招标人：义乌市建筑工务管理有限公司（单位盖章）（公开招标）招标文件（招标编号：YW20220715003）施工上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程

第二章投标人须知5第一章招标公告2目录2022年7月招标代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司（单位盖章）

第八章投标文件格式94第七章技术标准和要求93第六章图纸92第五章工程量清单编制86第四章合同条款及格式46第三章评标办法44

上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程已由义乌市发展和改革局以2020-330782-70-03-144445批准建设，建设资金来自自筹，出资比例为100%，项目业主为义乌市建筑工务管理有限公司，招标人为义乌市建筑工务管理有限公司，委托代理机构为浙江明达工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程的施工进行公开招标。1.招标条件上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程招标公告第一章招标公告第十章推荐、定标申报资料109第九章附件105

2.4工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。2.3施工总工期：390日历天。2.2招标范围：图纸范围内的弱电智能化工程（可视对讲、门禁管理系统、视频监控系统、背景广播系统、入侵报警系统、电梯五方通话、电子巡查系统、弱电机房设备、室外弱电系统等）施工工作内容，具体详见工程施工图纸和工程量清单。建设地点：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧。2.1项目概况：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块工程，建筑总用地面积30361.58㎡，总建筑面积138713.84㎡，其中地下建筑面积47651.25㎡，地上建筑面积91062.59㎡.由地下室二层、地上8幢住宅楼及门厅、垃圾房组成,S1#楼一层设有消控兼监控室机房,地下一层设有运营商机房、有线电视机房；本项目为上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程，工程量清单编制造价为万元。2.项目概况与招标范围

（二）拟派项目负责人：3.3本次招标不接受联合体投标。3.2具备有效的企业安全生产许可证；3.1具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质企业的独立法人资格；（一）投标人：3.投标人资格要求

3.8根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，至投标文件递交截止日止，本项目不接受在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人参与投标。3.7投标人及其法定代表人、拟派项目负责人自2019年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；3.6至投标文件递交截止日止，投标人及其拟派项目负责人未被列入招标投标失信黑名单（以浙江省发展和改革委员会公布的披露期内的失信黑名单为准）；3.5至投标文件递交截止日止，投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准）；（三）其他：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程或机电工程一级建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建工程。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

5.招标文件的获取4.1公开招标。4.招投标方式3.11招标人将对中标候选人提供的“推荐、定标申报资料”里的业绩（若有）进行公示，若存在弄虚作假行为的，经招标人核实取消其中标资格，招标人将提请主管部门对其进行处理并计入不良行为记录。3.10至投标文件递交截止日止，投标人及其拟派的项目负责人没有下列不良行为：①被义乌市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被义乌市建设局、金华市建设局列为限制市场准入的，或被义乌市建设局、金华市建设局列入严重失信黑名单的或被清退出义乌市建筑市场期间的；②被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；③被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的。3.9根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）规定，至投标文件递交截止日止，本项目不接受上月信用等级为D类、E类的投标人参与投标。

6.2投标文件递交方式：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.YWTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/)。超过投标截止时间未完成电子投标文件上传的，投标文件将被拒收。6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年月日时00分，电子招标投标交易平台：义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）。6.投标文件的递交5.3招标文件网上下载时间：2022年月日时00分至2022年月日时00分（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）自行下载招标文件。5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）。

7.2投标人自行选择是否网上投标确认并递交项目2的电子投标文件（即为项目1的“推荐、定标申报资料”，下同）。投标人如递交的，应在投标截止时间前将“推荐、定标申报资料”上传至项目2的投标文件中生成并递交，具体格式参照招标文件第十章进行编制，具体步骤参考项目1的电子投标文件制作方法。项目1投标文件解密完成后，递交项目2电子投标文件的投标人应登入相应不见面开标系统进行解密，如项目1完成投标文件解密的投标人数在“全部为正式投标人”的范围内时，项目2不进行解密，中标候选人另行递交定标资料。但投标人若未网上投标确认、递交并解密项目2的电子投标文件，造成未被推荐为正式投标人或未被确定为中标人的风险由投标人自行承担，视为投标人自动放弃相应权利，不作废标处理，不影响最终投标和开标、评标结果，且事后投标人对开标不得提出异议。7.1为便于投标人线上递交“推荐、定标申报资料”，本项目同时发布两个招标公告，分别为项目1和项目2。项目1发布的招标公告（不见面电子标，项目名称为：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程）为实际线上交易项目；项目2发布的招标公告（不见面电子标，项目名称为：辅助演示上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程）仅作为项目1“推荐、定标申报资料”递交的辅助项目。招标文件及其补充文件、投标文件的上传以义乌市公共资源交易平台发布的“项目1”为准，开标过程中所有活动均应通过项目1不见面开标系统进行。7.其他注：投标人自行选择任意地点登入不见面开标系统参加远程开标会。6.4本项目采用不见面开标，不见面开标系统网址为：http://ywjypt.yw.gov.cn:8090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login6.3投标人未进行（项目1）网上（即通过义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/））投标确认的，其递交的投标文件无效，不予开标。

2022年7月电话：0579-89909596电话：13506898535地址：义乌市诚信大道369号建投集团D幢10楼地址：义乌市雪峰西路968号科创园科技大楼A区6楼联系人：吴梦菲联系人：池淑贞招标人：义乌市建筑工务管理有限公司招标代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司8.联系方式注：未在投标截止时间前进行递交的，视为放弃递交。逾期未递交的，后果自负。

1.1招标项目概况1.总则投标人须知投标人须知前附表第二章投标人须知

1.1.6工程承包方式：见投标人须知前附表。1.1.5工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2招标项目的资金来源和落实情况

（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；（2）业绩要求：见投标人须知前附表；（1）资质要求：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：1.4投标人资格要求1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（4）其他要求：见投标人须知前附表。

（5）为本标段的监理人；（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.4投标人不得存在下列情形之一：

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）为本标段提供招标代理服务的；（6）为本标段的代建人；

1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（13）被依法暂停或取消投标资格的；（12）进入清算程序，或被宣告破产；

1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

2.招标文件1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应招标文件要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12偏差投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。1.11分包

（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：2.1招标文件的组成

（10）附件（9）投标人须知前附表规定的其他材料；（8）投标文件格式；（7）图纸及其他资料；（6）工程量清单；（5）工程规范；

2.3招标文件的修改2.2.3投标人确认收到招标文件澄清详见投标人须知前附表。2.2.2招标文件组成内容均以书面文件为准（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件为准），招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。2.2招标文件的澄清根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

（一）商务标主要包括下列内容：投标文件根据评标办法由商务标、资格审查资料组成，具体见投标人须知前附表。3.1投标文件的组成3.投标文件2.3.2当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足3日的，相应延长投标截止时间。

3）编制说明；2）投标报价扉页；1）投标报价封面；（3）已标价工程量清单（包含下列内容，具体格式以投标工具生成为准）；（2）投标函附录；（1）投标函；

9）暂列金额明细表；8）其他项目清单与计价汇总表；7）施工组织（总价）措施项目清单与计价表；6）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表；5）单位（专业）工程投标报价费用表；4）投标报价费用表；

15）主要工日一览表；14）总承包服务费计价表；13）计日工表；12）专项技术措施暂估价表；11）专业工程暂估价表；10）材料（工程设备）暂估单价及调整表；

3.2投标报价（二）资格审查资料包括内容：见投标人须知前附表。19）综合单价工料机分析表。18）综合单价计算表；17）主要机械台班一览表；16）主要材料和工程设备一览表；

3.3投标有效期3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。招标人设有风险控制价的，风险控制价在投标人须知前附表中载明。3.2.3工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。增值税税金的计算方法见投标人须知前附表。

根据义行服管〔2019〕10号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。本项目免投标保证金。3.4投标保证金3.3.3特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.7投标文件的编制3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。3.6备选投标方案见投标人须知前附表。3.5资格审查资料中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况按照省、市不良行为管理办法处理。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表。（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.3电子投标的要求3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

投标文件的递交4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。投标文件的密封和标记4.投标投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。3.7.4投标文件格式

投标文件的修改与撤回4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。开标时间和地点5.开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

（4）本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密截止时间为：投标人解密开始后30分钟内完成。（3）投标人进入不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被退回，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA锁不出故障。（2）开标前，请使用义乌市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。（1）本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内，若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用投标文件进行补救，一切后果由投标人自行承担。5.1.3为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：5.1.2本项目开标时通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

开标异议见投标人须知前附表。开标程序5.1.4投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。（6）本项目不见面开标系统开标网址为：http://ywjypt.yw.gov.cn:8090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，请各投标单位使用IE11及以上浏览器访问义乌市公共资源电子交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）上不见面开标大厅使用CA锁登录，完成远程开标。（5）投标人现场开标地点：详见投标人须知前附表。

5.5.1.1推荐委员会成员有下列情形之一的，应当回避：5.5.1确定正式投标人由（详见投标人须知前附表）组建的推荐委员会负责。推荐委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。5.5确定正式投标人见投标人须知前附表。5.4特殊情况处置投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.5.3正式投标人名单招标人通过义乌市公共资源交易平台进行公告，未进入正式投标人的投标人不再进行后续评标、定标环节，即不会被推荐为中标候选人。5.5.2按照投标人须知前附表的规定确定正式投标人。（4）法律法规规定的其他情形。（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（1）投标人的主要负责人的近亲属；

