项目编号：SXHMZC-2021-010竞争性磋商文件文丰路拓宽改造项目所涉前进街、农校、技校房屋及附属设施迁改工程-新建农校水泵房、400m3蓄水池项目

第一部分磋商公告3目录二0二一年十二月采购代理机构:山西浩淼建设工程项目管理有限公司采购人:吕梁市新区建设管理中心

第一部分磋商公告第六部分响应文件格式98第五部分图纸97第四部分合同原则31第三部分商务、技术要求28第二部分供应商须知7

采购方式：竞争性磋商项目名称：文丰路拓宽改造项目所涉前进街、农校、技校房屋及附属设施迁改工程-新建农校水泵房、400m3蓄水池项目项目编号：SXHMZC-2021-010一、项目基本情况文丰路拓宽改造项目所涉前进街、农校、技校房屋及附属设施迁改工程-新建农校水泵房、400m3蓄水池项目采购项目的潜在供应商应登录山西政府采购网云平台获取采购文件，并于2021年12月13日09点30分（北京时间）前在山西政府采购网云平台提交响应文件。项目概况

二、申请人的资格要求：本项目不接受联合体。合同履行期限：合同签订后60日历天。采购需求：本项目共一包，包括文丰路拓宽改造项目所涉前进街、农校、技校房屋及附属设施迁改工程-新建农校水泵房、400m3蓄水池项目施工图纸范围内全部内容，详见工程量清单。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。最高限价：761836.76元预算金额：761836.76元

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1）具有独立承担民事责任的能力的单位；1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

三、获取采购文件（2）拟派项目经理须具备水利水电工程专业或建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师资格和有效的安全考核合格（B证），且未担任其它在建工程项目的项目经理。（1）具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质；3.本项目的特定资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（6）所属行业相关法律、法规等对供应商经营该项目有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材。

地点：请登录山西政府采购网云平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）提交电子响应文件。截止时间：2021年12月13日09点30分（北京时间）四、响应文件提交获取方式：供应商登录山西政府采购网云平台http://www.ccgp-shanxi.gov.cn在线获取申请获取采购文件。地点：山西政采云平台线上获取；时间：2021年12月02日至2021年12月08日，每天00:00至23:59，（北京时间）

七、其他补充事宜自本公告发布之日起5个工作日。六、公告期限地点：吕梁市离石区龙山路与德瑞路交汇处198号二层会议室时间：2021年12月13日09点30分（北京时间）五、开启

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。5.山西政府采购云平台服务电话：4008817190，具体操作可咨询客服。4.针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。3.供应商须到《中国山西政府采购网》（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn）中“供应商库”内进行注册并登陆“供应商管理系统”中的“注册信息维护”自主备案。2.有关本项目磋商文件的变更信息以上述网站公告为准，采购代理机构不再另行通知。1.本项目采购信息指定发布媒体为《中国山西政府采购网》上发布。

名称：山西浩淼建设工程项目管理有限公司2.采购代理机构信息联系方式：0358-8210101地址：吕梁市离石区学院路1号名称：吕梁市新区建设管理中心1.采购人信息

第二部分供应商须知电话：0358-8221700项目联系人：高先生3.项目联系方式联系方式：0358-8221700地址：吕梁市离石区龙山路178号城市印象小区二单元901室

2.定义本磋商文件适用于本次磋商活动的全过程。1.适用范围一、总则供应商须知前附表

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。3.合格供应商的条件2.4“供应商”指符合本磋商文件规定并参加磋商的供应商。2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。2.2“服务”指本磋商文件所述供应商应该履行的承诺和义务。2.1“项目”指本磋商文件中所述文丰路拓宽改造项目所涉前进街、农校、技校房屋及附属设施迁改工程-新建农校水泵房、400m3蓄水池项目。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（1）具有独立承担民事责任的能力；3.4供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：3.3依法注册的供应商其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购机构及磋商小组有权拒绝其参加本次磋商。

