附件3

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）

46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称：大连大学）的项目名称：校

园南侧围墙维修改造）采购活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意尚协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称：校园南侧围墙维修改造），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑

业）行业；承接企业为（企业名称：大连禾泽建设有限公司），从业人员（61）人，营业收

入为（764.51）万元，资产总额为（362.92）万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

设有限公司

企业名称（盖章

日期：2022年9

月

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度据，无上一年度数拆的新成立企业可不填报。

委

Goa2t8

日期：二〇二二年七月招标代理人：大连中恒信工程造价咨询有限公司招标人：大连大学（项目编号：ZHX2022-267）竞争性磋商文件校园南侧围墙维修改造

项目编号：ZHX2022-267一、项目基本情况校园南侧围墙维修改造采购项目的潜在供应商应在大连市政府采购网获取采购文件，并于2022年8月1日13点30分（北京时间）前提交响应文件。项目概况竞争性磋商公告校园南侧围墙维修改造

合同履行期限：合同签订后30个日历天内。采购需求：对校园南侧围墙进行维修改造施工（具体内容详见磋商文件及工程量清单）最高限价：233.7500万元；预算金额：233.7500万元；采购方式：竞争性谈判☑竞争性磋商□询价□公开招标项目名称：校园南侧围墙维修改造

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；二、申请人的资格要求：本项目标段划分情况：本项目不接受联合体。

（2）具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，无处罚期内的不良行为记录；（1）在中国境内依法注册成立的法人或其他组织；3.本项目的特定资格要求：（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业。（2）供应商需为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定的中小企业单位。（1）供应商所属行业需为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的“建筑业”。

方式：供应商登录大连市政府采购网-大连市电子化政府采购管理与交易系统，在线免费获取电子采购文件及更正文件（如有）。地点：在线获取采购文件（免费）。时间：2022年7月20日至2022年7月27日，每天上午9：00至11：00，下午13：30至16：00（北京时间，法定节假日除外）。三、获取采购文件（4）项目经理为市政工程专业二级（含）以上注册建造师资格，无负责的在建工程,且无在处罚期内的不良记录。（3）具有有效的安全生产许可证；

3.投标人需要办理数字证书（CA），使用投标工具制作投标文件，并在投标文件中使用数字证书（CA）签章。凭数字证书（CA）在线递交符合规定格式要求的投标文件，投标文件需要凭数字证书（CA）在开标截止日到开标现场进行在线解密公开开标。2.投标人应使用投标文件制作软件编制投标文件，投标文件制作软件下载地址：大连市政府采购网（www.ccgp-dalian.gov.cn）“资料下载”-“投标人”-“政府采购电子文件制作软件（投标文件）”。1.投标人登陆大连市政府采购网（www.ccgp-dalian.gov.cn）“资料下载”-“投标人”-“大连市政府采购电子投标操作手册（投标人）”，按照操作手册说明和要求免费获取电子版招标文件及更正文件（如有）。投标人应在获取招标文件截止时间前录入投标信息并生成回执码，未按规定录入投标信息的，将无法在线递交电子投标文件。注：（2）注册成功的供应商：登录大连市政府采购网，在采购系统登录与注册中选择“供应商”——>输入账号、密码“进入大连市电子化政府采购管理与交易系统平台”——>“政府采购”——>“采购文件下载”——>“录入投标信息”——>找到需要报名的项目在获取招标文件截止时间前点击下载。（1）未注册的供应商：访问大连市政府采购网http：//www.ccgp-dalian.gov.cn/dlweb/按照“供应商入库流程”进行注册。

五、公告期限地点：大连市政府采购网（http://ccgp-dalian.gov.cn/dlweb/）--供应商端口登录到大连市政府采购管理与交易系统--上传投标（报价）文件菜单中上传电子板（.dltf）格式投标文件。截止时间：2022年8月1日13点30分（北京时间）。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点5.投标人应按“大连市政府采购电子投标操作手册（投标人）”说明和要求编制投标文件，否则将无法在线递交电子投标文件。4.投标人自主选择办理以下数字证书（CA）：辽宁省网互联招标投标综合服务平台（互联互通辽宁版CA），咨询电话024-67871177；辽宁省数字证书认证中心（辽宁CA），咨询电话0411-39742651.70。

4、投标人须在投标文件报价函中明确项目联系人、联系电话（手机、座机都要标明），在项目评审环节保持畅通。若因投标单位自身原因未能及时获取相关信息的，后果自负。3、本项目项目经理面试将使用腾讯会议对投标人进行面试，请项目经理自行注册好腾讯会议，并记住登录名密码，等待电话通知逐一进入会议室进行面试。同时投标文件项目经理投标承诺中要写明项目经理联系电话，方便通知面试。2、本项目实行在线解密，投标人无须到达大连公共行政服务中心进行现场解密。投标人须在大连公共资源交易平台注册会员，否则无法参加在线解密及最终报价。1、本项目为市本级竞争性磋商项目，投标人须登陆大连公共资源交易平台-主体登录入口-投标单位登录-采购业务-开标签到解密中进行项目解密，项目解密时间为2022年8月1日13：30开始-14:00结束，过时未进行在线解密的投标人视为放弃本项目投标。六、其他补充事宜自本公告发布之日起5个工作日。

地址：大连市经济技术开发区学府大街10号名称：大连大学1.采购人信息七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。6、再次提醒投标单位一定将项目联系人、联系电话的准确信息填入投标文件中，标书解密一定要按上述时间进行，过时不侯。项目经理面试及最终报价的一切事宜均由电话通知后再进行网络操作，如投标单位将联系电话信息提供错误，导致最终报价无法进行，系统将自动默认成初次报价价格，投标人自行承担后果。5、本项目最终报价采用电子报价，投标人在接到最终报价电话通知后登陆大连公共资源交易平台-主体登录入口-投标单位登录-采购业务-多轮报价中进行最终报价，报价时长为30分钟。

3.项目联系方式联系方式：0411－86890604地址：大连市沙河口区万科城市花园28号楼3单元101名称：大连中恒信工程造价咨询有限公司2.采购代理机构信息联系方式：0411-87403597

第三章工程建设要求第二章合同文件格式第一章投标须知前附表及投标须知目录电话：0411-86890604项目联系人：刘威、高颖

一、投标须知前附表第一章投标须知前附表及投标须知第六章评标细则第五章工程量清单第四章响应文件格式

（三）“采购代理人”系指大连中恒信工程造价咨询有限公司。（二）“供应商”系指能够满足本次采购条件的供货商。（一）“采购人”系指大连大学。本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。一、适用定义：供应商须知

（二）工期要求：合同签订后30个日历天内。对校园南侧围墙进行维修改造施工（具体内容详见磋商文件及工程量清单）。（一）本次采购的内容为：本次采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，就校园南侧围墙维修改造进行竞争性磋商采购。二、项目概述（四）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

3、结算款：工程竣工验收合格，交付竣工资料，且经审核部门审核完毕后支付至工程造价的100%。2、进度款：按照形象进度支付已完成合格工程造价的80%；1、预付款：合同签订后，中标人进场且已向招标人提交符合要求的履约保函和等额的预付款保函后(银行保函)，发包人向承包人支付合同总价30%的预付款。预付款抵扣方式：发包人第一次向承包人支付进度款时，预付款直接从进度款中全额扣回。如进度款不足抵扣全额预付款的，差额从下个月进度款中继续扣回，直至预付款全部抵扣为止；（五）付款方式：（四）采购人名称：大连大学（三）地点：采购人指定地点。

（一）申请人的资格要求：三、供应商的资格条件资金来源：财政性资金。5、履约保证金及质量保修金：履约保证金3%在工程竣工验收合格时自动转为质量保修金，质量保修期从验收合格之日起二年内如在质量保修期内无质量问题，质量保修金于质保期结束后无息返回（如发生质量问题，质量保修期自修复完毕且经发包人确认之日起重新计算，并依此类推）。结算审计费用：审减5%以内由建设单位承担。审减超过5%时，审减5%以内部分由建设单位承担，审减超过5%部分由建设单位承担。符合财建[2021]37号文件的规定。4、本工程结算价款以相关审核部门最终审定值为准。

