中标
殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程竞争性谈判发包公告
施工场地交通土方开挖隐蔽工程指引房间和外墙面的防渗漏施工电梯工程试车建设工程施工水电安装安装工程管道口单机无负荷试车房屋建筑桥梁临时加固改造技术保障措施人工费单价汇总表门窗洞口临时设施分包工程施工场地周围地下管线建筑工程施工噪音管理修补意外伤害险机械设备场内道路用地商务标评审投料试车给排水管道材料设备竣工导流装修工程试车程序专业工程暂估价表移交轨道交通涵盖开挖协调处理工程分包施工交通设施道路畅通房建供热与供冷系统超大件设备安装新建U60型渠道施工安全保卫水灰比水泥现场工艺试验施工场外供电人脸识别)系统施工道路工程照管电气管线材料与设备混凝土机械工程现场图纸准备给排水设施配套涵洞连带责任担保模板谈判文件的澄清隐蔽工程检查楼地面墙面凿洞专业工程分包市政基础设施殷家畈村二校支渠安全文明施工室内环境质量检测毛家庄支渠后塞设计交底咨询测量放线施工设备试验与检验工程保险交通运输工程施工方案砂石配套等附属工程工程材料施工组织设计专项施工方案水准点图纸会审卫生间渠道护坡测量基准点质量保修水电管线喷淋设施古树名木的保护安装费基准线政府安置房无负荷联动试车施工交通工程安全生产费用关键工序地基基础工程场内交通出入现场的权利知识产权电讯线路施工场地及周围地上地下管线屋面防水工程预付款担保材料暂估价表抢修信息管理施工房屋标高工程资料收集整理公路轴线施工水电接引主体结构工程室内环境质量验收非夜间施工照明广域网考勤设备工程设备暂估价表半成品保护场外交通试验设备钢筋邻近建筑物工程量清单及光盘临时工程工程和设备超重件塔吊计日工施工围挡土建工程的收尾和修复主渠道定位商务标初步评审招标代理服务环卫脚手架
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2023/02/20
公告摘要
项目编号rx2023024
预算金额22.89万元
招标公司六安市裕安区分路口镇人民政府
招标联系人-15855956155
招标代理机构安徽睿翔项目管理有限公司
代理联系人-18715641
中标公司-
中标联系人-
公告正文
殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程竞争性谈判发包公告
殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程竞争性谈判发包公告
殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程竞争性谈判发包公告
一、项目概况
（一）项目编号：RX2023024
（二）项目名称：殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程
（三）建设地点：六安市裕安区分路口镇境内
（四）建设单位：六安市裕安区分路口镇人民政府
（五）代理机构：安徽睿翔项目管理有限公司
（六）建设规模：详见设计图纸及工程量清单（见附件）
（七）建设内容：本工程为殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程，项目地点位于六安市裕安区分路口镇，主要内容为：二校支渠主要内容包括新建U60型渠道625m，其中主渠道575m，支渠50m，配套涵洞4座；毛家庄支渠主要包括114m长六角块渠道护坡，配套涵洞1座等，具体详见工程量清单及图纸。
（八）资金来源：财政资金
二、发包范围
本项目发包范围为设计图纸范围内所有工程，具体工程内容及工程量详见工程设计图纸、工程量清单。措施项目由承包人根据施工方案并结合工程施工现场踏勘情况确定。
三、项目发包价
预算价：228981.04元； 最高限价：200000.00元 （含代理费、清单控制价编制等费用，标准按照裕安区相关文件规定执行）。
四、工程价款支付方式
工程完工竣工验收合格审计后付至审计价的97%，余款3%作为质保金，质保期1年，质保期满后一次性付清（无息）。【承包人可以通过保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金。承包人用保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金的，发包人不得再预留保证金】
五、工程质量及工期要求
（一）质量要求：本工程质量必须符合工程施工要求并达到国家现行相关工程验收规范合格标准。
（二）工期要求：60日历天。
六、承包方式
本项目实行施工总承包，由承包人包工包料，其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由承包人承担，发包人概不负责。本项目不得转包和违法分包。
七、承包人资质、资格要求
（一）承包人应具有独立法人资格，具有有效的安全生产许可证，水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质；
（二）拟任的项目负责人具有水利水电工程专业二级(含）以上资质,并同时具有有效的安全考核合格 B 级证书。
（三）本项目专门面向中小企业发包，参与企业须提供中小企业声明函（非中小企业不得参与）。
（四）本项目是否接受联合体：是 √否
（五）本项目是否邀请符合条件的企业： √是 否
八、现场踏勘
（一）承包人应自行组织对工程施工现场及周边环境进行踏勘，以便承包人获取有关编制技术标和签署工程建设合同所涉及施工现场的一切资料。承包人在签订合同和施工过程中，不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求，现场踏勘的相关费用由各承包人自行承担。
踏勘联系人：冯主任 联系电话:15855956155
（二）发包答疑：承包人若对本项目发包有任何疑问，应向答疑联系人提出。提出疑问截止时间为发包公告上传之日起 3日内。
答疑联系人：黄明辉 联系电话：18715641458
九、发包方式：竞争性谈判
十、发包时间、地点及资格审查办法
（一）发包时间（投标文件递交截止时间）：2023年2月23日10时00分
（二）发包地点：六安市裕安区分路口镇人民政府会议室
（三）发包文件获取时间：自发包公告发布时至发包项目投标文件递交截止时间前。
（四）发包文件获取方式：工程发包文件（含图纸、清单等）均由预承包人从六安市公共资源交易平台电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn/）上下载。
备注：各承包人须在本发包公告规定的发包时间前，由承包人授权委托人携带（①授权委托人身份证原件及企业法人授权委托书（加盖公章）和本人社保缴费清单等社保缴费证明； ②发包人的推荐函）递交投标文件，否则，预承包人递交的发包项目投标文件无效
十一、联系方式：
发包人及电话：六安市裕安区分路口镇人民政府
电话：15855956155
代理机构及电话：安徽睿翔项目管理有限公司
电话：18715641458
十二、其他注意事项：
（一）项目答疑：参与本项目发包的企业若有任何疑问，发包截止时间 2日前应以书面方式向发包人或代理机构提出，疑问回复在发包截止时间1日前统一予以回复。
（二）承包人应按发包人发布的工程量清单及发包价为依据，根据承包人自身管理水平按发包人提供的工程量清单核算发包价，若参与发包、则默认发包价为承包价，成交后发包单价则作为合同单价，结算单价不予调整。
（三）合同方式： 固定总价，如有变更，严格按照相关规定程序进行变更，否则变更部分工程不列入工程决算。
（四）鼓励承包企业选用裕安区生产企业生产的设备、材料等建设材料。
（五）本项目禁止挂靠或出借资质，承包人不得转包或违法分包，若承包单位在施工过程中有转包或违法分包、挂靠或出借资质行为，将取消其成交资格，并追究其相关法律责任。
发包单位： 六安市裕安区分路口镇人民政府
代理单位：安徽睿翔项目管理有限公司
2023年2月20日
附件： 殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程竞争性谈判文件.doc殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程竞争性谈判文件.doc 附件： 工程量清单、推荐函、图纸.rar工程量清单、推荐函、图纸.rar
殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程
竞争性谈判文件
招标编号：RX2023024
招标单位：六安市裕安区分路口镇人民政府
代理单位：安徽睿翔项目管理有限公司
2023年2月
目录
第一章竞争性谈判公告1
第二章投标须知4
第三章合同条款40
第四章投标文件格式72
第五章工程技术经济要求90
第六章施工图设计文件90
第七章工程量清单及光盘91
第八章谈判文件的答疑及补充（网上下载）114
第九章其他资料114
第一章竞争性谈判发包公告
一、招标编号：RX2023024
二、项目名称：殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程
三、项目实施地点：六安市裕安区分路口镇境内
四、项目实施主体（招标人）：六安市裕安区分路口镇人民政府
五、项目实施主体（招标人）地址：六安市裕安区分路口镇
六、项目类型：þ工程类服务类货物类
七、招标方式：竞争性谈判
八、项目概况、投资规模：本工程为殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程，项目地点位于六安市裕安区分路口镇，主要内容为：二校支渠主要内容包括新建U60型渠道625m，其中主渠道575m，支渠50m，配套涵洞4座；毛家庄支渠主要包括114m长六角块渠道护坡，配套涵洞1座等，具体详见工程量清单及图纸。
九、资金来源：财政资金
十、计划工期：60日历天
十一、投标人资质、资格要求：
1、企业资质要求：承包人应具有独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包三级（含）以上资质且在有效期范围内。
2、拟派项目经理（建造师）要求：拟任的项目经理（建造师）具有水利水电工程专业二级(含）以上资质,并同时具有有效的安全考核合格B级证书，且无在建工程。
3、本项目专门面向中小企业，参与企业须提供中小企业声明函（非中小企业不得参与）。
十二、招标范围：详见施工图纸及工程量清单。
十三、标段数：1个
十四、公告发布时间：2023年2月20日
十五、公告发布媒介：六安市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）
安徽省公共资源交易监管网（http://ggzy.ah.gov.cn）
安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）
全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）
十六、项目开标时间：2023年2月23日10时00分
十七、谈判文件获取及费用支付方式：
1、获取时间：2023年2月20日至2023年2月23日10时00分
2、费用支付：网上免费下载（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）
十八、资格审查方式：资格后审
十九、评标办法：竞争性谈判
二十、备注：
1、投标人应具有独立法人资格，投标文件所报的项目班子组成人员必须是投标人本单位的人员。
2、投标项目经理、技术负责人不得在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员。
国有投资项目，均对项目经理（建造师）、技术负责人、安全员、施工员自开工之日起采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。
3、本项目实行履约保证金制度，投标人中标后应缴纳履约保证金。
4、本项目谈判文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）均从六安市公共资源交易平台电子服务系统（http://ggzy.luan.gov.cn）下载。
5、投标人按照招标投标法实施条例第22条规定提出的异议事项应当隐藏投标人所有信息并在网上(六安市公共资源电子交易系统)提出，投标人网上提出异议的截止时间为投标截止时间前。在规定异议时间前投标人未对谈判文件提出异议的，凡在评审过程中涉及到的任何评审争议均以招标人和招标代理机构解释为准。异议函范本详见（http://ggzy.luan.gov.cn/zcfg/005001/005001003/005001003002/
20211017/188f2ff0-05ba-4c14-aed9-16eb553f566d.html）
6、有意向参与本项目投标的投标人，应在投标截止时间前自行在六安市公共资源电子交易系统(http://183.162.78.64:9016/TPBidder)下载谈判公告、补充公告、谈判文件和澄清文件等资料。
7、投标人自行在六安市公共资源交易平台电子服务系统注册用户名，填报企业基本信息、项目经理和项目班子成员信息及社保缴费证明、企业和项目经理业绩、企业和项目经理获奖等相关信息。投标人自行更新、自行维护本单位信息。以上所有信息的真实性、准确性和完整性由投标人负责。
安徽省公共资源交易市场主体库注册联系电话：010-86483801转5-2
六安市公共资源交易平台电子交易系统联系电话：400-998-0000
六安市公共资源交易平台电子交易系统CA证书办理机构：
安徽CA（安徽省电子认证管理中心有限责任公司）联系电话：400-880-4959
CFCA（江苏翔晟信息技术股份有限公司）联系电话：025-66085508
8、投标人应按本项目招标公告、谈判文件的要求，投标人在制作投标文件时，须将谈判文件要求的资质资格、社保缴费证明、奖项、业绩、荣誉等相关资料原件复印件编入投标文件中，其真实性、准确性、完整性均由投标人负责。
9、投标人在下载谈判文件（含工程量清单、图纸、答疑澄清文件等）过程中若遇到问题，请与软件技术支持联系，电话：400-998-0000。在咨询过程中不得透露投标人自身信息。
10、咨询提问途径
一律由投标人通过六安市公共资源交易平台网上提问栏目进行，提问应当隐藏投标人信息及联系电话、邮件等，违反规定导致泄露投标人信息的，应对其造成的后果承担责任。
二十一、投标保证金：该项目免收投标保证金。
第二章投标须知
（一）前附表
| 序号 | 序列名称 | 序列 | |
| 1 | 工程名称 | 殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程 | |
| 2 | 建设地点 | 六安市裕安区分路口镇 | |
| 3 | 招标人 | 六安市裕安区分路口镇人民政府 | |
| 4 | 工程设计单位 | 首辅工程设计有限公司 | |
| 5 | 建设规模 | 详见设计图纸及工程量清单（见附件） | |
| 6 | 工程概况 | 本工程为殷家畈村二校支渠、毛家庄支渠建设工程，项目地点位于六安市裕安区分路口镇，主要内容为：二校支渠主要内容包括新建U60型渠道625m，其中主渠道575m，支渠50m，配套涵洞4座；毛家庄支渠主要包括114m长六角块渠道护坡，配套涵洞1座等，具体详见工程量清单及图纸。本工程项目最高限价：200000.00元 | |
| 7 | 招标范围 | ☑招标公告及图纸设计范围其他说明： | |
| 8 | 标段划分 | 1 个标段 | |
| 9 | 承包方式 | 施工总承包 | |
| 10 | 是否允许联合体投标 | 不允许 | |
| 11 | 资金来源 | 财政资金 | |
| 12 | 工程工期 | 计划工期60日历天。严格执行谈判文件确定的期限。违背工期管理的，将按合同专用条款及专用条款的补充条款进行处理。预计开竣工日期：(具体开工时间以业主开工令为准) | |
| 13 | 质量标准要求 | 质量标准：合格其它说明：/ | |
| 14 | 暂列金额、专业工程暂估价 | 详见清单编制说明。 | |
| 15 | 评标定标办法 | 谈判小组将遵循公平、公正的原则，对投标人最终提交的确认价进行综合评审，根据符合工程需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出中标候选人。如果最后一轮报价出现多家投标人报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定中标候选人。 | |
| 16 | 资格审查方式 | □资格预审 | ☑资格后审 |
| 17 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、项目经理资格：项目经理具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书，并持有有效的B类安全生产考核合格证书；担任项目经理的项目曾导致承包人有不良记录，且在公示期内的不得担任本项目的项目经理。2、技术负责人资格：项目技术负责人应具有与工程项目相适应专业的助理工程师及以上职称，专业不配套按不实质性相应谈判文件要求处理。3、其他要求：项目管理机构人员应是本单位人员，须提供社保证明材料(证明材料要求：需提供连续5个月内不少于连续缴费3个月的社保证明。例：7月19日开标，则连续5个月是指 6 月、5月、4月、3月、2月；连续3个月是指6月、5月、4月或5月、4月、3月或4月、3月、2月，其他类推）。如年满 60 周岁无法提供社保缴费证明的，可提供聘用合同原件扫描件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续发放3个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任姓名的工资打卡流水账单原件扫描件）；属于弄虚作假的，按本招标文件第 9.2.5 条的规定处理。如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的(水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具) 有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。4、本工程拟派专职人员的具体资格和数量要求：施工员： 1 人，具有施工员岗位证书；质检员： 1 人，具有质检员岗位证书；安全员： 1 人，应持有 有效 的C类安全生产考核合格证书； | |