3.6供应商购买磋商文件时应登记备案，并提供有效联系方式。（8）为本项目提供项目管理、监理、评审等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商。（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商；（6）法律、行政法规规定的其他条件；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

磋商文件由下列七部分内容组成：5.磋商文件的内容二、磋商文件供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。4.报价费用3.7如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件提供的格式填写)。

第六部分响应文件格式。第五部分图纸；第四部分合同原则；第三部分商务、技术要求；第二部分供应商须知；第一部分磋商公告；

6.5采购代理机构将视情况确定是否有必要召开预备会。如果召开预备会，采购代理机构将向所有已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商发出通知。6.4采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对磋商文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的更正公告，应当作为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。6.3采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用在原公告发布媒体上发布更正公告和以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商的方式进行澄清和修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在首次提交响应文件截止之日5日前发出，需要为此调整响应文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在更正公告中一并明确。6.2采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将在原公告发布媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。澄清、修改内容中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。6.1供应商澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清，按磋商公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购机构。6.磋商文件的澄清和修改

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。7.2响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。7.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。7.响应文件的语言和计量单位三、响应文件6.6采购代理机构在组织磋商现场对报价情况可做进一步的澄清和说明，并经全场供应商代表签字确认。

本次磋商，供应商应按本磋商文件要求提交商务、技术部分内容和需要供应商自行编写的其他文件。（具体填写要求及格式详见磋商文件第五部分）。技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。8.1响应文件分为商务部分和技术部分。8.响应文件的组成及相关要求原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其它实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

*参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；*法人授权委托书(原件)；*法定代表人身份证明书；*报价函；（1）商务部分:8.2响应文件要求内容及编排顺序

残疾人福利性单位声明函中小型企业声明函项目管理机构配备情况表*供应商基本情况表后附：*企业营业执照（副本）、*资质证书（副本）、*安全生产许可证书副本、*开户许可证或基本存款账户信息、*具备第三方中介机构出具的上一年度财务审计报告、*报价截止日期前近半年内任一个月依法纳税的凭证、*报价截止日期近一年内任一个月缴纳社保的凭证、*在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或者在中国政府采购网网站(www.ccgp.gov.cn)上供应商信用查询记录，复印件加盖公章；*磋商保证金缴款凭证*近年发生的诉讼和仲裁情况

*施工组织设计*已标价工程量清单*报价一览表（2）技术部分：供应商认为需要提供的其他商务材料监狱企业证明文件

（2）该保证金须采用电汇或网上银行支付等非现金形式进行交纳。在响应文件递交截止时间之前，将保证金由供应商的基本账户一次性汇入下列账户：（1）供应商须在响应文件提交截止时间前交纳人民币10000.00元作为保证金。8.4保证金为方便评审，响应文件中的各项表格必须按照磋商文件第六部分格式要求制作。8.3响应文件规格幅面（A4），正文建议使用仿宋体四号字，按照磋商文件所规定的内容顺序统一编制。供应商认为需要提供的其他技术材料。

（4）未按前述（1）、（2）款要求提交保证金，将被视为无效报价。（3）供应商的保证金电汇交纳后，须在汇款凭单用途（或备注）栏中写明“〈项目名称〉+〈项目编号〉保证金”。行号：105173081520账号：14050169815200000620开户银行：中国建设银行股份有限公司吕梁东城支行开户名称：山西浩淼建设工程项目管理有限公司

9.报价内容填写说明（2）供应商报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买服务及其相关的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。8.5报价（6）成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日内持采购合同和保证金缴款凭证及退还保证金信息表到采购代理机构财务部门办理保证金的退还或转付成交服务费手续。（5）未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，未成交的供应商持保证金缴款凭证及退还保证金信息表到采购代理机构财务部门办理保证金的退还手续。

10.响应文件的有效期9.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。9.4报价一览表为在第一轮公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。9.3响应文件应严格按照磋商文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。9.2供应商照搬照抄磋商文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组有权拒绝该报价。9.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

