中标
【江山市】江山市新塘边镇四条农村公路提升改善工程公选公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2022/08/17
公告摘要
公告正文
【江山市】江山市新塘边镇四条农村公路提升改善工程 公选公告
更多咨询报价请点击
http://ggzy.qz.gov.cn/jyxx/002007/002007001/20220817/b3ff0da5-70c2-47ee-ab11-faf84ec23bc7.html
2）爱丰至朱塘峰K0+630、K1+000两处弯道改善、增设挡墙、增加错车道、路面硬化、破板修复；1）爱丰至安坛K1+120~K2+077路面加宽1.5m，增加挡墙，圆管涵、盖板涵及交安设施等；K5+300破损路面修复；K5+500弯道改善、坡面修正，护面墙；2、招标范围：1、工程名称：江山市新塘边镇四条农村公路提升改善工程一、工程概况：编制说明
2、人工、材料价格按《浙江交通建设工程质监与造价2022年第6期》江山信息价；取费标准、人工费、机械台班费用：浙江省交通厅[2005]224号公布的《浙江省公路养护工程预算编制办法》；浙江省交通厅[2005]224号公布的《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》；《公路工程机械台班费用表定额》（JTG/T3833-2018）；《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；浙江省公路工程概算预算编制补充规定；借用《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）部分，根据浙江省交通运输厅浙交【2019】116号文件人工费单价按127.66元/工日计列。1、清单规范及定额套用：《浙江省公路养护工程施工招标文件范本》（2011年版）、《2005年浙江省公路养护工程预算定额》、《公路工程预算定额》（2018版）；二、工程量清单编制依据：4）长洋至山后挡墙修复、钢制波形护栏外移3）新耕线至爱丰K0+000~K0+320路面加宽1m，增设挡墙、圆管涵及交安设施；主线K0+260处支线路面加宽至4.5m，改善与主路相接的平交口
4、水泥按袋装，混凝土按现拌考虑,稳定层按现拌考虑。3、本工程采用固定单价承包，工程量结算时根据竣工图和联系单按实调整。即用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按有关计量规定计量的工程量。2、本工程预算不包括材料、定额、费率等今后的政策性调价。1、建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第200章（不含工程一切险和第三方责任险的保险费及安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按3‰计；第三者责任险的保险费由投标人报价时暂列最低投保金额为100万元人民币，事故次数不限，保险费率按5000元计；安全生产费用（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）按投标总报价的不低于1.5%计。三、其他说明：
江山市新塘边镇四条农村公路提升改善工程施工
公选文件
公选人:江山市新塘边镇人民政府(盖章)
公选代理机构:浙江中广盈德工程项目管理有限公司(盖章)
编制时间：2022年8月17日
，1
目录
第一章公选公告····················03
第二章响应人须知···················05
第三章合同条款及格式·················08
第四章招标控制价··················08
第五章图纸·····················08
第六章响应文件格式··················08
，2
第一章公选公告
江山市新塘边镇四条农村公路提升改善工程经江交复【2022】30号同意建设，投资
项目统计表代码为/。项目建设规模142.6754万元，建设地址位于江山市新塘边镇，计
划于2022年建成。项目业主为江山市新塘边镇人民政府，资金来源为上级补助及自筹。
项目已具备公选条件,公选人为江山市新塘边镇人民政府,(委托代理机构为浙江中广盈
德工程项目管理有限公司)，现对该项目的施工进行公选。
一、本次公选内容
| 施工图范围内的路面硬化、增加错车道、破板修复、增设挡墙、圆管涵及交通安全 |
| 设施等工程施工（详见施工图纸、公选文件及工程量清单），本次公选工程建安工程造 |
| 价142.6754万元，其中非竞争性费用/元，包含暂列金额/元、暂定价项目/元、暂定价 |
| 材料/元。下浮区间：5%（含）-10%（含）。 |
二、响应资格条件、要求
（一）响应人：
1、江山市小额电子化交易平台公选主体库（Ａ库）企业，且具有独立法人资格的
公路工程施工总承包或公路养护工程二类（乙级）资质；
2、具有企业安全生产许可证（公路养护公司不需提供）；
3、在公选截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。
（二）拟派项目负责人（项目经理，下同）：
1、具有注册在响应人单位的公路工程专业建造师执业资格；
2、具有安全生产考核合格证书（Ｂ证）。
三、公选文件的获取
3.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。公选
文件100元/份，缴后不退。
3.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。
3.3潜在响应人登录汇联易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件。系统业务
咨询请联系：杭州擎洲软件有限公司服务联系人：周建亮，联系电话：16605707796（办
公室：0570-8757622），服务QQ群：927317332。
3.4本工程公选文件在汇联易招电子招投标平台上发布(网址:
https://www.hlyzztb.com/)。
四、响应文件的递交
4.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2022年8月22日15时00
分00秒（北京时间）前完成响应文件系统上传。
，3
4.2逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件，公选人不予受理。
五、发布公告的媒介
本次公选公告在衢州市公共资源交易信息网(http://ggzy.qz.gov.cn/)、汇联
易招电子招投标平台江山模块（网址：https://www.hlyzztb.com/）上发布。
六、联系方式
公选人：江山市新塘边镇人民政府
联系人：毛先生
联系电话：0570-4755148
地址：江山市新塘边镇新兴路12号
代理机构名称：浙江中广盈德工程项目管理有限公司
联系人：管彩红
联系电话：15957014012
地点：江山市虎山街道上状元里89号
2022年8月17日
，4
第二章响应人须知表
| 条款 | 条款名称 | 编列内容 |