3.本项目的特定资格要求：（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号、财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业。（2）供应商需为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定的中小企业单位。（1）供应商所属行业需为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的“建筑业”。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（二）供应商只有在法律上和财务上独立，并且与采购人没有行政隶属关系才可以参与本项目的采购。（4）项目经理为市政工程专业二级（含）以上注册建造师资格，无负责的在建工程,且无在处罚期内的不良记录。（3）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，无处罚期内的不良行为记录；（1）在中国境内依法注册成立的法人或其他组织；

2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：1.根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。四、促进中小企业发展（六）本项目不接受联合体参与。（五）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时参与投标；供应商之间不应存在授权关系。如有此类情况，则只接受先报名的供应商。

5.价格扣除比例或者价格分加分比例对小微企业同等对待，不作区分。4.非专门面向中小企业采购的采购项目或采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型企业和微型企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目专门面向中小微企业）3.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件：根据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。五、支持监狱企业发展7.本项目所属行业按照工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》执行，本项目所属行业为建筑业。6.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式详见磋商文件）,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；1.享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件：根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。六、扶持残疾人福利性单位发展3.监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。2.供应商投标产品是监狱企业制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

2.供应商投标产品是残疾人福利性单位制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议；

（3）通信地址：大连市沙河口区万科城市花园28号楼3单元101（2）联系人及电话：刘威、高颖0411-86890604（1）接收质疑函的方式：质疑函原件书面送达招标代理人，如采用邮寄的方式寄送质疑函以招标代理人签收函件时间为准。1．供应商认为竞争性磋商文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理。七、关于质疑的说明3.残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和残疾人福利性单位扣除率中的较大值。

（4）事实依据；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）质疑项目的名称、编号；（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：注：新型肺炎疫情期间，应减少人员流动和非必要接触，请各投标单位在预递交相关材料前与代理机构联系人取得联系，便于疫情防控及稳妥处理相应事宜。

竞争性磋商文件由竞争性磋商采购公告、供应商须知及前附表、合同条款及合同格式、项目需求及要求和报价文件格式、评标方法共六部分组成。八、竞争性磋商文件组成：3.如有未尽事宜，按照《政府采购供应商质疑答复与投诉处理办法》（财政部94号令）执行。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函招标代理人不予受理。（6）提出质疑的日期。（5）必要的法律依据；

（一）供应商应填写全称，电子格式响应文件中要求签章的地方必须使用CA锁签章。十、报价文件的签署等规定：（三）技术部分；（二）商务部分；（一）函件部分；九、响应文件组成：

本次采购报价采用人民币报价。十一、货币：（五）如果响应文件中有多张图片，请将单张图片大小控制在500K以内（使用图片压缩软件），最高不要超过1M，否则会无法生成响应文件、评标时专家评委查阅速度也将较慢。若供应商出现电子响应文件生成格式不符或生成电子响应文件的CA锁与解密所使用的CA锁不一致等问题，导致无法解密或解密失败，按无效投标处理。（四）供应商编制响应文件时应严格按照招标文件给定的格式和内容要求编制；响应文件须使用数字证书（CA）进行加密、解密，并在规定的文件位置进行电子签章（公章、法定代表人章或授权委托人章）。（三）报价文件：软件生成dltf格式（加密）响应文件一份，供应商应在开标时间前，在大连市政府采购网-大连市电子化政府采购管理与交易系统“上传响应文件”中上传加密响应文件（.dltf加密），并进行模拟解密，确认“模拟解密成功”。（二）报价文件制作电子标书时如遇到需要签字而电子版无法签字时，请在纸质文件上签好后扫描至电子标书。

十四、保证金：供应商应提交本项目所有服务的合格性以及符合竞争性磋商文件规定的证明文件，并作为其报价文件的一部分。十三、证明服务的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件（二）本次磋商采用固定价格合同，在现有的采购条件下（竞争性磋商文件要求等）所报服务单价、总价固定不变（合同另有规定的除外）。（一）供应商报价应是竞争性磋商文件确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。十二、报价：

投标保证金的递交截止时间及地点：在响应文件递交截止时间之前。（2）采用非保函的，供应商应通过大连市公共资源交易平台“保证金在线虚拟账号自动缴退系统”提交。（1）采用电子保函的，鼓励供应商通过大连市公共资源交易平台“保证金电子保函系统”办理（担保函应为与大连市公共资源交易平台实现对接的单位开具的电子保函或投标保函）；不符合要求或开标系统线上不可查的视为无效。本保函至开标之日起90个日历日内有效。（三）保函办理流程（二）保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供应商的行为致使其利益受到严重损害时可从供应商的保证金中得到补偿。（一）供应商应提交保证金，并作为其磋商的一部分。

（五）未成交的供应商的保证金在成交通知书发出后3个工作日内予以退还（无息）。（四）在磋商时，对于未能按要求提交保证金的供应商，将被视为非响应性磋商予以拒绝。3.网上支付保证金建议在工作日8：00至16：00，网银转账，请选择普通模式，不能使用加急等模式。供应商须在保证金缴纳截止时间前24小时进行缴纳，过期按照未缴纳处理。2.缴纳方式为网上银行，不支持第三方如支付宝，微信等付款方式。号。1.以上账户中的括号为中文格式。如涉及分包的将备注上所投标段

4.成交供应商未按要求在规定时间内签订合同；3.因成交供应商过错被废除授标；2.磋商有效期内撤回其报价文件；1.弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；（七）供应商有下列行为之一的，保证金将被没收：（六）成交供应商的保证金，在成交供应商按本竞争性磋商文件规定签订合同后，予以退还（无息）。

（一）本次项目采购依法组建竞争性磋商小组；十六、竞争性磋商小组的组成：（二）供应商的磋商代表必须是法定代表人或其授权代表(与法定代表人授权书姓名一致)。（一）见前附表。十五、磋商的时间地点及合格的磋商代表：5.法律法规规定其他损害采购人利益的情形。

经采购代理机构或采购人查询信用信息存在不良信用记录的不得参加本采购项目（具体要求如下）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。1.第一步：磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。十七、磋商程序：（三）竞争性磋商小组中，经济、技术等方面的专家不少于竞争性磋商小组成员总数的三分之二。（二）与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组；

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。2.第二步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（4）信用信息使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，评审委员会应取消其投标资格。（3）信用信息查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。（2）信用信息查询截至评标时间前。（1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录等。

5.第五步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。4.第四步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。3.第三步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

十九、磋商过程的保密及其他要求：（三）成交候选供应商产生办法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定1名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。（二）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。（一）采用“综合评分法”的评审方法。评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。十八、评审方法及标准6.第六步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（二）成交通知书将是合同的一个组成部分。（一）在公告成交结果的同时，向供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中选结果的，或者成交供应商放弃中选的，应当依法承担法律责任。二十、成交通知书：（三）报价文件是磋商工作的重要依据。报价文件必须满足竞争性磋商文件的各项实质性要求：包括报价文件的有效性、完整性和与竞争性磋商文件的一致性。如果供应商的报价文件不满足上述要求，磋商小组有权拒绝供应商的报价文件。经磋商小组评审，供应商递交的报价文件属于无效报价文件的，无资格进入下轮磋商。（二）在评审过程中，如果供应商试图在竞争性磋商文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向磋商小组施加任何影响，其报价文件将被拒绝；（一）凡与审查、澄清、评估和比较的有关资料以及推荐意见等，竞争性磋商小组及参加磋商会议的工作人员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露；

二十三、代理服务费：二十二、磋商有效期：磋商有效期为自递交报价文件之日起90个日历日。（二）如果成交供应商无正当理由未在规定期间内签订合同，将没收其保证金，并承担相关法律责任。（一）成交供应商在收到成交通知书后应当按有关规定与采购人按竞争性磋商文件、调整内容、报价文件及磋商过程中的有关澄清、承诺及最终报价等磋商过程中形成的有效文件确定的事项签订书面合同。竞争性磋商文件、成交供应的报价文件及评审过程中有关澄清、承诺等文件均为该书面合同的有效组成部分。二十一、合同的签订：（三）具体中选结果详见《大连市政府采购网》。

账号：11866000000009033开户行：华夏银行大连锦绣支行开户名：大连中恒信工程造价咨询有限公司（三）代理服务费收款人银行信息：（二）成交供应商在领取“成交通知书”时，须向大连中恒信工程造价咨询有限公司缴纳代理服务费，代理服务费以中标价作为基数，采用差额定率累进法计算（100万元以下：1.0%，100万元（含）至500万元之间：0.7%）。（一）采购代理服务费由成交供应商支付。

