招标
延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包
基础设施及大坑老人娱乐中心修缮房屋建筑和市政基础设施工程标准施工施工总承包工程专业工程电子投标文件编制工具软件市政公用工程施工总承包建筑施工工程勘察工程设计工程监理房地产开发工程质量检测场地道路桥梁临时加固改造结构给排水机电燃气抽球超大件超重件施工现场基础资料工程变更费用变更工期顺延工程索赔工程款支付停工通知复工通知分包人的确定设备材料施工组织设计施工总进度计划已完工程量承包人主要管理人员更换管理监督地下管线资料建筑物构筑物古树名木成品保护图纸会审修改施工图水准点座标控制点原材料成品半成品构配件防雷电防火安全防护治安环境卫生计生暂住手续相关费用夜间施工照明场地排水排污附属设施施工临时便道施工场地清洁卫生施工场地交通环卫施工噪音管理警卫道路护栏警告标志工程设备照管隐蔽工程检查测量基准点基准线坐标控制点测量放线钢筋切断机水泥混凝土钢材投料试车建筑材料材料设备标段施工市政工程旧桥拓宽防洪护岸一般土建电气工程人工挖一般土方三类土填方原土夯实填土夯实混凝土挡墙墙身塑料泄水孔台背回填碎石安装泄水孔(塑料管)混凝土搅拌机拌和水泥现拌普通混凝土路面传力杆建筑植筋金属栏杆防锈漆镀锌钢管塑料护口预埋铁件化学螺栓挖余利用混凝土基础余方弃置实心砖墙实心标准砖墙琉璃瓦屋面普通建筑瓦屋面铝合金窗铝合金门配管电线管配线线走管穿照明线单线普通灯具吸顶安装电子镇流器半圆形吸顶灯吸顶灯具安装接线盒安装单控照明开关普通开关风扇吊钩民用电器安装照明配电箱成套配电箱大型机械设备进出场及安拆履带式单斗挖掘机墙面脚手架钢管脚手架型钢镀锌铁丝圆钢钢板铝合金型材土工布棉纱玻璃管锚栓铁钉圆钉木螺钉镀锌锁紧螺母半圆头镀锌螺栓拉杆螺栓膨胀螺栓松香焊锡丝合金钢电焊条冲击钻头植筋专用钻头钢锯条塑料胀管铁砂布锡基钎料平垫铁散装水泥净干砂工料机粘土膏片石红砖混凝土内撑条松木锯材枕木磨砂钢化玻璃酚醛调和漆环氧富锌底漆稀释剂石油沥青模板嵌缝料聚氨酯发泡密封胶溶剂汽油电力复合酯脱模剂氧气乙炔气玻璃胶粘合剂植筋胶焊接钢管硬聚氯乙烯管成套灯具自粘性塑料带电气绝缘胶带硬铜绞线铜芯聚氯乙烯绝缘电线套接管铜接线端子琉璃瓦片钢支撑组合钢模板胶合板蝴蝶扣钢模板连接件底座脚手架钢管脚手管扣)件扣件竹脚手板安全网四叶吊风扇现拌抹灰砂浆砂子现拌混合砂浆施工机具液压斗双锥反转出料混凝土搅拌机灰浆搅拌机混凝土磨光机混凝土振动梁载货汽车平板拖车组电动夯实机钢筋弯曲机木工圆锯机交流弧焊机直流弧焊机电动空气压缩机电锤电焊条烘干箱
金额
13.31万元
项目地址
福建省
发布时间
2022/08/10
公告摘要
项目编号e3507020701800454001
预算金额13.31万元
招标公司南平市延平区南山镇东门村民委员会
招标联系人张先生
招标代理机构福建省闽瓯工程咨询有限公司
代理联系人小黄0599-8897666
标书截止时间2022/08/19
投标截止时间2022/08/19
公告正文
延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包
第1章 招标公告 招标公告
1. 招标条件
本招标项目延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包（项目名称）已由（中共南平市延平区南山镇委员会会议纪要）以（【2022】12号）批准建设，建设单位为南平市延平区南山镇东门村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为南平市延平区南山镇东门村民委员会，委托的招标代理单位为福建省闽瓯工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1 工程建设地点：南平市延平区南山镇东门村；
2.2 工程建设规模：总造价133153元；
2.3 招标范围和内容：
（1）工程类别：（市政工程）；
（2）招标类型：（施工总承包）；
（3）招标范围和内容：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包，具体详见工程预算书及图纸为准；；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
按照《建筑业企业资质标准》（2015版）三级市政公用工程施工总承包资质可承担单项合同额 2500 万元以下的市政综合工程（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》二级市政公用工程专业注册建造师可担任小型工程项目负责人: 单项工程合同额＜1000万元（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；
用于确定类似工程业绩的相关数据：本项目不要求；；
2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：133153元；
2.5 工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6 标段划分（如果有）：/；
2.7 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）备注：根据延建办[2020]12号文【南平市延平区城乡建设局关于印发《延平区政府性投资小规模房屋建筑和市政基础设施工程项目招标管理办法（试行）》的通知】及延建建[2022]36号文【关于2022年《延平区政府性投资小规模房屋建筑和市政基础设施工程项目预选承包诚信企业名录》入库名单的公示】，本招标项目投标人须为南平市延平区住房和城乡建设局最新发布的延平区政府性投资小规模房屋建筑和市政基础设施工程项目预选承包企业名录《市政工程序列》内的企业
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）注：根据《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）规定，取消二级建造师临时执业证书。
3.3 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7 其他资格要求：1、省外建筑业企业在福建省行政区域内参加投标的，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑〔2015〕35号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑 【2015】13号）要求办理企业信息登记。2、根据《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)，投标人及拟派出的现场主要管理人员未处在县级及以上建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内，且未被当地建设行政主管部门列入黑名单的从业限制3、根据闽建筑文件关于公布建筑市场主体“黑名单”的通知期限内的建筑企业其投标无效。4、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。5、其他条件详见招标文件。6、根据延政文（2021）94号文《南平市延平区人民政府文件印发关于建立区级政府投资小规模建设工程阳光平台实施意见的通知》。。
3.8 本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年8月10日 09:30:22至2022年8月19日 09:00:00通过南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法：简易评标法，K=10%。。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间：2022年8月18日 17:30:00前。
6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰仟陆佰元整（￥2600.00元）。。
6.3 投标保证金提交的方式：现金形式、银行保函、保险公司出具的投标保证保险、工程担保公司出具的担保保函（具体递交方法以投标须知前附表为准）。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月19日 09:00，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)递交电子投标文件；
7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在南平市公共资源交易中心延平区分中心(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)上发布。
9. 联系方式
招标人：南平市延平区南山镇东门村民委员会
地址：南平市延平区南山镇东门村，邮编：353021
电子邮箱:/
电话：18960677315，传真：/
联系人：张先生
招标代理机构：福建省闽瓯工程咨询有限公司
地址：南平市延平区杨真路88号，邮编：353000
电子邮箱:/
电话：0599-8897666，传真：/
联系人：小黄
公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心
网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp/
联系电话：0599-8880350
招投标监督机构名称：南平市延平区南山镇人民政府
地址：南平市延平区南山镇
联系电话：0599-8426501
公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心
地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼
联系电话：0599-8880350
附件：
20220810104203_00001.jpg
20220810104203_00001.jpg
招标正文.doc
招标正文.doc
延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包.xlsx
延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包.xlsx
电子印章授权书
因我单位未办理电子印章，现授权福建省闽瓯工程咨询有限公司
在南平市公共资源交易中心延平区分中心（南平市公共资源电子交易
平台）发布延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修鳝工
程包的招标文件、变更公告、补充通知、答疑、澄清、中标候选人公
示及中标结果公示等相关事宜，本授权书扫描件作为电子招标文件的
组成部分。
授权方无权转让，特此授权。
区南山
平市延中
招标人：南平市延平区南山镇东门村民委员会
东门村民委员会
2022年8月10日
报建编号：（由省行政监督平台报建系统生成）（2017年修订版）专用本标准施工招标文件福建省房屋建筑和市政基础设施工程
招标代理机构项目负责人：罗俊招标代理机构：福建省闽瓯工程咨询有限公司（盖单位电子公章）招标人：南平市延平区南山镇东门村民委员会（盖单位电子公章）招标项目编号：E3507020701800454001招标项目名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包
2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。使用说明招标文件编制日期：2022年8月10日招标代理机构编制人：黄丽娟
8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。7.在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
投标须知前附表12第1节投标须知前附表12第2章投标须知12招标公告7第1章招标公告7目录
评标办法和标准数据表（简易评标法）27第1节评标办法和标准数据表27第3章评标办法和标准26投标须知内容修改表25“投标须知”内容见《通用本》23第2节投标须知23
“通用合同条款”内容见《通用本》35第2节通用合同条款35“合同协议书”内容见《通用本》34第1节合同协议书34第4章合同条款及格式34简易评标法29
第5章工程量清单及计价61“合同附件”内容见《通用本》60第4节合同附件60专用合同条款37第3节专用合同条款37通用合同条款补正表36
第1节招标图纸目录66第6章招标图纸66第4节工程量清单与计价表格式65第3节投标报价63第2节招标控制价62第1节工程量清单61
（三）招标项目说明68（二）工程建设地点的现场施工条件68（一）工程建设地点的现场自然条件68第1节招标项目概况和说明68第7章技术标准和要求68第2节招标图纸67
（一）现场安全防护设施要求72第3节施工现场管理要求72（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求71（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准71（一）工程建设标准强制性条文69第2节工程建设技术标准69
（二）质量要求74（一）技术要求73第1节招标人对工程主要材料设备的要求73（四）施工机具进场要求73（三）文明施工要求72（二）水土保持与环境要求72
一、封面（资格文件）82一、资格文件81第8章投标文件格式79第3节其他要求78第2节招标人自行采购的材料设备77（一）参考品牌76
七、拟派出项目负责人简要情况表89六、拟分包企业情况88五、授权委托书87四、法定代表人资格证明书86三、联合体协议书85二、投标人基本情况表83
十三、其他资料（资格文件）95十二、投标保证金有关单据扫描件94十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）93十、投标人基本账户信息92九、项目部施工管理人员到位承诺书91八、拟派出项目技术负责人简要情况表90
四、其他资料（商务文件）100三、投标函附录99二、投标函98一、封面（商务文件）97二、商务文件96
2.项目概况和招标范围本招标项目延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包（项目名称）已由（中共南平市延平区南山镇委员会会议纪要）以（【2022】12号）批准建设，建设单位为南平市延平区南山镇东门村民委员会，建设资金来源上级拨款及自筹，招标人为南平市延平区南山镇东门村民委员会，委托的招标代理单位为福建省闽瓯工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。1.招标条件招标公告第1章招标公告
（3）招标范围和内容：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包，具体详见工程预算书及图纸为准；；（2）招标类型：（施工总承包）；（1）工程类别：（市政工程）；2.3招标范围和内容：2.2工程建设规模：总造价133153元；2.1工程建设地点：南平市延平区南山镇东门村；
2.4招标控制价（即最高投标限价，下同）：133153元；用于确定类似工程业绩的相关数据：本项目不要求；；按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》二级市政公用工程专业注册建造师可担任小型工程项目负责人:单项工程合同额＜1000万元（按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；用于确定注册建造师等级的相关数据：按照《建筑业企业资质标准》（2015版）三级市政公用工程施工总承包资质可承担单项合同额2500万元以下的市政综合工程（按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）；其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）注：根据《福建省住房和城乡建设厅关于取消二级建造师临时执业证书的通知》（闽建筑[2019]22号）规定，取消二级建造师临时执业证书。3.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）备注：根据延建办[2020]12号文【南平市延平区城乡建设局关于印发《延平区政府性投资小规模房屋建筑和市政基础设施工程项目招标管理办法（试行）》的通知】及延建建[2022]36号文【关于2022年《延平区政府性投资小规模房屋建筑和市政基础设施工程项目预选承包诚信企业名录》入库名单的公示】，本招标项目投标人须为南平市延平区住房和城乡建设局最新发布的延平区政府性投资小规模房屋建筑和市政基础设施工程项目预选承包企业名录《市政工程序列》内的企业3.投标人资格要求及审查办法2.7质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。2.6标段划分（如果有）：/；2.5工期要求：总工期为90个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
3.8本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。3.7其他资格要求：1、省外建筑业企业在福建省行政区域内参加投标的，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑〔2015〕35号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑【2015】13号）要求办理企业信息登记。2、根据《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)，投标人及拟派出的现场主要管理人员未处在县级及以上建设行政主管部门作出的行政处罚中明确的从业限制期限内，且未被当地建设行政主管部门列入黑名单的从业限制3、根据闽建筑文件关于公布建筑市场主体“黑名单”的通知期限内的建筑企业其投标无效。4、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。5、其他条件详见招标文件。6、根据延政文（2021）94号文《南平市延平区人民政府文件印发关于建立区级政府投资小规模建设工程阳光平台实施意见的通知》。。3.6各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）3.5投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。3.4本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。3.3本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本招标项目采用的评标办法：简易评标法，K=10%。。5.评标办法凡有意参加投标者，请于2022年8月10日09:30:22至2022年8月19日09:00:00通过南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。4.招标文件的获取3.10本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。3.9本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月19日09:00，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)递交电子投标文件；7.投标文件的递交6.3投标保证金提交的方式：现金形式、银行保函、保险公司出具的投标保证保险、工程担保公司出具的担保保函（具体递交方法以投标须知前附表为准）。6.2投标保证金提交的金额：人民币贰仟陆佰元整（￥2600.00元）。。6.1投标保证金提交的时间：2022年8月18日17:30:00前。6.投标保证金的提交
