采购代理机构：广西大成项目咨询有限公司采购人：广西民族师范学院项目编号：GXDC2022-C2-003项目名称：1-6#学生公寓楼周边环境改造工程磋商文件广西大成项目咨询有限公司

第四章合同主要条款格式18第三章评审方法及评审标准7第二章供应商须知3第一章竞争性磋商公告1目录2022年8月25日

第一章竞争性磋商公告第九章响应文件格式70第八章技术标准和要求69第七章图纸68第六章危险性较大的分部分项工程清单（如有）67第五章工程量清单65

2.项目名称：1-6#学生公寓楼周边环境改造工程1.项目编号：GXDC2022-C2-003一、项目基本情况1-6#学生公寓楼周边环境改造工程的潜在供应商应在广西崇左市新城路鸿都大厦4楼广西大成项目咨询有限公司获取采购文件，并于2022年9月5日11点00分（北京时间）前提交响应文件。项目概况广西大成项目咨询有限公司关于1-6#学生公寓楼周边环境改造工程(GXDC2022-C2-003)竞争性磋商公告

8.合同履行期限：60日。7.采购需求：本项目为1-6#学生公寓楼周边环境改造工程，项目主要内容为学生公寓园林绿化、园路修建、旧围墙及宣传栏拆除、新建阅读休闲亭、新建宣传栏等；具体详见图纸、技术要求及工程量清单。6.最高限价（如有）：与预算金额一致5.预算金额：人民币柒拾柒万肆仟肆佰伍拾捌元柒角柒分（¥774458.77）。4.本项目供应商的产生方式：发布公告征集3.采购方式：竞争性磋商

3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。二、申请人的资格要求10.本项目不允许分包。9.本项目不接受联合体响应。

（3）业绩要求：无。专职安全员要求：须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定。技术负责人要求：无。项目经理要求：拟派项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标（成交）未开工或已列为其他项目第一中标（成交）候选人的建造师作为项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号文除外）。（2）人员要求（1）资质要求：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程总承包三级及以上资质，具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业。

时间：2022年8月25日起至2022年9月1日，每天上午08时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）。三、获取采购文件6.按照磋商公告的规定获得磋商文件。5.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的磋商。4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（4）其他要求：无。

地点：广西崇左市新城路鸿都大厦4楼广西大成项目咨询有限公司开标室截止时间：2022年9月5日11点00分（北京时间）四、响应文件提交售价：每套300元，售后不退。方式：现场报名，由法定代表人或委托代理人携本人身份证及以下资料购买：（1）主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）；（2）法定代表人及委托代理人身份证复印件；（3）法定代表人授权书原件。（以上材料需加盖公章）地点：广西崇左市新城路鸿都大厦4楼广西大成项目咨询有限公司，磋商文件不办理邮购。

自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限地点：广西崇左市新城路鸿都大厦4楼广西大成项目咨询有限公司评标室时间：2022年9月5日11点00分（北京时间）五、开启递交方式：现场方式，具体要求详见供应商须知前附表，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]到达指定地点等候当面磋商。

1.采购人信息八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系3.磋商保证金：无。2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业，具体详见磋商文件。1.公告发布媒体：中国政府采购网、中国采购与招标网七、其他补充事宜

地址：广西崇左市新城路鸿都大厦4楼名称：广西大成项目咨询有限公司2.采购代理机构信息联系方式：杨老师0771-7870541地址：广西崇左市江州区佛子路23号名称：广西民族师范学院

2022年8月25日广西大成项目咨询有限公司电话：0771-7886187项目联系人：陈铎文3.项目联系方式联系方式：陈铎文0771-7886187

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。1、评审方法一、评审方法第三章评审方法及评审标准第二章供应商须知

1、评审响应文件。二、评审程序本项目磋商小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，磋商小组由3名评标专家组成，其中技术类专家2名，经济类专家1名。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。3、磋商小组磋商小组以磋商文件、补充文件、响应文件及磋商结果为评审依据。2、评审依据

1、资格审查三、评审内容5、推荐成交候选人名单。4、最后报价。3、重新提交响应文件（如磋商文件有实质性变动或磋商后确定最终设计或解决方案）。2、磋商。

3、串通投标的认定资格审查结束后，由磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。2、符合性检查磋商小组对所有供应商的响应文件进行资格审查。以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为投标人（供应商）相互串通投标，投标（响应）文件将被视为无效。（本款所述投标等同于磋商或响应，投标人等同于供应商）。③视为或被认定为串通投标的相关供应商。②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关投标人（供应商）的投标（响应）作无效投标（响应）处理。（本款所述投标等同于磋商或响应，投标人等同于供应商）。磋商小组须根据以下规定评审供应商是否有串通响应的行为，并按规定判定响应是否有效。

