候机楼中央空调主机(麦克维尔)开机检查项目询价文件 编号：XIAFHG-19-2 公司： 我公司候机楼中央空调主机(麦克维尔)开机检查项目拟以询价方式确定实施单位，现邀请贵司参加,并将有关事项说明如下: 一、项目实施地点：福州长乐国际机场候机楼。 二、工期：整体项目应于2019年12月31日前完成。 （1） 制冷主机季节性开机检查及零部件更换工作应于2019年3月31日前完成。 （2） 常规检查工作时间：2019年1月至2019年12月，频次：每月一次 。 （3） 年度季节性关机检查工作应于2019年12月31前完成 。 三、 质量保证期： 报价人应提供不低于一年的整体项目质保期。 四、工作内容及技术要求：详见附件二。 五、项目实施单位资质要求： 必须是符合并承诺履行本询价文件各项规定的企业法人，具备 空调制冷设备维修经营范围或机电设备安装三级以上资质，且 企业必须是麦克维尔厂商、麦克维尔授权的经销商、麦克维尔授权的代理商或麦克维尔授权的维保单位， 具有良好的售后服务。 六、资格审查材料： 应包括公司或企业有效的营业执照、资质证书复印件、麦克维尔授权函复印件、售后服务承诺及同类已完成项目的书面证明。（复印件上应注明“此复印件与原件内容一致”，并加盖公章） 七、报价文件的要求：1、资格审查材料；2、报价明细表（按附件一格式制作）；3、 施工组织方案、施工进度安排及施工人员安排。报价文件必须全部密封，密封处应盖有报价人法定代表人印章或法人单位公章。 八、报价须知：报价人应向我司一次报出不得更改的价格，填写后不得涂改，否则报价无效。报价总价须含 本询价项目所需的材料费、人工费、安装、维修、检测调试及其他所有费用。 九、报价无效的情况：1、资格审查不符合要求；2、报价文件中报价单位名称未标注或未加盖报价单位公章；3、报价文件超过报价文件递交截止时间送达；4、报价内容不符合询价文件要求；5、报价文件密封不符合询价文件要求的。6、报价人有弄虚作假或串通报价等行为的；7、报价人不同意合同主要条款的；8、总报价超过我司设定的最高控制价人民币玖万玖仟贰佰陆拾元整；9、报价文件不能实质性响应本询价文件的其他情形。 十、询价程序安排： 1 、2019年1月14日前发询价邀请书。 2 、报价文件提交截止时间：2019年1月18日10：10前。报价文件可由各供应商现场当面递交或以邮寄形式提交（以邮件签收时间为准），报价文件密封必须符合要求。 3 、2019 年1月18日10:10由我司有关单位人员组成询价小组，准时统一打开报价书查看报价情况。 4 、经本公司询价小组评审，从符合要求的报价人中，选择有效报价最低（即符合项目技术、质量、服务要求，且报价最低）的报价人为项目实施单位。 5 、2019年1月25日前书面通知询价结果。 十一、联系方法： 联系地址：厦门兆翔物业服务有限公司福州分公司 地址：福州长乐国际机场内 联系人：熊先生 联系电话：0591-28013030 邮编：350209 投诉举报受理 : 黄先生、茅先生，电话 :0591—28013417 元翔（福州）国际航空港有限公司 二○一九年一月十四日 附件一 报 价表

序号	项目		品牌、型号、 规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	中央空调冷水机组年度季节性开机			2	台
2	压缩机启动柜/红外照相分析		/	2	台
3	压缩机运行振动分析		/	2	台
4	中央空调冷水机组年度季节性关机		/	2	台
5	2 、3#冷水机组常规检查		/	24	台次
6	更换耗材	油过滤器	麦克维尔	2	台
		冷媒过滤器	EK-415	2	个
		更换2#冷冻油	RL-32H	60	L
		2 、3#冷媒补充	R134A	200	KG
7	配件	相序保护器		2	个
		高精度可调电阻器		2	个
		油泵电容器		2	个
1-7 项包干总价合计(大写)：人民币 元(￥ )

项目说明： 1 、以上报价已包含设备、材料费、人工费、安装、检测调试及其他所有费用。 2 、工期：我司承诺严格按照询价文件规定的工期完工。 3 、整体项目质量保证期： 年。 报价单位名称：(盖章) 代表人：（签名） 联系电话：
附件二 候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目 工作内容及技术要求 一、 工程概述 元翔福州空港麦克维尔冷水机组已运行多年，电器元件、换热器等部件老化，需对其进行深度检测，校验，更换易损件，以提高设备运行的安全性、可靠性。 二、 工作内容 1. 设备概况：

设备名称	离心式冷水机机组
规格型号	PEH126MAU59F/E3612/C3612/134a( 英文显示)
数量	3 台
制冷剂	R134a
润滑油型号	McQuay A 润滑油
控制盘	MicroTech 200

2. 年度季节性开机工作内容（工作时间：2019年3月31日前，频次：一次）

序 号	工 作 内 容
1	压缩机检测项目见附表1《麦克维尔空调机组压缩机检测及运行控制检测项目》。
2	运行控制检测项目见附表1《麦克维尔空调机组压缩机检测及运行控制检测项目》。
3	主机历史运行数据的记录、备份；设定运行的参数和安全保护报警值，对传感器信号进行校正。
4	启动柜检查
4.1	检查接触器触点并清洗和研磨触点，检查接触器的动作是否灵活，触点是否啮合紧密并调整，检查连锁机构是否动作可靠并调整，紧固所有接线并紧固接线头。做好检查记录。
4.2	检测电源电压及相序，检测控制变压器的输出电压。若不正常须调整，并做好检测记录。
4.3	校对保护器的设定参数，并做好记录。
4.4	引用临时电源，测试启动柜的运行情况，测试保护装置的可靠性。并做好记录。
4.5	检测并调整电流互感器的阻值，并作做好记录。
4.6	压缩机马达对地绝缘电阻半年检查一次并作好记录，记录指示了绝缘破坏情况：如果读数为5MΩ或以下表明绝缘层可能失效，必须作进一步检查。
4.7	检查加热器工作情况。
4.8	启动柜整体卫生清扫，做到整洁干净、无灰尘、无异物，保障电线电缆、电气元器件正常使用。
5	检查微电脑控制箱
5.1	检测输入电压，检查控制箱内输入、输出板、排气压力控制板的工作情况，并作处理和记录。
5.2	检查微电脑的控制参数设定值，校验微电脑显示的压力、温度值，并作记录。
5.3	用服务测试功能，对微电脑控制的电器进行试动作测试，检查启动器控制、油泵控制、机组增减载控制、油冷电磁阀控制、 冷却塔水泵控制等，并做好记录。
5.4	模拟启动压缩机，测试微电脑的控制程序是否正常，测试微电脑的保护功能，并做好纪录。
6	检查油
6.1	观察和分析冷冻油的颜色和混浊程度。做好记录。
6.2	检查油位并记录。
6.3	提交冷冻油质分析报告。
7	测试机组的增减载系统
7.1	检查减载电磁阀。做好记录。
7.2	检查增载电磁阀。做好记录。
8	泄漏检查，对4#主机进行全面的保压捡漏，并补充冷媒。
9	提交年度季节性开机检查报告，应包含设备现状评估，配件更换及改进建议和方案、冷水主机运行状况、安全控制设定、报警记录等。
10	为检验季节性开机检查效果，每月应对冷水主机进行一次运行状况检查和评估，提交检查报告。

3. 深度检测工作内容（具体实施时间 以甲方通知为准 ，频次：一次）

序 号	工作内容
1	离心压缩机运行震动分析。
2	压缩机启动柜红外线热成像分析。

以上深度检测工作，需提供图像及分析、检测报告。 4. 常规检查工作内容（工作时间：2019年1月至2019年12月，频次：每月一次）

序 号	工作内容
1	检查供电电压。
2	检查所有外部电气联动的工作情况。
3	检查冷水机组运行状态。
4	对制冷剂或润滑油检漏。
5	检查油泵及压缩机电加热器的工作情况。
6	检查油压降。
7	检查冷却塔并仅告知其运行状况。
8	检查冷却塔旁通系统并仅告知其运行状况。
9	每次常规检查工作完成后提交检查报告。