二十五、应急措施（四）供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件的要求提供的报价和资料，可能导致报价文件被拒绝。（三）供应商应承担参加磋商所有费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理人无义务和责任承担这些费用；（二）供应商应遵守我国与政府采购相关的法律、法规及规章条例，不得违反；（一）供应商被视为充分熟悉本竞争性磋商采购项目的技术要求及与履行合同有关的一切情况；二十四、其他注意事项：

（五）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。（四）病毒发作或受到外来病毒的攻击；（三）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；（二）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；（一）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。

制定制定中华人民共和国建设部建设工程施工合同（GF—2017—0201）第二章合同条款及合同格式出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，或改用纸质响应文件开标（如已提供纸质响应文件的）。已在系统内开标、评标的，立即停止，经行政监督部门确认后，可改用纸质响应文件进行评审（如已提供纸质响应文件的）。远程评标时如遇上述情形，经行政监督部门确认后，可在本地抽取专家，按纸质响应文件（如已提供纸质响应文件的）进行继续评审。对纸质响应文件没有要求的，应等待系统恢复正常后再组织进行。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：大连大学第一部分合同协议书国家工商行政管理总局

5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：。一、工程概况

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。二、合同工期6.工程承包范围：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准实际开竣工日期以经发包人同意后，监理人发出的开工通知为准。

人民币（大写）(¥元)；（3）材料和工程设备暂估价金额：（2）规费金额：元人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中(如有)：

五、项目经理2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（5）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（4）专业工程暂估价金额：

（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；

八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人、承包人双方各执四份，均具有同等法律效力。十三、合同份数本合同自双方法定代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，补充协议的合同金额不得超过原合同金额的10%。

电话号码：电话号码：统一社会信用代码：统一社会信用代码:银行账号：银行账号：开户银行：开户银行：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

1.一般约定第三部分专用合同条款通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的“通用合同条款”部分。可查看《辽宁省标准施工招标文件》引用部分。第二部分通用合同条款邮政编码：邮政编码：传真号码：传真号码：

名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书；中标通知书；招标文件、投标文件、工程量清单、图纸及其附件；本合同专用条款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程报价单；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.1.1合同1.1词语定义

名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：不采用。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；

适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律、行政法1.3法律本合同采用的语言文字：汉语简体文字。1.2语言文字1.1.3.10临时占地包括：发包人不提供临时用地，承包人自行解决，并自行承担相关费用。1.1.3.9永久占地包括：不采用。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；修改时，则以修订后的新标准、新规范为准。行的技术标准、规范、工程质量检验标准；若上述规范标准作出1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准及行业现1.4标准和规范规、部门规章和省市地方规范性文件。

招标文件、投标文件工程量清单、图纸及其附件；本合同专用条合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书；中标通知书；1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：承包人施工范围内的主要材料设备的技术标准和技术要求，均应按招标文件相应条款执行。发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件同的组成部分。报价单；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合款；本合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程

承包人提供的文件的期限为：开工前一周内；需要由承包人提供的文件，包括：按发包人要求；1.6.4承包人文件有图纸。发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内工程施工的所发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套；

1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：发包人应在收到承包人文件后一周内审查完成。承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在合同签订日起7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工组织设计确定的施工现场范围确定。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人承担相关费用。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得向任何第三方泄密。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：不采用。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同及设计变更、主要材料变更、增减工程后的工程量。签证、工程款拨付、合同及设计等内容均需承包方提出书面申请，经监理单位和建设单位共同审核通过确认方可现场实施；（4）本工程凡涉及工程变更、调整合同价格、合同工期变更、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题，均需发包人书面确认，发包人代表无权口头作出任何签证、确认或承诺。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前施工现场所有障碍清理完毕，并具备施工条件。2.4.1提供施工现场

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。（1）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门及发包人的要求执行。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：不采用。发包人是否提供支付担保：不提供。

3.2.1项目经理：3.2项目经理（2）承包人应履行的其他义务：执行通用条款。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本及电子文档。承包人提交的竣工资料移交时间：校内竣工验收合格后，7个日历日内递交完整、符合要求的竣工档案。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；

目经理必须在施工现场。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：本工程施工时项承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作，并且协调与本工程相关的各方面工作。该项目经理作出的任何承诺、通知、签字确认，以及收取工程款等行为，均视为承包人的行为，由承包人承担责任。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行通用条款。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未能及时更换发包人认为不称职的项目经理，发包人可要求承包人支付违约金,也可解除合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金5万元/次，并承担上述违约行为给发包人造成的一切损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人需向发包人支付违约金5万元，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险并承担上述违约行为给发包人造成的一切损失。

3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。

3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：执行国家及地方有关规定。允许分包的专业工程包括：分包单位须具有相应的施工资质，并可办理验收手续，且经发包人书面同意。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：国家及地方法律、法规、规范、标准等约束的范围。禁止分包的工程包括：基础工程、主体工程等国家法律、法规所禁止分包的或虽符合国家法律、法规的要求但未经发包人书面同意的工程内容。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标通知书下发后承包人是否提供履约担保：提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：不采用。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。关于监理人的监理权限：按监理合同执行。关于监理人的监理内容：按监理合同执行。4.1监理人的一般规定4.监理人10个日历日内，承包人应当以支票、电汇，向发包人缴纳合同金额3%的履约保证金。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：按监理合同执行。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：不采用。5.1.1特殊质量标准和要求：不采用。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；

6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。5.3隐蔽工程检查

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按省市建设行政主管部门规定执行。合同当事人对文明施工的要求：文明施工、保证施工现场清洁整齐，做到活完场清，费用由承包人负责，且发包人认为费用已包含在项目措施费内。交工之前清理完与现场无关的任何多余物品及其他垃圾等。总承包人应在施工前办理垃圾/渣土清理手续，并承担相应的费用。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人须严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》，设置安全生产管理机构并在本项目配备专职安全生产管理人员。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：经发包人同意，监理人发出的开工指令3日内。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7个日历日。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前5日内发包人通过监理人以书面方式向承包人交验。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起不采用天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内应签订材料、工程设备、周转材料等采购合同，确定劳动力、材料、机械设备的进场安排。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：下达开工通知前7日内应获得开工所需的各项行政审批和许可手续以及提供合同约定的施工条件。

因承包人原因延期，每延期一天承包人应担合同价款的1‰的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：无7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（1）24小时内降水量超过50mm的暴雨；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不采用。

8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：不采用。7.9提前竣工的奖励（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害，日降雪量10mm及以上。（3）日气温超过38℃的高温天气大于3天。（2）风速大于8级以上的台风；

8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人所采购的材料、设备必须按照设计要求，符合国家、地方有关的检验标准和规范，同时满足招标文件的要求，并提供产品质量合格证明及出厂证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备运进施工现场前24小时通知发包人并经发包人及监理工程师验收合格后方可使用。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担保养并承担保养费用。8.4材料与工程设备的保管与使用

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

关于变更估价的约定:发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），并引起工程造价增减的项目，其相应费用按以下原则确定：（1）承包人投标报价中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；（2）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似综合单价计价标准，确定综合单价；（3）承包人投标报价中无适用或类似综合单价的，由承包人依据2017年《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价(但取费不得高于其投标报价取费标准)。由发包人认可后，最终经相关部门审核确认。（4）经发包人批准的工程变更涉及的材料费用、措施项目费用及其他事项，按本专用合同条款第21条执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价（2）因施工图纸与招标图纸差异引起的工程量增减，或因工程变更引起的工程量增减，经监理单位和发包人书面确认后可调整工程价款，调整方式执行本合同第21条规定。（1）经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减）引起新的工程量清单项目，应由承包人提出，经监理单位和发包人书面确认后可调整工程价款，调整方式执行本合同第21条规定。关于变更的范围的约定：

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不采用。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。10.5承包人的合理化建议

承包人直接实施的暂估价项目的约定：不采用。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不采用。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：不采用。10.8暂列金额

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

综合单价包含的风险范围：不采用1、单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

（3）投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写单价及合价，投标人没有填写综合单价及合价的项目，招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。（2）投标报价的综合单价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。总价包含的风险范围：（1）投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸、现场踏勘、答疑等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价（综合单价）将不会因市场变化因素而得到调整。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：不采用风险费用的计算方法：不采用