| 18 | 投标文件份数及封装 | 一正二副。技术标和商务标分别制作装订，正本装入1个密封袋，副本装入一个密封袋，密封处加盖单位公章。文件袋上注明项目名称和单位名称。 | |
| 19 | 投标人的替代方案 | 不采用 | |
| 20 | 投标有效期 | 投标文件提交截止时间后：90天内有效。 | |
| 21 | 投标人投标保证金 | 该项目免收投标保证金。 | |
| 22 | 中 标 人履约保证金 | 保证方式：中标人可以通过转账、网银支付、汇票、支票、保证保险、保函（含电子保函）等方式提交履约保证金。保证金数额：中标人按合同总价额即中标价的2％提交履约保证金。中标人以现金进行履约保证的，应将现金提交到以下指定的银行账户。中标人以银行履约保函或保证保险方式担保履约的，应将银行履约保函或保证保险交至招标人保管。中标人提交银行履约保函或保证保险的担保期限不得少于中标项目的合同期限。银行履约保函或保证保险担保期限到期但中标项目尚未竣工验收的，中标人应当进行续保或者补缴履约保证金。中标人应当续保或者补缴履约保证金而没有续保或者补缴履约保证金的，招标人可以暂停支付中标人同等金额的项目工程款。提交时限：中标人收到中标通知书次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。汇入账户名称：招标人另行通知 汇入银行名称：招标人另行通知汇入银行帐号：招标人另行通知市直预算单位作为招标人收取的履约保证金，纳入市财政代为管理的预算单位往来资金账户管理。其他单位作为招标人收取的履约保证金，由招标人自行指定账户管理。中标人必须按上述要求提交履约保证金并与招标人（发包人）签订合同，超过时限未提交履约保证金或因中标人自身原因未在谈判文件约定时限内签订合同的，其中标资格无效，招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 | |
| 23 | 安全文明要求 | 必须确保安全文明施工，依据国家现行相关规定执行 | |
| 24 | 总包及分包规定 | 不允许分包 | |
| 25 | 材料要求 | 1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用，中标人必须服从。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由中标人自行承担。2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。3.如业主对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个的参考品牌。同时为了便于中标人施工、节约运输成本，建议中标人选定的主要设备、材料等使用六安市或裕安区生产企业生产的产品。 | |
| 26 | 现场条件 | 具备开工条件 | |
| 27 | 招标人提供的谈判文件、图纸及其他资料 | √谈判文件√清单文本一份□勘察资料 套 份。√图纸目录，施工全图，设计变更文件 份。□建设单位有关技术规定 | |
| 28 | 投标文件递交截止时间 | 2023年2月23日10时00分 | |
| 29 | 开标地点 | 六安市裕安区分路口镇人民政府会议室 | |
| 30 | 递交投标文件注意事项 | 本项目采用现场开标，投标人需将投标文件按照谈判文件要求装订并密封，并于2023年2月23日10时00分前将投标文件送达至六安市裕安区分路口镇人民政府会议室。 | |
| 31 | 开标注意事项 | 本项目开标会议采取现场开标方式举行，请各潜在投标人准时参加开标会，由承包人授权委托人携带（①授权委托人身份证原件及企业法人授权委托书（加盖公章）和本人社保缴费清单等社保缴费证明；②发包人的推荐函）递交投标文件，否则，预承包人递交的发包项目投标文件无效。因本项目采用竞争性谈判方式招标，评审到报价阶段时，各投标人需将谈判文件中附件1：最终报价/第 轮报价表填写完整并加盖单位公章，现场递交。 | |
| 32 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成：3人其中招标人代表1人，专家2人，评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。 | |
| 33 | 评标注意事项 | 1、各投标人的营业执照副本、安全生产许可证、企业资质证书、项目经理（建造师）注册证书、技术负责人证书、奖项证书、荣誉证书或文件、业绩证明材料及社保缴费证明等相关资料原件复印件编入投标文件中，其真实性、准确性、完整性均由投标人负责，评标开始后不接收外部提供的任何证明资料。 | |
| 34 | 人员到岗履职要求 | 投标人一旦中标，资格审查申请书或投标文件所报本项目的项目经理（建造师）、技术负责人、安全负责人、施工员等，在整个项目施工期间必须在岗在位，项目经理（建造师）每天在岗工作时间不得少于8个小时，每月不得少于22天。中标人（承包人）及其项目班子成员未能按照承诺到岗尽职的，招标人（发包人）将视情况的严重程度对其作出相应处理，给予警告、责令整改、直至终止合同。对于终止合同的，招标人（发包人）可以停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款，以补偿建设单位受到的损失包括工期延误损失。中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（建造师）、技术负责人和其他班子成员。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履职），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人）并取得招标人同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换项目经理或班子成员，即使征得了发包人同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性事故、灾难致残、病危或因癌症等原因已失去履行岗位职责能力的除外），若更换项目经理（建造师）的，按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金；更换班子其他人员按中标价的0.5%支付违约金，按中标价的0.5%计算金额少于10万元的，按10万元支付违约金。因病被更换的项目经理（建造师）或项目班子成员在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市项目投标的，作投标无效处理。招标人认为中标人有不能胜任工作的项目班子成员的，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止。 中标人（承包人）的项目经理（建造师）或班子成员需请假离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见报招标人（发包人）现场负责人同意；时间超过两天以上的，需经招标人（发包人）现场负责人出具书面意见报招标人（发包人）审核同意。请假人离开前应书面指定临时代表，代为行使项目经理或班子成员的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是项目经理或该班子成员的行为。政府重大投资项目，中标人（承包人）的项目经理（建造师）未按前述程序规定取得书面同意离岗的，第一次离岗按中标价的0.1%支付违约金（不少于1000元）；第二次离岗按中标价的0.2%支付违约金（不少于1000元）；第三次及其以后每次均按中标价的0.5%元支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10天的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金、罚款外，招标人（发包人） 按规定清除出场，招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限并曝光（项目班子其他成员有前述行为的，按前述标准的50%支付违约金）。政府投资的其他项目的中标人（承包人）的项目经理（建造师）或项目班子其他成员有前述违规行为的，比照处理，违约金支付按照前述标准的50%执行。中标人（承包人）投标文件所列项目经理（建造师）和项目班子其他成员，在综合评分中享受了资质（资格）、业绩、奖项、信誉等加分待遇的。享受加分待遇的人员在整个施工期间必须在岗在位且不得更换。无论什么理由更换都将被视为中标人（承包人）违约，按中标价的5%支付违约金，招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限并曝光。 | |
| 35 | 围、串标行为认定 | 本项目开评标过程中，有下列情形之一的，评标委员会应依法否决相应的投标，并将具体情况报告公共资源交易监督管理机关，依法进行处理。（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（10）不同投标人的投标文件相互混装；（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（12）投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，明显缺乏竞争性，有围标、串标嫌疑的。 | |
| 36 | 其他要求 | 1.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。 2.中标（成交）通知书发出的形式：☑纸质 □数据电文 特别提醒：招标人确定中标人后，通过电子交易系统向中标人发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书发出即视为送达。 投标人应主动登录电子交易系统查询，招标人和招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 3.中标人承建项目时，需在项目所在地设立项目部. 4.已缴纳投标保证金的投标人放弃投标，因其放弃投标，导致投标人少于 3 家引起招标失败的，该投标人不得再参加本项目的投标。 5.若发现投标人属于出借资质或挂靠的（包括在评标中和评标后发现），其投标保证金不予退还，招标人将投标人违约事实形成证据，提出给予投标人及该项目班子成员 1 年至 3 年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。若发现中标人属于出借资质或挂靠的（包括在评标中、公示期间、签订合同前以及施工过程中发现），招标人将中标人（承包人）违约事实 形成证据，报有关部门备案后取消其中标资格或终止合同，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员 1 年至 3 年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限，其投标保证金、履约保证金不予退还。情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并依法并向社会公开曝光。 6.招标人可组织对中标人及其项目班子成员进行约谈,其中属于政府重大投资项目的，中标人的董事长（总经理）或分管业务负责人及项目经理、技术负责人等班子成员必须参加合同签订前招标人组织的约谈。拒不参加的，招标人将视为中标人自动放弃合同签订资格。 7.招标文件中约定投标保证金不予退还的，均由招标人依据招标文件的约定作出不予退还决定。 8.关于对中标人有关办理施工许可证的要求。为尽快办理施工许可证，中标人必须在领取中标通知书之日起一个月内提供办理工程质量报监、安全报监、施工许可证等手续中需由中标人提供的一切材料，同时缴纳需由中标人缴纳的一切费用。每逾期一天，由中标人按工程中标价的 0.5‰支付违约金。 9.市政府本级投资建设项目执行《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》。非市政府本级投资建设项目，履约保证金的收退可参照《六安市政府投资建设工程履约保证金管理办法》执行。 10．其他要求：①中标人必须按照有关要求悬挂、张贴、更换施工围挡等处的公益广告、标语以及其它宣传内容，所产生的一切费用包含在投标报价中，后续不再单独列支。 ②投标人在中标后必须严格执行关于现场施工的有关规定。 ③投标人在编制工程进度计划时，必须考虑夜间加班计划，并做好相应的安全保障措施。 ④中标后施工项目部须配备专车用于材料送检等。 ⑤投标人在中标后必须做好施工围挡及公益广告设置工作，围挡外侧必须包含公益宣传图语，涉及一切费用体现在报价中，后续不再单独列支。 ⑥投标人须按照环保部门及招标人要求在现场设置 PM2.5、PM10监测设备并确保正常运转，有关费用体现在报价中，后续不再单独列支。 ⑦投标人在中标后须做好施工现场隔音降噪措施，且满足安全文明施工、环保及全国文明城市创建的有关需求，相关费用包含在投标报价中，后续不再单独列支。 ⑧投标人在中标后项目施工现场须按《关于进一步做好建筑工地 疫情防控工作的紧急通知》（建质函〔2021〕738 号）文做好疫情防控工作并配备疫情防控专管员，相关费用包含在投标报价中，后续不再单独列支。投标人中标后应严格执行六安市实时疫情防控相关规定要求，不得违反。 11．依据六建质【2018】103 号文规定，市城区在建项目施工工地设置喷淋设施降尘要求如下：建筑工地周边 100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、土石方开挖 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输、建筑工地 100%安装使用喷淋设施“七个百分百”要求。扬尘覆盖网重量须≥50g/㎡。 12.本工程所有主材、成品、半成品必须经招标人审核认可后方可进场实施。 13.本工程规范规定要求的所有试验、检测费用,投标人应包含在报价中（如各种设备和材料的专项检测等），相关费用在投标时综合考虑，中标后不予调整。 14.室内环境质量验收室内环境质量检测：检测项目：甲醛、苯、氨、氡、TVOC，检测点数：依据规范及测点设置：按照 GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》执行。如有新的规范要求，按照新的要求执行，费用不予调整。 检测位置须满足相关规范规定。具体检测点数由投标方根据建筑规模及图纸自行计算，必须检测合格并满足验收要求，并在检测合格的五个工作日内出具四份技术检测报告，确保通过竣工验收。 1）如检测不合格，中标单位免费整改并进行复检，直至检测合格； 2）如检测内容不能满足验收要求，中标单位将免费为本项目进行补测，直至满足验收要求； 3）如检测质量如未达到国家和规范要求的，中标单位重新检测； 4）如出具的检测报告若不能满足项目所在地主管部门的要求，并因此而影响竣工验收的顺利进行，中标单位赔偿由此而给招标方造成的损失。上述所涉及到的所有费用均包含在本次投标报价中。如因检测不合格或验收没有顺利通过而造成工期延误或其他损失的，均由中标单位承担，按合同相应条款执行。如有新标准按照新标准执行，相关费用不变。 15.工程招标完成后，因工程验收主管部门颁布新的验收规范及收费标准，均由投标人自行承担缴纳验收费用，确保通过验收，投标人在投标报价时需充分考虑，慎重合理报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。 16.招标人在出具中标通知书或签订合同之前有权对中标候选人或中标人进行考察，如发现在本次招投标过程中有弄虚作假行为，将取消其中标资格，投标保证金不予退还，作为给招标人的补偿，并按招标文件约定予以通报建设主管部门或招标投标监管部门。 17.参加本工程投标的投标人不得挂靠、转包，否则清除出场。在履行合同中，如中标单位出现严重违约等行为导致双方解除合同或导致招标人单方面解除合同，则针对已经实施的工程，按已完合格工程的 50%价款予以结算，且向建设行政主管单位或招标投标监管部门予以通报。 18.中标人必须负责招标人项目的全过程相关审查、验收、监督等的一切与有关部门之间的对接、协调工作，并承担相应费用。 19.中标人中标后所使用的设备器材等产品，如有行政许可、认证、备案等要求，均需取得到对应许可、认证、备案机构或部门的认可。中标人必须自行自费按相关部门要求对相关材料设备进行复验，并确保合格。 20.临时设施的建设：请投标人根据施工现场的情况及现行总平面图纸，自行确定每个标段的临时设施位置和布置。不管何种原因，临时设施的位置及地点均由投标人自行考虑，招标人不提供临时设施，临时设施的建设及土地使用费用包括在本次报价中，结算不予考虑任何变更所增加的费用。 21.请各位投标人本着诚实信用的原则进行投标，如有弄虚作假一律取消资格，并报主管部门按相关管理规定依法严重处理。 22.第三方向中标人提起与本项目有关的诉讼、仲裁争议，招标人或工总承包单位被列入案件被告或被申请人或第三人的，中标人需承担招标人、施工总承包单位参加诉讼仲裁支付的律师代理费等成本支出，并从应付工程款中直接等额扣除 | |
| 37 | 中标服务费 | 本次招标代理费、评标评审专家劳务费及清单控制价编制费由中标人支付，请投标人在其投标报价时考虑相关费用。中标人须在中标通知书发放前向招标代理机构一次性交纳，招标代理服务费按照《六安市裕安区人民政府办公室关于印发裕安区公共资源交易招标代理机构管理及考评暂行办法的通知》（裕政办【2018】4 号）收取，清单控制价编制费按照皖价服【2007】86 号文收费标准收取，评标评审专家劳务费按实际发生收取。 | |
| 38 | 解释权 | 本谈判文件的解释权在招标人。 | |
（二）总则
1、工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表；
1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》(国家发展改革委员会令第30号)等有关法律、法规和规章要求，通过竞争性谈判的招标方式选定中标人（承包人）。
2、招标范围、承包方式
2.1本招标工程项目的招标范围及工程内容见本须知前附表；
2.2本招标工程项目的承包方式见本须知前附表。
3、资金来源
本招标工程项目资金来源见本须知前附表。
4、合格的投标人
