自变更设计发生的费用和由此导致承包人的全部损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。（4）因变更导致劳务报酬的增加，由承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

9.5.2分包人应在临时性用工劳务过程中，每天向承包人提交投入该项劳务工作的人员的姓名、专业、工种、级别和费用汇总，承包人审核、确认后，计入最近一期的进度款中支付。9.5.1承包人要求分包人提供临时性用工劳务的，承包人应当提前3天向分包人发出指示，分包人应当按照承包人的指示按时组织劳务作业人员进场，由此增加的费用和（或）延误的期限由承包人承担。9.5临时性用工劳务除专用合同条款另有约定外，因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期。9.4劳务作业变化引起的作业期限调整（1）对于经承包人确认生效的变更指令，在发包人已就该变更事项支付工程款的前提下，承包人在确认变更部分相应的金额后，按本合同支付条款向分包人支付该款项。

因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。10.2法律变化引起的劳务作业价格调整除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整，因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。10.1市场价格波动引起的劳务作业价格调整10.劳务作业价格调整9.5.3临时性用工劳务是指未包括在合同约定的劳务作业范围之内的零星用工。合同当事人应在专用合同条款中约定临时性用工劳务的工种工日单价。

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程劳务分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。11.2.2总价合同单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程劳务分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。11.2.1单价合同承包人和分包人应在合同协议书或专用条款中选择下列一种：11.合同价格形式

（1）采用单价合同形式的，双方按专用合同条款约定的计量规则。12.1.1计量原则12.1劳务作业的计量12.劳务作业计量与支付合同当事人可在专用合同条款中约定其它合同价格形式。11.2.3、其它价格形式

分包人应按专用合同条款约定的时间和内容向承包人提交计量周期已完成的工程报告。12.1.2计量周期（5）计量原则其它事项按专用条款约定。（4）对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。（3）采用临时性用工劳务计时单价模式的，由分包人每日统计其用工数量，报承包人审核。经承包人确认的工时数量方可作为结算依据。（2）采用固定合同总价方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

12.2预付款12.1.4工程计量时其它情形应按专用合同条款另行约定。（3）分包人如对该次工程计量审核结果有异议，应在接到审核结果后的3个工作日内向承包人项目经理部提出书面意见，承包人项目经理部据此进行现场核实，经双方确认核定后的计量结果为准。若分包人在本款约定的期限内未提出异议，工程量即视为被确认，并作为当期最终计量结果和价款支付依据之一，但不作为分包工程量最终结算依据。（2）收方完毕后分包人按规定向承包人项目经理部上报已完工程量的报表，经承包人项目经理部审核后按12.1.2计量周期提交《工程中间计量审批单》及其它相关附件资料给承包人相关部门复核，并经承包人领导批准确认。（1）分包人完成本项工作并自检合格后24小时内通知承包人，承包人项目经理部收到通知后7个工作日内组织现场收方，并以设计单位下发的施工图、承包人施工技术交底书及现场收单为依据，对分包人已完成的质量合格的工程进行验收、计量。12.1.3计量程序：

12.4民工工资保证金12.3.2履约保证金按照专用合同条款的约定退还。12.3.1分包人应按照专用合同条款的约定支付履约保证金。12.3履约保证金12.2.2预付款按照专用合同条款的约定扣回。12.2.1承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；12.5.2进度付款申请单应包括下列内容：12.5.1付款周期应与计量周期保持一致。12.5进度款支付12.4.2民工工资保证金按照专用合同条款的约定退还。12.4.1分包人应按按照专用合同条款的约定支付民工工资保证金。

（7）对已签发的进度款审批单中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据【索赔】应增加和扣减的索赔金额；（5）根据【质量保证金】应扣减的质量保证金；（4）根据【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；（3）根据【价格调整】应增加和扣减的调整金额；（2）根据【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；

（3）承包人审核的进度款支付审批单，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。（2）承包人应按专用条款约定比例向分包人支付工程款项。（1）承包人应在收到分包人进度付款申请相关资料按专用条款约定完成支付审核。12.5.3进度款审核和支付分包人应按照【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其它金额。

12.5.6进度付款其它约定应按专用合同条款的约定。在对已审核的进度款支付审批单进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。12.5.5进度付款的修正（2）账户在专用合同条款中约定。（1）支付条件在专用合同条款中约定；12.5.4支付条件及账户

（3）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；（2）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；（1）分包工程经过承包人初步验收合格要求（包含不限于合同完善、工程量确认、工程单价明细及承包人要求提供的相关资料等）分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：13.1验收条件13.验收与交付

