渔港码头防洪工程

招标公告

1.招标条件

本招标项目渔港码头防洪工程已由广州市番禺区人民政府办公室以番府办

函20211203号批准建设，项目业主为广州市番禺区石楼镇人民政府，建设资金

来自财政资金，项目出资比例为100%，招标人为广州市番禺区石楼镇人民政府。

项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：广州市番禺区石楼镇。

2.2项目规模：全长426m渔港改造，改造内容主要为高桩平台与防洪堤衔接处

的混凝土空心板。原码头高桩平台上部结构由桩帽梁、预制空心板和现浇面板构

成，上桩帽梁高0.6m，宽1.2m，下桩帽梁高0.4m，宽1.8m，预制空心面板厚

0.5m。此次改造将预制空心面板拆除，在桩帽梁之间设置横梁、纵梁及现浇面板

及可开启的钢格栅板，钢格栅板跨度3.43m。本工程涉及改造的水工建筑物结构

安全等级为二级，次要建筑物级别为3级。（具体以招标图纸的全部内容及招标

过程相关资料所含全部内容为准）

2.3最高投标限价：6756076.00元。

3

2.4计划工期：日历天。

2.5招标内容：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施

工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程项目全部施工内容。（具体工作内容

详见施工设计图纸和工程量清单，如果工程量清单与图纸内容不一致的，以图纸

内容为准）。

2.6标段划分：1个标段。

2.7承包方式：按招标图纸固定总价承包方式。

3.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

3.1投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

3.2投标人应持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

3.3投标人应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的港口与航道工程施工

总承包三级（或以上）资质或水利水电工程施工总承包二级（或以上）资质。

3.4对投标人拟派项目负责人的要求：

（1）投标人拟担任本工程项目负责人的人员须具有港口与航道工程专业二级（或

以上）或水利水电工程专业二级（或以上）的注册建造师（注：注册建造师不含

临时建造师）。

（2）项目负责人持有水行政主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产考核

合格证（B类）。

注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职

期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

3.5对投标人拟派专职安全员的要求

专职安全员须具有水行政主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产考

核合格证（C类）

3.6提交社保文件的要求

投标申请人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、

技术负责人、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最

近1个月（时间为：2022年11月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会

保险基金管理中心印章的相关资料为准），退休返聘人员需提供退休及返聘证

明）。

注：（1）当地社会保险基金管理中心允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费

的投标人可提供当地社会保险基金管理中心允许缓缴社保的相关文件作为缴纳

社保的证明。

（2）因当地政府政策规定未能反映本项目投标截止时间最近1个月（时间为：2022

年11月）信息的，投标人须提供当地社会保险基金管理中心的相关文件及本单

2

位最近1个月的社保证明文件作为缴纳社保的证明。

（3）中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实

3.7关于联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

3.8投标人已按照招标文件要求签署盖章《投标人声明》（详见招标文件“第八

章投标文件格式”）。

3.9关于失信联合惩戒

未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或石楼镇

建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”

https://creditl.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信联合惩戒黑名单”为

准）。

4.招标公告和招标文件的获取

4.1招标公告发布时间

从2022年1月7日至2022年1月28日10时00分（注：发布招标公告的

时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止）。

4.2招标文件获取方式

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易网发布，由投标人自

行下载。

4.3招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价公布函。

4.4招标公告、招标文件发布媒体

本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广

东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服

务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，

在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广

州公共资源交易网站发布的文本为准。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年）1

3

时00分，投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟：2022年

月28日10时30分。

10时00分至2022

5.2递交投标文件备用光盘起止时间：2022年月日09时45分至10时00

分，递交地点：广州公共资源交易中心番禺交易部开标室。电子光盘需按规

定封装。需由法定代表人或授权委托人现场递交，投标人在将数据刻录到光

盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

5.3开标时间：2022年8日10时00分。

5.4投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。

递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交

投标文件截止时间的信息为准。

5.5投标人通过广州公共资源交易平台（以下简称“交易平台”。招标公告下文

及招标文件中提及的“交易平台”均指广州公共资源交易中心网站，网址：

http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截

止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续；完成所

有投标文件的上传，并取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传输的，

视为未递交投标文件。

5.6投标人办理网上投标登记时，对拟派项目负责人是否被交易平台其他项目锁

定进行检查，如果已经锁定，则无法完成投标登记。成功办理网上投标登记

的，拟派项目负责人将被锁定。中标候选人公示结束后，未中标的投标人的

拟派项目负责人即自动解锁

5.7在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文件；

可以修改网上投标登记相关信息。

6.投标保证金

投标保证金10万元，投标保证金须按招标文件规定的方式在开标前完成缴

纳。

7.资格审查方式

7.1本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

7.2资格审查结果将在广州公共资源交易网和广东省招标投标监管网公示，

4

公示时间不得少于3日。

8.企业信息登记

本次招标要求投标人办理网上投标登记前，须在广州公共资源交易平台完成

企业信息登记，及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信息登记中

的在册人员。企业信息登记应按照广州公共资源交易平台关于企业信息登记的相

关指南进行操作。详见：广州公共资源交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn)。

9.疑问、异议、投诉处理

潜在投标人或利害关系人对本招标告及招标文件、开标、评标结果有疑问

或异议的，向招标人书面提出，由招标人受理。投诉由本招标项目的招标监督

机构受理。

10.联系方式

招标单位：广州市番禺区石楼镇人民政府

联系人：黎工

联系电话：020-84861776

招标代理机构：广东建发工程管理有限公司

联系人：梁工

联系电话：020-34801616、13928893823

招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室

监督电话：020-84892221

2022年1月7日

5

最高投标限价公布函

工程名称：莲花山渔港码头防洪工程

最高投标限价（元）：6756076.00

市场价定额直接费（元）：5504336.78

其他直接费（元）：199648.40

其中安全文明施工费（元）：113252.62

（详细列明各专业工程安全文明施工费）

其他措施费（元）：494249.68

其中暂列金额（元）：

其中暂估价（元）：

（详细列明各专业工程暂列金额）

税金（元）：557841.14

对公开招标工程，投标人须按照公布的非竞争性费用（绿色施工安全防护措施

费、暂列金额、暂估价）报价，不一致投标报价无效。

招标单位（盖章

2022年12月6日

工程名称：渔港码头防洪工程广州市建设工程施工合同合同编号：工程编码：项目编码：SF-2019-0204

广州市市场监督管理局制定广州市住房和城乡建设局承包人：发包人：广州市番禺区石楼镇人民政府工程地点：番禺区石楼镇

★四、质量标准6三、合同工期5二、工程内容与承包范围5一、工程概况5第一部分协议书5目录

十、发包人承诺7九、承包人承诺7八、词语含义7七、组成合同的文件7六、工人工资支付分账7五、合同价款6

4．语言及适用的法律、标准与规范102．合同文件及解释101．定义10第三部分专用条款10第二部分通用条款9十一、合同生效8

19.发包人1214.专项批准事件的签认1213.交通运输117.工程分包116.通信联络115.施工设计图纸10

25.承包人代表1624.造价工程师1523.监理工程师1522.发包人代表1521.现场管理人员任命和更换1420.承包人13

35.暂停施工和复工1734.开工1733.进度计划和报告1732.保险1728.工程担保1626.指定分包人16

48.发包人供应材料和工程设备2046.测量放线20★45.绿色施工安全防护19★42.质量标准、目标1838.竣工日期1836.工期及工期延误18

56．工程变更2255.工程试车2253.隐蔽工程和中间验收2251.施工设备和临时设施2150.材料和工程设备的检验试验2149.承包人采购材料和工程设备21

★66.提前竣工奖与误期赔偿费24★65.暂估价24★63.暂列金额2461.工程量2359.缺陷责任与质量保修23★58.竣工验收22

★76.物价涨落事件2975.现场签证事件2973.工程量偏差事件2972.工程变更事件28★68.合同价款的约定与调整25★67.工程优质费、工程建设标准费用25

★83.结算款3682.竣工结算34★81.进度款32★80.绿色施工安全防护费31★79.预付款3078.支付事项30

第四部分附件与格式3897.合同份数3794.保密要求3786.合同争议3785.最终清算款36★84.质量保证金36

总说明附件五45附件四44附件三43附件二40附件一38

（一）协议书《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。二、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的组成项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。一、项目业主首要责任制为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）、《广东省建设工程标准施工合同（2009年版）》等合同范本，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：（三）专用条款通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用条款《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

四、其他事项《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。三、《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）的适用范围3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

一、工程概况依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。承包人:（全称）发包人:（全称）广州市番禺区石楼镇人民政府第一部分协议书《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）》专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。

资金来源：财政资金结构形式：/工程规模：全长426m渔港改造，改造内容主要为高桩平台与防洪堤衔接处的混凝土空心板。原码头高桩平台上部结构由桩帽梁、预制空心板和现浇面板构成，上桩帽梁高0.6m，宽1.2m，下桩帽梁高0.4m，宽1.8m，预制空心面板厚0.5m。此次改造将预制空心面板拆除，在桩帽梁之间设置横梁、纵梁及现浇面板及可开启的钢格栅板，钢格栅板跨度3.43m。本工程涉及改造的水工建筑物结构安全等级为二级，次要建筑物级别为3级。(具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准)合同类型：■总承包施工合同□专业分包施工合同□其它：项目名称：渔港码头防洪工程立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：/

三、合同工期工程内容与承包范围:按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程项目全部施工内容。（具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单，如果工程量清单与图纸内容不一致的，以图纸内容为准）。二、工程内容与承包范围其他：/

★四、质量标准日历天数为准。日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，14天签发的开工令暂定从2022年月日开始施工，至202年月日竣工完成，具工程合同工期总日历天数：天。

□市级工程优质奖；创优目标：□以及符合优质工程/质量验收标准。■确保符合国家、省、市有关现行工程质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。工程质量标准：

□省级安全文明示范工地；□市级安全文明绿色施工样板工地；创文明工地目标：□其它□国家级工程优质奖；□省级工程优质奖；

五、合同价款□其它□全国建筑业绿色施工示范工程；□广东省建筑业绿色施工示范工程；□广州市建筑业绿色施工示范工程；□国家级安全文明工地；

余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用/元。安全防护、文明施工措施费用元，其中：暂列金额/元；（小写）：元。暂定含税合同总价（大写）：人民币；