12.2预付款3、其他价格方式：不采用。风险范围以外合同价格的调整方法：工程变更调整方法详见下述“补充条款”约定，不可抗力因素调整方法详见“通用条款”约定。风险费用的计算方法：投标报价中自行计算。投标人提出清单工程量修正意见而招标人未采纳时，投标人应自行考虑由此引起的报价风险。投标人在报价中未计算此类风险的，责任由投标人承担。（4）招标人发出的招标文件工程量清单内容和格式不许增加和修改，投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时，应至少在投标截止日之前15天，以书面方式向招标人提出。投标人未在规定的时间内向发包人提出异议，则视为承包人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容。

承包人提交预付款担保的期限：接到发包人支付预付款指令后7日内。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：发包人第一次向承包人支付进度款时，预付款直接从进度款中全额扣回。如进度款不足抵扣全额预付款的，差额从下个月进度款中继续扣回，直至预付款全部抵扣为止。预付款支付期限：中标人进场且已向招标人提交符合要求的履约保函和等额的预付款保函后(银行保函)10个工作日内。预付款支付比例或金额：合同总价40%。12.2.1预付款的支付

关于计量周期的约定：执行通用条款。12.3.2计量周期工程量计算规则：2017年《辽宁省建设工程计价依据》。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：等额的银行保函。

12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。关于总价合同计量的约定：不采用。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.3单价合同的计量

2.进度款：按照形象进度支付已完成合格工程造价的85%；1.预付款：合同签订后，中标人进场且已向招标人提交符合要求的履约保函和等额的预付款保函后(银行保函)，发包人向承包人支付合同总价40%的预付款。预付款抵扣方式：发包人第一次向承包人支付进度款时，预付款直接从进度款中全额扣回。如进度款不足抵扣全额预付款的，差额从下个月进度款中继续扣回，直至预付款全部抵扣为止；关于付款周期的约定：12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按照发包人要求。12.4.2进度付款申请单的编制履约保证金及质量保修金：履约保证金3%在工程竣工验收合格时自动转为质量保修金，质量保修期从验收合格之日起二年内如在质量保修期内无质量问题，质量保修金于质保期结束后无息返回（如发生质量问题，质量保修期自修复完毕且经发包人确认之日起重新计算，并依此类推）。3.结算款：工程竣工验收合格，交付竣工资料，且经审核部门审核完毕后支付至工程造价的100%。（校内竣工验收完成后，7个日历日以内递交完整、符合要求的竣工档案。如竣工档案递交不及时影响后续付款，导致市财政局将资金收回，建设单位不承担责任。）

（2）发包人支付进度款的期限：按照专用条款12.4.1执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：不采用。（1）监理人审查并报送发包人的期限：48小时。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，承担工程总价1‰的违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人向发包人移交工程的期限：接到发包人移交指令后14日内。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：不采用。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由施工单位承担。（1）单机无负荷试车费用由施工单位承担；工程试车内容：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：承包人应在颁发工程接收证书后14日内完成竣工退场。13.6.1竣工退场

14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在竣工结算报告双方盖章后，按财政项目申付款程序及合同约定支付竣工验收款项。发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到竣工结算申请单后应当及时完成初步审核并报审价单位最终审核确定工程竣工结算价款。14.2竣工结算审核

15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：履约保证金3%在工程竣工验收合格时自动转为质量保修金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量缺陷保修书》。15.2缺陷责任期

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）合同总价3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

工程保修期为：不低于法定最低保修期限，详见《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到通知后3日内，详见《工程质量保修书》。15.4.3修复通知

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不采用。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不采用。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不采用。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不采用。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：不采用。

由于承包人的原因未在规定时间内上报竣工档案、结算资料等，如影响付款，后果由承包人自行承担。由于承包人的原因逾期竣工，每迟延一日，应当按照合同总价款日1‰承担违约责任，逾期10日（含10日）以上，发包人除有权单方解除合同外，还有权要求承包人按照合同总价款20%承担违约责任。承包人接到发包人单方解除合同的通知后7日内，必须撤出施工现场，否则，每迟延一日，还应当按照合同总价款日1‰承担违约责任。承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，承包人应无条件整改，直至达到合同约定的质量标准同时须承担本合同约定的逾期竣工的违约责任。如经承包人一次整改后仍达不到合同约定的质量标准，则发包人有权委托第三方进行整改，费用由承包人承担。同时，承包人应向发包人支付合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的全部损失（包括但不限于违约金、赔偿款、诉讼费、仲裁费、罚款、鉴定费、律师费等）16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：执行通用条款。16.2.1承包人违约的情形

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商确定。关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复：承包人无条件支付发包人修复发生的所有费用。

关于工程保险的特别约定：承包人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险及第三方责任险等。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：以国家有关部门认可为准。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定。关于其他保险的约定：不采用。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。选定争议评审员的期限：不采用。争议评审小组成员的确定：不采用。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。20.3争议评审

（1）向大连仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：不采用。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：不采用。

21.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款等值于合同价。21.2工程结算价款审定方法：21.1.1结算时的审计费用，按发包人的相关规定执行。审减5%以内由建设单位承担。审减超过5%时，审减5%以内部分由建设单位承担，审减超过5%部分由施工单位承担。21.1本工程最终价款按相关部门审定额结算。21.补充条款（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.3.1.2变更项目与招标工程量清单中所列的项目不同时：21.3.1.1变更项目与招标工程量清单中已列的项目相同时，执行承包人投标综合单价。21.3.1分部分项工程综合单价发生了经发包人批准相关部门核准的工程变更，并引起工程造价增减的工程项目，分部分项工程综合单价、材料费用、措施项目费用按下述原则确定。21.3工程变更项目综合单价、材料费用确定原则21.2.2发生了经发包人批准的工程变更（含设计变更、工程内容增减，下同），工程结算价款按以下条件核定：工程变更项目综合单价、措施项目费用，依据下述21.3条和21.4条原则核定，并相应计算工程结算价款。

21.3.2.2变更项目所用材料与投标书中已列材料不同时：由承包人按建设当期的市场价格计取，经发包人、监理单位认可后报相关部门审核确认。21.3.2.1变更项目所用材料与投标书中已列材料相同时，按照投标书所列材料价格执行。21.3.2材料费用（3）参照上述原则计算出的综合单价高于市场价的，以市场价为准。（2）承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人依据2017《辽宁省建设工程计价依据》报出综合单价，由发包人认可后报相关部门审核确认。（1）承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计价标准，确定综合单价。

21.7本合同及组成合同文件之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。21.6合同双方确认，本合同及组成合同文件中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款，如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。21.5当投标报价存在明显不平衡报价（高于定额或市场正常报价两者中较高值一倍以上），或材料价格出现位数错误时，工程变更项目分部分项综合单价、材料费用、措施项目费用分别按上述21.3.1.2（2）、21.3.2.2、21.4原则调整。21.4.2不能计算工程量并以“项”计价的措施项目：当此项措施费不随其他工程项目的增减而变化的，均包干使用；21.4.1可以计算工程量的措施项目：措施项目综合单价参照21.3.1确定原则计算；21.4措施项目计价确定原则

21.13承包人应负责对此项目施工中涉及的质量、安全等内容进行自查，发现问题及时解决。21.12在施工过程中，在红线区域范围内如有地下管线，承包人须按发包人要求迁移并恢复原有功能。21.11投标单位须根据踏勘现场情况综合考虑施工现场红线内范围内旧建筑物、构筑物的拆除及排渣问题，并含在投标报价中，不单独列项。21.10承包人应考察施工现场，并应在投标文件中充分考虑可能发生的施工措施费用。21.9施工过程中施工用电需要电量增容，则须由承包人报相关主管部门批准后实施，由此产生的费用由承包人承担。21.8整个工程及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性、安全性之施工,由承包人承担管理；施工过程中对校内道路、地下管线、绿化带及其他建筑物等造成的损失，由承包人自行恢复至原状，费用由承包人自行承担。承包人施工车辆入口及行驶路线需按照发包人指定入口及路线执行，且行驶时间应避开上、下课高峰期。