| 代理机构 | 名称：浙江中广盈德工程项目管理有限公司地址：江山市虎山街道上状元里89号联系人：管女士电话（传真）：15957014012（564012） | |
| 项目名称 | 江山市新塘边镇四条农村公路提升改善工程 | |
| 建设地点 | 江山市新塘边镇 | |
| 资金来源 | 上级补助及自筹 | |
| （一）项目概况 | 公选人 | 名称：江山市新塘边镇人民政府地址：江山市新塘边镇新兴路12号联系人：毛先生电话（传真）：0570-4755148 |
| 公选范围 | 施工图纸范围内的路面硬化、增加错车道、破板修复、增设挡墙、圆管涵及交通安全设施等工程施工（详见施工图纸、公选文件及工程量清单）。 | |
| 计划工期 | 计划工期：100日历天。计划开工日期：2022年9月1日计划竣工日期：2022年12月9日 | |
| 质量要求 | 质量标准：一次性验收合格。 | |
| 工程预算 | 1、本工程招标控制价为142.6754万元。其中非竞争性费用/元，包含暂列金额/元<含税>、暂定价项目/<含税>、暂定价材料/元(含税)、暂估价项目/元<含税>。2、本项目下浮区间：5%（含）-10%（含）3、编制依据：详见招标控制价编制说明。 | |
| 拟任项目负责人资格具有注册在响应人单位的公路工程专业建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B证）。 | ||
| （二）实质性响应资格要求 | 响应人资质 | 江山市小额电子化交易平台公选主体库（Ａ库）企业，且具有独立法人资格的公路工程施工总承包或公路养护工程施工二类（乙级）资质。 |
| 安全生产资格 | 响应人具有“企业安全生产许可证”（公路养护公司不需提供）。 | |
| 信誉要求 | 响应人在公选截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。 | |
| 特别说明 | 不接受联合体响应；不组织踏勘现场；不召开响应预备会。 | |
| （三）公选文件 | 响应人提出问题的截止时间 | 响应人若对公选文件有任何疑问，应在响应截止时间前1日，以书面形式向公选人提出澄清要求，送至或传真至公选人（或代理公司）。 |
，5
| 质疑与澄清 | 公选人书面澄清的时间 | 无论是公选人根据需要主动对公选文件进行必要的澄清，或是根据响应人的要求对公选文件做出澄清，公选人都将于响应截止时间前3日予以澄清。如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足3日的，则相应延长响应截止时间，公选文件澄清在本公选公告发布网上公布，在响应截止时间前，响应人须自行到网上查看，视为已获取。 |
| 质疑与澄清 | 响应截止时间 | 2022年8月22日15时00分00秒（北京时间） |
| 质疑与澄清 | 响应人确认收到公选文件修改的时间 | 响应截止时间3日前，相应修改文件在本公选公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取，在响应截止时间前，响应人须自行上网查看。 |
| （四）响应有效期 | 响应有效期 | 从响应截止之日算起60日 |
| （五）响应文件要求 | 响应文件组成 | （1）封面；（2）目录；（3）响应函；（4）法定代表人身份证明；（5）授权委托书；（6）响应人基本情况表；（7）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（公路养护公司不需提供）、项目负责人执业资格证、安全生产考核合格证书（B证）；（8）响应人信用承诺书； |
| （五）响应文件要求 | 响应文件编制 | 响应人按公选文件要求编制电子响应文件，由杭州擎洲软件有限公司提供的响应工具(投标工具Ｖ1.2.2)生成响应文件并上传至电子交易平台。公选文件提供响应文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。 |
| （五）响应文件要求 | 签字和盖章要求 | 按照公选文件要求完成ＣＡ电子签章 |
| （五）响应文件要求 | 响应文件的递交 | 电子响应文件须在响应截止时间前，上传至汇联易招电子交易平台。 |
| 公选时间 | 同响应截止时间 | |
| （六）公选 | 公选注意事项 | 1、本项目采用全流程电子交易，项目公选采用在线直播公选大厅实时展播。2、公选人邀请所有响应关系人准时观看实时展播，不观看或中途离场的，视同认可公选过程和公选结果。 |
| 公选会议 | 1、主持人宣布公选会议纪律；2、公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称；3、宣布公选人、（公证人）、记录人、监督人等有关人员姓名；4、主持人介绍本工程基本情况；5、评标办法随机下浮率法：①解密并赋号：公选人代表根据现场解密的倒序进行现场系统随机赋号；②确定中选下浮率：公选人（或代理机构）在本工程下浮率区间范围内（每档间隔0.5个百分点）连续摇取三个不同下浮率值，其平均值即为本工程中选下浮率值（四舍五入保留两位小数）；③摇取预中选候选人：由公选人在响应人随机编号中随机摇取一个号码，所对应的响应人即为预中选候选人；④确定中选候选人：由公选人对预中选候选人响应文件的有效性进行审查，并对预中选候选人是否被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人进行核查，核查网址http://zxgk.court.gov.cn，审查核查通过，即确定为本工程的中选候选人；未通过的，公选人代表重新摇号并审查核查确定中选候选人。6、公选人代表、记录人、监督人等有关人员在公选会议记录上签字确认；7、公布中选候选人名单；8、公选会议结束。 |
，6
| 评审小组的组成 | 不组建评审小组。 | |
| （七）评审 | 评标办法 | 随机下浮率法 |
| 中选候选人公示 | 中选候选人确定后，公选人将在本公选公告发布网站对中选候选人公示1个工作日。 | |
| 履约保证金 | 1、履约担保的形式：采用现金、银行保函、保险保单等3种方式缴纳；2、履约担保的金额：响应人提交的履约担保金额为中选价的2%（不含暂列金额）；3、缴纳方式：①如采用现金等方式缴纳的，由中选人缴纳至公选人指定账户；②如采用银行保函、保险保单方式缴纳的，银行保函或保险保单有效期限不宜少于中选项目合同期限的1.2倍，中选人在签订合同前提供。 | |
| （八）其他内容 | 合同签订 | 中选人在签订合同前，凭农民工工资保证金和履约保证金的缴纳证明，在中选通知书发出之日起30日内，根据公选文件和响应文件与公选人订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，公选人取消其中选资格；给公选人造成损失的，中选人还应当予以赔偿，并接受相关部门处理。 |
| 不良行为记录 | 在响应截止时间，无下列不良行为记录：（1）在建设市场活动中被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招响应监管部门相关网站进行不良行为公示并处于公示期间的（未明确公示期限的按6个月计）；（2）在建设市场活动中被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招响应监管部门限制在本区域内暂停响应资格期间的、或暂停承接业务资格期间的、或被清退出本区域建设市场的。 | |