评标原则见投标人须知前附表。资格审查小组6.评标5.5.5投标人一旦投标，视为认可本项目推荐委员会确定的正式投标人。5.5.4推荐委员会应当向招标人提交书面推荐报告，推荐报告由推荐委员会全体成员签字，推荐报告应包括以下内容：（1）推荐委员会的产生过程；（2）推荐程序；（3）推荐结果；（4）推荐委员会名单。

7.1中标候选人公示媒介及期限7.定标、合同授予6.3.2推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。6.3.1资格审查小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（1）投标人的主要负责人的近亲属；7.2.3定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：7.2.2按照投标人须知前附表的规定确定中标人。7.2.1定标由（详见投标人须知前附表）组建的定标委员会负责。定标委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。7.2定标方式中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实（或资格审查小组依法重新评审等任何原因）被取消中标候选人资格时或查实存在不符合招标文件要求或存在影响中标结果的违法违规行为或不符合中标条件等情形被取消中标候选人资格时，若有效中标候选人不少于3名的，不再递补，将有效中标候选人推荐给招标人定标；若有效中标候选人少于3名的，按评审时投标人得分高低补足至3名，递补时若出现投标人总得分相同时，以报价低者优先；若报价亦相同时，由招标人通过随机方式确定。对于递补的中标候选人需在本章第7.1条规定的媒介公示不少于3日。若有效中标候选人少于3名，且无法递补至3名时，招标人依法重新招标。7.2.5招标人应在收到中标候选人名单7日内在市交易中心召开定标会议，完成定标工作。招标人若未能按时完成定标的，应通过本章第7.1条规定的媒介公示延期原因和最终定标时间。定标委员会依据招标人推荐的中标候选人，按照招标文件规定的方法确定中标人，定标方法见投标人须知前附表。7.2.4招标人在定标会议召开前可以对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询，是否需要详见投标人须知前附表。如招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行，并出具考察报告作为定标辅助。考察报告中不得有明示或暗示中标单位的内容。（4）法律法规规定的其他情形。（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（1）定标工作由招标人或其主管部门或其集团公司组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为7人及以上单数，组长由招标人或其主管部门或其集团公司的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、主持质询、编写定标报告等工作，定标委员会组长与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。7.2.8定标组织：（2）定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票，应采用记名方式并注明投票理由。（1）定标应遵循机会平等、权责对等、公开透明、诚信守约的原则。7.2.7定标原则：7.2.6定标委员会在票决前是否需要对中标候选人进行面试，详见投标人须知前附表。需要对中标候选人进行面试的，定标委员会应通知所有投标人进行面试。

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3中标通知（2）定标报告应包括内容：定标委员会的产生过程；定标程序；定标结果；定标委员会名单。（1）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。7.2.9完成定标报告（2）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.5签订合同7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。7.4履约担保7.3.2招标人自确定中标人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标候选人得票情况和定标结果，公示期不少于3日。公示媒介同本章第7.1条中标候选人公示媒介。

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：重新招标8.重新招标和不再招标7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

对招标人的纪律要求9.纪律和监督见须知前附表。不再招标（3）其他情形见须知前附表。（2）经评审后否决所有投标的；

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求推荐委员会、资格审查小组、定标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏正式投标人的产生过程、对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐、中标人的确定等情况以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，推荐委员会、资格审查小组、定标委员会成员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标、定标。对推荐委员会、资格审查小组、定标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者资格审查小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（2）开评标结束后；投标人对开标有异议的，应当在开标现场（或不见面开标系统）提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。（1）开标过程中；9.5.1投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理，投标人或者其它利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。监督部门的联系方式见投标人须知前附表。异议和投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。（5）异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。（4）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。投标人或者其他利害关系人对定标委员会的组建及定标程序有异议的，应当在中标结果公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，不接受投标人或者其他利害关系人对其余内容进行异议或投诉。（3）定标结束后；投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。

开标地点：开标时间：年月日时分（项目名称）标段施工开标记录表附表一：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容

招标人代表：记录人：监标人：（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）（二）开标过程中的其他事项记录（一）唱标记录

（项目名称）标段施工招标的资格审查小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题予以澄清、说明或者补正。（投标人名称）：编号：问题澄清通知附表二：问题澄清通知年月日

年月日（工程名称）资格审查小组.......问题：2、问题：1、请当事投标人的法定代表人或其授权委托人在系统发出通知起10分钟内进行上述问题的澄清、说明或者补正并加盖单位电子公章。

1.问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：（项目名称）标段施工招标资格审查小组：编号：问题的澄清、说明或补正附表三：问题的澄清

附表四：中标通知书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位名称）……2.

工程质量：符合标准。工期：日历天。中标价：元。你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。（中标人名称）：中标通知书

法定代表人：（签字或盖章）招标人：（单位盖章）特此通知。请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致）。项目负责人：（姓名）。

（招标人名称）：确认通知附表五：确认通知年月日联系电话：联系人：

评标办法（二）第三章评标办法年月日投标人：（单位盖章）特此确认。你方年月日发出的（项目名称）标段施工招标关于的通知，我方已于年月日收到。

资格审查小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：1.3投标文件计算错误的修正：1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，资格审查小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。1.1评标时，资格审查小组将首先评定每份“正式投标人”投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。1、评标原则：现场评分法

（2）在评审过程中，资格审查小组可以通过不见面开标系统，要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。（1）资格审查小组将按照规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。1.4投标文件的评审、比较和否决（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；除非资格审查小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；（1）如果数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（3）本随机数值一经抽取，以后任何情形包括本工程在复议或重新评审等情形时都将不会再次进行随机数值抽取。（2）投标人通过不见面开标系统对抽取结果进行确认，若对抽取结果有异议的当场提出，招标人通过不见面开标系统进行回复，若未在发出确认通知后5分钟内进行确认的，将视为对抽取结果无异议；（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；1.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定（4）资格审查小组在作出任何一项无效标（本招标文件中的无效标、废标等否决投标统称无效标）决定前，都将通过不见面系统告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托人应在系统发出通知起10分钟内进行回复并加盖单位电子公章。投标人应在评标期间关注不见面开标系统，如届时未按规定时间内回复的，则视为其认可评审结果。（3）资格审查小组依据本工程招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并推荐合格的中标候选人。

（5）确定进入算术平均值计算的范围；（4）商务评审；（3）初步评审；（2）资格评审；（1）熟悉招标文件和评标办法；2、评标程序

②初步评审结果在确定评标基准价前公布。注：①资格审查小组仅对招标人提供的“正式投标人”进行评审，其余投标人的投标文件不进行评审，即本章中的投标人指“正式投标人”。（9）推荐中标候选人。（8）计算投标人总得分；（7）计算商务报价得分；（6）确定评标基准价；

3.2初步评审投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，资格审查小组组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。3.1资格评审3、评标内容④资格审查小组在作出任何一项否决投标决定前，都将通过不见面系统告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托人应在系统发出通知起10分钟内进行回复并加盖单位电子公章。投标人应在评标期间关注不见面开标系统，如届时未按规定时间内回复的，则视为其认可评审结果。③在第（2）步、第（3）步、第（4）步和第（5）步评审时，每步经评审“正式投标人”中有效投标人不足3家的，则相应标段需重新招标。

（1）投标人存在投标人须知前附表第10.5条第2项情形之一的，不进入算术平均值计算范围；按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：3.4确定进入算术平均值计算的范围资格审查小组对通过初步评审的投标文件进行商务评审，投标人存在投标须知前附表10.5情形之一的，资格审查小组组织投标人询问核实后，情况属实的，商务评审不予通过，否决其投标。3.3商务评审资格审查小组对通过资格评审的投标文件进行初步评审，投标人存在投标须知前附表10.5情形之一的，资格审查小组组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。

上式中：投标人商务报价得分=100×［1－（|T－D|/D）×B］按以下方式计算商务报价得分：3.6计算商务报价得分（满分100分）详见投标人须知前附表6.3.1。3.5确定评标基准价

投标人总得分=投标人商务报价得分；3.7投标人总得分以上商务报价评分四舍五入保留2位小数。当（T－D）＜0时，B=3。B值为：当（T－D）≥0时，B=6；T为投标人商务标报价；D为评标基准价；

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）及当地建设主管部门颁发的施工合同专用条款（范本）。第四章合同条款及格式注：确定中标候选人后，投标人通过不见面开标系统进行确认，若对评审结果有异议的当场提出，招标人通过不见面开标系统进行回复，若未在发出评审结果通知后5分钟内进行确认的，则视为其认可评审结果。根据投标人总得分从高到低选择投标人须知前附表规定的人数，作为中标候选人，推荐的中标候选人最后一名若出现投标人总得分相同时，以报价低者优先；若报价亦相同时，则由招标人在开标现场通过随机摇号方式确定，且对中标候选人不标明顺序。3.8推荐中标候选人

国家工商行政管理总局住房城乡建设部制定制定建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）

发包人（全称）：义乌市建筑工务管理有限公司第一部分合同协议书第三部分专用合同条款第二部分通用合同条款（参照示范文本）第一部分合同协议书目录

3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。1.工程名称：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：

总承包服务费：总承包服务费不列入本次总报价；总承包管理、协调和服务费按专项分包工程中标价×3%（总承包服务费费率）由发包人在结算时支付，费率包干。本工程采用总承包管理和专项分包配合模式。施工承包单位（承包人）即为该项目的弱电工程承包人，对本次弱电工程负责。发包人选定的土建施工单位为总承包人，施工承包单位（承包人）纳入总包管理和协调范畴，整个项目的质量、进度等由总包单位管理和协调。具体详见施工图、招标文件工程量清单及发包人明确指令要求完成的其他工作。6.工程承包范围：。5.工程内容：详见招标文件。4.资金来源：自筹。