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。⑤不同供应商的投标文件相互混装；④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标（响应）文件将被视为无效。（本款所述投标等同于磋商或响应，中标人等同于成交供应商）。

②不具备磋商文件中规定的资格要求的；①未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：4、响应有效性的认定⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

④提交两个以上不同的最后报价文件或提交选择性最后报价的，但磋商文件要求提交备选响应文件的除外。③最后报价超过磋商文件中规定的预算金额的；②响应文件未按磋商文件要求提供第九章要求“必须提供”的内容的；①响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：③响应文件签署（签名）、盖章不符合磋商文件要求的；

（1）磋商小组将根据供应商的响应文件、陈述含混模糊之处或需要进一步了解的细节对供应商提出问题，供应商的授权代表（或法定代表人）必须进行回答。供应商的法定代表人或其授权代表须到现场参加磋商，提问及回答均通过现场方式进行，具体以提问时规定的方式为准。初步评审结束后，采购代理机构将在指定的时间及地点组织磋商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商程序如下：5、磋商（4）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，磋商小组认定响应有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决响应文件，从而限制和影响供应商投标（响应）。⑥法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。⑤评审过程中发现响应文件中提供虚假材料的；

①最后报价与首次报价相比无调整的：供应商提交的最后报价只须注明与首次报价相同。（6）最后报价：最后报价采取现场报价方式，由项目负责人在评审现场与供应商现场向磋商小组报价。最后报价不得超过采购预算金额且最后报价具有唯一性，不得提交两个以上不同的最后报价，否则，否决其响应。报价后所有供应商需将报价文件经签字后于20分钟内（如磋商通知书有具体时间以磋商通知书为准）以现场方式送至采购代理机构。（5）重新磋商：双方对修改后的应答文件进行磋商，直至达成磋商结果。磋商小组成员经评议后，根据磋商情况，可以要求供应商进行多次报价。（4）供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修改，经签字现场方式送至采购代理机构。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。（3）采购代理机构通知所有参加磋商的供应商关于磋商小组调整后的采购要求（如有），并以现场方式告知供应商，给予供应商提供较充分的修正时间。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。（2）第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（1）响应报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，将作否决磋商处理。6、澄清、说明或补正（9）磋商达成。磋商的结果以书面为准，经供应商和磋商小组代表确认后，替代磋商文件或响应文件中相应的内容，并作为构成响应文件的一部分和作为评审的依据。如成交，则作为合同、履约等的组成部份。（8）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的须经签字后以现场方式送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。磋商小组在评审报告中注明退出磋商的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。（7）如果磋商小组认为排在前面的成交候选人的响应报价明显低于其他响应报价，使得可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当启动澄清程序，要求该供应商在合理的时间内作出说明并将说明及相关证明材料经签字后以现场方式发送至采购代理机构。供应商的说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，就供应商提供工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、材料费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。②最后报价与首次报价相比有调整的：供应商提交的最后报价必须包含已标价的工程量清单，即最后报价是工程量清单全部工作内容的价格体现，具体包括供应商部分（分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、规费、税金、其它项目）和采购人部分（暂列金、材料购置费）（如有）等完成本工程并经验收合格至达到质量保修期限所需的费用、合理利润及风险。如磋商文件或磋商过程中明确供应商应提供技术服务及其它服务的（如检测费、验收发生的费用），相应费用也应包括在最后报价中。最后报价不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其报价无效并作无效响应处理。供应商在现场报价时可只报总价，但必须将包含已标价工程量清单的最后报价在规定时间内以现场方式发送至采购代理机构，逾期则最后报价无效，以首次报价为准。

8、评审争议处理磋商小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选人，排名第一的为第一成交候选人。若供应商的最后响应报价经扣除后价格相同，由磋商小组采用记名投票方式确定。票数相同的，由采购人代表确定。7、成交候选人确定原则（2）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商在合理时间内通过现场作答方式作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经催告仍不澄清的，视为放弃。②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

第一部分合同协议书第四章合同主要条款格式（一）评分表四、评审标准磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告