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：/，工人工资款支付专用账户开设的约定内容：/。★六、工人工资支付分账□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

七、组成合同的文件承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。工人工资支付周期：/。其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例：/。工程款中的工人工资款比例：/，工人工资款支付专用账户（如有）：/。

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、承包人承诺本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、词语含义组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

十二、合同份数本合同订立地点：广州市番禺区石楼镇本合同订立时间：2022年月日十一、合同生效发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、发包人承诺

按《广州市建设工程施工合同》（SF-2019-0204）第二部分通用条款执行。通用条款（以下无正文）合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中甲方执伍份，乙方执叁份。

■范围：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程项目全部施工内容。（具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单，如果工程量清单与图纸内容不一致的，以图纸内容为准）。■内容：全长426m渔港改造，改造内容主要为高桩平台与防洪堤衔接处的混凝土空心板。原码头高桩平台上部结构由桩帽梁、预制空心板和现浇面板构成，上桩帽梁高0.6m，宽1.2m，下桩帽梁高0.4m，宽1.8m，预制空心面板厚0.5m。此次改造将预制空心面板拆除，在桩帽梁之间设置横梁、纵梁及现浇面板及可开启的钢格栅板，钢格栅板跨度3.43m。本工程涉及改造的水工建筑物结构安全等级为二级，次要建筑物级别为3级。(具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准)。■名称：渔港码头防洪工程1.43单位工程1．定义第三部分专用条款

□电子邮件；□传真；□电报；□信件；■文书；1.53所采用的书面形式包括：

5.施工设计图纸4.3约定适用的标准、规范的名称：国家现行建设工程标准、规范。4．语言及适用的法律、标准与规范2.2（10）组成合同的其他文件：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：①协议书；②中标通知书；③招标文件及其附件；④投标文件及其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工图纸；⑨工程量清单2．合同文件及解释□其他：/

（2）提供的数量：/（1）提供的时间：/5.2承包人提供施工设计图纸（2）提供的数量：3套（1）提供的时间：/5.1发包人提供施工设计图纸

通讯地址：广州市番禺区石楼镇莲港大道45号发包人：广州市番禺区石楼镇人民政府各方通讯地址和收件人：6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式6.通信联络（3）监理工程师答复的时间：/

收件人：邮政编码：通讯地址：监理人：通讯地址：:收件人：邮政编码：承包人：收件人：邮政编码：511400

7.4分包工程款的支付方式：/7.2指定分包工程名称：/7.工程分包视为送达的其他方式：电报、传真、直接送达受送达人签收（含各方现场代表）。通讯地址：/收件人：/邮政编码：/工程造价咨询人（如有）：/

14.2专项批准事件的签认人选14.专项批准事件的签认13.4运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。13.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。13.交通运输

姓名：印章样式：/签字样式：/建造师：姓名：/印章样式：/签字样式：/造价工程师：姓名：印章样式：/签字样式：/监理工程师：

完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人不提供水、电接驳点，由承包人自行解决，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包人安装独立的施工用水、用电计量表，按水表、电表实际用量缴回水电费给供给单位。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：在开工前三天完成。19.2发包人完成下列工作的约定19.发包人

组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三天。提供标准与规范（若有）的时间：开工前三天。现场交验的时间：开工前三天以书面形式交验。办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天发包人只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件，其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。提供施工所需的有关资料的时间：开工前三天。开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：开工前三天。

□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。（1）工程款支付期限19.4支付款项19.3提供施工场地的时间：开工前三天。委托承包人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

20.承包人□其他方式：/□支票支付。■按协议书所注明的银行账户转账。（2）工程款支付方式■另作约定：按专用条款第81.1款规定期限支付。

□按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。（3）提交支付申请和工程款额报告期限20.2承包人完成下列工作的约定承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：2年。20.1遵守法律

提交竣工验收申请报告和竣工结算文件（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定的，发包人不予支付绿色施工安全防护费用。（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：施工前完成。（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/□另作约定：/

21.2承包人代表任命和更换：需报发包人同意并抄送监理人。21.1发包人现场管理人员任命和更换：/21.现场管理人员任命和更换20.4承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：优先选用番禺区建筑业优质企业推荐名录产品□另作约定：/■按通用条款第82.2款规定提交。

（1）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为22.1发包人代表及其权力的限制22.发包人代表21.4承包人代表授权人选任命和撤回：需书面告知发包人和监理人。造价工程师代表任命和撤回：/21.3监理工程师代表任命和撤回：需报发包人同意并抄送承包人。

（1）监理人：法定代表人：23.1负责合同工程的监理人及任命的监理工程师23.监理工程师（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：/联系电话：84868011传真号码：/通讯地址：广东省广州市番禺区石楼镇莲港大道45号邮政编码：511447

24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师24.造价工程师23.3(12)需要发包人批准的其他事项：/联系电话：传真号码：/通讯地址：邮政编码：（2）任命（）为监理工程师，其通讯方式为

25.承包人代表24.3（7）需要发包人批准的其他事项：/联系电话：/传真号码：/通讯地址：/邮政编码：/（2）任命（/）为造价工程师，其通讯方式为（1）工程造价咨询人（如有）：/法定代表人：/

（1）实施、完成部分永久工程的分包人：/26.1依法指定的分包人26.指定分包人联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：25.1承包人任命（）为承包人代表，其通讯方式为

□签订本合同时；（2）提供履约担保的时间：承包人自主选择采用现金（或支票）、或银行保函。采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行出具。履约担保的金额（按暂定合同价的10%）：（大写）（小写:元）；28.工程担保（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：/

28.4发包人提供支付担保的约定□其它：/□出具履约保证保险的担保人：/□出具履约担保的担保人：/（3）□出具履约保函的担保人：/■另作约定：在合同签订后5工作日内

□出具支付担保的担保人：/（3）□出具支付保函的担保人：/□另作约定：/□签订本合同时；（2）提供支付担保的时间：（1）□支付担保的金额：（大写）/（小写/）

32.1委托承包人办理保险的事项有：32.保险28.8担保内容、方式和责任等事项的约定：/□其它：/□出具支付保证保险的担保人：/

32.8投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：/■通用条款第32.1款的第（5）项。■通用条款第32.1款的第（4）项。■通用条款第32.1款的第（3）项；■通用条款第32.1款的第（2）项；■通用条款第32.1款的第（1）项；

□按通用条款规定的时间。34.2监理工程师在本合同签订后的（14）天内签发开工令。34.开工33.3承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：每月5日前。33.进度计划和报告

（1）/（工程名称）单位工程的工期约定为/天。36.1合同工程的工期约定为（）天。36.工期及工期延误35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：/35.暂停施工和复工■另作约定：承包人应在签订本合同后的7天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的14天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同后第4天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第24天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。

□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的/%时，根据广州市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为/%计算；□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的/%时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为/%计算；36.9赶工措施费（2）/（工程名称）单位工程的工期约定为/天。

★42.质量标准、目标38.1计划竣工日期：202年月日38.竣工日期□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的/%时，发包人、承包人约定赶工措施费率按/%计算；□发包人要求的合同工程工期小于定额工期的/%时，根据广州市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为/%计算；

□国家级工程优质奖；□省级工程优质奖；□市级工程优质奖；创优目标：（1）合同工程质量标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。★42.1约定的工程质量标准

（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。42.3质量保证体系（3）工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。（2）特殊质量标准和要求：/□其它

□按通用条款的规定。45.1绿色施工安全防护的要求：★45.绿色施工安全防护（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施。

1、《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理■按通用条款的规定以及以下文件规定：45.2用工实名制、工人工资支付分账管理用工实名管理：/其中：施工扬尘污染防治措施：/■另作约定：承包人必须严格按照市、区关于绿色施工安全防护相关规定执行。

□另作约定：/2、□其他文件：/《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）<广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知>（穗建筑〔2020〕37号）<广州市住房和城乡建设委员会关于转发《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》的通知>（穗建筑〔2018〕981号）暂行办法的通知》（粤建规范〔2018〕1号）

□省级安全文明示范工地；□市级安全文明绿色施工样板工地；45.8创文明工地目标：■另作约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。□按通用条款的规定。45.6治安管理：

□其它/□全国建筑业绿色施工示范工程；□广东省建筑业绿色施工示范工程；□广州市建筑业绿色施工示范工程；□国家级安全文明工地；

46.4测量放线误差的约定：按现行国家、行业和广东省的标准与规范或规程要求执行。46.1承包人提交施工控制网资料的时间：在收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后3天内。46.测量放线危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费：/元。危险性较大分部分项专项工程施工技术措施标准、要求：/；45.9特别安全生产事项

49.承包人采购材料和工程设备48.8发包人供应材料和工程设备的结算方式：/□发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。■发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。48.1约定供应的材料和工程设备48.发包人供应材料和工程设备

发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：/49.8发包人依法指定的生产厂家和供应商：/49.2承包人供货要求：工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。□另作约定：/■按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。49.1承包人采购材料和工程设备

■按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。51.1承包人配置施工设备和临时设施51.施工设备和临时设施所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据，所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品须全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送番禺区建设工程质量监督检测中心检验，若部分材料番禺区建设工程质量监督检测中心不能检验的，则送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用，检验费用按穗建质[2012]1767号文执行。若工程材料检测不合格的，检测费用（含税费及其产生的额外费用）由承包人支付；如因项目承包人施工质量不合格导致复检及检测工作量增加而产生的额外费用由承包人支付。50.2见证取样检验试验的材料和工程设备50.材料和工程设备的检验试验

55.工程试车53.1中间验收的部位有：/隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。53.隐蔽工程和中间验收51.2发包人提供的施工设备和临时设施：/□另作约定：/

发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：/56.4承包人提出工程变更建议56．工程变更□需要试车的，试车的内容和要求：有关费用已包含在本合同总价款内，由承包人承担。■不需要试车的，本条不适用。55.1试车内容

□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：■合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。★58.8单位工程和工程部位验收合同工程竣工验收标准：按照国家或行业的质量验收标准执行。★58.1竣工验收标准★58.竣工验收

（1）/（名称）工程或部位，运行时间为/；□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：■合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。58.9施工期运行（2）/（名称）工程或部位，竣工验收时间为/，其范围包括：/（1）/（名称）工程或部位，竣工验收时间为/，其范围包括：/