5. 年度季节性关机检查工作内容（工作时间：2019年12月31日前，频次：一次）

序 号	工 作 内 容
1	启动柜检查
1.1	检查接触器触点并清洗和研磨触点，检查接触器的动作是否灵活，触点是否啮合紧密并调整，检查连锁机构是否动作可靠并调整，紧固所有接线并紧固接线头。做好检查记录。
1.2	检测电源电压及相序，检测控制变压器的输出电压。若不正常须调整，并做好检测记录。
1.3	校对保护器的设定参数，并做好记录。
1.4	引用临时电源，测试启动柜的运行情况，测试保护装置的可靠性。并做好记录。
1.5	检测并调整电流互感器的阻值，并作做好记录。
1.6	压缩机马达对地绝缘电阻半年检查一次并作好记录，记录指示了绝缘破坏情况：如果读数为5MΩ或以下表明绝缘层可能失效，必须作进一步检查。
1.7	检查加热器工作情况。
1.8	启动柜整体卫生清扫，做到整洁干净、无灰尘、无异物，保障电线电缆、电气元器件正常使用。
2	检查微电脑控制箱
2.1	检测输入电压，检查控制箱内输入、输出板、排气压力控制板的工作情况，并作处理和记录。
2.2	检查微电脑的控制参数设定值，校验微电脑显示的压力、温度值，并作记录。
2.3	用服务测试功能，对微电脑控制的电器进行试动作测试，检查启动器控制、油泵控制、机组增减载控制、油冷电磁阀控制、 冷却塔水泵控制等，并做好记录。
2.4	模拟启动压缩机，测试微电脑的控制程序是否正常，测试微电脑的保护功能，并做好纪录。
3	检查油
3.1	观察和分析冷冻油的颜色和混浊程度。做好记录。
3.2	检查油位并记录。
3.3	提交冷冻油质分析报告。
4	测试机组的增减载系统
4.1	检查减载电磁阀。做好记录。
4.2	检查增载电磁阀。做好记录。
5	机组最后一次运行检查
5.1	检测冷凝器、蒸发器进出水压差是否符合机组的运行要求，调整冷凝器、蒸发器水量，检查水质并做好记录。
5.2	检查冷媒系统的阀门是否处在开启状态，打开所有阀门，并做好记录。
5.3	启动冷水机组，观测电机马达转向是否正确，及启动转换是否正常，同时观察冷却电机情况。观测冷冻油位，并做好记录。
5.4	观察冷媒在干燥过滤器的压力差，并做好记录。
5.5	调整控制机组运行时的增减载，使机组的稳步运行。
5.6	检测并调整压缩机运行电流的实测值与电脑显示值相符。
5.7	适时校验微电脑检测的冷媒压力和温度值。并做好记录。
5.8	调整机组的运行参数，使机组运行在最佳状态。
6	提交年度季节性关机检查报告，应包含设备现状评估，配件更换及改进建议和方案、冷水主机运行状况、安全控制设定、报警记录等。

6. 零部件更换及检测

序号	更换耗材	规格型号	数量	单位	备注
1	油过滤器	麦克维尔	2	台
2	冷媒过滤器	EK-415	2	个
3	更换2#冷冻油	RL-32H	60	L
6	主机冷媒补充	R134A	200	Kg

7. 配件

序号	更换耗材	规格型号	数量	单位	备注
1	相序保护器		2	个
2	高精度可调电阻器		2	个
3	油泵电容器		2	个

三、 工程技术标准及要求 1． 工艺要求 (1) 新配件要求提供供应商或生产商相关证明。 (2) 配件更换安装完毕，对各管路系统检漏，保证管路无泄露。 (3) 检查并修正油温控制系统的输出信号，校正6个压力传感器及12个温度传感器，校验微电脑显示的压力、温度值。校验后压力、温度值偏差应保证机组运行需求。 (4) 按照麦克维尔操作维护手册，对主机进行一次检查。对微电脑控制的电器进行试动作测试，检查启动器控制、油泵控制、机组增减载控制、油冷电磁阀控制、冷却塔控制等并修正；修正后应提交测试报告。 (5) 检查微电脑的控制参数设定值并修正，保证主机运行稳定，提交调整前后各参数设定值报告；冷水主机投入运行后 2 个月，再进行一次检查，检验运行效果，并提交报告。 (6) 冷水主机更换配件后，开机试运行净油压不低于报警设定值，机组应正常，并提交首次运行参数（与机组微电脑连接的直接打印参数）。 (7) 检查人员必须取得麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司授权麦克维尔冷水机组调试、维修、保养资格授权书。 2 ．施工要求 (1) 施工方进场施工应严格遵守《候机楼工程质量安全文明施工管理细则》，并接受安全教育。 (2) 施工方必须制定严格的施工安全保障措施，承担全部施工安全责任。 (3) 施工期间施工方应派现场负责人在现场督导、协调工作，还应设置施工安全员并佩戴袖标。 (4) 施工前应如实填写《候机楼施工用电申请单》， 施工用电获得批准后应严格按照甲方《候机楼施工用电管理规定》操作, 严禁擅自插接电源或改变电源线路。 (5) 施工方应在施工前提交施工组织方案，经甲方审核同意后方可实施。 (6) 施工前提交施工进度表、施工主要材料清单、工具清单及其他需要报审的材料。 (7) 施工材料进场，应通知监管负责人到场验收合格后方可使用，并办理验收手续。 (8) 施工中涉及中间验收程序时，必须经过中间验收合格后，方可进行下一道施工工序。如未经验收就进行下一道工序，甲方可责令停止施工，重新拆封检查，由此造成的一切损失将由乙方自行承担。 (9) 施工方应做好施工现场防护和警示，对原有设备、设施应做好防护，承担在施工过程中对原有设备、设施造成破坏的全部责任，并进行恢复或予以赔偿。因乙方原因造成未在工程量清单内的其它设备设施性能降低，乙方应负责修复直至恢复其原性能。 (10) 每日施工结束时，施工方应负责施工现场清理工作，施工垃圾应安要求集中堆放至制定地点。 (11) 施工场地应保持清洁，无施工遗留物、生活垃圾等不属于建筑物原有设施物品。 (12) 乙方进行施工作业时，不得影响机场正常运行和服务，如因乙方原因造成机场经济损失的，由乙方无条件承担赔偿。 四、验收标准 （1） 施工应符合《通风与空调工程施工质量验收规范GB50234-2002》要求。 （2） 施工应保证冷水机组的正常运行，各项运行参数符合麦克维尔厂家技术规范要求。 （3） 工程施工结束后施工方应按《翔业集团建设工程管理规定》提交竣工资料及项目工作内容要求的各项检查、测试书面报告。 五、服务要求 (1) 乙方应保证冷水机组在正常使用情况下，自甲方验收接受起的至少一年内运转良好（免费保修期不低于一年）。 (2) 乙方应提供至少一年的设备保证运行服务。即对设备的检查服务涵盖所有维修配件和检查材料，以及压缩机损毁的安全保证。 (3) 维修更换配件及材料需提供清单及报价单。 (4) 质保期内，甲方在正常使用情况下，机组出现较大故障时，乙方应在接到甲方维修通知后2小时内到达现场，并于4小时内排除故障，并提供维修报告。 附表1：

麦克维尔空调机组压缩机检测及运行控制检测项目
序号	操作项目	达标要求
1	Ⅰ压缩机
2	A 、操作评价（记录和分析）
3	B 、电机
4	Megxgt 线圈	卸除连接电缆，检测对地电阻，要求100MΩ以上
5	电压（在10%以内）	全天候电压应该要求在380V ±10%
6	最后检验	检测启动柜接头和电机瓷瓶，要求结合面干净，紧密无杂质
7	电机冷却（检查温度）	检测电机冷却效果，要求运行时电机温度在55℃以下
8	C 、润滑系统
9	油路温度	设备在运行时，供油温度要求控制调整在37-39度之间
10	冷水（制冷剂）温度	润滑系统的冷却介质稳定在7-12度之间
11	油冷过滤器（水）	油冷却过滤器完整不破漏堵塞，定期清洗
12	油冷电磁操作	控制电脑转为测试模式，手动操作油冷电磁阀，阀体通畅，磁力正常
13	油分析	按照麦克维尔标准送交广州分析中心进行化验
14	油外观（颜色、质量）	基本的要求是颜色透明，目测无杂质
15	更换油过滤器	油过滤器两端压降不得超过300Pa,油过滤器颜色不得变色发黑
16	D 、叶片操作
17	压缩机装载	测试模式，手动增载测试，过程控制在30-60秒
18	操作手动开关	手动/自动开关，电脑和动作机构反应灵敏
19	记录电机电流	满载时记录电流数据
20	压缩机卸载	测试模式，手动减载测试，过程控制在30-60秒
21	操作手动开关	手动/自动开关，电脑和动作机构反应灵敏
22	记录电动电流	记录40%时最低电流
23	叶片同步	记录手动开关时叶片的同步情况，记录自动模式是叶片与水温之间的同步
24	观察水温或记载电流	在水温为7度是记录满载电流是否溢出
25	Ⅱ、运行控制
26	A 、检查LRT 安装和操作
27	检查叶片控制安装和操作	测试模式下，叶片的控制灵活，指示灯能配合完成动作
28	检查电机限制安装和操作	电机电流的极限设置，并测试达到极限时，运行电脑能发出减载指令
29	检查电机限制载荷控制	单电机载荷达到极限时，检测电脑是否已发出稳定信号或者减载指令
30	检查负载平衡操作	当负载和水温达到平衡时，机组必须能够控制叶片稳定在平衡点，不得游离
31	检查油泵触点	油泵4个触点干净，接触面良好，不粘连，不发热，不松动
32	B 、保护控制
33	测试的操作
34	三级警报延迟	三级警报分级测试，稳/减/停
35	泵联锁	一级泵和二级泵连锁测试是否正常
36	冷热油温度开关	润滑油，油缸油温控制开关是否正常
37	喘振保护延迟	当机组达到喘振温度超过3秒时保护是否启动
38	高、低压开关	测试机组保护开关是否工作正常不可模拟
39	高吸气温度开关	不超过R+27.8℃
40	高排气温度开关	高排气温度不得超过71℃
41	低压增量开关	开
42	油泵分压开关	开
43	油泵安全计时器	30-60 秒 开
44	油泵延时开关	30-60 秒 关
45	控时系统	校正
46	叶片关闭开关	全闭时关