| 重新公选 | 有下列情形之一的，公选人将重新公选：（1）响应截止时间，响应人少于3个的；（2）经审查后否决所有响应人的。 | |
| 不再公选 | 重新公选后响应人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行公选。 | |
| 交易服务费 | 工程建设项目交易服务费由公选人和中选人共同承担。 | |
| （九）否决投标的情形 | 否决响应 | 预中选候选人有下列情形之一的，经公选人审查确认，其响应文件将被否决：1.响应文件组成不全的；2.响应文件未按公选文件要求格式提供的；3.响应人所提供的证书不在有效期之内；4.响应文件未按公选文件要求电子签章的；5.响应函中工期和质量要求负偏离的或响应报价大写有误的；6.响应文件对公选文件或答疑提出的要求未响应的；7.响应文件由同一台电脑制作或生成的；8.不同响应人委托同一人办理响应事宜或不同响应人与同一响应人联合响应的；9.响应文件资料弄虚作假的；10.响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的；11.响应企业、企业法定代表人或拟派项目负责人因涉嫌违反招标投标相关法律法规规定，被行政监督部门或公安司法机关调查处理期间的；12.响应人在公选截止日被法院列为未结执行案件被执行人的；13.其他未实质性响应公选文件的情形；14.法律法规规定的其他情形。 |
，7
第三章合同条款及格式
（从本公告附件（2）中下载）
第四章招标控制价
（从本公告附件（3）中下载）
第五章图纸
（从本公告附件（4）中下载）
第六章响应文件格式
（从本公告附件（5）中下载）
，8
法定代表人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）响应文件（项目名称）施工一、封面格式响应文件格式
（四）响应人基本情况表（三）授权委托书（二）法定代表人身份证明（一）响应函；二、目录年月日
5、响应人信用承诺书4、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）3、安全生产许可证（公路养护公司不需提供）2、企业资质证书1、企业营业执照（五）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）:
2、我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。1、我方已仔细研究了（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受本项目中选下浮率作为签订合同和工程结算的依据[合同价款＝<招标控制价-非竞争性费用>×<1-中选下浮率>+非竞争性费用]。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：,联系电话：。__（公选人名称）：响应函（一）响应函（格式）：6、公选文件要求提供的其他材料
响应人：（盖单位章）4、（其他补充说明）。⑶我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。3、如我方中选：
（二）法定代表人身份证明（格式）年月日电话：传真：地址：法人代表人（或其委托代理人）：（签字或盖章）
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：法定代表人身份证明
日期：年月日响应人：（盖单位章）特此证明。系（响应人名称）的法定代表人。身份证号：姓名：性别：年龄：职务：
| （法定代表人身份证扫描件） |
授权单位（盖章）：代理人无转委托权。委托期限：。本人（姓名）系（响应人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权委托书（三）授权委托书（格式）
（四）响应人基本情况表（格式）年月日被授权代理人：法定代表人身份证号：法定代表人（签字或盖章）：
| （被授权代理人身份证扫描件） |
3、安全生产许可证（公路养护公司不需提供）2、企业资质证书1、企业营业执照（五）公选文件要求提供的材料响应人基本情况表
| 响应人名称 | |||||||
| 注册地址 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | |||||
| 传 真 | 网 址 | ||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | ||||
| 成立时间 | 员工总人数： | ||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目负责人 | |||||
| 营业执照号 | 项目负责人资格证号 | ||||||
| 注册资金 | 项目负责人身份证号 | ||||||
| 开户银行 | 专业职称 | ||||||
| 账号 | 社会养老保险证号 | ||||||
| 经营范围 | |||||||
| 备注 | |||||||
响应人信用承诺书5、响应人信用承诺书（格式）注：响应文件涉及的营业执照、资质证书等证明材料须为扫描件。6、公选文件要求提供的其他材料5、响应人信用承诺书（格式附后）4、项目负责人执业资格证及安全生产考核合格证书（B证）
（四）在投标截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。（三）在建设市场活动中没有被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招投标监管部门限制、暂停在本区域内投标或暂停承接业务并处在限制、暂停期间，或被清退出本区域建设市场。（二）在建设市场活动中没有被江山市、衢州市级、浙江省级、国家级行政部门或招投标监管部门相关网站进行不良行为公示公告并处于公示公告期间（未明确公示公告期限的按6个月计）；（一）我单位法定代表人知晓并决策参与公选活动。为营造诚实守信的建设工程交易环境，我单位将遵循诚实、信用的原则，参与江山市小额工程交易公选活动，在此承诺如下：（公选人名称）:
8.合同签订后无正当理由不按合同履行合约的；9.不按承诺配备项目管理班子、班子成员出勤率不足，擅自变更、提供虚假证明更换管理人员或无正当理由拖延工期影响工程进度的；7.超越资质等级许可范围承揽工程业务的；5.挂靠、借用资质或以其他方式以他人名义承揽工程业务的；6.转让、出借资质证书，或以其他方式允许他人以本企业名义承揽业务的；4.中标（中选）后存在无正当理由放弃中标（中选）、向招标人（公选人）提出额外附加条件、不按照招标文件（公选文件）要求提交履约保证金的；1.提供虚假材料，伪造、涂改资质、资格证书或年检记录，隐瞒在建工程情况或不良行为记录等行为的；2.不遵守投标会场纪律、不服从现场工作人员管理，经工作人员劝阻不改正的；3.有串标、围标、行贿行为的；（五）我单位严格按照国家法律、法规和规章等相关规定参与江山市域范围内的招投标（公选）及建设活动，全面履行应尽的责任和义务，不发生或不存在下列情形：