4.1投标人资质等级、项目经理（建造师）、项目班子成员资格见前附表，项目经理（建造师）及技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是本单位工作人员。评审时以投标人所属社保机构出具的包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续缴费3个月的拟委任的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员的社保缴费清单等社保缴费证明为准（例：7月19日开标，则连续5个月是指7月、6月、5月、4月、3月；连续3个月是指7月、6月、5月或6月、5月、4月或5月、4月、3月，其他类推）。无社保缴费证明或提供的社保缴费证明不满足招标要求的，其投标资格无效（如年满60周岁无法提供社保缴费证明的，可提供聘用合同原件的复印件和包括投标截止日所属月份（含）为基点起往前计算已经过去的连续5个月内不少于连续发放3个月的加盖银行印章的能体现聘用企业名称及拟委任项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员姓名的工资打卡流水账单原件的复印件）；属于弄虚作假的，按本谈判文件第35条的规定处理。
4.2投标人合格条件详见本工程谈判文件或本工程投标资格审查文件。
4.3本招标工程项目采用公告和本须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。
4.4对被列入经营异常名录或者因违法、违约被行政主管部门给予投标资格限制且在限制期的投标人，其投标资格无效，评审阶段以评标委员会从“信用中国”网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
4.5被人民法院列入失信被执行人的投标人，其投标资格无效，评审阶段以评标委员会从“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
4.6投标人委任的项目经理、技术负责人如在“安徽省住房和城乡建设厅”等省级住房和城乡建设网站显示为有在建工程未撤离，但实际上其所承担的项目已经竣工的，投标人需在投标文件中提供该项目竣工验收报告及业主出具的该项目经理、技术负责人未撤离的原因说明，否则投标人投标资格无效，评审阶段以评标委员会从“安徽省住房和城乡建设厅”等省级住房和城乡建设网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
4.7根据本工程的特点，投标人必须认真阅读谈判文件内容，按照谈判文件要求编写投标文件，其内容应详实。
4.8投标人认为有必要，可结合所编制的工程量清单报价书提供相应技术说明。
5、踏勘现场
招标人不组织踏勘现场。投标人认为有必要的，可自行对工程项目现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人可为踏勘目的进入本项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担踏勘现场的责任和风险。
6、招标人向投标人提供的所有数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
7、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。
（三）谈判文件
8、谈判文件的组成
8.1谈判文件包括下列内容：
8.1.1本谈判文件的全部内容；
8.1.2本工程投标答疑文件及通知。
8.2本工程资格审查文件（若有）也为谈判文件的组成部分。
投标人从网上获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的责任和损失由投标人自己承担。投标人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照谈判文件的要求提交全部资料或由于投标人自己理解产生的误差或投标文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，同时根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。
9、谈判文件的澄清
投标人若对谈判文件有疑问，应按照本项目招标公告的规定在网上向招标人提出澄清要求。无论招标人是根据需要主动对谈判文件做出的澄清或是根据投标人的要求对谈判文件做出的澄清，招标人都将按照招标公告规定的时间和方式在网上发布，该澄清文件作为谈判文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。投标人自行浏览，自行下载。
10、谈判文件的修改
10.1谈判文件发出后，在谈判文件中规定的时间，招标人可对谈判文件进行必要的修改。
10.2谈判文件的修改内容经备案后，通过网络发送给所有投标人。谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，对招标人和投标人均具有约束作用。
10.3谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以网上备案内容为准。当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的经网上备案的内容为准。
10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以以澄清或修改、补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改、补充通知中予以明确并在网上通知所有投标人。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
10.5如果投标人在答疑截止时间前，未对谈判文件有关条款提出质疑，视为充分理解谈判文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受谈判文件的所有条款。
10.6投标人依据施工图等资料对清单工程量提出异议的（在隐藏投标人信息的前提下），必须附计算书并在网上提出，由招标人复核并在网上向所有投标人答复。不能提供计算书的，招标人对此异议不予受理，以后也不再调整工程量。工程量清单误差±3%以内的，招标人可不予调整，投标人自行在投标报价内考虑。工程量清单误差超过±3%的，由招标人调整并在网上发布调整结果。无任何投标人依据网上发布的施工图等资料对清单工程量提出异议和计算书的，即使以后提出，也不予调整。招标人将对编制工程量清单误差超过±3%的单位按规定予以追究责任。
10.7招标人对投标人提出的问题将以网上答疑的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释但不说明问题的来源。
10.8答复、补充通知或答疑纪要等按照招标公告规定的时间和方式在网上发布。网上答复、补充通知或答疑纪要等均以网上备案内容为准并作为谈判文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束作用。
（四）投标文件的编制
11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文。
11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
12.1投标文件由技术标投标文件、商务标投标文件组成。
12.2技术标投标文件主要内容：资格证明文件
12.3商务标投标文件主要内容：
12.3.1投标报价
(1)投标函；
(2)承诺函；
(3)已标价的工程量清单；
12.4技术标投标文件中不得出现商务标报价或相关报价信息，否则作废标处理。
13、投标文件格式
13.1投标人须分别编制技术标投标文件、商务标投标文件。
13.2投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用谈判文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展。
14、投标报价
14.1投标人应仔细阅读谈判文件，了解拟投标项目的全部工程内容。投标人的投标报价应是谈判文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。投标人的投标报价，应是在满足谈判文件规定工期、质量要求下，完成投标须知前附表第5、6条和合同条款上所列招标工程范围的全部工作的报价。
14.2投标人应根据当前建筑市场行情，结合工程实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价），任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行投标报价。
14.3投标人应按第七章“工程量清单”的要求填写相应表格，投标报价应不超过招标人编制的最高投标限价。
14.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3条的有关要求。
14.5本项目涉及所有资金往来的币种为人民币。
14.6投标报价中应包含本工程招标代理服务费、工程量清单和控制价编制费，具体支付方法、计算标准和填报要求见投标报价说明。
14.7投标报价中包含本工程招标交易服务费的，具体支付方法、计算标准和填报要求见投标报价说明。
14.8本工程的投标报价采用投标须知前附表规定的方式。综合单价是指完成本工程项目的除措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金外的全费用单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费和施工工期内的风险费用。
14.9投标报价编制依据
14.9.1谈判文件；
14.9.2设计图纸；
14.9.3工程量清单；
14.9.4澄清答疑、补充文件、修改纪要中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工器具及设备清单；
14.9.5施工组织设计及施工方案；
14.9.6质量验收规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范；
14.9.8本工程涉及的人工、材料、机械台班的市场价格；
14.9.9施工期间的风险因素。
14.10投标人的费用项目编制原则
14.10.1措施项目费用应根据自行确定的施工组织设计（施工方案）填写，如遇清单缺项的项目，投标人应依据清单编制的办法进行补充。
14.10.2其他项目费用，如总包服务费，承包人应根据发包人提出的工程分包项目，按规定或自主确定费用。
14.10.3其他项目清单中招标人的暂列金额、专业工程暂估价均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按承包人实际完成的工程内容及本谈判文件中规定的计价方式结算。
14.11投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（安全文明施工费等）应严格执行下表有关费用标准，不得降低标准进行竞标。
14.11.1不可竞争费用包括：
1）安全文明施工费（见下表）
一、建筑工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | |
| （一） | 安全文明施工费 | |||
| JF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 3.28 |
| JF－01 | 环境保护费 | 非市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.70 |
| JF－02 | 文明施工费 | 非市区 | 5.12 | |
| JF－03 | 安全施工费 | 非市区 | 4.13 | |
| JF－04 | 临时设施费 | 非市区 | 8.10 | |
| （二） | 环境保护税 | |||
| JF－05 | 环境保护税 | |||
二、装饰装修工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | |
| （一） | 安全文明施工费 | |||
| ZF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.60 |
| ZF－01 | 环境保护费 | 非市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.30 |
| ZF－02 | 文明施工费 | 非市区 | 4.50 | |
| ZF－03 | 安全施工费 | 非市区 | 3.10 | |
| ZF－04 | 临时设施费 | 非市区 | 5.80 | |
| （二） | 环境保护税 | |||
| ZF－05 | 环境保护税 | |||
三、安装工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | |
| （一） | 安全文明施工费 | |||
| AF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.78 |
| AF－01 | 环境保护费 | 非市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.60 |
| AF－02 | 文明施工费 | 非市区 | 6.10 | |
| AF－03 | 安全施工费 | 非市区 | 4.22 | |
| AF－04 | 临时设施费 | 非市区 | 4.60 | |
| （二） | 环境保护税 | |||
| AF－05 | 环境保护税 | |||
四、市政工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | |
| （一） | 安全文明施工费 | |||
| SF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 3.57 |
| SF－01 | 环境保护费 | 非市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.76 |
| SF－02 | 文明施工费 | 非市区 | 7.33 | |
| SF－03 | 安全施工费 | 非市区 | 5.28 | |
| SF－04 | 临时设施费 | 非市区 | 7.99 | |
| （二） | 环境保护税 | |||
| SF－05 | 环境保护税 | |||
五、城市轨道交通工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | ||
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 建筑工程 | 安装工程 | |
| （一） | 安全文明施工费 | ||||
| GF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.46 | 1.57 |
| GF－01 | 环境保护费 | 非市 | 定额人工费+定额机械费 | 1.76 | 1.41 |
| GF－02 | 文明施工费 | 非市 | 9.24 | 6.30 | |
| GF－03 | 安全施工费 | 非市 | 4.30 | 3.23 | |
| GF－04 | 临时设施费 | 非市 | 8.10 | 4.60 | |
| （二） | 环境保护税 | ||||
| GF－05 | 环境保护税 | ||||
六、园林绿化工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | |
| （一） | 安全文明施工费 | |||
| YF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.75 |
| YF－01 | 环境保护费 | 非市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.58 |
| YF－02 | 文明施工费 | 非市区 | 3.05 | |
| YF－03 | 安全施工费 | 非市区 | 2.16 | |
| YF－04 | 临时设施费 | 非市区 | 3.20 | |
| （二） | 环境保护税 | |||
| YF－05 | 环境保护税 | |||
七、仿古建筑工程不可竞争费费率
| 项目编码 | 项目名称 | 计费基础 | 费率（%） | |
| （一） | 安全文明施工费 | |||
| FF－01 | 环境保护费 | 市区 | 定额人工费+定额机械费 | 2.07 |
| FF－01 | 环境保护费 | 非市区 | 定额人工费+定额机械费 | 1.86 |
| FF－02 | 文明施工费 | 非市区 | 4.67 | |
| FF－03 | 安全施工费 | 非市区 | 2.27 | |
| FF－04 | 临时设施费 | 非市区 | 3.98 | |
| （二） | 环境保护税 | |||
| FF－05 | 环境保护税 | |||
2）税金：按9%执行{分部分项工程项目费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费}；
(3)谈判文件中明确的由招标人自行采购的材料费；
(4)暂列金额、专业工程暂估价；
(5)法律法规规章、上级文件等规定的其他不可竞争费用。
14.11.2可竞争费用包括：
(1)材料费、机械费用；
(2)综合费；
14.7除非招标人对谈判文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目、工程量及项目排列顺序。
14.8除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成谈判文件规定的全部工程内容以及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。
14.9工程材料
14.9.1材料供应方式：本工程使用的材料由承包方采购供应；
14.9.2材料价格：除甲供材和实行暂定价的材料及设备以外，由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格波动等市场风险因素，中标后不作调整（合同另有约定的除外），综合单价中的材料费应包括材料运杂费、运输损耗费、采保费。