11.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。11.3供应商应按照磋商文件要求，在每一份响应文件的正本和副本封面下方和其他要求的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。11.2供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。11.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。11.响应文件的签署及其他规定本项目响应文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

11.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。11.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。由供应商代表签字的，供应商代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照磋商文件格式填写）原件附在响应文件中，否则按无效报价处理。（2）响应文件的正本必须用碳素笔填写或打印，注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。（1）供应商应保证响应文件副本与正本内容严格一致；11.5供应商应按本磋商文件所要求的响应文件的份数提交响应文件。

响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。在响应文件提交截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。13.响应文件提交截止时间12.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。12.1响应文件应按以下方法装袋密封：/12.响应文件的密封及标记四、响应文件的提交

15.公开报价五、磋商程序14.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。14.2供应商撤回响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“磋商时启封”字样。14.1供应商可以在响应文件提交截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构签字确认，否则无效。14.响应文件的补充、修改和撤回

16.组建磋商小组15.5采购代理机构将对公开报价做书面记录，并在公开报价后要求供应商法定代表人或供应商授权代表在书面记录上签字确认。15.4公开报价将当众宣读供应商名称、投报价格、书面补充、修改和撤回响应文件的通知以及采购机构认为适当的其他内容。15.3公开报价前，由已经签到的供应商推荐两名代表查验所有响应文件的密封情况，并当众报告查验结果，确认无误并签字后由工作人员拆封，进行公开报价。15.2供应商参加磋商的代表必须在供应商签到表上签到以证明其出席。15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

评审工作开始后，磋商小组须对各响应文件所提供的资格证明文件是否符合磋商文件的要求进行审核。17.1有效性、完整性审查磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。17.响应文件有效性、完整性和响应程度审查采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家共三人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本项目的评审。

（4）不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；（3）未按照磋商文件规定报价的；（2）报价服务质量、服务期、后续服务承诺等不满足磋商文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；（1）报价有效期不足的；磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。包括但不限于：17.2响应程度审查

18.1磋商小组根据磋商文件规定的程序与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。18.磋商17.3磋商小组所有成员在资格性、符合性审核之后，应该对审核情况做详细记录。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；（5）联合体响应文件未附联合体报价协议书的；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。18.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应方案，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。18.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

19.4供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。19.3最后报价后磋商小组不能再与供应商进行磋商，所有需要磋商的内容应当在提交最后报价前完成。19.2最后报价为不公开报价，不再向任何供应商公布报价情况。19.1被通知最后报价的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价采用书面方式做出。19.最后报价最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。20.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。20.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。20.综合评审

23.磋商过程保密采购人授权磋商小组从评审报告提出的成交候选供应商中，确定排名第一的为成交供应商。22.确定成交供应商评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。21.提出成交候选人

25.项目终止无论基于何种原因，各项本应作无效响应处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。24.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则23.3在磋商期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。23.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。23.1磋商开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

26.成交通知六、签订合同（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

28.签订合同成交费用由采购人向采购代理机构支付，费用支付标准见供应商须知前附表。27.成交服务费26.3成交通知书是合同的组成部分。26.2采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。26.1成交人确定后,采购代理机构将在刊登本次磋商公告的媒体上发布成交公告，并以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七、保密和披露28.5违反规定给对方造成损失的，应承担赔偿责任。28.4成交人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。28.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

八、询问和质疑30.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。30.1采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。30.披露供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。29.保密

31.5质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。31.4供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。31.3供应商对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。31.2供应商对磋商文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。31.1磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。31.供应商有权就磋商事宜提出询问和质疑。

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；（2）质疑未以书面形式提出的；（1）未在有效期限内提出质疑的；31.8有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：31.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。31.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；（8）供应商对磋商文件条款或技术参数有异议，未在磋商前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于报价后对磋商文件提出质疑的；（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

