中标
宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程设计施工总承包（EPC）项目招标公告
光伏组件逆变器计量表分布式电站分布式发电工程设计施工总承包光伏电站现场勘察图纸设计设备采购供货土建及安装施工施工临时用水用电辅助工程地方关系协调设备和系统的安装检验现场工艺试验单体调试分系统试运达标投产竣工验收考核验收技术和售后服务人员培训涉网调试办理并网手续调度新能源发电工程电能平衡测算解决方案方阵维保制度应急措施方案培训建设工程施工临时占地段永久占地规划净用地竣工图施工组织设计安全专项方案技术管理体系进度保证体系场外交通知识产权运输超大件和超重件的运输维修改造修复地下管网护板围栏主体结构工程关键性工作材料工程设备工程照管半成品巡查和验收文明施工治安保卫测量放线投料试车无负荷联动试车单机无负荷试车工程试车临时工程工程保险扬尘防治地基基础工程屋面防水工程房间和外墙面的防渗漏供热与供冷系统电气管线给排水管道设备安装装修工程资源配备计划调试及试运行增值服务
金额
-
项目地址
安徽省
发布时间
2022/06/15
公告摘要
公告正文
宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程设计施工总承包（EPC）项目招标公告
【发稿时间 ：2022-06-15 阅读次数：】
一. 招标条件
本招标项目宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程设计施工总承包（EPC）项目（项目编号：gcfb-2022044）已批准，资金已落实，招标人为宣城开盛晖腾新能源有限公司。现对该项目进行招标（本项目响应文件为纸质文件）。
二. 项目概况与招标范围
1、项目概况：宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程拟利用厂区屋顶建设光伏电站，规划装机容量为1.2MW，项目概算约270万元。其中共五个厂区屋顶，分别为4个200KW及1个400KW。具体内容包括但不限于：宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程的现场勘察、图纸设计、除甲供外的设备采购供货、土建及安装施工、施工临时用水用电辅助工程等；地方关系协调、本工程内所有设备和系统的安装、检验、试验、单体调试及分系统试运与整套启动、达标投产、竣工验收、整套系统启动的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、涉网调试、办理并网手续、调度及供电手续验收的协调，直至移交生产所完成的全部工作。其中主要设备光伏组件、逆变器、计量表为甲供。
2、招标范围：具体详见附件技术规范文件。
3、计划工期：30日历天
4、质量标准：合格
5、本项目控制单价为：2.3元/W。（包含设计费用，最终以实际装机容量据实结算）
6、建设地点：工程位于宣城市经济技术开发区。
三. 投标人资格要求
3.1、投标人须具备：独立法人资格；
设计资质：具备工程设计电力行业（新能源发电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；
施工资质：具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。
3.2、项目负责人资格要求：
（1）拟派设计负责人须具备电力相关专业工程师及以上职称资格。
（2）拟派施工负责人须具备机电工程专业二级注册建造师资格且在投标单位注册，须取得安全生产 B 类证书
3.3本次招标接受联合体响应，联合体成员不得超过 2 家；联合体各方必须按招标文件中规定的格式签订有效的联合体协议，须明确联合体牵头方。明确各成员的主要权利和义务及分工，投标时应附带联合体协议；联合体各成员不得再单独提交投标文件或参加其他联合体本项目的投标，联合体各方须按要求提供联合体协议书。
四. 招标文件的获取
请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易有限公司官网（http://xcszbcgdlgs.com/）下载招标文件。
五. 响应截止时间
投标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2022年6月23日15时00分。
六. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年6月23日15时00分，地点为宣城市梅园路香江金郡东区11栋5楼524会议室。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理，各招标人须佩戴口罩，即交即走。
七. 联系方式
招标人：宣城开盛晖腾新能源有限公司
联系人：孙工
联系电话：0563-2626523
代理机构：宣城市公共资源交易有限公司
联系人：汤工
联系电话：0563-3013002
八. 注册事项
（1）本项目为非依法必须招标项目（2）本项目采用在线下载招标文件。
2022年6月15日
（发出）晖腾1.2MW分布式电站招标文件.rar（发出）晖腾1.2MW分布式电站招标文件.rar
代理机构：宣城市公共资源交易有限公司项目名称：宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程设计施工总承包（EPC）项目招标文件宣城市非依法必须招标项目
第四章合同文本第三章开标及中标办法第二章投标人须知第一章宣城市非依法必须招标项目招标公告目录2022年6月
1、项目概况：宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程拟利用厂区屋顶建设光伏电站，规划装机容量为1.2MW，项目概算约270万元。其中共五个厂区屋顶，分别为4个200KW及1个400KW。具体内容包括但不限于：宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程的现场勘察、图纸设计、除甲供外的设备采购供货、土建及安装施工、施工临时用水用电辅助工程等；地方关系协调、本工程内所有设备和系统的安装、检验、试验、单体调试及分系统试运与整套启动、达标投产、竣工验收、整套系统启动的性能保证的考核验收、技术和售后服务、人员培训、涉网调试、办理并网手续、调度及供电手续验收的协调，直至移交生产所完成的全部工作。其中主要设备光伏组件、逆变器、计量表为甲供。二.项目概况与招标范围本招标项目宣城开盛晖腾新能源有限公司1.2MW分布式发电工程设计施工总承包（EPC）项目（项目编号：gcfb-2022044）已批准，资金已落实，招标人为宣城开盛晖腾新能源有限公司。现对该项目进行招标（本项目响应文件为纸质文件）。一.招标条件第一章招标公告第五章投标文件格式和内容