地址：南平市延平区南山镇东门村，邮编：353021招标人：南平市延平区南山镇东门村民委员会9.联系方式本次招标公告同时在南平市公共资源交易中心延平区分中心(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)上发布。8.发布公告的媒介7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
电子邮箱:/地址：南平市延平区杨真路88号，邮编：353000招标代理机构：福建省闽瓯工程咨询有限公司联系人：张先生电话：18960677315，传真：/电子邮箱:/
招投标监督机构名称：南平市延平区南山镇人民政府联系电话：0599-8880350网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp/公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心联系人：小黄电话：0599-8897666，传真：/
联系电话：0599-8880350地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心联系电话：0599-8426501地址：南平市延平区南山镇
第1节投标须知前附表第2章投标须知
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。说明：投标须知前附表
| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：南平市延平区南山镇东门村民委员会地址：南平市延平区南山镇东门村联系人：张先生电话：18960677315传真：/电子邮箱：/招标代理机构：福建省闽瓯工程咨询有限公司地址：南平市延平区杨真路88号联系人：小黄电话：0599-8897666传真：/电子邮箱：/ | |
| 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包报建编号：/招标项目编号：E3507020701800454001标段名称（如果有）：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包标段编号（如果有）：E3507020701800454001001招标人允许投标人参加投标的标段数量：1招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 | |
| 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：上级拨款及自筹出资比例：100%资金落实情况：已落实 | |
| 1.4 | 工程建设地点 | 南平市延平区南山镇东门村 | |
| 1.5 | 工程建设规模 | 总造价133153元 | |
| 1.6 | 招标范围和内容 | 延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包，具体详见预算书及施工图纸为准 | |
| 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp联系电话：0599-8880350公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼联系电话：0599-8880350 | |
| 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司 0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118。电子投标文件具体要求：1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位电子公章，若项目经理未办理CA数字证书的电子姓名章，可以线下盖章或签字后原件扫描上传提交。2、投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀名为“.NPTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的单位CA数字证书（使用的CA证书应为投标人用于加密投标文件的单位CA数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招标文件的将否决其投标。3、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。4、投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。5、投标人有以下情形之一的投标无效：A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台；B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。6、其他说明A、投标人应在新点投标文件制作软件（福建版）软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。B、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过新点投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 | |
| 2.1 | 计划工期 | 总工期为90日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ | |
| 2.2 | 质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
| 2.3 | 合同价格形式 | （单价合同） | |
| 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 | |
| 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）3、本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。4、本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有（/）施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 | |
| 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2022年8月15日 12:00:00 | |
| 11 | 分包 | ☑不允许 □允许允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/ | |
| 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许允许偏离范围和幅度：/ | |
| 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2022年8月19日 09:00:00 | |
| 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目（不要求）提交技术文件。 | |
| 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 | |
| 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：2600元人民币；2、投标保证金形式：投标人可以采用以下①、②、③、④形式提交形式提交投标保证金①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标保证金银行帐号：开户银行：工行延平支行帐户名称：南平市延平区公共资源交易中心帐 号：9558831406000012510银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。利息部分应出具发票的类型为：税务发票②银行保函形式：不允许使用纸质保函，投标人应自行通过南平市公共资源交易中心电子保函平台申请电子银行保函银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用纸质保函，投标人应自行通过南平市公共资源交易中心电子保函平台申请电子担保保函担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。④保险公司出具的投标保证保险形式：不允许使用纸质保函，投标人应自行通过南平市公共资源交易中心电子保函平台申请电子保险保函投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用3、投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的： 投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，由投标人自行通过南平市公共资源交易中心延平分中心电子保函平台申请电子保函，电子保函应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》，投标保证金提交情况以南平市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交保函原件给招标人。4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 | |
| 19.1 | 备选投标方案 | 招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。 | |
| 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：（要求）提交；技术文件：（不要求）提交；商务文件：（要求）提交；其中，（不要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：/ | |
| 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118投标文件编制和加密要求：所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章；投标文件制作完成须把投标文件加密。 | |
| 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2022年8月19日 09:00:00前提交地点：南平市公共资源交易中心延平区分中心网站本项目开标室（南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼）密封要求：本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席现场开标会。 | |
| 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2022年8月19日 09:00:00 | |
| 22.2 | 投标文件解密方式 | 1、电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：南平市公共资源交易中心延平区分中心（http://ggzy.np.gov.cn/yp）；同时招标人在南平市公共资源交易中心延平区分中心（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。2、投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。(注：本项目为延平区小规模企业库内《市政工程序列》企业参加，开标环节系统会退回非库内企业投标文件，非库内企业不能参加抽取入围环节。)3、解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标保证金的递交情况、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑MAC地址、投标人信用分申请使用情况，并记录在案。开标结束。电子交易平台自动生成开标记录推送交易系统门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 | |
| 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 | |
| 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取 | |
| 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：（简易评标法） | |
| 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 | |
| 25.3/26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否推荐的中标候选人数：1个 | |
| 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％履约担保形式：现金形式（指：电汇或转帐）履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长） | |
| 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 | |
| 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：南平市延平区南山镇人民政府地点：南平市延平区南山镇电话：0599-8426501 | |
| 34.2 | 其他 | 1、本项目的投标保证金递交的截止时间为投标截止时间前一个工作日下午17:30前，招标文件内容与本条不一致以本条为准。2、投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决其投标处理。根据住房和城乡建设部《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）规定，由该部核发的工程勘察、工程设计、建筑企业资质、工程监理企业资质，有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日，上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。3、根据福建省住房和城乡建设厅《关于积极应对疫情影响促进住房城乡建设行业健康发展若干措施的通知》（闽建办〔2022〕4号）中，顺延企业资质和从业资格有效期。我省审批的房地产开发、勘察、设计、施工、监理、工程质量检测等企业资质和从业人员资格，以及建筑施工企业安全生产许可证，其有效期即将届满的，统一顺延至2022年12月31日。4、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。5、根据闽建筑【2012】35号、闽建筑[2013]12号要求，项目施工(房屋建筑和市政基础设施工程)中若使用建筑起重机械，必须选用建机一体化企业。6、招标人及中标人应按闽发改服价【2021】250号文件规定向延平区公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。南平市公共资源交易中心延平区分中心交易费缴款账号开户银行：中国工商银行股份有限公司南平延平支行开户名称：南平市延平区公共资源交易中心银行账号：1406041609600093804中标人缴存交易费必须从企业基本户转账，不支持现金。说明：业主和中标单位交纳交易服务费的时候一定要在备注上注明项目名称及交易服务费7、中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分进行赔偿。8、中标单位须执行闽建建【2016】22号文《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定。9、中标单位须执行南建筑【2017】6号文《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施政府性公建项目优先采购地产名优工业品工作的通知》的规定。10、中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供陆份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。11、电子标的相关注意事项11.1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须网上提交投标文件。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。11.2、投标人有下列情形之一的，投标无效：(1) 投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心延平分中心电子交易平台；⑵因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；⑶电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。电子投标文件制作时请到延平区公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(南平版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118。 11.3、XML清单制作要求（如有）工程量清单与计价XML电子文档应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》及导则配套的最新文件规定。11.4、数字证书及电子印章要求电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市公共资源交易中心延平分中心电子交易平台激活）的电子印章。电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。11.5、如有答疑、澄清等文件，招标人应在延平区公共资源电子交易平台（企业端）中制作电子答疑澄清文件，并按规定时间上传至延平区公共资源电子交易平台。投标人需通过答疑澄清文件来制作电子投标文件，也可以通过导入答疑文件制作电子投标文件，形成完整的电子投标文件，于截标前上传至延平区公共资源电子交易平台。11.6、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知附表1）。11.7、招标人应在招标文件中明确：电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：（1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；（2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；（3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；（4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；（5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标。11.8、其他电子标的相关注意事宜详见南发改法规〔2017〕1号《南平市公共资源交易管理工作联席会议关于印发《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知》11.9、电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；所有扫描件，一律以主体库的验证通过的材料为准，不再提供原件备查。电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。重要提示：①于电子标书制作请登陆南平市公共资源交易中心网新点投标文件制作软件(南平版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-998-0000, 0599-8317118。②如果未办理CA证书的企业请尽快办理，办理方式请查看南平市公共资源交易中心网中的“南平市公共资源交易中心关于CA数字证书及电子印章办理、激活事项的通知”，如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。12、关于投标保证金提交方式新增电子保函方式，具体要求如下：采用电子保函形式，投标人需按《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）、南平市公共资源交易中心2021年8月23日发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源交易中心网站具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源交易中心网站或电子保函平台提供的页面下载电子保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到电子保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。13、注册建造师电子证书的有效性按建办市〔2021〕40号、闽建筑函[2022]33号文规定执行。 |