32.有下列情形之一的，保证金不予退还，并可能被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：九、违约处罚31.11质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。31.10供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。31.9采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。（10）其它不符合受理条件的情形。

（五）磋商文件规定的其他情形。（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

达到验收合格标准。二、工程质量目标本次磋商采购共一包：文丰路拓宽改造项目所涉前进街、农校、技校房屋及附属设施迁改工程-新建农校水泵房、400m3蓄水池项目施工图纸范围内全部内容。供应商可以对其进行报价，所报价包内项目必须完全响应磋商文件所列内容；一、采购内容第三部分商务、技术要求

4.1.1保障措施。质量、安全、环保、消防、降噪、文明等措施。4.1.1施工方案。包括：拟磋商工程施工总体方案；关键部位施工方案；大型机械进出场方案；冬雨季施工方案；夜间施工方案；材料进出场及二次搬运方案；安全文明施工方案；生活性和生产性临时设施方案；环境保护及环境污染检测方案。4.1施工组织设计编制内容四、施工组织设计本工程计划工期：合同签订后60日历天。三、计划工期

5.1预算金额五、项目预算报价须知4.2.1施工组织设计存在违反建筑施工规范（经批准的除外）内容或者存在雷同情形或者未按照要求编制的其报价将被否决。4.2.1施工组织设计编制以针对性、合理性、可行性、符合性、满足性为要点。4.2编制要求4.1.3计划安排。拟投入劳动力、机械设备、工期计划和项目班子配备情况。

5.1.4与工程项目有关的标准、规范；5.1.3施工现场情况、工程特点、施工组织设计或施工方案；5.1.2施工图设计文件及相关技术资料；5.1.1建筑行业相关规范和标准；5.2报价说明：磋商人报价需结合以下要点自主报价。本项目设预算价，预算金额：761836.76元，凡报价超过预算金额时，其报价将被拒绝。

（1）2021年7-9月吕梁市区建设工程材料指导价格；关于基准价格的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用下列第2种方式对合同价格进行调整。5.1.6.1市场价格波动引起的调整5.1.6关于工程结算的约定5.1.5本工程采用清单计价方式，依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》，参照2018年《山西省建设工程计价依据—建筑、装饰装修、安装、市政工程预算定额》、《建设工程费用定额》、《混凝土及砂浆配合比施工机械台班费用定额》。材差参照吕梁市同期材差文件，并结合市场行情。

七、项目管理机构6.1国家、省、市现行相关工程技术标准要求；六、技术标准和要求综合单价包含的风险范围：材料价格为±5%以内（含5%），施工机械费±10%以内（含10%）。5.1.6.2合同价格形式：单价合同。（2）指导价中没有的执行招标控制价中主要材料、主要设备价格。

小型、微型企业须提供中小企业声明函和货物制造企业中小企业声明函，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件的规定，本项目对小型、微型和监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。八、本项目执行的政策性功能7.2项目班组成员：技术负责人需具备相关专业中级及以上职称，安全员须具备有效的安全生产考核证，其他质量员、施工员等需具有相应的技术能力。7.1项目经理：须具有水利水电工程或建筑工程专业贰级及以上建造师资格并持有有效的安全生产考核证；

发包人（全称）：第一部分合同协议书（仅供参考）（GF—2017—0201）施工合同第四部分合同原则九、工程清单：另发。

3.工程立项批准文号：2.工程地点：1.工程名称：一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：

XXXXX工程建设项目施工的施工工程量清单内的全部内容。XXXXX工程建设项目施工施工图纸范围内的全部工程。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：4.资金来源：

工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。三、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。（以发包人发布的开工令为准）。二、合同工期

人民币（大写）(¥元)；（1）安全文明施工费、临时设施费、环境保护费：其中：人民币（大写）(¥元)。1.签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式

人民币（大写）(¥元)。（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)。（2）材料和工程设备暂估价金额：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成证书编号：承包人项目经理：五、项目经理2.合同价格形式：单价合同。

