授权委托单位：(盖章)特此委托。本授权委托书声明：我系公司的法定代表人，现授权委托为我公司代理人，参加本次的明标明投投标工作，代理人在招投标过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。授权委托书

委托日期：年月日联系电话：电子邮箱：授权委托人：（签字）身份证号：授权委托人：(明标明投专用章)

1、我单位已认真研究和计算招标所提供的所有资料，对招标公告和招标文件所有要求均响应和承诺，若我单位中标，我方保证在明标总价内完成招标文件所规定的全部内容。否则，愿意接受各主管部门依法作出的其他处罚。致：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处（惠山区前洲街道润洲社区居民委员会）(招标人）：投标（明标眀投）承诺书附件

法人代表或被授权人：（签字）投标人：（盖章）2、若我单位中标，我方保证不以任何形式转包给其他单位，保证项目负责人和项目部全体成员到位。如有转包给其他单位或临时拼凑的队伍进行实施的情况，招标人有权终止施工合同，履约保证金不予退还，并且愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。

日期：年月日

件文标招增添一体式便民椅工程润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及

目录2022年08月法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）招标代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）招标人：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处（盖章）

1.项目概况与招标范围投标须知四、投标文件部分格式三、合同条款及附件二、开标、定标一、投标须知

1.6标段划分：本工程共分1个标段。1.5质量要求：见招标公告。如达不到上述质量标准，承包人须向发包人支付质量违约金，违约金按大于或等于中标价的10%支付给招标人。1.4招标范围：见招标公告；1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期以甲方开工令为准。1.2工程规模：见招标公告；1.1建设地点：见招标公告；

投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。4．投标费用见招标公告。3．投标人资格要求见招标公告2．工程明标总价

3．其他有关事项：见招标公告。2．开标地点：见招标公告。开标时间（投标截止时间）二、开标、定标

（4）招标人介绍开标会小组有关工作人员；（3）招标人当众宣布截标前参加投标的投标人名单；（2）所有到会投标人签到，并按规定在参加开标会期间关闭所有通讯工具；（1）开标由招标人或招标代理主持；4．开标程序见招标公告。

5．符合性检查：（9）将第一、第二、第三中标候选人及相关情况公示（3天）。（8）招标人、投标人签字确认；（7）招标人分别抽取第一、第二、第三中标候选人；（6）通过符合性检查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取代码球；（5）招标人按招标文件的规定对投标人代表的身份进行符合性审查；

（3）招标人在30天内与确定的中标单位签订施工合同。（2）招标单位在5个工作日内对中标候选人的投标文件（格式详见招标文件）、施工组织设计（或施工方案或实施方案）审核结束（逾期认定为认可）。通过的，则向候选人发出中标通知书。未通过的，则告知未通过原因，并通知下一候选人替补。（1）公示结束后，第一候选人在5个工作日内编制完成本项目的投标文件（格式详见招标文件）、施工组织设计（或施工方案或实施方案）（一式四份，招标人、代理机构、招标办、施工单位各一份）交由招标单位审核通过。逾期未提交或审核未通过，则作自动放弃，由第二候选人替补，以此类推。6．定标未按要求提交符合性检查资料的，符合性检查不通过，不得进入抽签程序。投标人应将授权代理人的身份证原件、明标明投的授权委托书原件、投标（明标明投）承诺书原件、企业营业执照（复印件加盖公章）、企业资质证书及安全生产许可证（复印件加盖公章）、项目经理注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书B证（复印件加盖公章）、授权委托人及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的2022年05月-2022年07月的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料装入一个密封袋中一起提交。

江苏省工商行政管理局监制江苏省建设委员会工程名称：润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程GF-2017-0201建筑工程施工合同三、合同条款及其附件

1.工程名称：润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处第一部分合同协议书

6.工程承包范围：招标范围内的润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：招标范围内的润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程。4.资金来源：自筹3.工程立项批准文号：2.工程地点：惠山区前洲街道