三.投标人资格要求6、建设地点：工程位于宣城市经济技术开发区。5、本项目控制单价为：2.3元/W。（包含设计费用，最终以实际装机容量据实结算）4、质量标准：合格3、计划工期：30日历天2、招标范围：具体详见附件技术规范文件。
（2）拟派施工负责人须具备机电工程专业二级注册建造师资格且在投标单位注册，须取得安全生产B类证书（1）拟派设计负责人须具备电力相关专业工程师及以上职称资格。3.2、项目负责人资格要求：施工资质：具备电力工程施工总承包叁级及以上资质。设计资质：具备工程设计电力行业（新能源发电工程）专业丙级及以上资质或工程设计电力行业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；3.1、投标人须具备：独立法人资格；
六.投标文件的递交投标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2022年6月23日15时00分。五.响应截止时间请于公告发布之日起从宣城市公共资源交易有限公司官网（http://xcszbcgdlgs.com/）下载招标文件。四.招标文件的获取3.3本次招标接受联合体响应，联合体成员不得超过2家；联合体各方必须按招标文件中规定的格式签订有效的联合体协议，须明确联合体牵头方。明确各成员的主要权利和义务及分工，投标时应附带联合体协议；联合体各成员不得再单独提交投标文件或参加其他联合体本项目的投标，联合体各方须按要求提供联合体协议书。
联系电话：0563-2626523联系人：孙工招标人：宣城开盛晖腾新能源有限公司七.联系方式6.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理，各招标人须佩戴口罩，即交即走。6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年6月23日15时00分，地点为宣城市梅园路香江金郡东区11栋5楼524会议室。
2022年6月15日（1）本项目为非依法必须招标项目（2）本项目采用在线下载招标文件。八.注册事项联系电话：0563-3013002联系人：汤工代理机构：宣城市公共资源交易有限公司
2．本项目若少于3家投标人竞争，也可以进行正常的招标程序。1．招标人在投标人须知前附表中规定的时间、地点公开招标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。第三章招标要求及选取办法注：招标人及招标代理机构对本招标文件具有最终解释权。第二章投标人须知
1、初步评审标准选取办法：4.现场按照本招标文件的中选办法现场推选1-2名实质上符合要求的投标人作为中选候选人。（2）未按要求密封的（适用纸质投标文件）；（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；3.投标文件有下列情形之一的，招标人或其委托代理机构不予接收：
4、本项目开标时有效响应人少于3家时，继续按照正常的开评标程序进行评标；本项目开标时有效响应人为1家时，继续按照正常的开评标程序进行评标，评委仅评审资格条件，满足资格条件即为中标候选人；本项目开标时无有效响应人时，视为本次流标。若最终得分相同时，响应报价低者优先；如果最终得分相同、响应报价也相同，则在监督人监督下在评标现场由评委会主任以摇号或抽签方式确定排序。3、本项目评标采用综合评估法。评标委员会对通过资格评审评审且响应报价在控制价范围的响应人的响应文件，按照本章“详细评审”规定的评分标准进行打分(满分100分)，对参与得分评审的响应人，按最终得分由高到低依次排列顺序，取最终得分最高的一家进行形式评审、响应性评审。如都满足，则推荐1名中标候选人(经评审最终得分最高的为第一中标候选人)。若某个响应人的响应文件被评标委员会否决，由下一个最终得分最高的响应人依次替补。注：上述要求的所有响应人须提供的证件、证明材料均以装订在响应文件正本中加盖了响应人公章的彩色复印件或彩色扫描件为准，否则不予计分。投标材料真实、合法性由响应人负全责。2、详细评审
第四章合同文本5.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对发包人和代理机构施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。5.2中选单位提供包括施工方案的施工组织设计给招标人审查后实施。5.1经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）官方渠道查询到响应单位及其法定代表人、拟任项目负责人开标前有行贿犯罪记录，响应单位被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且被限制投标的、重大税收违法案件当事人、失信被执行人或在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，有上述情形之一的取消中选候选人资格。5.其他本评标办法由招标人制定，解释权属于发包人。
制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局合同编号：项目名称：建设工程施工合同
1.工程名称：。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分合同协议书
二、合同工期6.工程承包范围：。5.工程内容：。4.资金来源：。3.工程立项批准文号：。2.工程地点：。
四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合标准。三、质量标准工期总日历天数：天。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；1.签约合同价为：
2.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
（2）响应函及其附录（如果有）；（1）中选通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理
（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
本合同在签订。十、签订地点本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十三、合同份数本合同自生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议
邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)
第二部分通用条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人的招标文件；（2）投标人的投标文件；（3）发包人与监理人签订的委托监理合同等。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用条款
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：
适用于合同的其他规范性文件：本合同适用现行有关法律、法规及规范性文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：投标企业自行考虑且承担费用。1.1.3.9永久占地包括：规划净用地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：规划净用地范围，临时占地段（投标自行考虑）。1.1.3工程和设备
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。发包人提供国外标准、规范的名称：无。发包人提供国外标准、规范的份数：无；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及省市有关工程建设标准、规范和技术规定。1.4标准和规范
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸四套（其中两套作为竣工图，交档案馆及甲方各一套）；发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（（5）发包人招标文件；（6）技术标准和要求及相关文件；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）履约约谈承诺；（10）投标人投标文件的其他部分；（11）通用合同条款；（12）其他合同文件；（13）发包人与监理人签订的委托监理合同。1.5合同文件的优先顺序
承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子扫描件（jpg格式）；承包人提供的文件的数量为：不少于4份；承包人提供的文件的期限为：满足业主需要；需要由承包人提供的文件，包括：开工前提供完善的施工组织设计及安全专项方案、质量、技术管理体系，质量、安全、进度、进度保证体系、项目部管理机构人员名单资格证明及通讯录等其他工程报监资料文件等。1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：承包工程施工范围的所有图纸及相关文件。
1.7.2发包人接收文件的地点：/；1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。
1.10交通运输监理人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。
1.10.3场外交通：本项目规划净用地外为场外交通，其他执行合同1.10.1条出入现场的权利。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时施工道路和交通实施由承包人自行修建、维修、养护，并承担费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划净用地为场内交通。1.10.2场内交通关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，费用含在报价中。发包人给予协调。1.10.1出入现场的权利
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超重件的运输
2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量按现场签证调整。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；2.2发包人代表
2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：时间为实际开工日期前不少于7日。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方关系，检查工程质量、进度、安全文明施工中存在的问题，解决有关工程变更，办理现场签证。通信地址：。
3.承包人发包人提供支付担保的形式：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供资金来源证明的期限要求：无。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地具备通用条款2.4.2所约定的施工条件的场地。
（5）承包人应充分考虑施工场地周围地下管线和附近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，综合考评措施和施工可占用城市干道维护、修复地下管网等，以上费用由承包人承担；（4）在建设期内，承包人应负责成品保护、维修、更换工作，所有费用由承包人承担。如承包人拒绝维修、更换，发包人有权指定其他单位实施，费用由承包人承担。（3）承包人应遵守本市市政府和环保等部门的要求，并按规定办理有关手续，由承包人承担费用；（2）承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求,自费承担这些工作（如警卫）和担保相应的设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。（1）承包人提交的竣工资料的内容：按甲方规定格式要求于每月25日将本月完成进度实物工程量，下月进度计划，需要资金估算计划及其他甲方约定的报表计划，一式三份报甲方执行；3.1承包人的一般义务
（6）承包人应履行的其他义务：无。承包人提交的竣工资料形式要求：执行通用条款。承包人提交的竣工资料移交时间：执行通用条款。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自理。承包人需要提交的竣工资料套数：贰套纸质版+一套全套竣工资料电子扫描件（jpg格式）。保证施工现场清洁卫生，做到文明施工，达到国家卫生（文明）城市和施工现场文明施工、综合考评、文明工地要求。