2.工程地点：崇左市。1.工程名称：1-6#学生公寓楼周边环境改造工程。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就1-6#学生公寓楼周边环境改造工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：广西民族师范学院

本项目为1-6#学生公寓楼周边环境改造工程，项目主要内容为学生公寓园林绿化、园路修建、旧围墙及宣传栏拆除、新建阅读休闲亭、新建宣传栏等；具体详见图纸、技术要求及工程量清单。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：本项目为1-6#学生公寓楼周边环境改造工程，项目主要内容为学生公寓园林绿化、园路修建、旧围墙及宣传栏拆除、新建阅读休闲亭、新建宣传栏等；具体详见图纸、技术要求及工程量清单。4.资金来源：财政资金。3.工程立项批准文号：。

工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标谁。三、质量标准工期总日历天数：60日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：2022年11月29日。计划开工日期：2022年9月30日。（具体以发包人书面通知为准）二、合同工期

人民币（大写）（¥元）；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）（¥元）；1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式

人民币（大写）（¥元）。（4）暂列金额：人民币（大写）（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：

（1）中标通知书（如有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理2.合同价格形式：固定综合单价。

（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如有）；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。（10）其他合同文件：（9）工程采购控制价成果文件；（8）竞争性磋商采购文件（含所有补充通知和答疑）；

本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自双方签字盖章后立即生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在广西崇左市签订。十、签订地点

（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执四份。十三、合同份数

电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第二部分通用合同条款账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方工地代表人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）第三部分专用合同条款

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方

电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。

1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。发包人提交的本合同工程所涉地块土地红线范围内所包括的场所。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：。

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律、行政法规及地方政府的有关法规和规章。1.3法律招标文件——磋商文件/采购文件，投标文件——响应文件，中标——成交，投标人——供应商，投标——响应1.1.6.2本政府采购工程通过竞争性磋商方式确定承包人。合同中有如下词语与竞争性磋商文件词语具有等同定义。1.1.6其他

1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范以及行业标准、规范及地方标准、规范。

（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如有）；（1）中标通知书（如有）；合同文件组成及优先顺序为：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。（10）其他合同文件：（9）工程采购控制价成果文件；（8）竞争性磋商采购文件（含所有补充通知和答疑）；（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；

1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件

1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；

承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。

关于出入现场的权利的约定：。1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。

1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通

。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。

2.发包人□承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过%且该单项清单造价超过合同总价%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：。□除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：□是□否。1.13工程量清单错误的修正

联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.2发包人代表

关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；

发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件

承包人需要提交的竣工资料套数：。。（9）承包人提交的竣工资料的内容：3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

3.2项目经理。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。

建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金元/人•次（人民币）。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处元/人•次（人民币）。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金元/日（人民币）。。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人•次（人民币）。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处元/人•次（人民币）违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人元/人•次（人民币）；专业工程师元/人•次（人民币）。。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：

无3.7履约保证金承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护本项目不允许分包。3.5分包

。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：如果工程获得（奖项名称），给予承包人合同价%的奖励。5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；

6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。5.3隐蔽工程检查

合同当事人对文明施工的要求：6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。关于安全文明施工奖项的约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。（3）支付约定：在本合同签订后个工作日内，预付安全文明施工费总额的%，其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的%时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和市相关规定执行。（1）本合同价款已包含安全文明施工费元。6.1.6关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。6.3环境保护（7）安全生产费用专户：。账号：。（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误。

（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的%。

8.2承包人采购材料与工程设备8.材料与设备7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：。7.9提前竣工（3）。（2）；

8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.4材料与工程设备的保管与使用对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

关于修建临时设施费用承担的约定：除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

9.1试验设备与试验人员9.试验与检验发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：。发包人提供的施工设备和临时设施：。8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备

10.3变更程序关于变更的范围的约定：。10.1变更的范围10.变更根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。9.5检验费用

。10.3.2非国有投资项目：⑶当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。10.3.1国有投资项目：

监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。关于变更估价的约定:工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数%，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。10.4.1变更估价原则10.4变更估价

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。

合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。（3）价差计算方法：按施工期间《崇左市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。（2）主要材料和设备确认价：（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》（表-22）,价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

本工程采用固定综合单价合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：一般计税法。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：/。③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数））②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）

②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。风险范围以外合同价格的调整方法：综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。（1）单价合同。