（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录；（1）中标通知书；

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；

本合同于年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

本合同自双方签字并盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在吕梁市新区建设管理中心项目建设科办公室签订。十、签订地点

第三部分专用合同条款执行（GF—2017—0201）施工合同通用条款第二部分、通用合同条款本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份。十三、合同份数

1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定

1.1.2.5设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.1.3工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；

1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：。1.1.3.9永久占地包括：。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；1.4.1适用于工程的标准规范包括：。

发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的期限：；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：。

发包人审批承包人文件的期限：。承包人提供的文件的形式为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的期限为：；需要由承包人提供的文件，包括：；1.6.4承包人文件

发包人指定的接收人为：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：。1.6.5现场图纸准备

1.10.1出入现场的权利1.10交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。关于场外交通和场内交通的边界的约定：。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。1.11知识产权

发包人代表：2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。1.13工程量清单错误的修正

通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。

3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式：。发包人是否提供支付担保：。发包人提供资金来源证明的期限要求：。2.5资金来源证明及支付担保

（10）承包人应履行的其他义务：。承包人提交的竣工资料形式要求：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料的费用承担：。承包人需要提交的竣工资料套数：。（9）承包人提交的竣工资料的内容：。

建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：3.2项目经理

承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；

3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。

3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。3.5.1分包的一般约定

承包人是否提供履约担保：。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：。3.5.4分包合同价款

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。

联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员

（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；

关于工程奖项的约定：。5.1.1特殊质量标准和要求：。5.1质量要求5.工程质量（3）。（2）；

6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：小时。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。5.3隐蔽工程检查

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。合同当事人对文明施工的要求：。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。7.1施工组织设计7.工期和进度

关于承包人提交工程开工报审表的期限：。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误

（2）；（1）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.6不利物质条件

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：。7.9提前竣工的奖励（3）。

关于修建临时设施费用承担的约定：。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.6.1样品的报送与封存8.6样品

施工现场需要具备的其他试验条件：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要配置的试验场所：。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验

10.4变更估价关于变更的范围的约定：。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。监理人审查承包人合理化建议的期限：。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:。10.4.1变更估价原则

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价

11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

（2）关于基准价格的约定：。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：。

12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

总价包含的风险范围：。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。综合单价包含的风险范围：。1、单价合同。

预付款支付比例或金额：。12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式：。风险范围以外合同价格的调整方法：。风险费用的计算方法：。

12.3计量预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：。预付款支付期限：。

关于单价合同计量的约定：。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：。12.3.2计量周期工程量计算规则：。12.3.1计量原则

12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。关于总价合同计量的约定：。12.3.4总价合同的计量

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期

（2）发包人支付进度款的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（1）监理人审查并报送发包人的期限：。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。

13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。2、总价合同支付分解表的编制与审批：。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。关于竣工验收程序的约定：。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。

13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：。13.2.5移交、接收全部与部分工程

13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。

竣工结算申请单应包括的内容：。承包人提交竣工结算申请单的期限：。14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：。13.6.1竣工退场

14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。发包人完成竣工付款的期限：。发包人审批竣工付款申请单的期限：。14.2竣工结算审核

15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：。承包人提交最终结清申请单的份数：。

质量保证金采用以下第种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：。15.2缺陷责任期

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：；

工程保修期为：。15.4.1保修责任15.4保修关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。15.4.3修复通知

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任

16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。

关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：。16.2.1承包人违约的情形

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。关于其他保险的约定：。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：。18.1工程保险18.保险

20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务

合同当事人关于本项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。

协议书附件：附件（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：20.4仲裁或诉讼

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表

发包人供应材料设备一览表附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：

一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件3：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。按照设计文件规定的合理使用年限，本工程所设计的所有施工项目质量保修期为24个月。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括招标文件中所约定的所有工程以及设计变更所涉及的工程内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，如若未及时到达或未到达，造成的损失由承包人承担。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，产生的修理费用由承包人承担。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项保修期内非发包人原因造成质量缺陷产生费用由承包人承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录附件4：