13.3验收程序13.2.2总包工程竣工且经发包人验收合格的，视为分包人的劳务作业符合合同约定的要求。13.2.1分包人完成全部劳务作业后，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收。承包人应当在收到分包人的完工报告后组织有关部门完成对分包人劳务作业成果的验收，验收结果经发包人、承包人验收合格确定日为实际完工日期；验收结果不合格，工程按要求修改后，以修改后发包人、承包人验收合格确定日为实际完工日期。13.2完工日期的确定（5）专用合同条款约定的其它条件。（4）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

13.4.1当本分包工程办理了完工验收合格手续后14天内，将工程移交。13.4劳务作业交付（3）验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其它补救措施，由此增加的费用和延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其它补救措施后，应重新提交完工验收报告，并按本款约定的程序重新进行验收。（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。若由于发包人、监理原因不能及时验收，分包人应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但承包人应该积极协调，尽快组织验收。（1）分包人向承包人报送完工验收报告，承包人应在收到完工验收报告后完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

14.3承包人确认完工结算报告后按本合同工程款付款条款完成对分包人的付款。14.2承包人收到分包人递交的分包工程结算报告及结算资料后按专用条款约定核实，给予确认或者提出明确的修改意见。14.1分包人按专用条款时间约定向承包人递交分包工程完工结算资料，分包人须递交证明不拖欠雇佣人员工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目经理部相关人员办理手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表（最终工程量以签字认可的实际合格工程量为准）、完工结算统计表等其它承包人认为应该递交的相关文件。双方按照本合同价款内容，进行工程完工结算。14.劳务作业结算与支付13.4.3经完工验收合格后承包人无故拒绝分包人移交本分包工程的，承包人应赔偿由此给分包人造成的损失（除由于发包人、监理方原因不能及时移交外）。13.4.2分包人未能如期向承包人移交工程的，分包人应承担对承包人所造成的损失。

16.质量保修和缺陷责任发包人向承包人确认并支付最终付款后，承包人将按照发包人确认并支付的金额，将分包工程的最终款项支付给分包人。最终付款应以双方的结算金额为依据，扣除已付款项、质保期内修补缺陷所发生的费用及其它应扣款，剩余的款项为最终应支付分包人的款额。最终结清申请应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。除专用合同条款另有约定外，分包人应在质量保修期终止后向承包人提交最终结清申请单及相关证明材料。最终结清14.4分包人对承包人审核的完工付款资料有异议的，对于有异议部分应在收到承包人审核的完工付款资料信息后7天内提出异议，分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人已审核的完工付款资料。

16.6在缺陷责任期、保修期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的缺陷责任期、质保期从更换完成之日重新计算。16.5修复通知：在保修期内，承包人接到发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，承包人可以口头、短信或书面等方式通知分包人，分包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。16.4工程保修原则：保修期和缺陷责任期内，由分包人原因造成的缺陷，分包人应负责维修、更换，并承担、维修、更换费用。如分包人不维修也不承担费用，承包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，承包人按合同约定向分包人进行索赔。分包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。16.3质量保证金的额度、支付时间、方式及返还方式见专用合同条款的约定。16.2保修期和缺陷责任期按照法律、法规及建设行政主管部门最新颁布的有关规定执行。保修期和缺陷责任期的期限见专用合同条款的约定。16.1分包人应在专用合同条款的时间内向承包人出具质量保修书（如有）。

17.1承包人违约17.违约16.10其它约定：双方在专用条款中约定。16.9分包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得发包人和承包人的验收签字。16.8若因分包人拖延、推诿而导致发包人一切损失的，或因此造成承包人经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，承包人有权向分包人追索，直至向人民法院提起诉讼。16.7在缺陷责任期、保修期内，由于分包人质量问题引发的任何安全事故问题，责任方均由分包人承担。

（5）其他情形可在专用合同条款中约定。(4)承包人违约的责任：合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。(3)除合同另有约定外，承包人违约时，分包人可发出书面通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。(2)因承包人过错导致分包人损失的。(1)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的。7.1.1如果承包人发生下列情况之一时，视为承包人违约：

②未进行隐蔽验收验或收不合格强行施工。①不按图施工。(1)工程质量违约：分包人必须接受相关部门和承包人组织的工程质量检查，检查中发现的不合格项目必须在规定的整改时间内完成，费用自理。工程质量的违约，分包人还须承担相应的违约责任。具体如下：17.2.1如果分包人出现包括但不限于下列行为，则视为分包人违约，分包人应按相关条款承担违约责任，并保障承包人免于承担由此违约造成的任何责任、费用、索赔和诉讼。17.2分包人违约7.1.2承包人违约责任的承担方式和计算方法在专用合同条款中约定。