注：本合同仅提供了主要条款，发包人与承包人签订合同时，将细化条款，未尽事宜招标文件中有相关规定的按招标文件执行，招标文件中无相关规定的按合同解释顺序执行，无任何依据的由双方协商确定。以下无正文。21.16承包人负责办理开竣工的所有相关建设审批手续。计划竣工日期：工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。21.15实际开工日期以发包人书面通知时间为准。21.14承包人应对此项目的预埋件、预留洞口、隐蔽工程进行多方（建设单位、监理单位、施工单位、相关部门）联合检查（需提前24小时通知），在检查合格并做好记录后，方可进行下道工序的施工。

附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件

附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录

附件1：附件14：文明施工及环境保护协议书附件13：安全生产协议书附件12：建设工程廉政责任书附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式

附件3：发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：大连大学工程质量保修书

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期设计图纸、招标文件及工程量清单规定范围内的全部内容。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

2年。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，每迟延1日，承担违约金1000元。以上费用，发包人有权在质保金中直接扣除。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则，发包人有权委托第三人维修，所需费用除由承包人承担外，承包人还应当按照质保金总额20%承担违约责任。以上费用，发包人有权在质保金中直接扣除。

银行账号：银行账号：开户银行：开户银行：地址：地址：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（盖章）：承包人（盖章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

主要建设工程文件目录附件4：邮政编码：邮政编码：传真号码：传真号码：电话号码：电话号码：统一社会信用代码：统一社会信用代码:

承包人主要施工管理人员表附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：

履约保函履约保函格式附件8：分包人主要施工管理人员表附件7：

基于本保函的任何索款要求通知，必须由贵方的法定代表人签署并加盖贵方公章，以书面形式作出，并在本保函的有效期内送达本行。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次向本行提出索赔，但贵方提出的累计索赔金额不得超过本保函的担保限额。本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的。本行同意，贵方与申请人之间对基础合同所作的任何变更，均不能免除本行在本保函项下的任何责任，贵方亦无需就上述任何变更通知本行。本行无条件地且不可撤销地承诺：只要贵方确定申请人未能全面正确地履行其在基础合同项下的义务和责任，无论申请人有任何反对，本行将凭贵方关于申请人违约说明的书面通知，在收到贵方的首次书面通知后7个工作日内，无条件地按贵方提出的累计总额不超过担保限额的款项和按贵方通知规定的方式向贵方进行支付，本行无权反对和不需要先向申请人索赔。鉴于：本保函的申请人（以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了《》（以下简称“基础合同”），为了保证申请人全面正确地履行其在基础合同项下的义务和责任，应申请人申请，我行，即（以下简称“本行”），兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行在此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（即基础合同约定的合同总价的10%，该金额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下：致：编号：

签字人姓名和职务：保函开立银行公章：谨启本保函适用中国法律。本保函项下的纠纷，若协商不能解决，应向工程所在地人民法院起诉。本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。本保函自开立之日起生效，至基础合同约定的工程竣工验收合格之日起90日后失效。

（发包人名称）：预付款担保附件9：保函开立日期：保函开立银行电话：保函开立银行地址：

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，应向工程所在地人民法院起诉。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

支付担保附件10:年月日传真：电话：邮政编码：

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。

11-1：材料暂估价表附件11：年月日传真：邮政编码：

建设工程廉政责任书附件12：11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的、应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。(二)严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，发包人与承包人特订立本廉政责任书。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。(三)不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条发包人的责任

(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人交付的费用。(一)不准以任何理由向发包人和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条承包人的责任(五)不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

附件13：(二)承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任(五)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。(四)不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

四、承包人在施工中要认真执行大连市和发包人工地安全管理的有关规定，发包人将上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。三、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。二、根据大连市建设工程安全文明施工管理有关要求，发包人有权审查承包人安全管理体制是否符合市政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。一、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、大连市的有关法规和政策，发包人与承包人经充分协商,特签订本安全生产协议书。安全生产协议书

重大事故：安全责任第一人在大连市轨道交通建设范围内公开检查，同时，承包人必须撤换项目经理和安全主管。承包人还应向发包人支付违约金5-20万元。特别重大事故：安全责任第一人在大连市轨道交通建设范围内公开检查，同时，承包人必须撤换项目经理和安全主管。承包人还应向发包人支付违约金20-50万元。八、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及政府主管部门，事故责任以及损失赔偿按有关规定执行。承包人违反国家安全生产规定及施工合同约定，出现生产安全事故，承包人应当赔偿发包人全部损失，并按国家相关规定接受处罚。如造成对第三人利益的损害，该等损害赔偿责任均由承包人承担。同时，每出现一次生产安全事故，除按国家相关规定接受处罚外，承包人按下列标准向发包人支付违约金：七、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和方法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。六、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格施工工艺、严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。（如果由于施工原因）在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由承包人承担全部责任。五、承包人施工人员中的电工、焊工、起重吊运工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

十二、合同双方严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。十一、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人到有关部门办理开工报告手续。十、承包人对施工现场的安全生产负总责，对分包工程的安全生产承担连带责任。九、因承包人原因导致施工现场发生重大安全事故或质量事故，造成恶劣社会影响，被市级媒体曝光的，承包人应向发包人支付违约金5万元；被省级媒体曝光的，承包人应向发包人支付违约金10万元；被国家级媒体曝光的，承包人应向发包人支付违约金20万元。一般事故：安全责任第一人在大连市轨道交通建设范围内公开检查，同时，承包人还应向发包人支付违约金1-2万元。较大事故：安全责任第一人在大连市轨道交通建设范围内公开检查，同时，承包人必须撤换项目经理和安全主管。承包人还应向发包人支付违约金2-5万元。

二、承包人的法定代表人、项目经理、文明施工负责人对本工程安文明施工工作各负其责。一、承包人文明施工和环境保护必须严格执行相关的法律、法规、规章、规范性文件、标准及发包人下发的相关规定。依照国家、大连市的有关法规和政策，发包人与承包人经充分协商,特签订本文明施工协议书。文明施工及环境保护协议书附件14：十三、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

八、承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。渣土、泥浆、施工垃圾等洒漏造成环境污染导致主管部门进行行政处罚的，由承包人承担，同时发包人有权按3万元/次向承包人收取违约金。七、承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。六、承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定。承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。五、承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。四、承包人施工现场应按照大连市建委创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，包括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备。三、根据大连市建设工程安全文明施工管理有关要求，发包人有权审查承包人文明施工管理体制是否符合市政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出文明施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

十四、实施建筑工人实名制管理，由卖方承担相关费用。卖方应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围挡等技术实施考勤管理。十三、承包人应确保所有现场周边毗邻的道路、步行道和现场出入口等的干净和整洁，同时保证它们及周边公共交通、公众生活不因承包人和其他受承包人控制的施工操作、材料装卸、车辆、材料、物品、设备和工人而带来任何妨碍；承包人应保证发包人免于与上述事件有关的任何索赔、诉讼、损害和损失。十二、整个工程施工期间，承包人应负责保持所有的现有道路、步行道、踏步和在它们地下的服务设施的使用功能；承包人应自费对那些因受他控制的因素引起的损害或损坏进行修缮直至达到政府有关管理机构满意，并支付与此相关的任何费用和罚款。十一、承包人应及时处理施工及生活中产生的废弃物，运至指定地点弃置，如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。十、承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池等；承包人还应对施工临时污水排放系统建立符合标准的临时沉淀池和化粪池等。九、承包人不得使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等），承包人违背此项约定的责任和后果由承包人完全负责。

项目名称：校园南侧围墙维修改造项目编号：ZHX2022-267第三章工程建设要求十七、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。十六、承包人在接受大连市政府部门、发包人组织的安全文明施工、环境保护检查中的不合格项目必须在规定的整改时间内完成。如未及时整改，每逾期1天，承包人应向发包人支付违约金1万元，直到整改合格。十五、承包人应按照发包人的要求安设施工围挡，并保持其在施工期内完整、整洁；承包人应按照发包人的要求对永久施工围挡进行亮化，并保持其亮化的效果直至工程结束；临时施工围挡也应进行必要的亮化，达到与永久施工围挡的协调及施工周围环境的美观。

（一）工程建设标准工程建设标准及技术要求主要材料和设备的技术标准要求项目管理班组及生产操作人员要求项目施工重点、难点及关键技术工艺要求、施工机械设备要求、检测设备要求工程建设标准

《测量规范》（GBJ50026-2007）《工程建设强制性条文》承包人应遵照下列（但不限于）技术标准、规程和规范，下列技术标准、规程和规范如有更新版本的，遵照新版本执行。2、国家、行业技术标准及管理规定《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》。1、有关国家法律