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日（具体开工日期以发包人签署的开工报告为准）。二、合同工期

（2）规费（含税）：人民币（大写）元(¥元)；安全文明施工基本费（含税）：人民币（大写）元(¥元)；其中：人民币（大写）元(¥元)；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式

承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：单价合同。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写）元(¥元)。（4）专业工程暂估价金额（含税）：人民币（大写）元(¥元)；（3）材料和工程设备暂估价金额（含税）：人民币（大写）元(¥元)；

（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在浙江义乌签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间

发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份副本份，承包人执正本份副本份。十三、合同份数本合同自承包人提交足额的履约担保，双方签字盖章后生效。十二、合同生效

电话：电话：或委托代理人：或委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：

（参照示范文本）第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：/。1.1.3.9永久占地包括：建设用地规划许可证范围内的土地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按发包人相关要求执行。发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。发包人提供国外标准、规范的份数：不提供；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供；1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。1.4标准和规范

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图捌套（含竣工图），图纸上索引相关图集由承包人自备；承包人要求增加的，发包人代为复制，复制费用由承包人承担；发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于七天发包人向承包人提供图纸；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书及补充协议；2、中标通知书；3、投标函及其附录（如果有）；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求，7、图纸；8、已标价招标工程量清单或预算书；9、其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；已完工程量统计月报表和下月进度计划每月20日前提供；每月20日前上报下月工程款计划；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划及发包人、监理和政府规定要求必须提供的其他文件；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：为完成本工程所需的设计文件（含勘察文件）。

1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的图纸由承包人提供。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：接到报告后十四个日历天内书面答复批准或修改意见，对发包人提出的修改意见承包人应予以修改并重新上报。

1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表。

1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人仅提供通往指定区域的道路，场地内临时道路及出入通道由承包人在投标前自行踏勘确定并承担相应费用，在施工期间的维护及相应费用由承包人承担；如利用地下室顶板做为运输通道及材料堆放场地，必须提交设计院书面确认并符合相关规范要求，严格按设计要求进行加固才可以利用；如因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续并承担相应租赁、建设、拆除恢复等一切费用；工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮以及临时设施（包括临时道路）的拆除，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续；保证施工现场车辆通行顺畅；上述所有费用均由承包人承担（已包含在合同价中），若承包人不及时修复的，发包人有权自行或委托第三方进行修缮，产生的费用或损失由承包人承担，发包人可在应付工程款中扣除。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为界。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：承包人应配合发包人从指定的场外道路至场内道路、绿化和交通设施的维修、养护和管理；由承包人按义乌市建设局、安监、环保、行政执法、创建办等部门的相关规定实施标化施工管理，承担相关费用，发包人给予配合。1.10.1出入现场的权利

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差及调整方法同专用条款10.4.1条。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款内。

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：总承包人提供水电接口，总承包人有权对分包单位的水电费使用情况、建筑垃圾堆放等进行督促、管理。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人出具的书面通知为准。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人做好现场全过程协调、监督、签证等管理工作及技术服务工作，行使工程质量管理、隐蔽工程的验收、设计变更工程签证、材料价格的签证、工程价款的拨付等工作。（其职权以书面形式另行通知）。

3.承包人发包人提供支付担保的形式：不提供。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。2.5资金来源证明及支付担保施工用电、用水的费用：由承包人支付。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合项目所在地城建档案馆有关施工资料的接收要求（纸质+电子版）。承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在初验前向总承包人提供所有验收所需资料。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向发包人提供竣工图纸及竣工资料六套，光盘六套。1、承包人提交的竣工资料的内容：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料。3.1承包人的一般义务

(5)承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，做好所需资料的整理等各项工作。(4)临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地，承包人自行解决。(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。(2)服从发包人及总承包单位的管理每周向发包人、监理单位汇报工程的进展情况，参加每周的监理例会，并形成书面文件上报备案。(1)应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。2、承包人应履行的其他义务：

(11)总包人向承包人提供水准点与座标控制点，承包人应做好预埋件的埋设工作。(10)承包人应配合总包人完成竣工备案资料移交。(9)承包人必须采取有效措施，确保在节假日期间不影响总施工进度。(8)承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状，校核无误后方可施工；否则由此造成的返工及损失由承包人承担。(7)承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处以及对图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。(6)承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

(17)根据本合同的质量要求，按时优质完成工程的制作、安装和保修服务工作。(16)承担竣工验收后所有工程的成品保护及交付前的保洁工作，产生的各项费用，由承包人承担，该费用已包含在合同价中。（15）弱电工程施工中如涉及到政府有关部门检查、检测，由承包人负责组织并承担相关费用，该费用已包含在合同价中。(14)承包人必须按照义乌市人民政府办公室《关于加强建筑工地文明施工管理的实施意见》义政办发【2014】196号意见进行安全文明管理，落实安全文明施工措施。(13)工程在施工现场中的位置或布置：按总平面图，与总包协商确认，场布图在开工前十天提供给发包人。施工现场环境：如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准，承包人应根据现场实际合理安排好上述工作。(12)承包人所必须自行配备的脚手架应自行配备。总包提供现有脚手架及垂直运输，不符合承包人施工要求的由承包人自行解决，该费用已包含在合同价中。

身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理(19)承包人负责提供所有的技术资料及材料、构件及五金配件清单、产品合格证、使用说明书、质量保证书及其它必须的相关技术资料。(18)积极配合发包人和其他施工单位要求的其他工作。

电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币5000元/次的违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权终止合同，并追究相关经济责任。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于5日，以考勤机考勤或现场书面签到考勤记录为准。承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、文明施工、工期及成本控制。项目负责人所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为承包人的行为，均由承包人承担。通信地址：；

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除承包人每人3万元的违约金，并由承包人承担由此造成的一切损失。承包人进场后3日内，需提交施工现场主要管理人员名单及从业资格证书，并取得发包人书面确认。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内，承包人应按照招标文件规定将项目管理人员报发包人审核。3.3承包人人员3.2.4项目经理无法正常履职的，发包人有权提出更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除5万元的违约金，并由承包人承担由此造成的一切损失。（2）在施工期间未经发包人许可不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须征得发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，处以10万元人民币每人次的违约金。（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。承包人更换项目经理时，应提前7天书面通知监理人和发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

3.5.1分包的一般约定3.5分包3.3.7工地监理例会等会议以通知参加为准，项目经理等主要负责人及班组负责人必须准时到位，不得无故缺席。项目经理因无故缺席会议的，每次罚款2000元，技术负责人缺席每次罚款1000元，施工员、质检员、安全员、资料员、班组负责人缺席每次罚款500元。3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若承包人项目管理班子人员无故缺岗，项目经理每少一天处5000元/天违约金，技术负责人、专职安全管理人员及其他项目管理人员每少一天处1000元/天违约金，从工程款中扣除。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自调换技术负责人，发包人有权要求承包人承担每3万元整/人的违约金；擅自调换其它人员的，发包人有权要求承包人承担1万元整/人的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于5天（具体以考勤机考勤或现场书面签到考勤记录为准），需要离开现场的需经发包人同意。

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。3.5.4分包合同价款允许分包的专业工程包括：不允许分包。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：按国家行业相关规定执行。禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

履约保证金的返还：在工程验收合格后并完成发包人报批程序后10天内，如双方不存在争议，在扣除相应违约金后，余额全部无息退还；如双方存在争议，在双方解决争议后，扣除相应违约金，违约金从工程款中扣除，进入奖罚财务结账后将余款无息退还。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：签订合同前，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金额为：合同价的2%，可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委【2017】255号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局【2018】62号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由投标人企业基本账号开具。承包人是否提供履约担保：是。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。3.6工程照管与成品、半成品保护

4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的本工程监理合同执行。凡涉及到增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单如签发之前没有经过发包人的书面认可，视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。关于监理人的监理内容：按发包人与监理人签订的本工程监理合同执行。4.1监理人的一般规定4.监理人

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

5.1质量要求5.工程质量在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/；4.4商定或确定关于监理人的其他约定：/。通信地址：；

③开工前要进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程。②对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，落实质量责任制，在各施工班组设质检员，并将制度和人员名单报工程师备案。①为保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须严格管理，确保工程质量。5.2.3质量保证5.1.1特殊质量标准和要求：/。承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权要求承包人支付违约金并赔偿损失。

⑨本工程要求实行精益化管理，因此产生的费用不另行增补。⑧接受发包人定期不定期的施工质量、进度管理、安全等的检查。⑦对由发包人确认的影响工程品质的重要工序和节点，承包人在施工前须按发包人要求编制专项方案，经发包人及监理审核通过后方可实施，因此产生的费用不另行增补。⑥承包人违反施工技术规程的操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，经工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。⑤加强质量监控，现场质检的原始记录必须真实、准确、可靠，不得追记，不得弄虚作假，接收质量检查时，必须出示原始资料。④工程现场要实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，认真做好自查、互查和检验。

6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经监理人、承包人共同现场验收后填写；分部分项工程验收前，承包人需提供与本分部分项工程验收的相关的施工技术资料并经验收合格后才能进入下一道工序。对需验收而未验收就进入下一道工序的，承包人每次需向发包人支付违约金2000元，且发包人有权要求重新验收，相应费用由承包人承担，且工期不予顺延。5.3隐蔽工程检查