■按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。58.11施工队伍的撤离□另作约定：/■按通用条款规定。58.10竣工清场（2）/（名称）工程或部位，运行时间为/。

质量保修期：按质量保修书规定执行。59.8质量保修期计算缺陷责任期：■为1年。59.1缺陷责任期计算59.缺陷责任与质量保修□另作约定：/

★63.暂列金额■另作约定：承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或删减项目。□按通用条款规定。61.1清单工程量包括的工作内容61.工程量

□专业工程：/□材料、工程设备：/必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务★65.1招标暂估价项目★65.暂估价63.1合同工程的暂列金额为/元。

（1）提前竣工奖额度66.1提前竣工奖★66.提前竣工奖与误期赔偿费□另作约定：/□按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。65.3非招标专业工程款的确定

□另作约定：/□按通用条款规定为合同价款的5%，即/元。（2）提前竣工奖的最高限额□约定提前竣工奖的，，为/元。□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为/元。■没约定提前竣工奖的，本款不适用。

★67.工程优质费、工程建设标准费用■另作约定：没有最高限额规定。□按通用条款规定为合同价款的5%，即/元。（2）误期赔偿费的最高限额（1）每日历天应赔偿额度为若延误工期在15天内（含15天），每天按工程总造价的0.2‰向发包人支付违约金，超过15天，每天按工程总造价的0.3‰向发包人支付违约金，所扣违约金在工程结算款中扣除。66.2误期赔偿费

□另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：□按通用条款规定计算。★67.2工程优质费的计算额度：□按分部分项工程费为基础计算：/□约定工程优质费的，其计算方法：/67.1工程优质费的计算方法

68.2合同价款的方式★68.合同价款的约定与调整其它/，工程优质费/%。市级质量奖，工程优质费/%。省级质量奖，工程优质费/%；国家级质量奖，工程优质费/%；

本合同项目的结算造价确定方式：经财政评审审核确定。其它调整内容：/。措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按/调整。本合同项目的承包范围、承包内容为总价包干，当原承包范围、承包内容出现经发包人批准的设计变更（包括超出本合同的承包范围、承包内容的设计变更项目）时，变更项目的工程造价采用工程量清单计价方法进行计价，并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按广东省相关定额计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的《广州市建设工程造价管理站关于广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按/计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按/计算。如变更项目采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。本合同项目的工程承包价是由承包人按招标文件图纸的承包内容、承包范围和工程量以及招标文件的而规定，采用工程量清单计价方法，根据承包人自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制的，除发包人对原设计要求或同意变更外，承包人必须按本承包价进行按图包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工等总价包干。■总价合同。

在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准/以及/计价办法，以及图纸、/等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：/。本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准/以及/计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及/等计算的合同价。结算时发包人依据中华人民共和国国家标准/和/计价办法，以及图纸、/等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及/等计算的结算造价。□单价合同

招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用/。/。中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按/计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的/规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按/计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按/计算。若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

本合同项目结算时，项目的结算造价采用/计价方法进行计价。并按照国家、省、市有关规范、规定以及计价办法、工程量计算规则执行，工程量按/计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的/规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按/计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按/计算。如采用定额计价的，造价的确定依据广东省计价依据、广东省相关定额、广州市补充定额，若个别项目没有定额可套用，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。本合同项目的工程承包价（暂定合同价）由承包人按发包人提供的图纸、勘察资料、工期、质量要求、保养期要求、/等，结合施工现场实际情况制定的施工方案、施工组织设计，依据有关规范、规定，采用/计价方法编制的预算价，经监理单位、建设管理单位、发包人、/审核后，按审核价/形成的承包价（暂定合同价）。□按实结算合同。本合同项目的结算造价确定方式：/。其它调整内容：/。措施项目费、其他项目费的调整：□按通用条款规定的调整事件内容调整；□按广东省定额规定计算；□由发包人和承包人根据实际情况约定按/调整。

■另作约定：采用固定总价合同。合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。□按通用条款规定的调整事件。68.3合同价款的调整事件其它价格形式：/本合同项目的结算造价确定方式：/。其它调整内：/。

72.4调整承包人报价偏差的方法72.工程变更事件②发包人指派新的工作。68.3（9）调整合同价款的其他事件：①设计变更修改（施工单位原因造成的除外）；风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。

73.工程量偏差事件（3）工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取2018年广东省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。（2）工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市建设工程造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市建设工程造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。（1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；■按照下列方法调整：本工程采取的包干形式为按招标文件、图纸及招标期间的补充资料进行大包干，招标文件和合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的七天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、按发包人的变更指引(见施工合同附件)有关规定审批、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。被视为新增或减少项目、增加或减少工程量的，按以下办法确定价格：□按通用条款的规定调整。

73.3调整措施项目费的方法■按照下列方法调整：无□按通用条款的规定调整。调整结算分部分项工程费：73.2调整分部分项工程费的方法

提交现场签证报告的时间：75.3现场签证报告的确认75.现场签证事件■按照下列方法调整：无□按通用条款的规定调整。调整结算措施项目费：

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。★76.物价涨落事件□另作约定：/■按通用条款的规定的时间提交。

□③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种：/□②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种：/□①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（1）关于基准价格的约定：/。

■按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。78.2计算利息的利率78.支付事项。第2种方式：其他价格调整方式：/调整价格的材料品种：/

□没约定预付款的，本条不适用。（1）预付款的约定79.1预付款的约定及管理★79.预付款□另作约定：/

79.2提交预付款支付申请期限：□另作约定：/，即/%，即/元。□预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%（2）预付款的最高限额■约定预付款的，预付款的金额为按暂定含税合同总价的30%，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

★80.绿色施工安全防护费■其它方式：按专用条款第81.1条方式扣回。□预付款按照期中应支付工程款的/%扣回，直到扣完为止。79.4预付款抵扣方式■另作约定：合同签定并承包人进场施工后15个工作日内。□按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

其中：施工扬尘污染防治措施费为/元；（2）绿色施工安全防护费的总金额为/元；□另作约定：/■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。（1）内容和范围★80.1绿色施工安全防护费的内容、范围和金额

80.3费用支付□另作约定：/■按通用条款的规定。80.2支付申请的提交与核实危大工程安全防护文明施工措施费/元。用工实名管理费为/元。

□按通用条款规定计算。文明工地增加费的计算额度：★80.6文明工地增加费□另作约定：/■按通用条款的规定。绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：

其它/，文明工地增加费/%。国家级安全文明工地增加费/%；省级安全文明工地增加费/%；市级安全文明工地增加费/%；□另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）：□按分部分项工程费为基础计算。

□以形象进度为准，具体为：£以季度为单位，支付比例：/。□以月为单位，支付比例：/。（1）支付期限、比例81.1约定支付期限和提交支付申请★81.进度款

（1）方式一政府资金投资工程按方式四的支付期、支付办法执行：■其它方式：□实施施工过程结算方式，具体为：/2）/1）/

2）完成合同内合格工程量的80%时，支付至合同价的65%；1）完成合同内合格工程量的50%时，支付至合同价的40%，并一次扣回预付款；（2）方式二3）外地承包人（即企业注册地为广州市外企业），由承包人凭发票及工程项目所在地税务部门预缴税款的完税凭证复印件加盖单位公章收款。2）工程竣工验收合格后（若合同履行过程中出现变更，则结算资料经结算评审后），发包人向承包人支付至结算评审价的100%进度款；1）当承包人完成总工程量100%时，发包人向承包人支付至合同价的80%进度款。

1)完成合同内合格工程量的50%时，支付至合同价的40%，并一次扣回预付款；（3）方式三6）外地承包人（即企业注册地为广州市外企业），由承包人凭发票及工程项目所在地税务部门预缴税款的完税凭证复印件加盖单位公章收款。5）剩余结算总价的3%作为工程质量保证金，自竣工验收合格之日起满一年（路灯工程需满两年）且承包人完成全部保修项目后一个月内，将剩余的工程质量保证金无息付清；4）工程竣工结算经第三方评审机构审定并承包人交齐工程档案后30天内，支付至合同结算总价的97%；3）完成合同内合格工程量的100%时，支付至合同价的80%；

（4）方式四6）外地承包人（即企业注册地为广州市外企业），由承包人凭发票及工程项目所在地税务部门预缴税款的完税凭证复印件加盖单位公章收款。5)剩余结算总价的3%作为工程质量保证金，自竣工验收合格之日起满一年且承包人完成全部保修项目后一个月内，将剩余的工程质量保证金无息付清；4)工程竣工结算经番禺区财政评审机构审定并承包人交齐工程档案后30天内，支付至合同结算总价的97%；3)完成合同内合格工程量的100%时，支付至合同价的80%；2)完成合同内合格工程量的80%时，支付至合同价的65%；

备注：1、本项目为地方政府专项债资金，若专项债申报不通过，则本项目自动取消。5）外地承包人（即企业注册地为广州市外企业），由承包人凭发票及工程项目所在地税务部门预缴税款的完税凭证复印件加盖单位公章收款。4)剩余结算总价的3%作为工程质量保证金，工程质量保证期满后且完成保修项目并验收合格后14天内，将剩余的工程质量保证金无息付清；3)工程竣工结算经番禺区财政局基建评审机构审定并承包人交齐工程档案后15个工作日内付至工程结算总价的97%；2)工程竣工验收合格后，支付至合同总价的90%；1)月进度款按每月完成的合同内合格工程量的80％支付，第二次、第三次、第四次支付月进度款时按比例3：4：3分次扣回预付款；

□其它方式：/□实施施工过程结算方式：/□按通用条款的规定。（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法81.1（11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：2、工程项目送概（预）算评审前，工程进度款最多按工程进度支付到合同暂定价的45%；概（预）算评审结果批复前，工程进度款最多按工程进度支付至合同暂定价的60%；概（预）算评审结果批复后，结合实际按合同条款支付进度款及结算款。

■另作约定：（1）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。□按通用条款的规定办理。（1）竣工结算的程序和时限：82.182.竣工结算81.2期中支付的最低限额为/元。

2、施工过程结算节点：1、施工过程结算的程序：/（2）施工过程结算约定：（4）发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款关于争议的约定处理。（3）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。若承包人在工程竣工验收后二年内不能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，则合同自动失效。（2）发包人收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后28天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后经财政评审，评审结果确定，承包人提出支付申请后56天内发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