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)《建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354-2005）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2017)《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑工程冬期施工规程》（JGJT104-2011）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)《建筑涂饰工程施工及验收规范》（JGJ/T29-2003、J250-2003）《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)《公共建筑技能设计标准》(GB50189-2015)《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50210—2011)

《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)《低压配电设计规范》（GB50054-2011）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GBS0736-2012）

《建设工程项目管理规范》（GB/T50382-2001）《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）《建筑机械使用安全技术规程》（JGB33-2012）《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870—2013)《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50651.70-2011）3、安全生产规范、规程与标准《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50382-2001）

本招标文件技术规格及要求，主要由分部分项工程工程量清单和相应的技术规格要求组成。1、说明：（二）工程建设技术要求上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规范、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规范、标准、规程执行。4、说明：《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

1.5.1国家及部颁与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程和材料设备供货商技术文件上的质量要求均适用于本工程；1.5本工程采用的标准及规范均为最新版本的国家及部颁和行业现行标；环境保护方面，必须使用国家和辽宁省有关标准。1.4本章节提出的各项功能要求和技术指标是对工程的最基本要求，并未对一切技术细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目工程施工有关的技术要求，均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应国际标准的有关条文。1.3承包人必须按国家颁布的强制性标准组织施工。1.2依据工程量清单和设计图纸等技术文件要求，本工程项目的材料、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。1.1请投标人仔细阅读招标文件的全部条文（包括合同条款），对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

2.2承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是通过勘查现场了解了工程的内容。2.1以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是现场勘查去完全了解工程的实际范围。2、工程承包范围的说明1.5.4冬雨季施工时，必须采取必要措施保证工程施工质量，费用含在投标报价内。1.5.3本标工程施工质量检验评定以国家及部颁建筑与安装工程质量检验评定标准为依据；1.5.2与本标工程有关的施工及验收技术规范；

3.2承包人应根据现场环境与工程特点，编制施工组织设计，严密组织，文明施工，不得扰民、不得污染环境、不得影响周边居民生活和交通安全。3.1现场施工组织应充分，在人员活动、材料堆放、施工时间安排上，按有关规定要求安排计划。3、施工组织与计划2.5工期要求：进场时间为合同签订后3日内，共计工期为30个日历日（具体进场时间以招标人指令为准）招标人有权根据工程实际情况调整工程进度计划，提前通知投标人。投标人应严格执行。投标人不应为此提出任何增加费用的要求，投标人在投标文件中对此予以明确承诺。投标人严格按照施工组织设计中施工进度计划进行施工，施工期间未按计划进行每延期一天扣除合同价款的2%作为违约金。投标人未按照总工期时间，按时完成本工程施工竣工验收，每延期一天扣除合同价款的10%作为违约金。2.4本工程承包方式为：包工包料。2.3本工程承包项目内容：对校园南侧围墙进行维修改造施工详见工程量清单。

4.2承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送发包人或监理人审核。发包人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求投标人在发包人或监理人直接监督下进行复核对照、测量。若经双方协商统一，承包人可邀请发包人的测量人员联合进行计量测量，经双方签认的测量成果，可直接用于计量付款。4.1承包人应负责工程施工所需的全部工程施工测量放线工作。4、现场施工测量3.5做好材料预定、施工设备预检、人员定岗及定编工作；工程材料的质检证明材料要求齐全、合格，特殊工种人证合一。3.4在满足总进度计划的前提前做好分项工程的计划安排，做好分项工序的穿插与衔接，确保成品保护、施工安全、工程质量等管理目标的实现。3.3施工进度总计划要满足实现合同工期的需要，根据发包人进度要求配备人员、材料、机械，并保证工程质量、施工安全及文明施工管理目标的实现。

6.1本工程的材料及设备由投标人根据现行规范、标准进行报价，并在投标文件中按本招标文件给定格式填写出规格、数量、单价、总价、产地、品牌等内容。6、技术要求5.3承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺检验试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。5.2承包人应按本工程相应技术规范条款中的规定和发包人指示进行现场工艺试验。5.1承包人应按技术规范中的有关规定对工程使用的材料以及工程指定的其他材料进行试验，承包人将材料试验报告报送发包人或其委托人。5、现场试验

6.6.1施工现场无材料堆放场地和排渣渣土堆放场地，因此而发生的材料、排渣堆放场地租赁费用，由投标人承担。6.6其他要求6.5工程竣工验收前，需对现场进行彻底清洁。6.4投标人应保证工程质量，保证材料质量、规格与数量，满足设计和施工现场要求。6.3投标人用于本工程的设备供货、主要材料，其产品许可证、产品鉴定证书、大连市建设工业产品备案证书齐全。6.2实际工程中使用的材料必须经招标人认可后，方可用于工程中。

7.3用于本工程的主要材料与设备，按本章“主要材料和设备的技术标准与要求”表中给定的推荐品牌、规格、性能等进行报价，投标人提供的主要材料、配件、设备等，应等同或高于推荐品牌及档次。7.2投标人所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和大连地区备案的产品；所有材料都必须使用环保材料，材料现场验收时执行国家相关标准。7.1本工程所需材料均应符合设计图纸中技术参数与技术规格要求。7、产品要求6.6.3投标人中标后，均应负责现场施工封闭并采取安全防护措施；负责施工过程中与卫生、城建、行政执法等部门的协调；负责周边建筑物、设施的保护与恢复；负责施工临时用水用电手续的办理，并承担用水用电费用。6.6.2施工过程中，因嗓音影响或其他原因需施工方临时停工，其停工费用损失风险由投标人自行在投标报价中考虑，并承担此项风险。

8、安全生产、文明施工及卫生要求7.8按照国家四部委《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）文件规定，本工程所需的材料属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。7.7本工程竣工后，由中标人委托具有室内环境检测资质的单位进行室内环境检测，检测费用在投标报价中考虑，由中标人承担；如室内环境检测不合格，中标人必须进行整改，直至达到国家相关标准或规范要求，整改所发生的费用，由中标自理。7.6本工程选用的各种材料、设备和施工工艺，必须符合防火安全相应规范的要求，投标人在投标报价中应考虑需办理消防备案或工程竣工消防验收的相关费用，工程施工过程和工程竣工验收时，招标人不再另行支付此项费用的。7.5根据工程设计要求，用于本标项目的设备、产品均应为经国家主管部门认可和大连地区建设及相关主管部门准入的设备、产品。中标人施工时所提供的主要材料和设备，应向招标人或监理工程师提供相关产品详细的出厂质量说明书、产品等级证明、检验报告、检验标准、质量证明（检测报告等）、出厂合格证、验收手册、调试报告及检测数据，按行政主管部门确定的标准验收，并无偿负责各种相关验收手续的办理。7.4上款提供的材料，属于类似材质、类似规格的，实际施工时，招标人对颜色、款式等不满意时，可以要求中标人按同等价格调整,如调整后仍不能使招标人满意，招标人将按同等价格自行采购。

8.6严禁随地便溺，一经发生将当事人立即清除出场，施工设备应定期维修保养，现场工机具、材料排列整齐美观。生活区域干净卫生，公共场所专人负责清理卫生，清除垃圾，做到工完场清。8.5提倡文明礼貌，杜绝酒后上岗作业现象，一经发生将当事人立即清除出场。8.4做好产品、施工半成品和成品的保护措施和检查工作。8.3施工现场的布置严格按发包人审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。8.2承包人项目全体参建人员应严格按发包人要求，做好施工技术及安全交底工作，着统一服装。8.1严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《污染噪声污染防治法》、《环境管理体系标准》（GB/T24000-2015）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等规范、规定。

8.12承包人须针对潜在人员的人身安全造成威胁的所有安全隐患及危险做好防范措施，坚决杜绝任何危险意外情况的发生。8.11施工现场对关键地点、工序、环节等控制，要有全面的技术、质量及安全保障措施。8.10施工现场不能影响相关人员的正常工作及相关单位的正常经营，并派专人负责疏导。8.9设立围挡及安全网，保护施工人员及他人的财产和生命安全等。8.8施工人员一定要遵守招标人的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不得在施工现场发生任何打斗事件。开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。8.7危险作业区域应用红白色小旗或标志杆、警戒线、警示带围起以示警戒，并设专人现场指挥作业。