附件三 候机楼中央空调主机(麦克维尔)开机检查项目合同（草案） 合同编号：XIAFH-19- 签订时间：2019年 月 日 签订地点：福州长乐机场 甲方：元翔（福州）国际航空港有限公司 电话：0591-28013362 传真：0591-28013368-3283 地址：中国福州长乐国际机场内 邮编：350209 乙方： 电话： 传真： 地址： 邮编： 根据福州空港候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目询 价 结果（编号：XIAFHG-19-2）及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程项目协商一致，签订本合同： 1． 工程概况： （ 1 ）工程名称： 候机楼中央空调主机（麦克维尔）深度检查维修项目 。 （2）工程地点：福州长乐国际机场候机楼内。 （3）工程内容及施工技术要求：详见合同附件1《候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目工作内容及技术要求》。 （4）承包方式：包工包料，总价承包。 2 ．工期、实施地点及实施方式： （1）项目具体工期：整体项目应于2019年12月31日前完成。 A 、 制冷主机季节性开机检查及零部件更换工作应于2019年3月31日前完成。 B 、 常规检查工作时间：2019年1月至2019年12月，频次：每月检查一次，每月检查的具体实施时间 以甲方通知为准 。 C 、 年度季节性关机检查工作应于2019年12月31前完成 。 （2）实施地点：福州长乐国际机场候机楼内甲方指定地点。 （3）实施方式：乙方负责完成本合同附件1中各项具体工作，乙方承担项目实施所需的全部物料及运输、装卸、搬运等所有费用。 3 ．合同总价：人民币 元整（￥ ），该合同总价包括拆除旧材料、新材料采购、劳务、安装、维护、清理、利润、税金、施工措施费、规费、合同风险及乙方施工人员隔离区通行证制证等所有费用。 施工项目和具体金额如下：

序号	项目		品牌、型号、 规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	中央空调冷水机组年度季节性开机			2	台
2	压缩机启动柜/红外照相分析		/	2	台
3	压缩机运行振动分析		/	2	台
4	中央空调冷水机组年度季节性关机		/	2	台
5	2 、3#冷水机组常规检查		/	24	台次
6	更换耗材	油过滤器	麦克维尔	2	台
		冷媒过滤器	EK-415	2	个
		更换2#冷冻油	RL-32H	60	L
		2 、3#冷媒补充	R134A	200	KG
7	配件	相序保护器		2	个
		高精度可调电阻器		2	个
		油泵电容器		2	个
1-7 项包干总价合计(大写)：人民币 元(￥ )