①因分包人原因不能按照本合同协议书约定的完工日期或承包人同意顺延的工期完工；工期违约：⑥原材料、设备未按国家及行业相关规定进行报验、审批或手续不全，已投入使用；分包人未按要求及时上报主要材料、设备使用计划或不能及时上报审批用相关资料的。分包人偷工减料，使用的材料以次充好，应无条件返工，若分包人不按承包人要求返工或返工不合格，除该部分施工工作量不计算工程款外，分包人还应承担该部分同等工程价款的违约金。⑤成品防护不到位，施工后出现较大面积破损或污染。④未进行中间验收或中间验收不合格继续施工。③施工质量不符合设计及规范要求。

分包人违约后，承包人要求其继续履行合同时，分包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。17.2.3分包人继续履约的义务17.2.2如果分包人有以上违约情形，则分包人应按照本合同专用合同条款中约定的相应金额或比率支付违约金（包括不限于发包人、监理的其它罚款），并承担相应责任及本合同条款约定的其它责任。在不排斥采用其它赔偿方法的前提下，承包人可从应支付或将支付给分包人的任何款项（包括不限于履约保证金、工程款、农民工工资保证金等）中扣除该赔偿金或兑付履约保函，如承包人兑付履约保函，分包人应按原履约保函金额将其补足。但任何此类赔偿金的支付均不能解除分包人履行分包工程的责任和义务或分包合同规定的分包人的任何其它责任和义务。其它违约：双方在本合同的通用条款及专用条款中约定的分包人的其它违约情形。安全违约：未履行按国家和地方有关的法律、法规以及承包人安全生产管理制度。②未能满足施工要求，未按施工组织设计或承诺投入资金、机械、设备、仪器、人员；

18.2.2不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：18.2.1不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。18.2不可抗力风险的承担分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。18.1不可抗力的确认和通知18.不可抗力

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

分包人应为其雇佣的人员办理雇主责任险、团体意外险、施工机械设备（如有）等相关一切险。19.2其它保险分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费。19.1工伤保险19.保险18.2.3因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

20.1配合索赔20.索赔因分包人原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由分包人承担；分包人须对其雇员的意外伤亡负全责。承包人对分包人的任何雇员的意外或伤亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，分包人保证承包人免任何有关的索赔、诉讼、费用支付。保险事故发生时，分包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若有需要分包人应按承包人要求提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。因分包人未按相关规定办理保险造成的损失及后果由分包人自行承担。19.3保险凭证

（1）分包人应在索赔事件发生7天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由（应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的纪录和证明材料），索赔事件的事由必须符合本合同的约定并上报承包人。若分包人未在前述7天内发出索赔意向通知书的，视为放弃此等索赔。20.2索赔的程序20.1.4任何此类分包人索赔的款项均应在承包人已从发包人取得相关索赔款项的前提下支付，且索赔额度不超过发包人批准索赔额中劳务费用额度。若因分包人原因导致承包人索赔不成功，承包人有权不批准分包人的该项索赔，且造成承包人的全部损失由分包人承担。20.1.3在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则分包人应尽其最大可能，以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其它资料，出示同期施工记录等有效证据，协助承包人索赔成功。20.1.2在劳务作业实施过程中，如分包人向承包人提出索赔，且承包人认为可以根据承包合同向发包人提起索赔的，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款和（或）延长作业期限，分包人应予以配合。20.1.1承包人根据承包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便承包人能遵守承包合同的约定。

21.4分包人在履行本合同期间，承包人与业主的合同终止，则承包人与分包人合同自然终止。分包人接到承包人通知后7天内办理退场，承包人根据业主赔付情况支付分包人已完工程未支付的工程款。21.3分包人存在违约行为，或承包人认为分包人没有能力履行本合同时，承包人可向分包人发出解除本合同的通知，通知到达分包人时合同解除，由分包人承担违约责任，赔偿承包人全部损失。21.2如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。21.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。21.合同的解除（2）在上述规定期限之外任何时间，分包人无权再以任何方式提出任何索赔。

22.1调解22.争议解决21.8除专用条款另有约定外。21.7按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前7天通知违约方。21.6合同解除后，分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。21.5因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，双方可以解除合同。

23.分包合同的生效与终止在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。22.3与争议解决有关的事项因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定解决争议的方式。22.2仲裁或诉讼分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其它第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2作业中发现影响工作的地下障碍物时，分包人应于8小时内以书面形式通知承包人项目经理，同时提出处置方案，承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，承包人应报请有关部门协同处置。25.1在作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值的物品时，分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知承包人项目经理，承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。25.文物和地下障碍物因工程所在地政府的法律、法规、政策的变化或不可抗力导致分包合同某些部分继续履行成为不可能时，分包合同的其它部分仍然保持其有效性。24.分包合同的部分有效分包合同自双方在本分包合同协议书签字盖章之日起生效，在分包合同约定的责任、权利和义务履行完毕后终止。