3、施工过程结算价款的编制与核对：/□其它：/□以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点：/□规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点：/□以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点：/□工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点：/

■（1）工程结算书（1）竣工结算文件清单：82.26、分段结算的其他约定：/。5、施工过程结算支付时限：/4、采用施工过程结算方法时竣工结算价款的编制与核对：/

■（7）图纸会审记录■（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）■（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）■（4）工程承包合同■（3）钢筋抽料表（如有）■（2）工程量计算书

■（13）材料设备单价呈批审核单■（12）现场签证单■（11）会议纪要■（10）监理工程师通知或发包人施工指令■（9）工程洽商记录■（8）设计变更单

□（19）工期履行审核表■（18）其他结算资料■（17）发包人供应材料收货验收签收单■（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书■（15）招标文件、答疑纪要■（14）综合单价呈批审核单

（1）竣工支付期限83.1提交竣工支付申请★83.结算款（2）发包人对送审结算资料的具体要求：/□（21）其它□（20）移交资料签收表

(3)实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法：/□另作约定：/■按通用条款的规定。（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法□另有约定：/。■按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

■另有约定：1）拆除、管道清淤、河涌清淤等工程及工程合同价在100万以下的工程不设定质量保证金。□按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即/元。（1）质量保证金的约定84.2质量保证金的约定与扣留★84.质量保证金/

85.最终清算款2）工程合同价在100万以上的工程按结算款的3%扣留。■另有约定：1）工程合同价在100万以下的工程不扣留质量保证金。□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。（2）质量保证金的扣留2）工程合同价在100万以上的工程（不含拆除、管道清淤、河涌清淤等工程）按结算款的3%扣留。

■按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。(2)最终清算支付时限提交期限：提交份数：一式四份（1）最终清算支付申请85.1提交最终清算支付申请

□另有约定：■按通用条款的规定。争议调解或认定机构：86.4调解或认定86.合同争议□另有约定：/

■向中国广州仲裁委员会申请仲裁。解决争议的最终方式：86.6仲裁或诉讼（3）/（2）/（1）/

提供合同文本：97.1约定提供合同文件97.合同份数94.1提供保密信息的期限：永久。94.保密要求□向有管辖权的人民法院提起诉讼。

其中：发包人正本壹份，副本肆份；正本贰份，副本陆份。合同的份数：97.2正副本效力□另有约定：/■按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

承包人必须派出投标文件中列出的项目负责人及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，承包人有特殊情况需更换项目负责人或相关管理人员，须征得发包人同意并按有关规定报有关管理部门备案。98.3项目负责人及现场管理人员要求：98.2施工期间承包人应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。98.1承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。补充条款承包人正本壹份，副本贰份。

98.6本合同在履行时如发生争议，承包人在协商解决过程中不得因此停止施工，否则，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担；情况严重时发包人有权终止合同和要求承包人先行退场，退场后再进行工程结算。98.5文明施工要求：按市、区相关文件内容执行。承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。98.4安全生产措施费项目负责人和安全员必须每日填写安全施工日志备查；施工单位必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。项目负责人和现场管理人员每月驻工地时间不得少于24天。在施工过程中，发包人和监理单位将对项目负责人和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经发包人书面同意，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于24天的，发包人将按照每人每天500元的金额对承包人进行罚款处理。

98.12项目开工前影响沿线房屋结构安全的，要做好房屋鉴定及保护工作，发生相关费用须包含在合同价中，房屋鉴定时要约当地镇街建委人员到现场见证。98.11本工程施工图纸中工程量表仅作参考，承包人要结合图纸与现场实际来综合考虑，相关风险包含在合同价中，在工程施工过程中不予增加费用。98.10施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每投诉一次扣款5000元。98.9本工程使用商品混凝土及商品砂浆。不得使用被有关主管部门检查不合格或通报批评的生产厂家。98.8本工程使用的主要材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要材料须提供样板并经发包人及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。98.7本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、生产许可证及出厂合格证的优等品。

98.18承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位的行车畅通，相关费用包含在投标报价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。98.17合同签订后3天内承包人的项目负责人与投标文件中配备的人员须到发包人处报到，否则发包人有权解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。98.16若发包人发现承包人投标资料有不平衡报价的情况，可随时以财政评审预算为基础在合同总价不变的条件下对承包人的投标报价进行调整。98.15若承包人收到工程款后没有专款专用，或拖欠工人薪酬、或拖欠材料款、或拖欠分包单位进度款，或与第三人发生纠纷导致不能完成施工计划进度、或导致工程停工达30天、或导致发包人的财产或在建工程或支付的工程进度款被采取强制措施影响工程施工的，发包人有权扣除本工程相应工程款直接支付工人薪酬或直接支付给供应本工程的机械、材料等供应商、分包单位，且发包人可视情况的进展有权经书面通知后即解除本合同；因此所造成的所有损失由承包人负责。98.14因工程需要，经发包人同意的相关施工单位（包括但不限于：供水、供电、燃气、通讯、绿化等）可进入承包人施工范围平行施工，承包人应提供相应便利及及配合，相关费用及工期须在投标报价中考虑，承包人不再另行增加费用及工期。98.13本项目发包人所提供的沿线地下管线探测资料仅供参考，承包人应自行勘察地下管线资料，有关费用已包含在投标报价中。

（3）路灯照明工程竣工后，路灯灯杆检修盖及路灯控制箱门上均应标上“有电危险”的红色警示字样及用电警示符号和所处的道路名称，同时每间隔4盏路灯灯杆上循环喷上“路灯所维修电话：23887533”。（2）灯具应选用《广东省LED标杆体系推荐产品目录》（有效期内）的产品并由生产厂家与区城镇路灯管理所签订为期五年的灯具保质合同，于施工前送产品样板至区路灯所审核、备案。（1）为便于今后统一管理，需于新建路灯控制箱安装与区路灯所监控平台兼容的路灯智能监控终端，并以区路灯所名义办理用电报装手续，采用独立路灯电源供电。98.21承包人必须满足番禺区城市管理局关于路灯照明工程验收接管要求，具体如下：98.20因工程施工对群众造成影响的，由承包人负责协调解决。98.19为了保护本合同工程无遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，有关费用由承包人承担。施工期间的交通组织方案由承包人负责向交警部门审批，与此相关的报批及施工过程的交通维护费用，承包人在投标报价中要充分考虑，全部由承包人承担。

第一个帐户为工程项目专用帐户：中标人必须在广州市番禺辖区内银行机构开设此专户，并由招标人和中标人双方在银行预留支取印鉴。98.24根据广州市交通运输局等关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）中工程款支付相关规定，中标人在签定施工合同前必须提交本中标工程合同的以下两个银行专用帐户：98.23承包人在工程完工后30日内完成施工文件档案及竣工结算文件的编制工作并移交四套施工文件档案及竣工结算文件给建设单位。若延误档案资料在15天内（含15天），每天按工程总造价的0.2‰向发包人支付违约金，超过15天，每天按工程总造价的0.3‰向发包人支付违约金，所扣违约金在工程结算款中扣除。98.22工程竣工后，区城市管理局协同区路灯所等部门进行验收，验收合格后，承包人应按《卷内目录》（具体见附件5）清单提供一套完整的工程档案给区城市管理局。协助完成路灯及相关设施移交路灯所。待保修期满后，其日常管理与维护工作交由区路灯所负责。（5）路灯照明工程竣工后，将所有路灯灯杆进行编号，灯杆号码与道路名称一同喷在灯杆上面向机动车道一面的显眼位置。（4）路灯照明工程竣工后，将路灯检修口盖板焊好封死，以防线路或其它电器元件被盗。

第四部分附件与格式98.25未尽事宜，协商处理。若投标人列属国资企业，应提前做好开具上级主管部门同意其在番禺区内开设本工程上述两个银行专户证明文件的准备。上述两个银行专户应在中标工程施工合同中明确，未经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。未经招标人同意，中标人逾期提交或无法提交的，视为自动放弃中标资格，由第二中标候选人顺次递补，以此类推至第三中标候选人。招标人将上报招标管理机构依法严肃处理，同时追究其违约责任。第二个帐户为工人工资支付专用帐户：中标人必须在广州市番禺辖区内商业银行开设此专户，并为每位工人办理个人工资账户。

质量保修范围为保证渔港码头防洪工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。承包人：（全称）发包人：（全称）广州市番禺区石楼镇人民政府工程质量保修书附件一

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修渔港码头防洪工程图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。

3．质量保修责任6．其他项目保修期为1年。。5．装饰装修工程为2年；4．供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

质量保修等费用，由责任方承担。4．质量保修费用3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

6.3本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6．其他质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。5．质量保证金

附件二年月日年月日联系电话：联系电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖章）承包人：（盖章）

1双方权利和义务根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。承包人：（全称）发包人：（全称）广州市番禺区石楼镇人民政府廉政合同

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2发包人义务

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3承包人义务2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。双方约定4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4违约责任3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖章）承包人：（盖章）本合同一式捌份，合同发包人伍份，承包人叁份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。7合同份数本合同作为渔港码头防洪工程工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。6合同法律效力

安全施工生产承诺书附件三:年月日年月日上级部门：（盖章）上级部门：（盖章）联系电话：联系电话：委托代理人：委托代理人：

四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都会设立醒目的警示标志。三、所有工程建设施工作业人员都经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员必须持有相应的技术资质证书。二、成立施工安全管理机构，建立安全管理责任制，配备工程建设安全施工生产专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。一、保证在施工现场（操作区域）的进出口或醒目处设立施工安全(警示)规则。为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“合格工程”、“安全工程”双目标，本承建施工方特作如下承诺：广州市番禺区石楼镇人民政府：

承诺人(签字并盖章)：九、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包方愿承担一切责任。八、本承包方愿意自觉接受发包人、监理、安全监管单位或部门及社会各界对工程建设中安全生产的监督。七、建设施工期间，承包方必须严格做好防尘、防噪，污水、废气、废料的处理工作，若因处理工作失误造成工程周边环境污染、群众投诉等情况，一切责任均由承包方承担。六、对于符合法律法规要求而另行发包的工程部分，譬如搭建脚手架、排栅等等，能选择良好声誉或口碑的单位，并及时主动告知发包（业主）方。五、建筑施工中所需的各种原材料、辅助材料(设备)能符合并满足设计要求，还经得起各种现有安全技术手段的检验。购买的用料及产品一定具有相应的产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