工程质量符合一次性验收100%合格标准。三、质量标准工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：2022年月日。计划开工日期：2022年8月日。二、合同工期

承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定费率。工程按实结算，总价下浮8%，即最终价款按审定价下浮8%作为该项目结算价。￥：暂定金额800000元1.签约合同价：暂定金额（大写）捌拾陆万元整（人民币）四、签约合同价与合同价格形式

（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处签订。十、签订地点本合同于2022年8月日签订。九、签订时间

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。十三、合同份数本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。十二、合同生效

法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：

1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第二部分通用合同条款

联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、(3)中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6)本合同专用条款、（7）本合同通用条款、(8)标准、规范及有关技术文件、(9)图纸。

联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；

1.1.3.10临时占地包括：发包人不提供临时占地。承包人应针对现场实际情况及合同的要求，自行判断是否需要安排场外临时工程用地或施工用地。如果需要，除非合同中或双方另有约定，承包人应自行安排且相应的费用已包含在合同价款中。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及设计图纸引用或参照的标准、规范、规程等。1.4标准和规范本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.3法律

1.4.3.3对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在天前报监理人，经审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。1.4.3.2在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。1.4.3.1在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合1.4.1、1.4.2项标准与规范的相应要求。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商。发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；

合同文件组成及优先顺序为：(1)补充协议；(2)合同协议书；(3)专用合同条款、专用合同条款补充、专用合同条款附件；(4)中标通知书（如果有）；(5)投标人澄清函及其相应回函（如果有）；(6)招标补充文件及答疑（如果有）；(7)通用合同条款；(8)招标文件；(9)技术标准和要求；(10)图纸；(11)已标价工程量清单或预算书；（12）投标文件；(13)其他合同文件：《施工界面划分表》、《施工总承包项目管理协议书》、《建设工程廉洁责任书》、《房屋建筑工程质量保修书》、《廉洁从业告知书》等；(14)在合同订立及履行过程中双方有关工程的签证、变更，双方往来文件等形成的与合同有关的文件。优先顺序按照上述约定执行，并进一步约定如下：如果在同一顺序的不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、前后矛盾或不一致之处，优先以最严格之要求为准，若无法判断严格程度的，则以最新签署文件为准。若在无法根据合同法律解释顺序进行澄清或仍不足以澄清的情况下，除非本合同另有约定，以双方协商为准，如无法协商一致的，以发包人所选定的合同组成部分为准，不受上述排列次序的限制。1.5合同文件的优先顺序c.有关部门标准与规范。b.中华人民共和国国家标准。a.1.4.1、1.4.2项标准与规范中最新和最严格的。1.4.3.4当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：1、发包人认为与本合同文件约定的承包范围相关的图纸资料。2、发包人在招标阶段已向承包人提供的项目资料，供投标人在编制投标文件时参考，发包人并不能保证其完全有效、完整，且与现场完全一致，承包人需要采用时，必须对发包人提供的资料进行核实、论证或现场勘查，并对上述资料的理解、推论和应用自行负责，发包人对承包人据此自行作出的任何判断和决策不承担任何责任，承包人不得以此为由而要求费用增加和/或工期延长。当承包人认为已提供资料欠缺或有问题时，应当在本项目答疑澄清阶段提出。发包人向承包人提供图纸的数量：三套；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前7天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款。承包人提供的文件的形式为：书面文本；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天；需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项施工方案、材料、人员、工程总进度计划等；其他文件按监理人要求；

承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，相关费用已包含在合同价中。

关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，费用由承包人承担，发包人协助。（1）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的合法手续，并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（2）承包人负责实施现场封闭管理与出入现场管理，并实行出入口人车分流设置。（3）承包人负责实施出入口人、车准入制度，对不符合要求的人员、车辆限制出入。（4）承包人必须接受监理人关于现场封闭管理与出入现场管理的各类检查，对监理人提出的不合规情况进行及时、有效的整改。承包人应在接到整改通知后7天内整改到位，如有逾期，按2000元/天的标准向发包人支付违约金。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。