主要材料和设备的技术标准要求三、项目管理班组及生产操作人员要求二、关键技术和工艺、新技术应用及施工、办公和检测设备要求8.13针对大风、雨天等特殊天气，应采用相应的安全措施。

标段号：项目名称：项目编号：ZHX2022-267建设工程响应文件正（副）本第四章响应文件格式

目录投标函件联系人：电话：手机：法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：供应商（公章）：项目地址：

六、业绩、信誉及管理人员五、相关资格证明文件：（资质证书、营业执照、税务登记证等）四、投标承诺书、项目经理承诺书、造价人员承诺书、安全生产承诺书三、投标函二、法定代表人授权书一、法定代表人身份证明书

成立时间：年月日，经营期限：地址：单位性质：单位名称：一、法定代表人身份证明书七、证书

二、法定代表人授权书日期：年月日供应商：（盖公章）特此证明。姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。资质证书编号：营业执照编号：

供应商公章被授权人签字法定代表人签字或盖章另附：身份证本授权书有效期与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。兹授权(委托代理人姓名)(身份证号）为我方委托代理人，参加政府（项目名称）（标段号）（项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

致：（采购人、采购代理机构）三、报价函4、本文件应按规定签署，否则响应文件无效。3、不得使用其他印章或电子制版签名2、法定代表人盖章和供应商公章，必须是经公安部门备案的印章。注：1、法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。

4.本磋商效期为自磋商截止之日起90个日历日。3.我方已仔细研究并完全理解了全部磋商采购文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对磋商采购文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。2.所附磋商响应价格表中规定的应提交和交付的工程磋商报价为人民币金额数，（同时用文字和数字表示）。1.我方承诺，我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商采购文件规定的供应商须满足的特定条件。完全理解磋商采购文件的内容，决定参与本项目，据此我方承诺如下：根据贵方（采购项目名称、标段号）（采购编号），供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述电子文件。

供应商代表签字或盖章：9.我方将严格遵守政府采购法律、法规等法律规范性文件的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。8.我方磋商响应文件、你方的成交通知书、磋商采购文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若磋商采购文件存在要求，而磋商响应文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受磋商采购文件的有关约束，并同意将磋商采购文件对供应商的要求作为供应商合同义务的组成部分。7.我方承诺磋商响应文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致成交结果无效，给其他供应商及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。6.我方已按磋商采购文件规定交纳了磋商保证金，并完全理解、同意并接受当发生磋商采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不退还磋商保证金情形时，我方所交纳的磋商保证金将不被退还。5.工期：。

注：1、本格式文件内容不得擅自删改。日期：联系电话（座机）：手机：项目联系人:供应商公章：供应商名称：

1、本供应商自愿在（工期）按照磋商采购文件及施工合同、工程量清单、工程建设要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照响应文件的承诺并满足磋商采购文件要求。本供应商已详细阅读了校园南侧围墙维修改造磋商采购文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：致：大连大学四、投标承诺书3、应按规定签字或盖章，否则磋商响应文件无效。2、供应商代表签字，必须是亲笔签名。

7、保证按照磋商采购文件及中标通知书规定签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。5、保证响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格、被没收投标保证金，并接受招投标行政管理部门依法进行的严厉处罚。4、接受磋商采购文件全部内容。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。3、服从磋商采购文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。2、遵守中华人民共和国、辽宁省、大连市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

13、保证不参与陪标、围标行为。否则，同意接受建设行政主管部门最严厉的处罚。12、保证按磋商采购文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。11、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。10、保证中标之后按响应文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备、检测设备。9、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规通过招标选定专业分包队伍。否则，同意接受违约处罚。8、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对供应商违诺处罚。

注：本文件应按规定签署，否则响应文件无效。年月日法定代表人（签名或盖章）：供应商（公章）：本供应商在规定的投标有效期限内及合同有效期内，将受磋商采购文件的约束并履行响应文件的承诺。若有违背上述承诺问题，将自觉接受建设行政主管部门依照法律法规和有关规定进行的任何处罚。14、如我方中标，保证按照大连市政府51号令及磋商采购文件要求，按月薪制足额支付参加项目建设的农民工工资，决不拖欠。如有拖欠，无条件接受有关规定的制裁。

承诺人签字：如在评标、定标、公示过程中发现本人承诺有虚假问题，或被举报核实有上述违反承诺行为，或在项目建设中有违规行为；我愿意无条件地接受市建设行政主管部门以下处罚：视情节严重，半年至二年内不得以项目经理身份参与工程管理，严重的吊销项目经理资格证书。在校园南侧围墙维修改造投标中所提供的个人资格及业绩均属实，不存在其他公司借用我项目经理资格投标的现象。如我公司中标，我保证按期作为项目经理承担该项目建设，在该项目建设期间，不再承担其他工程建设。我（姓名）在此郑重承诺：我是（供应商）编制内项目经理，目前没有在建工程项目，近三年内没有不良记录。致：大连大学项目经理投标承诺

注：本文件应按规定签署，否则响应文件无效。年月日手机：办公电话：项目经理资格证书编码：身份证号码：

身份证号码：承诺人（签字或盖章）：（印鉴）如在评标、定标、公示过程中发现有与承诺违背行为，或被举报核实有上述违反承诺行为；我愿意无条件地接受工程造价主管部门以下处罚：记入不良记录；视情节严重，半年至一年内不得参与投标项目工程量清单的编制工作，严重的吊销造价师（或一级造价员）资格证书。我（姓名）在此郑重承诺：我是（供应商）或供应商委托的（造价咨询企业）的注册造价师（或一级造价员），近两年内没有不良记录。在校园南侧围墙维修改造投标中所提供的个人资格及业绩均属实，且没有低于企业成本价编制工程量清单及投标价，在编制响应文件中没有恶意欺诈行为和恶意抬高投标报价行为。致：大连大学造价人员投标承诺

1、严格遵守国家《建设工程安全生产管理条例》、建设部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。安全生产承诺书注：本文件应按规定签署，否则响应文件无效。如为供应商委托的造价咨询企业的造价人员，需提供造价咨询企业与本单位所签的建设工程造价咨询合同。年月日办公电话：手机：造价人员资格证书编码：

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。维护负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有维护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；中标人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5、中标人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加维护的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。维护现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。4、中标人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到维修工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按维护人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

注：本文件应按规定签署，否则响应文件无效。供应商公章：供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：10、必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全生产管理条例》及《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。9、维护中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，维护现场必须具有相关的安全标志牌。8、所有维护机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

致：（采购单位、采购代理机构）信用承诺书附件：。相关资格证明文件：企业资质副本复印件、营业执照副本复印件、项目经理资质证书复印件、安全生产许可证复印件、信用承诺书（格式见后页）、政府采购节能产品、环境标志产品声明函（格式见后页）五、磋商采购文件要求供应商提交的资格证明资料及其他资料

承诺供应商（公章）：若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有良好的商业信用和健全的财务会计制度；我单位在参与（项目名称：标段号：项目编号：）的政府采购活动中，资源做出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

本单位承诺，本次参加的_________________________采购项目（标段号：项目编号：____________），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。政府采购节能产品、环境标志产品声明函说明：供应商可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。日期：单位负责人或授权代表（签字）：

认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。产品属性：节能、环保、节能环保。产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。说明：附件：认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。

2、项目管理机构人员配备情况1、供应商业绩和信誉年月日六、业绩、信誉及管理人员供应商公章：供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章：投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。

2019年1月1日至今完成的类似工程业绩一览表注：1、供应商获奖项目较多时可附表；1、供应商业绩和信誉3、生产操作人员持证上岗情况

（1）项目管理机构人员配备情况表（表后附人员证件复印件，并加盖公章）2、项目管理机构人员配备情况3、投标人必须保证其真实性，如有虚假，一经查实将按废标处理2、业绩证明为中标通知书、施工合同、竣工验收报告；注：1、企业业绩须提供有效证明材料复印件且加盖公章；

标段号：工程名称：（1）项目管理机构人员配备情况表（3）项目技术负责人简历表（2）项目经理简历表

工程名称：（3）项目技术负责人简历表标段号：工程名称：（2）项目经理简历表

标段号：项目名称：3、生产操作人员持证上岗情况标段号：

一、封面第一部分投标报价目录商务部分标书七、证书（如有）说明：此表不够可另附页,持证上岗人员数量须达到响应文件劳动力计划安排人员数量要求，并附持证上岗工人《职业资格证书》复印件。如提供虚假信息将可能导致废标。