14.9.3结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。实行暂定价的材料招标，应按相关规定进行二次招标。
14.9.4配套等附属工程应当与项目主体工程同时招标。若项目招标不含配套等附属工程（仅因配套等附属工程暂不具备招标条件），则配套等附属工程在施工图、清单编制等完成后另行招标。
14.10本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。
14.11工程造价的确定与控制
14.11.1本工程经招标定标后，工程总造价在招标范围内包定，除经政府批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。
14.11.2开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在清单发放后5日内向招标人网上提出异议或修正要求。
14.12中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价按照最终报价等比例下浮。
14.13本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。
15、商务标投标文件的工程量清单报价书相应位置，必须加盖造价专业人员“专用章”。
16、投标货币
本工程投标报价采用的币种为人民币。
17、投标有效期
17.1投标有效期见本须知前附表的规定，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的投标文件均保持有效。
17.2特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求招标人须以书面方式网上通知投标人。投标人可以拒绝招标人这种要求而不被没收投标保证金，但是对拒绝延长投标有效期的投标人，招标人有权利拒绝其投标文件。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不被允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期；在延长的投标有效期内本须知第18条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
18、投标担保、放弃投标、中标
18.1本工程投标担保采用投标保证金形式，投标人应按照投标须知前附表的规定提交投标保证金并作为其投标文件的一部分。
18.2对于未能按上述第18.1条要求提交投标保证金的投标，招标人将视其为不响应谈判文件，交由评标委员会予以确认后，不进入评审。
18.3投标保证金的退还见投标须知前附表的规定。
18.4如投标人发生下列情况之一时，由招标人取消其中标资格，投标保证金不予退还，其中属于政府投资项目（包括政府所属部门、事业单位的国有投资项目）的，投标保证金划至招标人账户，有违法行为的，招标人应报相关部门予以处罚：
18.4.1投标人在提交投标保证金后撤回投标文件的；
18.4.2中标人未能在规定期限内按照谈判文件规定提交履约保证金或在收到中标通知书后，无正当理由未按本谈判文件规定的时间与招标人签订合同的；
18.4.3中标单位在签订合同时向招标人提出附加条件或要求更改本谈判文件所附合同内容的或放弃中标资格的。
19、投标替代方案
19.1投标人所提交的方案应满足谈判文件的要求。除非投标须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行以下第19.2条规定。
19.2如果投标须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照谈判文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。
20、投标文件的签署和份数
20.1投标人应按投标须知前附表规定的份数和谈判文件规定的格式编制并提交投标文件。
20.2投标文件格式中标明需签字或盖章的位置均应按要求签字或盖章，签章是指：签字和盖章。
20.3投标人按照本须知第20.2条规定对其投标文件签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。
（五）投标文件的提交
21、投标文件的装订、密封和标记
21.1投标人应分别编制技术标、商务标；
21.2投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”和“副本”，密封袋封口处应密封，并加盖投标人公章；
21.3在投标文件密封袋上按照谈判文件中：投标文件格式中的封面样式标记；
21.4如果投标人未按上述要求密封及加写标记，导致招标代理对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给投标人。
22、投标文件的提交
22.1投标人应按谈判文件中规定的时间、地点，于截止时间前提交响应文件。
22.2投标文件提交的截止时间详见谈判文件规定。
22.3到投标截止时间止，招标人收到的有效投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
23、迟交的投标文件
递交截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
24、投标文件的补充、修改与撤回
24.1投标人在提交响应文件以后，在规定的递交截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
24.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
（六）开标
25、开标
25.1招标人应当按照本项目谈判文件规定的时间和地点公开开标。
25.2开标由招标人或招标代理机构主持，主持人并按下列程序进行：
25.2.1宣布开标纪律；
25.2.2宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
25.2.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。
25.2.4按照谈判文件的规定确定并宣布开标顺序；
25.2.5设有最高限价的，公布最高限价；
25.2.6按照宣布的开标顺序开标，公布投标人名称及其他内容，并进行记录；
25.2.7招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
25.2.8开标结束。
26、招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。
（七）评标、定标
27、评标委员会与评标
27.1评标委员会由招标人依法组建，评标委员会的专家成员从依法建立的评标专家库中采用随机抽签方式确定，评标活动由评标委员会负责。评标委员会主任应由职称较高、经验丰富、原则性强的专家评委担任，业主评委不得担任评标委员会主任。
27.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
27.3评标委员会应详细审查投标人、投标项目经理（建造师）及项目班子成员的资质和资格情况。投标人存在以下情形之一的，审查不予通过，否决其投标：
（一）投标人不满足谈判文件载明的企业资质、项目负责人资格、业绩条件（若有）等资格和标准的；
（二）投标联合体没有提交联合体协议的；
（三）同一个投标人对同一标段提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（四）项目经理、技术负责人不是本单位工作人员的；
（五）项目经理、技术负责人有在建工程（包括已中标待建工程）的；
（六）投标人未按照谈判文件的要求提交投标保证金的；
（七）投标人因违法、违约被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；
（八）投标报价高于最高限价的；
（九）不同投标人的投标文件检测码一致的；
（十）被列入经营异常名录的；
（十一）被列入失信被执行人的；
（十二）依照谈判文件的要求应当提交承诺函而未提交的或承诺的内容不符合谈判文件要求，或未经法定代表人签署并加盖单位印章的；
（十三）不符合资格审查条件的其他情形。
27.4对被列入经营异常名录或者因违法、违约被行政主管部门给予投标资格限制且在限制期的投标人，其投标资格无效，评审阶段以评标委员会从“信用中国”网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
27.5被人民法院列入失信被执行人的投标人，其投标资格无效，评审阶段以评标委员会从“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以“信用中国”、“信用安徽”、“人民法院失信被执行人曝光台”网站查询、招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
27.6投标人委任的项目经理、技术负责人如在“安徽省住房和城乡建设厅”等省级住房和城乡建设网站显示为有在建工程未撤离，但实际上其所承担的项目已经竣工的，投标人需在投标文件中提供该项目竣工验收报告及业主出具的该项目经理、技术负责人未撤离的原因说明，否则投标人投标资格无效，评审阶段以评以评标委员会从“安徽省住房和城乡建设厅”等省级住房和城乡建设网站查询、现场截图、询标函为确认依据；公示后因异议或投诉的，处理异议或投诉时以招标人或投诉处理机关的核实结果为依据。
28、评标过程的保密
28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。
28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
29、投标文件的澄清
29.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行修正的不在此列。
29.2有下列情形之一的，评标时，评标委员会应当询标，要求投标人当场作出书面说明，评标委员会列举的投标文件中存在的问题应采用书面方式进行记录并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字认可：
（1）设有最高限价的，投标报价低于最高限价合理幅度的；
（2）未设最高限价的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的；
经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标人或中标候选人，评标委员会写出结论性评标报告。
30、投标文件的评审程序
30.1评标委员会应当根据谈判文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。
30.2投标偏差的界定和评审
30.2.1重大偏差的认定，投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后按废标处理：
(1)无单位签章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签章的；
(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
(3)组成联合体投标的投标人未附《联合体各方共同投标协议书》（资格予审时已经提交的除外）；
(4)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按谈判文件规定提交备选投标方案的除外；
(5)投标文件明显不符合谈判文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件标准或其它实质性要求；
(6)未按谈判文件要求提交投标保证金的；
(7)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
(8)投标人拒绝对细微偏差作出补正；
(9)投标文件中填报的项目经理（注册建造师）与资格审查通过的项目经理（注册建造师）前后不一致的；
(10)投标文件中的其他重大偏差（包括缺项、漏项）：
①当投标文件填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容、计量单位（未依照通用标准或法定标准）或者工程量，与招标人依照通用标准或法定标准提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称、内容、计量单位、工程量不一致，且不能比照细微偏差修正原则进行修正的。
②不可竞争费用中安全文明施工费降低费率标准、税金降低费率标准和计费基数、或擅自减少不可竞争费用项目进行竞标的。
③投标报价高于或等于控制价（最高限价）的。
④因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上的。凡谈判文件要求或者工程造价组成应计算的项目、费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由、提供足够证据证明的，均视为缺漏项目或费用。
⑤投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或者评标委员根据谈判文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。
⑥投标报价中变更招标人提供的暂列金额或专业工程暂估价或暂定材料（设备）价格。
⑦投标人填报的材料、设备的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与谈判文件要求不一致的。
⑧技术标文件或投标报价经评审委员会评审不合格的。
⑨法律、法规规定的其它情形。
30.3细微偏差的认定：细微偏差是指投标文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会对界定为细微偏差的应做相应调整，投标人应现场书面接受调整内容。
30.4投标文件的澄清：投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式进行询标，要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认，细微偏差的修正将由评委进行评审、解释，投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。
30.5如果投标文件实质上不响应谈判文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
30.6经审查符合谈判文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。
31、投标文件计算错误的修正
31.1评标委员会将对确定为实质上响应谈判文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的细微偏差，细微偏差的修正原则如下：
31.1.1当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分部分项工程量清单项目名称、计量单位及工程量与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中的分部分项工程项目名称、计量单位及工程量不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。
31.1.2工程量清单报价表中，出现综合单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的综合单价金额为准，并修改合价金额。但综合单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改综合单价金额；
31.1.3各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。
31.1.4工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。
31.1.5投标文件中填报的投标报价、投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。
31.1.6投标文件中填写的工程名称、工程结构、建筑面积、层数有误时，以招标工程的实际内容为准，招标人的招标范围以招标公告和设计图纸内容为准，超过招标范围的部分招标无效并追究招标代理机构等及相关责任人的责任。
31.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
32、按照第30.4条款、第31条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
33、投标文件的评审、比较和否决
33.1评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应谈判文件要求的投标文件进行评估和比较。
33.2在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明。
33.3评标委员会依据谈判文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出中标候选人。
33.4招标人根据评标委员会提交的书面评标报告推荐的中标候选人，依据法律法规规章等规定确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据法律法规规章等规定直接确定中标人。
33.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合谈判文件要求的，应列出具体理由依法否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
34、评标办法和程序
34.1评标和定标工作不约请投标人参加，投标人对评标工作所提出的问题和意见，招标代理机构不作答复。
34.2评标办法：竞争性谈判。
谈判程序：
1、谈判人员是按规定组成的三人或三人以上的谈判小组。
