中标
2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化的中标（成交）结果公告
金额
564.57万元
项目地址
上海市
发布时间
2022/11/16
公告摘要
项目编号shxm-00-20221024-1004
预算金额576.1万元
招标公司上海市松江区泖港镇人民政府
招标联系人李俊毅
招标代理机构上海茸舜建设咨询有限公司
代理联系人王炜
中标公司上海祥圣建设工程有限公司564.57万元
中标联系人-
公告正文
2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化的中标（成交）结果公告
一、项目编号：SHXM-00-20221024-1004
二、项目名称：2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化
三、中标（成交）信息
| 序号 | 标项名称 | 中标（成交金额） | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
| 1 | 2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化 | 5645700.00元 | 上海祥圣建设工程有限公司 | 松江区文翔路3788弄3幢15号1202室 |
四、主要标的信息
| 序号 | 包名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化 | 2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化 | 详见招投标文件 | 详见招投标文件 | 施工工期90日历天（开工日期以书面开工报告为准） | 详见招投标文件 |
五、评审专家（单一来源采购人员）名单：
钱洪波,陈蓓蕾,贺丽虹,姚爱生,叶国强
六、代理服务收费标准及金额：
1.代理服务收费标准：参照上海市建设和管理委员会沪建计联（2005）第834号文、上海市物价局沪价费（2005）第056 号文规定关于发布？上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准？的通知所述向 招标人 收取招标代理服务费及专家评审费。其中专家评审费按沪建招（2018）3号文规定的标准按实另行计取。具体以财务监理
2.代理服务收费金额（元）：52453.0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经过初步审查，3家单位均符合招标文件要求，进入详细评审。 上海祥圣建设工程有限公司标书编制比较完整，重点难点突出，具有一定的针对性。类似工程业绩较多，项目部管理人员满足项目需要且专业配置合理，项目经理有较多类似工程业绩。有完整的质量、安全文明措施和进度计划措施。有健全的质量、环境、职业健康管理体系。故推荐上海祥圣建设工程有限公司为第一中标候选人
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：松江区泖港镇人民政府
地 址：泖港镇新宾路358号
联系方式：（021）57863638
2.采购代理机构信息
名 称：上海茸舜建设咨询有限公司
地 址：上海市松江区沪松路27号
联系方式：（021）67856669*807
3.项目联系方式
项目联系人：王炜
电 话：（021）67856669*807
附件信息：
DoNotReply@sheltonschools.org_20221116_121858.pdfDoNotReply@sheltonschools.org_20221116_121858.pdf
469.8K
附件信息：
2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化.pdf2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化.pdf
1.8M
8、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）
的规定，本公司参加上海市松江区柳港镇人民政府的2022年柳港镇兴旺村农村人居环境
优化采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的
中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.2022年柳港镇兴旺村农村人居环境优化，属于建筑行业：承建（承接）企业为
上海祥圣建设工程有限公司，从业人员100人，营业收入为154140834万元，资产总
额为3744.6393万元，属于小型企业：
2.2022年柳港镇兴旺村农村人居环境优化，属于建筑业：承建（承接）企业为上
海祥圣建设工程有限公司，从业人员100人，营业收入为15414.0834万元，资产总额
为3744.6393万元，属于小型企业：
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大
企业的负责人为同一人的情形。
本企业对的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。声
圣建布
海
企业名称
日期：202211日
可
409
采购编号：松采管（2022）672号
上海市松江区泖港镇人民政府
2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化
招标文件
招标人：上海市松江区泖港镇人民政府
招标代理机构：上海茸舜建设咨询有限公司
2022年10月
目录
第一章公开招标公告
一、项目基本情况：
二、申请人的资格要求：
三、获取招标文件
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
五、公告期限
六、其他补充事宜
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
第二章投标人须知
前附（置）表
投标人须知
一、总则
二、招标文件
三、投标文件
四、投标文件的递交
五、开标
六、评标
七、定标
八、授予合同
第三章政府采购主要政策