4 ．付款方式： （1）合同附件1第二条所列工作内容全部完成并经甲方最终验收合格后，甲方在收到乙方提供的合同总价100%金额的增值税普通发票和双方签署的最终验收报告后30个工作日内，支付合同总价的95%；剩余合同总价的5%作为质保金，在本合同整体项目壹年质保期满且经甲方确认无质量问题后30个工作日内无息支付。 （2）履约保证金：本合同签订的次日乙方应向甲方缴纳合同总价10%的履约保证金，作为乙方履行本合同的担保，该保证金将在合同整体项目完成并经甲方最终验收合格后，且经甲方确认乙方没有任何违约行为的情况下不计息返还。甲方任何时候均有权从履约保证金中扣除因乙方违反本合同导致甲方损失的赔偿金或违约金。 5. 品质担保：合同整体项目质保期为 年，质保期自合同整体项目完工并经验收合格之日起算。项目施工质量要求详见合同附件1。质保期内，若发生产品质量问题，乙方应根据甲方要求免费更换；若发生安装施工质量问题，乙方应根据甲方要求免费维修。乙方接到甲方维修通知后，应于2小时内到达现场，并于4小时内排除故障，否则甲方有权请他方维修，所发生费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除上述费用。同时，乙方还应按本合同第8条第（4）款承担违约责任。保修期内乙方不能以甲方指定的产品出现质量问题为由而减轻保修责任。 6. 项目实施： （1）乙方应严格按照合同规定进行生产及安装，并严格按照报价文件中“施工组织方案、施工进度安排”安排施工，若施工计划发生改变，乙方应提前以书面形式通知甲方，同时应提交新的施工计划表，征得甲方同意后方可进行。 （2）本项目所用设备、材料必须符合甲方要求及国家有关规定，乙方自行采购的材料质量不符合要求，一经甲方发现，乙方应无条件返工，工期不予顺延；个别材料确需用替代品的，乙方应提前24小时通知甲方代表，进行书面确认。 （3）乙方必须制定严格的施工安全保障措施，遵守机场内部施工安全有关规定，承担全部施工安全责任。乙方进场施工时，应严格遵守《候机楼工程质量安全文明施工管理细则》（详见合同附件2），并按照该细则约定承担相应的责任和义务。 （4）乙方应做好施工现场甲方原有其他设施、设备的保护，承担在施工过程中对其他设施、设备造成破坏的全部责任，并进行恢复或予以赔偿。 7. 检验与验收： （1）本合同第2条第（1）款约定的各项工作完成后，由甲方组织分项目验收，验收合格后，双方签署分项目验收合格报告。 （2）合同整体项目竣工后，乙方将相关资料报送甲方检查合格后，甲方在收到乙方的书面验收申请后5个工作日内按照合同附件一的要求组织整体项目的最终验收，最终验收合格后，双方签署最终验收报告。 8. 违约责任： （1）乙方未按本合同第4条第（2）款规定按时足额支付履约保证金，甲方有权立即终止本合同并要求乙方支付合同总价20％的违约金。 （2）除人力不可抗拒原因外，乙方如不能按合同规定的时间完工，每逾期一天，应向甲方支付人民币壹仟元的违约金，乙方逾期20个日历天仍未能完工的，甲方有权单方解除本合同并拒付合同款，乙方除支付上述逾期违约金外，还应另外向甲方支付合同总价20%的违约金；甲方如不能按期付款，每逾期一天，应向乙方支付应付款千分之一的违约金。 （3）工程质量达不到合同规定的要求的，乙方应在甲方限期内返工，因此造成工期延误的，按上款支付逾期违约金。经返工后仍无法达到要求的，甲方有权拒付工程款，乙方除支付上述逾期违约金外，还应另外向甲方支付合同总价20％的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担所有造成的损失。 （4）质保期内，若乙方实际的维修响应（指到达现场或排除故障）时间不满足本合同第5条要求的， 每次应向甲方支付违约金人民币伍佰元，同时甲方有权另请他人维修，乙方还应承担相关的维修费用。 （5） 甲方有权直接从未付合同款项和履约保证金中扣除乙方根据本合同约定应付未付的违约金、赔偿金等。 （6）本合同约定的违约金（包括但不限于本条的约定）无法弥补甲方损失的，乙方应继续承担相应的赔偿责任。 9. 争议解决方式：凡因执行本合同所发生的或与合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方都可以诉诸人民法院，本合同争议的管辖法院是甲方所在地人民法院。 10 ．通知送达： 甲方确认以公司注册地址作为本合同项下法律文书的送达地址；乙方确认甲方或司法机关可以采取挂号信（或快递）、传真、电子邮箱等通讯方式送达法律文书，乙方确认法律文书的有效送达地址为：通讯地址： ，传真： ，电子信箱： 。法律文书的范围包括但不限于本合同项下任何与本合同有关的通知及法律文书（包括各类通知、催款函、律师函、协议等文件，以及法院/仲裁机构/公证处送达的法律文书如开庭传票、起诉/上诉/证据材料、裁判文书、执行文书等文件）。以直接送达或挂号信（或快递）通知的，以发往对方通讯地址视为送达；以传真、电子邮件通知的，以发生时间为送达时间。一方按前述约定以上述多种方式送达法律文书的，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。 双方保证所提供的送达地址正确、完整、合法、有效，若任一送达地址发生变更，应在变更后三日内以书面方式通知对方或送达机关。如因提供地址不真实、不准确或未履行变更通知义务，导致法律文书送达不能的不利后果由该方自行承担。若指定的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知对方或送达机关、本人或代收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被实际接收的，送达人或送达机关将法律文书发送至本合同约定的送达地址仍视为送达。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。 双方指定的送达地址适用于合同履行、非诉方式争议解决、仲裁、诉讼（含一审、二审、再审）及执行等程序。 上述送达具备《中华人民共和国民事诉讼法》规定送达效力，各方放弃提出异议、抗辩未依法送达的权利，产生的后果由各方自行承担。 11. 补充条款 ： （1）甲方委托厦门兆翔物业服务有限公司福州分公司作为本项目的代管单位，授权其代甲方行使监督、管理乙方按本合同约定履行义务的权利。乙方同意并接受厦门兆翔物业服务有限公司福州分公司根据本合同约定进行的有关监督、管理。 （2） 甲方委派 同志为现场代表，乙方委派 同志为驻工地代表，行使各自的职责。 （3）本项目的询价文件、报价文件、双方补充、确认等书面协议或文件及合同附件均为本合同的组成部分，如有矛盾，以本合同为准。 （3）本合同正本一式肆份，双方各执两份，自双方签订之日起生效。 合同附件： 1 、候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目工作内容及技术要求 2 、候机楼工程质量安全文明施工管理细则 甲方：元翔（福州）国际航空港有限公司 乙方： 代表： 代表：
合同附件一：候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目工作内容及技术要求（见询价文件附件二） 合同附件二： 候机楼工程质量安全文明施工管理细则 工程项目安全主管单位（甲方）：元翔（福州）国际航空港有限公司 工程施工单位（乙方）： 因 福州机场 候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目 施工需要，乙方申请进入甲方候机楼地下室制冷机房施工，为确保候机楼的正常安全运作和施工项目的顺利进行，根据《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》、《中国民用航空安全检查规则》《消防法》、《福建省公共场所治安管理办法》等有关法律、法规，并结合翔业集团工程管理规章制度，特制订本施工管理细则，乙方承诺严格遵守，具体条款如下： 一、安全防范措施 1 、甲方指定 厦门兆翔物业服务有限公司福州分公司 负责乙方在甲方候机楼施工的监督管理，厦门兆翔物业服务有限公司福州分公司有权根据本项目合同及本细则行使甲方的权利。 2 、甲方指定 为现场安全监督员，负责抽查现场安全施工情况，有权对现场存在的安全隐患发整改通知书及扣违约金通知书，并承担安全监管责任。 3 、乙方成立安全小组，由乙方负责人或项目经理担任组长，设立施工现场安全员，对施工现场安全负责，保持与甲方的信息沟通。 4 、乙方在进入控制区前应对所有施工人员进行人员信息登记、空防安全教育，并准备必要的施工警戒设施。 5 、按照属地管理原则，乙方必须自觉接受属地公安机关管理，积极协助配合公安机关进行安全管理和检查。 6 、候机楼隔离区内施工时间、人员和工具管理。进场施工原则上应在国内或国际区域出港航班结束后进行。特殊情况的施工时间确定，乙方须征得甲方同意；且乙方人员和工具进场后，须服从甲方安检护卫部的监管。 二、乙方安全职责 乙方应严格履行本安全文明施工管理细则的安全职责，加强施工管理。凡在施工实施过程中，因违反有关航空安全以及建设工程法规、规章和本安全文明施工管理细则而造成事故、事故征候、不安全事件或其他问题的，将根据问题的性质、后果以及影响程度，追究乙方的责任（包括法律责任）。乙方同意按以下规定条款承担违约金，若重复发生，则甲方有权对违约金取双倍计算。 1 、所有候机楼项目进场施工前，必须根据安全质量监察部要求进行材料报备。进入隔离区施工，须填写《福州长乐国际机场控制区通行证申请表》或《福州长乐国际机场控制区人员临时通行证申请表》到候机楼管理公司签署意见，送机场公安局审批，同意办理通行证后，报机场公安局备案。未办通行证或使用他人通行证擅入隔离区施工，每发生一次支付违约金2000元整。 2 、建立安全小组，小组名单报候机楼管理公司备案。安全小组负责对进场施工人员进行安全教育及现场安全维护，安全小组应详细了解施工场地情况，加强对原有建筑物的结构、构筑物等的保护，若有损坏应向甲方立即报告，乙方应承担由此造成的后果，且每单次支付违约金500元；施工时安全员应在现场负责安全工作,安全员不在现场的，每发生一次支付违约金500元整。 