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。27.补充条款26.3关于担保的其它约定见专用合同条款（如有）。26.2承包人要求分包人提交履约担保的，承包人应同时向分包人提交与履约担保等额的工程款支付担保。工程款支付担保有效期的截止时间见专用合同条款的约定。26.1承包人要求分包人提交履约担保的，分包人应在签订合同时向承包人提交履约担保。分包人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。承包人是否要求分包人提交履约担保及其额度、有效期的截止时间见专用合同条款的约定（如有）。26担保

本分包工程适用的工程建设标准：。1.3标准和规范本合同需要明示的法律、行政法规和规章：。1.2适用法律和行政法规1.一般约定第三部分专用合同条款

承包人向劳务分包人提供图纸的数量：。承包人向劳务分包人提供图纸的期限：。1.5图纸合同当事人对于解释合同文件优先顺序的约定：。其它合同文件包括：。1.4合同文件的优先顺序

劳务分包人指定的接收人为：劳务分包人接收文件的地点：。承包人指定的接收人为：。1.6.2承包人接收文件的地点：。1.6联络承包人向劳务分包人提供图纸的内容：。

姓名：；2.2承包人项目经理（现场项目负责人）2.1.2关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件约定为：。2.1.1关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：。2.1劳务作业现场和工作条件2.承包人

3.劳务分包人向分包人进行设计图纸交底的时间：2.3.3组织分包人参加发包人会审图纸的时间：2.3承包人的义务承包人对项目经理（现场项目负责人）的授权范围如下：。联系电话：；

身份证号：；姓名：；3.2劳务分包人项目负责人（现场项目负责人）3.1.3分包人向承包人提交年、季度、月度、周、日工程进度计划、工程实际形象进度工程量及相应的进度统计报表时间为：。3.1.1分包人负责向承包人提供本项目作业人员花名册名单、特种工种操作证、身份证复印件、农民工劳务合同等有效证明，提供时间为：。3.1劳务分包人的义务

劳务分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：。3.3劳务作业管理人员分包人对项目负责人的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

工程质量4.3.7劳务作业人员管理其它约定：。4.3劳务作业人员管理分包人负责向承包人提供人员工资约定为：。4.2支付劳务作业人员工资4.劳务作业人员

8.1机具、设备和材料供应计划8.机具、设备及材料供应6.2职业健康：。6.1.1安全文明施工：。6.作业安全文明施工、职业健康与环境保护工程质量约定：。

8.5承包人供应设备、材料的合理损耗8.3.2关于劳务分包人自行提供劳务作业所需低值易耗材料或小型机具的范围：。8.3低值易耗材料辅材、中小型机具及周转性材料由其它约定：。8.2机械设备和材料8.1.1劳务分包人向承包人提交机具、设备、材料供应计划的期限：。

临时性用工劳务的工种工日单价：。9.5临时性用工劳务因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期。分包人应在收到确认变更起内，就变更的工期以书面形式向承包人提出报告,承包人在收到报告后予以确认。双方确认后就变更后进行增减工期天数调整。9.4变更引起的工期调整9.劳务作业变化承包人供应设备、材料的合理损耗率：。

12.劳务作业计量与支付11.1承包人和分包人选择。11.合同价格形式市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围:无10.1市场价格波动引起的调整修改为：无10.劳务作业价格调整

计量程序约定：。12.1.3计量程序分包人按合同约定的时间和内容向承包人提交当期计量（已完成的工程量）：12.1.2计量周期12.1.1计量原则：。12.1劳务作业的计量

12.3.1分包人向承包人支付履约保证金时间和数额：12.3履约保证金12.2.2预付款的扣回：无预付款支付方式:无12.2.1承包人向分包人预付工程款的时间和数额：无12.2预付款

农民工工资保证金缴费方式：。农民工工资保证金支付期限及形式：。12.4.1分包人向承包人支付农民工工资保证金支付比例或金额：12.4农民工工资保证金12.3.2履约保证金的退还：履约保证金支付方式:

12.5.4支付条件及账户12.5.3进度款审核和支付：。12.5.1本合同进度结算执行按结算。12.5进度款支付12.4.3退还条件（分包人向承包人提交包含不限于以下资料）：。12.4.2农民工工资保证金的退还：。

14.2承包人收到分包人递交的分包工程结算报告及结算资料审核时间：。14.1分包人向承包人递交分包工程结算资料时间：。14.劳务作业结算与支付（3）支付方式：（2）支付账户：支付条件：

16.5修复通知质保金的返还：。16.3质量保证金的额度、支付时间和方式：缺陷责任期期限：。16.2保修期期限：。16.质量保修和缺陷责任

17.2.2分包人违约责任的承担方式和计算方法：。17.2分包人违约17.1.2承包人违约责任的承担方式和计算方法：。17.1承包人违约17.违约分包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。