七、措施项目清单计价表六、分部分项工程量清单计价表五、单位工程规费计价表四、单位工程费用汇总表三、工程项目总价表二、投标总价

2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。投标报价说明十、主要材料、设备价格表九、分部分项工程量清单综合单价分析表八、其他项目清单计价表

8.供应商应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。7.投标报价必须与工程项目总价一致。6.本报价的币种为人民币。5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。措施费必须与施工组织设计相呼应，不得恶意低报价或做象征性报价。

工程一、封面11、其他：10、措施项目分析表，分部分项工程量综合单价分析表必须能够详细反映综合单价计算过程及基础数据。9.工程量清单报价中所有要求签字、盖章的地方必须由规定人员签名和盖章并承担相应的责任；造价人员须签字并盖执业专用章，本项目要求造价人员必须为造价工程师或一级造价员。

法定代表人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）工程量清单报价表

编制时间：及注册证号：（签字并盖执业专用章）（或一级造价员）造价工程师

工程名称：建设单位：二、投标总价

（大写）：投标总价（小写）：

法定代表人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）

工程名称：第页共页三、工程项目总价表编制时间：

五、单位工程规费计价表法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）供应商：（盖章）工程名称：第页共页四、单位工程费汇总表

七、措施项目清单计价表工程名称：第页共页六、分部分项工程量清单计价表工程名称：

九、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称：八、其他项目清单计价表工程名称：

技术部分标书工程名称：第页共页十、主要材料、设备价格表工程名称：第页共页

机械设备、检测设备投入计划；劳动力投入计划及其保证措施；施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺；总体概述：施工程序总体设想及施工段划分、施工方案及施工方法；1、供应商须按磋商采购文件要求编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；本项目应包括以下9项内容及相关附表，如有缺项将被扣分，情节严重的将被废标；内容上必须结合工程特点、评分标准，有针对性编制。施工组织设计编制说明

相关表格及其它辅助说明资料。针对疫情施工安全措施；安全生产和文明施工措施及违约承诺；质量保证措施与违约承诺（应有保证实现质量目标的可靠措施）；针对工程量清单及施工管理的合理化建议；施工的重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案；

（5）合理化建议及意见表（4）施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案（3）拟投入的主要施工机械设备、检测设备表（2）劳动力计划表（1）计划开、竣工日期和施工进度图2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。工程名称：二、劳动力计划表1.供应商应提交施工进度图，说明按磋商采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。一、计划开、竣工日期和施工进度图

工程名称：四、施工重点、难点、关键技术、工艺分析及解决方案表说明：此页不够可另附页。工程名称：三、拟投入的主要施工机械设备、检测设备表

第六章评标细则第五章工程量清单工程名称：五、合理化建议及意见表说明：此页不够可另附页。

2、对磋商响应文件格式进行审查，主要包括文件是否齐全，是否正式打印，是否正式签署，是否有缺页及漏项，保证金是否已足额提供。1、对供应商的资格、资质进行审查，主要是本采购文件所要求的有关资格、资质及资信证明文件。评审小组负责审阅磋商响应文件。并对供应商递交的磋商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度等内容等有关内容进行审查：二、初步评审采购代理机构按照本文件说明接受供应商递交的符合要求的磋商响应文件。一、接受磋商响应文件

3)供应商在竞争性磋商有效期内撤回磋商响应文件。2)供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。1)从非正常渠道获得采购文件或自制复制采购文件。供应商有下列情形之一，其相应行将被视为无效，取消供应商进入评审阶段的资格。供应商给采购代理机构及采购人造成损失的，采购代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。三、无效磋商响应文件3、对磋商响应文件方案进行审查，主要包括内容是否详细、全面、合理、科学、可行。

四、综合办法8)法律、法规规定的其他情况。7)以他人名义参加或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。6)供应商串通报价或其他实质性的承诺。5)供应商以任何方式诋毁其他供应商。4)在整个竞争性磋商过程中，供应商有企图影响询价结果公正性的任何活动。

资格性评审表1-1校园南侧围墙维修改造在满足采购文件要求的项目工期。质量标准等的前提下，综合得分最高的供应商推荐为成交供应商。综合得分相同的供应商，以报价低着中标。五、确定成交供应商评审小组首先对供应商投标进行资格性审查和符合性审查，对通过资格性审查和符合性审查的供应商在工程的质量、工期、人员配备等方面内容进行磋商，供应商根据磋商结果进行最终报价，供应商最终报价计入价格评审，评审小组对供应商进行综合评审，综合评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

符合性评审表1-2校园南侧围墙维修改造2.《资格性审查表》是资格性评审的依据，不得对《资格性审查表》以外的内容进行资格审查。1.审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因请在备注栏内注明。注：

分项评分标准1-3工程评分办法2.认定响应文件无效的依据应属于《符合性审查表》所列内容。《符合性审查表》未列明的，不得作为认定响应文件无效的依据（属于法律法规规定的投标、报价文件无效的情形除外）。1.合格项打√，不合格项打╳，不合格请在备注栏内注明。注：

鉴于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“供应商”）拟参加＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（项目名称、标段号）（项目编号）＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商采购文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：（采购人）：编号：政府采购投标担保函（担保公司）附件1：评委会只依据投标人投标文件提供的证明判断投标人所投产品是否为加分产品，而不自行寻找相关的证据。对属于本次强制节能采购范围内的产品不得加分。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币＿＿＿元（大写），即本项目的投标保证金金额。3.磋商采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；在收到中标通知后30天内，供应商无正当理由未能与招标人签订合同；或在提交响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回投标；或（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：一、保证责任的情形及保证金额

（二）一旦收到贵方提出的第一条第一款事实的书面通知，我方将立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：(一)你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。三、承担保证责任的程序我方的保证期间为：本保函自开标之日起90个日历日内有效。我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间

（一）依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。五、免责条款（三）符合法律法规规定责任终止情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。（二）我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。(一)保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。四、保证责任的终止

保证人（公章）：企业信用担保公司本保函自我方加盖公章之日起生效。七、保函的生效因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为你方所在地人民法院。六、争议的解决（二）你方对磋商采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤消地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即不争辩、无挑剔、无追索地向贵方支付金额为人民币（金额数）保证金：本保函为（供应商名称）（以下简称“供应商”）(项目名称、标段号)（项目编号）提供的投标保函。致：(采购人)开具日期：投标保证金保函（银行）年月日

出具保函银行公章出具保函银行名称本保函自开标之日起90个日历日内有效。3.磋商采购文件及法律、法规等法律规范性文件规定的可以不予退还投标保证金的其他情形；在收到中标通知后30天内，供应商无正当理由未能与招标人签订合同；或在提交响应文件截止时间后到投标有效期届满前，供应商撤回投标；或

注：1、本函的内容不得删减，各银行自制的保函至少包含本保函的内容。出具保函银行传真出具保函银行电话出具保函银行地址签字人签名签字人姓名和职务

说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；小型和微型企业产品报价说明表小型和微型企业产品报价说明表格式（非联合体投标时提供）附件22、本保函需由一家在中华人民共和国境内注册和营业的银行出具。

供应商代表签字：供应商公章：供应商名称：4、未填报本表”的，评标时不对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除。3、填入本表的小型和微型企业须提供“中小企业声明函”；2、本表用于对小型和微型企业产品报价给予一定比例扣除（详见供应商须知）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……1.（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程、服务）附件3

（如有）残疾人福利性单位报价说明表格式注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。日期：企业名称（盖章）：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

4、未填报本表或未提供“残疾人福利性单位声明函”的，评标时不对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除。3、填入本表的残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”及其他证明文件（详见供应商须知）；2、本表用于对残疾人福利性单位产品报价给予一定比例扣除（详见供应商须知）；说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；残疾人福利性单位产品报价说明表

残疾人福利性单位声明函（如有）残疾人福利性单位声明函格式：供应商代表签字：供应商公章：供应商名称：

（如有）监狱性企业报价说明表格式日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

供应商名称：3、未填报本表或未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。2、本表用于对监狱型产品报价给予一定比例扣除（详见供应商须知）；说明：1、本表仅为非联合体供应商填报；监狱性企业产品报价说明表

未提供“由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件”的，评标时不对监狱企业产品报价给予一定比例扣除。（如有）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字：供应商公章：