分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：

1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：

担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。

传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保附件10:年月日

1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

传真：邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日

第六部分响应文件格式1、畜水池采用图集《05S804矩形钢筋混凝土畜水池》，具体为400m3方形蓄水池，池顶覆土1米。一、施工图纸第五部分图纸11-3：专业工程暂估价表

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。4.磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。1.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。供应商提交文件须知

法定代表人或其委托代理人：（签字）供应商单位名称：（盖单位章）响应文件项目编号：(项目名称)6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起的有效期内（见前附表）遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。(供应商全称)授权(供应商代表姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的(项目名称、项目编号)磋商的有关活动，并对此项目进行报价，我方愿以人民币(大写)元RMB￥元的报价并按上述合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。为此：致：（采购人全称）：一、报价函（一）商务部分年月日

7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。4、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。3、提供磋商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本、副本、报价一览表等。2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。12、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。9、如果在磋商开始之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收。8、保证遵守磋商文件的规定。

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（1）提供虚假材料谋取成交的；15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：14、我方承诺接受磋商文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

供应商代表姓名：电话：传真：地址：邮编：所有有关本报价的一切往来联系方式为：（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

日期：供应商代表(签字或签章)供应商：(公章)E-mail：供应商代表联系电话：（办公）（移动）

报价函附录一注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

特此承诺由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。（供应商名称）在此声明，我方响应文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确；拟派往（项目名称）标段（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照响应文件承诺完成本工程施工。（采购人名称）：承诺书报价函附录二

单位性质：单位名称：二、法定代表人身份证明书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）供应商：（盖单位章）

特此证明。系（供应商单位名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日地址：

致：（采购人全称）：三、法定代表人授权委托书注：后附法人身份证复印件日期：年月日供应商：（盖公章）

供应商代表印刷体姓名、签字或签章：、法定代表人印刷体姓名、签字或签章：、本授权书于年月日签字生效，特此声明。本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目，项目编号：，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

没有重大违法记录的书面声明四、参加政府采购活动前三年内在经营活动中后附代理人身份证复印件注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。供应商全称、供应商公章：

注：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，采购人或者采购代理机构将于本项目递交响应文件截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活特此声明！（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：致(采购人全称)：

六、磋商保证金缴款凭证说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。五、近年发生的诉讼和仲裁情况年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）供应商：（盖单位章）

八、项目管理机构配备情况表后附：*企业营业执照（副本）、*资质证书（副本）、*安全生产许可证书副本、*开户许可证或基本存款账户信息、*具备第三方中介机构出具的上一年度财务审计报告、*报价截止日期前近半年内任一个月依法纳税的凭证、*报价截止日期近一年内任一个月缴纳社保的凭证、*在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或者在中国政府采购网网站(www.ccgp.gov.cn)上供应商信用查询记录，复印件加盖公章；七、供应商基本情况表后附：报价保证金缴款凭证复印件

企业名称（盖章）：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：九、中小企业声明函

单位名称（盖章）：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。十、残疾人福利性单位声明函注：供应商需提供企业注册地县级以上中小企业主管部门出具的小微企业认定材料，否则该声明无效。日期：

（二）技术部分十二、供应商认为需要提供的其他商务材料。由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（复印件须加盖供应商公章）十一、监狱企业证明文件注：根据财库〔2018〕141号文件要求，中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。日期：

供应商名称：项目编号：项目名称：一、报价一览表

年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）供应商：（盖单位章）货币：人民币/元

拟投入本工程的主要施工设备表附表一：注：施工组织设计编制除应符合本磋商文件“第三部分技术、商务要求”中内容外可附下列表格。三、施工组织设计二、已标价的工程量清单

单位：人劳动力计划表附表三：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表二：

施工总平面图附表五：2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。1、供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四：

四、供应商认为需要提供的其他技术材料临时用地表附表六：供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。