投标须知内容修改表“投标须知”内容见《通用本》第2节投标须知
| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
第1节评标办法和标准数据表2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。说明第3章评标办法和标准
评标办法和标准数据表（简易评标法）
| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 详见招标人另册提供的招标控制价 |
| 2 | 2.2 | K值取定 | 10% |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 发包价119838元发包价及其组成和计算: （1）发包价按招标预算价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×(1-K)+不可竞争项目造价。（2）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价金额；增值税适用税率。（3）可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×(1-K)。（4）根据工程预算价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素。本工程发包价根据招标人要求：可竞争项目造价下降幅度K取值为10%。 |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：aa、由电子交易平台随机抽取；b、开标现场随机抽球方式，具体程序：/ ；c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/。 |
| 5 | 4.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于市政公用工程专业二级建造师（不含临时），，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上，专业：市政工程及其相关专业（市政工程相关专业职称包括道路与桥梁，结构，给排水，机电，燃气等专业职称。“拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章”。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 7.2 | 抽取中标候选人方法 | 1、第一轮入围名单的确定 投标人数量少于20家时全部入围评审；投标人数量多于20家时，从所有投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余的投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。（由电子交易平台自动生成的投标人代表号）2、中标候选人的确定 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并当众公布每个号码所对应的投标人。（投标人的代表号由电子交易平台随机自动生成的投标人代表号，招标人在电子交易平台随机抽取产生。）招标人公开随机抽取其中一个号码，第一号码对应的投标人为第一中标候选人。 |
（2）对资格文件进行评审；（1）评标前准备工作；1.1本招标项目评标将按以下程序进行：1.评标程序简易评标法
2.1招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。（5）提交评标报告。（4）抽取和推荐中标候选人；（3）对商务文件进行评审；
（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。3.1根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：3.评标前的准备工作2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；4.1.1未完整提供招标文件第8章“资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：4.资格文件评审办法和标准3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。3.2招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；4.1.6不具有独立法人资格；4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；5.1.1未按照招标文件第8章“商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；5.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：5.商务文件评审标准
6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。6.商务文件算术性修正和细微偏差补正5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；
（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：7.抽取和推荐中标候选人6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。8.提交评标报告7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。
9.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。9.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。9.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。9.附则
通用合同条款补正表“通用合同条款”内容见《通用本》通用合同条款“合同协议书”内容见《通用本》合同协议书第4章合同条款及格式
| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
1.1.1.10其他合同文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、中标人的投标书及附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、招标文件、标准规范及有关技术文件、技术要求；7、图纸；8、工程预算清单；9、投标报价单或工程预算书等。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定专用合同条款专用合同条款
电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方
电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。
1.3法律1.1.3.10临时占地包括：为完成永久工程所修建和各类临时性工程所占用的土地。1.1.3.9永久占地包括：本工程所有永久工程永久占用的土地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3工程和设备通信地址：。
发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：/。
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；(2)中标通知书；(3)招标文件；（4）投标人的投标文件及其附件；（5）本合同的专用条款；（6）本合同的通用条款；（7）标准及有关技术文件、技术要求；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）预算控制价（11）中标人的投标文件、双方有关工程洽商记录、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
承包人提供的文件的数量为：3套；承包人提供的文件的期限为：收到图纸后5天内；需要由承包人提供的文件，包括：有关投标资料；施工组织设计及方案、施工过程管控资料及相关会议纪要、联系函等文件；所有与工程施工有关建设标准和规范（包括图集）由承包人自行采购；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图。发包人向承包人提供图纸的数量：4套；
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子档；
监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备施工条件，若有未到位，相关的场地平整及费用施工单位承担。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输
2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款约定。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定。
联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款约定。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)负责办理和审核工程变更、费用变更、工期顺延、工程索赔、工程款支付、停工通知、复工通知、分包人的确定、主要设备材料的确定、施工组织设计、施工总进度计划的确认、已完工程量（实际进度）的确认、承包人主要管理人员更换等事项，与以上事项相关的所有文件必须同时具有发包人代表签字和发包人公章且符合专用条款其他约定始生效；未经发包人另行书面授权，发包人的其他人员一律无权代表发包人确认上述事项；(2)其他重大问题的决定等事项的处理；(3)施工过程的管理监督。通信地址：。电子信箱：；
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电由承包人自行解决，费用由承包人承担。（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件。关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.4.2提供施工条件
2.5资金来源证明及支付担保（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由此产生的费用由承包人承担。（7）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后5天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。
（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工验收前14天提交完整的竣工资料壹套供初验使用，否则发包人有权拒绝组织竣工验收，责任由承包人自负；工程竣工验收通过后28天内，承包人必须向发包人提交肆套按城建档案管理规定装订完善的竣工图及其他竣工备案资料（含电子文档光盘壹份）以及工程所在地城建档案出具的档案收讫单给发包人。承包人提供的竣工图和竣工文字资料应汇总本工程所涵盖的所有专业竣工图。向监理公司提供的竣工资料由承包人另行负责。制作竣工资料所发生的一切费用由承包人承担。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：否。发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
（1）其他义务：（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，有电子档的含电子档。承包人提交的竣工资料移交时间：在工程准备进行五方竣工验收（发包人、承包人、监理单位、勘察单位、设计单位）前7天提交完整的竣工资料壹套供初验使用；五方竣工验收合格后28天内，承包人必须向发包人再提交陆套按城建档案管理规定装订完整的竣工图及其他竣工资料（其中原件贰套）。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：上述资料一式伍份（其中一份为原始材料）。
⑥承包人应认真执行见证取样制度，必须明确建筑工程见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。⑤承包人严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。②承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件,由此发生的费用已含在投标报价中。①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员和材料员、机械员和试验员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。
在实施和完成合同工程过程中，承包人应：时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：⑩承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担。施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。⑨办理施工许可证时，承包人应按规定缴纳农民工工资支付保证金。承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资，如存在拖欠农民工工资行为的，发包人有权从应付给承包人的工程进度款中直接扣付，并按拖欠工资额的2倍处罚承包人。⑧承包人应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。⑦承包人应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。
承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。（5）施工场地清洁卫生的要求：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人
承包人对项目负责人的授权范围如下：通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；
3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理，每人次壹拾万元人民币。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次按2000元标准处罚承包人。发包人有权要求承包人更换项目经理，且承包人应向发包人支付10万元的违约金，延误的工期由承包人承担。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理班子实行每天分上下午签到登记制度，每月出勤率不低于25日历天，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款约定。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付3万元的违约金。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款约定。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付10万元的违约金。在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人更换，承包人应无条件接受。
3.5.1分包的一般约定3.5分包上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。承包人更换项目管理人员的应征得发包人同意且替换人员资格等级不得低于原标准，并按以下标准交纳违约金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳十万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天分上下午签到登记制度，每月出勤率不低于25日历天，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目经理、项目技术负责人缺岗按每人2000元/天标准处罚承包人，施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员缺岗按每人500元/天标准处罚承包人，项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员等任何一人累计缺岗10个工作日及以上，按上述相应标准5倍处罚承包人，并上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，其中项目经理、项目技术负责人累计缺岗10个工作日以上视同承包方不按投标时承诺派出的合同工程项目经理、项目技术负责人，发包人上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，有权解除合同，承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人，每人次壹拾万元人民币；更换项目施工员、质量员、安全员、造价人员和材料员、机械员和试验员，每人次叁万元人民币。