第四章采购需求书...................................................................................错误!未定义书签。
一、工程概况:...............................................................................................错误!未定义书签。
二、建设内容
三、承包范围
四、工期要求
五、质量要求
六、适用规范和标准
七、其他
第五章评标方法与程序
一、资格审查
二、投标无效情
三、评标方法与程序
四、政策扶持
五、根据《中国人民共和国政府采购法》第三十六条的规定，本项目招标出现下列情形之
一的，项目予以废标：
第六章投标文件有关格式
一、商务响应文件有关格式
1、投标函格式
2、投标承诺书
3、开标一览表
4、投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
5、资格条件及实质性要求响应表
6、与评标有关的投标文件主要内容索引表
7、投标标书情况汇总表
8、报价组成明细
二、相关证明文件格式
1、法定代表人身份证明
2、法定代表人授权书格式
3、投标人基本情况简介格式
三、技术响应文件有关表格格式
1、项目管理机构配备情况表
2、项目经理简况表
3、项目技术负责人简历表
4、近三年完成的类似项目情况表
5、正在施工的和新承接的项目情况表
6、拟投入的主要机械设备表
7、计划开、竣工日期和施工进度网络图
8、投标人基本情况表
9、承诺书
10、中小企业声明函
11、残疾人福利性单位声明函
12、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪记录的声明函
13、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
第七章合同通用条款及专用条款
第一部分合同协议书...................................................................................错误!未定义书签。
第二部分通用合同条款
第三部分专用合同条款
第八章图纸及工程量清单
第一章公开招标公告
项目概况：
2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化的潜在供应商应在上海市政府采购网获取招标文
件，并于2022-11-1411:15:00（北京时间）前提交投标文件。
根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海茸舜建设咨询有限公司受上海市松江
区泖港镇人民政府委托，对2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化进行国内公开招标，特邀
请合格供应商参加投标。
一、项目基本情况：
1、项目编号：SHXM-00-20221024-1004代理机构内部项目编号：RS-2022CG179
采购编号：1722-6370024140松采管（2022）672号
2、项目名称：2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：5761001.00元（国库资金：5761001.00元；自筹资金：0.00元）
5、最高限价：5761001.00元
6、采购需求：
包名称：2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化
数量：1
预算金额（元）：5761001.00元
简要规则描述：2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化，建设内容为墙面白化、精品菜
园建设、文化长廊、绿化景观提升、标识标牌设置、沟渠整治等内容。具体内容及要求以招
标文件、施工图及工程量清单为准。
7、合同履约期限：施工工期90日历天（开工日期以书面开工报告为准）
本项目是否接受联合体投标：不允许
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境
认证产品以及支持中小企业、福利企业、监狱企业等的政策规定；促进残疾人就业，执行财
库（2017）141号文，本项目面向大中小微企业采购。
3、本项目的特定资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体名单、
政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违
法失信行为记录名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行
人记录名单；
（3）投标人应具有独立承担民事责任能力的企事业单位及有效的营业执照等证明文件；
（4）具有中华人民共和国住房和城乡建设部房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资
质，且具备有效的安全生产许可证；
（5）不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022-10-24至2022-11-01，每天上午00:00:00~12:00:00，下午
12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：上海市政府采购网
方式：网上获取
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
提交投标文件截止时间：2022-11-1411:15:00（北京时间）
投标地点：“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn），现场：上海市松江区沪松
路27号3楼开标室。
开标时间：2022-11-1411:15:00（北京时间）
开标地点：“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn），现场：本项目采用上海政