由我司中标并承建的工程项目名称：由于无法办理工程编码，无法开通工人工资分账管理系统发放工人工资，我司承诺该项目工人工资比例按《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算，计算公式÷（*80%）=。从工程开工之日起至工程结算完毕之日止，发包人将每次进度款、结算款按%比例拨入承包人以下公司账户。当完成合同内工程量100%，工程款支付至合同价的80%时，已支付至工人工资的100%。我司承诺该笔工程款专款专用，工资户用于发放本工程工人工资，如果不履行专款专用一切责任由本公司承担。致发包人：关于工人工资账户履行专款专用的承诺书附件五：附件四：中标通知书年月日

工人工资账户：开户账户：开户银行：公司全称：工程款账户：特此承诺！

日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）承诺人：（盖章）开户账户：开户银行：公司全称：

目录日期：2022年12月招标代理机构：广东建发工程管理有限公司（盖单位章）招标人：广州市番禺区石楼镇人民政府（盖单位章）招标文件渔港码头防洪工程

第六章图纸66第五章工程量清单（固定总价承包）64第四章合同条款63第三章评标办法（综合评估法）38第二章投标人须知4第一章招标公告3

（另册）第一章招标公告第十章最高投标限价公布函108第九章否决性条款汇总106第八章投标文件格式68第七章技术标准和要求67

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人主办方和各方权利义务；原文：1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：条款号：1.4.2修改类型：修改投标须知修改表第二章投标人须知

（2）投标人须知；（1）招标公告（或投标邀请书）；原文：2.1.1本招标文件包括：条款号：2.1.1修改类型：修改现文：1.4.2本招标项目是否接受联合体投标以招标公告为准。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸及勘察资料；（5）工程量清单；（4）合同条款；（3）评标办法；

（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；现文：2.1.1本招标文件包括：（10）最高投标限价（招标控制价）（9）否决性条款汇总；

（9）否决性条款汇总；（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸及勘察资料；（5）工程量清单；（4）合同条款；

2.2.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易平台最后发布的答疑纪要为准。2.2.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。2.2.2答疑纪要一经在广州公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人。原文：2.2.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。条款号：2.2.1修改类型：修改（10）最高投标限价公布函；

2.2.5投标人应在投标截止时间前18日停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布。2.2.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。2.2.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。2.2.2答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。网上答疑的操作指南为：投标人登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑疑问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。现文：2.2.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价公布函、合同条款）有疑问的，应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。现文：2.3.1招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易平台发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易平台最后发布的内容为准。原文：2.3.1招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。条款号：2.3.1、2.3.3修改类型：修改

现文：（6）施工组织设计（按规定的格式及内容要求签署《响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书》和《技术承诺函》，并提交施工组织设计方案）；原文：（6）施工组织设计（不要求技术标的可不编制，提交施工组织设计要点）；条款号：3.1（6）修改类型：修改原文：（3）联合体协议书（注：非联合体投标无需提交）；条款号：3.1（3）修改类型：删除

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法一、综合评估法二、经评审最低价法）现文：3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。（注：此条不适用于综合评估法三）。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，并根据评标办法列明的方法重新计算投标单价下浮率。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法三）3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法一、综合评估法二、经评审最低价法）原文：3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格（注：此条不适用于综合评估法三）。条款号：3.2.1-3.2.2修改类型：修改

原文：3.4.1投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。投标人如采用投标保函或投标保证保险的形式递交的，须在投标截止前单独密封递交至开标室。联合体投标的，其投标担保可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。条款号：3.4.1、3.4.2修改类型：修改现文：3.3.1投标有效期详见投标人须知前附表。原文：3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。条款号：3.3.1修改类型：修改3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，并根据评标办法列明的方法重新计算投标单价下浮率。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法三）

3.4.2投标人应按照第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（或银行规定的格式或保险公司规定的格式或专业担保公司担保格式）递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。（注：适用于投标保证金采用投标保函的形式）3.4.2招标人可委托广州公共资源交易中心网站具体实施保证金的收取和退还工作。通过广州公共资源交易中心网站递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询广州公共资源交易中心网站。广州公共资源交易中心网站代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易中心网站数据库记录的信息为准。（注：适用于广州公共资源交易中心网站代收投标保证金）现文：3.4.1投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。投标人如采用投标保函或投标保证保险的形式递交的，在开标前无需提交相关文本原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险文本的扫描件并加盖投标人电子印章。评审结束后，中标候选人应在中标候选人公示前提交其办理的投标保函或投标保证保险扫描件并在网上予以公示。如采用电子投标保函方式提交投标保证金，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引（http://ggzy.gz.gov.cn/fwznxtbzczsc/699986.jhtml）。3.4.2投标人应按照第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（或银行规定的格式）提供投标保函，提交投标保函的彩色扫描件，并作为其投标文件的组成部分。（注：适用于投标保证金采用投标保函的形式）3.4.2招标人可委托广州公共资源交易平台具体实施保证金的收取和退还工作。通过广州公共资源交易平台递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询广州公共资源交易平台。广州公共资源交易平台代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易平台数据库记录的信息为准。（注：适用于广州公共资源交易平台代收投标保证金）

现文：中标人和其他中标候选人的投标保证金，最迟不超过在书面合同订立之日起五日内予以退还。原文：中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。条款号：3.4.5修改类型：修改原文：3.4.2投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证的彩色扫描件，（必须清晰可辨）并作为其投标文件的组成部分。采用网上银行汇款或转账的，其网上银行系统提供的汇款或转账凭证必须经投标人的基本存款账户开户银行加盖确认章后方为有效。（注：适用于招标人自行收取的形式）。条款号：3.4.2修改类型：删除

3.5.4项目负责人的建造师证（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再扫描上传，扫描件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）（或小型项目负责人相关证明）和安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）；现文：3.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等材料扫描件；3.5.4项目负责人的建造师证（或小型项目负责人相关证明）和安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）；原文：3.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等；条款号：3.5.1、3.5.4修改类型：修改

现文：3.5.7授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、技术负责人（如有）、专职安全员）在本单位交纳的社保证明文件（社保要求详见招标公告）。原文：3.5.7授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、技术负责人（如有）、专职安全员）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）条款号：3.5.7修改类型：修改原文：3.5.6“近年完成的类似项目情况表”应按照投标前附表的要求附中标通知书、施工合同、单位工程验收鉴定书（或合同工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书）纸质原件的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。条款号：3.5.6修改类型：删除

现文：3.5.9资格审查要求的其他资料。条款号：3.5.9修改类型：增加原文：3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。条款号：3.5.8修改类型：删除

现文：4.3.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。原文：4.3.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。条款号：4.3.3修改类型：修改原文：3.6.3联合体投标时，联合体共同投标协议、投标申请人声明需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供牵头主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证复印件。条款号：3.6.3修改类型：删除

条款号：5.4.1（4）修改类型：删除现文：5.2.5公开摇取评标基准价下浮率。下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中通过摇珠机随机抽取。（适用于采用综合评估法一、综合评估法二）原文：5.2.5公开摇取评标基准价下浮率。下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中通过摇珠机随机抽取。（适用于采用综合评估法一、综合评估法二）条款号：5.2.5修改类型：修改

现文：5.4.2若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。原文：5.4.2若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。条款号：5.4.2修改类型：修改原文：5.4.1（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

条款号：7.5.3修改类型：增加现文：在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州公共资源交易中心网站发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。在发出中标通知书前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人可取消其中标资格。在发出中标通知书前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人将取消其中标资格。原文：在中标人确定之日起七日内且在《投标须知前附表》规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，在广州公共资源交易网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。条款号：7.3修改类型：修改

投标人须知前附表（以下无正文）注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。现文：7.5.3中标后将利用信息技术手段实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知(2020)》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市住房和城乡建设局、广州市人力资源和社会保障局、广州市交通运输局等关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标单位对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，中标单位对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：总则投标须知通用条款

本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。项目概况（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

招标范围、计划工期和质量要求本招标项目的资金来落实情况：见投标人须知前附表。本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。资金来源和落实情况本标段建设地点：见投标人须知前附表。本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。详见本项目《招标公告》投标人资格要求本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。本标段的质量要求：见投标人须知前附表。本标段的计划工期：见投标人须知前附表。本次招标范围：见投标人须知前附表。

（4）为本次招标项目的代建人；（3）为本次招标项目的监理人；（2）为本次招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：1.4.2本招标项目是否接受联合体投标以招标公告为准。

（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业的；（8）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本次招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本次招标项目提供招标代理服务的；

保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。费用承担1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。（11）财产被接管或冻结的；

踏勘现场所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

不召开。投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行踏勘项目现场。

（1）招标公告；2.1.1本招标文件包括：招标文件的组成招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。偏离

（7）技术标准和要求；（6）图纸及勘察资料；（5）工程量清单；（4）合同条款；（3）评标办法；（2）投标人须知；

2.1.4投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（10）最高投标限价公布函。（9）否决性条款汇总；（8）投标文件格式；

2.2.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。2.2.2答疑纪要一经在广州公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人。网上答疑的操作指南为：投标人登陆广州公共资源交易中心网站→进入“我是投标人”→进入“新建设工程交易平台”→进入“我的投标”→进入“招标答疑疑问”→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“答疑提问”进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。2.2.1招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、最高投标限价公布函、合同条款）有疑问的，应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。招标答疑2.1.5招标人应在招标文件中明确投标文件主要内容编制的格式要求。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心网站最后发布的内容为准。2.3.2招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.3.1招标文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。招标文件的澄清与修改2.2.5投标人应在投标截止时间前18日停止质疑。招标人应在投标截止时间15日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在交易中心网站“项目查询（日程安排、答疑纪要）”专区发布。2.2.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州公共资源交易平台最后发布的答疑纪要为准。

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（1）投标函及投标函附录；投标文件应包括下列内容：投标文件的组成投标文件2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（8）资格审查资料；（7）项目管理机构；（6）施工组织设计（按规定的格式及内容要求签署《响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书》和《技术承诺函》，并提交施工组织设计方案）；（5）已标价工程量清单；（4）投标保证金；（3）联合体协议书（注：非联合体投标无需提交）；