2、投标人须符合下列条件：（1）营业执照符合谈判文件要求；（2）资质等级符合谈判文件规定；（3）投标人的项目经理资格符合谈判文件规定；（4）投标人响应报价中清单内容与发布的工程量清单保持一致，未进行实质性修改和删减；（5）投标人工程量清单中的暂列金额与暂估价与招标人公布的一致；（6）其他要求均符合谈判文件规定。
3、在掌握了投标人的基本情况后，谈判小组将按谈判现场签到顺序，与投标人分别进行谈判。
4、谈判是分别单独进行的。投标人不得与其他参与谈判的投标人相互串通；谈判小组也不得将与某一投标人的谈判情况向其他投标人及其关系人透露。
5、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
6、谈判结束后，谈判小组将要求所有符合条件的投标人在规定的时间内进行最后的报价。投标人应在谈判小组发出二轮报价指令后30分钟内完成报价，若投标人未在谈判小组规定的时间内提交最后的报价，则其前一轮报价即为该投标人最后的报价（后一轮报价不得高于前一轮报价，否则，报价无效）。
7、投标人必须在规定的时间内将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给谈判小组。
34.2.1技术标评审
(1)施工组织设计：
①主要施工方案及施工技术：充分理解施工需求，对现场环境熟悉，根据投标人提供的主要施工方案及施工技术，由谈判小组进行综合评审。内容包括但不限于各分部分项工程施工方案、关键工序、技术保障措施。
②确保工程质量的管理体系与措施：结合本工程特点，依据投标人提供的确保工程质量的管理体系与措施。
③确保安全生产的管理体系与措施：结合本工程特点，依据投标人提供的确保安全生产的管理体系与措施。
④确保文明施工的管理体系与措施：结合本工程特点，依据投标人提供的确保文明施工的管理体系与措施。
⑤工程进度计划与措施：根据投标人提供的工程进度计划与措施，由谈判小组进行综合评审。内容包括但不限于工程进度计划、工程进度措施。
⑥工程重难点及对应保证措施：结合本工程特点，依据投标人提供的确保工程重难点及对应保证措施。
施工组织设计的针对性、完整性。
评委在评比施工组织设计时，应结合本工程特点及谈判文件的要求对投标人编制的施工组织设计逐项评定，查看是否科学、合理、可行；主要施工机械、劳动力是否合理，是否满足施工要求；质量要求、安全生产、文明施工、工期技术组织是否完善；工程网络计划及施工总平面图布置是否与现场相符，有无原则性错误。
(2)项目班子配备
1、项目经理(注册建造师)：拟任项目经理(注册建造师)必须与资格审查合格通过的项目经理(注册建造师)在名称、专业、资质等级、类似工程业绩(若招标公告要求)等方面一致。
2、项目技术负责人应具有与工程项目相适应专业的助理工程师及以上职称，专业不配套按不实质性相应谈判文件要求处理。
3、施工项目部关键岗位人员配备结构及数量标准：项目经理(建造师)、技术负责人、施工员(1名)、质检员(1名)、安全员(1名)。人员配备结构和人数不符合要求，按不实质性响应谈判文件要求处理。
4、项目经理（建造师）及项目班子成员以投标文件载明的成员名单为准。
注:技术标评审不合格、不通过的，商务标不予评审。
34.2.2商务标评审
34.2.2.1商务标初步评审
(1)本项目招标设有最高限价A,投标总报价大于或等于最高限价A为无效投标，商务标书不予评审。
(2)投标文件的审核、计算错误的修正
评标委员会审查预中标人的商务标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额个别小数点有错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额；单价金额小数点有两处以上错误的，作为重大偏差处理。
各项报价书中，细目价格、费用（合价或合计）金额累计不等于总价（合价或合计）金额时，应以各细目价格、费用（合价或合计）金额累计数为准，修正总价（合价或合计）金额。
工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
按照本谈判文件须知规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。
34.2.2.2商务标详细评审
1、招标代理机构提供的工程量应在小数点后保留两位有效数字，综合单价在小数点后保留两位有效数字。投标人商务投标文件中综合单价应当在小数点后保留三位以内（含三位）有效数字，合价和总价均应当在小数点后保留两位以内（含两位）有效数字，否则作废标处理。
本项目信息价以《六安市建设工程造价》2023年第1期六安市市区信息价为准。
2、不可竞争费用的评审
投标人所列的不可竞争费用，应当符合本谈判文件投标须知第14.11.1条有关不可竞争费用的要求，否则，经评标委员会评审后，作为无效投标。
34.2.2.3异常低价处理
省住建厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的通知》（建市函[2020]1073号）要求，评标委员会应依据相关法律法规、政策文件、评标办法等，严格履行职责，客观公正评审，并对评审结果负责。建立异常低价评审制度。拟推荐的中标候选人的报价存在异常低价的，评标委员会应当在推荐前要求投标人在合理期限内作出澄清或者说明，并提供必要的证明材料。评标委员会要对通过评审的异常低价中标候选人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标。结合我省实际，现阶段，暂定全省房屋建筑、轨道交通、市政基础设施等工程投标报价分别低于招标控制价的90%、88%、85%，作为异常低价。（本项目定为85%，即投标人最终投标报价不得低于招标人公布的最高限价的85%）
32.2.2.4依据安徽省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程招标活动的通知》(建市函(2020)1073号文)文件,评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐中标候选人的最终投标报价进行异常低价评审,具体评审要求如下:
(1)评审要求:拟推荐的中标候选人的最终投标报价低于最高投标限价(招标控制价)的85%的，评标委员会将进异常低价评审。
(2)证明材料要求:针对单位工程最终投标报价低于对应的单位工程最高投标限价（招标控制价）85%的,投标人须在投标文件报价文件中作出澄清或者说明，并提供降低工程造价的相关证明材料(不限于在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其他方面)；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。
(3)以下情形不得作为降低最终投标报价的依据,则评标委员会有权否决其投标:
a.机械、材料自有或闲置;
b.自有弃土场土源或与临近项目签订的土方倒运协议:
C.人员闲置;
d.亏本让利;
e.企业市场拓展或品牌宣传;
f.降低或改变原设计案、技术工艺、施工标准的。
(4)评审标准:评标委员会对通过评审的异常低价候中标选人合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则)其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标。
（八）技术标评审
| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 是否通过 |
| 1 | 主要施工方案及施工技术 | 充分理解施工需求，对现场环境熟悉，根据投标人提供的主要施工方案及施工技术，由谈判小组进行综合评审。内容包括但不限于各分部分项工程施工方案、关键工序、技术保障措施。 | |
| 2 | 确保工程质量的管理体系与措施 | 结合本工程特点，依据投标人提供的确保工程质量的管理体系与措施进行评审 | |
| 3 | 确保安全生产的管理体系与措施 | 结合本工程特点，依据投标人提供的确保安全生产的管理体系与措施进行评审 | |
| 4 | 确保文明施工的管理体系与措施 | 结合本工程特点，依据投标人提供的确保文明施工的管理体系与措施进行评审 | |
| 5 | 工程进度计划与措施 | 根据投标人提供的工程进度计划与措施，由谈判小组进行综合评审。内容包括但不限于工程进度计划、工程进度措施。 | |
| 6 | 工程重难点及对应保证措施 | 结合本工程特点，依据投标人提供的确保工程重难点及对应保证措施施进行评审 | |
| 7 | 项目班子人员配备 | 1.项目建造师任职资格：满足谈判文件要求。2、技术负责人任职资格：满足谈判文件要求。3.其他主要人员：施工员、质检员、安全员等项目班子成员人员数量、结构满足谈判文件要求。 |
技术标评审说明：
1、上述评分表要求的业绩属于国有投资项目的，投标文件中须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收鉴定书(或工程完工证书或工程完工验收鉴定书或工程竣工证书)，否则，该项目业绩不予认可；属于民营投资项目的，应提供施工合同、竣工验收报告和项目所在地县级及以上行业行政主管部门（或县级及以上建设工程质量安全监督管理机构）出具的竣工验收属实的相关证明（或竣工验收备案表），否则，该项目业绩不予认可。竣工时间以竣工验收建设单位签章落款时间为准。
2、评标委员会发现投标人提供的某项资料不符合（包括资料不齐不能印证是其承建的项目）等的，则应向投标人发出书面询标函，由投标人签字确认，但不得再接受投标人的补充资料。
8、近几年是指自投标截止之日向前推算，认定日期以投标人提供的证书或文件的落款时间为准。同一范畴是指工程属于同一种类，如房建属于同一种类，而房建与市政、公路则不应作为同一范畴对待，其他亦然。
9、投标人必须保证其投标文件中所有资料的真实性、准确性和完整性。评标过程中，评标委员会发现投标人有弄虚作假（包括奖项、荣誉、信誉、业绩、资质证书、社保缴费证明、完税证明、授信文件等弄虚作假）行为嫌疑的，应在评标报告中注明弄虚作假嫌疑的情形并作出移送监督机关处理的意见。评标委员会发现有弄虚作假嫌疑的，投标保证金一律暂不退还，由招标人及其代理机构提请并协助公共资源交易监督管理部门进行调查处理。情况属实的，投标保证金不予退还，并记不良行为记录，给予1年至3年的投标资格限制；查证后不属于弄虚作假的，投标保证金予以退还。公示期间或公示结束后，因被投诉或由招标人、监督机关发现有弄虚作假行为的，则其中标无效，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，给予1年至3年的投标资格限制，并由其承担造成的损失；构成犯罪的移交司法机关处理。
10、评委违反评分标准、评分要件、评分程序评分的，一经发现，由评标委员会主任督促该评委纠正；不纠正的，除其评分应予纠正外，由现场监督人员记入评委考核档案，同时报管理部门依照评标专家管理规定进行处理。
（九）商务标评审
一、本项目招标设有最高限价，投标人的投标总报价大于或等于最高限价的投标文件不予评审。
二、统一采用低价优先法，即满足谈判文件要求且最终投标价格最低的投标报价为第一中标候选人，次低的投标报价为第二中标候选人，以此类推。
询标函
项目名称：
项目编号：询标日期：年月日
| 询标内容（由评委填写） | |
| 投标人的意见（作出确认或说明、纠正、补充、承诺等意见） | 投标人签字： 年 月 日 |
| 评标委员会结论意见 | 各评委签字： 年 月 日 |
| 招标代表的意见 | 签 字： 年 月 日 |
| 监督人员意见 | 监督人员签字： 年 月 日 |
（十）评标结果
34.2.4评标结果
34.2.4.1评标委员会按照谈判文件规定推荐3名中标候选人。
34.2.4.2评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。
34.2.4.3中标价为投标人最终投标报价。
35、投标人有下列第（1）款至第（15）款情况之一者，一律作为废标处理；有下列第（16）款至第（28）款情况之一者，一律作为废标处理，同时，其投标保证金不予退还并给予不良行为记录；情节严重的，由公共资源交易监督管理部门给予1年至3年的在六安市范围内的投标资格限制。同时，按照《安徽省建筑市场信用信息管理办法》和《安徽省建筑施工企业投标不良行为认定标准和扣分标准》扣除投标人诚信分值，并上报省住建厅，其结果在六安市公共资源交易平台电子服务系统等媒体公开。
（1）投标文件中的工程量清单报价书相应位置未加盖工程造价人员“专用章”；
（2）投标函中投标报价、工期、质量不能满足谈判文件要求的或作出的承诺与谈判文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；
（3）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（5）为本标段的监理人；
（6）为本标段的代建人；
（7）为本标段提供招标代理服务的；
（8）与本标段的招标人、监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本标段的招标人、监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(10)与本标段的招标人、监理人或代建人或招标代理机构存在管理关系的；
（11）投标人或投标项目经理（建造师）、技术负责人在本市及本市以外其他地方因围标串标、拖欠农民工工资、重大安全质量事故等事项被当地行业行政主管部门或公共资源交易监督管理部门限制投标资格，且尚在投标资格限制期内；
（12）投标人、投标项目经理及其班子成员在近三年存在犯罪行为记录的；
（13）投标项目经理、技术负责人在其他在建工程（含已中标的待建工程）中担任项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员的；
（14）投标人被责令停业的；
（15）投标人财产被接管或冻结的，被人民法院列入失信被执行人名单的；
（16）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容的；
（17）投标人之间约定中标人的；
（18）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；
（19）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；
（20）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动的；
（21）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
(22)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
(23)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
(24)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(25)不同投标人的投标文件相互混装的；
（26）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（27）投标人在本次投标中有弄虚作假行为，包括使用伪造、变造的资质证书、许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩，提供虚假的项目班子成员简历、社保缴费证明，提供虚假的信用状况，提供虚假的获奖资料等。
（28）投标人在六安市范围内因施工扬尘环境治理被环境保护等部门限制投标资格尚在限制期内的。
（十一）合同的授予
36、合同授予标准
36.1合同授予
本招标工程的施工合同将授予按评标委员会的评标报告所确定的中标人。
36.2招标人拒绝投标的权力
招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告和法规规定拒绝不合格的投标。
37、中标通知书
37.1中标人确定后，招标人将在六安市公共资源交易平台电子服务系统站上公示，公示期为三日，未发现中标人在招标投标活动中有违法行为或有前述35条所列情形之一的,招标人将向中标人按程序办理和发放中标通知书。
37.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。
38、招标代理服务费、评标评审专家劳务费：由中标单位支付。
招标代理服务费（含招标代理费、工程量清单编制费、控制价编制费），收费标准依据国家计委计价格（2002）1980号、发改价格【2011】534号和皖价服(2007)86号文规定的标准计取，上述费用包含在投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。本工程专家评审费（按实际发生金额）等由中标人在领取中标通知书时一次性支付，并包含在最终投标报价的单价、合价与总价中，不单独报价。
39、签订合同
39.1中标人的中标价即为合同价款。
39.2中标人在收到中标通知书之日起，应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引)，招标人另有规定的除外。
39.3招标人和中标人应当在投标须知前附表规定的时间内，根据谈判文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
39.4发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
39.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
40、履约担保
合同协议书签署前，中标人应按投标须知前附表的规定提交履约保证金，中标人拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人将有充分的理由不与其签订合同，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿并承担相应的法律责任。
41、履约保证金退还
中标人未发生谈判文件和合同约定的违约情形，工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告（初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告）等材料，向招标人提出退还履约保证金的申请。招标人应当从收到申请及相关材料之日起30日内，将履约保证金退还中标人。