3 、施工期间所有 进场人员必须服从机场公安局直属分局、安检护卫部安全管理和检查。进入隔离区施工人员必须佩戴有效区域通行证，并自觉接受检查；禁止无证人员、冒用他人证件或有效通行区域不符人员进入隔离区，每发生一次支付违约金2000元整。所有进入控制区施工现场的人员和使用的各类设施、设备、材料应列明清单，在安全检查点接受安检（持临时通行证的施工人员需由具备引领资格的监管人员陪同）；因工作需要携带工具、刀具、易燃易爆等危险、违禁品进入控制区，应填写《携带违禁、易燃等施工物品进入控制区清单》（一式三份），安全检查点和施工监管人员各持一份，核对无误后，使用“专用箱(袋)”整批进出；施工期间，监管人员应实时进行监管，防止丢失、遗漏；施工完毕，监管人员应清理现场，按照通道口“原进原出”的原则与安检人员对《携带违禁、易燃等施工物品进入控制区清单》进行核销：易耗品（酒精、胶水、刀片等）使用后应持原装器皿或断残刀片核销，确保螺丝、铁条、刀片等所有施工用品带离控制区。擅自携带未经登记的施工工具及危险品或施工工具等物品随意丢置的，视情节轻重支付违约金1000-2000元。 4 、候机楼内施工现场实施封闭管理，施工现场周围采用固定式阻燃胶合板围护，外贴白色防火板或施工广告喷绘布，高度不低于2.4m，面板应保持其平整性，并保证施工广告喷绘布外观平整、美观，无明显接缝；维护设施应经安检护卫部、安全质量监察部验收后方可施工，且每天需在收工前检查围护隔断，确保隔断牢固可靠。 5 、涉及到施工用电或电气施工，乙方应在施工前按《候机楼施工用电管理规定》（详见附件）做好用电申请、图纸 会审 等工作。施工期间，要按照国家相关电气安装规范、安全操作规程及《候机楼施工用电管理规定》要求进行施工。施工用电方案需经甲方审核，并在安装后经候机楼管理公司审查合格后方可投入使用。工程竣工后，候机楼管理公司按照实际发生的用水、用电实际度数收取相应费用。严禁私自乱拉（接）水管、电源线路，需改动、使用的必须经甲方管理部门同意。电动工具前端应加装漏电保护装置，施工中涉及到不明电路要及时与甲方联络，查明后方可继续施工。 电动工具功率超过3KW要征得甲方同意后方可使用；用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程要求；严禁任意接线。施工所使用的电器设备等须有相应的安全措施，施工现场必须具备相应的消防安全防护措施（如设置灭火瓶）。若违反上述要求，每次支付违约金1000元。 6 、乙方应小心谨慎，精心组织施工，不得影响机场的正常运行，严禁操作机场的设备，不得擅自行进行断电断水，如确需断水或断电需征得候机楼管理公司批准后方可进行。不得损坏机场相关设备，如有损坏的，应照价赔偿，且每单次支付违约金不低于1000元；如因断电断水、设备损坏影响机场运行，应承担由此引起的业主损失，并取消施工资格。乙方必须参加甲方组织的施工前期管线交底会议，管线交底必须使用金属探测仪探测，全线探挖后，重要区域和部位（如飞行区、塔台、候机楼附近等项目部认为比较疑惑的区域）必须由甲方请空管局等重要部门到现场再次确认后方可继续动工，找到管线后在施工期间和竣工后需在现场和图纸上明确补充或标明，电子版发给建管部备案。若违反上述要求，应当即报告甲方进行紧急抢修，每次支付违约金5000元。 7 、乙方应制定内部安全管理制度，切实做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的四防工作；如有发生，造成的损失由乙方承担，且每单次支付违约金500元；乙方的施工人员不得在施工现场喝酒、抽烟、穿拖鞋、光背、讲粗话等不文明礼貌行为，若违反，每人次支付违约金100元；不得使用电炉等电器，若违反，每次支付违约金100元；施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，若违反，每人次支付违约金100元；乙方的施工人员在高空作业时应严格遵守高空有关施工操作规定和佩戴安全帽、安全带和防滑胶鞋；配备现场安全监护人员跟班监护。每发生一次支付违约金500元。 8 、严禁在施工现场使用明火（如需使用电焊机等带明火施工工具，须先办理相关动火手续后在指定区域使用，操作人员需持证上岗）。动火作业采取措施不当，造成安全隐患，每次支付违约金1000元。 9 、未经批准, 擅自在影响航空安全和消防安全的区域施工的，每发生一次支付违约金2000元；按民航有关规定应在施工地段设置明显标志，并应按甲方审定的施工方案及施工时间进行施工，若违反，每次支付违约金500元。 10 、乙方必须认真落实 “ 谁雇佣，谁负责”的原则，加强本单位员工的管理，严格禁止扰乱、影响机场治安秩序的违法犯罪行为。 发生事故 后 ，当事人应及时向甲方报告并保护好现场。破坏现场或隐瞒不报的，每次支付违约金2000元。 11 、施工中 不得 产生粉尘或噪声污染，不能影响候机楼内的正常工作；在靠近候机厅的施工中会产生大于75分贝的噪声工程，必须安排在航后施工。同时在现场出入口，设置旧地毯，防止施工人员将粉尘带入大厅。若违反，每次支付违约金300元；同时，针对候机楼内的装修改造工程，在进行拆除施工时，应注意楼地面洞口的封堵及保护，并在下层架空区域采用密目网进行防护，防止建筑废料掉入下层区域，若违反，所造成损失由施工单位负责修复赔偿，每次每项支付违约金1000元；在进行闭水试验、浇水养护等施工时，应在下层架空区域观察是否有漏水迹象，做好防水堵漏措施。若违反，所造成损失由施工单位负责修复赔偿，每次每项支付违约金500元。 12 、施工人员应在首班出港航班起飞前150分钟撤场，撤场前应打扫干净施工现场。施工期间应保持施工场地的卫生清洁，不影响原有建筑物的整体形象，且不得影响、阻碍业主日常工作运行。施工期间，施工工具不得随地丢置，必须由专人统一保管。每次 施工 完毕后应及时清理建筑垃圾，整理施工工具、脚手架等，施工工具、施工材料不得遗留现场。施工撤离时，未及时处理现场或已经清理但不符合要求的，视情节轻重支付违约金1000--2000元。 13 、乙方施工人员应保持施工现场卫生整洁，施工工具及材料摆放整洁，材料、施工垃圾清运不得 在 航班期间进行，特殊情况须经甲方同意并在航班间隙期间进行；材料、施工垃圾进出场需防止滴漏等现象，所有拆除的建筑土头垃圾采用编织袋统一外运，建筑垃圾须运离甲方红线范围外。每次施工撤离前，必须将现场进行清理至符合要求，确保施工区域周边无任何散落物，施工区域内物品堆放整齐。若违反，每次每项支付违约金300元； 14 、根据施工现场实际情况合理布置各项临时设施，合理堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得占用旅客通道； 15 、乙方应 严格 按相关规范要求设置相应的施工项目告示牌、施工标志和安全标记牌、警示灯光等安全标志标识，并根据甲方要求在施工时设置相应的文明安全施工维护。开工前乙方应在施工现场大门入口左侧醒目的位置贴“五牌一图”，规格按建设部及福建省的有关规定设置，“五牌一图”要采用白底铝塑板制作，边框用50*10mm不锈钢制作，字体及告示内容按建设部及福建省的有关规定编制。标牌样式应经甲方审核同意。若违反，限期整改并支付违约金2000元； 16 、乙方在 施工 过程遇到各种控制、通讯线路，未经厦门兆翔物业服务有限公司福州分公司技术人员确认，不得随意剪断。若违反，每次支付违约金1000元； 17 、乙方应与 监管 人员建立可靠的通讯联系，航班运行期间不得使用可能对导航设施或航空器通信产生干扰的电气设备。若违反，每次支付违约金1000元； 18 、不得在 路面或楼地面 直接搅拌砂浆，现场人工搅拌砂浆时必须采取铺垫措施，避免玷污路面 或楼地面 。需要对原有砼地面进行修补时必须采取机械切割修补方式。若违反，每次支付违约金1000元； 19 、乙方负责收集工地现场人员名单信息并报送机场公安局直属分局，甲方予以监督执行。报表要求以各作业班组为单位进行汇总填报，汇总表内容包括姓名、职务、所属班组及身份证号码，汇总表后附人员身份证复印件，报送日期为每月1日及15日，汇总表抄报甲方。若乙方没有按上述要求及时报送，按1000元/次标准支付违约金，若机场公安局在例行排查过程中发现存在漏报人员，按500元/次·人标准支付违约金。 20 、乙方应加强工地管理，做好各方的沟通交流，创建和谐工地，避免工地出现打架、群殴等群体事件，若发生按5000元/次标准支付违约金；若出现上路、阻断进场路交通等恶性社会事件，则按20000元/次支付违约金。 21 、乙方发生第二条第1款至第20款违约行为三次（含）以上的，甲方有权要求乙方立即停工并重新整改至合格，造成甲方经济损失的，乙方应赔偿损失。误工时间由乙方承担，同时甲方保留按照工程合同相关条款追究乙方逾期完工违约责任的权利。若乙方无法满足整改要求，甲方有权提前解除有关施工合同， 乙方按本安全文明施工管理细则承担违约责任和其他一切后果与责任。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续承担赔偿损失的责任。甲方有权将乙方列入黑名单，并向建设管理部门报告，拒绝乙方再进入福州机场施工。 22 、因乙方责任原因造成等级事故或导致人员伤亡和经济损失的，处罚两万元以下违约金，全部损失由施工单位承担赔偿责任；触犯《民航法》或发生治安、刑事案件的，移交公安机关追究法律责任。因航空安全差错、航空地面事故、飞行事故征候、飞行事故及其他安全事故造成的经济损失全部由乙方承担。 23 、除上述约定外，乙方其他应遵守的安全文明施工义务及其违约应支付的违约金标准见附表。 三、因乙方责任原因导致的人员伤亡及经济损失，全部由乙方承担。 四、甲方发现乙方违约后即开具违约通知单，并有权从《候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目合同》的履约保证金及甲方未付合同款中直接抵扣违约金。 附表：