承诺单位（公章）：本单位上述承诺真实有效，如有虚假或违反上述承诺的，将自觉接受监管部门的处理。13.其他违反法律法规的不良行为。12.不配合监督检查或调查的；11.不按照法定程序提出异议和投诉，进行虚假、恶意投诉，阻碍招投标（公选）活动的正常进行的；10.存在转包、违法分包等违法行为的；
日期：年月日法定代表人签字：
合同条款
A.合同协议书
鉴于业主为修建工程并接受了承包人对该项工程的投标
书，现由（以下简称“业主”）为一方和（以下简
称“承包人”）为另一方于年月日共同达成并签订本协议如下：
1、本合同工程由至，长约km，技术标准
级，主要建设内容为等
2、下列文件应视为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
（1）本合同协议书及附件（含《廉政合同》、《安全生产合同》、《工程
质量责任合同》及合同谈判中澄清文件）；
（2）中标通知书；
（3）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意
的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
（4）合同条款及数据表（含招标文件的补充文件中与此有关的部分）；
（5）合同条款；
（6）技术规范；
（7）图纸（含招标文件的补充文件中与此有关的部分）；
（8）标价的工程量清单；
（9）投标书附表；
（10）构成本合同组成部分的其它文件。
3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为
准。
4、承包价款:
4.1本合同为固定单价合同，合同总价为人民币元(大
写：)，合同单价和暂估数量见《承包单位专项工程量清单》(附表
3)。实际合同总价根据乙方实际完成，由甲方确认并经监理人签认的数量按本合
同后附清单所列固定单价同比例下浮进行计算，并结合本合同条款进行结算支
付。
4.2上述合同单价已包括了乙方为实施和完成上述工程量清单细目内容及
其附属工作及缺陷修复工作所发生的一切费用，以及合同明示或暗示的一切风
险、责任和义务。涉及工程清单中未列的子目，其费用参照合同相关计量有关条
款办理。
4.3税费内容约定：均由乙方承担支付。
4.4乙方与甲方签订合同前的1天内，应向甲方交纳履约保证金，即：本工
程履约保证金为中标价的2%（扣除暂列金额），在工程竣工经验收合格并民工
工资发放清后该款无息退还。
4.5乙方严格履行了本合同规定的各项事宜，施工任务如期完工，工程质量
达到向发包人承诺的质量要求，无安全责任事故发生，未遗留各种纠纷，在本
合同履行完毕后，扣除违约金后退还履约保证金，否则甲方继续扣留或扣除部
分或全部保证金。
4.6承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，
及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口
拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为
支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除
相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运
输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包的项目经理是民工
工资支付的责任人。
项目经理部要求建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放
给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备
用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付
对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人在本工程中，农民工工资支付应按照省市县最新相关文件执行。
承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等
事宜的通知》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同
签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民
工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次
性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示
工资支付情况，公示期为5个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建
设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
4.7付款方式
4.7.1付款周期
1）工资性工程款支付：工资性工程款数额按签约合同价(扣除暂列金额,下
同)的15%计取。具体支付如下：项目开工建设后，发包人将工资性工程预付款
按签约合同价的1%打入工资专户；从开工建设的次月起，发包人按月将工资性
工程进度款单独拨付到工资专户，工资性工程进度款=（工资性工程款-工资性
工程预付款）÷合同工期（月）。如每月工资性工程进度款不足以支付民工工
资的，由承包人将不足部分打入农民工工资专户。
2）非工资性工程款支付：按进度付款，完成总工程量的60%时支付总工程
款的35%；完成总工程量的80%时付至总工程款的50%；工程完工经第三方检测、
验收合格付至总工程款的70%，同时退还履约保证金（不计息）；经审计后承包
人缴纳工程质量保证金后支付结算审计价款的全部余款。(工程质量保证金缴纳:
①以现金方式交纳的，按结算价款的1.5%作为工程质量保证金，发包人在缺陷
责任期满一年无质量问题后退还(不计息)。承包人应按规定及时对工程质量缺
陷进行维修，并应协调处理好项且使用单位或使用用户提出的投诉索赔等事项，
若有质量投诉，则应待质量维修好后方可退还质量保证金；②以银行保函成保
险保函交纳的:按工程合同金额(不含暂列金额)的1.5%作为工程质量保证金，承
包人在工程竣工验收时提交银行保函或与保险公可签订的已经生效的建设工程
质量保证保险合同。在工程缺陷责任期内，发现工程质量问题需要维修时，承
包人在发包人约定的合理时间内修复，逾期不修复的，发包人有权委托他人修
复，井启动相关理赔程序。保险保函的违约办理：在合同履约期内，有违约情
况需要扣除保证金时，由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳，逾期
不交纳的，发包人(被保险人)启动保险理赔程序；银行保函违约办理:如因承包
人在履行合同过程中未能履约或违背合回规定的责任和义务的，银行将按照保