建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证号：；建造师执业印章号：；
3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担违约给发包人造成的一切损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/人·日处违约金。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按相关法规处罚。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到岗天数每月不得少于22天。
3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要技术人员（项目技术负责人、专职安全员、施工员、质检员）更换处以2万元的违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担违约给发包人造成的一切损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后7天内。
其他关于分包的约定：无。允许分包的专业工程包括：无。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。3.5.1分包的一般约定
承包人是否提供履约担保：提供履约担保。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：无。3.5.4分包合同价款
关于监理人的监理权限：按照工程监理合同约定。关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、安全全面控制；负责日常工程质量的监督、巡查和验收；配合审查工程变更、造价控制；协调甲乙双方关系。4.1监理人的一般规定4.监理人履约保证金退还：在工程竣工验收合格后，一次性(无息)返还承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标价的2%。
监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：所发生的费用由发包人承担。
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：执行宣政办【2014】1号文件《宣城市政府投资建设项目标后监督管理暂行办法》、《宣城市政府投资建设项目工程变更管理暂行办法》和主管部门相关工程管理规定等。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；
5.1.1特殊质量标准和要求：合格；5.1质量要求5.工程质量（3）无。（2）无；（1）无；
6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。关于工程奖项的约定：无。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款支付。合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐做到文明施工，达到国家卫生（文明）城市和施工现场文明施工、综合考评、文明工地要求；争创省级标准化文明工地要求。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：进场后14天内。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件，招标文件无约定按通用条款或者双方另行约定。7.1施工组织设计7.工期和进度
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后开工前。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划
7.4测量放线根据发包人指定，承包人随时进场施工。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，施工单位工期每延长一天，按1000元/天进行违约处罚。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度②重大设计变更影响施工进度③政策处理问题影响施工进度④不可抗力，此延误工期须在发生后7天内办理签证，逾期不予认可。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
（1）执行通用条款；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。7.9提前竣工的奖励（3）/。（2）/；
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
关于变更的范围的约定：工程中所有变更均按《关于印发<宣城市住房城乡建设委建设项目工程变更管理实施细则>的通知》（建管〔2014〕782号）文和市政府办《宣城市政府投资建设项目工程变更管理暂行办法》（宣政办〔2014〕1号）文件及《建筑工程监理规范》（GB50319-2013）执行。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按通用条款第10.4.1条执行。10.4.1变更估价原则10.4变更估价
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/方式确定。
关于基准价格的约定：/。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：价格不予以调整。
12.合同价格、计量与支付11.2税金等政策性费用予以调整。第3种方式：/③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：投标人投标时自行考虑。综合单价包含的风险范围：材料价格上涨风险（除另有约定外）。1、执行单价合同。12.1合同价格形式
12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。
预付款担保的形式为：无。承包人提交预付款担保的期限：无。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：无。预付款支付期限：无。预付款支付比例或金额：无。