类别	项目	条款	发包人检查项目	承包人违约金金额 （人民币）
项目团队现场配备、管理能力符合性
1	人员到位	1.01	项目经理、技术负责人原则上不得更换，施工全过程管理人员更换不得超过承包人承诺总人数的40％，不符的	施工合同总价20%，且发包人有权单方面解除合同
		1.02	项目经理脱岗，每次·天	3000 元
		1.03	技术负责人脱岗，每次·天	3000 元
		1.04	其他专业工程师脱岗，每人次·天	1000 元
2	设备配备	2.01	承包人 应具备与施工组织设计中同等数量的的常用设备，如塔吊等。不符合上述规定的,每台·次	1000 元
3	施工管理 总体能力	3.01	由于 承包人管理 不力造成工程返工	返工所需费用施工方承担
		3.02	由于 承包人 玩忽职守，工作不认真，致使工程质量达不到约定的质量等级	施工合同总额的10%
		3.03	若因 承包人 怠于履行职责，收到当地建设工程质量安全监督站等建设主管部门发放的责令整改通知书，每次	5000 元
		3.04	承包人 应认真履行进度款申报手续，若 承包人 明显存在重报等行为，每次	重报金额的100%
		3.05	承包人 超出自己的职责范围、专业范围代替其他工程 施工方 或其他专业 施工方 行使权利或会签技术文件	施工合同总额的1‰～5‰
		3.06	承包人 私自安排非施工招标指定的品牌材料、设备进场	按该批材料、设备价格总额的20%
各专业分部、分项等施工管理具体标准
4	工地大门及进出口保洁措施	4.01	工地出入口应设洗车台，洗车台应设置有效的冲洗设施、通畅的排水系统，不符合的，每项·次		1000 元
		4.02	受污染路面未及时清洗，车辆出工地污染出口及周围道路的，每项·次		2000 元
		4.03	工地进出口应设置大门、有专职门卫、对进出车辆和人员应进行询问并登记，不符合的，每项·次		800 元
		4.04	门头未设置企业标志		500 元
5	工地围护	5.01	施工图纸若未另行明确施工围护的要求时，施工围护按照以下默认方式实施，并考虑在投标文件的措施费中： 1 、一般工程： ①、施工围护采用彩钢板≥1.8m、厚度≥0.8MM成品围护，彩钢板外侧颜色为乳白色；背面采用角钢框架固定，板顶板面平齐平整，牢固美观，外立面油漆LOGO等； ②、施工围护采用砖砌围墙高度≥2.2m，外侧面层白色涂料和相关警示标志及文字油漆施工； 2 、机场控制区工程： ①控制区与非控制区的交接处：施工围护高度≥3m+刺圈高度≥0.8m，并应考虑采取防止人员攀爬进入控制区的措施，外侧面层白色涂料和相关警示标志及文字油漆施工； ②控制区内部工程：A、围护措施与一般工程相同；B、飞行区内施工采用的彩钢板围护应在醒目的位置加贴反光膜；C、靠近航空器的施工围护应设置红色恒定发光灯（间距3米，光强不得小于10cd）；D、飞行区内施工采用的彩钢板与地面间隙应采取封闭措施，防止掉渣影响飞行安全；E、飞行区内施工围界应按要求设置警示灯光。 3 、机场候机楼隔离区工程：采用全封闭围护并贴广告布，具体标准根据候机楼主管单位提供的《候机楼施工安全责任书》。 以上施工围护措施要求，发包人另有规定的以发包人的具体要求为准。 工地围护材料、高度等不符合要求的，每次		2000 元
6	在建工程外侧封闭与施工通道	6.01	在建工程临街面外侧未设置密目式安全网或未按规定设置防砸棚		1000 元
		6.02	安全网设置不到位（接缝不严密、非标安全网、破旧安全网、未满挂等）		500 元
		6.03	施工道路不通畅		500 元
7	施工现场标牌	7.01	一图五牌，每缺一项		400 元
		7.02	未按规定设置安全警示标志、施工机具操作规程牌的，每处		400 元
8	个人防护用品及佩证	8.01	施工人员未按规定佩带使用个人安全防护用品或未按要求配证卡的，每人		200 元
9	物料堆放及建筑垃圾	9.01	建筑材料、构件、机具、建筑垃圾不按施工平面布置整洁堆放的每处		500 元
		9.02	建筑材料未挂名称品种规格牌的或挂设的牌不符合规定的，每处		300 元
		9.03	施工作业未做到工完场清的，每处		500 元
		9.04	建筑土头、垃圾未及时清理、围护外不整洁影响场容场貌		1000 元
10	高空废弃物处理	10.01	建筑垃圾、材料从楼层向下抛撒的，每次		2000 元
		10.02	脚手架、平网、防砸棚上的废弃物未及时清理、清理时未进行湿作业的，每次		500 元
11	防火安全	11.01	宿舍、厨房、配电室、木工场、仓库等处，以及动火作业点未设置有效的防火器材的，每处		1000 元
		10.04	在易燃点动火作业无专人监护的，每次		2000 元
		11.02	动火作业无审批手续或未经委托人同意的，每次		5000 元
12	控制扬尘、噪音、有毒、有害污染	12.01	堆土及易产生粉尘的作业未采取覆盖、封闭、洒水等控制扬尘措施的，每次		1000 元
		12.02	无有效控制施工噪音扰民措施的		1000 元
13	地下工程或基础施工	13.01	未取得周围管网布置图了解场内管线埋设情况的，每次		500 元
		13.02	采取保护管网措施不力施工管理不到位的		500 元
14	机械成孔桩泥浆沉淀	14.01	机械成孔桩施工现场未设置三级沉淀池的		1000 元
		14.02	排放泥浆沉淀不完全的污水，每次		1000 元
15	工地环境 卫生	15.01	工地积死水或排水不畅影响环境卫生的，每处		1000 元
		15.02	工地无排水设施的		2000 元
		15.03	生活垃圾未装入容器并及时清运的，每次		500 元
		15.04	发现工地现场存在大、小便的，每处		500 元
		15.05	非吸烟区存在吸烟或发现烟头的，每次		1000 元
16	办公及宿舍	16.01	自行搭建的办公宿舍区不符合坚固、防潮、通风、卫生等要求的		500 元
		16.02	施工作业区与办公、生活区未隔离的		2000 元
		16.03	组装式活动房无合格证或房屋结构存在安全隐患的		2000 元
		16.04	工人在未竣工的施工建筑物内住宿的		2000 元
17	食堂	17.01	无《卫生许可证》或工作人员未持有效健康检查证上岗的，每人		500 元
		17.02	厨房无排烟、排气设施的		2000 元
		17.03	食堂内、外不整洁的，每次		200 元
18	厕所及 淋浴室	18.01	工地无厕所、无淋浴室或工人无法就近使用的，每次		2000 元
		18.02	厕所、淋浴室不符合正常及卫生使用条件的，每次		1000 元
		18.03	无洗手洗衣池并且工人无法就近使用的，每次		1000 元
		18.04	粪便直接排入下水道或沟渠的，每次		2000 元
19	扣件式钢管脚手架	19.01	无施工方案或未经审批施工		5000 元
		19.02	立杆基础不平、不实（未素土夯实找平的）		2000 元
		19.03	无扫地杆		1000 元
		19.04	架体与建筑物拉接不符合规定或不牢固，每处		500 元
		19.05	剪刀撑设置不符合要求（架体高度＜25m时，剪刀撑间距≯15m，由底至顶连续设置；架体高度＞25m时，剪刀撑必须沿长度和高度连续设置，当高度＞24m时应每隔六跨加设横向剪刀撑，不符合的		1000 元
		19.06	存在探头板，每处（伸出小横杆＞20cm）		500 元
		19.07	未设置安全网或网间不严密		1000 元
		19.08	未设防护栏杆或踢脚板，每处		1000 元
		19.09	卸料平台无计算、无设计		1000 元
		19.10	脚手架搭设与主体不同步并高出作业面1.02m的，坡屋面1.05m的）		2000 元
		19.11	安全网挂设不符合要求（设置在外排立杆的里面，将网每周边每隔45cm系牢在脚手管上）		1000 元
		19.12	作业层未设脚手板的		2000 元
		19.13	架体内封闭不符合要求的（靠近作业层应挂设一层平网作防护层）		500 元
		19.14	无施工电梯的未设外上人楼梯或搭设不符合要求的（宽度≮1m，坡度≯1：3，拐弯处应设平台，应设置栏杆、挡脚板和防滑条间距≯30cm，栏杆红白相间30cm全长涂刷）		2000 元
20	三宝、四口、五临边	20.01	安全网规格、材质不符合标准		2000 元
		20.02	楼梯口、电梯井口无防护措施或防护措施不严密不符合要求的，每处		2000 元
		20.03	预留洞口、坑井无防护措施或防护措施不严密不符合要求的，每处		2000 元
		20.04	通道口无防护棚或防护棚不牢固、材质不符合要求的，每处		2000 元
		20.05	阳台、楼板、屋面等临边无防护或防护不严、不符合要求的，每处		2000 元
21	塔式起重机	21.01	无生产许可证、出厂合格证塔吊；搭、拆单位及作业人员无资质；塔吊未经验收投入使用；操作人员无证操作，每项·次		5000 元
		21.02	无专项方案或方案未经审批施工		5000 元
		21.03	基础未验算，钢筋无隐蔽记录；混凝土无配合比、无试块检验报告		2000 元
		21.04	基础无沉降观测记录或塔吊垂直度观测记录的		1000 元
		21.05	无接地、避雷装置；各保险装置失灵、失效，每项·次		2000 元
22	施工临时 用电	22.01	施工临时用电无设计或未经审批施工		5000 元
		22.02	未采用五芯电缆；不符合三级配电二级保护要求；漏电参数以及电气设备接零或接地不符合规定要求，重复接地少于3处；未采用TN-S接零保护系统，每项·次		2000 元
		22.03	配电箱安装高度不符合规定（固定箱1.03~1.05m、移动箱0.06~1.05m）		500 元
		22.04	配电箱内无总隔离开关或分路隔离开关		500 元
		22.05	箱体无门或锁、无防雨防尘措施		500 元
		22.06	临时用电未经验收投入使用		2000 元
		22.07	开关箱未做到一机一闸一漏		500 元
		22.08	灯具金属外壳无接零保护		500 元
		22.09	室外灯具安装高度低于3m、室内灯具安装高度低于2.04m未采用安全电压		1000 元
		22.10	配电室无防雨、防火、防水、防雷和防小动物出入措施		2000 元
23	质量管理 体系	23.01	质检员工作责任心不强的（工作时不在岗或检查不认真的），每次		500 元
		23.02	报验存在明显质量问题或缺陷的，每次		1000 元
		23.03	无质量管理职责或材料未经发包人相关 人 员签字确认就进场施工的		1000 元
24	模板工程	24.01	模板施工无方案或方案未经审批，每次		5000 元
		24.02	模板工程施工无技术安全交底或交底签字手续不全的，每次		2000 元
		24.03	模板拆除未经监理、我司审批同意就行施工的，每次		5000 元
		24.04	使用破损严重的模板的、模板拆除过早，造成砼表面及棱角受损的，每处		1000 元
		24.05	模板拆除不符合GB50204-2002表4.03.01的规定；模板搭设不符合相关规定的，每项·次		1000 元
		24.06	砼浇筑时无护模人员的（不少于2人），每次		2000 元
25	钢筋工程	25.01	钢筋代换未经设计同意、办理设计文件的，每次		5000 元
		25.02	柱主筋偏位整改不到位（应在根部剔凿，并按1：6弯曲纠正，严重的应附同规格的主筋或报设计单位确认处理方案），不符合要求的，每根主筋		1000 元
		25.03	砼浇筑时无护筋人员的（不少于2人），每次		2000 元
		25.04	双层筋或负弯筋处不设马凳或设置不符合要求的，每处		2000 元
		25.05	钢筋或保护层垫块制作或安装不符合要求的，每处		1000 元
		25.06	钢筋接头未经检验合格施工、接头位置不符合规范要求的，每项·次		2000 元
		25.07	钢筋绑扎不符合要求的（间距、开口方向、位置、接头位置、搭接长度、加密区高度等），钢筋焊接等，每处		500 元
		25.08	钢筋未经监理、我司隐蔽验收就行隐蔽的，每次		5000 元
		25.09	钢筋原材料未经检验合格使用的，每次		5000 元
		25.10	发现已报验通过的钢筋型号、规格、数量与设计不符的，每次		1000 元
26	混凝土工程	26.01	混凝土浇筑无方案或方案未经审批的，每次		5000 元
		26.02	混凝土浇筑值班 施工 员未在现场值班的，每次		1000 元
		26.03	已浇混凝土超过初凝时间仍未接槎；混凝土浇筑完后的12h仍未用麻袋覆盖保湿养护；混凝土养护时间不符合规范规定；浇筑完成后未及时保湿养护的；混凝土未达到相应强度，在其上踩踏或安装模板及支架，每次		1000 元
		26.04	混凝土缺陷未经评价或处理方案未经批准私自处理的，每次		5000 元
		26.05	混凝土梁、板出现贯通性裂缝、结构性裂缝的，每处		5000 元
		26.06	混凝土结构出现蜂窝、空洞、露筋等，每处		1000 元
		26.07	浇筑混凝土时未设人行通道的或任意踩踏钢筋的，每次		500 元
		26.08	混凝土施工缝留置位置不符合规定的		2000 元
		26.09	砼强度等级经检测确定不达标的，每次		1000 元
		26.10	砼板平均厚度负偏差10%以上的，每次		1000 元
27	土方工程	27.01	土方开挖、超挖或支护开挖无方案或方案未经审批施工的，每次		5000 元
		27.02	垫层施工未经隐蔽验收或地基验槽的，每次		5000 元
		27.03	土方开挖周边无防护措施的（深度＞2m的基坑）或无上下通道的，每次		2000 元
		27.04	土方回填未按规定分层夯实的，每次		5000 元
		27.05	地基因雨天浸泡未做处理后施工的或无排水措施的，每次		2000 元
		27.06	土方回填的土质不符合设计或规范要求的，每次		5000 元