其它约定：。20.索赔其它约定：。19.保险其它约定：。18.不可抗力

（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第种方式解决争议：22.争议解决其它约定：。21.合同的解除

（项目名称）（工区名称）第七章投标文件格式附件一：工程量清单承包人：（公章或合同专用章）分包人：（公章或合同专用章）法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）承包人：（公章或合同专用章）分包人：（公章或合同专用章）法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

目录年月日投标单位名称：（正本或副本）投标文件

已标价工程量清单报价表提供近一年财务报表或财务审计报告法定代表人授权委托书企业法定代表人身份证明有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书、开户许可证（或基本账户信息）投标函

资格审查页投标人认为必须的其他资料承诺函施工方案类似业绩材料复印件

序号	审查内容	审查标注	页码
1	具备有效的营业执照	第2章投标人须知
2	具备有效的安全生产许可证	第2章投标人须知
3	具备有效的资质证书	第2章投标人须知
4	开户许可证（或基本账户信息）	第2章投标人须知
5	财务状况	第2章投标人须知
6	已标价工程量清单及投标价格	是否符合第四章“工程量清单”给出的范围及数量
7	商务符合性	工期、工程质量、投标有效期
8	信誉要求	符合第2 章投标人须知第8 条款号规定

（¥元）。3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤换本投标文件。我方已仔细研究了遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程（项目名称）劳务作业/（工区名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：（￥元）的投标总价，工期，税率%，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合国家及行业相关规范验收标准和该项目规划设计文本及图册要求。致：贵州水务建设工程有限公司一、投标函

6．完全响应招标文件（其他补充说明）。5．我方在次声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。（3）我方承诺按照合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（2）我方承诺按照招标文件的规定向你方递交履约担保；（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；4．如我方中标：

单位名称：三、企业法定代表人身份证明二、有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书、开户许可证（或基本账户信息）年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）

特此证明。系的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：单位性质：

授权委托有效期。本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位为代理人，以本单位的名义参加投标活动，并全权代表本人签署本工程投标文件的所有内容。四、法定代表人授权委托书日期：年月日投标人：（盖章）附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖章）联系电话：身份证号码：职务：代理人：性别：年龄：代理人无转委权，特此委托。

六、已标价工程量清单报价表（新成立企业可根据成立时间酌情递交相关材料）五、提供近一年财务报表或财务审计报告注：附委托代理人身份证复印件。日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）

3、施工安全措施2、质量保证措施1、施工方案与技术措施目录八、施工方案七、类似业绩材料复印件

我公司承诺：若我公司在此次招标中有幸成为本工程的中标人，在项目实施过程中，我公司有万元的经济能力，如违背上述承诺或不实，我公司承担由此产生的全部责任。贵州水务建设工程有限公司：经济能力承诺函以下格式仅供参考九、承诺书4、农民工工资保证措施

贵州水务建设工程有限公司：质量承诺函日期：年月日投标人（盖章）：特此承诺！

贵州水务建设工程有限公司：安全文明施工承诺函日期：年月日投标人（盖章）：特此承诺！我公司承诺：若我公司有幸中标，在项目实施过程中，工程质量目标达到国家及行业相关规范验收标准和该项目规划设计文本及图册要求，如违背上述承诺或不实，我公司承担由此产生的全部责任。

如违背上述承诺或不实，我公司承担由此产生的全部责任。四、承诺施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责。三、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。如因施工方不服从公司安全管理或违反公司制度发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺承担完全负责，与公司无关。二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度，保证施工人员遵守公司的规范，服从公司现场管理人员的管理。一、承诺在施工期间，严格按贵州水务建设工程有限公司（以下简称公司）安全管理制度的要求，依照新《安全生产法》，设立安全管理机构并配备专职安全员，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司相关部门的日常管理和检查。我公司承诺：若我公司有幸中标，在项目实施过程中，确保安全文明施工，对人员进行安全教育，并做如下承诺

贵州水务建设工程有限公司：工期承诺函日期：年月日投标人（盖章）：特此承诺！

农民工工资承诺函日期：年月日投标人（盖章）：特此承诺！我公司承诺：若我公司有幸中标，在项目实施过程中，按照规定工期内完成项目所有内容，如违背上述承诺或不实，我公司承担由此产生的全部责任。

日期：年月日投标人（盖章）：特此承诺！我公司承诺：若我公司有幸中标，中标后按合同约定缴纳农民工工资保证金，在项目实施过程中，决不拖欠农民工工资，如违背上述承诺或不实，我公司承担由此产生的全部责任。贵州水务建设工程有限公司：