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，并根据评标办法列明的方法重新计算投标单价下浮率。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法三）3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。（注：适用于综合评估法一、综合评估法二、经评审最低价法）3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。（注：此条不适用于综合评估法三）。投标报价（10）其他应提交的材料。（9）投标人声明；

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期3.2.4成本警示价见投标人须知前附表。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。3.2.3投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.4.3开标时投标人未按本须知第3.4.1条规定提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.2投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证的彩色扫描件，（必须清晰可辨）并作为其投标文件的组成部分。采用网上银行汇款或转账的，其网上银行系统提供的汇款或转账凭证必须经投标人的基本存款账户开户银行加盖确认章后方为有效。（注：适用于招标人自行收取的形式）3.4.2投标人应按照第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式（或银行规定的格式或保险公司规定的格式或专业担保公司担保格式）递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。（注：适用于投标保证金采用投标保函的形式）3.4.2招标人可委托广州公共资源交易中心网站具体实施保证金的收取和退还工作。通过广州公共资源交易中心网站递交投标保证金的相关事宜，请自行咨询广州公共资源交易中心网站。广州公共资源交易中心网站代收投标保证金的，其缴纳情况以广州公共资源交易中心网站数据库记录的信息为准。（注：适用于广州公共资源交易中心网站代收投标保证金）3.4.1投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式提交的，必须由投标人的银行基本账户转出。投标人如采用投标保函或投标保证保险的形式递交的，在开标前无需提交相关文本原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险文本的扫描件并加盖投标人电子印章。评审结束后，中标候选人应在中标候选人公示前提交其办理的投标保函或投标保证保险扫描件并在网上予以公示。如采用电子投标保函方式提交投标保证金，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引（http://ggzy.gz.gov.cn/fwznxtbzczsc/699986.jhtml）。投标保证金

3.4.6.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；3.4.6.2投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；3.4.6.1因投标人原因造成投标文件未解密的；3.4.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.5中标人和其他中标候选人的投标保证金，最迟不超过在书面合同订立之日起五日内予以退还。3.4.4中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内。

3.5.4项目负责人的建造师证（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再扫描上传，扫描件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）（或小型项目负责人相关证明）和安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）；3.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等材料扫描件；3.5.2法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；3.5.1投标人声明；资格审查资料3.4.6.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

投标文件的编制3.5.9资格审查要求的其他资料。3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.5.7授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、技术负责人（如有）、专职安全员）在本单位交纳的社保证明文件（社保要求详见招标公告）。3.5.6“近年完成的类似项目情况表”应按照投标前附表的要求附中标通知书、施工合同、单位工程验收鉴定书（或合同工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书）纸质原件的扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）；

投标3.6.5投标文件应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。3.6.4投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为纸质原件的扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.3联合体投标时，联合体共同投标协议、投标申请人声明需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供牵头主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证复印件。3.6.2投标文件包括本须知3.1中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。3.6.1投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求、发包人要求等实质性内容作出响应。

4.2.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。4.2.1投标人通过广州公共资源交易平台递交电子投标文件。投标文件的递交和接收4.1.2未按要求加密的投标文件，广州公共资源交易网站将予以拒收。4.1.1递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州公共资源交易网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。投标文件的加密

4.3.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。4.3.2招标人可按本须知第2.3条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。4.3.1投标人应在《投标须知前附表》述的投标截止时间前提交投标文件。投标文件递交的截止时间4.2.4投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。4.2.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。

4.5.3在投标文件递交截止时间后，至投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告行政主管部门载入不良信用记录。4.5.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。4.5.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标人撤回投标文件。投标文件的补充、修改与撤回本须知前附表第4.3.1项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易平台将予以拒收。迟交的投标文件

5.1.1招标人按《投标须知前附表》规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人不派代表出席开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。开标时间和地点开标4.6.2电子投标文件解密应按照广州公共资源交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。4.6.1投标人必须在《投标须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。投标文件解密

5.2.3招标人或招标代理通过广州公共资源交易平台对所有投标人电子投标文件进行招标人解密；5.2.2宣布开标纪律；5.2.1投标人按照《投标人须知前附表》的要求，对电子投标文件进行解密。主持人按下列程序进行开标：开标程序5.1.2招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

5.3.1投标人代表对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。该投标人代表须同时出示本人身份证原件。开标异议5.2.7开标结束。5.2.6投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。5.2.5公开摇取评标基准价下浮率。下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中通过摇珠机随机抽取。（适用于采用综合评估法一、综合评估法二）5.2.4公布招标项目名称、投标人名称、投标文件解密情况、投标保证金的递交情况、投标报价、质量要求、工期、项目负责人、专职安全员及其他内容，并记录在案；

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；（1）未成功递交投标文件的；5.4.1开标时，出现下列情形之一的，投标文件由招标人作否决投标处理，不参与评标：开标时重新招标情形5.3.3招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，其中异议事项由异议提起人签名确认，作出的答复由招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。5.3.2对开标的异议，招标人应当当场作出答复并予以书面记录，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。

5.4.2若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）（7）投标文件中的投标人企业名称、项目负责人、专职安全员与投标登记时的信息不一致的。（6）项目负责人和安全员为同一人的；（5）两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；（3）未按规定时间对投标文件进行解密的；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见《投标人须知前附表》。评标委员会评标

评审评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标原则（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

中标候选人公示合同授予6.4.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。6.4.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。评标过程的保密评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.2.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.2.2依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。定标方式7.1.2在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易网和广东省招标投标监管网公开。7.1.1招标人在《投标人须知前附表》规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天，最后一天应为工作日。

签订合同在签订正式合同前，中标人必须按“第四章合同条款”规定或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保，否则视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。履约担保在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州公共资源交易网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。在发出中标通知书前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人可取消其中标资格。中标通知7.2.4重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。对招标人的纪律要求纪律和监督7.5.3中标后将利用信息技术手段实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建筑施工实名制管理办法的通知(2020)》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市住房和城乡建设局、广州市人力资源和社会保障局、广州市交通运输局等关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字〔2020〕37号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标单位对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，中标单位对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。对与评标活动有关的工作人员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。对评标委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。对投标人的纪律要求

需要补充的其他内容在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理。8.5.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理。8.5.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。投诉处理

招标人代表：记录人：评标基准价下浮率：开标时间：年月日时分（项目名称）开标记录表附件1：开标记录表需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

开标地点：项目名称：抽取评标基准价的下浮率记录表附件2：抽取评标基准价的下浮率记录表本表仅供参考，具体以开标时的开标记录表为准。年月日

见证人员:招标代理唱标人:招标代理记录人：监督人：2、球号根据广州公共资源交易平台提供号球填写，如提供的球为1、2、3、4、5、6、7，则按从小到大的顺序对应填写1、2、3、4、5、6、7；如提供的球号2、2.5、3、3.5、4、4.5、5，则对应填写2、2.5、3、3.5、4、4.5、5。注：1、计算评标基准价的下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中随机抽取

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：（投标人名称）：编号：__________________________问题澄清通知附件3：问题澄清通知日期:年月日

年月日招标人或招标代理机构：（或盖章）请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。......2.1.

条款号：可选方法二修改类型：删除声明：本评标办法使用SWZB2019-02招标文件范本的评标办法条款，与该条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。评标办法修改表第三章评标办法（综合评估法）（注：中标通知书采用广州公共资源交易平台规定的格式）附件4：中标通知书

条款号：1.修改类型：修改原文：第三章评标办法（经评审的最低投标价法）条款号：第三章评标办法（经评审的最低投标价法）修改类型：删除原文：可选方法三：综合评估法三（综合评估分值由投标报价和诚信分数组成，投标人无需编制技术文件）条款号：可选方法三修改类型：删除原文：可选方法二：综合评估法二（综合评估分值由投标报价和诚信分数组成，要求投标人编制技术文件并对其进行合格性审查）

条款号：2.2.3修改类型：修改原文：（4）诚信得分：见评标办法前附表；条款号：2.2.1（4）修改类型：删除现文：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。总得分相同的，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分也相同，技术评审得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。原文：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。总得分相同的，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分也相同，诚信评审得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、诚信得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。

c、当有效投标报价的投标人大于10个时，随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。b、当有效投标报价的投标人为6至10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。a、当有效投标报价的投标人少于或等于5个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。可选方式一：以全部或随机抽取的有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。具体确定方法如下：评标基准价可按以下方式确定：（注：招标人自行选择，两选一）原文：2.2.3评标基准价计算

在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。评标基准价可按以下方式确定：可选方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。现文：2.2.3评标基准价计算在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。可选方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。

3.1.4只有通过初步评审的投标人才能进入下一阶段详细评审。当通过初步评审的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。在进行资格评审、形式评审、响应性评审过程中，若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过相应阶段的评审，进入下一阶段评审。条款号：3.1.4修改类型：增加原文：（4）诚信得分评分标准：见评标办法前附表。条款号：2.2.5（4）修改类型：删除

（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分，去掉一个最高分值，去掉一个最低分，得到商务部分评审得分B；原文：（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分，去掉一个最高分值，去掉一个最低分，得到技术部分评审得分A；条款号：3.2.2（1）、（2）修改类型：修改现文：两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致。条款号：3.1.2（4）修改类型：增加

现文：3.2.3投标人的得分=（A+B+C）*100%。原文：3.2.3投标人的得分=（A+B+C）*+D*。（注：由招标人根据相关规定自行设置权重）条款号：3.2.3修改类型：修改（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分，商务部分得分为各个评委的评分去掉一个最高分值和一个最低分后计取的算术平均分，得到商务部分评审得分B；现文：（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分，技术部分得分为各个评委的评分去掉一个最高分值和一个最低分后计取的算术平均分，得到技术部分评审得分A；

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。总得分相同的，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分也相同，技术评审得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。1.评标方法评标办法前附表可选方法一：综合评估法一（综合评估分值由技术、商务和投标报价组成）注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条