府采购网-政府云平台网上开标方式，书面投标文件递交至上海市松江区沪松路27号3楼开
标室。届时请供应商代表持投标时所使用的CA证书、可上网的笔记本电脑、网上投标确认回
执原件、授权委托书及被委托人身份证原件及复印件（被授权人需为本公司在册员工，提供
社保在册证明；若法定代表人参加开标会的需提供法定代表人证明书原件及其身份证原件及
复印件）参加开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》及《关于上海市政府
采购云平台第二批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购
云平台进行。报价人在云平台的有关操作方法可以观看线上直播培训回看，也可登录采购云
平台查看培训操作手册或培训操作视频。
2、采购云平台在使用过程中如遇到问题可拨打服务电话400-881-7190进行咨询。
3、本项目采用电子化采购方式，合格的供应商可于本公告规定时间内在政采云平台免费获
取电子采购文件。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：上海市松江区泖港镇人民政府
地址：上海市松江区泖港镇新宾路358号
联系方式：021-57863638
2.采购代理机构信息
名称：上海茸舜建设咨询有限公司
地址：上海市松江区沪松路27号
联系方式：021-67856669*807
3.项目联系方式
项目联系人：王炜
电话：021-67856669*807
第二章投标人须知
前附（置）表
| 序号 | 目录名称 | 内容 |
| 1 | 项目名称 | 2022年泖港镇兴旺村农村人居环境优化 |
| 2 | 项目招标编号 | 详见招标公告 |
| 3 | 项目内容 | 详见“采购需求书” |
| 4 | 项目地址 | 泖港镇朱定村 |
| 5 | 最高投标限价 | 576.1001万元，超过最高投标限价作废标处理 |
| 6 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 交付日期 | 详见招标公告 |
| 9 | 招标人 | 招标人：上海市松江区泖港镇人民政府地址：上海市松江区泖港镇新宾路358号邮编：201607联系人：李俊毅电话：（021）57863638 |
| 10 | 招标代理机构 | 招标代理机构：上海茸舜建设咨询有限公司地址：上海市松江区沪松路27号邮编：201600联系人：王炜电话：（021）67856669*807传真：（021）67856669 |
| 11 | 投标人资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品以及支持中小企业、福利企业、监狱企业等的政策规定；促进残疾人就业，执行财库（2017）141号文，本项目面向大中小微企业采购。3、本项目的特定资格要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税 |
| 收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人记录名单；（3）投标人应具有独立承担民事责任能力的企事业单位及有效的营业执照等证明文件；（4）具有中华人民共和国住房和城乡建设部房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质，且具备有效的安全生产许可证；（5）不接受联合体投标。 | ||
| 12 | 招标代理工程费等费用 | 参照上海市建设和管理委员会沪建计联（2005）第834号文、上海市物价局沪价费（2005）第056号文规定关于发布«上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准»的通知所述向招标人收取招标代理服务费及专家评审费。其中专家评审费按沪建招（2018）3号文规定的标准按实另行计取。具体以财务监理审核意见为准。招标代理服务收费标准招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 13 | 工程量清单中给定的其它项目专业工程暂估价及暂列金额 | |
| 14 | 报名、发售招标文件 | 详见《招标公告》 |
| 15 | 现场验证 | 详见《招标公告》 |
| 16 | 现场踏勘 | 招标人不统一组织，投标人可自行踏勘 |
| 17 | 书面提问截止时间 | 对招标文件中的内容如有疑问，可要求澄清。请于请于获取采购文件或采购公告期限届满之日起7个工作日内以以书面（传真）形式告知招标代理单位（并电话确认）或网上电子投标平台提疑，招标代理单位将主动或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，及相应的顺延开标时间，并以书面形式通知所有投标方。上海茸舜建设咨询有限公司（联系电话：67856669*807）地址：上海市松江区沪松路27号若未在规定时间内提交疑问函或无疑问函，则视为对招标文件无疑问。 |
| 服费务类率型中标金额（万元） | 编制工程量清单 | 编制标底 | 招标代理费 |
| 100以下 | 0.37% | 0.37% | 0.31% |
| 100-500 | 0.35% | 0.35% | 0.31% |
| 500-1000 | 0.33% | 0.33% | 0.31% |
| 1000-3000 | 0.29% | 0.29% | 0.285% |
| 暂列金额名称 | 暂列金额(元) | 备注 |
| 合计 |
| 18 | 答疑会（如有） | 不召开 |
| 19 | 招标文件澄清或修改（如有） | 通过“上海政府采购网”发布澄清或修改公告或现场领取招标补充文件 |
| 20 | 投标保证金 | 投标保证金：/元（本项目不提交）形式：银行贷记凭证、电汇或网上银行所有投标书都应附有/元人民币的投标保证金（汇款证明），于投标截止时间前提交并在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）上操作确认。投标人须在投标截止时间将投标保证金汇入上海茸舜建设咨询有限公司开户银行账号中（须在汇款凭证附言处注明项目名称）。在投标截止时间投标保证金未到账的投标人的投标将被拒绝。汇款信息如下：单位全称：上海茸舜建设咨询有限公司开户行：上海农商银行松江支行账号：50131000641379290注：如若未及时提交缴纳投标保证金信息让招标代理确认，则认定此次投标无效。投标保证金需从投标基本账户支出。 |