风险范围以外合同价格的调整方法：总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。（2）总价合同。⑤其它：。④材料价格风险：按11.1的约定调整。③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

12.2预付款（3）其他价格方式：。④其它：。③材料价格风险：按11.1的约定调整。②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：当工程进度达到合同价款40%时一次性全部扣还预付款。预付款支付期限：合同签订后15天之内，承包人开具发票后7个工作日内支付。预付款支付比例或金额：30%（合同价款扣除安全文明施工费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的30%）。12.2.1预付款的支付

12.3.2计量周期工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请（核准）表见合同附件10预付款担保的形式为：。

12.3.4总价合同的计量(2)除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。(1)工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。关于单价合同计量的约定：12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：每月25日前。

①工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的85%（建议值：75-85%）。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款12.4.6。

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制③合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。②工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的97%（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的3%（最高不超过3%）预留工程质量保证金。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。（1）总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件14。12.4.6支付分解表的编制进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件11。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。（2）发包人支付进度款的期限：。

13.2.1竣工验收条件13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：关于竣工验收程序的约定：。13.2.2竣工验收程序承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。竣工验收资料的份数：。（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：。

13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程。

关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序

承包人提交竣工付款申请单的期限：。14.1竣工付款申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场13.6竣工退场

竣工结算审核约定：因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。发包人审批竣工付款申请单的期限：14.2竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。

承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整1、工程竣工验收报告经发包人认可后天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3.自竣工结算完毕之日起天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付最终结算款支付申请（核准）表见合同附件13。

质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：。

（1）在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式：。（2）发包人按工程价款结算总额的%（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：；（1）质量保证金保函，保证金额为：；

工程保修期为：。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知工程保修书具体内容见合同附件2。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。

（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。16.2.3因承包人违约解除合同（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。(6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认

关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。

选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审20.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。

附件3：主要建设工程文件目录附件2：工程质量保修书附件1：承包人承揽工程项目一览表附件（2）向人民法院起诉。（1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

附件9：支付担保格式附件8：预付款担保格式附件7：履约担保格式附件6：分包人主要施工管理人员表附件5：承包人主要施工管理人员表附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件15：政府采购项目履约保证金退付意见书附件14：总价合同进度款支付分解表附件13：最终结算款支付申请（核准）表附件12：竣工结算款支付申请（核准）表附件11：进度款支付申请（核准）表附件10：预付款支付申请（核准）表

工程质量保修书（房屋建筑工程）附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件16：磋商保证金退还申请

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：

3．装修工程为年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。。7．其他项目保修期限约定如下：6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。四、质量保修责任缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

电话：电话：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（全称）：工程质量保修书邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：

。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。本工程改造所涉及的清单保修期至少2年。8．其他项目保修期限约定如下：7.运动场工程为2年；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

主要建设工程文件目录附件3：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：

（发包人名称）：履约担保附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已于年月日发放中标通知书，明确（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日为（工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

（发包人名称）：预付款担保附件8：（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）年月日传真：

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

（承包人）：支付担保附件9：（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）年月日传真：

二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。八、保函的生效

工程名称：编号：预付款支付申请（核准）表附件10：（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）年月日传真：

工程名称：编号：进度款支付申请（核准）表附件11：2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

工程名称：编号：竣工结算款支付申请（核准）表附件122.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

工程名称：编号：最终结算款支付申请（核准）表附件13：2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。

工程名称：总价合同进度款支付分解表附件14：2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。

磋商保证金退还申请附件16：注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。政府采购项目履约保证金退付意见书附件15：

一、工程量清单说明第五章工程量清单授权代表：（项目名称）（编号：）的政府采购合同扫描件发送至贵公司所指定的邮件，请给予办理磋商保证金的退还手续。我单位（成交供应商名称）已于年月日时分将广西大成项目咨询有限公司：

6.本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要供应商提供《主要清单项目工料机分析表》。5.采购时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》。4.本工程部分材料和设备在采购时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》。3.工程量清单仅是磋商报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。2.工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款及图纸等一起阅读和理解。1.本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）、磋商文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应另行说明。

5.桂造价[2019]12号关于调整除税价计算适用增值税税率的通知，增值税调整为9%；4.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号文）；3.本项目施工图纸、业主答疑及相关资料。2.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额、2013年《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及配套费用定额、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；1.国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及其广西壮族自治区实施细则、国家计算规范《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）。二、本工程预算金额评审依据