3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：无。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：中标人应在接到中标通知书之日起15日内提交为中标价的10%（不含暂列金、不计息）履约担保金额。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款约定。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。
4.监理人发包人在工程完工验收合格后28天内，无息退还承包人履约担保。履约担保有效期应持续到工程完工验收合格之日止。履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。履约担保形式：以现金形式（指：电汇或转帐）或银行保函形式或保险保函形式提交。履约担保金额：为中标价的10%（不含暂列金、不计息）；履约担保金额的提交时间：中标人应在接到中标通知书之日起15日内。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金,重新确定中标人。。
总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向监理工程师提供施工现场不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施。关于监理人的监理权限：详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定。关于监理人的监理内容：详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定。4.1监理人的一般规定
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；
（3）/；（2）/；（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：监理人或总监理工程师签发的下列文件或凭证，需要同时具备发包人代表的签字和发包人项目公章后始生效：（1）工程变更；（2）费用变更；（3）工期顺延；（4）工程索赔；（5）工程款支付；（6）停工通知、复工通知；（7）分包人的确定；（8）主要设备材料的确定；（9）施工组织设计、施工总进度计划的确认；（10）承包人主要管理人员更换；（11）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：无。5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.1质量要求5.工程质量
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款约定。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付。合同当事人对文明施工的要求：/。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款约定。
7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程中标公示完7天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。关于承包人提交工程开工报审表的期限：协议书约定开工日期前7天。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后3天内。
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式通过监理人提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行审核。7.4测量放线因承包人原因推迟开工的，每推迟1天，承包人应向发包人给付违约金人民币壹仟元整（￥1000元/天）；推迟10天（含）以上的，发包人有权解除本合同并要求承包人支付相当于履约保证金数额的违约金。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向总监理工程师和发包人代表提出延期开工的理由和申请。发包人代表不同意延期申请或不予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，监理人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。修改后：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.3.2开工通知
（3）施工期间若遇春节，工期顺延14天；（2）政府部门要求交通管制，致使材料无法运抵工程地点连续3天以上（不含3天）；（1）一周内（自然周）每天6点到18点之间停水或停电造成停工累计超过24小时，累计每超过24个小时，工期顺延一天；如果在一天之内(北京时间6:00～18:00期间)累计停工8小时，顺延一天。上述情况不能累计；修改后：工期可以顺延的情况：7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误
承包人在第7.5.1条情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理人及发包人提出报告并附有效证明文件。监理人及发包人在收到报告后应予以确认或提出修改意见。以上顺延需以发生在关键线路并造成实际延期为限（非关键线路工期不予顺延，本合同中约定的关键线路范围详见经监理和发包人确认的施工组织设计），承包人需持有效证明文件进行签证。发生上述情况，除工期顺延外，发包人不再向承包人承担任何经济费用。未签证的工期不予顺延。（7）需发包人或监理单位办理的手续或提供的资料无法配合工程需求而影响工期者；（6）因发包人违反第2.4条或自行发包的工程施工滞后，导致对本合同关键线路造成影响者；（5）因设计变更在关键线路，经总监理工程师及发包人签证确实影响工期者；（4）不可抗力；
7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险包干系数范围内，延误的工期予以顺延。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人的责任造成不能按本合同约定的竣工日期竣工，则总工期每延误1天罚款人民币500元，违约金由发包直接从承包人的工程款中扣抵。如总工期未延误的,逾期竣工违约金可以免责，进场后承包人无故连续停工（不可抗力除外）10日历天（含），视为严重违约，发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失，承包人须无条件接受并做好清场工作；因发包人征地等原因造成工期暂停或工期延长的，承包人可免支付违约金，同时不得以任何理由向发包人索赔。7.5.2因承包人原因导致工期延误
8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：无。7.9提前竣工的奖励上述风、雨、震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才属异常恶劣的气候条件。。①不可抗力为烈度7度以上地震（以地震部门发布为准）、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风（以气象部门发布为准）、③持续24小时且日雨量80mm（含80cm）以上暴雨、50年一遇洪水、④战争、动乱或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（县市级以上政府公告为准）。发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
按管理部门要求和发包人需求确定。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用
9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费已包含在工程预算中，发包人不再另行支付费用，承包人应向发包人和监理单位各提供施工现场不少于20平方米的办公室和必要的办公用品（如电脑、办公桌椅等）。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施
10.变更现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。
10.4.1.1招标控制价有定额子目单价的，采用该子目单价。关于变更估价的约定:本工程为固定单价合同方式确定。合同价款为中标价（其中招标人的暂列金与承包人无关，由发包人根据工程实际情况掌握使用部分或根本不用）。本工程所有工程量均按施工单位现场按招标施工图、设计变更、业主指定及隐蔽签证完成并经验收合格的实际数量计算（风险包干范围和工程量清单编制说明中包干项目除外），结算定额子目单价按如下办法计算后，再按招标预算发包价的计算方法计算总造价（发包价为招标工程控制价中可竞争项目造价下降K=10%后，加上不可竞争项目造价之和计算）：10.4.1结算计价原则10.4结算计价关于变更的范围的约定：按通用条款执行。10.1变更的范围
①变更后的材料确定发包价的工程预算造价材料价格明细表有的，根据该材料价格明细表所列材料单价；（A）招标人根据需要仅是要求调整材料种类、品牌、规格等，且工程量清单子目不变时，材料变更价格的确定：10.4.1.5材料变更时价格确定：10.4.1.4招标控制价无子目或类似子目的，且变更工作内容单价又无定额子目可套的，其单价由建设单位和监理工程师依据市场行情面议并经招标人批准形成签证价，报有关部门备案，经有权终审单位审定后形成结算价；10.4.1.3招标控制价中无子目或类似子目的，但变更工作内容单价有定额子目可套的，其单价按照编制招标预算造价的依据套用定额或换算后套用；10.4..1.2招标控制价中无子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。10.5承包人的合理化建议（B）若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法：对钢筋、水泥（含商品混凝土）、钢材价格大幅度波动，施工期的材料市场价与招标控制价相应的材料价相比，钢筋、水泥（含商品混凝土）、钢材价格变化幅度在±5％（含5%）以内的，其价差由承包人承担或受益。钢筋、水泥（含商品混凝土）、钢材变化幅度在±5％以外的，超过部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。价格变化价差计算以自开工报告之日起至招标合同总工期止的延平区建设工程材料信息价的算术平均值与招标控制价的相应材料单价进行比较。③以上二项均没有价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理单位询价测算并经发包人批准后计算。材料价差=审核确认后的材料单价－确定发包价的工程预算造价中的相应材料价格。上述价差（指信息价差或市场价差）只计取税金不计取其它费用。②变更后的材料确定发包价的工程预算造价材料价格明细表没有的，按确定发包价的工程预算造价当期信息价中的材料价格取定；
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：详见招标控制价，暂列金不计税费，由招标人掌握使用，若未发生时予以扣回。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：本项目暂估价详见招标控制价。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。11.1市场价格波动引起的调整
12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：不予调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：/。
2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：按专业条款10.4.1约定执行。承包人应考虑上述风险因素，并根据各自实力、施工经验、现场周边环境，综合在中标价内，施工过程和竣工结算时不再调整风险范围内的合同价。综合单价包含的风险范围：①因综合单价的取定偏差导致工程控制价不准确；②因市场价格波动、政策性调整导致材料价格变化；③措施项目费用及施工方法客观变化产生的费用；④施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；⑤水文、气候等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；⑥工程排污所发生的费用；⑦工程所涉及的一切保险费用；⑧为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；⑨地上、地下设施临时保护费用；⑩土石方类别、弃土石方外运运距与清单不同导致增加的工程费用；⑾材料二次搬运费的增加，赶工期所产生的费用；⑿非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；⒀行车、行人、商户、住户对施工的干扰；⒁施工过程中产生的排水降水费用；⒂大型机械设备进出场及安拆与清单、预算不同而增加的费用；⒃工程量清单约定的风险包干内容。1、单价合同。12.1合同价格形式
预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。总价包含的风险范围：/。
12.3.2计量周期工程量计算规则：工程量清单计价规范GB50500-2013（2017费用定额）。12.3.1计量原则12.3计量预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用合同条款约定。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按通用合同条款约定。
12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按通用合同条款执行。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量
12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按监理人批准的格式。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式增值税专用发票，否则发包人有权不予支付工程进度款。承包人应为本合同的履行地设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行。工程完工验收合格后，凭完税发票待上级资金到位后至结算审核价的97%的工程款，剩余3%工程款为质量保证金，若无问题一年后的28日内付清。
13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条“因承包人原因导致工期延误”违约金的计算方法。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款约定。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款约定。关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定。
13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车
14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：工程移交且签发移交证书后7日历天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按竣工结算审核程序进行复核。发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人审批竣工付款申请单的期限：有权终审单位接收完整竣工结算审核资料后按有关规定时限审结。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：按有权终审单位要求提供完整的资料。承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款约定。
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款约定。承包人提交最终结清申请单的份数：一式陆份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清
关于是否扣留质量保证金的约定：结算审核价的3%作为工程质量保修金，工程质量保修金待缺陷责任期满后的28天内付清。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：竣工验收后12个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：保修金在保修期满后的28天内结清，保修金不计利息。
15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:结算审核价的3%。（2）/%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第3种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式
15.4保修关于质量保证金的补充约定：发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在收到保修通知后的48小时内到达现场并修复缺陷或损坏。15.4.3修复通知工程保修期为：《建筑工程质量管理条例》执行。15.4.1保修责任
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。16.1.1发包人违约的情形
16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
16.2.2承包人违约的责任②承包人未按投标承诺时配齐施工机具或未能按时进场并满足施工的需要，示未配齐一天或未按时进场一天应承担1000元的违约金。承包人违约的其他情形：①承包人不能按照本合同专用条款规定的期限和要求提供完整的竣工图纸和竣工资料的，每逾期一天应向发包人支付1000元的违约金；16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