6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。③承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。②承包人应严格按照“义乌市文明标化工地”的要求组织施工，满足工地开放日的有关要求和标准；遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。①承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工

b、承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；a、承包人应严格按照合同要求的有关标准的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。（2）其他合同当事人对文明施工的要求：本工程要求配合总包单位按义乌市安全文明施工标化工地施工。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

上述事项涉及的费用均由承包人自行承担。g、对于工程质量安全检查，承包人应服从发包人按照《义乌建设投资集团有限公司建设项目参建单位安全管理实施细则（试行）》进行管理；f、在双方签订合同的同时，必须签订《安全生产责任书》。e、承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加；d、安全施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干，发生伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人及建设行政主管部门并承担全部赔偿责任，按照国家有关法律法规严肃查处，按《义乌市建设投资集团有限公司安全事故处罚办法》进行违约处理；c、承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位；

7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.7承包人应按“五水共治”要求进行污水排放，并满足义乌市相关部门要求，费用已含在合同价中。6.1.6关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：承包人正式进场完成施工组织设计审查、施工许可等相关手续，将安全文明施工基本费一次性支付给承包人；承包人应按照义建局〔2018〕145号（关于转发《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》的通知）要求执行，确保安全文明施工基本费专款专用。

7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前15天。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后1个月内需进场开工。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前15日。7.3.1开工准备

②因承包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，反之，价格下降造成的价差则由发包人受益。①因发包方原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，反之，价格下降造成的价差则由承包人受益；7.5.（1）工期延误：工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期延长。工期延误应根据造成工期延误的原因来分析各方当事人相应的责任。7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.4测量放线

7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5.（5）如遇法律、法规、规章及政策性变化导致工期延误按照第八条“关于法律、法规、规章和政策等变化的调整”执行。7.5.（4）工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围。7.5.（3）工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前28天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。工期延长期间，人工、材料、机械价格调整应根据合同约定计算。7.5.（2）工期延长：承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任。

7.5.3双方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全部履约保证金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成总工期延误，每天处以5000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。7.5.2因承包人原因导致工期延误除以上情况和发包人另行书面同意外，其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。双方确认为：①未按合同规定支付工程款超过2个月而影响施工关键线路进度；②重大设计变更而影响施工关键线路进度的；③非承包人原因引起的，发包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按发包人、监理单位三方协商一致后的书面签证予以顺延；④义乌市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，工期不予顺延，但政府发文要求停工及异常恶劣的气候条件的除外。

（6）因承包人原因的待料工期不予顺延；（5）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需作整改，其整改费用由承包人自行承担，并负责经济赔偿，工期不予顺延；（4）承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；（3）承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，工期不予顺延；（2）因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按采购前报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；（1）因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，不予顺延；

（1）24小时内降水量达50MM及以上的暴雨；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用或签证价格不符合自身主张等）擅自停工或变相停工（发包人要求的除外），否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处10000元/天的违约金。7.6不利物质条件（7）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序，工程师也不考虑延长工程总工期。

8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励注：以上数据以义乌气象台提供的数据为准。（3）日气温超过38度或低于零下10度。（2）风速达到8级及以上的台风；

(2)对于发包人在招标文件和合同文件中约定了参考厂家、品牌、规格并由承包人组织采购的材料设备(即甲控乙供材料设备一览表)：(1)除发包人供应材料设备表以外的本工程所用的所有材料设备均由承包人组织采购。8.4.4承包人采购材料与工程设备的补充约定：8.4.3发包人供应的材料与工程设备补充约定：/。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.4材料与工程设备的保管与使用

a.承包人在订货前须将三家以上的材料设备样品和有关生产厂家及技术资料交发包人、工程师进行选择。(3)对于发包人没有在招标文件中约定参考厂家、品牌和规格的材料设备：d、如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，发包人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，变更后的品牌材料价格不予调整。c.所有材料在供货之前承包人均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供发包人批准。b.承包人应在开工后7天内提交材料设备使用计划，且按此计划在材料设备使用前1个月内将品牌、产地、厂家、规格等必需资料报发包人备案。如未报发包人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由发包人在推荐品牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作调整。若承包人所报品牌在推荐范围外且能提供依据，证明所报材料档次、质量确实高于推荐品牌的，经发包人认可后，可用于本工程，价格不予调整。承包人所报品牌原则上不予变更，如因工程实际中所报品牌材料停产、质量差、供货商恶意抬高价格等确需变更的，由承包人在推荐品牌中选用，报发包人批准，或由发包人另行增加品牌由承包人自行选择，且变更后的品牌材料价格不予调整。a.承包人在采购时必须按招标文件和合同文件约定的厂家、品牌、规格供货。承包人拒绝执行招标文件和合同文件约定的，则发包人有权选择自行供应此部分材料或设备，由此产生的费用由承包人承担，承包人另外向发包人支付该部分实际采购价格等额的违约金，以上款项从工程款中直接扣除，由承包人承担工期延误的责任。

（8）由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件备案。（7）承包人应于每月20日向发包人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。（6）所有工程用材料设备等到货时，应由承包人提出申请资料（包括但不限于原承包人报审资料、发包人审批意见、进场材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、检测报告、合格证、质量保证书、原产地证明、许可证、准用证等证明和出厂日期等），收到资料后工程师组织发包人、设计单位及承包人就进场的材料设备的包装、外观和有关资料等按发包人审批的要求及设计规范等要求进行验收（必要时去工厂验收，所有费用已包括在合同价中）或抽查试验。承包人应充分考虑验收时间（收到申请资料后3天内），所有因承包人提交的验收资料不符合要求或未按要求组织验收或验收不合格，造成的时间的延误，承包人均不能作为工期延误的理据。（5）承包人在订购工程使用材料设备前，必须获得发包人、工程师及设计人的书面批准文件，否则造成的一切经济损失、工期延误由承包人承担。发包人、工程师及收件人对承包人的任何批准、许可使用均不能免除承包人根据合同质量条款、设计要求、相关法律法规、验收规范等所应承担的责任。（4）承包人需要使用代用材料时，其材料设备品质标准必须等同或高于招标文件约定或发包人提供样板的标准，承包人可提交替代材料的建议供发包人及工程师考虑，发包人及工程师有绝对权力批准或不批准。批准应以书面形式发出，否则无效。发包人及工程师的任何批准或不批准不会减轻承包人按合同文件要求所承担的责任。在获得批准之前，替代的建议不能实施。如获批准，其增加费用，由承包人承担，其减少的费用全部扣除。b.未经发包人、工程师书面同意的材料和设备不得用于本工程。发包人、工程师有权要求承包人撤换未经书面同意的材料设备，由此发生的费用和工期延误全部由承包人承担。

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：甲控乙供材料设备一览表中所规定的材料均需提供一个计量单位的样品。8.6.1样品的报送与封存8.6样品(11)本工程所有材料的颜色及样式须经发包人同意确认后方可用于施工，相关费用不作调整。（10）由于签证价无法达成一致，或调整个别供应方式对工程整体进度、质量更有利时，发包人有权根据实际情况对材料供应方式进行调整，由此调整对承包人合同价款的增加和减少按合同执行，均不给予其他任何补偿。（9）承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管保护工作。

9.1.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施

9.3.1本工程的一切材料设备在用于本工程之前，均应按照法律、法规和规章和有关标准、规范规定以及本合同的约定，在工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送有资质的检验机构进行检验，不合格的不得使用。9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。9.1.4试验设备

⑥如发包人、监理人对检测结果有疑义，发包人有权委托其它独立的检测机构另行检测，检测结果合格的，发包人承担检测费用；检测结果不合格的，相应检测费用由承包人承担并从合同价款中扣除。⑤承包人进行的工程材料取样试验和现场工艺试验所发生的费用由承包人承担，如果某些材料取样试验和现场工艺试验必须到外地进行，发包人和承包人人员的差旅费各自承担。④通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送工程师审批，并经发包人批准后才能用于施工。③承包人应按合同文件的规定或发包人指示，进行现场工艺试验，承包人应在每项现场工艺试验开始前，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报送发包人和工程师审批，工程师应在收到该项工艺设计和试验计划后3天内批复承包人。现场工艺试验应在该项工程正式施工前进行，且不得影响工程进度。②承包人应按合同文件的有关规定对工程使用材料按照设计和规范要求进行检验，并将材料试验报告报送工程师、发包人审查。①承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范以外的材料送检，检验合格的费用由发包人承担，若检验不合格，则相关费用由承包人承担。

变更按照以下规定执行：义乌市建筑工务管理有限公司工程变更签证管理办法、义乌市建设投资集团有限公司工程结算管理办法及现行有关规定。10.变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。9.4现场工艺试9.3.3检验试验费的约定：/。9.3.2材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律、法规和规章和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出，报工程师确认后施行。

A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定：（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价（具体详见专用合同条款补充条款）；某个清单子目合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减超过幅度（15%或25%）以外部分的工程量单价按照第（3）、（4）重新计算综合单价。关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则10.4变更估价

(6)投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：（5）有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按《浙江造价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的材料设备由监理人、承包人、发包人、审核单位四方询价确定。（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价（清单编制造价）编制的基期价格）和义行服{2019}17号关于发布义乌市现场评分法招标项目参考让利区间的通知规定的让利幅度区间项目的高值让利后提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。C、如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按照本10.4款中的第（3）、（4）条重新计算综合单价。B、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