分值构成与评分标准2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。初步评审标准2.评审标准

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价。非竞争性费用需与招标人发布的金额一致，不一致的投标报价无效。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。2.2.2有效投标报价（3）投标报价：见评标办法前附表；（2）商务部分：见评标办法前附表；（1）技术部分：见评标办法前附表；2.2.1分值构成

b、当有效投标报价的投标人为6至10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。a、当有效投标报价的投标人少于或等于5个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。可选方式一：以全部或随机抽取的有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。具体确定方法如下：评标基准价可按以下方式确定：（注：招标人自行选择，两选一）2.2.3评标基准价计算成本警示价见第二章投标人须知前附表第3.2.4项。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；2.2.4投标报价偏差率计算在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。可选方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。c、当有效投标报价的投标人大于10个时，随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

初步评审3.评标程序（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；2.2.5评标标准

（4）两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致。（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：3.1.1评标委员会依据本章第2.1节规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.1通过初步评审的投标人全部进入详细评审。详细评审3.1.4只有通过初步评审的投标人才能进入下一阶段详细评审。当通过初步评审的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。在进行资格评审、形式评审、响应性评审过程中，若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过相应阶段的评审，进入下一阶段评审。（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.2.3投标人的得分=（A+B+C）*100%。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（3）按本章第2.2.1（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分，商务部分得分为各个评委的评分去掉一个最高分值和一个最低分后计取的算术平均分，得到商务部分评审得分B；（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分，技术部分得分为各个评委的评分去掉一个最高分值和一个最低分后计取的算术平均分，得到技术部分评审得分A；3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。3.3.3评标委员会均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.3.2投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。3.3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标文件的澄清和补正

3.5.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人综合得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。评标结果3.4.2在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。3.4.1在评标过程中，当全流程电子化招投标系统发生评审故障时，若当天可解除评审故障，则继续采用电子化系统评标；若当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障情况评估以广州公共资源交易平台的认定为准。当交易平台的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。评标过程应急预案3.3.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

项目名称：项目编号：资格审查个人表附表1：资格评审意见记录表（格式）3.5.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：资格评审结果汇总表本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。

本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：形式评审个人表附表2：形式评审记录表（格式）

附表3：响应性评审记录表（格式）本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：形式评审结果汇总表

响应性评审结果汇总表本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：响应性评审个人表

技术部分评审个人表附表4：技术部分评审得分记录表（格式）本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：

（适用于综合评分法一）技术部分评审结果汇总表本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：

附表5：商务部分评审得分记录表（格式）本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：

商务部分评审结果汇总表本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：商务部分评审个人表

评标委员会投标报价评审得分记录表一附表6：投标报价评审得分记录表（格式）本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。项目名称：项目编号：

注：项目名称：评标基准价下浮率X：项目编号：最高投标限价：元（注：适用于取全部投标报价计算算术平均值的）（用于计算评标基准价）

评标委员会全体评委签名：日期：年月日5.投标人在本表中的排列：按照《开标记录表》中的“序号”从小到大排列。4.本表中开标序号为投标人在《开标记录表》中的“序号”，即开标序号=“序号”。3.未能通过初步评审的投标人，其投标报价不得在本表中列出。2.评标基准价下浮率：取自《抽取评标基准价的下浮率记录表》中的“随机抽取的评标基准价的下浮率”1.本表用于确定评标基准价。适用于全部投标报价计算算术平均值的情形。

项目名称：项目编号：综合评估得分及排序表附表7：综合评估得分及排序表（格式）本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。

本表仅供参考，具体以广州公共资源交易中心系统的表格为准。评标委员会全体评委签名：日期：年月日4.本表中的得分排序：按照本表“总得分”由高到低的原则编号，即本表总得分最高的“得分排序”为“1”。3.投标人在本表中的排列次序：按照“总得分”高低次序排列。2.未能通过初步评审的投标人不得在本表中列出。注：1.本表用于确定综合评估得分及排序，适用于综合评标法。

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。（说明：本说明内容仅供参考，招标人可以根据项目情况修改。）工程量清单说明第五章工程量清单（固定总价承包）另册第四章合同条款

投标报价说明1.6工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定详见《技术条款》有关部分。投标人投标时可据此复核工程量清单中的工程量，但中标后《技术条款》中有关计量和支付的规定不能改变《已标价的工程量清单》中的工程量，只能作为计算工程进度款的方法。1.5《已标价的工程量清单》中的“单价”和“合价”栏均由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。对工程量清单表中发包人未列出工程量的项目，亦应填报单价和合价。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，如投标人认为合同规定应由其承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应包括在其它有关项目的单价和合价中。1.3除合同另有规定外，《已标价的工程量清单》中的单价和合价包括完成该项目所需要的一切工作内容而发生的所有直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。1.2本招标工程承包方式为固定总价承包。招标文件提供的工程量清单中的工程量为参考工程量，投标人须以招标图纸、技术条款及原始施工现场的情况进行核实。投标报价时以工程量清单中所列项目及工程量为计算依据，投标人经复核认为有出入，通过投标单价体现。工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

第六章图纸及勘察资料（说明：由招标人根据项目情况自定）工程量清单（说明：招标人根据实际情况补充）其他说明（说明：由招标人根据项目情况拟订，对投标报价采用的定额、取费标准等进行说明）

（项目名称）注：本章《投标函》及《投标函附录》的格式，招标人应不加修改的应用。其他为参考格式，招标人可根据项目情况依法修改。第八章投标文件格式本工程技术标准和要求按照国家有关规定、规范执行。施工组织设计或施工方案执行国家现行有关规定、规范、技术条款和本合同条款的要求。第七章技术标准和要求（另册）

评标要素索引表评标要素索引表年月日投标人：（盖单位章）投标文件

五、投标保证金四、联合体协议书（若有）三、授权委托书二、法定代表人身份证明一、投标函及投标函附录目录（可加上二级目录）

十一、投标人认为需要提供的其他资料十、投标人须知前附表规定的其他材料九、资格审查资料八、项目管理机构七、施工组织设计（或施工组织设计要点）六、已标价工程量清单

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。（招标人名称）：（一）投标函一、投标函及投标函附录

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。4．如我方中标：

地址：技术负责人：（签字）项目负责人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）6．（其他补充说明）。

（二）投标函附录年月日邮政编码：传真：电话：网址：

单位性质：投标人名称：二、法定代表人身份证明注：本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州公共资源交易信息登记平台一致。投标日期：年月日

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。特此证明。姓名：性别：年龄：身份证号码：职务：系(投标人名称)的法定代表人。经营期限：成立时间：年月日地址：

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工（提供最近1个月的社保证明）委托期限：。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。三、授权委托书年月日投标人：（盖单位章）

身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）附：委托代理人身份证正反面和社保证明扫描件。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。2.联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料。信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1.（某成员单位名称）为主办方。（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）（标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。四、联合体协议书年月日

成员一名称：（盖章单位）法定代表人或其委托代理人：（签字）主办方名称：（盖章单位）6.本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

（招标人名称）：五、投标保证金注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。年月日……法定代表人或其委托代理人：（签字）

邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）。

4、如投标人采用投标保函或投标保证保险的形式提交投标保证金的，在开标前无需现场递交原件前不强制要求提交相关文本原件，但投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险文本的扫描件并加盖投标人电子印章。评审结束后，中标候选人应在中标候选人公示前提交其办理的投标保函或投标保证保险扫描件并在网上予以公示。3、若采用保险形式提交的，投标人应在此处提供保险公司出具的保单原件的扫描件；2、采用投标保函形式的，应采用上述格式或银行保函的格式。（投标人应在此处提供银行出具的保函原件的扫描件）；注1、投标保证金由广州公共资源交易平台代收的，以开标记录表记录的结果为准。（投标人应在此处提供广州公共资源交易中心出具的投标保证金回执扫描件）；______年月日电话：

（招标人名称）：响应招标文件所附施工组织设计要点承诺书七、施工组织设计（另册）六、已标价工程量清单5、委托代理人应附授权委托书。

致（招标人名称）：技术承诺函日期：年月日法定代表人或被授权人（签字）：投标人名称（盖单位章）：我方承诺，如中标承建(项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点）进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点）基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

投标人名称（盖单位章）：4、严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关的安全防护、文明施工法律法规、规章制度及该工程招标文件第七章“技术标准和要求”进行安全文明施工。3、保证按工程需要投入相应的施工机械设备。2、保证按我单位拟派的项目负责人全程到位，非经招标人同意，不得更换。1、严格按招标文件、合同约定、国家有关施工、验收规范要求及该工程招标文件第七章“技术标准和要求”要求及我单位编制的经监理单位、发包人及有关部门审批的施工组织设计方案进行施工，保证按质、按量、按时完成施工任务。非常荣幸参加贵方实施的(项目名称)的投标活动，若我单位有幸中标，将承诺在施工技术、安全防护、文明施工方面做到如下几点：

附表一拟投入本标段的主要施工设备表2.图表及格式要求：1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。编制施工组织设计的要求日期：年月日法定代表人或被授权人（签字）：

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表附表六临时用地表附表五施工总平面图附表四计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附表三拟投入本标段的劳动力计划表附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图单位：人附表三：拟投入本标段的劳动力计划表附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附表六：临时用地表投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五：施工总平面图2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.项目组织机构1.工程概况及工程重点、难点一、文字部分：投标人充分理解本项目的重点、难点，进行有针对性的描述，各部分文字直接简炼，不得出现大量宣传性及无实质性意义或直接引用范本照搬照套的文字，并结合图表说明及表示。施工组织设计应至少包括（但不限于）以下内容：(说明：中标后需按本施工组织设计要点的内容编制施工组织设计)施工组织设计要点

3.3临时排水、排污；3.2临时供水、临时供电；3.1临设平面布置图；投标人应针对本工程项目场地布置图和现场踏勘的情况进行本工程的施工总平面布置，并结合招标人提供的临时用地位置，合理安排其生活、福利、办公等临时生活设施和材料堆场、仓库、预制场、拌和场及加工场等生产设施的位置，设置完善、高效的临时排水、排污等设施，合理布置场内外交通运输路线。施工现场必须按广州市有关规定设置围蔽结构。3.施工总平面布置要求项目负责人、总工程师、施工计划及财务负责人、质检、地质、实验、测量和机械、土建、机电工程师等组织结构配置合理，满足施工要求。

5.施工计划根据本工程施工特点，制定各关键工序的施工方案、施工方法和工艺，要求所采用的施工方案、施工方法和工艺具有针对性、先进性和独创性。并对进场施工后保证实施上述施工方案、施工方法和工艺进行承诺；4.主要分项工程的施工方案、施工方法、施工工艺3.6投标人认为需补充的要点。3.5施工通道布置；3.4围蔽结构；