投标人（盖章）：特此承诺！我公司承诺：我公司有良好的信誉和业绩，近三年来没有违法违规的不良记录，如违背上述承诺或不实，我公司承担由此产生的全部责任。贵州水务建设工程有限公司：信誉承诺函

拟配备管理人员表（提供有关证件并加盖单位公章）十、投标人认为必须提供的其他资料日期：年月日

序号	姓名	职务	身份证号	持证及证号	联系方式	备注
1
2
3
4
5

遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单	遵义市汇川区高坪河鸣庄湿地至山岔河段河道治理工程施工劳务清单
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	项目建议价	项目建议价	投标	投标		成本价组成	成本价组成	成本价组成	成本价组成	成本价组成	成本价组成	单价组成明细说明	单价	单价	单价	小计	小计	备注
序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价含税（元）	含税合价（元）	单价(元)	合价(元)		人、机辅材费	主材费	管理费（人机费*6%）	利润（人机费）	税金（总价*3%）	合计（元）	单价组成明细说明	不含税	税金（总价*3%）	含税（元）	不含税总价（元）	含税总价（元）	备注
1	土方开挖	1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：机械开挖装车 3.运输方式：自卸车运输 4.弃土运距：1km以内	m³	24920	9.5	236740	14.53	362087.6	13.077	10		0.6	1	0.348	11.948	机械挖土方装车：4元/m3，运输一公里：6元/m3							13.077
2	土方开挖.	1.土壤类别：综合考虑 2.开挖方式：机械开挖装车 3.运输方式：自卸车运输 4.弃土运距：5km	m³	12680	15	190200	23.3	295444	20.97	16		0.96	1.6	0.5568	19.1168	机械挖土方装车：4元/m3，运输一公里：6元/m3，汽车每增运一公里：1.5元/m3							20.97
3	石方开挖	1.岩石类别：较软岩 2.开挖方式：机械破碎开挖、装车 3.运输方式：自卸车运输 4.弃土运距：1km以内	m³	4620	38	175560	44.21	204250.2	39.789	32.5		1.95	3.25	1.131	38.831	机械破碎：45元/m3(现场破碎比例按50%考虑)，机械挖装：4元/m3，一公里内运输：6元/m3							39.789
4	挖砂砾石	1.开挖方式：机械开挖装车 2.运输方式：自卸车运输 3.弃土运距：1km以内	m³	8470	14.26	120782.2	15.84	134164.8	14.256	10		0.6	1	0.348	11.948	机械挖砂砾石装车：4元/m3，运输一公里：6元/m3							14.256
5	淤泥开挖	1.开挖方式：机械开挖装车 2.运输方式：自卸车运输 3.弃土运距：5km	m³	5370	25.93	139244.1	29.91	160616.7	26.919	22		1.32	2.2	0.7656	26.2856	机械挖装淤泥：4元/m3，一公里内运输：8元/m3，淤泥汽车每增运一公里：2.5元/m3							26.919
6	拆除.	1.砌体类型：砌体 2.拆除方式：机械拆除、装车 3.运输方式：自卸车运输 3.弃土运距：5km	m³	3100	28	86800	32.97	102207	29.673	24		1.44	2.4	0.8352	28.6752	机械拆除：8元/m3，机械挖装：4元/m3，一公里内运输：6元/m3，汽车每增运一公里：1.5元/m3							29.673
7	拆除	1.砌体类型：干砌石 3.开挖方式：机械拆除、装车 4.运输方式：自卸车运输 5.弃土运距：1km以内	m³	6800	35	238000	38.11	259148	34.299	28		1.68	2.8	0.9744	33.4544	机械破碎（考虑40%破碎）：45元/m3，机械挖装：4元/m3，一公里内运输：6元/m3							34.299
8	土石方回填	1.土石类型：土石方 2.找平方式：挖机找平 3.碾压方式：人工配合压路机碾压	m³	28870	6	173220	12.6	363762	11.34	7		0.42	0.7	0.2436	8.3636	碾压：2.5元/m3，找平及其他辅助工作：4.5元/m3							11.34
9	块石换填	1.土石类型：利用已开挖石方 2.找平方式：挖机找平 3.碾压方式：人工配合压路机碾压	m³	350	15	5250	12.6	4410	11.34	7		0.42	0.7	0.2436	8.3636	碾压：2.5元/m3，找平及其他辅助工作：4.5元/m3							11.34
10	反滤层	1.类型：碎石 2.找平方式：挖机找平 3.碾压方式：人工配合压路机碾压	m³	770	50	38500	90.05	69338.5	81.045	7	75	0.42	0.7	0.2436	8.3636	碾压：2.5元/m3，找平及其他辅助工作：4.5元/m3							81.045