12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按节点支付。12.3.2计量周期工程量计算规则：按照2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》规定。12.3.1计量原则12.3计量
其他价格形式的计量方式和程序：为严格执行投资与建设管理法规，中标单位在竣工验收合格后一个月内申报工程结算，结算资料须符合《中华人民共和国审计法实施条例》及审计相关的规定。为加强对建设项目的造价管理，承包人申报的工程结算时必须按照合同条款的约定、招投标文件的规定及现场签证（工程变更须符合工程变更的相关管理规定，如提交工程洽商资料等）据实申报。若施工单位高估冒算、虚报工程结算价款，经审核、审计后予以扣减，并由承包人承担相应的违约责任。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按单价合同月计量支付，包括管理费利润、措施费、规费、税金及其调整费用（不含市场价格调整的材料价差费用），并扣除甲方代缴的相关费用。
关于进度付款申请单编制的约定：/。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：详见招标公告12.4.1付款周期12.4工程进度款支付政府投资建设项目必须依法接受审计监督和执行政府投资项目管理有关规定的事项和内容。否则，财政一律不予拨款，有关部门依法依规予以问责。
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14日内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。
13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：双方协商。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人向发包人移交工程的期限：工程保修期限届满，质量缺陷已修复，经发包人查验出具相关接收手续证书后7天内完成工程移交。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2执行。
13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车
14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：/。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2执行。发包人完成竣工付款的期限：无。发包人审批竣工付款申请单的期限：14天。14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14天。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满。承包人提交最终结清申请单的份数：四份。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自交付使用之日起满2年15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天。
15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金的退还：自交付使用之日满2年退还质保金。关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:待审计后依据审计报告确定的工程款扣留质保金。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第3种方式：
16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2天并限期完成，若逾期未完成的，由发包人进行维修，费用在承包人工程款中予以扣除，并进行相应处罚。15.4.3修复通知工程保修期为：自交付使用之日起满2年（维修工程部分的质保期自动顺延，顺延时间从维修之日起计算）。15.4.1保修责任15.4保修
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：无。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约
（7）其他：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。
16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：双方另行确定。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同
17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行；16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
关于工程保险的特别约定：承包人按建设行政主管部门的规定办理保险。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力标准参照国家有关规定。
20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。关于其他保险的约定：/。18.3其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3争议评审
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定/。其他事项的约定：/。
（1）经验收分项工程不合格，由承包人承担违约责任，追究承包人违约金1000元／次。1、分项工程、分部工程、单位工程验收要一次性通过。施工单位项目部要加强工程质量管理，严格执行“三检”制度，做好自检工作，提高自检通过率，不要因质量问题而影响进度。一、工程质量方面：补充条款（2）向人民法院起诉。
二、投资控制方面：5、工程中使用材料的规格、品牌不符合施工合同和图纸要求，或检测不合格的，追究承包人违约金5000元／次。4、工序检验批、分项、分部工程不及时报验，拖延一天，追究承包人违约金800元／次；报验资料不合格，被监理退回二次的，追究承包人违约金200元／次。3、施工单位不按监理通知单要求整改，拖延一天，追究承包人违约金500元／次。2、施工单位擅自强行施工，除工程量不予确认外，追究承包人违约金5000元／次。（2）分部工程不合格，由承包人承担违约责任，追究承包人违约金2000元／次。