42、支付担保
本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。
第三章合同条款
建设工程施工合同（GF—2017—0201示范文本）
合同第一部分合同协议书、第二部分通用合同条款内容详见《建设工程施工合同》（GF—2017—0201示范文本）第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：工程签证、设计变更、会议纪要等相关文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：用地红线范围内。
1.1.3.2永久占地包括：用地红线范围内。
1.1.3.3临时占地包括：用地红线范围内。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：六安市相关部门有关规定。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家及行业建设施工、验收及清单计价规范。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前天；
发包人向承包人提供图纸的数量：；
发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：一切出入现场的相关手续和费用由承包人承担，发包人协助办理。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人必须根据发包人的要求采取切实可行的措施并确保施工现场周边的交通畅通和安全，确保各种管线安全运营，确保沿线居民出行方便，确保周边水系畅通，将施工给群众带来的干扰降至最低限度，否则由此造成的一切后果由承包人承担，对承包人处以完成该项工作2倍的违约金。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人免费提供场内道路用地，承包人负责道路畅通。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.11.4工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：/。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：。
承包人需要提交的竣工资料套数：。
承包人提交的竣工资料的费用担：。
承包人提交的竣工资料移交间：。
承包人提交的竣工资料形式要求：。
（10）承包人应履行的其他义务：。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标人（承包人）的项目经理（建造师）需要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见后报招标人（发包人）现场负责人同意并送招标人（发包人）备案；时间超过两天以上的，需经现场负责人出具书面意见送招标人（发包人）审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是项目经理的行为。政府重大投资项目，中标人（承包人）的项目经理（建造师）在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.1%支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.2%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.5%支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金、罚款外，由招标人（发包人）按规定清除出场，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。签订合同时，中标人（承包人）的项目经理的证书必须留置在招标人（发包人）处，初验合格后退回。
国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由招标人（发包人）另行规定。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报项目经理（建造师）。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人（发包人）同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换项目经理，即使征得了招标人（发包人）的同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性灾难致病危或因癌症等病致危已失去履行岗位职责能力的除外），若更换项目经理（建造师），按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金。因病被更换的项目经理在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。
中标人（承包人）以及中标人（承包人）投标文件所列项目经理，在综合评分中，享受了资质（资格）等级、业绩、奖项和信誉等方面的加分待遇，在评标中已充分体现优先。项目经理在整个施工期间必须在岗在位，且不得更换。若发生更换，不论什么理由更换都将视为中标人（承包人）违约，均应由中标人（承包人）按中标价的5%向招标人支付违约金，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：招标人（发包人）发现项目经理不能胜任项目工作的，包括发现项目经理缺乏管理经验或因管理不到位导致管理混乱或出现质量事故、安全责任的，除依法追究其责任外，可要求中标人（承包人）更换和调整项目经理，直至满足工程建设需要为止。出现前述情况的，比照3.2.3条的规定处理。中标人（承包人）拒绝更换和调整项目经理的，履约保证金不予退还。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目经理6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：投标文件所载人员名单即为报告名单，并按发包人要求到岗履行职责。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：招标人（发包人）发现主要施工管理人员不能胜任项目工作的，包括发现缺乏管理经验或因管理不到位导致管理混乱或出现质量事故、安全责任的，除依法追究其责任外，可要求中标人（承包人）更换和调整主要施工管理人员，直至满足工程建设需要为止。中标人（承包人）拒绝更换和调整主要施工管理人员的，履约保证金不予退还。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该主要施工管理人员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中标人（承包人）的主要施工管理人员需要离开现场的，时间在半天以内的须经工程师书面同意；半天以上两天以内的须经工程师出具书面意见后报招标人（发包人）现场负责人同意并送招标人（发包人）备案；时间超过两天以上的，需经现场负责人出具书面意见送招标人（发包人）审核同意。离开前应书面指定临时代表，代为行使主要施工管理人员的权力；该临时代表的一切行为，招标人（发包人）均认为是该主要施工管理人员的行为。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标人（承包人）不得擅自更换资格审查和投标时所报主要施工管理人员。因病且长期（至少在六个月及其以上）不能履行职责确需更换的（短期即六个月以内因病不能履行岗位职责的，由中标人临时指定不低于该生病人员资质、资历和技术水平的人员代为行使职责，康复后应立即返岗履行职责），须凭县级及以上医院出具的盖有医院公章的证明、病历原件提前14天通知招标人（发包人），并取得招标人（发包人）同意；更换后的人员不得低于中标人投标时所报人员资质、资历和技术水平。中标人（承包人）更换主要施工管理人员，即使征得了招标人（发包人）的同意，该行为仍视为中标人（承包人）违约（属于去世或突发性灾难致病危或因癌症等病致危已失去履行岗位职责能力的除外），若更换技术负责人，按中标价的1%支付违约金，按中标价的1%计算金额少于20万元的，按20万元支付违约金。若更换施工员、安全员，按中标价的0.5%支付违约金，按中标价的0.5%计算金额少于10万元的，按10万元支付违约金。因病被更换的主要施工管理人员在治疗及康复期内（至少六个月）参与六安市内的投标，作投标无效处理。
中标人（承包人）以及中标人投标文件所列主要施工管理人员，在综合评分中，享受了资质（资格）等级、业绩、奖项和信誉等方面的加分待遇，在评标中已充分体现优先。享受加分的人员在整个施工期间必须在岗在位，且不得更换。若发生更换，不论什么理由更换都将视为中标人（承包人）违约，均应由中标人（承包人）按中标价的2.5%向招标人（发包人）支付违约金。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员在工程建设过程中未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，第一次离岗按中标价的0.05%支付违约金；第二次离岗的按中标价的0.1%支付违约金；第三次及其以后每次均按中标价的0.25%支付违约金（缺席、离岗次数以天为计），合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过26天的，按违约处理，除由中标人（承包人）支付违约金、罚款外，由招标人（发包人）按规定清除出场，记不良行为记录。招标人（发包人）将中标人（承包人）违约事实形成证据，提出给予中标人（承包人）及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律法规的规定进行审查，落实具体的投标资格限制期限。签订合同时，中标人（承包人）主要施工管理人员的证书必须留置在招标人（发包人）处，初验合格后退回。
国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由招标人（发包人）另行规定。。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：。
主体结构、关键性工作的范围：按法律及相关规定执行。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包施工合同。。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的%作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：
（1）乙方承担总包责任所发生的费用。
（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。
（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。
（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个工程的安全保卫等。
（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。
国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：应当提交。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：详见投标须知前附表。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：执行监理合同。
关于监理人的监理权限：执行监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：。
关于工程奖项的约定：。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：在限放区域内执行市政府关于限制燃放烟火爆竹等规定。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随进度款支付。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：相关专项施工方案等。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电以投标时现场踏勘条件为准，费用由承包人自理，水电安装的申请、协调工作由发包人协助解决。施工现场内其他需做的与施工有关的工作由承包人自行解决，费用自理；电讯线路承包人自行解决，费用自理。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日内完成。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
（6）水准点与座标控制点交验要求：发包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责协调相关单位进行处理，因处理或保护而发生的措施费用，已经包含在合同价款内；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日的，经发包人签证后可以顺延。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商
（10）发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方另行协商。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责，其费用由承包人在措施费中考虑。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人、监理单位提供足够的办公用房。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理，其费用由承包人在措施费中考虑。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，其费用由承包人在措施费中考虑。
（8）施工场清洁卫生的要求：符合六安市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：包括因征地拆迁原因致使施工企业不能进场等。
因发包方的原因导致政府投资项目工期延误的确认程序：由承包人提出书面理由，经工程师集中相关证据后签署意见，送发包方审核，报政府审批确认。国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的0.05%的违约金；工程延期28日以上的，每日按合同价款0.1%向发包人支付违约金；除支付违约金外，履约保证金不予退还，并追究损失赔偿责任。属于政府安置房项目，因中标人（承包人）原因延期交付的，超期过度安置费应由中标人（承包人）支付。因承包人原因造成的延期竣工，工程延期竣工超过合同工期三分之一以上的，除支付违约金外，记不良行为记录。发包人将承包人违约事实形成证据，提出给予承包人及该项目班子成员6个月至3年的在六安市投标资格限制的处理意见，报送公共资源交易监督管理部门会同有关部门依照法律规定审查后，落实具体的投标资格限制期限。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）；
（2）；
（3）。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：
。
施工现场需要配备的试验设备：
。
施工现场需要具备的其他试验条件：
。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：。
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：政府投资项目，因勘察设计原因、隐蔽性工程确需变更的，应按程序报经政府批准同意。属于承包人的原因未按谈判文件规定的期限、程序提出工程量异议却在施工期间却提出工程量异议的，不予变更，由承包人承担工程量的完成；投标人在招标质疑期间及异议期间已按谈判文件规定的期限、程序提出异议，而招标人没有做出正确澄清、解释的，经查证属实的按程序进行变更。
国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:工程实施中新增的项目，参考投标报价清单中类似项目单价结算；没有类似项目的，由发包人（或委托有资质的中介单位）根据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据中的相关规定，按新增工程量发生当月市场信息价和承包人投标文件中的利润率、风险费、取费费率等进行组价结算并按投标报价与最高限价的差额下浮比例进行调整。在组价未定之前，承包人不得以此为理由延误施工，否则按违约处理。
10.4.2市本级政府投资项目的约定：依据六安市本级政府投资计划项目管理导则（试行）的通知精神，项目建设期因价格大幅上涨、政策调整、地质条件出现重大变化和发生自然灾害等不可抗力因素，工程建设实际需要投资超过原核定概算5%的，项目实施单位须编制概算调整书，市发改委审核并报经政府同意后予以调整。
国有企业和国有控股企业投资项目，可参照执行或由发包（招标）人另行规定。。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：3天，最长不超过通用条款规定的期限。
发包人审批承包人合理化建议的期限：2天，最长不超过通用条款规定的期限。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的定：；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：固定单价。合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化；除不可抗力以外的其他风险。
风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