函约定向受益人承担担保责任，但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担
保金额)。
4.7.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款并遵守以下规定，承包人开
具增值税发票时，付款单位填写项目使用单位名称及工程名称。签付工程款时，
必须由项目经理本人到位签字。
4.7.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按进度提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
4.7.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。
（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。
（3）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。
（4）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
4.7.5支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
5、合同工期和要求
5.1根据甲方的总体施工计划要求，乙方完成工程的合同工期天，自年
月日开工，至年月日完工。
5.2如甲方总体施工计划调整时，乙方应作相应的调整，由此增加的费用由
甲乙双方协商解决。
5.3如因乙方原因未能按时开工或延误工期，由此引起的损失由乙方承担，
必要时，甲方有权单方面终止合同。因发包人原因或不可抗力原因造成的工期延
误，则按照发包人同意的相应工期予以顺延。
6、工程质量及质量保修
6.1乙方应向甲方负责其承包工程的质量。甲方应对乙方承包的工程进行全
面有效质量管理。
6.2乙方应按照施工图纸、技术规范及有关要求，精心组织施工，保证工程
质量达到向发包人承诺的质量等级和标准。如果因乙方原因质量不符合要求，乙
方应返工达到质量等级和标准，增加的费用由乙方承担。
6.3甲方委派质检人员对乙方承包的专项工程进行质量管理，乙方应配备相
应的质检人员予以配合。施工每道工序完毕后，先由乙方质检员自检，符合要求
后报监理人检验签认，通过并签认后，才可进入下一道工序施工。
6.4乙方的各项试验和检测内容应到甲方认可的有资质的试验检测机构完
成，其费用由乙方承担。试验检测频率、方法、操作规程等，应严格按照相关的
技术标准执行。
6.5乙方按照现行的验收办法、评定标准、施工技术规范及施工图等报请发
包人组织验收。竣工资料乙方编制，乙方承担竣工资料编制费用。
6.6乙方承包工程的质量保修期等同于发包人要求的保修期，保修期间发生
在乙方工作范围内的保修费用由乙方承担。
7、工程变更和质量事故处理
7.1工程变更的处理方式及费用按照合同的相关条款由甲方签认。应由乙方
负责实施的变更项目和内容，乙方不得以任何理由拒绝或拖延或不按要求实施，
否则给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。
7.2乙方实施完成的工程变更项目的费用结算后支付给乙方。
7.3乙方应向甲方及时报告工程发生质量问题和事故，乙方应按公路水运工
程质量事故处理相关规定及时报告，按规定程序处理，根据质量事故发生的原因，
由责任方承担造成的责任和损失。承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投
标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为日历天，工期从上述
开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明
的发开工通知书期限内发出。
本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签
署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷
责任终止证书后失效。
8、材料物资和机械设备
8.1材料
8.1.1甲方统一采购供应的材料名称、单价及允许损耗系数等见《承包人供
应材料清单》(附表4)，乙方领用的甲方材料，若累计用量在图纸用量加允许损
耗用量以内的数量按材料清单单价扣回，超出允许损耗用量的材料款在乙方当月
的工程款结算时按上述材料的市场价加2.5%保管费的费用扣回。
8.1.2除上述甲方提供的材料物资外，用于乙方施工的其他材料物资由乙方
自行采购和提供，并负责其保管、检测、使用、运输等全部费用。
8.2机械设备
8.2.1乙方施工所需机械设备均由乙方自行采购和提供，并符合工程施工和
进度要求。
9、安全生产管理
9.1乙方对施工现场安全生产负总责，对承包工程的安全生产承担连带责
任；乙方必须认真贯彻国家安全生产法律法规，执行安全生产操作规程和合同条
款有关安全生产管理规定，承担施工安全法律法规和经济责任。本工程施工期间
出现的所有安全事故及责任均由承包人负责，与发包人无关。
9.2乙方应按规定对所属员工进行安全教育，并对其施工安全负责。乙方应
服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产事故的，由乙方承担主要责
任。
9.3乙方施工范围内安全防护设施的采购、提供、搭拆、保管和维护，由乙
方负责实施并承担费用。劳动防护用品费用由乙方承担，并按安全生产相关规定
进行发放、并督促员工正确使用劳动防护用品。
10、劳务管理
10.1乙方招用的劳务人员，应当依法签订劳动用工合同，缴纳工伤保险，
其应得工资应通过银行卡转账或现金发放的方式及时、足额地直接发放给劳务人
员本人，严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。
10.2乙方招用的劳务人员，在核定的人工费总额内需由甲方统一代为发放
的，乙方须出具书面委托，并在每月月底报送员工考勤表及乙方签认的工资发放
表到甲方。甲方以工资卡形式发放，费用在月结算计量款中抵扣。
10.3乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到甲方追
讨工资或有举报拖欠工资的情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视
为乙方违约，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金额为
每次5000元，并没收履约保证金。
11.保险
工程一切险和第三方责任险，由乙方投保承担费用。一旦发生事故和损失，
乙方应按要求和程序采用应急措施，并保护好现场，由乙方通知保险公司办理理
赔手续，乙方有责任提供理赔所需的基础资料。乙方得到补偿后还不能弥补损失
的，如因甲方原因造成事故和损失，由甲方承担；如因乙方原因造成事故和损失
的，由乙方承担。
11.2除上一条款外，其他保险均由乙方自行投保并承担费用，其中高危等
项目，乙方必须投保。
12.现场管理
12.1乙方应做到文明施工，做到施工场地整洁有序，设立必要宣传、告示