| 21 | 投标有效期 | 90天 |
| 22 | 履约担保 | 不提供提供，履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的履约保函或履约保证金履约担保的金额：中标金额的% |
| 23 | 投标文件份数 | 电子投标文件壹份（电子采购平台上传）；纸质投标文件正本壹份、副本陆份，此书面投标文件仅限于存档，为上传至网上的投标文件PDF打印件；电子版投标文件：所有投标文件的电子光盘或U盘一份（指所有投标文件的签字盖章后成稿的扫描件，含GBQ6文件）。 |
| 24 | 投标文件有效性 | 投标文件纸质版与上海政府采购网上的电子投标文件不一致，以上海政府采购网上的电子投标文件为准 |
| 25 | 投标文件提交地点、截止时间 | 投标截止时间：2022年11月14日11点15分（以电子采购平台显示时间为准）地点：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台http://www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统提交。纸质投标文件提交至：上海市松江区沪松路27号3楼会议室 |
| 26 | 开标时间、地点 | 开标时间：2022年11月14日11点15分开标地点：上海市松江区沪松路27号3楼会议室，在上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）电子平台进行在线开标。（具体会议室详见一楼进厅显示屏） |
| 27 | 投标签收 | 各投标人应在投标截至时间前尽早加密上传投标文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在电子采购平台的签收情况，并打印签收回执。以免因临近投标截至时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标（响应）文件视为投标（响应）未完成，投标失败。 |
| 28 | 投标人开标时需携带材料 | 1）投标时所使用的CA证书，可无线上网的笔记本电脑；2）网上投标确认回执原件；3）授权委托书及被委托人身份证原件和复印件（被授权人需为本公司在册员工，提供社保在册证明；若法定代表人参加开标会的需提供法定代表人证明书原件及其身份证原件及复印件）；4）纸质投标文件正本壹份、副本陆份。5)所有参与政府采购有关现场活动的人员，应持72小时内核酸检测阴性证明，主动完成扫描“场所码”、测温、实名登记等工作，在场所内全程佩戴口罩，保持安全社交距离，不得随意走动或擅离座位。 |
| 29 | 格式 | 所提交的文件及格式应符合《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采[2012]22号）的相关规定 |
| 30 | 评标办法 | 采用综合评分法 |
| 31 | 付款办法 | 合同签订后支付合同价的30%（指扣除暂列金额、专业工程暂估价、安全防护及文明施工措施费报价、生产工人社保费及相关规定后剩余的合同价）以及安全防护及文明施工措施费报价的50%作为工程预付款；经施工监理、财务监理单位和招标人核实月工程量后，在30天内向承包人支付已核实工程量价款的70%；工程竣工验收通过后支付至合同总价的80%（若有重大变更，需双方另行协商确定），待审价结束后付至审定价的97%，留审定价3%的工程款待工程缺陷责任期满后无息支付；生产工人社会保险费由承包单位每月按缴纳的社保凭证向建设单位申请核付，按实结算。 |
| 32 | 资格审查 | 1、投标人存在下列情况之一的，投标无效：（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（若招标文件有要求）（2）资格条件不符合国家规定和招标文件要求；（3）投标人名称与投标报名时的营业执照、资质证书等不一致，或无效的；（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（注：以上条款无需在电子投标文件中标记，投标人可在电子投标文件中任意位置标记匹配，采购代理机构将如实记载并提交评标委员会审核确认）2、按照招标文件要求提供以下资格条件材料：（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件以及招标文件要求的资质证书等，本项目资质证书：房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质和企业安全生产许可证；法定代表人直接投标的应提供法定代表人证明书及法定代表人身份证；委托授权人投标的应提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；（2）财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；说明：提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（需盖公章及法定代表或其授权人签字）；（4）招标人将在开标后、评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购 |
合理化建议需经发包人确认，节约的工程费用以工程财务监理单位出具的审价报告金额为
准。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取公开招标或采购的方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取区政府86号文件规定的方式确
定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
（1）暂估价项目由承包人直接实施。
（2）暂估价项目专业工程由发包人和承包人共同确定分包单位。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：本合同价中的暂列金额由发包人掌握使用，发包人按