B、工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。A、工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；(7)综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:C、其他异常情况。B、虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；A、投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

②投标报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同承包人优惠，不因施工组织设计的调整而增加费用。①项目的所有组织措施费(不含安全文明施工基本费中的智慧工地、疫情常态化防控增加费用，此两项目费用按补充条款21.24条调整)、以项为单位的技术措施费根据投标报价包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，中标后均不再调整；不以项为单位的技术措施费根据实际调整。（9）其他：②工程变更增加费用拨付比例为审核批准增加金额扣除甩项和变更减少后净额的60%，其余在工程结算审核后支付。①单项变更在100万元及以上并已实施的，或累计变更（不含100万元及以上单项变更）每达到200万元及以上且占合同价款5%及以上并已实施的，可以预拨资金；（8）工程变更费用的支付按义财建【2018】6号文件《关于调整政府投资项目工程变更、材料上涨风险资金申拨指导意见的通知》执行，部分内容摘要如下：

10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议③本工程结算造价以相关部门审核为准。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目本工程不设暂估价。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：11.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

合同价款中包括的风险范围：①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除合同条款第11.2条外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价款外另行计列及调整；③造价部门发布的价格、计价依据及规范的调整；④施工期间的停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除涉及规费政策变化的，另行按发文规定执行外，规费一律不调整；⑦除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。（1）采用单价合同。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.3本工程工程量清单编制造价编制采用的信息价基期为2022年6月份。11.2涉及增值税、规费政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。

（二）单价的确定1、项目的工程量依据约定的计价规则按实调整；（一）工程量的调整：具体调整方法如下：除上述合同条款外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价外另行计列及调整。风险范围以外合同价格的调整方法：1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；3、合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量调整；有关增值税税率调整引起造价调整的，将按国家有关规定按实调整。

（3）安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件执行；（2）其他工程款预付款：合同签订后，承包人正式进场完成施工组织设计审查等相关手续，正常开工前支付合同价（不含安全文明施工基本费）的9%；（1）工资性工程预付款：工程开工前支付合同价的1%，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”；12.2.1预付款的支付本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程预付款和其他工程款预付款等具体如下：12.2预付款根据合同专用条款10.4.1条执行。

12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：本工程不提供预付款担保。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：按12.4.1付款。预付款支付期限：合同签订并备案生效后，承包人正式进场完成施工组织设计审查等相关手续，正常开工前支付。

12.3.4总价合同的计量12.3.3单价合同的计量：按通用条款执行。关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期工程量计算规则：根据图纸及变更联系单、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、清单编制说明及浙江省、义乌市有关规定的工程量计算规则计算工程量。12.3.1计量原则

12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。

（1）工程量按月计量，经监理单位和发包人确认后，已完合格工程量价款的10%作为工资性工程款，由发包人按月划入“农民工工资支付专用账户”,已完合格工程量价款的60%作为工程款,支付给承包人；2、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、由监理单位、发包人签章后，进入发包人的付款程序，并以电汇的方式支付；本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程款和其他工程款支付方式及时间如下：根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。关于付款周期的约定：按月计量支付。

3、已完工程量报经监理人、跟踪审核单位（如有）审核、发包人审定，发包人接到承包人报告之日起14天内审查确认，在双方确认计量结果无异议及发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后的14日内，发包人应向承包人支付工程进度款（若对计量结果有异议，审核时间相应顺延）。（6）施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应在当月申请进度款之前完成，并请发包人复查通过，否则相应工程款顺延至下月拨付。不合格项目不计入当月完成工作总量内，即不能申报支付进度款。（5）发包人每次支付合同价款（包括预付款）前，承包人均需提交付款申请及相应金额的增值税发票，否则发包人有权暂缓支付且无须承担逾期支付责任。（4）若每期支付的工资性工程款不足以足额支付农民工工资的，经监理人、发包人审核后，可将不足部分从每期支付的工程款划入“农民工工资支付专用账户”。（3）提交完整的竣工结算资料经中介机构审核并经发包人确认后付至本工程结算价款的98.5%；其余1.5%留作保修金，按规定进行保修，保修金在竣工验收通过二年后的28天内扣除违约金后，一次性付清；（2）本工程竣工验收合格后，承包人移交完整工程竣工资料，并做好一切移交手续后支付至合同价（如有甩项，合同价作相应调整）的85％（含预付款和安全文明施工基本费）；

④工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的工程进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。③承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。②付款手续：按合同规定上报进度款支付报表，并递交同步的工程技术资料给发包人，结合经批准的施工组织设计中的进度计划，经监理单位、发包人确认后支付。①工程报表：工程开工后，承包人报送的本月工程报表内容应包含月度完成工程量产值、当月施工班组及民工清单、民工工资发放清单（加盖承包人财务章）、民工工伤保险费缴纳清单及上一次工程款实行专款专用的有效凭证、安全统计、实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施给发包人；5、工程款支付的其他条件：4、承包人必须保证本工程的工程款专款专用于本工程，不得挪用，否则发包人将上报上级主管部门处理。

⑤因不可归责于发包人的事由，造成与本工程有关的（包括承包人与第三人间）任何诉讼或仲裁发生时。④工程进行中，有应负责赔偿之事由发生，经发包人提出而未获解决的。③承包人对其劳务人员及分包人或材料商未付款或其它原因致本工程有纠纷时。②工程各分项进度、总进度较分项计划、总进度计划落后10%以上，或明显有不能如期完工的现象时。①工程施工有重大缺失或明显违约行为时；经通知改善而未改善或迟延改善时；或承包人未按照发包人要求完成有关事项的。6、如承包人有下列情形时，发包人有权暂停对承包人签证或付款，直至停止付款原因消除为止。

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行，内容包括本次付款周期内形象进度、已完成工作量及对应金额。12.4.2进度付款申请单的编制7、发包人支付工程款前，承包人必须开具同等数额的正规增值税专用发票。因承包人不及时提供发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证、抵扣的，或因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并承担赔偿责任。待支付至结算款98.5%时需同时提供至100%的增值税专用发票；否则，发包人有权拒绝支付工程款。已完工程量报经监理人、跟踪审核单位（如有）审核、发包人审定，发包人接到承包人报告之日起14天内审查确认，在双方确认计量结果无异议及发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书后的14日内，发包人应向承包人支付工程进度款（若对计量结果有异议，审核时间相应顺延）。⑦待停止付款原因消除后，以上款项支付允许发包人有30天的后延。⑥工程进度、结算款支付前，出现的工程质量安全问题，还未整改完成的。

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后2天内完成审查并报送发包人。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。12.4.3进度付款申请单的提交

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以未支付的进度款为基础按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人审核报告确认后6天内完成审批并签发进度款支付证书。

13.2.1竣工验收条件：13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2竣工验收程序（1）施工中无设计变更，由承包人在发包的施工图上加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中有少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更联系单，在竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图不能作为竣工图的，由承包人委托原设计单位组织重新绘制竣工图，并承担相应费用；（4）初验前向总承包人提交完整竣工资料及竣工图6套、光盘6套，并无条件配合总包完成本项目的竣工验收。

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；13.3.1工程试车内容：按通用条款执行。13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

13.6竣工退场(2)设备安装工程具备系统联动调试条件时，由承包人组织调试，并在调试前48小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，提交调试大纲，承包人按要求做好准备工作。调试合格，双方在调试记录上签字。(1)设备安装工程具备系统调试条件时，由承包人提前15天提交调试方案，经发包人确认后，由承包人在调试前48小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。调试合格，四方在调试记录上签字。设备安装系统调试关于投料试车相关事项的约定：/。13.3.3投料试车

政府性投资项目按《关于印发义乌市政府性投资项目厉行节约反对浪费实施办法的通知》（市委〔2014〕27号）要求送审；国有企业投资的公益性项目按《义乌市财政局关于国有企业投资公益性行业项目审核服务暂行办法》（义财稽〔2018〕1号）要求送审。承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单、并递交完整的结算资料。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：承包人应在竣工验收通过并接到发包人书面通知之日起30日历天内完成竣工退场，每延期一日，承包人应当向发包人支付违约金人民币2万元。13.6.1竣工退场

（2）在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担。（1）承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料具体结算资料及要求详见《义乌市建设投资集团有限公司建设工程结算审核管理办法》。发包人对结算资料符合性14天内完成审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字后方可视为发包人收到竣工结算资料。B、其他关于竣工结算的要求：A、发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：结算资料一式四份，其中原件贰份，具体按发包人要求。

14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：工程竣工结算经双方共同书面确认后并收到承包人递交的支付申请单14日内，承包人应提供已收款明细表，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对帐并确认。对账确认后28日内，若承包人已开具的增值税专用发票金额低于工程结算价款总额的，承包人应按发包人要求开具剩余金额的增值税专用发票，在发票验证符合规定，发包人保留工程质量保修金及约定的其他保留款项后，14天内付清剩余的工程结算价款（如遇抽查复审，待复审结果出具，另行结算）。若承包人已开具的增值税专用发票金额高于工程结算价款总额，承包人需开具红字发票的，发包人应予配合。（4）承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价和变更引起的增减费用，对于工程审核（预算、清单、结算、结算报审前变更联系单费用等的审核）费用支付的约定：承包人同意发包人指定的具有合格资质的造价咨询单位或跟踪审核单位进行审核并认可其审核结论，并根据浙江省物价局【浙价服（2009）84号】关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知规定，核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由承包人承担，即核减、核增追加费＝（核减额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%。（3）自完整、有效的结算资料收到之日起14日内，发包人自行审核或发包人（财政）委托有资质的工程造价咨询人，进行审核，造价咨询人应在90天内完成审核初稿并给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的（承包人在接到发包人提出的核对意见后30日内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可），则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专用条款第20条约定处理。

