关于为【台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探服务项目】公开选取【工程勘察】机构的公告

中标

给排水管道测量技术工作费已有水准点勘察费基槽检验成果资料和数据小区公共空间改造地下埋藏物三线整治后续技术服务坐标控制点楼道整治勘察咨询服务管线探测费老旧小区改造工程建设勘察人提供具备条件的作业场地热力管道水电接口建设工程勘察总平面图地下构筑物报告成果咨询勘察责任险 GPS 图根控制点程序性工作竣工验收图纸社区道路整治地下管线测绘制图燃气管道输水管道盲探管线人行道地面铺贴控制测量地下管线探测原地形图修测给排水整治青苗赔偿探测成果文件后期服务物探服务现场交桩勘察任务书施工开展后续服务进场通道场地平整输电线路土地征用障碍物清除动力设备小计建数据库勘察报告地下电缆测量设计勘察技术服务挖掘道路许可小型工程测量工程勘察责任保险

金额

项目地址

广东省

发布时间

2023/02/08

公告摘要

项目编号44078100707511x2211152216

预算金额-

招标公司台山市人民政府台城街道办事处

招标联系人-

中标公司-

中标联系人-

公告正文

关于为【台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探服务项目】公开选取【工程勘察】机构的公告

2023-02-10 11:40 ，在广东省网上中介服务超市为台山市人民政府台城街道办事处公开选取工程勘察中介服务机构，现将相关事项公告如下：

此项目采用多选一的直接选取方式，项目业主将在报名的若干家中介机构中，自主选定一家作为中选机构，未被选中的机构不应有任何异议。

项目业主
台山市人民政府台城街道办事处
采购项目名称
台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探服务项目
中介服务事项
无（属于非行政管理的中介服务项目采购）
投资审批项目
否
采购项目编码
44078100707511X2211152216
项目规模

投资额（￥26,800,000.00元）
所需服务
工程勘察
服务内容
本项目位于台山市台城合新社区合新路，总投资约2680万元，改造内容包括三线整治、楼道整治、社区道路整治、人行道地面铺贴、给排水整治、小区公共空间改造等。本次物探工作包含地下管线探测，提供探测成果文件（包括但不限于盲探管线、控制测量GPS（E级）控制点、图根控制点、原地形图修测、1:500地下管线测绘制图、建数据库，最终工作内容及工程量结合现场以实际发生为准），协助设计、施工开展后续工作等。
中介机构要求
资质（资格）要求
资质（资格）要求说明
需具有工程勘察丙级（或以上）的资质。
其他要求说明：
无
服务时限说明
无要求，按照合同双方自行约定。
服务金额
暂不做评估与测算
金额说明
根据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》收费标准下浮20%进行计算，本项目服务金额不超过45万元，最终以市财政局审核的结算价为准。
选取中介服务机构方式
直接选取
是否选取中介
否
有无回避情况
否
截止报名时间
2023-02-10 11:40
业主单位咨询电话
台山市人民政府台城街道办事处（登录后查看）
采购需求书下载
台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探服务项目需求书.pdf 台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探服务项目需求书.pdf
台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探合同范本.pdf 台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程物探合同范本.pdf

广东省网上中介服务超市已经向符合资质条件的在库中介服务机构的业务授权人手机号码和中介专属网页发送通知，诚邀符合资质条件的在库中介服务机构登录中介专属网页进行报名。