7.质量、安全生产目标及保证体系和保证措施6.环保与文明施工（包括空气污染、水质污染、噪音控制、施工场地和驻地卫生，以及文明施工等方面控制措施）5.4主要的工艺流程5.3工、料、机、资金等的使用计划5.2各阶段施工进度计划及控制措施5.1总体施工进度计划

3.施工进度计划网络图及横道图2.施工平面布置图1.项目组织机构图二、图表部分9.民工工资支付方案及措施8.制订完善的成品保护措施。

八、项目管理机构8.主要施工工艺的工艺流程图7.资金使用计划表6.拟投入的主要施工机械设备计划表5.拟投入的主要材料、半成品、设备及品牌计划表4.劳动力使用计划图（或表）

若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。如我公司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备管理和施工技术人员，并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求，同时提供所投入人员资格证书原件予业主核实。我公司参与（项目名称）投标，郑重承诺如下：致（招标人）：项目管理架构人员最低配置承诺书

序号姓名职称岗位数量专业123..................序号姓名职称岗位数量专业123..................增加人员投入表日期：单位名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）注：1、应附上述人员相关证书扫描件和社保证明（社保要求详见第二章“投标人须知前附表”第9.8项规定）。

（一）投标人基本情况表九、资格审查资料单位名称：（盖公章）法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）2、应附上述人员相关证书扫描件和社保证明（社保要求详见第二章“投标人须知前附表”第9.8项规定）。注：1、本表适用于投标人在满足招标文件第八章《项目管理架构人员最低配置承诺书》条件下，自行增加人员投入情况的。

（三）拟投入项目负责人应附注册建造师执业资格证书、职称证、安全生产考核合格证（B证）证书扫描件及社保证明。（社保要求详见第二章“投标人须知前附表”第9.8项规定）。项目负责人简历表（二）拟投入项目负责人注：相关材料的扫描件在“资格审查资料”中提供。

专职安全员简历表（四）专职安全管理员应附职称证书扫描件及社保证明。（社保要求详见第二章“投标人须知前附表”第9.8项规定）。技术负责人简历表

附件二投标人廉政承诺书附件一投标人声明十、投标人须知前附表规定的其他材料（五）资格审查自审表应附安全生产考核合格证（C证）证书扫描件及社保证明（（社保要求详见第二章“投标人须知前附表”第9.8项规定）。

附件一：附件六如投标报价低于警示价的，提供投标报价不低于成本价的证明材料附件五投标文件编制情况附件四对投标文件编制的承诺附件三投标文件编制人员名单

三、本公司不存在下列情形：二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司通过本项目的资格审查或成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司响应招标文件资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件商务部分（施工方案等涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公开。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：本招标项目招标人及招标监管机构：投标人声明

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；（4）为本标段的代建人；（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（18）被最高人民法院在“信用广州”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（17）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（13）被依法暂停或取消投标资格的；

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定。依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。四、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。（22）法律法规规定的其他情形。（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；（20）未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的，或未被纳入联合惩戒范围的（如有，提供具体名单；如无，则删除。）。（19）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用广州”网站中列入联合惩戒失信黑名单。

法定代表人签字：声明企业：特此声明本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）六、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2017〕4号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及水行政主管部门的监督、检查。

投标人廉洁承诺书附件二年月日（企业公章）技术负责人（签字）：项目负责人（签字）：

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。本公司参加了（项目名称）投标，为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：本招标项目招标人及招标监管机构：

法定代表人签字：承诺企业：特此承诺本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

投标文件编制人员名单附件三年月日(企业公章)

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；本公司授权（身份证号：）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：对投标文件编制的承诺附件四注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：投标人名称（盖法人公章）：附件：《投标文件编制情况》如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

2.投标文件加密打包的电脑情况1.投标文件报价编制方式:□自行编制的，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致）。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致）。投标文件编制情况附件五日期：年月日

1.电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并保存在广州公共资源交易中心电子评标系统且取得回执的；一、拒绝受理投标文件的情形招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致的，以单列的否决性条款为准。第九章否决性条款汇总如投标报价低于警示价的，提供投标报价不低于成本价的证明材料（如有）附件六

1.投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的要求；二、作无效投标的情形5.电子投标文件未加密的。4.电子投标文件损坏或格式不正确的；3.电子投标文件中投标人电子签章不完整的；2.投标文件未按招标文件要求进行电子签章，并进行加密的；

7.项目负责人和安全员为同一人的；6.两个（含两个）以上投标人加密打包投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的；5.两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器码一致的；4.未按招标文件要求提供投标保证金的；3.因投标人原因造成投标文件未解密的；2.未成功递交投标文件的；

4、投标文件有不符合招标文件评标办法形式评审标准中任何一项情形的。3、投标文件有不符合招标文件评标办法资格评审标准中任何一项情形的。2.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。1.投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；三、作不合格标处理的情形8.投标文件中的投标人、项目负责人、安全员与投标登记时的信息不一致的。

（另册）第十章最高投标限价公布函5、投标文件有不符合招标文件评标办法响应性评审标准中任何一项情形的。

2.1建设地点：广州市番禺区石楼镇。2.项目概况与招标范围本招标项目渔港码头防洪工程已由广州市番禺区人民政府办公室以番府办函[2021]203号批准建设，项目业主为广州市番禺区石楼镇人民政府，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%,招标人为广州市番禺区石楼镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。1.招标条件招标公告渔港码头防洪工程

2.7承包方式：按招标图纸固定总价承包方式。2.6标段划分：1个标段。2.5招标内容：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本工程项目全部施工内容。（具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单，如果工程量清单与图纸内容不一致的，以图纸内容为准）。2.4计划工期：150日历天。2.3最高投标限价：6756076.00元。2.2项目规模：全长426m渔港改造，改造内容主要为高桩平台与防洪堤衔接处的混凝土空心板。原码头高桩平台上部结构由桩帽梁、预制空心板和现浇面板构成，上桩帽梁高0.6m，宽1.2m，下桩帽梁高0.4m，宽1.8m，预制空心面板厚0.5m。此次改造将预制空心面板拆除，在桩帽梁之间设置横梁、纵梁及现浇面板及可开启的钢格栅板，钢格栅板跨度3.43m。本工程涉及改造的水工建筑物结构安全等级为二级，次要建筑物级别为3级。(具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准)

3.4对投标人拟派项目负责人的要求：3.3投标人应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的港口与航道工程施工总承包三级（或以上）资质或水利水电工程施工总承包二级（或以上）资质。3.2投标人应持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。3.1投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：3.投标人资格要求

3.6提交社保文件的要求专职安全员须具有水行政主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证（C类）。3.5对投标人拟派专职安全员的要求：注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。（2）项目负责人持有水行政主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）。（1）投标人拟担任本工程项目负责人的人员须具有港口与航道工程专业二级（或以上）或水利水电工程专业二级（或以上）的注册建造师（注：注册建造师不含临时建造师）。

3.8投标人已按照招标文件要求签署盖章《投标人声明》（详见招标文件“第八章投标文件格式”）。3.7关于联合体投标：本次招标不接受联合体投标。（3）中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。（2）因当地政府政策规定未能反映本项目投标截止时间最近1个月（时间为：2022年11月）信息的，投标人须提供当地社会保险基金管理中心的相关文件及本单位最近1个月的社保证明文件作为缴纳社保的证明。注：（1）当地社会保险基金管理中心允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的投标人可提供当地社会保险基金管理中心允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。投标申请人须保证授权的委托代理人及项目部主要组成人员（项目负责人、技术负责人、专职安全员）均为本单位的正式职工，必须具有离投标截止时间最近1个月（时间为：2022年11月）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的相关资料为准），退休返聘人员需提供退休及返聘证明）。

4.2招标文件获取方式从2022年月日至2022年月日10时00分（注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止）。4.1招标公告发布时间4.招标公告和招标文件的获取未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信联合惩戒黑名单”为准）。3.9关于失信联合惩戒

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年月日10时00分，投标人投标文件解密时间为投标截止时间后30分钟：2022年月日10时00分至2022年月日10时30分。5.投标文件的递交本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易网站发布的文本为准。4.4招标公告、招标文件发布媒体4.3招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、最高投标限价公布函。本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易网发布，由投标人自行下载。

5.7在投标文件递交截止时间之前，投标人可以撤回或替换已递交的投标文件；可以修改网上投标登记相关信息。5.6投标人办理网上投标登记时，对拟派项目负责人是否被交易平台其他项目锁定进行检查，如果已经锁定，则无法完成投标登记。成功办理网上投标登记的，拟派项目负责人将被锁定。中标候选人公示结束后，未中标的投标人的拟派项目负责人即自动解锁。5.5投标人通过广州公共资源交易平台（以下简称“交易平台”。招标公告下文及招标文件中提及的“交易平台”均指广州公共资源交易中心网站，网址：http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易平台网站办理网上投标登记手续；完成所有投标文件的上传，并取得回执码，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为未递交投标文件。5.4投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。5.3开标时间：2022年月日10时00分。递交投标文件备用光盘起止时间：2022年月日09时45分至10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心番禺交易部开标室。电子光盘需按规定封装。需由法定代表人或授权委托人现场递交，投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。

8.企业信息登记资格审查结果将在广州公共资源交易网和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。7.资格审查方式投标保证金10万元，投标保证金须按招标文件规定的方式在开标前完成缴纳。6.投标保证金

联系人：黎工招标单位：广州市番禺区石楼镇人民政府10.联系方式潜在投标人或利害关系人对本招标告及招标文件、开标、评标结果有疑问或异议的，向招标人书面提出，由招标人受理。投诉由本招标项目的招标监督机构受理。9.疑问、异议、投诉处理本次招标要求投标人办理网上投标登记前，须在广州公共资源交易平台完成企业信息登记，及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信息登记中的在册人员。企业信息登记应按照广州公共资源交易平台关于企业信息登记的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易网站（网址：http://www.gzggzy.cn）。

监督电话：020-84892221招标监督机构：广州市番禺区建设工程招标管理办公室联系电话：020-34801616、13928893823联系人：梁工招标代理机构：广东建发工程管理有限公司联系电话：020-84861776

2022年月日