(3)承包人发生第16.2.1(6)目约定的违约情况时，发包人另行委派维修队进行修复，所发生的维修款(以发包人审定为准)在该工程的质量保修金中予以扣除。如发生因工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济责任和连带责任。工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合格标准，还应按工程不合格项工程造价的5%向发包人支付违约金，由发包人直接从竣工付款中扣除。承包人应无条件接受各级监督部门的检查，检查中发现工程存在安全质量等问题，承包人应无条件同意进行整改并接受经济赔偿。因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。(2)承包人发生第16.2.1(2)、(3)、(7)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)承包人将配合发包人有关部门对工程进行延伸审计，发现承包人发生第16.2.1(1)目约定的违约情况时，即发现转包挂靠等，一经核实，取消其中标资格或中止合同，其转让、转包无效，并提请建设行政主管部门取消其投标资格，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使实际工程进度（包括竣工）比开工时承包人向监理单位和发包人提交的总计划工程进度滞后10日历天以上的，发包人有权解除本合同。如发生以下情况，发包人有权解除本合同，解除合同通知自送达承包人或承包人派驻现场的项目经理部之日起生效：关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因导致发包人解除本合同的，承包人应向发包人支付合同价款10％的违约金。发包人可直接要求提供担保的第三人承担相应责任，或直接从未付的工程款或履约保证金中直接扣除。如违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权另行追偿。16.2.3因承包人违约解除合同(5)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。(4)承包人发生除上述约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
（7）承包人无力自行协调建设场地周边及相关方面关系，而产生不良社会影响的。（6）承包人将其承包的工程转包给他人，或将其承包的工程肢解分包给他人。（5）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。（4）承包人擅自更换本工程项目技术负责人、项目经理，经发包人提出异议后7个工作日内不纠正的。（3）因承包人其他违法行为，有权机关查封本工程资金账户或要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的。（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量无法达到合同约定的质量要求，承包人拒绝整改或整改后仍不合格，或在发包人要求的期限内仍无法达到合同约定的质量要求的。
17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①不可抗力为烈度7度以上地震（以地震部门发布为准）、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风（以气象部门发布为准）、③持续24小时且日雨量80ｍｍ以上暴雨、50年一遇洪水、④战争、动乱或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（县市级以上政府公告为准）。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。（8）其他违反法律、法规强制性规定的情况。
关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，需投足险种、买足险额。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险并承担相应费用。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定
合同附件（2）向工程所在地人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。
1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。一、说明工程量清单第5章工程量清单及计价“合同附件”内容见《通用本》
本项目招标工程量清单由招标人另册提供。二、本项目招标工程量清单5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。二、本项目的招标控制价2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。一、说明招标控制价
(1)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：投标报价其中：2、本招标项目招标控制价为133153元（大写金额：壹拾叁万叁仟壹佰伍拾叁元）。
| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；(6)施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；(5)建设工程设计文件及相关资料；(4)企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；(3)国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；(2)现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；
五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。(9)其他的相关资料。(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。工程量清单与计价表格式八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。
设计单位：项目名称：招标图纸目录（格式）招标图纸目录第6章招标图纸
| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
（一）工程建设地点的现场自然条件第1节招标项目概况和说明第7章技术标准和要求“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。招标图纸
已具备施工条件。（二）工程建设地点的现场施工条件已具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用。
详见招标公告、施工图纸设计说明及工程量清单。（三）招标项目说明
1.《工程测量规范》GB50026-2007依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：（一）工程建设标准强制性条文第2节工程建设技术标准
7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-20106.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20115.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-20124.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20123.《建筑桩基技术规范》JGJ94-20082.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-200112.《屋面工程质量验收规范》GB50207-201211.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-201210.《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-20119.《混凝土质量控制标准》GB50164-20118.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-201318.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-201317.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-200216.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-200215.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-200214.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-201124.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-201323.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-201022.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-201121.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-200120.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014
31.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-200830.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-200829.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-201228.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-9627.《道路工程术语标准》GBJ124-8826.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
37.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-200836.《混凝土质量控制标准》GB50164-201135.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-200634.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-201433.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-200832.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008
43.《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-201342.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-201241.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-201240.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-201139.《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-200938.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-2010
应满足现行有关建设技术标准的规定。除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。……44.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011
应满足现行有关建设技术标准的规定。根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。（一）现场安全防护设施要求第3节施工现场管理要求
承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。（二）水土保持与环境要求
（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。（三）文明施工要求
（四）施工机具进场要求（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。
承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题，其余按现行相关规定执行。承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。
本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。（一）技术要求第1节招标人对工程主要材料设备的要求
(1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验(所有检验试验费用均由承包人承担)合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。（二）质量要求
(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。
主要材料设备参考品牌明细表（一）参考品牌
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 备 注 | ||
| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 备 注 |
第3节其他要求具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。第2节招标人自行采购的材料设备3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
无
四、法定代表人资格证明书三、联合体协议书二、投标人基本情况表一、封面（资格文件）目录第8章投标文件格式
十、投标人基本账户信息九、项目部施工管理人员到位承诺书八、拟派出项目技术负责人简要情况表七、拟派出项目负责人简要情况表六、拟分包企业情况五、授权委托书
十六、投标函附录十五、投标函十四、封面（商务文件）十三、其他资料（资格文件）十二、投标保证金有关单据扫描件十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）
招标项目编号：________________（项目名称）标段一、封面（资格文件）一、资格文件十八、其他材料十七、其他资料（商务文件）
二、投标人基本情况表日期：_______年月日法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人:（盖单位公章）投标文件内容：资格文件________投标文件
| 投标人名称 | ||||||||
| 注册地址 | 邮政编码 | |||||||
| 联系方式 | 联系人 | 电 话 | ||||||
| 联系方式 | 传 真 | 网 址 | ||||||
| 组织结构 | ||||||||
| 法定代表人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 技术负责人 | 姓名 | 技术职称 | 电话 | |||||
| 成立时间 | 员工总人数： | |||||||
| 企业资质等级 | 其中 | 项目负责人 | ||||||
| 营业执照号 | 其中 | 高级职称人员 | ||||||
| 注册资金 | 其中 | 中级职称人员 | ||||||
| 开户银行 | 其中 | 初级职称人员 | ||||||
| 账 号 | 其中 | 技工 | ||||||
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 | ||||||||
未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。投标人：(盖单位公章)
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。1.（牵头人单位名称）为（联合体名称）牵头人。（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：三、联合体协议书
法定代表人或其委托代理人：（盖章）联合体牵头人名称：（盖单位公章）注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。6.本协议书一式份，联合体各方和招标人各执一份。5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。。
法定代表人或其委托代理人：（盖章）联合体成员三名称：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）联合体成员二名称：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（盖章）联合体成员一名称：（盖单位公章）
姓名：性别：身份证号码：地址：投标人名称：四、法定代表人资格证明书年月日……
五、授权委托书年月日投标人：(盖单位公章)特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。职务：手机号码：
附：委托代理人身份证扫描件身份证号码：单位：部门：职务：代理人姓名：性别：手机号码：代理人无转委托权。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销（项目名称及标段）施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
六、拟分包企业情况注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。年月日委托代理人：（盖章或签字）法定代表人：（盖章）投标人：（盖单位公章）
| 分包人名称 | |
| 地 址 | |
| 法定代表人 | |
| 联系电话 | |
| 营业执照号码 | |
| 资质等级 | |
| 拟分包工程 | |
| 分 包 理 由 |
2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。拟分包企业：(盖单位公章)投标人：(盖单位公章)附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。
注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖单位公章)七、拟派出项目负责人简要情况表3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
| 姓 名 | 身份证号码 | |||||
| 职 称 | 职称证书编号 | 性别 | ||||
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 | ||||
| 建造师注册证书号 | 安全生产考核合格证书 | |||||
| 手机号码 | 最高学历 | |||||
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | |||||
| 主要工作经历 | ||||||
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 | |||
2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。投标人：(盖单位公章)八、拟派出项目技术负责人简要情况表2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
| 姓 名 | 身份证号码 | ||||
| 职 称 | 职 务 | 性别 | |||
| 技术职称情况（职称专业、证书编号、发证机关等） | |||||
| 最高学历 | 手机号码 | ||||
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | ||||