江门市公共资源交易中心台山分中心
2023-02-08

台山市人民政府台城街道办事处

台山市台城合新社区合新路老旧小区改造

工程物探服务项目

一、工程勘察单位资格（资质）要求

需具有工程勘察丙级（或以上）的资质。

二、服务内容和服务要求

本项目位于台山市台城合新社区合新路，总投资约2680

万元，改造内容包括三线整治、楼道整治、社区道路整治、

人行道地面铺贴、给排水整治、小区公共空间改造等。

本次物探工作包含地下管线探测，提供探测成果文件

（包括但不限于盲探管线、控制测量GPS（E级）控制点、

图根控制点、原地形图修测、1:500地下管线测绘制图、建

数据库，最终工作内容及工程量结合现场以实际发生为准），

协助设计、施工开展后续工作等。

三、合同履行地点

合同履行地点为台山市台城。

四、采购预算和公开选取方式

1、收费依据和计算方法：根据《工程勘察设计收费标

准（2002年修订本）》收费标准下浮20%进行计算，本项目

服务金额不超过45万元，最终以市财政局审核的结算价为

准。

2、选取中介服务机构方式：直接选取。

五、服务时间

无要求，按合同双方自行约定。

六、结算方式

具体结算方式以合同条款及以市财政局审核的结算价

为准。

七、解决争议方式

对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，协商不成

的，通过诉讼的方式解决。

台山市人民政府台城街道办事处

2023年2月6日車

GF—2016—0203

合同编号：____________

台山市台城合新社区合新路

老旧小区改造工程

建设工程勘察合同

（物探）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：台山市人民政府台城街道办事处

勘察人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等

相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台山市台城合新社区合新路

老旧小区改造工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程地点：台山市台城合新社区合新路。

2.工程规模、特征：项目总用地面积约85400㎡。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围和阶段：本项目规划用地范围内及周边。

2.技术要求：技术成果应满足工程设计要求。

3.工作量：本项目范围内及周边的管线探测工作（包括但不限于盲探管线、控制测量GPS（E级）

控制点、图根控制点、原地形图修测、1:500地下管线测绘制图、建数据库，最终工作内容及工程量结

合现场以实际发生为准。）并协助设计及施工开展后续服务等。

三、合同工期

1.开工日期：合同签定后，以甲方通知为准。

2.成果提交日期：签订合同收到甲方提供的有关资料后，20个日历天内。

3.合同工期（总日历天数）20天。

四、质量标准

质量标准：技术成果应满足工程设计要求。

五、合同价款

1.合同价款金额：勘察费签约合同价暂定价为人民币小写450000元，大写：肆拾伍万元整。勘察

费最终结算价以实际发生的工程量根据《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》相关内容结算；

最终结算价以台山市财政局审核为准，结算价不超过45万元。

2.合同价款形式：/

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并

按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年月日签订。

十、签订地点

本合同在台山市台城签订。

十一、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，发包人执肆份，勘察人执贰份。

发包人：（印章），勘察人：（印章）

台山市人民政府台城街道办事处

法定代表人：，法定代表人：

或其委托代理人：，或其委托代理人：

地址：，地址：

邮政编码：，邮政编码：

电话：，电话：

传真：，传真：

电子邮箱：，电子邮箱：

第二部分通用合同条款

第1条一般约定

1.1词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。

1.1.1合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议

书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标文件及其附件（如果有）、

技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。

1.1.2合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘

察的合同条款。

1.1.4专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达

成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。

1.1.5发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当

事人资格的合法继承人。

1.1.7工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。

1.1.8勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任

务书构成合同文件组成部分。

1.1.9合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内

工程勘察工作的款项。

1.1.10费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。

1.1.11工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的工作

天数。

1.1.12天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计

算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一

天的截止时间为当日24时。

1.1.13开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。

1.1.14成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料

的绝对或相对日期。

1.1.15图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有

图件，包括相关说明和资料。

1.1.16作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。

1.1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮

件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.18索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，

受损方向违约方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。

1.1.19不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍

和污染物。

1.1.20后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，

如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。

1.2合同文件及优先解释顺序

1.2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先

解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以

最新签署的为准。

1.2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察

人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。

1.3适用法律法规、技术标准

1.3.1适用法律法规

本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条

例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.3.2适用技术标准

适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合

同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约

定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

1.4语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语

言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。

1.5联络

1.5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定

等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。

1.5.2发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当

事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发

生变动。

1.5.3发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函；如确有充分

证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.6严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方