等标志、标牌。路面砼浇筑时要求采取电子配方拌和，确保砼浇筑质量。
12.2乙方施工所需的临时道路、桥梁等设施由乙方修建和维护，在使用中
对临时设施有损坏时，乙方可提出由损坏人给与修复或赔偿的要求。
12.3乙方必须对承包合同施工范围内的三线、文物、矿产及环境做好保护
工作，在施工前应做好详细的调查工作，并制定切实可行的保护措施，确保安全。
如因乙方原因造成三线、文物、矿产及环境破坏，应承担相应损失和责任。
13.违约责任
13.1乙方承包的工程项目，不得再转包，否则将无条件被认为乙方违约，
由此引起的一切责任、事故和损失由乙方承担。
13.2在施工过程中经检验达不到验收规范和评定标准，不能保证工程质量，
或因乙方原因造成发包人、监理人或有关部门的极大不满，则甲方有权终止合同，
由此造成的损失由乙方承担。
13.3除上一条款外，合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意
变更或解除。如乙方未经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响
施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损
失。
13.4因乙方原因，出现下列情况之一的，甲方有权采取认为合理的一切措
施进行处理，由此引起的损失由乙方承担。
13.4.1乙方的主要人员、机械设备及流动资金不能按时到位的，严重制约
了工程施工；
13.4.2进度滞后该工程总体进度计划的10%或落到工程管理曲线下线以下
的；
13.4.3不按施工技术规范和标准要求施工，造成工程质量低劣的达不到验
收标准的；
13.4.4不遵守甲方的管理，不能服从发包人和监理人的指令，造成工程不
能管理、无法推进。
13.5乙方应按本合同规定的工期及质量要求完成，否则应偿付给甲方1000
元/天的逾期违约金，限额为5%本合同的签约合同价。
14、承包单位情况
14.1承包单位名称：；注册地址：；
法人代表人姓名：，职称：，职务：。
14.2承包单位项目负责人姓名：，职称：，资格：；
14.3承包单位拟投入的主要管理人员(见附表1)
14.4承包单位拟投入的主要机械设备(见附表2)
15、附则
15.1合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
15.2合同终止日期：在全部工程完工，办理竣工验收款项结清后失效。
15.3本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时，可向
江山市人民法院起诉。
15.4本合同一式份，甲乙双方各执正本一份，副本份。
15.5双方商定的补充条款：
(1)
15.6本合同未尽事宜，按照本合同文件的精神，甲乙双方协商解决。
合同附件：
(1)承包人营业执照复印件。
(2)承包人有关企业信息介绍等资料。
(3)承包人管理人员身份证、资格证书、职称证书、劳动合同关系材料复印
件。
(4)承包人拟投入的主要管理人员表(附表1)。
(5)承包人拟投入的主要机械设备表(附表2)。
(6)承包人专项工程工程量清单(附表3)。
(7)承包人供应的材料清单(附表4)。
(8)其它：
甲方：(盖章)乙方(盖章)
法人代表：(签字)法人代表：(签字)
委托代理：(签字)委托代理：(签字)
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
签订时间：签订时间：
B.廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有
关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建
设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法
人（以下称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”），
特订立如下合同：
1、甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（2）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管
理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，
监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正
的权利和义务。
（6）发现对方有严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2、甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方礼金、有价证券和贵重物品，
不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受
乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活
动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供
应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，
不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个
人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3、乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、
贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支
付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办
公用品等。
4、违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙
方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严
重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交
通工程建设市场的处罚。
5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。
由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关
对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6、本合同的有效期为甲乙双方签署合同之日起至该工程项目竣工验收后止。
7、本合同作为施工合同的附件，
与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