| 主要工作经历 | |||||
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人名称 | ||
2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳万元违约金。1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：（招标人名称）：九、项目部施工管理人员到位承诺书
注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。投标人：(盖单位公章)十、投标人基本账户信息法定代表人或委托代理人：（盖章）投标人：（盖单位公章）
| 基本账户开户银行 | 名称： | |
| 基本账户开户银行 | 地址： | |
| 基本账户开户银行 | 电话： | 传真： |
| 基本账户开户银行 | 联系人及职务： | |
| 基本账户 | 开户名称： | |
| 基本账户 | 账号： | |
2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。注：1、招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。投标人：(盖单位公章)十一、“类似工程业绩”情况表（如有时）2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。
| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同金额（万元） | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价（万元） | 实际面积（平方米） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
一、封面（商务文件）二、商务文件说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。十三、其他资料（资格文件）十二、投标保证金有关单据扫描件3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人:（盖单位公章）投标文件内容：商务文件_投标文件招标项目编号：________________（项目名称）标段
3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。（招标人名称）：二、投标函日期：年月日
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（1）将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。4．如中标，我方承诺：
投标人：（盖单位公章）7．（其他补充说明）。6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。（6）按月足额支付工人工资。
年月日邮政编码：传真：地址：法定代表人或其委托代理人手机号码：法定代表人或其委托代理人：（盖章）
四、其他资料（商务文件）注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。法定代表人或其委托代理人：（盖章）投标人：（盖单位公章）三、投标函附录
| 序号 | 项目内容 | 合 同条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| 1 | 缺陷责任期 | |||
| 2 | 承包人履约担保金额 | |||
| 3 | 分包 | |||
| 4 | 逾期竣工违约金 | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 | ||
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 | ||
| 6 | 预付款额度 | 预付款额度：为签约合同价的 ％ | ||
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | |||
| … | …… | …… | …… |
说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。通用本补正数据表说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| …… |
| 工程预算书 | 工程预算书 | 工程预算书 | 工程预算书 | 工程预算书 |
| 建设单位： | ||||
| 工程名称： | 延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 |
| 工程编号： | ||||
| 建筑面积： | 平方米 | |||
| 工程造价： | 133153 | 133153 | 133153 | 元 |
| 经济指标： | 元/平方米 | |||
| 编 制 人： | ||||
| 编制人证书编号： | 编制人证书编号： | |||
| 审 核 人： | ||||
| 审核人证书编号： | 审核人证书编号： | |||
| 编制单位： | ||||
| 编制日期： | 2022年07月12日 | 2022年07月12日 | 2022年07月12日 | 2022年07月12日 |
| 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 | 工程项目造价汇总表 |
| 工程名称:延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称:延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称:延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称:延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:安全文明施工费(元) | 其中:安全文明施工费(元) |
| 1 | 单项工程 | 133153 | 2892 | 2892 |
| 1.1 | 市政工程 | 99268 | 1745 | 1745 |
| 旧桥拓宽 | 33302 | 585 | 585 | |
| 道路护栏 | 32990 | 580 | 580 | |
| 防洪护岸 | 32976 | 580 | 580 | |
| 1.2 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 30531 | 1045 | 1045 |
| 一般土建 | 30531 | 1045 | 1045 | |
| 1.3 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 3354 | 102 | 102 |
| 电气工程 | 3354 | 102 | 102 | |
| 合 计 | 合 计 | 133153 | 2892 | 2892 |
| 单项工程造价汇总表 | 单项工程造价汇总表 | 单项工程造价汇总表 | 单项工程造价汇总表 | 单项工程造价汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单位工程名称 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费 (元) |
| 1 | 市政工程 | 市政工程 | 99268 | 1745 |
| 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 33302 | 585 | |
| 道路护栏 | 道路护栏 | 32990 | 580 | |
| 防洪护岸 | 防洪护岸 | 32976 | 580 | |
| 2 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 30531 | 1045 |
| 一般土建 | 一般土建 | 30531 | 1045 | |
| 3 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 3354 | 102 |
| 电气工程 | 电气工程 | 3354 | 102 | |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 133153 | 2892 |
| 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 市政工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 市政工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 市政工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 市政工程 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 市政工程 | 第1页 共3页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元) | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 93277 | 93277 | 93277 | |
| 1.1 | 旧桥拓宽 | 0 | 29207 | 29207 | |
| 1.2 | 道路护栏 | 0 | 32042 | 32042 | |
| 1.3 | 防洪护岸 | 0 | 32028 | 32028 | |
| 2 | 措施项目费 | 5991 | 5991 | 5991 | |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 2852 | 2852 | 2852 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 1745 | 1745 | 1745 | |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 472 | 472 | 472 | |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 3139 | 3139 | 3139 | |
| 3 | 其他项目费 | 0 | |||
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |||
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |||
| 3.3 | 总承包服务费 | 0 | |||
| 4 | 总造价 | 99268 | 99268 | 99268 | |
| 人工费合计 | 20683 | 20683 | 20683 | ||
| 材料费合计 | 53008 | 53008 | 53008 | ||
| 其中主材费合计 | 0 | ||||
| 其中工程设备费合计 | 0 | ||||
| 其中甲供材料费含税合计 | 0 | ||||
| 施工机具使用费 | 3840 | 3840 | 3840 | ||
| 企业管理费合计 | 5917 | 5917 | 5917 | ||
| 利润合计 | 5007 | 5007 | 5007 | ||
| 规费合计 | 0 | ||||
| 税金合计 | 7961 | 7961 | 7961 | ||
| 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 第2页 共3页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元) | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 29191 | 29191 | 29191 | |
| 1.1 | 一般土建 | 0 | 29191 | 29191 | |
| 2 | 措施项目费 | 1340 | 1340 | 1340 | |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 1340 | 1340 | 1340 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 1045 | 1045 | 1045 | |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 102 | 102 | 102 | |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 0 | |||
| 3 | 其他项目费 | 0 | |||
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |||
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |||
| 3.3 | 总承包服务费 | 0 | |||
| 4 | 总造价 | 30531 | 30531 | 30531 | |
| 人工费合计 | 9813 | 9813 | 9813 | ||
| 材料费合计 | 13670 | 13670 | 13670 | ||
| 其中主材费合计 | 0 | ||||
| 其中工程设备费合计 | 0 | ||||
| 其中甲供材料费含税合计 | 0 | ||||
| 施工机具使用费 | 152 | 152 | 152 | ||
| 企业管理费合计 | 1631 | 1631 | 1631 | ||
| 利润合计 | 1516 | 1516 | 1516 | ||
| 规费合计 | 0 | ||||
| 税金合计 | 2410 | 2410 | 2410 | ||
| 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 | 单位工程造价汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 单项工程 大坑老人娱乐中心修缮 | 第3页 共3页 |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 金 额(元) | 金 额(元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 3223 | 3223 | 3223 | |
| 1.1 | 电气工程 | 0 | 3223 | 3223 | |
| 2 | 措施项目费 | 131 | 131 | 131 | |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 131 | 131 | 131 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 102 | 102 | 102 | |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 10 | 10 | 10 | |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 0 | |||
| 3 | 其他项目费 | 0 | |||
| 3.1 | 暂列金额 | 0 | |||
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | |||
| 3.3 | 总承包服务费 | 0 | |||
| 4 | 总造价 | 3354 | 3354 | 3354 | |
| 人工费合计 | 731 | 731 | 731 | ||
| 材料费合计 | 1919 | 1919 | 1919 | ||
| 其中主材费合计 | 1254 | 1254 | 1254 | ||
| 其中工程设备费合计 | 350 | 350 | 350 | ||
| 其中甲供材料费含税合计 | 0 | ||||
| 施工机具使用费 | 0 | ||||
| 企业管理费合计 | 159 | 159 | 159 | ||
| 利润合计 | 148 | 148 | 148 | ||
| 规费合计 | 0 | ||||
| 税金合计 | 266 | 266 | 266 |
| 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | |
| 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程(17市政) |
| 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 单位工程(17市政) |
| 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 分项工程(17市政) |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)三类土 | m3 | 16 | 27.51 | 27.51 | 440.16 | |
| 1.1 | 40101002 | 人工挖一般土方(三类土) | m3 | 16 | 27.51 | 27.51 | 440.16 | ||
| 2 | 040103001001 | 填方 | (1)原土夯实 | m3 | 12 | 7.76 | 7.76 | 93.12 | |
| 2.1 | 40101103 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土夯实 夯实机) | m3 | 12 | 7.76 | 7.76 | 93.12 | ||
| 3 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | (1)C20 (2)φ110塑料泄水孔 (3)台背回填碎石 | m3 | 37.44 | 597.22 | 597.22 | 22359.92 | |
| 3.1 | 40106016T | C20现浇现拌普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 37.44 | 532.49 | 532.49 | 19936.43 | ||
| 3.2 | 40307108 | 安装泄水孔(塑料管) | m | 5 | 47.69 | 47.69 | 238.45 | ||
| 3.3 | 40101109 | 槽、坑回填(台背回填 碎石) | m3 | 4.8 | 189.94 | 189.94 | 911.71 | ||
| 3.4 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 1.44 | 86.45 | 86.45 | 124.49 | ||
| 3.5 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 30.401 | 37.79 | 37.79 | 1148.85 | ||
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)20Cm厚 (2)C35 | m2 | 37.5 | 137.86 | 137.86 | 5169.75 | |
| 4.1 | 40203041T | C35水泥现拌普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 37.5 | 110.21 | 110.21 | 4132.88 | ||