2、安全隐患未按监理通知单要求及时整改的，每拖延一天，追究承包人违约金500元／次；未按主管部门要求整改的，追究承包人违约金5000元／次；因存在安全隐患被主管部门通报的，追究承包人违约金5万元／次。1、施工现场未按施工方案组织落实安全措施的，第一次检查给予警告，第二次检查仍未落实的，追究承包人违约金3000元／次。三、安全、文明施工、扬尘防治方面：3、承包人在申报工程进度计量款、预算款、决算款等工程价款时，应实事求是、如实计量。如承包人申报的价款在审核（或审计）时，审减率为5%～10%的（含5%），对多报价款超过5%的部分，按多报价款的10%，追究承包人违约金；审核（或审计）审减率超过10%（含10%），对多报价款超过10%的部分，按多报价款的20%追究承包人违约金。2、签证单不切合实际，连续被退回二次以上的，追究承包人违约金500元／次。1、违反程序擅自与设计单位进行设计变更，除设计变更重新审核外，另追究承包人违约金3000元／次。
1、承包人投标文件中拟派的项目经理不得变更，中标后更换项目经理的，由承包人承担违约责任，并追究承包人违约金20万元。五、人员到岗履职方面：承包人应加强工程施工用工管理，按照省市主管部门有关农民工工资管理规定支付农民工工资。如因未支付农民工工资，引起农民工讨薪到主管部门信访，同一（批）农民工因讨薪事项信访次数达两次的，追究承包人违约金10万元。四、农民工工资管理方面：4、施工现场扬尘防治措施未落实，被主管部门通报的，追究承包人违约金5万元／次。3、进入施工现场必须戴安全帽，发现施工人员未戴安全帽的，追究承包人违约金50元／人·次。
工程质量保修书附件1：六、上述违约金由承包方在招标方书面通知10日内缴清，否则不予支付工程款。4、项目经理、项目技术负责人因不在岗，被市公管局通报的，追究承包人违约金5万元／次。3、专职安全员、施工员、质检员无故不在现场有效工作，追究承包人违约金300元／人·日。2、拟派的项目经理应严格按照宣城市建设委员会监管【2009】514号文件《关于加强建设工程项目经理和总监理工程师在岗履职管理的通知》到岗，其他的项目管理班子主要人员（包括技术负责人、其他专职管理人员等）必须按照投标文件中承诺的人员进场，并常驻工程施工现场。项目经理与投标项目经理要一致，并且为本工程专职项目经理，必须参加各种例会。承包人如果更换项目经理、技术负责人必须征得发包人同意，方可更换；项目经理、技术负责人必须保证每月不少于22天常驻现场组织施工,每天在岗时间不少于8小时，项目部主要成员必须保证每周不少于5天常驻现场,每天在岗时间不少于8小时，项目经理、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。如项目经理和技术负责人不到岗履职，追究承包人违约金1000元／人·日。并由承包人承担违约责任，发包人有权作出任何决定，甚至有权勒令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。上述人员更换不包括发包人和监理工程师认为管理能力不适合本项目的情况。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：
3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部内容。
三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。7．其他项目保修期限约定如下：/。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用
邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
3、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。2、我方已详细审核了全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。1．我方已仔细研究了（项目编号）（项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以报价元/W，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。（招标人）：响应书第五章投标文件格式和内容
法定代表人或其委托代理人：（电子投标文件中须盖电子印章）单位地址：投标人：(盖单位电子印章)6、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的响应须知中第3.2.1条规定的响应有效期有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。4、如果我方中选，我方将委派为本项目项目负责人。
1、若我公司中选，我公司承诺在要求的工期内完成合同内容，若不能按期，我公司接受招标人根据合同进行相关处罚，涉及处罚款项由招标方方直接在结算款里扣除。根据已收的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，承诺如下：：承诺书日期：年月日邮政编码：电话：传真：
法定代表人资格证明书年月日法定代表人或代理人（电子投标文件中须盖电子印章）：投标人(盖单位电子印章)：3、我公司承诺响应报价作为成交价即合同价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按实际发生计量，结算时，按控制价清单项各项同比下浮（扣除暂列金额后的中标价与控制价的下浮比例）作为合同实施的依据。2、我公司所报价格是经过精心核算后确定，完全能够满足完成该项目要求，报价高于成本价格，没有恶意报价。若我公司中标后不能按期完成或中途退场，我公司完全接受招标人没收全部履约保证金的处罚，我公司无任何异议。
投标人：(盖单位电子印章)特此证明系法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：
法定人代表（电子投标文件中须盖电子印章）；（投标人全称），法定代表人（姓名），授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位工程施工招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。招标人名称：法定代表人授权书附件四：年月日
详细通信地址：邮编：电话：传真：职务：年龄：附：全权代表姓名：性别：日期：投标人全称(盖单位电子印章)：
拟在本工程施工的机械设备表附件六：拟在本工程任职的主要管理人员表附件五：