1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，发包人不提供。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以场地施工围墙、围栏作为边界划分标准；如设置有多层围墙或围栏的，则以最外层作为边界划分标准；如未设置围墙或围栏的，则以场地红线作为边界划分标准（红线内的市政道路为场外交通）。1.10.3场内交通

1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

姓名：；发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；

2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）临时用地、用电、用水均由承包人自行解决。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表；由承包人在发包人指定位置安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆，供水管线（含消防栓）至施工及生活区域。水电管理费由总承包单位统一进行，承包人必须确保现场接电、接水及相关事宜的安全到位。水电费结算方式：承包人单独接水表、电表，水表、电表费用及水、电费用已包含在承包价中。（2）施工场外的道路已开通，施工场内道路由承包人负责开通。（3）进场施工后由承包人召集有关单位现场交底。（4）由发包人办理施工所需证件、批件，承包人协助。（5）水准点与座标控制点交验要求：开工前，承包人、发包人双方在监理工程师的见证下进行现场测量控制点的校验，并由承包人提供书面报告，提交监理和发包人。（6）开工前，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审交底，以后根据施工组织设计进一步对施工图纸的会审和详细交底。（7）发包人负责召集相关单位对地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他需保护物进行交底；由施工单位对所有地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他保护物进行保护。因以上两项产生的费用均由承包人承担。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合《建设工程文件档案整理规范》(GB/T50328―2001)及工程所在地建设工程档案归档规范要求、工程所在地城建档案馆和建设行政管理部门要求的竣工验收报告、竣工图、工程资料及工程照片、影像文件等竣工资料，包括但不限于以下资料：中标通知书、会议纪要、施工合同及附件、施工单位资质证书、图纸会审纪要、开工报告和竣工报告及工期延期联系单、竣工验收记录、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗、投标文件商务标及电子盘、投标文件技术标、地勘报告、施工图及电子盘；承包人、发包人、监理人按规定签字认可的竣工图纸、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案、原始地形、地貌抄测记录、材料、设备认质核价单、设计变更单、技术核定单、现场签证单、甲供材料(设备)收货验收签收单、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告、工程照片、影响资料、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”、建设单位付款情况表、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件、结算资料报送承诺书、其他有关影响工程造价、工期等资料、移交资料签收表。竣工图纸包括整个工程的实际施工和安装图纸，包括整个工程进行期间作过的任何补充和修改的图纸。所有竣工图纸、竣工资料必须符合各级建设行政管理部门、档案管理部门及发包人的要求。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

（10）承包人应履行的其他义务：（10.1）每月20日提供下月计划及当月完成工作量报表一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。（10.2）无偿提供业主办公室2间，费用已在报价中考虑。临时设施区内应统一考虑监理办公用房的布置。（10.3）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。（10.4）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。（10.5）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元扣款。（10.6）本工程不计取赶工措施费，工程结算时合同双方须遵守无锡市工程建设管理和工程审计的相关规定。最终以审计结果为准。（10.7）工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料，发包人可相应延期支付承包人的工程款。（10.8）本工程如发包人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。（10.9）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费、根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由发包人承担，因检验不合格导致增加的检验试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。（10.10）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。（10.11）对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。（10.12）若双方对工程质量有争议，由无锡市建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。（10.13）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。（10.14）安保工作及安全责任：施工中发生的一切质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责，并接受相关部门的处理。（10.15）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。（10.16）承包人不得拖欠农民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N(具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除。若发生农民工讨薪事件，将对承包人处以20000元-100000元/次的罚款，发包人有权从工程款中直接扣除。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订，所有竣工图需分别提供纸质及电子版。承包人提交的竣工资料移交时间：交(竣)工验收合格后60天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理（10.17）总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：/；建造师注册证书号：；