8、本合同正本一式二份，副本四份，由甲、乙双方各执正本一份，副本一
份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
业主：承包人：
法定代表人：法定代表人：
或或
其授权的代理人：其授权的代理人：
地址：地址：
电话：电话：
日期：日期：
甲方监督单位：乙方监督
单位：
C.安全生产合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工
环境，切实搞好本项目安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）
与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产和法律法规，认真执行工程承包合同中的有
关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全
隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工
安全技术规程》（JTJ076-95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的
规定，认真执行工程承包合同的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原
则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管
理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开
展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人和具体操作人员，必须
熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总
结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的
第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负
责所有员工安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按
有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行
安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、
锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人
员，经过培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特
殊作业无证上岗现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设
施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的
爆炸物给予、易货或其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护品。施工负责人和安全检查员应随
时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字
记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故
应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任
追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原
则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方
法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
业主：承包人：
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人：其授权的代理人：
地址：地址：
电话：电话：
日期：日期：
D.工程质量责任合同
（建设单位与施工单位）
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程
质量，项目的建设单位（以下简称甲方）与施工单位
（以下简称乙方），特订立如下质量责任合同：
第一条本建设工程项目的质量目标为合格，施工单位对本建设工程的施工
质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。
第二条甲、乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行项目施工合同文件，
自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得
损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对
方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，
建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图
等）。
（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆
迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范
进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不
得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的
施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽工程项目的施工任
务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位，
施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同
意方能换人。
（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设
备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真
实、完整，统一归档。
（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程
设计，不得偷工减料。
（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见
和建议。
（七）乙方与甲方承包人或指定分包人之间有关工程质量进度和费用的一切