| 4.2 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.145 | 5201.8 | 5201.8 | 754.26 | ||
| 4.3 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 7.5 | 37.7 | 37.7 | 282.75 | ||
| 5 | 040901008001 | 植筋 | 根 | 25 | 45.75 | 45.75 | 1143.75 | ||
| 5.1 | 40304033 | 钢筋植筋增加费(直径25mm) | 个 | 25 | 45.75 | 45.75 | 1143.75 | ||
| 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 分项工程(17市政) |
| 6 | 040309001001 | 金属栏杆 | (1)防锈漆 (2)镀锌钢管 | t | 2.307 | 10844.33 | 10844.33 | 25017.87 | |
| 6.1 | 40310049 | 金属栏杆及扶手制作、安装(钢管栏杆制安) | t | 2.307 | 10624.94 | 10624.94 | 24511.74 | ||
| 6.2 | 40311001 | 金属面油漆、防腐(金属面 防锈漆一遍 栏杆) | t | 2.445 | 207.01 | 207.01 | 506.14 | ||
| 7 | 080206012001 | 预埋铁件 | (1)120*150*8 | t | 0.165 | 11335.16 | 11335.16 | 1870.3 | |
| 7.1 | 40304018 | 铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件) | t | 0.165 | 11335.16 | 11335.16 | 1870.3 | ||
| 8 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)φ12 | 个 | 294 | 17.53 | 17.53 | 5153.82 | |
| 8.1 | 10105118 | 建筑植筋(化学螺栓(玻璃管锚栓 深度12d以内 φ12) | 个 | 294 | 17.53 | 17.53 | 5153.82 | ||
| 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 分项工程(17市政) |
| 9 | 040101001002 | 挖一般土方 | (1)三类土 | m3 | 41.8 | 27.51 | 27.51 | 1149.92 | |
| 9.1 | 40101002 | 人工挖一般土方(三类土) | m3 | 41.8 | 27.51 | 27.51 | 1149.92 | ||
| 10 | 040103001002 | 填方 | (1)挖余利用 | m3 | 33 | 7.76 | 7.76 | 256.08 | |
| 10.1 | 40101103 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土夯实 夯实机) | m3 | 33 | 7.76 | 7.76 | 256.08 | ||
| 11 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)20% | m3 | 30.8 | 511.57 | 511.57 | 15756.36 | |
| 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | |
| (2)C20 | |||||||||
| 11.1 | 40305003T | C20基础(片石现拌普通混凝土) | m3 | 30.8 | 479.04 | 479.04 | 14754.43 | ||
| 11.2 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 26.58 | 37.7 | 37.7 | 1002.07 | ||
| 12 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | (1)C20 | m3 | 26.4 | 563.1 | 563.1 | 14865.84 | |
| 12.1 | 40106016T | C20现浇现拌普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 26.4 | 532.49 | 532.49 | 14057.74 | ||
| 12.2 | 40107048 | 混凝土搅拌机拌和(容量250L以内) | m3 | 21.437 | 37.7 | 37.7 | 808.17 | ||
| 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 单位工程(17房屋建筑与装饰) |
| 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 13 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原砖石结构 | m3 | 16.8 | 69.74 | 69.74 | 1171.63 | |
| 13.1 | 10116004 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 各种轻质砖) | m3 | 16.8 | 69.74 | 69.74 | 1171.63 | ||
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)20m以内 | m3 | 16.8 | 35.77 | 35.77 | 600.94 | |
| 14.1 | 10101124 | 人工运石碴 运距20m以内 | m3 | 16.8 | 35.77 | 35.77 | 600.94 | ||
| 15 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)实心标准砖墙 (2)M7.5 | m3 | 19.2 | 807.66 | 807.66 | 15507.07 | |
| 15.1 | 10104001T | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 19.2 | 807.66 | 807.66 | 15507.07 | ||
| 16 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:琉璃瓦屋面 | m2 | 60 | 150.82 | 150.82 | 9049.2 | |
| 16.1 | 10109007T | 普通建筑瓦屋面(琉璃瓦屋面 铺在钢筋混凝土屋面上) | m2 | 60 | 150.82 | 150.82 | 9049.2 | ||
| 17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)铝合金 | m2 | 2 | 564.64 | 564.64 | 1129.28 | |
| 17.1 | 10108070 | 铝合金窗(铝合金平开窗制作) | m2 | 2 | 481.99 | 481.99 | 963.98 | ||
| 17.2 | 10108074 | 铝合金窗(铝合金平开窗安装) | m2 | 2 | 82.65 | 82.65 | 165.3 | ||
| 18 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)名称:M5 (2)门框、扇材质:铝合金 (3)玻璃品种、厚度:磨砂钢化玻璃、10厚 | m2 | 2.66 | 651.59 | 651.59 | 1733.23 | |
| 18.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 2.66 | 570.96 | 570.96 | 1518.75 | ||
| 18.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 2.66 | 80.63 | 80.63 | 214.48 | ||
| 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 单位工程(17安装) |
| 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 分项工程(17安装) |
| 19 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:pvc电线管 (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求 (5)配置形式:暗配 | m | 50 | 12.44 | 12.44 | 622 | |
| 19.1 | 30412202T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤25mm) | m | 50 | 12.44 | 12.44 | 622 | ||
| 20 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:BV-3*2.5mm2 | m | 50 | 3.73 | 3.73 | 186.5 | |
| 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 | |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | |
| (3)名称:配线 (4)型号:BV (5)配线形式:线走管 | |||||||||
| 20.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | 单线 | 50 | 3.73 | 3.73 | 186.5 | ||
| 21 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:18W 色温4000K,光通1100LM,Ra=85 (2)类型:吸顶安装，电子镇流器 (3)名称:半圆形吸顶灯 | 套 | 2 | 112.29 | 112.29 | 224.58 | |
| 21.1 | 30414001T | 吸顶灯具安装(灯罩周长≤800mm) | 套 | 2 | 112.29 | 112.29 | 224.58 | ||
| 22 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)名称:开关（插座）盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 | 7.34 | 7.34 | 29.36 | |
| 22.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 4 | 7.34 | 7.34 | 29.36 | ||
| 23 | 030404034001 | 照明开关 | (1)材质:塑料 (2)规格:250V 10A (3)名称:单控照明开关 (4)安装方式:离地1.4m | 个 | 2 | 18.15 | 18.15 | 36.3 | |
| 23.1 | 30414284T | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 2 | 18.15 | 18.15 | 36.3 | ||
| 24 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 4 | 389.78 | 389.78 | 1559.12 | ||
| 24.1 | 30415071T | 民用电器安装(风扇安装 吊风扇) | 台 | 4 | 389.78 | 389.78 | 1559.12 | ||
| 25 | 030404017001 | 配电箱（AL） | (1)名称:照明配电箱 (2)安装方式:悬挂嵌入式，离地1.8m (3)型号:XRM系列 AL | 台 | 1 | 564.96 | 564.96 | 564.96 | |
| 25.1 | 30402076T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1 | 564.96 | 564.96 | 564.96 | ||
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 125691.06 |
| 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元) |
| 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 |
| 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 |
| 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 |
| 1 | 安全文明施工费 | 32346 | 1.81 | 585 |
| 2 | 其他总价措施费 | 32346 | 0.49 | 158 |
| 3 | 疫情常态化防控措施费 | 32346 | 0.66 | 213 |
| 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 |
| 1 | 安全文明施工费 | 32042 | 1.81 | 580 |
| 2 | 其他总价措施费 | 32042 | 0.49 | 157 |
| 3 | 疫情常态化防控措施费 | 32042 | 0.66 | 211 |
| 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 |
| 1 | 安全文明施工费 | 32028 | 1.81 | 580 |
| 2 | 其他总价措施费 | 32028 | 0.49 | 157 |
| 3 | 疫情常态化防控措施费 | 32028 | 0.66 | 211 |
| 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 |
| 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 |
| 1 | 安全文明施工费 | 29191 | 3.58 | 1045 |
| 2 | 其他总价措施费 | 29191 | 0.35 | 102 |
| 3 | 疫情常态化防控措施费 | 29191 | 0.66 | 193 |
| 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 |
| 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 |
| 1 | 安全文明施工费 | 2842 | 3.58 | 102 |
| 2 | 其他总价措施费 | 2842 | 0.35 | 10 |
| 3 | 疫情常态化防控措施费 | 2842 | 0.66 | 19 |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 4323 |
| 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | 单价措施项目清单与计价表 | |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元) | |
| 序号 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合单价 | 合价 | |
| 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程 | 单项工程(17市政) |
| 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 单位工程(17市政) |
| 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 旧桥拓宽 | 分项工程(17市政) |
| 1 | 1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2087.08 | 2087.08 | 2087.08 | ||
| 1.1 | 1.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2087.08 | 2087.08 | 2087.08 | ||
| 2 | 2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 82 | 12.83 | 12.83 | 1052.06 | ||
| 2.1 | 2.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 82 | 12.83 | 12.83 | 1052.06 | ||
| 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 道路护栏 | 分项工程(17市政) |
| 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 防洪护岸 | 分项工程(17市政) |
| 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 单位工程(17房屋建筑与装饰) |
| 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 一般土建 | 分项工程(17房屋建筑与装饰) |
| 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 大坑老人娱乐中心修缮 | 单位工程(17安装) |
| 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 电气工程 | 分项工程(17安装) |
| 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 3139.14 |
| 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 一 | 人工 | 0 | |||||
| 1 | 00010040 | 定额人工费 | 元 | 31227.36 | |||
| 二 | 材料 | ||||||
| 1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 22.935 | 3.547 | 81.35 |
| 2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.435 | 5.76 | 2.51 |
| 3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.35 | 5.13 | 1.8 |
| 4 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 74.895 | 4.696 | 351.71 |
| 5 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 187.92 | 3.04 | 571.28 |
| 6 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 282.224 | 5.089 | 1436.24 |