11	垫层	1.类型：碎石 2.找平方式：挖机找平 3.碾压方式：人工配合压路机碾压	m³	220	30	6600	90.05	19811	81.045	7	75	0.42	0.7	0.2436	8.3636	碾压：2.5元/m3，找平及其他辅助工作：4.5元/m3							81.045
12	混凝土浇筑	1.构件类型：加固/修复 2.混凝土等级：C20 3.混凝土拌合方式：人机配合现场自拌 4.转运距离：200m以内 5.转运方式：人工手推车 6.振捣机械：插入式振捣器 7.养护方式.人工振捣（洒水养护）	m³	1210	52	62920	405.88	491114.8	365.292	135	216.51	8.1	13.5	4.698	161.298	砂、碎石、水泥调运入仓：4元/m3，人机配合拌合：80元/m3，拌合机械摊销：3元/m3，人工手推车200米以内转运：8元/m3，人工浇筑振捣：40元/m3							365.292
13	模板	1.构件类型：综合考虑 2.材料：普通平面钢、钢管、木方楞、蝴蝶卡、穿墙PVC套管及普通螺杆等（不含止水螺杆） 3.材料周转次数：租赁（含模板及架料等）	m2	13370	50	668500	40.08	535869.6	36.072	30		1.8	3	1.044	35.844	模板制安：25元/m2，模板、架料管及辅助材料、机具等摊销费：5元/m2（考虑旧模板利用）							36.072
14	浆砌石	1.材料类型：块石 2.砌筑方式：坐浆 3.砂浆拌制 4.砂浆等级：M7.5	m³	50	114.95	5747.5	279.06	13953	251.154	93.5	65	5.61	9.35	3.2538	111.7138	砂浆拌制：20元/m3，砌筑人机费：125元/m3							251.154
15	浆砌石.	1.材料类型：块石 2.砌筑方式：坐浆 3.砂浆拌制 4.砂浆等级：M7.5 5.部位：下河梯步	m³	45	114.95	5172.75	141.77	6379.65	127.593	93.5	65	5.61	9.35	3.2538	111.7138	砂浆拌制：20元/m3，砌筑人机费：125元/m3							127.593
16	浆砌石..	1.材料类型：块石 2.砌筑方式：坐浆 3.砂浆拌制 4.砂浆等级：M7.5 5.部位：护堤	m³	6755	120	810600	159.73	1078976.15	143.757	93.5	65	5.61	9.35	3.2538	111.7138	砂浆拌制：20元/m3，砌筑人机费：125元/m3							143.757
17	浆砌石....	1.材料类型：块石 2.砌筑方式：坐浆 3.砂浆拌制 4.砂浆等级：M7.5 5.部位：护堤	m³	3435	120	412200	269.51	925766.85	242.559	93.5	65	5.61	9.35	3.2538	111.7138	砂浆拌制：20元/m3，砌筑人机费：125元/m3							242.559
18	人行步道	1.混凝土等级：C20 2.混凝土拌合方式：人机配合现场自拌 3.转运距离：200m以内 4.转运方式：人工手推车 5.振捣机械：插入式振捣器 6.养护方式.人工振捣（洒水养护）	m³	751	80	60080	409.01	307166.51	368.109	135	216.51	8.1	13.5	4.698	161.298	砂、碎石、水泥调运入仓：4元/m3，人机配合拌合：80元/m3，拌合机械摊销：3元/m3，人工手推车200米以内转运：8元/m3，人工浇筑振捣：40元/m3							368.109
19	包管	1.混凝土等级：C20 2.混凝土拌合方式：人机配合现场自拌 3.转运距离：200m以内 4.转运方式：人工手推车 5.振捣机械：插入式振捣器 6.养护方式.人工振捣（洒水养护）	m³	150	80	12000	409.01	61351.5	368.109	135	216.51	8.1	13.5	4.698	161.298	砂、碎石、水泥调运入仓：4元/m3，人机配合拌合：80元/m3，拌合机械摊销：3元/m3，人工手推车200米以内转运：8元/m3，人工浇筑振捣：40元/m3							368.109
20	下河梯步	1.混凝土等级：C20 2.混凝土拌合方式：人机配合现场自拌 3.转运距离：200m以内 4.转运方式：人工手推车 5.振捣机械：插入式振捣器 6.养护方式.人工振捣（洒水养护）	m³	28	80	2240	409.01	11452.28	368.109	135	216.51	8.1	13.5	4.698	161.298	砂、碎石、水泥调运入仓：4元/m3，人机配合拌合：80元/m3，拌合机械摊销：3元/m3，人工手推车200米以内转运：8元/m3，人工浇筑振捣：40元/m3							368.109
21	驳岸	1.构件类型：C20混凝土砌筑块石 2.砌筑方式：坐浆 3.混凝土拌合方式：人机配合现场自拌 4.转运距离：200m以内 5.转运方式：人工手推车	m³	22580	80	1806400	293.76	6633100.8	264.384	119.7	140.6	7.182	11.97	4.16556	143.01756	砂、碎石、水泥调运入仓：4元/m3，人机配合拌合：80元/m3，拌合机械摊销：3元/m3，人工手推车200米以内转运：8元/m3，砌筑人机费：125元/m3							264.384