4.分部分项工程项目和单价措施项目，应根据磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时，供应商应以工程量清单的项目特征描述为准，确定磋商报价的综合单价。3.综合单价中应包含磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。2.供应商应按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。1.供应商应依据磋商文件、工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。三、磋商报价（已标价工程量清单）编制说明6.材料价格采用《崇左市建设工程造价信息》2022年第6期崇左市信息价除税价格为材料基础价格对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场。

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；（3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；（1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；6.其他项目费应按下列规定报价：5.总价措施项目的金额应根据磋商文件及拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

11.磋商报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按磋商文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》和《主要清单项目工料机分析表》。10.供应商应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。9.磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。8.工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。7.规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。（5）总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

（见本磋商文件附件）第七章图纸《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）2019年修订版以及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）。本章由采购人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。第六章危险性较大的分部分项工程清单（如有）未尽事宜详见本工程工程量清单、预算金额编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

响应文件响应文件的外包装封面格式：：注：有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。第九章响应文件格式本节由采购人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。第八章技术标准和要求

供应商地址：供应商名称：响应文件名称：纸质版响应文件、单独密封文件的密封袋分标号：（若无留空或写“/”）项目编号：项目名称：

响应文件正本/副本（1）纸质版响应文件封面格式：年月日截标时启封在年月日时分之前不得启封

供应商地址：供应商名称：响应文件名称：资格审查文件、商务技术文件、报价文件分标号：（若无留空或写“/”）项目编号：项目名称：

响应声明书1．响应声明书格式：第一部分资格审查/商务文件（应有页码）目录年月日

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应内容，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。致：（采购人名称）：：

法定代表人签字或盖章：我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的磋商保证金，并从中扣除代理服务费。（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次磋商作为无效响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位性质：供应商名称：法定代表人身份证明2．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：年月日供应商公章：

系（供应商名称）的法定代表人。年龄：；职务：；身份证号码：姓名：；性别：经营期限：成立时间：年月日地址：

2．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：注：法定代表人亲自出席截标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。附件：法定代表人身份证复印件年月日供应商公章：特此证明。

被授权人无转委托权，特此委托。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。我方对被授权人的签名事项负全部责任。我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。致：（采购人名称）：法定代表人授权委托书

供应商公章：被授权人邮箱：被授权人身份证号码：授权人身份证号码：职务：职务：被授权人签字或盖章：法定代表人签字或盖章：

5．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及评审标准”“资格审查表”规定提供，其中社会保险缴纳证明在对应人员资料处提供）（加盖供应商公章）4．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准”“资格审查表”规定提供）。（加盖供应商公章）。3．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商公章）。本部分材料如响应文件其他地方已提供可不重复提供。注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件年月日

7.1有效的企业资质证书副本复印件加盖供应商单位公章7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商公章（按“评审方法及评审标准”“资格审查表”规定提供）。（如磋商文件有要求时提供）【备注：附有效的安全生产许可证副本复印件加盖供应商单位公章】6.1供应商基本情况表6．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及评审标准”“资格审查表”规定提供）。（如磋商文件有要求时提供）

备注：附技术负责人的职称证、资格证、响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证和已完工程中标（成交）通知书、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商单位公章。7.3项目技术负责人简历表备注：附项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证和已完工程中标（成交）通知书、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖供应商单位公章。7.2项目经理简历表

近年已完成类似工程一览表7.5满足本项目业绩要求的证明材料；【备注：附安全员证件、响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月在现任职单位依法缴纳社会保险的凭证等相关证明材料的复印件，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖供应商单位公章。】7.4项目管理机构其他人员配备情况表

作为参与（工程名称）项目的供应商，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此承诺：致（采购人名称）：建设工程项目管理承诺书8．建设工程项目管理承诺书7.6满足本项目特定资格条件其他要求的证明材料。备注：附以上类似工程的中标（成交）通知书、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料，以及供应商认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖供应商单位公章。

日期：年月日法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）供应商：（盖单位章）3.一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。2.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。1.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。建设工程安全文明施工措施项目清单内容广西壮族自治区（桂建质【2015】16号文附件一）广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

9．磋商保证金缴纳证明。（如磋商文件有要求时提供）注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。节能产品及环境标志产品清单响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。8.2本工程拟投入列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目。现就联合体响应事宜订立如下协议。联合体协议书11．联合体协议书（如接受联合体，联合体响应时须提供）10．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。以其他非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件加盖公章。以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖公章；