| 7 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 52.33 | 20.796 | 1088.26 |
| 8 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 3.436 | 3.67 | 12.61 |
| 9 | 02270100 | 土工布 | m2 | 2.094 | 3.6 | 7.54 | |
| 10 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 3.939 | 5.31 | 20.92 |
| 11 | 02270260 | 棉纱 | kg | 0.2 | 5.29 | 1.06 | |
| 12 | 03010030 | 玻璃管锚栓 | Ф12 | 套 | 299.88 | 10.26 | 3076.77 |
| 13 | 03010440 | 铁钉 | kg | 1.35 | 9.93 | 13.41 | |
| 14 | 03010550 | 圆钉 | kg | 0.564 | 9.93 | 5.6 | |
| 15 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 8.32 | 0.06 | 0.5 |
| 16 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 0.412 | 0.19 | 0.08 |
| 17 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 4.16 | 0.35 | 1.46 |
| 18 | 03014950 | 拉杆螺栓 | kg | 5.881 | 8.37 | 49.22 | |
| 19 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 12.24 | 0.62 | 7.59 |
| 20 | 03030360 | 风扇吊钩 | 个 | 4.08 | 1.33 | 5.43 | |
| 21 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.06 | 0.07 |
| 22 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 4.881 | 5.93 | 28.95 |
| 23 | 03130510 | 合金钢电焊条 | kg | 44.44 | 6.79 | 301.75 | |
| 24 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 0.056 | 5.13 | 0.29 |
| 25 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.084 | 6.55 | 0.55 |
| 26 | 03131020 | 植筋专用钻头 | Ф11-14 | 个 | 2.94 | 8.01 | 23.55 |
| 27 | 03131120 | 钢锯条 | 根 | 0.5 | 0.23 | 0.12 | |
| 28 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 8.8 | 0.04 | 0.35 |
| 29 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 68.46 | 0.81 | 55.45 |
| 30 | 03131890 | 锡基钎料 | kg | 0.1 | 42.48 | 4.25 | |
| 31 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.07 | 0.61 |
| 32 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 22534.7 | 0.516 | 11627.91 |
| 33 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 662.3 | 0.481 | 318.57 |
| 34 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 1068.264 | 0.611 | 652.71 |
| 35 | 04030230 | 净干砂（机制砂） | m3 | 56.716 | 131.1 | 7435.44 | |
| 36 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 65.971 | 116.5 | 7685.57 |
| 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 37 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 5.76 | 116.5 | 671.04 |
| 38 | 04090350 | 粘土 | m3 | 1.498 | 43.82 | 65.62 | |
| 39 | 04090360 | 粘土膏 | m3 | 0.515 | 29.01 | 14.94 | |
| 40 | 04110200 | 片石 | m3 | 20.444 | 127.58 | 2608.24 | |
| 41 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 10644.48 | 0.54 | 5748.02 |
| 42 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 88.259 | 0.95 | 83.85 |
| 43 | 05030220 | 松木锯材 | m3 | 0.071 | 1381 | 97.83 | |
| 44 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1957 | 156.56 |
| 45 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 1.66 | 53.1 | 88.15 |
| 46 | 06050030 | 磨砂钢化玻璃 | δ10 | m2 | 2.208 | 90.27 | 199.3 |
| 47 | 13010160 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36 | |
| 48 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | kg | 23.485 | 23.91 | 561.53 | |
| 49 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 15.893 | 8.41 | 133.66 |
| 50 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 7.302 | 2.96 | 21.62 |
| 51 | 13350210 | 模板嵌缝料 | kg | 16.176 | 5.29 | 85.57 | |
| 52 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 6.301 | 7.08 | 44.61 |
| 53 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.25 | 7.82 | 1.96 |
| 54 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 1.712 | 7.08 | 12.12 |
| 55 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41 |
| 56 | 14350570 | 脱模剂 | kg | 17.349 | 2.88 | 49.97 | |
| 57 | 14351040 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 1.17 | 10.24 | 11.98 | |
| 58 | 14390180 | 氧气 | m3 | 15.014 | 4.01 | 60.21 | |
| 59 | 14390190 | 乙炔气 | kg | 5.321 | 21.35 | 113.6 | |
| 60 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 8.793 | 7.08 | 62.25 |
| 61 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 2.544 | 12.96 | 32.97 |
| 62 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.05 | 7.56 | 0.38 |
| 63 | 14410790 | 植筋胶 | kg | 6.133 | 16.83 | 103.21 | |
| 64 | 17010310 | 焊接钢管 | kg | 2200.878 | 5.424 | 11937.56 | |
| 65 | 17250001 | 塑料管 | kg | 0.15 | 9.98 | 1.5 | |
| 66 | 17250160 | 塑料管 | Φ25 | m | 53 | 2.75 | 145.75 |
| 67 | 17251390 | 硬聚氯乙烯管 | Φ160 | m | 5.1 | 32.45 | 165.5 |
| 68 | 25000020 | 成套灯具 | 18W 色温4000K,光通1100LM,Ra=85 | 套 | 2.02 | 73 | 147.46 |
| 69 | 26050260 | 照明开关 | 个 | 2.04 | 6.69 | 13.65 | |
| 70 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33 |
| 71 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15 | 4.42 | 0.66 |
| 72 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97 |
| 73 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 61.472 | 1.66 | 102.04 |
| 74 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 4.12 | 0.05 | 0.21 |
| 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 75 | 29061850 | 套接管 | m | 0.6 | 2.59 | 1.55 | |
| 76 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2.03 | 0.44 | 0.89 |
| 77 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.06 | 2.15 |
| 78 | 29110110 | 接线盒 | 个 | 4.08 | 2.14 | 8.73 | |
| 79 | 31030120 | 琉璃瓦片 | 230mm×230mm | 块 | 3.4 | ||
| 80 | 31030130 | 琉璃筒瓦 | 220mm×115mm | 块 | 960 | 4.25 | 4080 |
| 81 | 33010280 | 钢支撑 | kg | 5.445 | 5.29 | 28.81 | |
| 82 | 34110030 | 电 | kW·h | 121.519 | 0.73 | 88.71 | |
| 83 | 34110080 | 水 | m3 | 38.651 | 2.23 | 86.19 | |
| 84 | 35010020 | 组合钢模板 | kg | 13.848 | 5.21 | 72.15 | |
| 85 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 85.514 | 30.77 | 2631.26 |
| 86 | 35020060 | 蝴蝶扣 | 个 | 15.048 | 5.04 | 75.84 | |
| 87 | 35020160 | 钢模板连接件 | kg | 28.281 | 5.26 | 148.76 | |
| 88 | 35030001 | 底座 | 个 | 3.649 | 2.58 | 9.41 | |
| 89 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 2.04 | 145.6 | 297.07 |
| 90 | 35030100 | 脚手架钢管 | kg | 26.855 | 5.65 | 151.73 | |
| 91 | 35030140 | 脚手管(扣)件 | 个 | 3.296 | 5.96 | 19.65 | |
| 92 | 35030200 | 扣件 | 个.月 | 240.774 | 0.29 | 69.82 | |
| 93 | 35030320 | 竹脚手板 | m2 | 4.904 | 11.5 | 56.39 | |
| 94 | 35050030 | 安全网 | m2 | 1.931 | 6.67 | 12.88 | |
| 95 | 49010030 | 其他材料费 | % | 144.91 | 1 | 144.91 | |
| 96 | 49010040 | 其他材料费 | 元 | 411.643 | 1 | 411.64 | |
| 97 | 49010320 | 小五金费用 | 元 | 320.745 | 1 | 320.75 | |
| 98 | 50330010 | 四叶吊风扇 | 台 | 4 | 270.94 | 1083.76 | |
| 99 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.332 | 526.248 | 700.96 |
| 100 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 1.332 | 220.965 | 294.33 |
| 101 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 3.99 | 211.941 | 845.59 |
| 102 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 78.418 | 297.643 | 23340.71 |
| 103 | 80210365 | 现拌普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 7.613 | 340.218 | 2589.91 |
| 三 | 设备 | ||||||
| 1 | 55090001 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 350 | 350 | |
| 四 | 施工机具 | ||||||
| 1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1445.593 | 722.8 |
| 2 | 99050070 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | 台班 | 1.368 | 306.771 | 419.68 |
| 3 | 99050070 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | 台班 | 2.498 | 305.14 | 762.32 |
| 4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.366 | 136.64 | 50.01 |
| 5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.551 | 154.892 | 85.35 |
| 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 | 人工、材料设备、机械汇总表 |
| 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 工程名称：延平区南山镇东门村基础设施及大坑老人娱乐中心修缮工程包 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 6 | 99050660 | 混凝土磨光机 | 台班 | 0.25 | 18.725 | 4.68 | |
| 7 | 99050670 | 混凝土振动梁 | 台班 | 0.25 | 24.636 | 6.16 | |
| 8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.24 | 572.479 | 137.42 |
| 9 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1542.821 | 771.41 |
| 10 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 3.607 | 27.16 | 97.96 |
| 11 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.027 | 41.071 | 1.1 |
| 12 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.017 | 24.725 | 0.42 |
| 13 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.156 | 25.644 | 29.63 |
| 14 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.019 | 89.46 | 1.73 |
| 15 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 7.844 | 86.22 | 676.29 |
| 16 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.678 | 90.205 | 61.17 |
| 17 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 3.675 | 29.347 | 107.85 |
| 18 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 3.675 | 6.86 | 25.21 |
| 19 | 99450550 | 其他机械费 | 元 | 16.193 | 1 | 16.19 | |
| 20 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.852 | 16.299 | 13.89 |
联系我们
上海市浦东新区纳贤路800号科海大楼2层
bd@datauseful.com
关注给力商讯公众号
下载给力讯息APP
返回顶部