3、其他价格方式：。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：工程完工竣工验收合格审计后付至审计价的97%，余款3%作为质保金，质保期1年，质保期满后一次性付清（无息）。【承包人可以通过保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金。承包人用保证保险、银行保函方式替代工程质量保证金的，发包人不得再预留保证金】
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。
（2）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（2）发包人完成支付的期限：。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收之日起1年。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：相应比例的工程款。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：执行国家现行规定。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。
（7）其他：。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：法律法规规定的保险即水利水电一切险（包含第三者责任险），意外伤害险；法律法规规定的其他保险，所有保险均有承包人自行投保，费用自理。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
附件2：
发包人供应材料设备一览表
| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
3．装修工程为年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件4：
主要建设工程文件目录
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
附件6：
承包人主要施工管理人员表
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
附件7：
分包人主要施工管理人员表
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | ||||
| 项目主管 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 二、现场人员 | ||||
| 项目经理 | ||||
| 项目副经理 | ||||
| 技术负责人 | ||||
| 造价管理 | ||||
| 质量管理 | ||||
| 材料管理 | ||||
| 计划管理 | ||||
| 安全管理 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
| 其他人员 | ||||
附件8：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件9：
预付款担保
（发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）元（¥）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件10:
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
附件11：
11-1：材料暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
11-2：工程设备暂估价表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：序号专业工程名称工程内容金额小计：
第四章投标文件格式
（一）商务标
封面格式
工程施工招标
投标文件
投标文件内容：投标文件商务标
投标人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章）
年月日
一、投标函
致：{招标人名称}
1、根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）元（小写元）的投标总报价，并承诺按本谈判文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核并确认全部谈判文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按日历天的工期和谈判文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整个工程。
5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到标准。
6、一旦我方中标，我方保证投标文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位，并按投标文件中的施工组织设计组织施工。
7、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，不低于谈判文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同或其授权委托代理人签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和其它各项承诺。
9、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按谈判文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。
10、我方同意所提交的投标文件在谈判文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
11、一旦我方中标，我方保证自工程开工之日起对投标文件中所报项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员采用“IFA”(人脸识别)系统进行考勤、考核。
12、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及谈判文件、谈判文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
13、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为投标保证金。
14、我方承诺：
15、其他补充说明：{补充说明事项}
投标人：（盖公章）
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
邮政编码：电话：传真：
开户银行名称：开户银行账号：
日期：_____年____月____日
二、承诺函
致：（招标人名称）：
我单位参加你方招标项目编号为（项目编号）的（招标项目名称）项目的招投标活动，现郑重承诺如下：
我单位投标项目经理（建造师）和技术负责人参与本项目投标之前无在建工程包括已中标的待建工程（或原有在建工程已按照相关法律法规办理了有效的项目经理和技术负责人变更手续）。如发现有在建工程（含已中标的待建工程）或办理的变更手续不符合法定原因、条件、程序，经查证属实即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受招标人及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括中标无效，投标保证金不予退还，赔偿招标人损失，接受罚款以及投标资格限制等。
投标人（盖公章）：
法定代表人（签字）：
年月日
工程量清单报价书
按第七章工程量清单格式和内容填写
封面格式
工程
投标总价
投标人：（盖公章）
日期：
扉页格式
投标总报价
招标人:
工程名称：
投标总报价（大写）：
（小写）：
投标人：（盖公章）
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)
编制人：（造价人员签字盖专用章）
时间：
四、投标报价需要说明的其他资料
投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。
（二）技术标
封面格式
工程施工招标
投标文件
投标文件内容：投标文件技术标
投标人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年月日
（一）资格证明材料
包括法人授权委托书、企业法人营业执照副本、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理（注册建造师）注册证书及B证等及谈判文件要求的其他内容。
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系（投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖公章）
日期：年月日
附：法定代表人身份证
授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的合法代理人，就（合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：性别：年龄：_______
身份证号码：职务：
联系电话：
投标人：（盖公章）
法定代表人：（签字）
授权委托日期：年月日
附：法定代表人和委托代表人身份证复印件
| 投标人名称 | ||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电话 | ||||||
| 联系方式 | 传真 | 网址 | ||||||
| 组织结构 | ||||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 成立时间 | 员工总人数 | |||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目经理 | ||||||
| 营业执照号 | 其中 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 其中 | 中级职称人员 | ||||||
| 开户银行 | 其中 | 初级职称人员 | ||||||
| 账号 | 其中 | 技工 | ||||||
| 经营范围 | ||||||||
| 备注 | ||||||||
注：提供相关材料复印件。
（三）项目管理机构
(一)项目机构组成表
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |
投标人声明：本工程一旦我公司中标，将实行项目经理（注册建造师）负责制，并配备上述项目部关键岗位人员，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。
(二)主要人员简历表
| 姓名 | 年龄 | 学历 | ||||
| 执业资格 | 安全生产考核合格证书 | |||||
| 职称 | 职务 | 拟在本合同任职 | ||||
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | |||||
| 主要施工管理经历 | ||||||
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |||
注：主要人员指投标人须知前附表要求的人员及其他主要人员，提供人员证书相关材料扫描件。
（四）承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
（五）拟分包情况表（不允许分包）
| 分包的工程项目 | 分包人名称 | 分包项目造价（万元） | 备注 |
致：（招标人名称）：
我单位参加你方招标项目编号为（项目编号）的（招标项目名称）项目的招标活动。现就有无安全生产事故情况说明如下：
（一）我单位参与本项目投标，从本项目开标投标截止之日起计算，之前一年内所承建的项目未发生安全生产事故致人死亡情形（包括已被安全生产监督管理部门或行业主管部门处理和已发生正在处理的事故）。若我单位所作说明不实，经查证确属在前述期限内发生安全生产事故致人死亡的即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受招标人及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括中标无效，投标保证金不予退还，赔偿招标人损失，接受罚款以及依法给予投标资格限制等。
（二）我单位参与本项目投标，从本项目开标投标截止之日起计算，之前一年内所承建的项目发生安全生产事故致人死亡情形（包括已被安全生产监督管理部门或行业主管部门处理和已发生正在处理的事故）已如实登记如下，若出现未全面登记的情况，经查证属实（包括有一起或多起安全生产事故致人死亡的情况）即构成以虚假信息（事实）投标，我单位自愿接受招标人及公共资源交易监督管理部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定给予的处理，包括中标无效，投标保证金不予退还，赔偿招标人损失，接受罚款以及依法给予投标资格限制等。
| 项目名称 | 项目经理（技术负责人）姓名 | 发生安全生产事故时间 | 安全生产或行业主管部门处理时间及文号 |
注释：事故填报，一事故一填，发生多起事故的逐行填写，表格不足的，由投标人补充行数填写。
投标人（盖公章）：
法定代表人（签字）：
年月日
（七）劳动力安排计划表
单位：人
| 工 种级 别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | ||||||
| 工 种级 别 | |||||||
注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表；
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
（八）施工组织设计
近年完成的类似项目情况表
(近年指年月至年月)
| 合同名称 | |
| 合同项目所在地 | |
| 发包人名称 | |
| 发包人地址 | |
| 发包人电话 | |
| 合同金额 | |
| 开工日期 | |
| 完工日期 | |
| 承担的工作 | |
| 工程质量 | |
| 项目经理 | |
| 技术负责人 | |
| 监理人和总监理工程师以及电话 | |
| 合同项目描述 | |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的 地位 (部位、合同价格所占比例) 和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。 |
注：提供相关证明材料扫描件
（十）谈判文件要求及技术标评分要求其他证明材料
（十一）中小企业声明函
本公司郑重声明，本公司参加（项目名称）发包活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业，具体情况如下：
企业名称为，从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，视情节给予参加投标资格限制等处罚。
企业签章：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
第五章工程技术经济要求
详见施工图纸、相关规范
第六章施工图设计文件
1、图纸清单：详见招标人提供的施工图。
2、工程技术规范清单：详见招标人提供的施工图中所列。
3、标准图集清单：详见招标人提供的施工图中所列。
第七章工程量清单及光盘
1.工程量清单说明
1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)等一起阅读和理解。
1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸并参照《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)并参照《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。
1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。
1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。
2.投标报价说明
2.1工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：(说明：由招标人根据项目具体情况选择适用；清单计价表中的“序号”应依次编制，所有序号不重复、不遗漏)
(1)投标总价。
(2)工程项目总价表。
(3)分类分项工程量清单计价表。
(4)措施项目清单计价表。
(5)其它项目清单计价表。
(6)计日工项目计价表。
(7)工程单价汇总表。
(8)工程单价费(税)率汇总表。
(9)投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。
(10)投标人生产混凝土配合比材料费表。
(11)招标人供应材料价格汇总表。(若招标人提供)
(12)投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
(13)招标人提供施工机械台时(班)费汇总表。(若招标人提供)
(14)投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。
(15)总价项目分类分项工程分解表。
(16)工程单价计算表。
(17)人工费单价汇总表。
(18)预计变更项目单价汇总表。
2.2工程量清单报价表填写规定
2.2.1除招标文件另有规定外,投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