14.4.3本工程建设项目被市行政部门、财政部门等列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求提供。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自工程通过竣工验收合格之日起24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）结算价×1.5%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第（2）种方式：

（2）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起48小时内派人保修；如承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，发包人有权委托他人修理，保修费用从质量保证金内双倍扣除。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到事故通知后，2小时内到达事故现场抢修，否则发包人有权委托他人抢修，保修费用从质量保证金内双倍扣除。（1）承包人应按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》、《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。关于质量保证金的补充约定：（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。15.4.3修复通知工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修（3）保证金的退还：结算审定价的1.5%作为质量保证金，缺陷责任期满后（扣除违约罚款），无任何遗留问题后退还质量保证金，均不计利息。保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：若影响关键线路工作的仅工期予以顺延。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4执行。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。

承包人违约的其他情形：16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。

（6）原材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以0.2-1万元违约金。（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不交纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除，且发包人将追加2-10万元/次的违约金。（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准。（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人、监理人查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理和发包人复验的，每延迟整改一天处违约金500元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，每次处违约金0.2-1万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金2-10万元。（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门或被发包人（监理人）责令停工整改的，每次处违约金0.5-5万元；如发生生产安全事故发生或重大人员伤亡的，按照国家有关法律法规严肃查处，按《义乌市建设投资集团有限公司安全事故处罚办法》进行违约处理；承包人应服从发包人按照《义乌建设投资集团有限公司建设项目参建单位安全管理实施细则（试行）》进行管理；（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：除专用条款16.2.1约定外，其余均按通用条款执行。16.2.2承包人违约的责任（9）材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以10000元违约金。（8）针对监理及发包人开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以200元违约金，累计计算。（7）针对现场隐蔽工程未经监理及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及发包人有权要求施工方立即打开并重新验收，并支付违约金2000元。

17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。2、发包人、监理人或主管部门发现承包人使用的材料或工程设备不符合合同约定或质量不合格的，经监理人通知整改一次后，相关单位或主管部门再次组织验收仍不合格的，发包人有权解除合同。1、实际施工进度严重滞后，承包人未能按开工前发包人审批同意的施工总进度计划或未能按合同约定的工程计划节点工期及时完成，相应滞后工期超过30天及以上的，发包人有权解除合同；关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行或承包人有以下情形的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。合同解除后，承包人对由其完成的工程，仍应按《工程质量保修书》约定履行质量保修义务。

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险。(费用由承包人支付)危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经发包人审核后30天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，所产生的保险费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。关于其他保险的约定：其他保险的保险费均由承包人承担并支付，该费用已包含在合同总价中。缺陷责任期内的工程一切险由承包人另行投保，并承担保险费用。18.3其他保险

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。

保修期自全部合同工程通过最终验收，双方签署竣工验收合格证书之日起算，在质保期内提供免费维修。具体保修期限见《工程质量保修书》。质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。21.1质量保修21.补充条款（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

A.对使用人员进行操作培训：④培训应包括(但不仅限于)下列内容：③应负责使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。②所选的设备厂家须对发包人的技术人员免费维修培训。①承包人须在中标后提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间等；21.2技术培训

系统概述，系统原理。B.对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：现场操作实习。系统运行数据。系统操作程序（常见故障的排除）。系统概述，包括系统的构成和功能。

21.3售后服务弱电系统检测（含第三方机构的检测）联网调试费用、技术培训费用包含在合同总价内。承包人所选的设备厂家提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。⑤系统通过发包人接收后，承包人有义务协助发包人建立起维护和维修制度。制定系统备份方案和安全保障预案。系统和部件的故障排除。系统各部件的检查，系统的调整和维护。

专业承包人所选的设备厂家应提供一份有关投标产品在质保期满后5年的维修和保养合同范本,其价格在维修和保养合同中单列，不计入本次投标总价，此合同应有如下内容:质保期内专业承包人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障；在质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明；专业承包人所选的设备厂家须对合同中规定的设备器材产品提供至少三年的质保期免费维修和保养，保修期满后，供应备品、备件应在原有价格基础上遵循市场行情涨跌，时间从竣工验收通过、发包人接受并使用之日算起；维修点须设在发包人附近，以处理所有的维修服务，必需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应发包人维修需求；在产品调试阶段承包人所选的设备厂家应派技术人员常驻工地，负责调试。不能影响发包人工期要求；

6)双方负责的内容；5)不负责任的内容；4)服务费；3)服务内容（备品备件单和单件报价清单）；2)服务期限；1)服务范围；

技术资料主要提供给系统操作人员、维护人员使用，包括：设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册、施工标准及技术规范、其它必须的技术资料。21.5技术资料系统软件、硬件设备的档案资料，包括：系统所安装软件、硬件设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。设备开箱后的全部随机资料所有权归发包人所有，开箱验收后由承包人保管，竣工后移交给发包人。21.4产品资料8)发包人保留是否签此合同。7)其他；

⑤工程的检测数据、质量评定报告；④有关设计变更的技术资料；③材料质保书、检验签证单、材质验收报告；②工程的全过程原始记录及验收资料；①6套竣工图、光盘6套；21.6工程资料应包括如下内容：

21.10本工程要求样板先行，分部分项工程中凡发包人书面要求制作工程样板的，承包人应无条件配合，因此产生的费用不另行增补。21.9承包人聘请第三方符合资质条件的检测机构，在检测前应报发包人确认后方可实施。21.8本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工。在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责。21.7本次发包的工程内容纳入土建总承包的总包管理。承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件地接受发包人派遣的现场代表及委托的监理人、总包人对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理，无条件服从发包人、总包人对现场的协调。⑦其它按规定应提交的资料。⑥工程竣工结算的全部资料；

21.16本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的防尘、降尘、减少扬尘措施，并按五水共治相关要求做好排水排污措施，相关费用已含在合同价中。21.15发包人、设计单位提出的有关工程变更，施工单位必须无条件执行。21.14建筑垃圾按《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）和（义城管委【2016】36号的文件规定执行，其相关费用一次性包干计入合同价内，结算时不作任何调整。21.13工程照管与成品、半成品保护：承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责对工程实施成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在合同价中。21.12为确保工程质量，发包人有权对承包人的班组进行管控。21.11总包提供现有脚手架和垂直运输，脚手架及垂直运输根据总包进度拆除，因进度不一致造成的脚手架及垂直运输费用包含在合同价中。

21.22清单中项目特征描述相同的报价应相同，如有不同，在实际施工过程中发生工程量变更的，按下列方法确定：21.21因承包人未按约定履行支付款项或施工过程中造成人身财产受损导致发包人涉诉的，承包人应承担发包人由此应诉而花费的律师代理费、交通费、住宿费等一切费用。21.20弱电配电箱必须有发包人要求的LOGO。21.19承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。如发现承包人将该项目转包或违法分包,承包人将承担发包人没收本项目全部履约保证金的违约处罚，并同意接受发包人解除或终止合同的权利，由此造成的各项损失均由承包人承担并接受相关监管部门的处罚。21.18零星人工单价按200元/工日（综合单价）结算，不取费仅计取税金。21.17本工程竣工存档资料的组卷由承包人负责实施，相关费用由承包人承担，合同价格不作调整。

附件21.25本合同履行过程中，承包人被处以违约金的，以实际行为发生之日起7天内为违约金交纳的时间。承包人违约金支付方式除合同中约定外，同意由发包人直接从工程款中扣除，工程款不足以抵扣的，由承包人以现金形式补足。21.24根据省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用；安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。结算时疫情常态化防控和“智慧工地”增加费根据实际发生并达到后续发布相关文件的标准要求按实调整并限额计取。如承包人在此基础上增加安全文明施工费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。21.23总承包服务费：总承包服务费不列入本次总报价；总承包管理、协调和服务费按专项分包工程中标价×3%（总承包服务费费率）由发包人在结算时支付，费率包干。2）如变更引起工程量减少的，减少部分工程量的综合单价按清单中项目特征描述相同的综合单价最高的作为结算单价。1）如变更引起工程量增加的，增加部分工程量的综合单价按清单中项目特征描述相同的综合单价最低的作为结算单价；

发包人（全称）：义乌市建筑工务管理有限公司工程质量保修书附件1：附件3：安全生产责任协议书附件2：廉政责任协议书附件1：工程质量保修书

二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为/年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：本项目保修期2年（部分设备有更高标准的按高标准执行）。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：项目名称：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程乙方：甲方：义乌市建筑工务管理有限公司廉政责任协议书附件2：

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。一、双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。十、乙方不得为甲方及其个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。七、乙方应当通过正常途径开展相对业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

法定代表人：法定代表人：甲方(公章)：乙方（公章）：十五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份（编入正本存档）。送交甲、乙双方的监督单位各一份。十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

甲方：义乌市建筑工务管理有限公司安全生产责任协议书附件3：年月日年月日或委托代理人：或委托代理人

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》(浙建建[2005141号)规定，双方共同协商，一致同意如下：项目名称：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程乙方：

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59一2011)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

甲方(公章)：乙方（公章）：十三、本协议作为双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。十二、本协议中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1、工程量清单说明第五章工程量清单编制年月日年月日或委托代理人：或委托代理人法定代表人：法定代表人：