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：工作日必须每天驻场，且每天在岗时间不少于8小时。特殊情况下为完成工程进度，发包人如对项目经理在岗时间有特别要求，则承包人及项目经理应遵照执行，且承诺不会向发包人收取任何额外费用。承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同的约定义务，负责指导施工文件的编制和工程的实施，确定工程项目的承包人组织架构，组织制定项目的各项管理制度，以承包人的名义处理对内与对外的相关事务，签署合同、签署签证、签发文件，调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素等工作。除非合同中另有约定，项目经理（全权代表承包人）有权处理为履行本合同而产生所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。项目经理无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并相应地通知发包人且获得发包人书面批准，否则不对发包人产生效力。项目经理的行为后果由承包人予以承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付1000元/小时的违约金给发包人。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付2万元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。3.3承包人人员

允许分包的专业工程包括：/。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程。3.5.1分包的一般约定3.5分包

3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：（1）因工程项目管理需要，发包人可以通过公开招标等方式确定专业工程施工分包人。发包人有权将该分包人纳入承包人的施工承包项目管理，且承包人应按照《施工总承包项目管理协议书》约定对该分包人进行管理，并对该分包人的行为向发包人负责。（2）不需纳入承包人的施工总承包服务的分包人，《施工总承包项目管理协议书》对该分包人无效，但承包人应对其提供配合和管理服务。（3）承包人应在分包合同签订后3天内向发包人和监理人提交《施工总承包项目管理协议书》副本。

关于监理人的监理权限：监理人对涉及以下事项的文件签署前，必须获得发包人书面确认(即：发包人加盖发包人公章)后方为有效：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人的材料、设备供应商或承包人对工程的部分或全部的分包；（5）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（6）确认工程竣工结算价款；（7）撤换承包人代表（项目经理）；（8）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定；（9）其他涉及或可能涉及对本合同中发包人的义务、责任、风险、费用（投资）增加，或对本合同中承包人的义务、责任、风险减少或免除，或任何涉及工程质量、工期、安全、标准、造价以及其他可能引起工程造价、工期变化的各类决定。关于监理人的监理内容：对工程进度、质量、投资、安全进行控制；对合同、信息、资料进行监督、协调、管理；组织协调工程各方关系；对承包人提交的付款证书、月度计量、变更、签证进行初审；监督承包人开展安全生产和文明施工。监理工程师代表的委派和撤回须取得发包人书面认可，否则不产生效力。监理人行使监理职权时应符合法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和本合同、监理合同的约定。有关监理单位的具体职责与权力，详见发包人与监理人的委托合同。承包人于本合同签署前，已完全知悉本项目该监理委托合同的全部内容，并认可监理人按该合同内容权限来履行本条款义务。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。承包人是否提供履约担保：/。

职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款。监理人在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面确认。承包人在收到工程师的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面确认，一旦监理人未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行动对发包人无约束力。

4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；

5.1质量要求5.工程质量（3）/。（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1质量标准和要求：一次性验收100%合格

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实施。6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人承担一切后果。按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，安全事故由承包人承担一切后果。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护

（4）锡建质安〔2020〕21号-关于推进建筑工地智慧监管工作的通知。（3）锡政办发〔2020〕34号-市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知；（2）锡建质安〔2020〕24号-关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知；（1）锡政办发〔2018〕86号文件；合同当事人对文明施工的要求：符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明施工要求，按以下条款规定执行：6.1.5文明施工

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；（2）临时通道及工作空间的要求，场地布置图；（3）各部分永久工程的施工方案（如：混凝土工程方案等）；（4）施工现场内所采用的垂吊及运输设备；（5）施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；（6）冬、雨季施工方案；（7）恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；（8）建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册；（9）施工质量保证方案及工地保安方案；（10）地下管线及其他地下设施的加固措施；（11）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；（12）因新冠疫情是否将对本工程工期造成影响，以及影响程度尚难以确定，承包人应对不同程度疫情影响下的工期保障提出预案；（13）其他与工程施工有关的管理方案、措施。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。