6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。5.联合体中为小微企业的成员名称：。小微企业联合体成员承担的合同金额比例合计为：。4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加采购活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

联合体成员名称（盖公章）：法定代表人或者其委托代理人：（签字）联合体牵头人名称（盖公章）：证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份7.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

12．代理服务费承诺书年月日……法定代表人或者其委托代理人：（签字）联合体成员名称（盖公章）：法定代表人或者其委托代理人：（签字）

我公司选择第种方式缴纳代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可从我单位提交的磋商保证金内扣除该笔款项，余款按下列账户退回。1．我方承诺，若我单位成为成交供应商，保证在领取成交通知书之前，按本项目磋商文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。我单位参加了贵方组织的项目编号为（）的磋商采购活动，并递交了磋商保证金元，在此我方说明如下：致：广西大成项目咨询有限公司代理服务费承诺书

4.我单位选择第种方式作为代理服务费开票类型：3．如果我单位未遵守有关磋商文件关于磋商保证金的规定，贵方可以没收我单位磋商保证金。2．如我单位磋商保证金请按下表账户信息无息退还。第二种方式：从磋商保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。

法定代表人或授权代表签字或盖章：供应商地址：供应商名称（盖章）：第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称；2.纳税人识别号；3.税局登记地址；4.税局登记电话；5.开户银行；6.银行账户。第二种方式：开具增值税普通发票。1.公司名称；2.纳税人识别号；第一种方式：开具收据。

供应商可根据磋商文件、图纸及对现场的勘察情况，编制施工组织设计，可参考以下提纲，也可自行编制第二部分技术文件（2）如因未及时提供此书或上述账户信息有误或账户信息变更未及时通知导致磋商保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。说明：日期：年月日

（5）劳动力安排计划；（4）拟投入的主要施工机械、设备计划（3）拟投入的主要物资计划（2）主要施工方法；（1）概述施工组织设计编制大纲：

（11）施工总平面布置图；（10）工程施工的重点和难点及保证措施；（9）确保文明施工的技术组织措施；（8）确保工期的技术组织措施；（7）确保安全生产的技术组织措施；（6）确保工程质量的技术组织措施；

附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。1．供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。（12）其他（如有）

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表附表七拟分包计划表附表六临时用地表附表五施工总平面图附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）单位：人附表三：劳动力计划表附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表六：临时用地表供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五：施工总平面图3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。1.供应商应提交施工进度计划，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

第三部分报价文件日期：年月日备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。如供应商须知注明不允许分包，则本表无须提供，反之须提供。附表七：拟分包计划表

3.我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。2.我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。1.根据你方项目编号为（项目编号）的（工程项目名称）工程磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设内容和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMB￥元）的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设内容和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到等级。致：（采购人名称）：响应函1．响应函格式：

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：8.我方将与本响应函一起，提交人民币元作为磋商保证金。7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。6.我方同意所提交的响应文件在磋商文件的“供应商须知”中规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。5.如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。4.一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，并承诺不分包及转包他人。

法定代表人或授权代表签字或盖章：日期：年月日开户银行：银行帐号：供应商名称(公章)：供应商代表姓名职务：邮箱：传真：地址：邮编：电话：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：注：本表可扩展，并逐页签字及盖章项目名称：项目编号：响应函附录2．响应函附录格式：

工程名称：币种：人民币磋商报价表3．响应报价表格式：日期：：年月日供应商名称（公章）：

（2）一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）调整。（1）已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。4．已标价工程量清单：日期：：年月日供应商名称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：中小企业声明函（工程）5.1符合中型、小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非中型、小型、微型企业无需填写或提供）5．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

5.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）。5.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）企业名称（盖章）：日期：本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……

5.4如本项目（分标）允许大中型企业供应商向一家或者多家小微企业分包的，大中型企业供应商可提供分包意向协议书，分包意向协议书应明确约定小微企业分包商的合同份额占到合同总金额的比例。分包意向协议书格式自拟。（小微企业供应商无需提供）日期：单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。残疾人福利性单位声明函

响应文件名称：纸质响应文件电子版分标号：（若无留空或写“/”）项目编号：项目名称：响应文件（2）纸质响应文件电子版信封封面参考格式（可以手写，密封）：

年月日在年月日时分之前不得启封供应商地址：供应商名称：