发包公告

项目编号

AHQYFB2024-09-01

发布日期

2024年9月06日

一、发包条件

舒城县人民法院晓天法庭食堂拆除重建工程已具备发包条件，依据“六安市人民政府关于进一步完善政府投资工程建设招标投标工作的意见”（六政〔2018〕49号）、舒城县公共资源交易监督管理局“关于进一步规范全县政府投资限额以下工程建设项目发包工作有关事项的通知”（舒公管〔2023〕1号）的要求，对该项目按简易操作办法发包。

二、项目概况与发包范围

1、工程名称

舒城县人民法院晓天法庭食堂拆除重建工程

2、发包人

舒城县人民法院

3、资金来源

政府资金

4、工程实施地点

舒城县境内

5、项目审批、核准或备案机关名称

舒城县人民法院党组会议（2024年9月2日）

6、建设规模

本次项目控制价为179672.54元

7、计划工期

30日历天

8、发包范围

详见工程量清单及有关说明

9、发包方式

固定价随机摇号

10、标段划分：

1个标段

11、质量标准

合格

三、预承包人资格要求

1、预承包人资质、资格要求

具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，预承包人不得有限制承包的处罚。

2、拟派项目负责人资格要求:

①项目负责人资格要求为相应专业二级及以上建造师资格，并同时具有有效的安全考核合格B级证书；

②项目负责人无不良记录。

3、本次发包不接受联合体承包。

四、报名时间、项目发包会时间及发包文件获取方式

1、报名时间、发包文件获取时间

自发包公告发布时至发包项目承包文件递交截止时间前

2、项目发包会时间及地点

时间：2024年9月9日9时00分

地点：舒城县经济开发区古城路与纬一路交叉口西北方向西侧大楼3楼

3、发包文件获取方式

预承包人携带报名资料及推荐函原件到安徽千业工程咨询有限公司领取发包文件，未领取发包文件则视为不具备承包资格。

五、联系方式

发包人：

舒城县人民法院

代理机构：

安徽千业工程咨询有限公司

地址:

舒城县城关镇

地址：

舒城县经济开发区古城路与纬一路交叉口西北方向西侧大楼3楼

联系人:

王先生

联系人:

曾  工

电话:

0564-2785102

电话:

13195370170

六、备注

1、发包项目承包文件所报的项目班子组成人员必须是本单位的人员。

2、预承包人须携带以下资料进行报名：发包人的推荐函，法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书，法定代表人或被授权委托人二代身份证，有效的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、拟派项目负责人建造师注册证书及安全B证。

以上资料报名时需提供原件现场查验，另提供一份加盖单位公章的复印件（装订成册）

3、工程往来款全部通过预承包人的基本账户，不与项目部直接发生经济联系。

4、本工程履约保证金金额为承包价的2%。承包人在发包会结果公示无异议后，须在合同签订前通过承包人基本账户汇入发包人指定的账户，逾期未通过承包人基本账户足额汇入，视作自动放弃承包资格。

七、公告发布媒体

《六安市公共资源交易平台电子服务系统》http://ggzy.luan.gov.cn/