照合同约定支付暂列金额后的余额归发包人所有。
11.价格调整
| 对于市场价格波动是否调整合同价格的约定：因本项目工期较短且为人居环境改造项目， | 对于市场价格波动是否调整合同价格的约定：因本项目工期较短且为人居环境改造项目， |
| 主要分项及主要材料比较单一，人、材、机单价最终不予调整。 |
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：详见合同专用条款11条。
风险费用的计算方法：已在投标报价中包干计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：详见合同专用条款11条。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：
（1）本工程全部工程材料、制品原则上均由中标人负责采购、运输到施工现场并保管，
同时，对产品质量按《上海市建设工程材料管理条例》全面负责。凡施工用的各种材料、成
品、半成品都必须符合质量标准和设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证，且符合上海
市建筑工程有关建筑材料使用规定。业主保留对部分主要材料、设备招标人提供或招标人指
定乙购的权力。
（2）工程使用的材料、制品均应按规定进行现场取样试验，并提供相应试验报告，试
验费用由投标人在工程量清单综合单价中考虑并自理，一旦中标，该费用包干使用，不予调
整。
（3）所有按设计与工程规范要求以及为取得政府、行业主管部门批准所需的任何检测
的费用（如桩基检测、室内环境检测等费用），均由投标人在投标报价措施费中自行考虑并
—102—
包干，一经中标，不再进行任何费用与工期的调整。
（4）中标人在施工前对招标人提供、招标人指定乙方采购范围的材料、设备，可向招
标人介绍供货商，提供该材料设备的样品、样本及价格等相关资料，报招标人选择和确定。
乙供材料、设备采购前也应报招标人和施工监理知晓，在施工中发现质量问题，中标人必须
免费更换其他由招标人认可的合格材料、设备，并不得延长工期。如因施工方造成工期延长
的，将支付同比例延期付款，直至同比率扣款承担违约责任。乙方应在施工组织设计中明确
招标人提供材料和招标人分包材料进场计划并经施工组织设计批准后生效。
（5）投标人应根据工程现场及周围环境，自行确定施工现场需拆除建、构筑物、地上
地下所有障碍物及拆除后建筑垃圾外运等内容，并计入措施费报价包干。一经中标后，不得
再就上述内容提出费用及工期的任何要求。
（6）本工程若在施工中对原有道路、绿化、管线、设施和装置等损坏，中标人应及时
进行修复复原或加固保护等，所涉及费用，经现场踏勘后自行报入措施费报价中，包干使用，
一经中标，不得再以任何理由进行调整。
（7）投标人应根据现场踏勘自行做好土方内运、场内建筑垃圾、余土、淤泥外运或缺
土购置，砂石用量和费用估算等内容的计算工作，且按相关规定、业主要求（整体平衡）执
行好土方专运工作，相应费用自行计入措施费中，包干使用，一经中标，不得以任何理由予
以调整增减。
（8）投标人应做好对本工程施工过程中发生的行车干扰而采取的道路交通组织措施等
工作，相应费用自行计入措施费中，包干使用，一经中标，不得以任何理由予以调整增减。
（9）本项目施工中若有松土、池塘、明浜、暗浜、淤泥等，投标人应根据现场勘查情
况并结合地质勘察报告、施工经验，自行确定处理方案并在施工组织中明确，费用在措施项
目清单中细化，且发生的全部费用计入措施项目清单报价包干，一经中标，不得以任何理由
予以调整增减。
（10）中标人应在工程结束后的一个月内完成相应工程签证办理手续，逾期未完成办理
的视为中标人自动放弃该项权力。
（11）结算原则及具体操作程序按照“《建设工程价款结算暂行》办法（财建[2004]369
号）”文件规定执行。
（12）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施
工方案变更，除混凝土、钢筋混凝土模板及支架与脚手架措施项目发生变化（原措施费中已
有的措施项目，按原措施项目费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根
据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包单位、财务监理单位确认后可调整）
—103—
外，其他措施费用均不予以调整。
（13）二次驳运、运输困难等条件措施费中包干。
（14）土质监测、有害土质改良措施费中包干。
（15）设计图纸以外的填土工程由建设单位自行解决，资金自负。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同生效后15个工作日内，支付中标合同价的30%（指扣除暂
列金额、专业工程暂估价、安全防护及文明施工措施费报价、生产工人社保费及相关规定后
剩余的合同价）以及安全防护及文明施工措施费报价的50%作为工程预付款；
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
12.3计量
12.3.1计量原则
| 工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其上海市建设工 | 工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其上海市建设工 | |
| 程工程量清单计价应用规则及2016定额。 | 程工程量清单计价应用规则及2016定额。 |
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约
定进行计量：。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后支付合同价的30%（指扣除暂列金额、专业工程暂估价、
安全防护及文明施工措施费报价、生产工人社保费及相关规定后剩余的合同价）以及安全
防护及文明施工措施费报价的50%作为工程预付款；经施工监理、财务监理单位和招标人核
实月工程量后，在30天内向承包人支付已核实工程量价款的70%；工程竣工验收通过后支
付至合同总价的80%（若有重大变更，需双方另行协商确定），待审价结束后付至审定价的