2.2.2工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费(包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、风沙等原因增加的直接费，以及相应的未单独列项的措施费)、间接费、利润、材料补差和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件并参照《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应的有效工程量的工程单价内；工程量清单中未单独计列模板工程的，模板费用应摊入(钢筋)混凝土单价中。
2.2.3投标金额(价格)均应以人民币表示。
2.2.4投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
2.2.5工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。
2.2.6分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
2.2.7措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。
2.2.8其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其他项目清单计价表中的相应内容填写。
2.2.9计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
2.2.10辅助表格填写：
⑴工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。
⑵工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。
⑶投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按相应内容、价格填写。附相应基础单价的分析计算书(说明：由招标人根据项目实际情况选用)。
⑷投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级(附抗渗、抗冻等级)、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。
⑸招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致(若招标人提供)。
⑹投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。
⑺招标人提供施工机械台时(班)费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时(班)折旧费填写；投标人填写的台时(班)费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致(若招标人提供)。
⑻投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。
⑼投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。
⑽投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目(说明：由招标人根据项目实际情况设置)，必须编报工程单价计算表(项目特征描述不清晰或项目包含内容不明确的除外)。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格,必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的其他直接费、间接费、利润和税金等费(税)率必须与工程单价费(税)率汇总表中的费(税)率相一致。
⑾人工费单价汇总表应按人工费单价的内容、价格填写。
2.2.11安全生产费用应单独计列(含与安全生产有关的文明施工、标准化工地建设费用)，由建设单位根据施工单位实施过程中措施的落实情况进行支付。
2.2.12广域网考勤设备和信息管理等费用(购置及第一年使用费2400元/
台，一年后使用费用80元/月·台)由中标人承担，含在投标总报价中，不单独计列。(说明：仅针对纳入广域网考勤的项目)。
2.2.13招标代理服务费、工程量清单和控制价编制费由中标人支付，包含在投标报价的单价、合价与总价中，以中标价为计算基数，分标段计取，不单独报价。
招标代理服务费标准见《招标代理服务收费标准和计算方法表》，工程量清单和控制价编制费标准见《工程量清单和控制价编制费收费标准和计算方法表》。(说明：若招标人与代理机构另有约定的，从其约定)。
招标代理服务收费标准和计算方法表
| 中标金额(万元) | 工程招标收费率 | 计算方法 |
| 100 以下 | 1.0% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 100~500 | 0.7% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 500~1000 | 0.55% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 1000~5000 | 0.35% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 5000~10000 | 0.2% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 10000~50000 | 0.05% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 50000~100000 | 0.035% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 100000~500000 | 0.008% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 500000~1000000 | 0.006% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 1000000 以上 | 0.004% | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
| 代理服务费最高限 额 450 万元 | 招标代理服务按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算招标代理服务收费额如下：100 万元×1.0%=1 万元(500-100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75 万元(5000-1000)万元 ×0.35%=14 万元 (6000-5000)万元×0.2%=2 万元合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万元 |
工程量清单和控制价编制费收费标准和计算方法表
| 100万以 内 | 200万以 内 | 500万以 内 | 1000万以 内 | 2000万 以内 | 5000万 以内 | 10000万 以内 | 10000万 以上 | |||
| 工程量清单 编制 | 中标价 | 建筑工程 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
| 工程量清单 编制 | 中标价 | 安装工程 | 5 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |
| 控制价(标底价) | 中标价 | 建筑工程 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 控制价(标底价) | 中标价 | 安装工程 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
备注：上表的费率是：‰，按基本收费标准不足1000元的，按1000元计费。
投标总价
(项目名称)(标段名称)
招标编号：
投标总价人民币(大写)：元
(¥)：元
工程项目总价表
工程名称：(项目名称)(标段名称)
| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 一级 xx 项目 | |
| 2 | 一级 xx 项目 | |
| x | 措施项目 | |
| x | 其它项目 | |
| 合计 |
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
名称：(项目名称)(标段名称)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 合同技术条款章节号 |
| 1 | 一级 xx 项目 | ||||||
| 1.1 | 二级 xx 项目 | ||||||
| 1.1.1 | 三级 xx 项目 | ||||||
| 50xxxxxxxxxx | 最末一级项目 | ||||||
| 1.1.2 | |||||||
| 2 | 一级 xx 项目 | ||||||
| 2.1 | 二级 xx 项目 | ||||||
| 2.1.1 | 三级 xx 项目 | ||||||
| 50xxxxxxxxxx | 最末一级项目 | ||||||
| 2.1.2 | |||||||
| 合计 |
注：1、项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)；
2、最末一级项目应涵盖具体内容(如：土方开挖涵盖开挖和运输两项目)。
分类分项工程量清单计价表(安装工程)
工程名称：(项目名称)(标段名称)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 量 单 位 | 工 程 数 量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 合 同 技 术 条 款 章 节 号 | 备 注 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 量 单 位 | 工 程 数 量 | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 | 合 同 技 术 条 款 章 节 号 | 备 注 |
| 2 | 一级 XX 项目 | |||||||||
| 2.1 | 二级 XX 项目 | |||||||||
| 2.1.1 | 三级 XX 项目 | |||||||||
| 5002XXXXX X | 最末一级项 目 | |||||||||
| 2.1. 2 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
注：1、项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)；
2、最末一级项目应涵盖具体内容。
措施项目清单计价表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| x.1 | 临时工程 | |
| x.1.1 | 导流工程 | |
| x.1.2 | 施工交通工程 | |
| x.1.3 | 施工场外供电工程 | |
| x.1.4 | 施工房屋建筑工程 | |
| „ | ||
| x.2 | 安全生产费用 | |
| „ | ||
| 合计 |
其他项目清单计价表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注 |
| x.1 | |||
| x.2 | |||
| 合计 |
计日工项目计价表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 人工 | ||||
| 2 | 材料 | ||||
| 3 | 机械 | ||||
工程单价汇总表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单 位 | 人工费 | 材料费 | 机 械使用费 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 材 料 补差 | 未计价 (装置性) 材料 | 税金 | 合计 |
| 1 | 建筑工程 | ||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||
| 1.1.1 | 500101xxxxxx | ||||||||||||
| 1.1.2 | |||||||||||||
| 2 | 安装工程 | ||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| 2.1.1 | 500201xxxxxx | ||||||||||||
| 2.1.2 | |||||||||||||
工程单价费(税)率汇总表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)(%) | 备注 | |||
| 序号 | 工程类别 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 | 备注 |
| 1 | 建筑工程 | |||||
| 2 | 安装工程 | |||||
工程名称：(项目名称)
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 备注 |
投标人生产混凝土配合比材料费表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度 等级 | 水泥强度等 级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m3) | 价(元/m3) | 备注 | |||||
| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度 等级 | 水泥强度等 级 | 级配 | 水灰比 | 水泥 | 砂 | 石 | |||||
工程名称：(项目名称)
招标人供应材料价格汇总表
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价格(元) | 预算价格(元) |
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注 |
招标人提供施工机械台时(班)费汇总表
工程名称：(项目名称)单位：元／台时(班)
| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 招标人收取的折 旧费 | 投标人应计算的费用 | 合计 | ||||||||
| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 招标人收取的折 旧费 | 维修费 | 安拆费 | 人工 | 柴油 | 电 | 小计 | 合计 | |||
投标人自备施工机械台时(班)费汇总表
工程名称：(项目名称)单位：元／台时(班)
| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 | 二类费用 | 合计 | |||||||||
| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 小计 | 合计 | |||
总价项目分类分项工程分解表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 说明 |
注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501)
工程单价计算表
工程
序号:(说明:指清单计价表中的序号)计量单位：
| 施工方法： | ||||||
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | |||||
| 1.1 | 人工费 | |||||
| „„ | ||||||
| 1.2 | 材料费 | |||||
| „„ | ||||||
| 1.3 | 机械使用费 | |||||
| „„ | ||||||
| 1.4 | 其他直接费 | |||||
| 2 | 间接费 | |||||
| 3 | 利润 | |||||
| 4 | 材料补差 | |||||
| 5 | 未计价 (装置性) 材料 | |||||
| 6 | 税金 | |||||
| 合计 | ||||||
备注：相关费率中不包含已单独列项的有关措施费用。
人工费单价汇总表
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 工种 | 单位 | 单价 (元) | 备注 |
预计变更项目单价汇总表(若有)
工程名称：(项目名称)
| 序号 | 项目名称 | 施工内容及施工条件 | 定额单位 | 单价 (元) | 备注 |
注：1.除“单价(元”)栏由投标人填写外，其余栏均由招标人根据项目具体情况填写；2.此表
后应附单价分析表。
第八章谈判文件的答疑及补充（网上下载）
第九章其他资料
附件1
最终报价/第轮报价表
致：(招标人)
1、根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的{招标工程项目名称}工程谈判文件，我方愿在第一次谈判（投标文件）报价的基础上再次让利，让利后投标报价为人民币（大写）（小写元），并承诺按本谈判文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、其他部分与投标文件内容一致。
投标人：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：年月日
（注：考虑报价的方便，投标人在填写最后报价后，（第一轮报价-最后报价）/第一轮报价后得出的优惠率，视同为工程量清单中全部分项内容的优惠率。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。）
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部