损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

1.7保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及

声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成

果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

第2条发包人

2.1发包人权利

2.1.1发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。

2.1.2发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。

2.1.3发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据

等。

2.2发包人义务

2.2.1发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。

2.2.2发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水

准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。

2.2.3发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。

2.2.4发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道（包括土地征用、障碍物清除、场地

平整、提供水电接口和青苗赔偿等）并承担相关费用。

2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物（包括地下管线、地下构筑物等）的资料、图

纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图

纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由

发包人承担赔偿责任。

2.2.6发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不

得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。

2.2.7若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫

工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施

工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。

2.2.8发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价

款及费用。

2.3发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围

等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

第3条勘察人

3.1勘察人权利

3.1.1勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发

包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。

3.1.2除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他

部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同

条款中另行约定。

3.1.3勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产

权。

3.2勘察人义务

3.2.1勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。

3.2.2勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负

责。

3.2.3勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。

3.2.4勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。

3.2.5勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采

取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。

3.2.6勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道

（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，

应编制安全防护方案并制定应急预案。

3.2.7勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业

现场环境。

3.3勘察人代表

勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方

式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具

体事宜。

第4条工期

4.1开工及延期开工

4.1.1勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、

检查。

4.1.2因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日

期并相应顺延工期。

4.2成果提交日期

勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约

定。

4.3发包人造成的工期延误

4.3.1因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和（或）补偿费

用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和（或）进度款；

（3）变更导致合同工作量增加；

（4）发包人增加合同工作内容；

（5）发包人改变工程勘察技术要求；

（6）发包人导致工期延误的其他情形。

4.3.2除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工

期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意

见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。

4.4勘察人造成的工期延误

勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违

约责任：

（1）勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的；

（2）勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的；

（3）因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的；

（4）因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的；

（5）勘察人导致工期延误的其他情形。

4.5恶劣气候条件

恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延

长工期，具体可参照第4.3.2款处理。

第5条成果资料

5.1成果质量

5.1.1成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。

5.1.2双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的

损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

5.2成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包

人另行支付相应的费用。

5.3成果交付

勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、

成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

关资料；

（3）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答

复；

（4）发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要

求，视为该项索赔已被认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21

天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第（3）、（4）项约定相同。

第16条争议解决

16.1和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经

签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.2调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他

第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

16.3仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方

可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第17条补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，