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.投标报价说明1.4工程量清单各章是按第七章“技术标准和要求”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第五章“技术标准和要求”的有关规定。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：∕。2.7暂列金额的数量及拟用子目的说明：∕。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在合同工程的有关子目的单价或总额价之中。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应能力的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附委托编制投标报价的咨询合同书。（一）根据住房和城乡建设部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：其他说明工程量清单另册提供3、工程量清单

4.5本工程采用综合单价报价，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。4.4投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第1.3项和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。4.3工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中，承包人因承包本合同工程需交纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的总额价内。4.2投标人应仔细分析、理解招标文件及其附件、附表，结合投标须知及构成合同文件组成的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察测量情况，谨慎仔细地进行报价。投标价格中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、水电、维护、保险、利润、税金、规费、风险、责任、工伤保险、检验试验费、措施费等所有费用。任何因投标人的失误而导致的漏项、漏算都将视作是对招标人的优惠或投标人的报价策略，已包含在投标人所投价格中。一经投标，投标人不得自行更改。4.1投标人应先到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，由投标人根据现场踏勘情况自行考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。（二）其他说明

“★”规费（“五险一金”）按公布的值计取，否则按废标处理；4.10在编制投标报价时，安全文明施工基本费必须按公布的值计取；规费必须按公布的值计取；税金按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）的规定计取，不得优惠，企业管理费、利润、风险费根据企业自身实力自行计取。具体费率区间为：4.9工程量清单编制说明与施工图纸不一致的，以工程量清单编制说明为准；清单中项目名称和特征描述与图纸不一致的，以清单项目特征描述为准。4.8分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。4.7分部分项工程量清单“项目特征”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。凡“项目特征”中未描述到，但标准或技术规范中又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价之内。报价时注意不得遗漏必需的工序性工作，如不报，则视为已包含在报价中。4.6投标人在报价中所报的综合单价应包含人工费、机械费、材料费、管理费、利润及风险费用；投标报价汇总表中应包含完成本工程项目的分部分项工程量清单报价、措施项目报价、其他项目报价、规费、危险作业意外伤害保险费、税金(包括增值税销项税额和地方水利建设基金)。

4.13建筑垃圾按《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）和（义城管委【2016】36号的文件规定执行，其相关费用一次性包干计入投标报价内，中标后不作任何调整。4.12投标人负责办理施工现场人员的生命财产，现场各种设施、设备、材料的保险及应做好原有建筑、设施、设备等的保护工作，其费用应包含在总价中。因投标人原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费、修复费等责任由投标人承担。招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。除清单另有说明或合同另有约定外，不论变更与否，组织措施费(不含安全文明施工基本费中的智慧工地、疫情常态化防控增加费用，此两项目费用按4.38条调整)、以项为单位的技术措施项目费均一次性包死（不以项为单位的技术措施费除外）。4.11投标报价应依据招标人给出的工程量清单、招标文件及补充文件、施工图纸、施工现场实际情况及自行拟定的施工组织设计或施工方案，以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则为依据，按照企业定额或根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版），参照：《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版），乙供材料价格参照投标报价文件编制期《义乌市建材价格信息》的除税信息价及同期《浙江造价信息》的除税信息价或市场供应除税价格；取费标准参照《浙江省建设工程施工计价规则》（2018版），考虑市场竞争和实际施工条件等一切因素自主进行最终报价。“★”措施项目中安全文明施工基本费按照义建局［2018］145号执行。投标人在编制投标报价时，安全文明施工基本费应按公布的值计取，否则按废标处理。“★”税金(包括增值税销项税额)按9％足额计取，计入投标报价中，否则按废标处理；

4.19清单中项目名称描述相同的报价应相同，如有不同，在实际施工过程中发生工程量变更的，按下列方法确定：4.18投标人在报出投标最终报价时应报出本工程的企业成本价，投标报价不得低于企业成本价。4.17承包人必须严格按照浙江省、义乌市的有关要求加强安全防护、文明施工的工作。4.16本次招标范围除招标文件第四章专用条款第11.1条规定的内容外价格一次性定价，中标后不再调整。主要材料需在材料汇总表中明确品牌、规格、厂家、数量、价格。所有材料、设备等须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和本工程设计图纸要求，并且须向业主委托的监理单位报验确认或检测单位检测合格后才能使用。工程所用材料、设备的采购投标人均应选择具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂商的合格产品。若使用不符合设计要求或不合格的材料、设备施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理方是否发现和制止，因使用不符合设计要求或不合格材料、设备施工所引起的一切责任均由承包方自负。4.15有关定额修改及政策性调整的条款不适用本工程。4.14为保证工程按时完成，投标人应报价时必须充分考虑目前紧张的供电、供水现状，考虑自备发电机和深井泵，以便停电停水时急用，相关费用含入投标总价中。

C.材料价格参照：首先套用《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按《浙江造价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）；没有信息价的按市场询价确定。招标控制价编制采用的信息价期作为材料结算调整的基期；B.取费标准：按相关文件规定取费。所有弹性费率取费均按中值取值，固定费率按规定计取；A.定额套用《浙江省建筑工程预算定额（2018版》、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；4.20招标控制价（预算价）编制口径：2）如变更引起工程量减少的，减少部分工程量的综合单价按清单中项目名称特征描述相同的综合单价最高的作为结算单价。1）如变更引起工程量增加的，增加部分工程量的综合单价按清单中项目名称特征描述相同的综合单价最低的作为结算单价；

4.25投标人应仔细分析、理解招标文件及其附件、附表，结合投标须知及构成合同文件组成的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察测量情况，谨慎仔细地进行报价。投标价格中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、水电、维护、保险、利润、税金、规费、风险、责任、工伤保险、措施费等所有费用。任何因投标人的失误而导致的漏项、漏算都将视作是对招标人的优惠或投标人的报价策略，已包含在投标人所投价格中。一经投标，投标人不得自行更改。4.24中标人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，按建设行政管理部门和相关规范要求，承担此类工作和提供相应设施，以保证施工期间作业环境安全，相关费用在报价时综合考虑。4.23投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因招标人原因引起的工期延误由现场工程师签证后顺延。4.22投标人应做好施工方案，充分考虑施工期间的各种因素，方案周全措施到位，相应费用计入报价内，一旦因投标人措施未到位而导致安全事故发生，一切责任由投标人承担并负责赔偿。4.21发包人、设计单位提出的有关工程变更，施工单位必须无条件执行。D.招标控制价（预算价）编制采用永大数字计价软件。

4.31为确保工程质量，发包人有权对承包人的班组进行管控。4.30工程涉及现状各类管线的保护费用，及各类管线迁改时的施工配合费用，列入本工程招投标范围，相关措施及配套费用投标人自行考虑报价，结算时不再调整。4.29项目的所有组织措施费(不含安全文明施工基本费中的智慧工地、疫情常态化防控增加费用，此两项目费用按4.38条调整)、以项为单位的技术措施费根据投标报价包干，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，中标后均不再调整；不以项为单位的技术措施费根据实际调整。投标报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同承包人优惠，不因施工组织设计的调整而增加费用。4.28本工程在实施过程中，中标单位应做好施工现场的防尘、降尘、减少扬尘措施，并按五水共治相关要求做好排水排污措施，相关费用请在投标报价中自行考虑。4.27本工程在实施过程中，中标单位应做好符合相关要求的施工现场围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工。在施工期间发生施工人员及第三方人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位自行负责。4.26本工程竣工存档资料的组卷由中标单位负责实施，相关费用由中标单位承担，中标后合同价格不作调整。

4.37承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。如发现承包人将该项目转包或违法分包,承包人将承担发包人没收本项目全部履约保证金的违约处罚，并同意接受发包人解除或终止合同的权利，由此造成的各项损失均由承包人承担并接受相关监管部门的处罚。4.36施工中须按规定做好成品保护工作，相关费用已含在合同价中。4.35零星人工单价按200元/工日（综合单价）结算，不取费仅计取税金。4.34本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的防尘、降尘、减少扬尘措施，并按五水共治相关要求做好排水排污措施，相关费用已含在合同价中。4.33发包人提出的有关工程变更，施工单位必须无条件执行。4.32建筑垃圾按《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发[2015]36号）和（义城管委【2016】36号的文件规定执行，其相关费用一次性包干计入合同价内，结算时不作任何调整。

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。1、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除必须达到国家强制性标准外，还应满足下列标准要求：第七章技术标准和要求（内容由招标人提供）第六章图纸4.38根据省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用；安全文明施工基本费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的费率乘以1.15系数。结算时疫情常态化防控和“智慧工地”增加费根据实际发生并达到后续发布相关文件的标准要求按实调整并限额计取。如承包人在此基础上增加安全文明施工费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

第八章投标文件格式（4）其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。(3)中华人民共和国有关部委的标准和规范。(2)中华人民共和国国家标准和规范。(1)本工程建设标准。当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

工程名称：（封面）施工投标文件2.投标文件资格审查资料格式1.投标文件商务标格式目录

1.投标函；目录日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）投标文件内容：投标文件商务标格式

（4）投标报价费用表；（3）编制说明；（2）投标报价扉页；（1）投标报价封面；3.已标价工程量清单（包含下列内容，具体格式以投标工具生成为准）；2.投标函附录；

（10）材料（工程设备）暂估单价及调整表；（9）暂列金额明细表；（8）其他项目清单与计价汇总表；（7）施工组织（总价）措施项目清单与计价表；（6）分部分项工程和施工技术措施费项目清单与计价表；（5）单位（专业）工程投标报价费用表；