28	防水工程	28.01	防水工程施工无方案或方案未经审批的，每次		5000 元
		28.02	防水材料未经检验合格施工的，每次		5000 元
		28.03	防水施工时偷换材料以次充好的，每次		10000 元
		28.04	防水施工不符合规范规定且整改不到位的，每处		1000 元
		28.05	屋面、卫生间、管道、外墙等有防水要求的部位渗漏的每处		2000 元
29	砌体工程	29.01	使用粘土砖未进行浇水湿润或浇水不够；未按设计或规范要求设置拉接筋或拉接筋设置不符合要求；砌体留槎位置不正确或留置方式不正确；砌体组砌方式不正确；木砖、混凝土预制块留置部位不正确；预制过梁搭接长度不符合规范或设计要求；构造柱、圈梁未设置或设置部位不正确；预制过梁搭接长度不符合规范或设计要求，每项·次		1000 元
		29.02	构造柱、圈梁、栏板等小型构件浇筑混凝土前钢筋未经隐蔽验收的，每次		2000 元
		29.03	砌体的垂直度、平整度、灰缝宽度，门窗洞口尺寸等不符合规范要求的，每处		500 元
30	装饰装修 工程	30.01	建筑装饰装修工程所用材料的品种，规格和质量不符合设计和招标要求和国家现行标准的规定的，每次		该材料价格总额的20%
		30.02	建筑装饰装修工程所使用材料未按设计要求进行防火，防腐和防虫处理或处理不到位的，每次		1000 元
		30.03	建筑装饰装修工程施工中，违反设计文件擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯导配套设施的，每次		10000 元
		30.04	施工单位未遵守有关环保法律法规，未采取有措施控制现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害的，每次		2000 元
		30.05	抹灰工程未分层进行；抹灰总厚度大于或等于35mm时，不同材料基体交接处表面的抹灰未采取防止开裂的加强措施，或措施不符合要求的，每次		2000 元
		30.06	抹灰工程未对抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施，不同材料基体交接处的加强措施未进行隐蔽验收的，每次。		2000 元
		30.07	抹灰层或天棚粉刷层脱层 、空鼓、面层爆灰和裂缝的，每次		500 元
		30.08	门窗工程未对预埋件、锚固件、隐蔽部位的防腐，填嵌处理安排监理、我司验收。		1000 元
		30.09	金属门窗的品种，类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、及铝合金门窗型材的壁厚不符合设计要求的，每处		1000 元
		30.10	门窗玻璃裁割尺寸不正确；安装后的玻璃不牢固有裂纹，损伤和松动，每处		500 元
		30.11	吊顶工程未对其内管道、设备、木龙骨防火、防腐处埋，预埋件、吊杆龙骨安装等项目安排隐蔽验收的，每次		1000 元
		30.12	重型灯具、电扇及其它重型设备安装在吊顶工程的龙骨上的，每处		500 元
		30.13	吊顶工程的吊杆、龙骨、饰面材料的安装不牢固的，每处		500 元
		30.14	饰面板、饰面砖的品种、规格、颜色和性能不符合设计要求		该材料价格总额的20%
		30.15	粘法施工的饰面砖工程空鼓、裂缝的，每处		500 元
		30.16	隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料不具中性硅酮结构密封胶；其性能不符合标准的规定；硅酮结构密封胶未在有效期内使用；		2000 元
		30.17	玻璃幕墙使用的玻璃不符合规范规定的，每次		该材料价格总额的20%
		30.18	玻璃幕墙渗漏的，每处		1000 元
		30.19	玻璃幕墙的防雷装置无与主体结构的防雷装置可靠连接的，每处		1000 元
		30.20	涂饰工程涂饰不均匀，粘结不牢固，漏涂、透底、起皮和掉粉的，每次		500 元
		30.21	采用瓷砖、玻化砖、石材等施工的踢脚线外边缘需与墙面齐平，采用木做、PVC、钢板踢脚线或设计大样另有要求的除外。不符合的，每次		1000 元
		30.22	墙面、柱面、地面（指地面台阶或存在高差处）等存在90度阳角处的铺贴方法： 1 、瓷砖、玻化砖需采取45度的倒角措施； 2 、石材铺贴或干挂依据施工图执行，墙面、柱面施工图中不明确的需采取导阴角措施对接； 3 、楼梯踏步砖按其材料施工要求施工。 4 、厨房等人流量较大的区域考虑使用安全因素可采用PVC或不锈钢角线替代。不符合的，每次		1000 元
		30.23	天然石材铺贴或干挂施工注意色差的合理调配，不符合的，每次		1000 元
		30.24	块材铺贴时严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷，不符合的，每次		1000 元
		30.25	应根据石材种类、安装位置、安装工艺的不同正确选用相应的防护剂，均应六面涂刷石材防护剂两遍处理。承包人应在石材加工厂进行防护处理时拍照或录像留底，发包人有权要求承包人随时提供以上证明，否则默认为没做防护处理。（石材防护处理招标时未提及的除外），每次		2000 元
31	地面工程	31.01	建筑地面工程采用的材料未按设计要求和规范的规定，进场材料没有质量合格证明文件；重要材料没有复检报告的，每项·次		5000 元
		31.02	厨房、厕浴间和有排水要求的建筑地面与连其接各面层的标高差不符合设计要求的，每处		1000 元
		31.03	水泥砂浆、混凝土强度试块的组数不符合规范规定要求的，每次		2000 元
		31.04	基土不密实，压实系数不符合设计要求及规范规定的，每次		5000 元
		31.05	有防水要求的建筑地面工程，铺设前未对立管套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度不符合设计要求的，每处		2000 元
		31.06	面层与下一层的结合（粘结）不牢固、空鼓的，每处		1000 元
		31.07	有防水要求的建筑楼地面工程，防水材料不合格或不符合设计要求且已投入使用的，每次		2000 元
		31.08	防水施工完成后发现渗漏现象的，每处		1000 元
		31.09	未使用切割机进行切割凿除路面或楼板的，每次		2000 元
		31.10	检查井口标高与路面差距10CM以上的，每处		500 元
32	屋面工程	32.01	屋面工程的防水层由无资质审查合格的防水专业队伍施工的，每次		5000 元
		32.02	屋面工程采用的防水，保温隔热材料无产品合格证书和性能检测报告；材料不符合现行规范和设计要求的，每次		2000 元
		32.03	找平层的排水坡度不符合设计要求		1000 元
		32.04	水泥沙浆、细石混凝土找平层无平整，压光有酥松、起沙、起皮现象的，每次		1000 元
		32.05	铺贴卷材采用搭接法时，其未错缝搭接，搭接宽度不符合规范要求		1000 元
		32.06	防水层有渗漏或积水现象的，每处		500 元
		32.07	防水层的厚度不符合设计要求或规范规定		5000 元
		32.08	屋面工程完工后未进行淋水或蓄水检验		2000 元
		32.09	防水施工完成后发现渗漏现象的，每处		1000 元
33	建筑给排水分部	33.01	主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备进场时未报验使用，或未经监理、发包人核查确认的，每次		10000 元
		33.02	隐蔽工程未经验收或未形成书面记录的，每部位		1000 元
		33.03	管道穿过墙壁或楼板未按规范要求设置套管或套管长度不够、未按规范要求进行封堵施工；管道系统未按要求做水压试验、灌水试验、通水试验、通球试验；敞口水箱未做满水试验或密闭水箱（罐）未做水压试验；排水塑料管未按设计或规范要求装设伸缩节、检查口、清扫口、阻火圈、防火套管；卫生器具安装不符合要求；		500 元
		33.04	未按已审批的施工图设计文件、施工方案实施,或未按规定办理变更手续的，每次		2000 元
		33.05	喷淋头等消防配件未弹线固定在同一标高或同一直线上,影响观感的，每个		1000 元
34	建筑电气 分部	34.01	主要材料、成品、半成品和设备进场时未报验使用，或未经监理、我司核查确认的，每次		10000 元
		34.02	隐蔽工程未经验收或未形成记录的，每部位		1000 元
		34.03	未按设计要求做总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结的，每处		1000 元
		34.04	当采用多相供电时，同一建筑物的电线绝缘层颜色选择未按规范要求一致的，每回路		2000 元
		34.05	当灯具距地高度小于2.04m时，灯具的可接近裸露导体未按接地或接零保护的，每处		1000 元
		34.06	插座接线未按强制性标准要求的相序连接的，每个		500 元
		34.07	未做照明通电连续试运行或试运行中未按规定每2h记录一次的，每系统		1000 元
		34.08	接地装置焊接中，搭接长度、施焊面不符合规范要求的，每处		1000 元
		34.09	屋面金属构件、幕墙金属框架和建筑物金属门窗，未按设计要求接地的，每处		1000 元
		34.10	同一场所开关、插座、配电箱未弹线定位在同一规范标高的，每个		500 元
		34.11	未按已审批的施工图设计文件、施工方案实施,或未按规定办理变更手续的，每次		5000 元
		34.12	电气设备及配件安装不牢固，存在容易脱落等安全隐患的，每次		500 元
35	智能建筑 分部	35.01	工程使用的材料、设备必须具有出厂合格证及质量证明书，实施生产许可证和安全认证制度的产品，必须具有生产许可证和安全认证标志。进口产品应提供原产地证明和商检证明，文件资料为中文文本。不符合上述规定的，每项		5000 元
		35.02	智能化工程应按照设计文件及施工图进行施工，不得擅自修改设计，工程中出现设计变更应填写更改审核表。不符合上述规定的，每项		5000 元
		35.03	施工中不许损坏其他专业、工种已完成的工程，不许污染墙面、地面。做到人走地净。不符合上述规定的，每项		1000 元
		35.04	做好隐蔽工程检查验收和过程检查记录，未经监理工程师签字，不得实施隐蔽作业。不符合上述规定的，每项		5000 元
		35.05	系统在安装调试完成后，应对系统进行自检，并对检测项目逐项检测，同时应根据各个系统的不同要求在合理周期内对系统进行连续不中断试运行，并应认真填写试运行记录和报告。不符合上述规定的，每项		2000 元
		35.06	安装同一室内的信息插座面板应保持在同一水平面上，插座应有表示所接终端设备类型的标签，不符合上述规定的，每个		500 元
		35.07	配电箱电缆铺设混乱、箱内面板无粘贴表示所接终端设备类型编号的标签的，每处		500 元
36	安全施工 与管理	36.01	特种作业人员应按国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。不符合上述规定的，每项		1000
		36.02	从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并正确佩戴、使用。不符合上述规定的，每人次		200
		36.03	制定专项安全管理制度，如安全技术交底、专项施工方案专家论证审查、施工现场消防安全责任等制度。不符合上述规定的每项		500
		36.04	对实施作业许可证管理的动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险性作业，严格履行审批手续。不符合上述规定的，每项		2000
		36.05	消防通道畅通；消防水源充足；作业场所安全疏散通道、楼梯、安全出口、消防安全标志设置符合国家规定的标准。不符合上述规定的，每项		1000
		36.06	按规定要求配置消防设施且保持应急状态。不符合上述规定的		1000
		36.07	安全设备必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。不符合上述规定的		500
		36.08	作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合标准。不符合上述规定的，每项		2000
		36.09	禁止使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺及设备。不符合上述规定的		2000
		36.10	塔吊、施工电梯应具备生产许可证、出厂合格证，卸料平台架设应按规范和施工专项方案独立搭设且稳固，临边防护到位，限定荷载。不符合上述规定的		2000
		36.11	工程开工后14日历天内承包人必须编制施工安全事故应急救援预案，涉及人员作业安全、消防安全等，报监理和发包人审批。不符合上述规定的		2000
		36.12	施工安全事故应急救援预案必须明确应急通报流程，承包人应立即向监理、发包人现场代表通报，监理和发包人现场代表立即向总监、发包人项目负责人通报，由发包人项目负责人根据集团信息报告制度上报。未及时通报的，每次		10000
		36.13	施工安全事故应急救援预案应当告知现场施工班组作业人员，无书面交底记录的，每次		1000
		36.14	施工安全事故应急救援预案应明确相关单位联系人，至少包含承包人单位2人（其中安全员1名）、监理和发包人代表各1人；其内容和联系方式应当在施工现场显著位置予以公示。不符合的，每项		1000
		36.15	以上相关单位联系人必须保证施工期间24小时通讯畅通，不符合的，每次		2000