7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：合同签订后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人须按中标价的万分之八支付违约金。7.5.2因承包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

（1）/；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。

8.1.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知发包人、监理、跟踪审计清点、验收，验收合格后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励（3）/。（2）/；

8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.1.4承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用。8.1.3工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。8.1.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。8.6.1样品的报送与封存

9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员

变更签证发包人的权限：10.4变更估价关于变更的范围的约定：（1）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。（2）计量方法按约定，发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。工程量签证必须在签证项目完工后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。

10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按本合同专业合同条款第12条。签证必须在签证项目发生后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。10.4.1变更估价原则所有隐蔽工程均须报监理、发包人、跟踪审计现场验收，并提供现场签证，签证单上必须注明签证的原因、位置、数量、尺寸和签证时间等要素并附上相关有效影像资料。签证不全或标注说明含糊不清的不得作为结算依据。变更估价原则：签证必须在签证项目发生后30日内签证完毕，否则发包人有权不予认可。变更签证发包人的权限：若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，由跟踪审计审核。单个变更项的预估增加金额在10万元以下的，经建设部门负责人，街道分管副主任共同确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额在10万——100万元的，必须经街道主任确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额在100万以上的，必须经街道党政联席会确认后予以实施。如承包人未经以上同意私自实施，则不予工程量认可。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。

10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承发包双方协商。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：须经发包人同意。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

定价的基本原则如下：12.1.1本合同价款采用总价让利方式确定。工程按实结算，总价下浮8%（费率），即最终价款按审定价下浮8%作为该项目的结算价；12.1合同价格形式：固定费率。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：详见专用合同条款12.1条约定。

《社会保险费及公积金取费标准表》《安全文明施工措施费取费标准表》（3）现场安全文明施工费、规费为不可竞争费用，在计算投标报价按规定费率计取，不得改变。其费率及计算基础如下：（2）人工工资单价按《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价([2022]62号文）的相应规定执行；材料价格按工程施工期间无锡市造价管理部门每月发布的《无锡工程造价信息》中材料信息价计算,无信息价的按施工期间承发包双方确认的市场价。（1）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏市政工程计价定额》（2014）、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏房屋修缮工程计价定额》（2009）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007)、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知及配套费用定额和无锡地区相关规定。

疫情防控费用（如涉及）的计取按《关于明确建设工程疫情防控费用计取相关事项的通知》（锡建建市[2022]8号）的规定执行。不可抗力因素所造成的损失经发包人审核、无锡市有权部门认定后可列入决算《措施项目费取费标准表》（4）临时设施费费率取定：按（苏建价[2016]154号附件1）文件规定取值范围的中间值执行。注：扬尘污染防治增加费结算时按锡建建市[2018]17号文、[2020]20号文等规定执行。按锡建建市〔2019〕8号文《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》不再计列环境保护税，结算时按有关部门出具的凭证按实结算。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。（8）本项目竣工结算按苏建价【2016】154号、苏建函价【2019】178文件执行,计税方法为一般计税法。（7）最终结算总价以审定价×（1-让利比例8%）为准。结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。

预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。

工程量计算规则：招标人提供的图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本计算规范、《江苏市政工程计价定额》（2014）、2014版《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、《省住乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）和发包人要求编制的。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.2.2预付款担保

关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行），由监理工程师、跟踪审计和发包人代表进行审核。12.3.2计量周期

关于付款周期的约定：承包人于每年年中、年末分别提交一次经发包人现场负责人、监理、跟踪审计共同确认的已完成工作量计量报告，经发包人核实后支付工程进度款，付款额为当期已完成工程量的40%；工程完工验收合格，最多付至签约合同价款的50%；工程竣工验收合格且结算审计结束后，付至核定价款的70%；结算审计结束一年后付至核定价款的95%，余款待质保期满后一次性付清，付款时承包人出具项目所在地预交税单及相应的无锡市税金发票。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月25日提交。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制