来往函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验
不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、
设备。
第五条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院
《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑
事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院，
建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事
责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）工程质量必须达到合格的规定，未达到的则处以2%合同价的违约金，
（四）若项目经理或技术负责人离开工地必须向监理工程师请假，并经业主
同意后才能离开。若擅自离开工地，每天扣以违约金1000元／人；若每月在工
地天数不足20天（特殊情况经业主同意例外）者，每不足一天扣以违约金1000
元／人；承包人未经业主同意擅自更换项目经理扣以5千元的违约金，擅自更换
技术负责人扣以3千元的违约金，擅自更换其他主要人员扣以每人次1千元的违
约金；或
（五）未经业主同意，移(挪)用资金的，扣以与移(挪)用资金等额的违约金；
（六）无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的
义务；
（七）在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或
指令后的14天内不遵守该通知或指令；
（八）无正当理由而未能根据规定开工；或在规定的通知后的14天内，无
正当理由未能采取措施加快进行本工程或其他关键部分的施工：
（九）发生了违规分包的情况；
（十）违反承包人未经监理工程师批准，不得对施工图进行修改的规定；
（十一）违反关于要求承包人的人员和装备必须满足工程进度和质量要求的
规定：
（十二）违反关于维护农民合法权益条款。
若承包人在执行合同中，有(五)、六)、(七、(八)、(九)、(十)、(十一)、
（十二）等情况，在业主向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，业主将
按每一情况酌情向承包人扣以1％～2％合同价的违约金。即使缴纳了违约金，
承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
上述违约金将在履约担保中索扣。
第六条本合同有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程项目设计使用年限
之日止。
第七条本合同作为项目施工合同附
件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，送交双方监督单位一份。
甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
日期：日期：
甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）
附件1：
承包人主要施工管理人员表
| 本项目拟配备的主要管理、技术人员 | 本项目拟配备的主要管理、技术人员 | 本项目拟配备的主要管理、技术人员 | 本项目拟配备的主要管理、技术人员 | 本项目拟配备的主要管理、技术人员 |
| 岗位 | 姓名 | 学历 | 职称 | 专业技术要求 |
| 项目负责人 | 二级及以上注册建造师安全考核合格证书（B证） | |||
| 项目技术负责人 | 工程师及以上职称 | |||
| 施工员 | 具有公路专业岗位资格证书 | |||
| 安全员 | 具有安全考核合格证书（C证） |
注：中标人必须在办理中标通知书前，按上表要求组建项目班子，并按以下要求提供证明材
料：
1）上表人员证书复印件（加盖公章），并提供原件或电子证书（从政务网上获取的，需印有
二维码及发证机构电子签章，并加盖公章）由招标人核验；
2）社保证明：由社保机构盖章确认的投标人为项目负责人、项目技术负责人、施工员、安
全员交纳养老保险的证明，证明时间必须在办理中标通知书前的30天内（由社保机构提供
的格式或政务网获取印有社保机构电子签章的社会保险参保书面资料并加盖投标单位公章
同样有效），已退休的提供退休证明，但年龄超过65周岁的不予认可；
3）项目负责人与投标时资格审查申请书中的人员一致，上表人员不得重复兼职。
4）上表人员均在“浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台”注册入库。
填报单位：(盖章)
年月日
附件2：
履行标后管理第一责任人承诺书
我（单位）在项目标后管理中承诺如下：
1.保证无正当理由不拒绝与中标单位签订合同。
2.保证不擅自改变公选文件内容签订合同。合同签订后，保证不与中标单位
签订与公选文件、中标的投标文件实质性内容不一致的补充合同。
3.保证不向中标单位介绍和指定分包单位。
4.发现非中标单位进场的，或中标人将工程转包或违法分包的，予以制止，
并及时向项目管理部门报告。
5.保证按合同条款约定按时支付工程款，优先保障农民工工资。
6.负责做好项目的全过程管理，对工程施工、监理单位质量、安全、进度、
投资控制等合同履约行为做好日常管理工作。
7.负责建立项目建设档案，档案主要包括项目概况、项目管理组织、管理制
度、日常管理记录、工程变更情况、日常检查及综合评价等。
8.负责项目的综合考评，建立检查工作台帐，工程结束后对施工、监理、测
绘、设计单位及工程施工、管理、质量、合同履行等情况进行汇总考评。
若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。
承诺人（甲方）：（盖章）
年月日
附件3：
标后诚信履约承诺书
我（单位）在项目标后履约中承诺如下：
1.严格遵守法律法规政策文件，全面履行合同约定。
2.自觉维护建筑市场良好秩序，保证不发生因投标报价或议价过低而导致项
目无法进行或是签署施工合同之后恶意提高造价等扰乱建筑市场的行为。
3.保证不将此项目转包、违法分包给其他承包商。
4.保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。保证不出现项目施
工、监理管理人员不到岗或擅自更换的情况。在未通过验收或合同解除前，项目
负责人、总监理工程师确需更换的，严格按规定报项目建设单位书面批准，必要
时同时报项目管理部门批准。
5.保证按时支付建筑工人工资，严格遵循法律途径解决工程款纠纷，杜绝建
筑工人聚集或集体上访。
若违反上述承诺，愿依法依规接受处理。
承诺人（乙方）：（盖章）
年月日
联系我们
上海总部：上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
无锡分公司：无锡市中国传感网国际创新园F11栋2楼
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
返回顶部