并在专用合同条款内约定。

第三部分专用合同条款

第1条一般约定

1.1词语定义

_按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》通用条款执行。

1.2合同文件及优先解释顺序

1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通

用合同条款；（4）发包人要求；（5）技术标准；（6）发包人提供的原始资料（如果有）；（7）其他

合同文件。

1.3适用法律法规、技术标准

1.3.1适用法律法规

需要明示的规范性文件：/

1.3.2适用技术标准

特别要求：无。

使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：无。

1.4语言文字

本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

1.5联络

1.5.1发包人和勘察人应在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、

请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人：

发包人指定的联系方式：

勘察人接收文件的地点：

勘察人指定的接收人：

勘察人指定的联系方式：

1.6保密

合同当事人关于保密的约定：勘察人终身对该工程有保密的义务。

第2条发包人

2.2发包人义务

2.2.1发包人委托勘察人搜集的资料：无。

2.2.2发包人对安全文明施工的特别要求：无。

2.3发包人代表

姓名：职务：/，联系方式：

授权范围：以书面通知为准

第3条勘察人

3.1勘察人权利

3.1.1关于分包的约定：无。

3.2勘察人代表

姓名：职务：联系方式：

授权范围：以书面通知为准。

第4条工期

4.2成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、

窝工等。

4.3发包人造成的工期延误

4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：以书面通知为准。

第5条成果资料

5.2成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料陆份，发包人要求增加的份数为／份。

5.4成果验收

双方就成果验收期限的约定：／

第6条后期服务

6.1后续技术服务

后续技术服务内容约定:配合发包人开展设计、施工招标工作和项目实施施工，提供相关勘察咨询

服务。

后续技术服务费用约定：已包含在合同价款内，不再另行支付。

后续技术服务时限约定：工程质量缺陷期满。

第7条合同价款与支付

7.1合同价款与调整

7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：以实际发生的工程量根据《工程勘察设计收费标准

（2002年修订本）》相关内容结算；最终结算价以台山市财政局审核为准，结算价不超过45万元。

7.1.2本合同价款采用单价合同方式确定。

（1）采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：/

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价款调整因素和方法：/

（2）采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：/

风险范围以外合同单价调整因素和方法：/

（3）采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：／

7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：／

7.2定金或预付款

7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:／或预付款的金额：合同价的30%。

7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：／

7.3进度款支付

7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：/

7.4合同价款结算

最终合同价款支付的约定：1、收到完整合格的勘察成果后，提交支付申请并经审核后30天内支付

至双方确认实际发生勘察费的100%。

第8条变更与调整

8.1变更范围与确认

8.1.1变更范围

变更范围的其他约定：／

8.1.2变更确认

变更提出和确认期限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》通用条款执行。

8.2变更合同价款确定

8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》通用条款执

行。

8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》通用条款执

行。

第9条知识产权

9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或

其他类似性质的文件的著作权的归属：_归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，勘察人不得为了合同以外的

目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归勘察人所有

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等

目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由勘察人承担。

第10条不可抗力

10.1不可抗力的确认

10.1.1双方关于不可抗力的其他约定（如政府临时禁令）：按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》

通用条款执行。

10.2不可抗力的通知

10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受害损失期限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—

0203》通用条款执行。

10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—

0203》通用条款执行。

第13条责任与保险

13.2工程勘察责任保险的约定：勘察费内已包含建设工程勘察责任险的费用，勘察人必须自行购

买，否则由此引起的责任由勘察人自行承担。

第14条违约

14.1发包人违约

14.1.2发包人违约责任

（1）发包人支付勘察人的违约金：勘察签约合同价的10%

（2）发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：勘察签约合同价的10%

14.2勘察人违约

14.2.2勘察人违约责任

（1）勘察人支付发包人的违约金：由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术

要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人需承担

全部勘察费用。

（2）勘察人造成工期延误应承担的违约责任：如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一

天，发包人则扣除勘察签约合同价的1%作为违约金。违约限额为勘察签约合同价的10%_

（3）因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：按勘察人造成实际损失

赔付。

（4）勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：发包人若发现勘察成果与现场不符或勘察人造

假或虚报勘察成果，发包人将视虚假程度扣除承包人50%的勘察费总额。勘察人除应负法律责任和免收

直接受损失部分的勘察费外，根据损失程度向发包人赔偿所造成的经济损失，勘察人应负责无偿给予补

充完善使其达到质量合格。

第15条索赔

15.1发包人索赔

索赔程序和期限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》通用条款执行。

15.2勘察人索赔

索赔程序和期限的约定：按《建设工程勘察合同GF—2016—0203》通用条款执行。

第16条争议解决

16.3仲裁或诉讼

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第2种方式解决：

（1）向／仲裁委员会提请仲裁；

（2）向台山市人民法院提起诉讼。

第17条补充条款双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：

／。

附件A勘察任务书及技术要求

负责本工程勘察报告编制的技术人员必须齐全，技术人员经验丰富、专业配套。勘察项目负责人

必须具有相应的工程师资格，其他人员应具有相应的助理工程师或以上职称。项目实施过程中若出现问

题需负责人到位解决。

附件B发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）施工、勘察许可等批件（如果有）。	1	探测作业前
2	工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图（如果有）。	1	探测作业前
3	勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料（如果有）。	1	探测作业前
4	其他必要相关资料（如果有）。	1	探测作业前

附件C进度计划

勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、

工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

附件D工作项目和价格明细表

表1

序号	工作项目	复杂程度	数量	单位	单价（元）	金额（元）	备注
一	控制测量
1	控制测量GPS（E级）控制点	复杂	按实	点	4123		表2.2-2序号1
2	图根控制点	复杂	按实	点	131		表2.2-2序号1
3	小型工程测量（地形图修测）		按实	组日	1000		表2.6-1序号4
	小计
二	管线探测费
1	盲探管线	复杂	按实	㎡	3		表7.2-1序号13
2	地下电缆测量	复杂	按实	km	1880		表2.4-1序号1
3	给排水管道测量	复杂	按实	km	2599		表2.4-1序号3
	小计
三	技术工作费	（一+二）×22%	（一+二）×22%	（一+二）×22%	（一+二）×22%		7.1技术工作费
四	合计	一+二+三	一+二+三	一+二+三	一+二+三
五	下浮20%	四×80%	四×80%	四×80%	四×80%