97%，留审定价3%的工程款待工程缺陷责任期满后无息支付；生产工人社会保险费由承包单
位每月按缴纳的社保凭证向建设单位申请核付，按实结算；
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
。
12.4.3进度付款申请单的提交
—104—
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
。
（2）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：
。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法
为：。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：
。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：。
14.竣工结算
—105—
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执
行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：不收取，最后一笔工程款支付方法为待本工程质
量缺陷责任期满后一个月内结清。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留
工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式：/。
质量保证金采用以下第种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的
支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：
（1）保证金的返还方式：发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同
承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返
还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责
任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答
复，视同认可承包人的返还保证金申请。
（2）保证金预留期限：本工程依据关于印发〈建设工程质量保证金管理行暂办法〉的
—106—
通知》（建质[2005]7号）的规定确定本工程的缺陷责任期即保证金预留期限为一年；
（3）保证金在缺陷责任期内不计利息；
（4）缺陷责任期的期限及计算方式：本工程的缺陷责任期为一年，缺陷责任期的期限
从建设单位组织竣工验收合格之日起至规定的期限为止；
（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用争议的处理程序：当和解或调解不成时，
将争议提交松江区仲裁委员会以仲裁方式解决；
（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式：因中标人工程质量等原因造成的损失从质量
保证金中扣除，给发包人造成的损失超过质量保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以
赔偿。
。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：
。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责
任：。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责
任：。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由
他人实施的违约责任：
。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因
导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责
任：。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：。
（7）其他：。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
—107—
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
名义编制的其他文件的费用承担方
式：。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）经气象部
门确认的20年一遇的风、雨、雪等特大自然灾害。（2）地震部门确认的距震中在10公里
内的5级以上地震（3）战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、
火灾。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向上海仲裁委员会松江仲裁中心仲裁委员会申请仲裁；
（2）向松江区人民法院起诉。
—108—
签约各方：
甲方（盖章）:，乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签章）：法定代表人或授权委托人（签章）：
日期：[合同中心-签订时间]，日期：[合同中心-签订时间_1]
合同签订点:网上签约
—109—
—110—
第八章图纸及工程量清单
详见上传的图纸及招标工程量清单
—111—
联系我们
上海总部：上海市浦东新区中科路1750号1幢张江科学之门模力社区606-607室
无锡分公司：无锡市新吴区江溪路77号北航投资（无锡）科创中心303室
邮 箱：bd@datauseful.com
给力助理小程序
给力讯息APP
给力商讯公众号
服务协议
版权所有©上海优司服信息科技有限公司 沪ICP备2022009382号 沪ICP备2022009382号-1
返回顶部