12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。（2）发包人支付进度款的期限：工程交付同时，需移交工程施工的全套资料，未按时移交的，付款可作同期顺延。每次付款均严格执行《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）。施工过程中的增量、变更、签证等增加的各种费用施工期间不支付，待竣工结算时统一核算，结算完成后统一支付。发包人不支付未付款项的利息。发包人有权在进度款中扣除承包人违约金、罚款及其他应扣款项。月进度款审核以承包人投标清单为基础，承包人上报付款申请的工程量清单时不可对清单进行随意调整、删减、增加子目。承包人申报的进度款与发包人审批的进度款数额不一致的，以发包人审核为准，有争议的数额部分，整体工程审计后统一结算。承包人需在当月25日之前(或开工后另行约定时间)，上报付款申请，逾期未上报的，发包人可不予支付当月进度款。承包人工程进度或质量、安全无法满足发包人要求的，或付款申请上报不符合发包人约定时间的，发包人可延迟或取消支付当月进度款（累计计量工程款金额达到预付款金额之后开始支付进度款）。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。12.4.4进度款审核和支付

关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天，按合同价的万分之八/天支付给发包人违约金。

14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：14天内（场地清理按通用条款）。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.3.3投料试车

发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第12.4.1条付款周期约定。发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：通过工程交（竣）工验收30天内。14.1竣工付款申请

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清审减率小于等于5%，审计费由甲方承担；审减率大于5%且小于等于10%，审计费由甲乙双方各半承担；审减率大于10%，审计费由乙方承担；审减率大于等于25%，审计费全部由乙方承担，并按审定价的2%对乙方进行处罚。上述应由乙方承担的审计费由乙方直接支付给甲方委托的审计公司，处罚的费用在工程审定价内扣除。14.3工程审计关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第(3)种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：24个月。

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:按“12.4工程进度款支付”条款执行。（2）/%的工程款；

15.4.3修复通知工程保修期为：详见工程质量保修书。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：/。（3）其他扣留方式:按“12.4工程进度款支付”条款执行。

16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款。发包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因造成工期延误，则按每延误一天承担中标价的万分之八的违约金计算，无限额。如本工程达不到一次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的3%向发包人支付违约金。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28天）天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同17.3不可抗力后果的承担：按通用条款执行。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。17.1不可抗力的确认17.不可抗力

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。18.1工程保险18.保险

20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。18.7通知义务

合同当事人关于本项的约定：/20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/争议评审小组成员的报酬承担方式：/选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的确定：/

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容)21、需要调整的合同条款（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书

3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人按承担施工的全部范围内容进行保修。

三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期两年。6．住宅小区内的给排水设施、道路、等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：

润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程四、投标文件部分格式正本/副本正本/副本邮政编码：邮政编码：账号：账号：

投标人：工程名称：件文标投

成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：1、法定代表人身份证明书年月日

日期：年月日投标人：（盖公章）特此证明。系（投标人单位名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：

投标人：（盖章）身份证号码：职务：代理人：（签字）性别：年龄：_______代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。2、投标文件签署授权委托书

1．本公司（单位）对润州家园楼道（一层）粉刷包装出新及增添一体式便民椅工程项目所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质服务。（投标人名称）在此承诺：承诺书3、承诺书（格式）：授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）

4、施工组织设计日期：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：投标人（盖章）：如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.4临时用地表2.3施工总平面图2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图2.1劳动力计划表2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。{招标工程项目名称}工程单位：人（1）劳动力计划表

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。（3）施工总平面图3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图

5、申请人基本情况表若本表不够，可加附页。注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。{招标工程项目名称}工程（4）临时用地表

注：1、项目经理填此表，并附本人的身份证、职称证、毕业证等的复印件。7、项目经理简历表6、项目管理机构配备情况表注：附营业执照、资质证书复印件

2、填写有效的联系电话。注：1、请附施工合同复印件。8、近年完成的类似项目情况表2、填写有效的联系电话。