（16）主要材料和工程设备一览表；（15）主要工日一览表；（14）总承包服务费计价表；（13）计日工表；（12）专项技术措施暂估价表；（11）专业工程暂估价表；

1.我方己仔细研究了贵方的招标编号为YW20220715003的上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥）的投标总报价，企业成本价为元。项目负责人，身份证号码，工期个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。义乌市建筑工务管理有限公司:投标函（19）综合单价工料机分析表。（18）综合单价计算表；（17）主要机械台班一览表；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。4.如我方中标：3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准。2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

联系地址：联系人：法定代表或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

施工投标文件投标函附录年月日邮编：电话：

日期：年月日法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）投标人：（单位盖章）投标文件内容：投标文件资格审查资料工程名称：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程（封面）

5.投标承诺书。4.授权委托书。3.法定代表人身份承诺书。2.拟派项目负责人建造师执业资格及身份证，同时具有专职安全生产管理人员B类证书。建造师以浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台信息，或注册执业证书，或建设主管部门相关证明材料为准。（一级建造师须提供电子注册证书，打印电子注册证书后并在个人签名处手写本人签名，且使用有效期满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求。）1.“投标人基本情况表”、投标人营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料；目录

附营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关资料。投标人基本情况表8.投标人认为有必要提交的其他投标资料。7.承诺函。6.造价编制人员二级及以上造价工程师注册执业证书；若非本单位人员的，还须提供与委托单位（须具有独立法人资格）签订的委托合同书。

身份证号码：年龄：职务：姓名：性别：地址：单位名称：法定代表人身份承诺书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名)为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的工程的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。授权委托书日期：年月日投标单位：（盖章）特此承诺系（投标人名称）的法定代表人。

日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标单位：（盖章）身份证号码：职务：授权的委托代理人：性别：年龄：授权的委托代理人无转委权。特此委托。

3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，履约保证金并不予退还；本公司已详细阅读上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程（招标编号：YW20220715003）招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：义乌市建筑工务管理有限公司：投标承诺书

9、其他：8、承诺投标文件中载明的造价编制人员注册单位和投标截止日注册的单位一致。7、承诺若我单位中标后因不可抗力之外的原因放弃中标的，我单位自愿遵守和执行本招标文件规定的评标、定标办法，由于我单位放弃中标致使招标人确定其他中标候选人为中标人或重新招标产生中标价差额的，由我单位承担赔偿责任。6、承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。5、承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。4、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人（单位盖章）：以上承诺如有虚假，愿意放弃投标及中标资格，并承诺愿意按照施工预算价（招标控制价）金额的2%赔偿招标人，赔偿金额承诺自招标人要求缴纳之日起3个工作日内缴纳至招标人指定账户。如因虚假承诺导致产生不良后果或涉嫌违法犯罪的，由我单位自行承担所有不良后果和法律责任。（2）认可本次招标项目推荐委员会确定的正式投标人，并承诺对正式投标人产生的结果无异议；（1）承诺我单位投标资格符合招标公告相关要求；

2、若我方未进行网上投标确认项目2，未递交、解密项目2的电子投标文件，造成未被推荐为正式投标人或未被确定为中标人的风险，将由我方自行承担，视为我方自动放弃相应权利，不影响最终投标、开标、评标结果，且事后我方对开标不提出异议。1、我方已知晓项目1和项目2的关联性，已知晓并承担若未进行网上投标确认项目2的不利后果；我单位将参与项目1的投标，已仔细阅读本项目的招标公告和招标文件，我方承诺如下：义乌市建筑工务管理有限公司：承诺函

第九章附件2022年月日投标人（盖章）：3、我方承诺除“推荐、定标申报资料”外，通过项目2不见面开标系统做出的任何活动不作为开评标依据。

义乌市工程建设项目规费计取表附件2注：安全文明施工基本费未按上述公布值计取的按否决投标处理。义乌市工程建设项目安全文明施工基本费计取表附件1：

现将（工程名称）中（中标人）的证书、证件等有关材料进行核查，核查结果如下：义乌市建设工程招投标中心：核查表附件3：注：规费未按上述公布值计取的按否决投标处理。

2、投标人在投标时无需填报品牌。中标人应在开工后7天内提交材料设备使用计划，且按此计划在材料设备使用前1个月内将品牌、产地、厂家、规格等必需资料报招标人备案。如未报招标人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在推荐品牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作调整。若中标人所报品牌在推荐范围外且能提供依据，证明所报材料档次、质量确实高于推荐品牌的，经招标人认可后，可用于本工程，价格不予调整。中标人所报品牌原则上不予变更，如因工程实际中所报品牌材料停产、质量差、供货商恶意抬高价格等确需变更的，由中标人在推荐品牌中选用，报发包人批准，且变更后的品牌材料价格不予调整。未注明的智能化设备均应采用品牌产品，同前述甲控乙供材料管理执行。1、本表内容为招标人提供甲控乙供材料设备要求，投标时本表不用装订到投标函中。甲控乙供材料设备一览表其他附件4：

（2）目录；（1）封面；第十章推荐、定标申报资料5、如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，发包人有权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，变更后的品牌材料价格不予调整。。4、所有材料在供货之前均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供甲方批准。3、中标人提供的所有材料、材质等技术参数必须符合招标文件及国家有关规定规范和标准。

注：投标人应将上述材料复印件或扫描件按顺序编制，规定签字和盖章处需签字和盖章或加盖法定代表人电子章和加盖单位电子公章，其余加盖单位公章或电子章。投标人对提供的材料及签章应清晰完整可辨，否则在确定正式投标人及定标时以最不利于投标人原则处理。在投标截止时间前上传至项目2的投标文件中生成并递交，具体步骤参考项目1的电子投标文件制作方法。投标文件解密完成后，递交项目2电子投标文件（即为项目1的“推荐、定标申报资料”）的投标人应登入相应不见面开标系统进行解密，如项目1完成投标文件解密的投标人数在“全部为正式投标人”的范围内时，项目2不进行解密。（7）投标人认为需要的其他资料。（6）2019年7月1日以来拟派项目经理（项目负责人）已完成的类似业绩汇总表（若有）；（5）2019年7月1日以来企业已完成的类似业绩汇总表（若有）（业绩数量不超过5个）；（4）投标人基本情况表；（3）材料真实性承诺书原件；

二○二二年月投标单位：推荐、定标申报资料上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程注：投标人自行选择是否网上投标确认并递交项目2的电子投标文件，未在投标截止时间前完成上传的“推荐、定标申报资料”将被拒收。

我单位承诺内容如下：（招标人名称）：材料真实性承诺书投标项目：上溪镇上佛路与文明路交叉口东北侧地块弱电工程目录

6、上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。如我单位违反上述承诺事项，招标人可无条件取消我单位中标资格，我单位接受建设招标人或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。5、积极主动配合招标人或相关监管部门的调查。及时、如实、全面地回答问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。4、若中标，我单位承诺保证按合同约定的时间、内容、质量、标准及有关技术规范、规程、强制性条文完成全部工作量，精心组织，按图加工，确保工程质量，决不无故拖延供货期。3、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。2、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。1、我单位承诺递交的所有资料均真实、有效，不弄虚作假。

企业名称（加盖公章）企业性质企业曾用名企业资质及等级社会信用代码安全生产许可证号成立时间注册资金法定代表人企业经理技术负责人分管安全经理职工总数其中：注册建造师名（一级注册建造师名，二级注册建造师名）上一年度企业纳税情况缴纳税收万元；驻义机构地址；主要联系人及联系方式；上一年度企业经营情况资产总额资产负债率营业收入净利润拟派项目管理班子情况岗位姓名职称资格证书证书编号身份证号项目经理技术负责人专职安全员施工员质检员企业名称（加盖公章）企业性质企业曾用名企业资质及等级社会信用代码安全生产许可证号成立时间注册资金法定代表人企业经理技术负责人分管安全经理职工总数其中：注册建造师名（一级注册建造师名，二级注册建造师名）上一年度企业纳税情况缴纳税收万元；驻义机构地址；主要联系人及联系方式；上一年度企业经营情况资产总额资产负债率营业收入净利润拟派项目管理班子情况岗位姓名职称资格证书证书编号身份证号项目经理技术负责人专职安全员施工员质检员投标人基本情况表日期：年月日法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：投标人（公章）：

3、每个项目具体情况详见附表。2、提供不符合要求的业绩，推荐（定标）时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。注：1、要求业绩合同金额不得低于本项目预算造价的70%（368万元）；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于5个。单位：（盖章）2019年7月1日以来企业已完成的类似工程业绩汇总表（若有）

每张表格只填写一个项目；要求提供的业绩的合同金额不得小于368万元；注：2019年7月1日以来企业已完成的类似工程业绩表（若有）

2、提供不符合要求的业绩，推荐（定标）时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。注：1、要求业绩合同金额不得低于本项目预算造价的70%(368万元）；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于5个。项目经理（项目负责人）：注册证书号：2019年7月1日以来拟派项目经理（项目负责人）已完成的类似工程业绩汇总表（若有）如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

注：项目经理（项目负责人）：注册证书号：已完成的类似工程业绩表（若有）2019年7月1日以来拟派项目经理（项目负责人）3、每个项目具体情况详见附表。

每张表格只填写一个项目。