22	驳岸立面	1.构件类型：C20混凝土砌筑块石 2.砌筑方式：坐浆 3.混凝土拌合方式：人机配合现场自拌 4.转运距离：200m以内 5.转运方式：人工手推车	m³	2120	80	169600	282.54	598984.8	254.286	119.7	140.6	7.182	11.97	4.16556	143.01756	砂、碎石、水泥调运入仓：4元/m3，人机配合拌合：80元/m3，拌合机械摊销：3元/m3，人工手推车200米以内转运：8元/m3，砌筑人机费：125元/m3							254.286
23	PE排水管	1.管材直径：φ50pvc 2.安装方式：人工安装（含伸缩节粘接胶水等辅助材料） 3.材料转运：200m以内 4.转运方式：人工手推车 5.含管道试验	m	80	10	800	11.16	892.8	10.044	6		0.36	0.6	0.2088	7.1688	安装人工费：2元/m，摊销：1.5元/m，人工手推车200米以内转运：2.5元/m							10.044
24	界桩	1.构件类别：拆除及修复 2.拆除方式：人工拆除、转堆至指定弃置点，土石方不单独计取 3.恢复方式：人工原状恢复 4.运输距离.1公里以内	个	80	110	8800	260	20800	234						236.6	综合考虑							234
25	检查井	1.构件类别：DN700砖砌污水 2.人工砖筑 3.砂浆拌制 4.砂浆等级：M7.5 5.抹灰、安装井盖等	座	8	1100	8800	1500	12000	1350						1365	综合考虑							1350
26	管道安装	1.管材类型：DN300聚乙烯双壁波纹管 2.安装方式：电熔管件熔接 3.材料转运：200m以内 4.转运方式：人工手推车 5.含管道试验	m	400	18.5	7400	113.66	45464	102.294	26.5	75	1.59	2.65	0.9222	31.6622	安装人工费：21元/m，热熔机械摊销：3元/m，人工手推车200米以内转运：2.5元/m							102.294
27	弃土费	1.场地占用 2.弃土场推平	m³	33140	8	265120	11.96	396354.4	10.764						10.8836	综合考虑							10.764
28	撒播种草	1.构件类型：综合考虑 2.种植方式：人工撒草籽 3.草籽品种：材料另计 4.地形：按设计要求，不分坡比	m2	520	5	2600	5	2600	4.5						4.55	综合考虑							4.5
31	综合脚手架	1.周转材料：架料管、扣件、脚手板、安全网综合考虑 2.材料转运：场内转运 3.含脚手架搭设与拆除	m2	9000	25	225000				16		0.96	1.6	0.5568	19.1168	人工搭设8元/m2，材料租赁8元/m2							0
32	清表	1.清表方式：人工配合机械清理表土，30cm厚，装车 2.运输距离：场内转运 3.清表类型：地表杂草、树根、小灌木、腐殖土等	m2	1000	0.8	800									0.8	综合考虑							0
33	编织袋围堰	1.单价为综合单价 2.黏土来源：综合考虑 3.人工装黏土入编织袋、人工堆码 4.转运运距：200以内 5.拆除外运5km	m³	200	80	16000	140.13	28026	126.117	91.6		5.496	13.74	3.32508	114.16108	纤维袋1元、人工装粘土入编织袋并运输至堆码处25元/m3，人工堆码50元/m3，机械挖土方装车：4元/m3，运输一公里：6元/m3，汽车每增运一公里：1.4元/m3							126.117
34	挖掘机台班	1.型号：斗容1m³以上 2.内容：为便于现场作业而进行的（含折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费,机械进出场费,辅材费，利润，税金等一切费用）	台班		2797.48	0											2636.8932038835	79.1067961165049	2716
35	挖掘机台班	1.型号：斗容1m³以内 2.内容：为便于现场作业而进行的（含折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费,机械进出场费,辅材费，利润，税金等一切费用）	台班		2597.66	0											2448.54368932039	73.4563106796116	2522
37	抽水台班	1.内容：为便于现场作业而进行的（含折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费,电费，机械进出场费,辅材费，利润，税金等一切费用）	台班		119.892	0											116.5	3.495	119.995
38	临时点工（普工）		个		150	0											145.631067961165	4.36893203883495	150
39	临时点工（技工）		个		220	0											213.592233009709	6.40776699029126	220
合计	合计					5961676.55