备注： 1 、在施工过程中，对承包人未按上表所列要求做到位的，发包人将开具违约通知单（或由发包人委托的监理单位开具，并由发包人确认），工程竣工结算时一并汇总扣除，相关违约通知单文件送达即生效（采用邮寄送达的，以寄达至承包人营业执照上注明的地址为准，若法定地址有变更，承包人应及时书面通知发包人），无需承包人确认。 2 、承包人支付违约金后，其责任依然未能免除，若承包人在发包人规定期限内仍未整改，将在原违约金标准的基础上加倍支付。违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续承担相应的赔偿责任。 3 、本表违约金标准与《候机楼工程质量安全文明施工管理细则》/《候机楼中央空调主机（麦克维尔）开机检查项目合同》正文有不一致的，按最重（高）的违约金标准执行。 致各报价人的一封公开信 尊敬的客户： 我公司以“追求卓越绩效，尽心奉献社会”为宗旨，倡导和奉行“精诚、敬业、进取、奉献”的企业精神。我公司始终坚持在守法、诚信、公平、公正、廉洁和互惠的原则基础上与各客户真诚合作，始终真诚期待与各客户在元翔福州空港共创投资兴业双赢和共同发展的良好环境。 我公司真诚欢迎与各客户共同监督询价采购的公平、公正、诚信和廉洁。对于在合作中我公司人员有收受或索要钱物，接受客户支付的宴请、旅游和娱乐活动，合同外到客户报销发票，故意刁难和敲诈勒索客户，泄露标底和我司及客户的商业机密等违法违规行为；其他客户以不正当手段谋取合作项目或其他不正当利益等违法违规行为，请全面及时向我公司反映。我公司一定为贵方保密，并保证贵方的各项合法权益。如上述行为调查属实有违法犯罪嫌疑的，将移交司法机关处理；有违规的，将按相关规定严肃处理，并向你们反馈有关处理情况。 如发现客户有上述违法违规行为的，我方为维护本公司的合法权益，将保留采取取消报价人报价资格、取消项目合作人合作资格、单方解除有关合同、三年内取消其参加与我公司合作的资格和直至起诉追究其民事法律责任等措施。 我公司的投诉或举报受理方式分别是： 电话 ：0591-28013417 （公司纪检监察室） 电子邮箱： zrmao@iport.com.cn 、jfhuang@iport.com.cn 通讯地址：福建福州长乐国际机场内 元翔（福州）国际航空港有限公司 纪检监察室 (邮编350209) 元翔（福州）国际航空港有限公司 2019 年 1 月